KERETSZERZŐDÉS. Csatlakozó berendezések vállalkozás keretében történő kivitelezésére

DÉMÁSZ Társaságcsoport

Szerződésszám: 4600000526/K/05

Szeged

KERETSZERZŐDÉS Csatlakozó berendezések vállalkozás keretében történő kivitelezésére

1. A szerződés létrejött Egyrészről a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.; cégjegyzékszám: 0109-010805), mint Megrendelő, másrészről DÉMÁSZ Partner Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66. cégjegyzékszám: 06-09-003737), mint Megrendelő megbízottja, harmadrészről a «Cég_Név» («Isz» «Település», «Utca» «Házszám»), mint Kivitelező (együtt: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: A fogyasztói csatlakozó berendezések vállalkozás keretében történő kivitelezésének összes feltételét és teljes szabályozását jelen szerződés és mellékletei tartalmazzák. Megrendelő, Megrendelő megbízottja és Kivitelező - jelen szerződés mellett - Partneri Megállapodást (1. számú melléklet) is köt Megrendelő, Megrendelő megbízottja és Kivitelező ügyfeleinek magas színvonalú kiszolgálása érdekében. A Partneri Megállapodás jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi és csak jelen szerződéssel együtt érvényes. Megrendelő, Megrendelő megbízottja és Kivitelező - jelen szerződés mellett - Munkabiztonsági szerződést is köt (2. számú melléklet) Kivitelező biztonságos munkavégzése érdekében. A Munkabiztonsági szerződés jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi és csak jelen szerződéssel együtt érvényes. 2. A szerződés hatálya Jelen szerződés a Felek cégszerű aláírásával jön létre, és – a 15. pontban meghatározott esetek kivételével – 2009. március 31-ig szól. 3. A szerződés tárgya Mérőváltó nélküli (közvetlen mérésű, az első túláramvédelmi készülék névleges értéke fázisonként a 80 Ampert nem éri el) fogyasztási helyek (társasházak és magánházak) valamint a 3*80 Amper és az a feletti teljesítményű fogyasztási helyek csatlakozó berendezéseinek szerkesztési rajzának készítése, tervezése, kialakítása, felújítása, átépítése és javítása. Fogyasztásmérő, kábelfogadó, elosztó és felhasító szekrények telepítése, szerelése valamint műszaki berendezések, fogyasztásmérők felszerelése a következő pontokban meghatározott feltételek szerint. A szerződés tárgyát képező munkák 11 típusra oszthatók, amelyek az alábbiak: Az alábbi típuscsatlakozások pontos létesítésének leírása megtalálható a 405. számú Igazgatói Utasítás 2. számú mellékletében. 1. típus csatlakozás: Légvezetékes hálózatról földkábeles csatlakozás telekhatáron elhelyezett mérőszekrénnyel (földre telepített vagy kerítésbe süllyesztett mérőszekrény). 2. típus csatlakozás: Légvezetékes hálózatról földkábeles csatlakozás ház homlokzatán elhelyezett mérőszekrénnyel (épületfalba süllyesztett mérőszekrény). Keretszerződés (2008) - MA

1



Szeged

3. típus csatlakozás: Légvezetékes hálózatról légvezetékes csatlakozás, fali horog segítségével ház homlokzatán elhelyezett mérőszekrénnyel (épületfalba süllyesztett mérőszekrény). 4. típus csatlakozás: Légvezetékes hálózatról légvezetékes csatlakozás, tetőtartó segítségével ház homlokzatán elhelyezett mérőszekrénnyel (épületfalba süllyesztett mérőszekrény). 5. típus csatlakozás: Légvezetékes hálózatról légvezetékes csatlakozás oszlopra helyezett mérőszekrénnyel telekhatáron (oszlopra szerelt mérőszekrény). 6. típus csatlakozás: Légvezetékes hálózatról légvezetékes csatlakozás oszloplábhoz telepített mérőszekrénnyel telekhatáron vagy közterületen (földre telepített mérőszekrény). 7. típus csatlakozás: Földkábeles csatlakozás ikerházak telekhatárán elhelyezett mérőszekrénnyel (földre telepített vagy kerítésbe süllyesztett mérőszekrény).

kettő

8. típus csatlakozás: Földkábeles csatlakozás ikerházak telekhatárán elhelyezett mérőszekrénnyel (földre telepített vagy kerítésbe süllyesztett mérőszekrény).

négy

9. típus csatlakozás: Földkábeles csatlakozás társasház közös használatú műszaki helyiségében elhelyezett mérőszekrénnyel (beltéri mérőszekrény). 10. típus csatlakozás: Meglévő csatlakozó berendezések felújítása a régi csatlakozó berendezés bontásával és az előző kilenc típus csatlakozás valamelyikének kiépítésével. 11. típus csatlakozás: Nagyfogyasztói csatlakozás kialakítása. Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkákból határozatlan mennyiség lehívására jogosult. Kivitelező vállalja a fent felsorolt munkák elvégzését a 4. számú mellékletben található csatlakozás típusokhoz tartozó munkafolyamatokra megadott normaidők alapján jelen szerződés 4. számú fejezetében meghatározott rezsióradíjért. Az áralkalmazás részletes feltételei az 5. számú fejezetben találhatók. 4. Az ár Kivitelező és Megrendelő 1920 Forint + ÁFA rezsióradíjban állapodnak meg, mely tartalmazza jelen szerződés 5. pont 5. francia bekezdésében felsorolt szolgáltatásokat és munkafolyamatokat is.

