6. számú melléklet: Iktatószám:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)
amely létrejött egyrészről a
Városi Intézményellátó Szervezet Képviselő neve: Adorján Károly igazgató Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28. Adószáma: 15763923-2-05 Bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11734114-15763923, mint Megrendelő,
másrészről
………………………………………… Székhelye: ……………………………………. Adószáma: ……………………….. Bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: ………………………………………………………………………., mint Vállalkozó (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttes említésük során: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. Megrendelő a következő feladat (a továbbiakban: feladat) elvégzését rendeli meg Vállalkozótól: A VISZ üzemeltetésében lévő Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Rózsa út 10. szám alatti szakképző iskolai épülete takarítási munkáinak komplex ellátása a Megrendelő által közzétett ajánlatkérésben és a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 2. Vállalkozó az 1. pontban rögzített takarítási munkák komplex ellátását - a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett - elvállalja, egyben kijelenti, hogy a teljesítési helyet megismerte, és árajánlatát ennek megfelelően tette meg. II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HELYE, MÓDJA 1. Jelen szerződés 2011. szeptember 01. napján lép hatályba és 2012. június 30. napjáig hatályos. 2. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatot az alábbi teljesítési helyen köteles ellátni: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szakképző iskolai épülete 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. 3. A Vállalkozó szavatolja, hogy teljesítése a jelen szerződés rendelkezéseinek, a hatályos jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, valamint az általános szakmai szokásoknak 1
megfelel, a jelen szerződés céljának betöltésére alkalmas. Vállalkozó a munkákat az ÁNTSZ előírásai szerint köteles elvégezni. Vállalkozó teljes felelősséget vállal az általa jelen szerződés alapján végzett tevékenység szakszerűségéért. 4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő személyek rendelkeznek a szükséges egészségügyi alkalmassági feltételekkel, a feladat ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati tudással, és megfelelő tapasztalattal. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésében közreműködő személyek névsorát a Megrendelőnek átadni. A Vállalkozó köteles a tervezett személyi változásokról Megrendelőt 15 nappal a változást megelőzően, írásban értesíteni. 5. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a teljesítésben közreműködő munkavállalói munkavégzésre alkalmas állapotban végezzék munkájukat. Amennyiben a Vállalkozó bármely, teljesítésben közreműködő munkavállalója, illetve az általa biztosított bármely személy (a továbbiakban: teljesítésben közreműködő személy) olyan magatartást tanúsít, amely nem felel meg az adott helyzetben általában elvárható magatartásnak, az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 6. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésében közreműködő munkavállalóit szakszerűen irányítani és felügyelni. 7. A szerződés teljesítése során a Megrendelő által kijelölt személy által adott utasításokat a Vállalkozó teljesítésben közreműködő munkavállalói kötelesek teljesíteni. A Megrendelő által kijelölt, utasítási jogosultsággal rendelkező személy: Dombiné Erdélyi Judit gondnoksági részlegvezető. 8. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel – költségátvállalás mellett – felel. 9. A szerződés teljesítésében közreműködő személyek kötelesek betartani a Megrendelő Munkavédelmi Szabályzatában, Tűzvédelmi Szabályzatában és a Takarítási Szabályzatában foglaltakat. A Vállalkozó kötelezettsége a fenti szabályzatokban foglalt előírásoknak a munkavállalói részére történő rendszeres oktatása, továbbá betartatása, érvényesítése. Az előírások mellőzése vagy esetleges megsértése miatt keletkezett, a Megrendelőt ért károk megtérítése a Vállalkozó kötelessége. 10. A Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely a harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 11. A Vállalkozó köteles biztosítani a feladat elvégzéséhez szükséges tisztító- és takarítószereket, a takarítóeszközöket, a folyékony szappant, a higiéniai papírárukat stb. és a takarítási tevékenység megfelelő ellátásához szükséges egyéb szereket, anyagokat, eszközöket, kellékeket.
