ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v rámci podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

„ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.24976

Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa: Primární oblast podpory: Podoblast podpory:

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Kina Svět ve Valašském Meziříčí Ţivotní prostředí 3 – Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie (FS) 3.2 – Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) 3.2.1. Realizace úspor energie

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387

OBSAH: 1. 2. 3.

4. 5.

6.

7. 8.

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20.

Úvodní informace ............................................................................................................. 3 Identifikační údaje zadavatele .......................................................................................... 4 Předmět plnění veřejné zakázky ....................................................................................... 4 3. 1. Předmět veřejné zakázky 3. 2. Rozsah předmětu veřejné zakázky 3. 3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ......................................................................... 6 Doba a místo plnění veřejné zakázky ............................................................................... 6 5. 1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 5. 2. Místo plnění veřejné zakázky 5. 3. Jiné poţadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky Kvalifikace dodavatelů ...................................................................................................... 7 6. 1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky, je dodavatel, který... 6. 2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky 6. 3. Změny v kvalifikaci dle § 58 ZVZ 6. 4. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 6. 5. Jazyk dokladů, jimiţ dodavatel prokazuje splnění kvalifikace 6. 6. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů… Subdodavatelé ............................................................................................................... 11 Jistota ............................................................................................................................. 12 8. 1. Výše a forma poskytnutí jistoty 8. 2. Výkon práva z poskytnuté jistoty 8. 3. Uvolnění jistoty Obchodní a platební podmínky ....................................................................................... 13 9. 1. Obchodní podmínky 9. 2. Platební podmínky Technické podmínky ....................................................................................................... 14 Varianty nabídek, opční právo, zadání části veřejné zakázky ......................................... 14 11. 1. Stanovení poţadavků na varianty nabídek 11. 2. Vyhrazení poţadavků na opční právo 11. 3. Zadání části veřejné zakázky Poţadavky na způsob zpracování nabídkové ceny ......................................................... 15 Podmínky a poţadavky na zpracování nabídky .............................................................. 16 Poskytování dodatečných informací, prohlídka místa plnění ........................................... 18 14. 1. Dodatečné informace 14. 2. Prohlídka místa plnění Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek ....................................................... 18 15. 1. Způsob a místo podání nabídek 15. 2. Lhůta pro podání nabídky 15. 3. Další podmínky k předloţení nabídky 15. 4. Otevírání obálek Zadávací lhůta ................................................................................................................ 19 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek .............................................................. 19 17. 1. Hodnotící kritéria 17. 2. Způsob hodnocení nabídek Poskytování zadávací dokumentace .............................................................................. 19 Ostatní informace ............................................................................................................ 20 Přílohy ............................................................................................................................ 20

Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 2

1. ÚVODNÍ INFORMACE 1.1. Tato zadávací dokumentace obsahuje podmínky a poţadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a „Závaznými pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP“, verze ke dni 6. 10. 2014, účinnými od 6. 10. 2014 (dále jen „Závazné pokyny“), podrobnější vymezení údajů a další informace nezbytné pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace rovněţ obsahuje specifikaci poţadavků na prokázání splnění kvalifikace. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené, se řídí ZVZ. 1.2. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatečných informací k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, ţe uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsaţené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny poţadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v kaţdém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, můţe to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůţe vzít v úvahu ţádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaţenou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada můţe znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 1.3. Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Kina Svět ve Valašském Meziříčí“, registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/14.24976, bude spolufinancován z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudrţnosti) v rámci operačního programu Ţivotní prostředí ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR, prioritní osa 3 – Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie (FS), primární oblast podpory – 3.2 – Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory – 3.2.1. – Realizace úspor energie. 1.4. Vymezení pojmů: Dodavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboţí, poskytuje sluţby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. Zahraničním dodavatelem je zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboţí, poskytuje sluţby nebo provádí stavební práce. Uchazečem je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. Poskytovatelem podpory je subjekt, který na základě posouzení ţádosti příjemce můţe dle ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, nebo dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci prostřednictvím právního aktu o poskytnutí dotace. Kvalifikací dodavatele je způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Subdodavatelem je osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zadávacími podmínkami jsou veškeré poţadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, v zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. 1.5. V souladu s ust. § 86 odst. 3 písm. d) ZVZ nebyl zadavatel povinen pouţít předběţné oznámení dle § 86 ZVZ, neboť předchozí zadávací řízení bylo zrušeno dle § 84 odst. Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 3