5. Áralkalmazási feltételek A 4. számú mellékletben található csatlakozás típusok munkafolyamataihoz normaidők, illetve méterenkénti normaidők kerültek meghatározásra, attól függően, hogy az adott munkafolyamat lényegesen függ-e a csatlakozó vezeték hosszától. A helyszíni felmérés alapján az adott munkára a csatlakozóvezeték hosszától és nyomvonalától függő munkafolyamatok normaideje pontosan meghatározásra kerül. A csatlakozóvezeték nyomvonalától és hosszától nem függő munkafolyamatok normaideje pedig már eleve pontosan meghatározott a 4. számú melléklet táblázataiban. Keretszerződés (2008) - MA

2



Szeged

A Csatlakozás kialakítás műszaki felmérő, megrendelő és munkautasítás (5/a. illetve 5/b. számú melléklet) nyomtatványon Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartója (lásd. 8. számú melléklet) vagy Kivitelező munkafolyamatonként rögzíti a hosszakat, valamint az adott csatlakozás típusát, ezen adatok rögzítésével már a munkadíj is pontosan meghatározásra kerül. Kivitelező aláírásával igazolja a munkadíj elfogadását. A normák, a méterenkénti normák és a rezsióradíj annak figyelembe vételével kerültek megállapításra, hogy tartalmazza azon szolgáltatásokat is, amelyek nem kerültek kiemelésre, és így önálló munkafolyamatként nem szerepelnek a 4. számú mellékletben. A rezsióradíj a következő szolgáltatásokat, munkafolyamatokat is tartalmazza: - Felesleges föld eltávolítása a szállítási és lerakási költségekkel együtt - Tárgyi szerződés teljesítéséhez szükséges Megrendelő által szolgáltatott anyagok kiszállítása a munkaterületre - Fal, padló, burkolólap átfúrása a szükséges anyagok szolgáltatásával és a fal állapotának helyreállításával - Kivitelezéshez szükséges kivitelezői anyagok (pl.: BAND-IT szalag, homok, gipsz, beton, csavarok, stb.). 6. Általános feltételek Kivitelezőnek Megrendelő műszaki előírásai, irányelvei szerint kell a szerződés tárgyát képező munkákat elvégeznie és a munkavégzés során a Megrendelő által meghatározott típusú anyagokat kell beépítenie. A folyamatosan aktualizált csatlakozás kialakítási módok és anyaglisták megtalálhatók a DÉMÁSZ Zrt. honlapján. A munkák elvégzéséhez szükséges csatlakozóvezetéket (légkábel, földkábel) minden esetben a Megrendelő megbízottja biztosítja, a csatlakozóvezeték létesítése kizárólag ezen szerződés keretében történhet. A Kivitelezőnek a Megrendelő előírásai mellett Kivitelező tevékenységére vonatkozó hatályos Magyar Szabványok előírásait is be kell tartania. 7. Személyi feltételek Jelen szerződés hatálya alá tartozó munkát csak Megrendelő által minősített (oklevéllel rendelkező) személy végezhet vagy az Ő felügyelete, ellenőrzése mellett a Vállalkozás alkalmazottja, kivéve a 8. pontban felsorolt alvállalkozó által végezhető tevékenységek. A Kivitelező köteles a jelen szerződés teljesítése érdekében részben vagy egészében bevonni kívánt (alkalmazott, általa megbízott stb.), szakirányú végzettséggel rendelkező személy / személyek szakirányú végzettségét igazoló oklevelének másolatát megküldeni a szerződéskötéshez. Kivitelező írásbeli nyilatkozatot köteles tenni arra nézve, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez igénybe kíván-e venni a DÉMÁSZ Cégcsoporthoz tartozó munkavállalót; ha igen, akkor az érintett munkavállalóra vonatkozóan a Kivietelezőnek kötelessége mellékelni az érintett munkavállaló munkáltatója által aláírt engedély másolatát. Kivitelező köteles a DÉMÁSZ Cégcsoportnál dolgozó, illetve szakirányú végzettséget igazoló oklevéllel rendelekző személy alkalmazásában/foglalkoztatásában bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított 72 órán belül bejelenteni. Keretszerződés (2008) - MA

3



Szeged

Továbbá az adott megállapodással kapcsolatban munkát végző Vállalkozás munkavállalójának, alvállalkozók, alkalmazottainak tudatában kell lenni: • •

•

A Megrendelő (DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.) és Megrendelő megbízottja IVR politikájával valamint a Megrendelő Megfelelési Programjában foglaltakkal, melynek érvényes változata megtalálható a www.demasz.hu honlapon. A szerződés tárgyát érintő tevékenységek környezeti tényezőivel, környezeti hatásaival és munkahelyi egészség és biztonsági kockázatokat, valamint a teljesítményjavulásból származó környezeti előnyökkel, és a munkahelyi egészség és biztonsági kockázatokat csökkentésével, az eltérések lehetséges következményeivel. (2. és 13. számú melléklet) A fenti követelmények kapcsolatos oktatásokat és annak eredményét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, melynek másolatát, jelen szerződés érvényességi idejétől számítva 30 naptári napon belül Kivitelező köteles megküldeni Megrendelő számára.

