2012
Bioplynové stanice Firmy Green Machines a.s.
Malé farmářské BPS
Green Machines a.s.
Green Machines a.s.
Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava IČO: 44223196 DIČ: 2022637771 IČ DPH: SK2022637771 Mail:
[email protected] www.biofermentory.sk www.bioplyn-info.sk Zastoupení: Trebišov, Senice, Bratislava a Praha Praha - 00420 721 086 265 Slovensko - 00421 948 024 214
Technologie - BIOPLYNOVÝCH STANIC – firmy Green Machines a.s.
Předběžná informativní. Malé farmářské BPS od firmy Green Machines a.s.
Předmět nabídky Popis nabídky Dodávka na klíč
Bioplynová stanice Kompletní bioplynová stanice na klíč Kompletní linka na zpracování zemědělských surovin a odpadů BRKO na výrobu bioplynu včetně možnosti zpracování tuhého digestátu na palivo.
Identifikační údaje. OBCHODNÍ STRANY: Dodavatel Obchodní název - Green Machines a.s. Útvar Management Adresa Boženy Němcovej 8, SK – 811 04 Bratislava IČO / DIČ 44 22 31 96 CZ 28 74 00 84 Zastoupená předsedou představenstva - Václavem Jirkovským Tel.: +421 948 024 214 Tel.: +420 721 086 265 E-mail:
[email protected] E-mail:
[email protected] www.biofermentory.sk
Zákazník Obchodní název Útvar Adresa IČO / DIČ Zastoupená Tel.: E-mail
2
2012
Green Machines. a.s. Malé farmářské bioplynové stanice
2012
Nové technologie - stanice BPS od firmy Green Machines a.s. Farmářské BPS od firmy Green Machines a.s. Veškerá výroba modulů BPS je realizována na základě požadavku zákazníka a jednotlivé moduly jsou samostatně dodávány dle předem určené sestavy. Konečná sestava, vychází z předem určeného počtu jednotlivých modulů, které jsou stanoveny na základě množství vstupních surovin a na základě konečného návrhu stanice. Cena je ovlivněna počtem jednotlivých modulů v BPS a jejich provedení pro vnitřní nebo venkovní osazení. Firma Green Machines zajištuje kompletní výrobu a dodávku modulové stanice BPS na klíč. Součástí dodávky je kompletní projekt a montáž na místě realizace. Celkový systém modulárních BPS je pro vlastní realizaci své technické pojetí výrazně výhodnější, než klasické stavební systémy s monolitickými stavbami, a i technicky vyspělejší, než prefabrikovaný systém staveb BPS. V dlouhodobém výhledu se budou více uplatňovat technologie zejména pro zpracování odpadů. Po stránce legislativní a podpory ze strany EU, budou odpadové technologie a technologie využívající zhodnocení odpadů ale i kombinované technologie více podporovány, a mají tím pádem technologie G. M. vyšší rozvojový potenciál, než klasické mokré zemědělské technologie BPS. Významným prvkem v nabídce spol. G. M. je možnost rozšíření BPS o provozy na využití energií. Spol. G. M. předpokládá, že v průběhu několika let může dojít k úpravě výkupních cen el. Energie ze strany velkých společností, a to směrem dolů. Bohužel už i dnes je zcela běžné, že je prakticky bráněno v uvolňování přípojných bodů pro dodávky energií do veřejné sítě od jejich provozovatelů. Z uvedených důvodů spol. G. M. již od počátku návrhů modulárních BPS počítá s možností využití energií v místě jejich vzniku a jako jediná nabízí svým zákazníkům možnost rozšíření stanic o další provozy, a tím produkovat výrobky za příznivé ceny. Provozovatelé systému G. M. se tím stávají nezávislý na cenách za energie a mají stabilnější ekonomiku a nejsou vazaly energetických společností.