2 písm. e) ZVZ. Přechozí řízení s obdobným předmětem veřejné zakázky bylo zadavatelem zrušeno dne 6. 11. 2014. Předběţné oznámení předchozího zrušeného řízení dle § 86 ZVZ bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 15. 9. 2014 a uveřejněno dne 16. 9. 2014 pod evidenčním číslem formuláře 7401010097151 a evidenčním číslem zakázky 497151. 1.6. Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle § 26 odst. 1 písm. a) ZVZ bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 12. 11. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek v termínu dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Sídlo: IČ: DIČ:

Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 00304387 CZ00304387

Kód obce zadavatele: Kód právní formy zadavatele: www adresa: profil zadavatele:

545058 801 http://www.valasskemezirici.cz https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304387

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: MUDr. Miroslav Krchňák, místostarosta Kontaktní osoba zadavatele: Markéta Vodáková, referent Oddělení právního MěÚ Valašské Meziříčí tel. +420 571 674 247, mob. +420 724 300 835 e-mail: [email protected]

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Předmět veřejné zakázky 3.1.1. Předmětem veřejné zakázky je „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. 3.1.2. Předmětem veřejné zakázky je rovněţ:  Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) – návrh provedení, samotná výroba včetně materiálu a následná instalace desky – velikost je stanovena na min. 300 x 400 mm. Informační tabule bude jednobarevná. Materiál: bronz. Návrh finálního provedení a následné umístění informační tabule musí schválit zadavatel. Informační tabule bude vyvěšena na dobře přístupném a viditelném místě.  Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údrţba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště včetně jeho napojení na technickou infrastrukturu.  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.


     

       

Opatření k ochraně ţivotního prostředí – k pouţitým výrobkům a materiálům budou doloţeny atesty o nezávadnosti pro zdraví a ţivotní prostředí dle platných právních předpisů. Pojištění stavby, díla a osob. Zajištění a předání dokladové části všech nutných revizí, zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, atd. v českém jazyce. Předání záručních listů, návodů k obsluze, atd. Zaškolení obsluhy. Likvidace odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doloţení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení. Veškerá opatření poţadována platnou legislativou pro práci, manipulaci a likvidaci materiálu s obsahem azbestu. Dodrţení podmínek uvedených ve stavebním povolení a v závazných stanoviscích dotčených orgánů. Spotřeba médií (např. energií, vody). Uvedení všech povrchů dotčených prováděním veřejné zakázky do původního stavu. Kompletační a koordinační činnost. Vyhotovení dílenské/výrobní dokumentace, tam, kde je potřeba. Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla. Účast na řízení stavebního úřadu o uţívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd.

3.1.3. Předmětem veřejné zakázky je dále zpracování a předloţení následující dokumentace a dokladů:  Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náleţitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby - 3x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě na CD v DWG, PDF, Word.  Dokladová část – 3x v tištěné podobě. Dokladová část bude obsahovat veškeré revize, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě pouţitých materiálů a výrobků, a ostatní důleţité náleţitosti, předávací protokoly mezi dodavatelem a jeho subdodavateli, protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, doklady o nakládání s odpady, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí díla a uvedení do provozu.  Originál stavebního deníku. 3.2. Rozsah předmětu veřejné zakázky 3.2.1. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dále stanoven:  Projektovou dokumentací „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ – TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“, zpracovanou Ing. Karlem Trlicou, místem podnikání Janová 242, 755 01, IČ: 14590613, v červenci 2013,  Soupisem stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr,  Stavebním povolením č. j. MěÚVM 13645/2013 ze dne 25. 3. 2013 (datum nabytí právní moci dne 20. 4. 2013), Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 5



Zadávací dokumentací včetně všech příloh.