8. Alvállalkozás igénybevételének feltétele Kivitelezőnek nem áll jogában egy munka összességét alvállalkozásba adni, kivéve a földmunkákat, a tervezési, geodéziai és villamos mérési feladatokat. A földmunkák, tervezési, geodéziai és villamos mérési feladatok alvállalkozásba bocsátása is csak Megrendelő belegyezésével és Megrendelő által előzetesen elfogadott mértékig, a geodéziai mérési feladatok alvállalkozásba adása csak a Megrendelővel keretszerződött Vállalkozók igénybevételével történhet. Ez a beleegyezés semmiben sem csökkenti Kivitelező jelen szerződés szerinti felelősségét és kötelezettségeit. Kivitelező nem alkalmazhat Megrendelővel jelen keretszerződés tárgyával azonos tárgyban keretszerződéssel rendelkező Vállalkozót. Kivitelező Alvállalkozóinak munkájáért és az Alvállalkozó további alvállalkozói foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségvállalásaiért – mint sajátjáért – felel. Megrendelő kezdeményezheti Kivitelező alvállalkozójának lecserélését, amit Kivitelező elfogadni és haladéktalanul teljesíteni köteles. Megrendelő vagy a Megrendelő megbízottja meghatalmazott munkatársa jogosult a munkaterületen dolgozók adatait, valamint a munkaterületen tartózkodás jogcímét a helyszínen kérni és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben (6/a. vagy 6/b. vagy 6/c számú melléklet) rögzíteni. Kivitelező a keretszerződés érvényességének ideje alatt a Démász Zrt-vel vagy annak leányvállalatival munkaviszonyban levő munkavállalót kizárólag az érintett Munkáltató előzetes engedélyével foglalkoztathat. Kivitelező alvállalkozója további alvállalkozót csak Kivitelező kapcsolattartásra jogosult képviselőjéhez intézett előzetes írásbeli bejelentése alapján, Kivitelező jóváhagyásával alkalmazhat. Alvállalkozó által igénybevett további alvállalkozó újabb alvállalkozó alkalmazására nem jogosult. Ezen alvállalkozói kötelezettségek Kivitelező által első alkalommal történő megsértése esetén Kivitelező köteles a rezsi óradíjból 25 % árengedményt adni. Amennyiben Kivitelező ezen kötelezettségét nem teljesíti, vagy második alkalommal is előfordul az alvállalkozói szabályok megsértése, úgy Megrendelő jogosult a keretszerződés azonnali hatályú felmondására. A földmunkák, tervezési és villamos mérési feladatok alvállalkozói számláját Kivitelező saját önköltsége terhére fogadhatja, annak költségeit viselni köteles, míg a geodéziai mérési feladatok Vállalkozói számláját Megrendelő egyenlíti ki közvetlenül.

Keretszerződés (2008) - MA

4



Szeged

9. Megrendelő, Megrendelő megbízottjának feladatai és kötelezettségei Megrendelő a munkafolyamat lebonyolításának megszervezésével, a munkálatok elvégzésének nyomon követésével, a munkautasítások kiadásával a Kivitelező számára minden egyes elvégzendő munkára, az anyag igény készítésével, Beszerzési Megrendelések készítésével, valamint a munkálatok ellenőrzésével, átvételével az alábbiak szerint megbízza a Megrendelő megbízottját. Megrendelő megbízottjának területileg illetékes Kapcsolattartójának Kivitelező kérésére el kell végeznie a közös helyszíni felmérést, ahol kitöltik a Csatlakozás kialakítás műszaki felmérő, megrendelő és munkautasítás elnevezésű formanyomtatványt (5/a. illetve 5/b. számú melléklet) amelyen egyértelműen meghatározásra kerül, hogy Kivitelezőnek milyen munkálatokat kell elvégeznie. Ez a nyomtatvány 2 példányban készül és mindhárom fél (Megrendelő megbízottja, Kivitelező, Ügyfél) az aláírást követően egy példányt kap belőle (Kivitelező másolatot kap). A Megrendelő megbízottjának területileg illetékes Kapcsolattartója a beküldött Csatlakozás kialakítás műszaki felmérő, megrendelő és munkautasítás nyomtatványt és a Hálózat csatlakozási szerződést 3 naptári napon belül köteles elbírálni illetve a szerződést tekintve aláírni. A Megrendelő megbízottja köteles a helyszíni felmérő bírálatának eredményét megküldeni Kivitelező részére (megfelelőség esetén Megrendelő megbízottja részéről is aláírt nyomtatvány, nem megfelelőség esetén Megrendelő megbízottja részéről megjegyzés az aláíratlan nyomtatvány mellett). A Hálózat csatlakozási szerződést, a Megrendelő megbízottja részéről történő aláírását követően köteles 1 naptári napon belül kipostázni az ügyfél részére. Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartójának kötelessége Kivitelező kérésére tervegyeztetésre időpontot biztosítani és a jóváhagyásra benyújtott nyomvonal szerkesztést/tervet és anyaglistát a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül elbírálni és a bírálat eredményéről Kivitelezőt értesíteni. Megrendelő megbízottja Kivitelezőnek díjtalanul biztosítja a tervegyeztetés lehetőségét és a szerkesztés/terv jóváhagyását. Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartója a tervdokumentáció jóváhagyását követően 3 munkanapon belül köteles berögzíteni a munka anyagaira a foglalást. Megrendelő megbízottja a befoglalási dátumhoz képest maximum 10 naptári napon belül a Kivitelező rendelkezésére bocsátja az anyaglistában igényelt anyagokat a 11. számú fejezetben rögzített anyagbiztosítási feltételek szerint. Az anyagok rendelkezésre állásáról Megrendelő megbízottja köteles értesítést küldeni Kivitelezőnek. Az anyagok kiadása SAP anyagkiadási bizonylattal együtt történik. Megrendelő és Megrendelő megbízottja jogosult ellenőrizni a Kivitelező által végzett munkákat a kivitelezés bármely szakaszában. Az ellenőrzés lehet tervezett (Kivitelezővel egyeztetett) és lehet előre nem tervezett (Kivitelezővel nem egyeztetett). Megrendelő jogosult továbbá a teljes folyamatot nyomon követni, arra vonatkozóan adatokat gyűjteni, illetve ezen adatok alapján a Kivitelező munkáját saját belső szempontjai szerint értékelni. Megrendelő megbízottja köteles Kivitelező által végzett munkát a munkálatok befejezéséről szóló értesítés kézhez vétele után 3 munkanapon belül felülvizsgálni, az esetlegesen előforduló hibákról tételes hibalistát (6/a. vagy 6/b. vagy 6/c számú melléklet) összeállítani és Kivitelezőt írásban felszólítani ezen hibák kijavítására. A felülvizsgálatot a Kivitelezővel egyeztetett időpontban kell elvégezni. Megrendelő megbízottja a munka átvételét jogosult megtagadni, ha a munka nem felel meg a szerződésben és a munkautasításban foglalt előírásoknak, valamint a korábban jóváhagyott tervnek. Keretszerződés (2008) - MA