Popis Výstavba modulové farmářské bioplynové stanice o výkonu od 30 do 190 kWh bude realizována formou vybudování nové technologie: - biofermentačních modulů umístěné v řadě a sestavovány do baterií. Dále je instalován aktivní perkolátní reaktor, cca 100 m3 a více. Zázemí stanice, systém MaR, plynové rozvody apod. Kogenerační jednotka, umístěná v kontejneru - Plynojem (membránový) umístěný v kontejneru s uvnitř umístěným plynoměrem a bezpečnostními prvky. Manipulační plocha před biofermentory bude do cca 800 m2. Technologie suché anaerobní fermentace Pracuje na principu modulové bioplynové stanice v je určená pro zpracování biomasy charakteru hnůj, travní a kukuřičné siláže a senáže dále BRO nebo vytříděné BRKO a dalších skupin odpadu. Principem technologie je uzavření biomasy v plynotěsných fermentačních biofermentorech, kde dochází k jejich řízenému anaerobnímu rozkladu. V první fázi je biofermentor naplněn a jeho obsah byl již technologicky optimálně upraven a následně je očkován perkolátní tekutinou tzv. perkolátem. Jedná se o kapalinu vyluhovanou z biomasy, která je v biofermentoru odčerpána a ve speciálním samostatném reaktoru aktivována. Bioplyn je spálen v kogenerační jednotce za společné výroby elektrické energie a tepla. Celý proces fermentace je automatický. Materiál v biofermentorech není žádným způsobem míchán anebo s ním není v průběhu procesu manipulováno, což výrazně snižuje náklady na energii a obsluhu a snižuje množství výstupního materiálu a zabraňuje emisím do ovzduší. Diskontinuální technologie suché fermentace sestává z několika modulových biofermentorů s plynotěsnými vraty. Doprava zpracovávaného materiálu do komor a z nich je zpravidla prováděna běžnou manipulační technikou (např. teleskopický manipulátor) Anaerobní proces je řízen počítačovou jednotkou, která řídí teplotní režim biofermentoru a dávkováním aktivované procesní tekutiny – perkolátu z odděleného modulu (perkolačního reaktoru). Proces je diskontinuální - vyprázdnění a nové naplnění komory + start reakce cca 2 dny, vlastní reakce a produkce BP 28 - 30 dnu, následuje ukončení reakce a vyskladněním stabilizovaného materiálu. Z hlediska optimálního průběhu reakce je nutné správné využití perkolátní tekutiny a dodržení některých vlastností vstupní vsázky a dodržet předem danou recepturu která je stanovena dodavatelskou firmou Green Machines a.s. Činností anaerobního procesu biomasy vzniká při rozkladu bioplyn, jehož hlavní složkou je methan, který je možno efektivně energeticky využít v kogeneračních jednotkách.
3
Green Machines. a.s. Malé farmářské bioplynové stanice
2012
Malá farmářská zemědělská BPS. Vestavba technologie bez nutnosti stavebního povolení možnost zpracování BRKO v případě využití specialních biofermentoru Green Machines a.s. Financování investice přímím investorem bez využití dotačních titulů a úvěrů bank. Celkové investice-Komplet BPS + kompletní výroba paliv (zemědělská)
Cca 399 990 až 599 518- € Za základní dodávku dle provedení a výkonu KGJ 3 500 tun/rok 2 / modul 1 770 000 Nm3/rok 634 667 Nm3 /rok
Cca 399 990 až 599 518- € Za základní dodávku dle provedení a výkonu KGJ
KGJ / celkový výkon cca od 30 do 190 kWh
Roční výroba elektrické energie (MWhe./rok) Roční výroba tepla (MWht./rok)
KGJ / celkový výkon cca od 30 do 190 kWh 1 297 MWhe 1 650 MWht
Tržby Tržby za prodej elektro energii při využití 20 % pro vlastní spotřebu cena 148 -€ / MWhe Tepelná energie prodej při využití 20 % pro vlastní spotřebu Tržby celkem provozní / rok cca
172 734 -€ /rok odečtená vlastní spotřeba 119 126 -€/rok odečtená vlastní spotřeba 291 860 - €/ rok
Úspora nákladů na provoz chovu drůbeže atd. Možnost využití i pro jiné provozy v rámci farmy Úspora nákladů na provoz chovu drůbeže atd. Možnost využití i pro jiné provozy v rámci farmy
Náklady Nakup surovin v tunách za rok (Náklady na nákup atd.)zemědělský provoz. 20 - € / tuna
70 000 €/rok možnost nahradit kukuřici za BRO
Náhrada nákupu kukuřice je řešená podestýlkou z chovu a dalšími zdroji surovin, které jsou dotované, jako je údržba luk atd. 10 000 €/rok mohou být nižší provoz je automatizovaný bezobslužný
Zpracování BRKO v tunách/rok / zemědělská Počet modulových biofermentoru Počet KGJ Roční celková produkce bioplynu z odpadů Roční celková spotřeba bioplynu při zatížení 85% výkonu v Nm3/rok Celkový výkon jednotek –
Roční provozní náklady BPS cca Celkové náklady roční na provoz BPS Roční provozní zisk po odečtu nákladů Roční splátka investice včetně úroku Roční výnos po odečtu splátek úroků a daní.