3.2.2. Rozsah veřejné zakázky je dán následujícími stavebními objekty: SO 01 – Zlepšení tepelně – technických vlastností obvodových konstrukcí objektu kina Svět ve Valašském Meziříčí V rámci stavebních úprav bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střech a dále výměna výplní otvorů (oken a dveří). 3.2.3. Zadavatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí veřejné zakázky. 3.2.4. Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace). Návrh smlouvy o dílo je pro uchazeče závazný, zadavatel jeho změnu nepřipouští. Dodavatel do této smlouvy pouze doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu. Smlouva bude datována a podepsána oprávněnou osobou uchazeče. 3.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):  45212000-6 Stavební úpravy budov slouţících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace  45321000-3 Tepelné izolace  45421100-5 Instalace a montáţ dveří a oken a souvisejících výrobků  44112400-2 Střechy

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 15.425.938,51 Kč bez DPH

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 5.1.1. Zadavatel stanoví pro plnění veřejné zakázky následující termíny: Předpokládaný termín zahájení: 15. 5. 2015 Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací Předpokládaný termín dokončení: nejpozději do 30. 11. 2015 5.1.2. „Předpokládaný termín zahájení“ definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, ţe budou vítězným uchazečem zahájeny stavební práce. Uvedený termín bude dodrţen v případě, ţe bude řádně ukončeno zadávací řízení a podepsána smlouva s vybraným uchazečem. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení s ohledem na případné prodlouţení zadávacího řízení s tím, ţe termín dokončení uvedený v bodu 5.1.1. zůstane zachován. 5.1.3. „Dílčí plnění“ vychází z termínů uvedených v dokumentu „Harmonogram postupu prací“, který předloţí uchazeč v rámci své nabídky. Uchazeč předloţí závazný a časový věcný postup prací, jeţ bude přílohou návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel upřednostňuje harmonogram vypracovaný v týdnech. Harmonogram bude respektovat termíny uvedené v bodu 5.1.1. zadávací dokumentace. 5.1.4. „Předpokládaný termín dokončení“ definuje termín, který zadavatel připouští jako poslední moţný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad.


5.2. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je objekt budovy kina Svět, Nábřeţí č. p. 268, 757 01 Valašské Meziříčí, Zlínský kraj (kód NUTS: CZ072) – pozemek p. č. 6 v k. ú. Valašské Meziříčí – město. 5.3. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 5.3.1. Realizace veřejné zakázky je vázána na přiznání dotace poskytovatelem dotace (blíţe viz ustanovení bodu 5.3.3. zadávací dokumentace). Uchazeč podáním nabídky souhlasí, ţe v případě, ţe dotace nebude přiznána, nebude se veřejná zakázka realizovat, a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů. 5.3.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběmi smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, v němţ zadavatel písemně sdělí dodavateli, ţe má pro úhradu veřejné zakázky zabezpečeny finanční prostředky a ţe je moţné stavební práce zahájit. Teprve po tomto písemném sdělení, je moţné práce zahájit. Pokud zadavatel nevydá písemný pokyn o zabezpečení finančních prostředků ani do 1. 5. 2015, nenabude smlouva účinnosti a pozbývá platnosti. Pokud zadavatel písemný pokyn do stanoveného data nevydá a smlouva pozbude platnosti, nevznikne ţádné ze smluvních stran nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku. 5.3.3. V případě, ţe veřejná zakázka bude spolufinancována z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudrţnosti) v rámci operačního programu Ţivotní prostředí ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR, prioritní osy 3 – Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie (FS), primární oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblasti podpory 3.2.1. – Realizace úspor energie, je dodavatel povinen v rámci provádění veřejné zakázky dodrţovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace, zejména je povinen uchovat po minimální dobu stanovenou v podmínkách poskytovatele dotace, veškerou dokumentaci týkající se smlouvy a umoţnit kontrolním orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost.

6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 6.1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:  splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ (viz bod 6.1.1. dokumentace)  splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ (viz bod 6.1.2. dokumentace)  splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ (viz bod 6.1.3. dokumentace)  předloţí čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku dle § 50 ZVZ (viz bod 6.1.4. zadávací dokumentace)

zadávací zadávací zadávací veřejnou

6.1.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) ZVZ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 7

b)

c) d)

e) f) g) h) i)

j) k)

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.1.1. postupem dle § 53 odst. 3 ZVZ, tedy předloţením těchto dokladů:  výpis z evidence Rejstříku trestů bod 6.1.1. písm. a) a b)