5



Szeged

A munka átvételét csak és kizárólag írásban rögzített hibalista átadásával (6/a. vagy 6/b. vagy 6/c melléklet) lehet megtagadni. Megfelelőség esetén a munkát Megrendelő megbízottjanak át kell vennie. A munka átvételét követően a fogyasztásmérő berendezés (fogyasztásmérők, HKV vevők, kismegszakítók stb.) üzembehelyezése és a kisfogyasztói csatlakozóberendezés közcélú hálózatra kapcsolása külön megállapodás hiányában Megrendelő megbízottja feladata. Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartójának kötelezettsége a Kivitelező által kiállított havi munkák összesítése űrlap fogadása, ellenőrzése, jóváhagyása vagy a nem megfelelőség dokumentálása. Jóváhagyás esetén Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartója Kivitelező felé a tárgyi munkákról összevont Beszerzési Megrendelést állít ki és megküldi Kivitelező részére. Fenti jóváhagyásra és a Beszerzési Megrendelés kiállítására Megrendelő megbízottja részére 2 munkanap áll rendelkezésre. Megrendelő köteles adott szerződéssel kapcsolatban történt változásokról a Megrendelő megbízottját és a Kivitelezőt írásban, e-mail-en keresztül értesíteni. 10. Kivitelező feladatai és kötelezettségei Kivitelező feladata a szükséges felszerelések beszerzése, az anyagok (Megrendelő megbízottja által szolgáltatott anyagok kivételével) biztosítása, a nyomvonal szerkesztés/terv elkészítése, a munkálatok teljes körű elvégzése, az esetlegesen előforduló hibák helyreállítása. Kivitelezőnek megfelelő körültekintéssel és gondossággal a műszaki irányelveknek megfelelően kell elkészítenie a nyomvonal szerkesztést/tervet, elvégeznie a közműegyeztetéseket, a munkálatokat. Kivitelező köteles jelen szerződés cégszerű aláírása és Megrendelő részére való megküldését követően egy listát készíteni a jelen szerződés tárgyában végzett feladatok kivitelezéséhez használt mechanikus és villamos mérőeszközökről (mérőeszköz megnevezése, gyári száma, mérőeszköz hitelesítése tartalommal). Ennek a listának a munkaterületen rendelkezésre kell állnia, melyet Megrendelő vagy Megrendelő megbízottja kérésére be kell tudni mutatni. Kivitelező ezen listát köteles naprakész pontossággal vezetni. Kivitelező kötelezi magát arra, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokra mérnöki, szerelői és építési kapacitását fenntartja Megrendelő és Megrendelő megbízottja számára, valamint elvégzi a 3. számú fejezetben és a 4. számú mellékletben meghatározott munkálatokat. Külön megállapodás hiányában Kivitelező köteles elvégezni a helyszíni felmérést az Ügyfél, Megrendelő vagy Megrendelő megbízottja megbízását követően 2 naptári napon belül. A helyszíni felmérés alkalmával a Kivitelezőnek ki kell töltenie a Csatlakozás kialakítás műszaki felmérő, megrendelő és munkautasítás (5/a. vagy 5/b. számú melléklet) elnevezésű nyomtatványt. A felmérés alapján, szintén az 5/a. vagy 5/b. számú mellékleten ki kell számolnia az igénybejelentő által Megrendelő felé fizetendő összeget (mérőszekrény telepítés és/vagy csatlakozóvezeték létesítés, csatlakozási díj) az aktuális díjak alapján. Tárgyi nyomtatvány, ügyfél által történő aláírásával egyben megbízás is az ügyfél részéről Kivitelező felé a csatlakozási berendezéssel kapcsolatos műszaki ügyintézés eljárásában. A nyomtatványt Kivitelező 2 naptári napon belül köteles Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartójának eljuttatni (ez történhet elektronikus úton is). Kivitelező fenti dokumentumot 2 példányban köteles készíteni, abból egy


6



Szeged

példányt az ügyfélnek, egy példányt Megrendelő megbízottjanak átadni, mindhárom fél aláírása után 2 naptári napon belül. A Kivitelezőnek ki kell töltenie és az ügyféllel aláíratni a Hálózat csatlakozási szerződést (HCSSZ), melyet a helyszíni felmérő leadásával egyidejűleg szintén le kell adni a Megrendelő megbízottja felé.