2
12. A Vállalkozó feladata a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése a területileg illetékes ÁNTSZ-hez, mely kötelezettség teljesítését köteles Megrendelő felé igazolni. 13. A Vállalkozó köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges gépeket. Vállalkozó munkavégzésekor olyan gépeket köteles üzemeltetni, melyek biztonságtechnikailag kifogástalanok. 14. A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez biztosítja a Vállalkozó személyi állománya részére az épületbe történő bejutást, öltözőt, továbbá a tisztító- és takarítószerek, a takarítóeszközök, a higiéniai papíráruk, a gépek stb. tárolása céljára zárható helyiség használatát. 15. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkákat az intézmény munkaidején kívül, 14:00 – 20:00 között köteles elvégezni. Vállalkozónak a munkavégzését úgy kell megszervezni és lebonyolítani, hogy az az intézmény folyamatos tevékenységét, az ott tartózkodók nyugalmát nem zavarhatja. 16. A Vállalkozó az intézmény munkaideje alatt az előre nem látható takarítási feladatok, valamint a leterhelt területek (bejárat, szélfogó, mosdók, utántöltések) állandó rendben tartása érdekében ügyeletes takarítót köteles biztosítani. Az ügyeleti takarító munkarendje: 7:00 – 14:00. 17. A Vállalkozó köteles tevékenységét olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni. A Vállalkozó köteles biztosítani a takarítási feladatok folyamatos, a Megrendelő érdekeinek figyelembevételével történő ellátását. Amennyiben olyan körülmény merül fel, mely akadályozza, vagy korlátozza a tevékenység folyamatos ellátását, a Vállalkozó köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg haladéktalanul köteles gondoskodni a takarítási feladatok szerződés szerinti ellátásáról. A Vállalkozó teljes mértékben felelős marad a szerződésszerű teljesítésért. 18. Vállalkozó köteles a takarítási tevékenysége során környezettudatosan és takarékosan eljárni, különös tekintettel a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közművek (víz, villany) használata során. 19. Vállalkozó az általa elvégzett feladatokról, azok állásáról Megrendelő kérésére bármikor köteles tájékoztatást adni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. 20. A Megrendelő jogosult a szerződés szerinti teljesítést bármikor – akár naponta is – ellenőrizni. 21. Megrendelő jogosult és köteles: - Vállalkozót utasításokkal ellátni, - a munkák bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeni sorrend szerint megváltoztatni (egyeztetni Vállalkozóval), - az elvégzett munkát ellenőrizni, és ellenőriztetni saját apparátusával, - kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét.
3
22. A Vállalkozót és a teljesítésben közreműködő személyeket foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terheli a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követő időszakban is minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szerzett tudomást. III. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 1. A díj jellege és mértéke: 1.1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatainak teljes körű és hiánytalan elvégzése ellenében havonta vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj fix összegű napi díjként kerül meghatározásra, mely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat magában foglalja a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges összes költséget és mindennemű egyéb kiadást. A vállalkozói díj tartalmazza a feladat ellátásához szükséges tisztító- és takarítószerek, takarítóeszközök, folyékony szappan, higiéniai papíráruk stb. árat, a takarítási feladatok ellátásával kapcsolatos járulékos költségeket, a munkabéreket és azok járulékait, az alvállalkozói (teljesítési segédi) díjakat, költségeket, továbbá a forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a fenti áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 1.2. A vállalkozói díj összege a Vállalkozó tárgyaláson tett végső ajánlatának megfelelően ………,- Ft/nap + …..% ÁFA, azaz bruttó ……………………….,- Ft/nap. *a nyertes ajánlatnak, illetve a teljesítés időpontjában hatályos ÁFA- jogszabályoknak megfelelően! 1.3. A vállalkozói díj fix összegű napi díjként kerül meghatározásra, mely magában foglalja a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges összes költséget és mindennemű egyéb kiadást. 1.4. A Vállalkozó a fenti, fix összegű napi díjként meghatározott díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet. 1.