 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení bod 6.1.1. písm. f)  potvrzení příslušného orgánu či instituce (potvrzení správy sociálního zabezpečení podle § 22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) bod 6.1.1. písm. h)  čestného prohlášení bod 6.1.1. písm. c), d), e) a g), i), j), k) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč můţe pouţít vzor čestného prohlášení, které je přílohou č. 8 zadávací dokumentace. 6.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloţí:  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci,  doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímţ prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Způsob prokázání:  výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů,  ţivnostenské oprávnění či výpis ze ţivnostenského rejstříku obsahující oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,  osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „Pozemní stavby“. 6.1.3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloţí:  seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací Rozsah požadovaných informací a dokladů:  osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů:  Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloţí alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí zateplení budov nebo výměna a montáţ výplní otvorů – okna, dveře, prosklené stěny apod.), přičemţ u kaţdé z nich činila hodnota provedených stavebních prací minimálně 7,5 mil. Kč bez DPH. Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 9

Způsob prokázání:  Seznam stavebních prací předloţí dodavatel v rámci své nabídky (vzor viz příloha č. 9 zadávací dokumentace). Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichţ lze uvedené informace ověřit. 6.1.4. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 ZVZ Způsob prokázání: Uchazeč prokáţe svou ekonomickou a finanční způsobilost předloţením čestného prohlášení, kde prohlásí, ţe je ekonomicky a finančně způsobilý k plnění veřejné zakázky. Uchazeč můţe pouţít vzor čestného prohlášení, které je přílohou č. 10 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů 6.2.1. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 6.2.2. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předloţit:  doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a  smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. 6.2.3. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.

subdodavatele

prokázat

splnění

6.2.4. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je kaţdý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, ţe má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, jsou zadavateli povinni předloţit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsaţen závazek, ţe všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 6.2.5. Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle § 51 odst. 7 ZVZ.


6.3. Změny v kvalifikaci dle § 58 ZVZ 6.3.1. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předloţit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel můţe na ţádost dodavatele tuto lhůtu prodlouţit nebo můţe zmeškání lhůty prominout. 6.3.2. Povinnost podle předchozího bodu se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 ZVZ moţné uzavřít smlouvu, a to aţ do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímţ veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předloţit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 6.4. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 6.4.1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 6.4.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace můţe dodavatel předloţit v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo poţadovat od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 ZVZ, před uzavřením smlouvy předloţit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 6.5. Jazyk dokladů, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci, budou předloţeny v českém jazyce. Pokud dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky nebo zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v jiném neţ českém jazyce, musí k nim připojit jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 6.6. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů 6.6.1. Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ předloţit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ. 6.6.2. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předloţit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ. 6.6.3. Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předloţit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.

7. SUBDODAVATELÉ 7.1. Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a to včetně identifikačních údajů kaţdého subdodavatele. 7.2. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuţ můţe vyuţít seznam subdodavatelů (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace), v němţ popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat – s uvedením druhu prací a s uvedením procentuálního (%) a finančního podílu na Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 11

veřejné zakázce. Uchazeč je zároveň povinen předloţit smlouvu se subdodavatelem, ze které bude vyplývat povinnost provést určité plnění veřejné zakázky. Pokud uchazeč prostřednictvím daného subdodavatele prokazuje splnění kvalifikace, tak je povinen postupovat v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ (viz bod 6. 2. zadávací dokumentace). 7.3. Pokud uchazeč subdodavatelské schéma nepředloţí, bude to chápáno tak, ţe veřejná zakázka bude činěna bez vyuţití subdodavatelů. 7.4. Zadavatel si dle § 44 odst. 6 ZVZ nevyhrazuje poţadavek, aby určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nebyla plněna subdodavatelem. 7.5. Sankce za porušení podmínek týkajících se subdodavatelů vyplývají z Obchodních podmínek města Valašské Meziříčí účinných od 1. 1. 2014, které jsou přílohou č. 6 zadávací dokumentace.