Kivitelezőnek a jóváhagyott helyszíni felmérés alapján nyomvonal szerkesztést/tervet kell készítenie az irányelveknek és a vonatkozó szabványok, jogszabályi előírások alapján. Kivitelezőnek kell megszereznie minden olyan hatósági hozzájárulást, engedélyt, amely elengedhetetlen a munkálatok elvégzéséhez (tulajdonos hozzájárulás, közmű üzemeltetői hozzájárulás, területfelhasználási engedély). Az ezekről készült jegyzőkönyveket illetve a szükség szerint elkészített és jóváhagyott beadványterveket a nyomvonal szerkesztéshez/tervhez csatolni kell. Beadványterv a benyújtandó nyomvonal szerkesztéshez/tervhez képest többlet rajzot, számítást tartalmazó írásban benyújtott hozzájárulási kérelem. Kivitelezőnek a 7/a. illetve 7/b. számú mellékletben található anyaglisták közül az adott típus csatlakozáshoz tartózó anyaglista kitöltésével kell meghatároznia a munka pontos anyagigényét. Kivitelezőnek jelen szerződés 5. számú fejezetében foglaltaknak megfelelően készítenie kell egy árajánlatot a munka elvégzésére a 3/a. vagy 3/b. sz. mellékletben lévő formanyomtatvány elektronikus kitöltésével és kinyomtatásával. A 3/a. vagy 3/b. sz. melléklet kitöltése a mennyiség oszlop naturáliáinak valamint a várható közműfelügyeleti és közműegyeztetési díjak kalkulált összegének megadásával történik. Ezen mellékletet jelen szerződés aláírásával egyidőben elektronikus formában megküldi Megrendelő Kivitelező részére. Kivitelezőnek át kell adnia Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartójának jóváhagyás céljából a nyomvonal szerkesztést/tervet, árajánlatot és az anyaglistát, ami egyben a munka elvégzéséhez szükséges anyagok (Megrendelő megbízottja által biztosított) megrendelése is. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell a kitöltött Hálózat használati szerződéshez (a továbbiakban: HHSZ) az igénybejelentőt is. Az igénybejelentőn minden esetben fel kell tüntetni a leendő kereskedőt is Ezt az adatot minden esetben egyeztetni kell az ügyféllel a későbbi reklamációk elkerülése végett. Amennyiben az ügyfél profil elszámolású felhasználó lesz, akkor a HHSZ igénybejelentőhöz egy kérdőívet is ki kell tölteni. A HCSSZ, HHSZ kérdőív dokumentumok megtalálhatók a www.demasz.hu honlapon. A pontos, aktuális elérhetőséget Megrendelő mindenkor megküldi e-mail-ben a Kivitelező felé.

Kivitelező - miután értesült az igényelt anyagok rendelkezésre állásáról - a 11. számú fejezetben foglalt anyagbiztosítási feltételek szerint átveheti azokat. Kivitelező köteles az SAP anyagkiadási bizonylat aláírásával igazolnia az anyagok átvételét. Megrendelő megbízottja által nem biztosított anyagok (11. számú fejezet - Anyagbiztosítási feltételek) beszerzése, biztosítása Kivitelező kötelessége.