10 000 €/rok mohou být nižší provoz je automatizovaný bezobslužný 80 000 €/rok 211 860 €/rok 143 530- €/rok 68 330- €/rok až cca 117 330 - €/rok
Poskytnutá dotace a úvěry bank. Splatnost projektu od doby spuštění do provozu
Není počítáno s dotací 4 roky
Doba realizace technologie od podpisu smlouvy a stavební připravenosti pro montáž technologie cca.
4 měsíců
3 500 tun/rok 2 / modul 1 770 000 Nm3/rok 634 667 Nm3 /rok
1 297 MWhe 1 650 MWht Možnost rozvedení bioplynu v rámci farmy a tím umístit KGJ jednotky u objektů kde bude přímo zajištěna spotřeba energií.
Roční zisk bude tvořit úspora na energie v rámci provozu farmy a bude vždy variabilní
Možnost prodloužení splatnosti a tím menší zatížení na ekonomiku farmy. 4 měsíců
U malých farmářských BPS je možné prodloužit splatnost a tím dosáhnout lepšího ekonomického výnosu. V případě náhrady kukuřice za BRO nebo levnější zemědělské vstupy se ekonomicky provozní podmínky zlepší. Při použití jako vstupní suroviny BRKO se zvedne výnos výrazným způsobem a to i výtěžnost bioplynu a tím i možnost zvýšení výkonu KGJ. Stanici je možné bez problému rozšiřovat, V případě změny je vstupní suroviny na BRKO je cena za tunu BRKO cca 8 až 14 €/ tuna celkem cca 28 až 49 000€/rok
Malé farmářské BPS je výhodné realizovat ve spojení s ekonomickým efektivním získáním levných energií. V případě, že provozovatel farmy je schopen dodat levné vstupní suroviny formou hnojů a podestýlek sníží tím náklady na kukuřici je efekt stanice příznivější. Vhodnou alternativou je i možnost výstavby malých farmářských stanic při chovu drůbeže. Hlavní vstupní surovinou je podestýlka z chovu a je využitá na výrobu bioplynu a následně energii jako je teplo a el.energie. Produkce energií je spotřebována na provoz hal a tím dojde k významné úspoře v ekonomice chovu. V takto koncipovaném provozu je výnos bioplynové stanice realizován přes prodej jiné komodity, než je el.energie a teplo. Farmáři odpadne jednání o přípojném bodu s energetickými společnostmi a závislost na budování trasy k přípojnému bodu.
Řešení digestátu v malých farmářských BPS. I v systému suché fermentace a modulových biofermentorech je vždy zastoupen digestát a firma navrhuje několik řešení u kapacit do 4000 tun. Digestát vyvážen na pole které má farma k dispozici. Ten to postup je tradiční bohužel ne vždy dobře řešitelný z důvodu, že v určitém období se nedá digest aplikovat a musí být tím pádem vytvořen mezisklad digestů.
Problému digestátu lze předejít realizací jednoduché aerobní kompostárny (jednoduchá úprava polního hnojiště nebo staré silážní jamy atd.)a výrobou kompostů, které jsou stabilizovány a hygienizovány teplotou 70 stupňů po dobu i několika dní a tím jsou zlikvidovány jakékoliv rizika. Velmi zajímavým novým řešením, které firma Green Machines a.s. navrhuje je využití upraveného kompostu dle Know how firmy jako složky podestýlky pro chovy skotu a následného zpětného vracení do systému výroby bioplynu. Tím to řešením odpadá problémová část využití digestátu.
4
Green Machines. a.s. Malé farmářské bioplynové stanice
2012
Předběžný harmonogram realizace farmářské BPS Realizace projektu malé BSP základní provedení 1
Měsíce
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Podpis smlouvy o dílo a dodávku BPS Úhrada zálohy na studii Studie projekt technologie základní. Závazná objednávka technologie. Úhrada zálohy. Subdodávky s delším termínem dodání Zahájení výroby technologií BPS Průběžná dodávka a montáž technologie, a následné předání Spuštění do provozu kolaudace a náběh do plného provozu Výroba jednotlivých dílů stanice je zahájena po úhradě zálohy vyplívající ze smlouvy o dílo a na základě závazné objednávky V době výroby technologie se realizuje stavební část tj. zpevněná plocha a úprava stávajících prostor.