8. JISTOTA 8.1. Výše a forma poskytnutí jistoty 8.1.1. Zadavatel poţaduje poskytnutí jistoty v souladu s ustanovením § 67 ZVZ ve výši 308.000,- Kč. 8.1.2. Jistotu můţe uchazeč poskytnout formou sloţení peněţní částky na účet zadavatele vedený u Komerční banky, a. s. pod číslem 19-1229851/0100, variabilní symbol: IČ uchazeče. Částka musí být sloţena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek. 8.1.3. Dokladem o poskytnutí jistoty formou sloţení peněţní částky na účet zadavatele se pro účely této veřejné zakázky rozumí:  kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši poţadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo  originál potvrzení banky, ţe příslušný převod uskutečnila nebo  originál potvrzení banky, ţe přijala příslušný převodní příkaz, ţe uskuteční převod v příslušném termínu a ţe převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením v ţádném případě není orazítkovaný převodní bankovní příkaz) nebo  kopie hotovostní pokladní stvrzenky o sloţení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněţního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu sloţením peněţní částky na účet zadavatele v hotovosti. 8.1.4. Pokud uchazeč poskytne zadavateli jistotu formou sloţení peněţní částky na účet zadavatele, doloţí uchazeč ve své nabídce prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uvede číslo účtu uchazeče a název banky pro vrácení peněţní jistoty. 8.1.5. Uchazeč můţe poskytnout jistotu také formou bankovní záruky, tzn. originálu listiny vystavené bankou, znějící na částku poţadovanou zadavatelem, nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele (ve smyslu ustanovení § 2868 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předloţeno zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší neţ je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí nabídky. Originál listiny bankovní záruky bude vloţen ve vyjímatelném obalu tak, aby mohl být uchazeči vrácen v souladu s § 67 Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 12

odst. 5 ZVZ ve lhůtě dle § 67 odst. 2 ZVZ. S ohledem na skutečnost, že se jedná o opakovaně vyhlašované zadávací řízení s obdobným předmětem plnění, upozorňuje zadavatel uchazeče, aby na dokumentech uvedených v tomto odstavci, nebylo uvedeno evidenční číslo předchozího zadávacího řízení. V daném případě by se jednalo o dokument k jinému zadávacímu řízení, kdy zadavatel by nebyl oprávněn uplatnit výkon práva z poskytnuté jistoty, a byl by nucen uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení. 8.1.6. Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 ZVZ (viz bod 16 zadávací dokumentace). 8.1.7. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, ţe pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění. 8.1.8. Podá-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitky a zadavatel těmto námitkám vyhoví, je uchazeč povinen opětovně sloţit peněţní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 ZVZ. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podá-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna. 8.2. Výkon práva z poskytnuté jistoty Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 ZVZ nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněţní jistota včetně úroků zaúčtovaných peněţním ústavem. 8.3. Uvolnění jistoty 8.3.1. V případě, ţe zadavatel nevykoná právo z poskytnuté peněţní jistoty, peněţní jistotu uvolní. Uchazeč je tedy povinen ve své nabídce uvést, na jaké číslo účtu má být peněţní jistota zaslána. 8.3.2. Poskytnutou jistotu uvolní zadavatel uchazeči, jehoţ nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo který se na základě hodnocení nabídek umístil na druhém nebo třetím místě; jehoţ nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější nebo se na základě hodnocení nabídek neumístil na druhém nebo třetím místě; který byl ze zadávacího řízení vyloučen; pokud bylo zadávací řízení zrušeno. 9. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 9. 1. Obchodní podmínky 9.1.1. Zadavatel stanoví pro plnění veřejné zakázky obchodní podmínky, které jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) a Obchodních podmínkách města Valašské Meziříčí účinných od 1. 1. 2014 (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace). 9.1.2. Součástí předání veřejné zakázky budou rovněţ veškeré předávací protokoly mezi dodavatelem a jeho subdodavateli. Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 13