7



Szeged

Kivitelező köteles a munkálatokhoz szükséges, Megrendelő tulajdonában, Megrendelő megbízottja üzemeltetésében lévő közcélú hálózaton végrehajtandó feszültségmentesítési, kapcsolási, szerelési műveleteket és plombabontást előzetes egyeztetés után írásban az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kérelmezni Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartójánál. Ettől eltérő üzemviteli megállapodás hiányában Kivitelező nem jogosult Megrendelő megbízottja üzemeltetésében lévő hálózatokon, berendezéseken kapcsolásokat, beavatkozásokat, plombabontást végezni. Kivitelező köteles Megrendelő által a 4. számú mellékletben rögzített munkafolyamatokhoz tartozó normákat, típusterveket, elveket valamint a kapcsolódó utasításokat és jogszabályokat betartani. Kivitelező köteles a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló területileg illetékes geodéziai partnercégtől faxon minimum 2 nappal a bemérés tervezett napja előtt a bemérést megrendelni. Kivitelező személyes kapcsolatfelvételkor írásos megrendelőt ad át, a geodéziai partnercég részére a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. nevében a munka elvégzésére, a Geodéziai megbízó lap kitöltésével és átadásával (11. számú melléklet). A geodéziai vállalkozások településenkénti elérhetőségeit jelen szerződés 10. számú melléklete tartalmazza. Kivitelező köteles a munkálatok elvégzéséhez szükséges, arra alkalmas, megfelelő minőségű szerszámokat biztosítani. A munkaterületek biztonsága a Munkabiztonsági szerződésben (2. sz. melléklet) foglaltak szerint. Kivitelező köteles a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket megteremteni és biztosítani. A munkabiztonság területén tanúsított többszöri mulasztás esetén Megrendelő jogosult jelen szerződést a 15. pont szerint rendkívüli felmondással megszüntetni. Kivitelező köteles Megrendelő vagy Megrendelő megbízottja képviselőjét előre egyeztetett időpontokban elkísérni a munkaterületre a munkálatokhoz kapcsolódó ellenőrzések, egyeztetések alkalmával. Továbbá Kivitelező köteles írásban értesíteni a Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartóját a kivitelezés várható időpontjáról, annak időtartamáról 1 munkanappal a munkálatok megkezdése előtt. Kivitelező a Csatlakozás kialakítás műszaki felmérő, megrendelő és munkautasítás átvételétől számított 60 naptári napon belül köteles befejezni a megrendelt munkákat, szolgáltatásokat, kivéve, ha az ügyfél ettől hosszabb átfutási időt igényelt illetve vis-maior esetekben. A Csatlakozás kialakítás igény felmérő lap és munkautasításban meghatározott és a szerkesztés/tervjóváhagyás után megrendelt munkák, szolgáltatások elvégzését követően Kivitelező köteles értesíteni Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartóját a munkálatok befejezéséről (készrejelentés). A készrejelentést írásos formában kell megküldeni a területileg illetékes Kapcsolattartóhoz (ez e-mail-ben is történhet). Az értesítés egyben a kialakított csatlakozó berendezés közcélú hálózatra történő kapcsolásának igénylése is. Ezért Kivitelező köteles készrejelentéskor megadni az ügyféllel egyeztetett időpontot is, és egyben az ügyfelet tájékoztatni arról , hogy elmenő, mért fővezeték és fogyasztói főelosztó megléte szükséges a villamos energiaszolgáltatás rendelkezésre állásához.. (Amennyiben a mért fővezeték és fogyasztói főelosztó a műszaki átadást követően kerül kiépítésre, akkor annak bekötéséhez plombabontást kell kérni, melynek díja az ügyfelet terheli.)


8



Szeged

Kivitelező köteles részt venni az általa végzett munkálatok Megrendelő megbízottjai felülvizsgálatán, átvételén, melyen Megrendelő megbízottja képviselője részére át kell adnia a Megrendelő megbízottja által jóváhagyott, teljes tervdokumentációt, az anyaglistán szereplő anyagok átvételi időpontját igazoló anyagkiadási bizonylatot illetve a geodéziai bemérést igazoló dokumentumot is. A Műszaki átadás-átvétel eredményét Kivitelező köteles aláírásával és oklevél számával igazolni, a Megrendelő megbízottja által kitöltött 6/a. vagy 6/b. vagy 6/c sz. mellékleten és egyben, az erre rendszeresített nyomtatványon nyilatkozni arról, hogy az általa végzett munka megfelel az érvényben lévő szabványi és jogszabályi előírásoknak. Kivitelező köteles Megrendelő megbízottja által megállapított és írásban rögzített előforduló hibákat azonnal, de legfeljebb 2 naptári napon belül kijavítani. Egy adott munka kivitelezése a sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul le. Kivitelező a tárgyhó végén felkeresi Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartóját (az elszámolás tárgyát képező munkák alábbi dokumentumaival: a hónapban elvégzett munkák műszaki átadásátvételét igazoló dokumentumokkal, az eredeti vagy szükség szerint módosított és Megrendelő megbízottja által ellenjegyzett árajánlati űrlapokkal (3/a. vagy 3/b. sz. melléklet), valamint az ezen munkák összegzéséhez szükséges jelen szerződés 12. sz. mellékletében található Kivitelező által elektronikus formában kitöltött és kinyomtatott Havi munkák összesítése űrlappal, a területileg illetékes Kapcsolattartó elvárt megbontású anyaglistával. Az elvégzett munkákat üzemmérnökség vezetőségenként önálló Havi munkák összesítése űrlapon kell szerepeltetni. A Havi munkák űrlapon azon munkákat kell szerepeltetni, melyekre Kivitelező az összes alvállalkozói számlával rendelkezik. Ezen dokumentumok alapján Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartója a Kivitelező által kitöltött havi munkák összesítése űrlapot a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül jóváhagyja, és kiállítja Kivitelező részére a Beszerzési Megrendelést, mely a Kivitelezői számla kiállítás feltétele. A tárgyban a Kivitelezői számla kiállítása fenti Beszerzési Megrendelésben foglalt tartalommal egyezően kell, hogy történjen. Kivitelező köteles az (11. számú fejezet) anyagbiztosítási feltételekben foglaltaknak megfelelően a fel nem használt és a bontott anyagokkal elszámolni Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartója felé. Kivitelező kizárólag olyan munkálatokat tekinthet hatáskörébe tartozónak, amelyekre jelen szerződés vonatkozik és rá a Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartója munkautasítást adott és fogadott el. Kivitelező megküldi a jelen szerződés általa aláírt példányainak Megrendelő részére történő visszaküldésével egyidőben egy e-mail címet - amennyiben ezt még nem tette meg - a [email protected] címre. Ezen e-mail cím megváltozását Kivitelező a változást követő 1 héten belül köteles írásban bejelenteni DÉMÁSZ Zrt. logisztikai szervezete és a Megrendelő felé. 11. Anyagbiztosítási feltételek A munkák elvégzéséhez felhasznált minden anyagnak meg kell felelnie Megrendelő műszaki előírásainak. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagokat teljes egészében Megrendelő megbízottja biztosítja Kivitelező részére, kivéve a rezsianyagokat, a pántolásos technológia alkalmazásához szükséges Keretszerződés (2008) - MA