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés időtartama alatt áremelési kezdeményezést semmilyen indokkal nem fogad el. Amennyiben Vállalkozó a szerződés időtartama alatt bármilyen áremelési kezdeményezéssel él, Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 2. Számlázás, az ellenszolgáltatás kiegyenlítése: 2.1. A Vállalkozó a Megrendelő képviselője által naponta igazolt, és ez alapján az adott hónapban teljesített Vállalkozói kötelezettségek teljesítéséről összesítetten elkészített és aláírt teljesítési igazolás alapján havonta egyszer, a tárgyhót követő hónap tizedikéig a tárgyidőszakban (a megelőző hónapban) szerződésszerű teljesítésként elismert teljesítés alapján számolt ellenértéket jogosult számlába állítani. 2.2. A Vállalkozó a számlát havonta állítja ki, és küldi meg a Megrendelőnek. A számla mellékletét képezi a Megrendelőnek a Vállalkozói kötelezettségek teljesítéséről szóló teljesítés-igazolása (vagy annak másolata). A teljesítési igazolás kiállítására Megrendelő részéről Dombiné Erdélyi Judit gondnoksági részlegvezető jogosult. A teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy megváltozásáról Megrendelő öt (5) napon belül értesíti
4
Vállalkozót. A Vállalkozó a kellékanyagok felhasznált mennyiségéről havonta kimutatást köteles készíteni, melyet köteles megküldeni a Megrendelőnek. 2.3. A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által benyújtott számlával szemben kifogással élni, továbbá kötbérigényét beszámítással érvényesíteni. 2.4. A Megrendelő előleget nem fizet. A Megrendelő havonta, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti. 3. Nyilatkozat: A Vállalkozó hozzájárul, hogy az önkormányzat intézménye a szerződés 1. számú mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének Tiszaújváros Önkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához. 4. Késedelmi kamat: Fizetési késedelem esetén Megrendelő az 1959. évi IV. törvény 301.§-ban foglaltak szerinti meghatározott kamatmértéknek megfelelő késedelmi kamat megfizetését vállalja. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés nem esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. IV. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. Vállalkozó a szerződés megerősítése érdekében, a teljesítés neki felróható okból történő hibája, illetve meghiúsulása esetére kötbér fizetését vállalja Megrendelő részére. 2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, amennyiben ez nem lehetséges, azt a Vállalkozó felé kiszámlázni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó Megrendelő részére köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott kárt is. 3. Hibás teljesítési kötbér: Ha a Vállalkozó által elvégzett munka nem megfelelő, és a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát a Megrendelő felszólítására a hibásan elvégzett munka jellegére tekintettel megadott határidőig nem végzi el újra/nem javítja ki, úgy Megrendelő a felszólítástól a hibásan elvégzett munka újbóli elvégzéséig, kijavításáig a Vállalkozót megillető napi díj 10 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért követelhet
5
Vállalkozótól és érvényesítheti egyéb igényeit Vállalkozóval szemben. Minden megkezdett nap egésznek számít. Több minőségi kifogás nem megfelelő rendezése esetén a minőségi kötbérigénnyel minden egyes alkalommal élhet a Megrendelő. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. 4. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból meghiúsul, vagy ellehetetlenül, avagy a Vállalkozónak felróható okból a Megrendelő a szerződés felmondására kényszerül, a Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke nettó 500.000 Ft. V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen. 2. Jelen szerződés a határozott idő elteltével, azaz 2012. június 30. napjával szűnik meg. 3. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondást eredményező súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben: 3.1. a Vállalkozó teljesítése olyan jelentős mértékben hibás, vagy a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében. Ilyennek minősül különösen, de nem kizárólag, ha: -
-
a hibás teljesítés kijavítása nem történik meg a Megrendelői kifogás Vállalkozóval történő közlésétől számított 24 óra elteltével sem, a Megrendelőnek 4 (négy) egymást követő alkalommal hibás teljesítési kötbérigénye keletkezik, a Vállalkozó áremelési kezdeményezéssel él, a Vállalkozó bármely, teljesítésben közreműködő munkavállalója, illetve az általa biztosított bármely személy (a továbbiakban: teljesítésben közreműködő személy) olyan magatartást tanúsít, amely nem felel meg az adott helyzetben általában elvárható magatartásnak, a Vállalkozó felszólítás ellenére ismételten nem tesz eleget együttműködési kötelezettségeinek.