9. 2. Platební podmínky 9.2.1. Cena veřejné zakázky bude hrazena měsíčně, ale vţdy na základě skutečně provedených prací, na základě faktur se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury zadavateli. 9.2.2. Zadavatel si vyhrazuje, ţe dodavatel není oprávněn postoupit pohledávky týkající se dané veřejné zakázky bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. V případě porušení tohoto ustanovení, nebude pohledávka uhrazena osobě, na kterou dodavatel danou pohledávku postoupil. 9.2.3. Další platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace). 10. TECHNICKÉ PODMÍNKY 10. 1. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ – TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“, zpracované Ing. Karlem Trlicou, místem podnikání Janová 242, 755 01, IČ: 14590613, v červenci 2013, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a dále ve Stavebním povolení č. j. MěÚVM 13645/2013 ze dne 25. 3. 2013, které je přílohou č. 13 zadávací dokumentace. 10. 2. Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na níţe uvedené dokumenty:  české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,  evropská technická schválení,  obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,  mezinárodní normy, nebo  jiné typy technických dokumentů neţ normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 10. 3. Zadavatel připouští pouţití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 10. 4. Zadavatel poţaduje pouţití certifikovaného zateplovacího systému. Uchazeč je povinen, jako součást své nabídky předloţit technický popis nabízeného zateplovacího systému včetně údajů o nabízeném typu oken a dveří. 10. 5. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace poţadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboţí a sluţeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační sloţku za příznačné, patenty nebo vynálezy, uţitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umoţňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky pouţití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. 11. VARIANTY NABÍDEK, OPČNÍ PRÁVO, ZADÁNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 11. 1. Stanovení požadavků na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 11. 2. Vyhrazení požadavků na opční právo Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.


11. 3. Zadání části veřejné zakázky Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 12. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 12. 1. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH. 12. 2. Příloha č. 1 zadávací dokumentace tvoří Soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr, do kterého uchazeč ocení jednotlivé poloţky v Kč bez DPH. Soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr („slepý rozpočet“) je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr a projektem, je pro stanovení nabídkové ceny závazná elektronická forma Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr. Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektu a případné rozpory si vyjasnit v souladu s ust. § 49 odst. 1 ZVZ. V listech výkazu výměr, které rekapitulují nabídku uchazeče, ocení uchazeč cenu v Kč bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. 12. 3. Dodavatel je povinen prokázat nabídkovou cenu předloţením naceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr (dále jen „naceněný poloţkový rozpočet“), a to jak v písemné podobě, tak elektronické podobě. V případě rozporu je rozhodující písemná podoba naceněného poloţkového rozpočtu. Naceněný poloţkový rozpočet musí být nedílnou přílohou návrhu smlouvy o dílo. Dodavatel je povinen dodrţet strukturu a obsahovou náplň Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr. 12. 4. Nabídková cena bude rovněţ uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (blíţe viz příloha č. 3 zadávací dokumentace). 12. 5. Nabídková cena bude dále uvedena v krycím listu nabídky. Pro zpracování krycího listu nabídky můţe uchazeč pouţít vzor krycího listu, který je přílohou č. 7 zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 12. 6. Nabídková cena musí zahrnovat rovněţ činnosti uvedené v bodech 3.1.2. a 3.1.3. zadávací dokumentace. Některé z uvedených činností nemají ve slepém rozpočtu samostatnou poloţku, proto je uchazeč ocení do poloţky Ostatní náklady. Pokud tak uchazeč neučiní, náklady na tuto činnost uhradí z vlastních zdrojů. Uchazeči nesou odpovědnost za úplnost vyčíslení uvedených nákladů na provedení veřejné zakázky. 12. 7. Pokud zadavatel upřesní obsah Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr např. doplněním Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb, upřesněním měrných jednotek, vyloučením měrných jednotek apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 49 odst. 3 ZVZ zahrnout do svého Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb. Taková změna se nepovaţuje za porušení zadávacích podmínek. 12. 8. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a naceněnými poloţkovými rozpočty, můţe zadavatel vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení. 12. 9. V případě, ţe ze strany uchazeče dojde k neocenění, či vynechání některé poloţky, uhradí ji uchazeč z vlastních zdrojů. Prokáţe-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), ţe poloţkové rozpočty neobsahují všechny poloţky, které byly obsahem Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 15