9



Szeged

C923 és C926 BAND-IT típusú szalagot, az anyaglistában nem szereplő típusú mérőszekrényeket és a következő építőanyagokat: beton, homok, gipsz, vakolat, burkolat helyreállításhoz szükséges anyagok. Kivitelező rezsi óradíja egy munka egészére vonatkozóan tartalmazza az úgynevezett rezsi anyagokat. Ezek olyan apró anyagok, melyek nem kapcsolódnak közvetlenül az adott csatlakozás kivitelezéséhez (pl.: szigetelőszalag, szeg, huzal, műanyag bilincs, stb). A szükséges csatlakozóvezetékről (légkábel, földkábel) minden esetben anyagfoglalás szükséges, azt a Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartója biztosítja. A 7/a. illetve 7/b. számú melléklet tartalmazza az adott csatlakozás típusokhoz tartozó anyaglistákat, melyekben egyértelműen felsorolásra kerültek Megrendelő megbízottja által biztosított anyagok. Kivitelező a Megrendelő megbízottja által biztosított anyagokat Megrendelő megbízottja területileg illetékes műszaki szervezet telephelyén veheti át (9/A. számú melléklet), kivéve a vasbeton oszlopot, melyet a 9/B. számú mellékletben felsorolt telephelyeken állnak rendelkezésre. A 9/A. számú mellékletben felsorolt telephelyek rendelkezésre állásának megszünése esetén (anyagátadást tekintve), annak szerepét a területileg legközelebbi, 9/B. számú mellékletben szereplő telephely veszi át. Anyagátadási telephely és a munkaterület között szállítandó anyagokhoz kapcsolódó rakodási, szállítási és elhelyezési feladatok és költségek a Kivitelezőt terhelik, kivéve a vasbetonoszlop és az ARKO típusú szekrényhez tartozó betonalap kiszállítási költségét, mivel ezen költség a szerződés 4. számú mellékletében található díj szerint elszámolható. Szegedi központi raktár és a telephelyek (9/A. és 9/B. számú melléklet) között szállítandó anyagokhoz kapcsolódó beszerzési, rakodási és raktározási feladatok és költségek Megrendelő megbízottját (Megrendelőt) terhelik. 12. Garancia Kivitelező 12 hónap garanciát vállal az általa szolgáltatott anyagokra és az általa elvégzett munkálatokra. Ez a garancia a munkálatok Megrendelő megbízottja általi átvételének dátumától indul. A munka átvételéről jegyzőkönyv (6/a. vagy 6/b. vagy 6/c. számú melléklet) készül, amelyen Megrendelő megbízottjának a megbízottja igazolja a munka teljesítését. 13. Számlázás, fizetési mód Az üzemmérnökség vezetőségenkénti havi teljesítésekre kiállított Kivitelezői számla kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, banki átutalással, forintban történik. Kivitelező vállalja, hogy az általa Megrendelő megbízottja címére (DÉMÁSZ Partner Kft. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) kiállított havi számlát a Megrendelő megbízottja által megküldött Beszerzési Megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megküldi Megrendelő megbízottja területileg illetékes Kapcsolattartója által jóváhagyott havi munkák összesítése űrlappal és az adott munkák műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyveivel együtt a DÉMÁSZ Zrt. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Számviteli Osztály címre. A fenti határidő egy éven Keretszerződés (2008) - MA

10



Szeged

belül háromszori megsértése esetén a Megrendelő jogosult jelen szerződés 15. pontja szerint rendkívüli felmondással megszüntetni a szerződést.

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak. A számlán a Beszerzési Megrendelés szerinti megbontásban kell szerepelnie a kivitelezői díjnak. Kötelező adattartalomként fel kell tüntetni a Beszerzési Megrendelés számát. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Kivitelezőnek. 14. Késedelem Kivitelező kötbért köteles fizetni, ha a kivitelezés határidejét (Megrendelő megbízottja által kibocsátott munkautasítás dátumától számított 60. naptári nap, vagy ha az ügyfél ettől hosszabb átfutási időt igényelt, akkor az a dátum) túllépi. A kötbér mértéke 1%/nap. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. Ha Megrendelő, Megrendelő megbízottja a 9. számú fejezetben (Megrendelő, Megrendelő megbízottja feladatai és kötelezettségei) foglalt feladataihoz tartozó határidőket nem képes tartani, akkor a késedelem mértékével a Kivitelező 60 naptári napos kivitelezési határideje automatikusan meghosszabbodik. Megrendelő megbízottja részéről a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon túli fizetés késedelmes teljesítésnek számít, ez esetben a Kivitelező a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelői késedelmi kamatot számíthat fel. 15. Megszűnés, Felmondási feltételek Jelen szerződés megszűnik : • Megrendelő, Fővállakozó, Kivitelező megszűnése, (Kivitelező vállalkozói tevékenységének megszűnése) esetén; • amennyiben Kivitelező jelen szerződésben foglalt tevékenységekre vonatkozó jogosultsága megszűnik; • jelen szerződés 2. pontban foglalt időtartamának lejártával; • rendes felmondás esetén • Megrendelő rendkívüli felmondása esetén Jelen szerződést 30 napos felmondási idő kikötésével indokolás nélkül írásban felmondhatja a Kivitelező illetve Kivitelezővel szemben, kizárólagos joggal a Megrendelő. Kivitelező érdekkörében felmerült megszűnési okról haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Ennek elmulasztásából, késedelmes telejsítéséből eredő kárért Kivitelező felel. Jelen szerződést a 2. pontban meghatározott határozott időtartamon belül Megrendelő rendkívüli felmondással megszüntetheti, amennyiben az alábbiak közül bármelyik feltétel egyike megállapítást nyer: • • •