Přehled vhodných odpadů pro modulové bioplynové stanice
Městské odpady komunální Odpady komunální a jim podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslů, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů BRO (t) Papír a lepenka Organický, kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) Odpad získaný odděleným sběrem
Konzervárenský průmysl výroba konzervovaných jídel výroba hotových sušených jídel a polotovarů Odpady zemědělské Kukuřičná siláž Všechny druhy senáže Odpady z lisování olejných semen (řepka, slunečnice atd.) Čerstvá tráva Veškeré druhy podestýlek včetně pilinových Močůvky Odpady s chovu drůbeže a skotu
Kompostovatelný odpad obecný Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích (včetně hřbitovů) Směsný komunální odpad Odpad z tržišť Kal ze septiků/žump, Kaly ČOV
Konzervárenský průmysl výroba konzervovaných jídel výroba hotových sušených jídel a polotovarů
Mlýnsko-pekárenský průmysl výroba mouky výroba pekárenských a pečivářských výroby Tukový průmysl výroba tuků a olejů výroba mastných kyselin výroba mýdla a detergentů kosmetická výroba přidružené tukařské výroby
Pivovarnický a kvasný průmysl výroba piva výroba vína výroba lihu (biolíh) výroba droždí Odpady zemědělské Kukuřičná siláž Všechny druhy senáže Odpady z lisování olejných semen (řepka, slunečnice atd.) Čerstvá tráva Veškeré druhy podestýlek Močůvky Odpady s chovu drůbeže a skotu
Mlékárenský průmysl výroba mléka a másla výroba mlékárenských výrobků (sýry, mražené výrobky) výroba (laktózy) speciálních výrobků Masný průmysl výroba a zpracování jatečního masa výroba masných výrobků výroba drůbežího masa a výrobků
Mlékárenský průmysl výroba mléka a másla výroba mlékárenských výrobků (sýry, mražené výrobky) výroba (laktózy) speciálních výrobků
Cukrovarnický průmysl výroba cukru výroba škrobu
5
12
Green Machines. a.s. Malé farmářské bioplynové stanice
2012
Ilustrační řešení malé farmářské BPS modulový systém biofermentorů
Řešení řady biofermentoru se základním zastřešením
Kontejnerové KGJ jednotky od výkonu 30 do 500 kWh a více
6
Green Machines. a.s. Komunální a zemědělské bioplynové stanice.
2012
Zemědělská střední a kombinovaná BPS a variantní řešení 3. Vestavba technologie bez stavebního povolení možnost zpracování BRKO v případě využití specialních biofermentoru Green Machines a.s. Financování investice přímím investorem bez využití dotačních titulů a úvěrů bank. Celkové investice-Komplet BPS + kompletní výroba paliv (zemědělská) 15t/180 Cca 2 966 925- € za kompletní dodávku Zpracování BRKO v tunách/rok / zemědělská 15 000 tun/rok Počet modulových biofermentoru 8 / modul Počet KGJ 2 Roční celková produkce bioplynu z odpadů 2 700 000 Nm3/rok Roční celková spotřeba bioplynu při zatížení 85% výkonu v Nm3/rok 2 502 111 Nm3 /rok Celkový výkon jednotek – KGJ / celkový výkon cca 500 až 690 kWh Roční výroba elektrické energie (MWhe./rok) 5 105 MWhe Roční výroba tepla (MWht./rok) 6 220 MWht
Tržby Tržby za prodej elektro energii při využití 100 % pro vlastní spotřebu Tepelná energie prodej při využití 100 % pro vlastní spotřebu
0 -€/rok 0 - €/rok
Tržby výroba paliva 10 000 tun/rok cena kalkulovaná 120 - € /tuna/ palivo s výhřevností ≥ 16,5 MJ/1.kg Tržby za zpracování BRKO + vybrané odpady / rok Tržby celkem provozní / rok cca
1 200 000- €/rok 350 000 - €/rok- i více 1 550 000- €/ rok
Náklady Nakup surovin v tunách za rok (Náklady na nákup atd.)zemědělský provoz. 20 - € / tuna Roční provozní náklady BPS včetně provozu výroba paliv Roční provozní náklady BPS včetně provozu výroby paliva a nákupu surovin celkem cca Roční provozní zisk po odečtu nákladů Roční splátka investice včetně úroku v roce realizace 2% úrok nasledně10% ročního úroku Roční výnos po odečtu splátek úroků a daní.