3.2. a Vállalkozóval szemben csőd- vagy végelszámolási eljárás, illetve jogerős bírósági határozattal elrendelt felszámolási eljárás indul. 4. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és 4.1. a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, Vállalkozót az elvégzett feladat és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 4.2. a lehetetlenné válás oka Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 4.3. a lehetetlenné válás oka Megrendelő érdekkörében merült fel, Vállalkozót a díj megilleti, de Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán
6
költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. VI. TELJESÍTÉSI SEGÉDEK, ALVÁLLALKOZÓK, MUNKAVÁLLALÓK 1. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben egyébként résztvevőket igénybe venni. 2. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 3. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó rendelkezik a dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset–és rokkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának, bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat. 4. Megrendelő fenntartja magának a jogosultságot arra, hogy a Vállalkozó bármely munkavállalóját elküldje a teljesítési helyről, akinek magatartása megítélése szerint veszélyezteti Megrendelő érdekeit. Vállalkozó köteles a Megrendelő által kifogásolt személy pótlásáról haladéktalanul gondoskodni. VII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet. 2. Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg: Megrendelő részéről: név:
Dombiné Erdélyi Judit
értesítési cím
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.
telefon / fax
tel: 70/333-7615
e-mail
[email protected]
fax: 49/340-871
Vállalkozó részéről: név: értesítési cím telefon / fax e-mail VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7
1. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban, levél, fax és e-mail útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – az elküldés időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail elolvasását igazoló üzenet a küldő félhez visszaérkezik. 2. Vállalkozó kijelenti, hogy megismert valamennyi jelen szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, tényt, információt és jogilag kötelező dokumentumot. 3. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége során Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és a Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez. 5. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé. 6. Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésben foglaltakat az Állami Számvevőszék mindkét félnél ellenőrizheti az 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (9) bekezdése alapján. 8. Felek a jelen szerződés megkötéséből, értelmezéséből és teljesítéséből fakadó jogvitáik békés rendezésének eredménytelensége esetére a per tárgyának értékétől függően kikötik a Tiszaújvárosi Városi Bíróság vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 9. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Jelen szerződés négy (4) eredeti példányban készült, amelyből három (3) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg. Felek jelen szerződést elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. Kelt: Tiszaújváros, 2011. ……………… ….
8
_____________________
_____________________
Adorján Károly igazgató Megrendelő
Vállalkozó A Megrendelő részéről a kötelezettségvállalás ellenjegyzője: _____________________ Molnárné Tóth Anita gazdasági igazgatóhelyettes
9
1. számú melléklet
NYILATKOZAT ………. számú vállalkozási szerződéshez Alulírott ……………………………….., a ………………………………………………………………(szerződő fél neve, címe, adószáma) képviselője nyilatkozom, hogy Tiszaújváros Önkormányzata • adóhatóságánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.), • Polgármesteri Hivatalánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.), intézményeinél, azaz • a Városi Intézményellátó Szervezetnél (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.) és a gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Mátyás k. út 34.), Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.), Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.), Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.), • Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (3580 Tiszaújváros, Tűzoltó u. 1.), • Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.), önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz • TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a), • Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a), • Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.) • Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.) lejárt határidejű tartozásom nem áll fenn. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel. Dátum: …………………. szerződő fél képviselője 10