a Kivitelező által végzett munkálatokkal kapcsolatban valamely biztonságot érintő hiba dokumentált formában kétszer megállapítást nyer Megrendelő megbízottja által a határidőket valamint Megrendelő, Megrendelő megbízottja utasításait Kivitelező nem teljesíti jelen szerződés 7. pontjában rögzítetteket Kivitelező nem teljesíti


11



Szeged

• •

jelen szerződés 8. pontjában rögzítetteket Kivitelező megsérti jelen szerződés 10. pontjának 2. francia bekezdésében rögzítetteknek Kivitelező írásbeli felszólítás után sem tesz eleget

A rendkívüli felmondás jelen szerződést azonnali hatállyal megszünteti. Rendes és rendkívüli felmondás esetében a Kivitelező a folyamatban lévő (leszerződött, megrendelt) munkáit befejezheti, Megrendelő megbízottja pedig az ellenérték megfizetésére köteles. Amennyiben Kivitelező bármilyen tevékenységével jelentős vagyoni vagy nem vagyoni hátrányt okoz Megrendelőnek, Megrendelő megbízottjának, Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben Megrendelő 2 évig nem köt semmilyen tárgyú szerződést Kivitelezővel. Jelen szerződés Kivitelezővel szemben történő rendes illetve rendkívüli felmondásáról a Megrendelő megbízottja javaslatot tehet Megrendelő felé. Megrendelő megbízottja a szerződést nem mondhatja fel a Kivitelezővel szemben. 16. Polgári jogi felelősség A Kivitelező, alvállalkozói által elvégzett munkák tekintetében úgy felel, mint ha maga végezte volna el az adott munkát. Felelőssége kiterjed a teljesítéssel vagy a hibás teljesítésselmásnak okozott károk megtérítésére.

17. Egyéb feltételek Megrendelő kizárólagosan fenntartja magának a jogot arra, hogy hasonló vagy azonos tartalmú Keretszerződést kössön más, Kivitelező tevékenységével azonos vagy hasonló tevékenységű vállalkozóval, társasággal Kivitelező külön engedélye nélkül. 18. Záró rendelkezések: A felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján kívánják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, peres eljárásra a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai érvényesek.

19. Mellékletek: 1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3/A. számú melléklet: 3/B. számú melléklet: 4. számú melléklet: Keretszerződés (2008) - MA

Partneri Megállapodás Munkabiztonsági szerződés Árajánlati űrlap (kisfogyasztói) Árajánlati űrlap (nagyfogyasztói) Típus csatlakozásokhoz tartozó munkafolyamatok, szolgáltatások és normáik 12



Szeged

Csatlakozás kialakítás műszaki felmérő megrendelő és munkautasítás (kisfogyasztói) Csatlakozás kialakítás műszaki felmérő megrendelő és munkautasítás (nagyfogyasztói) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és hibalista (kisfogyasztói) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és hibalista (trársasház) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és hibalista (nagyfogyasztói) Anyaglisták típuscsatlakozásokhoz (kisfogyasztói) Anyaglisták típuscsatlakozásokhoz (nagyfogyasztói) Területileg illetékes Kapcsolattartók Ellátasi telephelyek I. Ellátasi telephelyek II. Településlista megrendelés adatokkal Geodéziai megbízó lap Havi munkák összesítése űrlap DÉMÁSZ Zrt. munkavédelmi kockázatértékelése és környezeti hatás és tényezők értékelése (kivonat a szerződésben érintett munkára vonatkozóan)

5/A. számú melléklet: 5/B. számú melléklet: 6/A. számú melléklet: 6/B. számú melléklet: 6/C. számú melléklet: 7/A. számú melléklet: 7/B. számú melléklet: 8. számú melléklet: 9/A. számú melléklet: 9/B. számú melléklet: 10. számú melléklet: 11. számú melléklet: 12. számú melléklet: 13. számú melléklet:

Jelen szerződés hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a jelen szerződéssel azonos tárgyban korábban megkötött minden szerződés.

A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Szeged, ________________

...................................................................

................................................................

DÉMÁSZ Partner Kft. Megrendelő megbízottja

Ügyvezető Kivitelező

....................................................................... DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Megrendelő


13

KERETSZERZŐDÉS. Csatlakozó berendezések vállalkozás keretében történő kivitelezésére

Recommend Documents