300 000 - €/rok / 20 - € / tuna 160 000 - €/rok 460 000 - €/rok 1 090 061- €/rok 741 731 - €/rok 348 269 - €/rok
Poskytnutá dotace a úvěry bank. Splatnost projektu od doby spuštění do provozu Celková částka uhrazená investorům za dobu 4 let včetně úroků Jako vhodné doplnění nabízíme zastřešení Biofermentoru náklady cca Doba realizace technologie od podpisu smlouvy a stavební připravenosti pro montáž technologie cca.
Počítáno bez dotace 4 roky 3 471 302 - €/ za 4/roky 250 000 -€ dle provedení. 4 až 5 měsíců
Realizace projektu malé BSP základní provedení Měsíce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Podpis smlouvy o dílo a dodávku BPS Úhrada zálohy na studii Studie projekt technologie základní. Závazná objednávka technologie. Úhrada zálohy. Subdodávky s delším termínem dodání Zahájení výroby technologií BPS Stavební úpravy provádí objednavatel Průběžná dodávka a montáž technologie, a následné předání Spuštění do provozu kolaudace a náběh do plného provozu Výroba jednotlivých dílů stanice je zahájena po úhradě zálohy vyplívající ze smlouvy o dílo a na základě závazné objednávky
Technologie systému Suchá fermentace a v modulových a kontejnerových biofermentorech případně speciálně navržených betonových biofermentorech na bezodpadové zpracování biomasy v anaerobním prostředí.
Nejnovějším systémem v kombinovaném provozu a procesu jsou biofermentory firmy Green Machines které již z výroby jsou koncipována jak a na anaerobní tak aerobní proces a významně šetří náklady a investice. Tyto biofermentory jsou vyráběny jako moduly a mohou být dodávány po jednotlivých kusech a nejsou považovány ze stavebního zákona za stavby ale technologii. Tím je dosaženo významného zkrácení vlastní realizace BPS. Mokrá část technologie je uskutečňována v modulových nádržích kde je průměrný objem 120 ž 144 m3 a tito moduly jsou zároveň využívaný jako nádrže perkolátu a perkolát je zde i čerpán do suché technologie k zvlhčování substrátu. Nádrže jsou vyhřívaný a upraveny tak aby docházelo k neustálému míchání obsahu.
Suché a mokré fermentace v jedné BPS systém Green. Tato možnost je nejnápadnějším prvkem nových BPS, zvláště v západní Evropě. Tyto technologie významně zvyšují výtěžnost bioplynu z jednotky organické hmoty vložené do fermentačního procesu. Také je snížen zábor stavební plochy přepočtený na konečný výkon stanice. Již byl
7
Green Machines. a.s. Komunální a zemědělské bioplynové stanice.
2012
proveden projekční návrh kombinované BPS určené na zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Celé toto zařízení má společnou kogenerační jednotku i plynojem. Tuhá část po suché fermentaci je dále zpracována a kromě hygienizace umožňuje technologie i úplné vysušení vstupní hmoty na sušinu 85 %. Suchá i mokrá fermentace pracují v mezofilním režimu (kolem 40 °C). V přechodu na aerobním procesu se dosahuje teploty 70 °C a tento proces umožnují speciálně vyvinuté konstrukce biofermentorů firmou Green Machines a.s. Celý objekt je napojen na mohutný biofiltr, skrze něhož je filtrován veškerý vzduch opouštějící provoz. Výstupem je předsušený fermentát, který se v technologickém zařízení, před -dosušit na výrobu paliva a tím ušetřit náklady na konečné sušení 15 až 20 % vlhkosti substrátu pro výrobu paliv. Palivo má výhřevnost 14 až 17 MJ.kg-1. Tento systém umožnuje nová koncepce biofermentoru Green Machines a.s.
Speciální řešení provozů Firma green Machines připravila, technologické řešení které výrazně usnadňuje administrativní řízení a zjednodušuje schvalovací proces a celkově výstavbu technologie pro zákazníky.
Firma Green Machines Na základě požadavku zákazníku připravila návrh BPS s možností využití technologie kombinovaného provozu kdy hlavním provozním prvkem je výroba konečných produktů s využíváním kompletních energii z BPS. Vlastní BPS složí jako technologie k dodávkám 100% el.energie tak aby nemusela být tato energie prodávána. V systému je zužitkována veškerá tepelná energie a tím je optimalizováno i řešení možné nestability trhu s výkupem energií. Takto koncipované provozy mají významnou ekonomickou stabilitu. BPS je vždy koncipována na danou spotřebu energie pro hlavní provozy s mírnou rezervou výkonu.
Možnost doplňujících provozu BPS při nezávislostí na výkupu energií. Výroby paliva (pelety a brikety) Modulové mobilní kotelny na pelety pro veřejné vytápění (škol a úřadů, atd.) Lisovna oleje (řepky a slunečnice atd.) Intenzivní chov ryb (připravuje se) Skleníky a fóliovníky Výroba hal a svařovna Výroba kompostů Výroba hnojiv pro pěstitele (maloobchod) Stavební díly Pekárny Mini slévárna kovu Sušárny dřeva Energo centrum CNG úprava bioplynu na CNG pohon autobusu a osobních vozidel včetně realizace stanic
Další provozy se připravuji společně s dodavateli. Kompletní provoz výroby ekopaliv
Přírodní hnojiva
Výroba rostlinných olejů
V dodávce nejsou zahrnuty následné dodávky. Stavební příprava pozemku pro umístění BPS (zpevněné plochy, úpravy stávajících objektů) Doprava k zákazníkům cena je určována dle vzdálenosti a složitosti dopravy. Dodávka nakladače (manipulátor 6 m) muže být součásti dodávky Technologie využití a zpracování tuhého a tekutého digestátu (provoz peletkárny nebo kompostárny) Jeřábová technika pro montáž BPS Přípojky energií. El.enrgie ,voda atd. v místě montáže Přípojka vedení od KGJ do veřejné sítě pro prodej el.energie Dodávka transformátoru (na přání lze zajistit)
Studie proveditelnosti Studie EIA Stavební povolení (v případě, že je požadováno) charakter technologie je jako dočasná stavba.
Záruky servis a bonusy. Na veškeré na dodávky se vztahuje záruční doba 24 měsíců dle zákona. Na biofermentory je poskytována mimořádná záruka 60 měsíců včetně bezplatného servisu po dobu záruky.
8
Green Machines. a.s. Komunální a zemědělské bioplynové stanice.
2012
Servis do 24 hodin od nahlášení jakékoliv poruchy Možnost objednání dálkového sledování stanice a tím předcházení poruch v provozu. Trvalé poradenství v oblasti surovinové skladby k dosažení optimálních výnosu bioplynu Firma garantuje el. Výkon na svorkách generátoru v případě kvalitních vstupních surovin a garantovaného množství, které zajištuje zákazník před prvním spuštěním stanice BPS.
Garance výkonu stanice el.enrgie Firma Green Machines zaručuje výkon v el-energii na základě předem stanovené receptury složení a kvalitě substrátu který je zákazník (objednavatel) povinen zajistit před spuštěním stanice a to jak v požadované kvalitě tak množství. Záruka se vztahuje na elektrický výkon na svorkách generátoru a je splněné záruka výkonu v momentě, kdy je dosaženo deklarovaného výkonu v energiích po dobu 4 dní a je povolena odchylka +5 a -5% vlivem na kvalitu vstupních surovin a klimatických podmínek. V případě že stanice je spouštěna v zimních podmínkách je na klimatické podmínky brát objednavatel ohledy a je si vědom že se klimatické podmínky mohou projevit ve vlastním spouštění stanice do provozu. Speciální dodávky a projekty. Firma v rámci výroby paliv a na základě smlouvy zajistí odbyt veškerých paliv za dohodnutou cenu s provozovatelem BPS. V případě zajmu ze strany objednavatele muže firma připravit projekt pro využití paliv (pelet nebo briket) v rámci obce (místa) kde je stanice realizována a to včetně dodávky kotlu pro soukromé subjekty a jejich instalace v RD nebo veřejném sektoru školy obecní úřady atd. (modulové kotelny) s podmínkou odběru paliva po dobu 6 až 10 let. Kotle v RD mohou být instalovány jako druhý tepelný zdroj.
Speciálním bonusem je při uzavření smlouvy na dodávku na městskou BPS poskytnutí bonusů formou nakladače za symbolickou cenu 1000 -€
Všeobecné obchodní podmínky pro realizaci technologií staveb a poskytování KNOW - HOW firmy Green Machines a.s. ve zkratce GM a.s. Platnost kontraktů a nabídek Pro vyřizování našich kontraktů na veškeré dodávky a služby platí bezvýhradně naše dodací a platební podmínky, pokud není s naším jasným a písemným souhlasem uvedeno jinak. Nabídka Naše nabídky jsou nezávazné. Před plány a detailní nabídky budou zpoplatněné, na základě známých skutečností, propočítány a vyčíslen námi pokud není v ojedinělých případech dohodnuto písemně jinak. V případě zjištění nesrovnalostí je nutné dokladovat jejich důvod. Ve věci odhadu nákladů, ve výkresech a dalších podkladech si ponecháváme a zřetelně vyhrazujeme vlastnické a autorské právo. Podklady nesmějí být předávány třetí straně a musí nám být neprodleně vráceny v případě, že nedojde k podpisu kontraktu. Uzavření smlouvy Objednatel je svou smlouvou vázán. Nedovolené odstoupení od uzavřené smlouvy nás opravňuje k vyúčtování až 20% hodnoty kontraktu plus DPH jako náhrady škody spojené s marnou prací atd. na přípravu projektu. Kontrakt je pro nás závazný až od okamžiku vystavení písemného potvrzení o přijetí kontraktu. Ten směrodatně specifikuje předmět, rozsah, cenu a zvláštní podmínky našich dodávek a služeb, kdy objednatel toto potvrzení ve všech detailech opětovně odsouhlasí. Odsouhlasení musí následovat v průběhu 1 týdne. Jako směrodatné datum je považovánu datum odeslání potvrzení a datum odeslání odsouhlasení. Další dohody jsou pro nás závazné pouze tehdy, jsou li námi písemně potvrzeny a odsouhlaseny. Smlouvy platí výhradně bez prokazatelných početních, pravopisných chyb a omylů. Ceny Naše ceny jsou nezávazné netto ceny s platností z našeho skladu (závodu kde je vyráběno zařízení) a jsou uváděny bez DPH, které bude připočítáno ve výši platné k datu zdanitelného plnění. Vyhrazujeme si právo učinit kroky k přiměřenému přizpůsobení ceníků a podkladů v mezidobí mezi uzavřením kontraktu a uskutečnění dodávky, vykonání služby, změny v našich cenících a cenových podkladech např. z důvodu zvýšení mzdových či materiálových nákladů, pokud nebyla ve výjimečných případech dohodnuta cena pevná. Dodací termíny Dodací lhůty našich výrobků a služeb jsou uvedeny přibližně. Stanovují a zahrnují podrobné vysvětlení všech technických detailů kontraktu. Závazné dodací lhůty musí být jednoznačně uvedeny ve smlouvě a vyžadují náš písemný souhlas. Pro stavební služby musí být předloženo pravomocné stavební povolení. Přípravné práce musí být precizně a profesionálně provedené. Prodlení, která nejsou zaviněna z naší strany jako vyšší moc, nepříznivé počasí, úřední nařízení, stávky, dopravní zácpy, nedostatek surovin a pomocných látek či další podobné příčiny ¨mají odkladný účinek. Donucovací vlivy opravňují nás jako dodavatele částečně nebo úplně od kontraktu odstoupit. Oprávněné odstoupení od smlouvy z naší strany je objednatel povinován k úhradě přiměřených dispozičních nákladů a ušlého výdělku. Subdodávky jsou povolené a platí jako samostatné obchody na základě našich vždy platných ceníků nebo vzájemné dohody. Výkony a povinnosti objednavatele Dodat pravomocné úřední povolení, stavební povolení, povolení k provozování, uživatelské změny atp. Opatření kompletních stavebnězadavatelských podkladů (stavební mapy, plány, statika atd.) pokud není dohodnuto provedení těchto služeb námi. Stavební příprava, údržba a následné zpracování v souladu se známými regulemi a požadavky na techniku ve vztahu k normám a předpisům, odbornou pracovní sílou na vlastní náklady v požadovaném termínu a kvalitě. Přivedení vody a elektřiny přímo na stavbu. Zřízení příjezdu ke staveništi pro nejtěžší nákladní automobily a zbudování skladu na stavební díly a nářadí. Vícenáklady spojené s nekvalitní a nevyhovující příjezdovou komunikací budou naúčtovány objednateli. Zajištění a očištění vnějších dopravních cest. Ručení objednavatele Za vlastní údaje o zpracování stavební plochy, o podzemní a vzlínavé vodě. Za včasnost a preciznost provedení stavebních služeb. Za nedbalý či lajdácky přístup k námi dodané technice a stavebním materiálům. Platba Všechny platby beze srážek od objednatele odpovídají jednotlivým, krokům v průběhu stavby, stejně tak jako jednotlivým dodávkám a prováděným službám v termínu do 2 týdnů od data fakturace. Platby se započítávají jako zaplacené až v den, kdy je pokryta celá fakturovaná částka a peníze jsou nám Beze ztrát k dispozici. Šeky a směnky budou akceptovány ke krytí poloviny jejich hodnoty a to pouze na základě zvláštní dohody, náklady na jejich směnu budu účtován objednateli. Případné vrácení plateb z důvodu jakékoliv rozporu s právem či protiprávního vyúčtování ze strany objednatele je vyloučeno, krom případů kdy jde o případy oprávnění z hlediska VOB. Při zpoždění plateb je vyhrazeno uplatnění náhrady škod z
9
Green Machines. a.s. Komunální a zemědělské bioplynové stanice.
2012
prodlení – úrok z prodlení ve výši 7% nad diskontní sazbu bez nutnosti předchozího upomínání. Zařízení, za jehož fakturu je objednatel ve s platbou či kde došlo ke ztrátě splatnosti směnky či šeku dříve než byl uhrazen, budou naše veškeré další nároky a splatnosti na objednatele splatné s okamžitou platností. V takovém případě jsme oprávnění od objednatele požadovat na veškeré chybějící dodávky platbu předem nebo odstoupit od smlouvy úplně. To samé platí i v případě obdržení nepříznivých zpráv o hospodářských výsledcích objednatele po uzavření kontraktu. Záruka Záruka na námi provedení stavební služby se řídí dle všeobecných podmínek pro provádění staveb a stavebního zákona) v momentálně platném znění. Na dodané stroje a zvláštní zboží, přebíráme záruku ve chvíli, kdy povinnosti objednatele z hlediska plateb jsou vůči nám plně splněny a to v rámci záručních podmínek dodavatelské společnosti a s tím, že v tomto omezeném čase v případě skryté či materiálové vady díl opravíme, vyměníme či nahradíme jiným. Náklady za opravy provedené kupujícím uhradíme pouze tehdy, bude-li k tomuto z naší strany dáno písemné svolení. Nárok na odstranění vady zdarma zaniká v případě nepřiměřeného zacházení, použití násilí a podobných příčin, zacházení (např. nedostatečné odvodnění, předchozího betonu, nedržení se návodu k obsluze atd.). Pro použité stavební materiály a hmoty platí zákonná záruka. Všechny návazné nároky jako náhrada škody, náhrada ušlého zisku a podobně jsou výslovně vyloučeny. Převzetí Pokud jedna ze smluvních stran požaduje převzetí jednotlivých etap stavby, je povinna nejpozději do dvanácti pracovních dnů naplánovat termín převzetí. Při nepřítomnosti jedné ze smluvních stran je písemný protokol o převzetí bezodkladně nepřítomné smluvní straně zaslán – doručen. Pokud není převzetí uskutečněno, platí, že služba či výkon je považován za převzatý po uplynutí dvanácti pracovních dnů po písemném sdělení o dokončení příslušného výkonu. Pokud objednatel službu či etapu převezme k užívání platí převzetí po uplynutí 6-ti pracovních dní to, že etapa je považována za úspěšnou a schválenou. Konečné převzetí je po úspěšné kolaudaci a objednavatel je povinen stavbu převzít. Místo plnění a určení příslušného soudu Místem plnění pro platby objednatele a příslušným soudem pro vyřizování všech právních náležitostí je sídlu naší firmy místně příslušný soud. Ve věci obchodně právních vztahů si vyhrazujme právo dodavatel podat žalobu k místně příslušnému soudnímu dvoru. Pro věci týkající se jiných než obchodně-právních vztahů je příslušným soudem soud příslušný objednateli. Vyhrazené vlastnictví Pro námi uskutečněné dodávky si vyhrazujeme až do úplného vyrovnání veškerých závazků ze strany objednatele vlastnické právo. U otevřených faktur platí výhrada vlastnictví jako pojištění pro naše otevřené úvěry. Během existence výhrady vlastnictví je další prodej, převod, zástava či další jiné úkony ve vztahu k zakoupenému zboží možné jen s naším výslovným písemným souhlasem. V případě i částečného nesplnění závazků vůči dodavateli je možné provést demontáž a odvoz zboží a dále pozastavit další dodávky a podobně bez jakékoliv předchozí výzvy. Dále je pak možné požadovat náhradu takto vzniklých škod, ušlého zisku a podobně včetně zákonné DPH dle současně platné sazby. Zvláštní ustanovení pro případ dodávky jednotlivých modulu technologie bez vlastní realizace V případě že jsou dodávány jednotlivé moduly bez vlastní stavby je tato dodávka realizována na základě smlouvy o technologické dodávce .
Za Green Machines a.s. Václav Jirkovský
10