výkazu výměr, má se za to, ţe stavební práce, dodávky a sluţby definované těmito poloţkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních poloţek poloţkového rozpočtu. Pokud se při plnění veřejné zakázky prokáţe, ţe uchazeč v rámci své nabídky upravil nebo nějak změnil poloţky v poloţkovém rozpočtu oproti předloţenému Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr, má zadavatel právo poţadovat plnění uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr. 12. 10.Další poţadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo a obchodních podmínkách (viz příloha č. 3 a č. 6 zadávací dokumentace). Veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do poloţky Ostatní náklady. Oceněný výkaz výměr musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. 13. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 13. 1. Dodavatel můţe podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky. 13. 2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehoţ prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéţ zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 13. 3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehoţ prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéţ zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehoţ nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 13. 4. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, ţe ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i kaţdému účastníku společné nabídky samostatně. 13. 5. Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. 13. 6. Nabídky není moţné podávat elektronickými prostředky, ale pouze písemně, a to v listinné podobě v souladu s bodem 13. 5. této zadávací dokumentace. 13. 7. Součástí nabídky musí být rovněţ v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, (uchazeč výslovně uvede formou čestného prohlášení, zda některý ze seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech pracoval či nepracoval u zadavatele), b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichţ souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, (uchazeč doloţí formou čestného prohlášení, pokud dodavatel nemá formu akciové společnosti, uvede formou čestného prohlášení, ţe formu akciové společnosti nemá), Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 16

c) prohlášení uchazeče o tom, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Uchazeč můţe v rámci bodu 13. 7. písm. a), b) a c) zadávací dokumentace vyuţít vzor čestného prohlášení, které je přílohou č. 11 zadávací dokumentace. 13. 8. Nabídka (originál + kopie) bude předložena v následujícím členění: 1. Obsah nabídky s uvedením čísel stran příslušných částí nabídky 2. Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (vzor viz příloha č. 7 zadávací dokumentace) 3. Plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba 4. Údaje o sdruţení (vzor viz příloha č. 5 zadávací dokumentace) 5. Smlouva dle ust. § 51 odst. 6 ZVZ v případě, ţe předmět veřejné zakázky bude plněn společně několika dodavateli dle bodu 6.2.4. této zadávací dokumentace. 6. Smlouva o dílo (závazný návrh viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) datovaný a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče včetně příloh: Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr Příloha č. 2 – Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí účinné od 1. 1. 2014 podepsané oprávněnou osobou uchazeče Příloha č. 3 – Časový a věcný harmonogram postupu prací Příloha č. 4 – Subdodavatelské schéma (Nepředložení subdodavatelského schéma bude chápáno tak, že veřejná zakázka bude plněna bez využití subdodavatelů. V případě, že bude využito subdodavatele, předloží uchazeč smlouvu o zajištění subdodávky dle bodu 7. 2. zadávací dokumentace.) 7. Doklad o poskytnutí jistoty, příp. číslo účtu, na který má být jistota vrácena, pokud uchazeč poskytl peněţní jistotu. 8. Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění § 68 odst. 3 ZVZ (vzor viz příloha č. 11 zadávací dokumentace) 9. Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace (viz bod 6 této zadávací dokumentace) 10. Smlouva dle ust. § 51 odst. 4 ZVZ a doklady uvedené v bodu 6.2.2. této zadávací dokumentace, v případě, ţe kvalifikace či její část je prokazována prostřednictvím subdodavatele. 11. Technický popis nabízeného certifikovaného zateplovacího systému včetně údajů o nabízeném typu oken a dveří 12. Oceněný výkaz výměr v elektronické podobě na disku CD/DVD – v případě rozporu mezi tištěnou formou a elektronickou formou, má přednost tištěná forma. (Dokument bude na disku CD/DVD ve formátu.xls). 13. Ostatní dokumenty a doklady dle vlastního uváţení uchazeče 13. 9. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:  své nabídky zabezpečili proti manipulaci,  všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,  všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou. 13. 10. V případě, ţe některé části nabídky (včetně návrhu smlouvy o dílo) budou podepsány osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, předloţí uchazeč příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.


14. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 14.1. Dodatečné informace 14.1.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli poţadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná ţádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 14.1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Markéta Vodáková, referent Oddělení právního MěÚ Valašské Meziříčí tel. +420 571 674 247, mob. +420 724 300 835 e-mail: [email protected] 14.1.3. Zadavatel můţe poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí ţádosti. 14.1.4. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení ţádosti. 14.1.5. Dodatečné informace odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří poţádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace budou rovněţ zveřejněny na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304387. 14.1.6. Veškeré písemné dodatečné informace budou uchazečům poskytovány prostřednictvím e-mailu, který uchazeč uvede při vyzvednutí zadávací dokumentace nebo ve své ţádosti o poskytnutí zadávací dokumentace, příp. na e-mailovou adresu, ze které bylo ţádáno o zaslání zadávací dokumentace. Pokud ţádná taková e-mailová adresa u uchazeče neexistuje, budou dodatečné informace zaslány do datové schránky nebo na adresu sídla uchazeče. Uchazeč, bere na vědomí, ţe pokud si nezaţádal o poskytnutí zadávací dokumentace u zadavatele, nebudou mu dodatečné informace zaslány. 14.2. Prohlídka místa plnění Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje, místo je veřejně přístupné.

15. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 15.1. Způsob a místo podání nabídek 15.1.1. Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí. 15.1.2. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídky nebo poškození obálky s nabídkou způsobené drţitelem poštovní licence nebo kurýrní sluţbou. Podaná nabídka se zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 ZVZ a zadavatel vydá uchazeči potvrzení o osobním převzetí nabídky. 15.1.3. Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, ţe nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.


15.2. Lhůta pro podání nabídky Nabídku lze doručit nejpozději do: 5. 12. 2014 do 10:00 hodin 15.3. Další podmínky k předložení nabídky Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ – TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku přelepili a opatřili razítkem spolu s podpisem oprávněné osoby uchazeče. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na niţ je moţné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ. Uchazeč můţe vyuţít vzoru na titulní stranu obálky (viz příloha č. 12 zadávací dokumentace). 15.4. Otevírání obálek 15.4.1. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 5. 12. 2014 od 10:30 hodin v sídle zadavatele – malá zasedací místnost MěÚ (budova radnice), Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí. 15.4.2. Otevírání obálek se můţe účastnit jeden zástupce uchazeče, jehoţ nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. 15.4.3. Uchazeči přítomni na otevírání obálek s nabídkami prokáţou svou totoţnost občanským průkazem či jiným obdobným průkazem a rovněţ svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů. 15.4.4. Zástupci uchazečů přítomni na otevírání obálek prokáţou svou totoţnost občanským průkazem či jiným obdobným průkazem a zároveň oprávněním jednat jménem/za uchazeče (plná moc či jiný obdobný dokument). Rovněţ svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů. 16. ZADÁVACÍ LHŮTA 16.1. Zadavatel stanoví ve smyslu § 43 ZVZ zadávací lhůtu do 1. 5. 2015. Po tuto lhůtu je uchazeč svou nabídkou vázán. 16.2. Zadávací lhůta začíná běţet okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodluţuje uchazečům, s nimiţ můţe zadavatel v souladu se ZVZ uzavřít smlouvu, aţ do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta neběţí v souladu s § 43 odst. 4 a 5 ZVZ. 17. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 17.1. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem je nejniţší nabídková cena v Kč bez DPH. 17.2. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejniţší po nejvyšší. 18. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 18.1. Zadávací dokumentace je včetně všech příloh uveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304387. 18.2. Dodavatelé si mohou o zadávací dokumentaci rovněţ zaţádat na e-mail kontaktní osoby: [email protected] a tato jim bude poskytnuta osobně proti podpisu u Veřejná zakázka: „ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“ 19

kontaktní osoby zadavatele nebo zaslána na adresu dodavatele uvedenou v ţádosti o poskytnutí zadávací dokumentace, a to na disku CD/DVD. 18.3. Zadavatel předá či odešle zadávací dokumentaci včetně všech příloh dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné ţádosti dodavatele. 18.4. Zadávací dokumentace je uchazečům poskytována bezplatně. 19. OSTATNÍ INFORMACE 19.1. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. 19.2. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nastaly skutečnosti v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZVZ. 19.3. Zadavatel můţe bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 ZVZ a ustanovením § 84 odst. 3 písm. b) ZVZ. 20. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr Příloha č. 2 Dokumentace pro provedení stavby Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) Příloha č. 4 Subdodavatelské schéma (vzor) Příloha č. 5 Údaje o sdruţení (vzor) Příloha č. 6 Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí účinné od 1. 1. 2014 Příloha č. 7 Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 8 Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady (vzor) Příloha č. 9 Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách (vzor) Příloha č. 10 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (vzor) Příloha č. 11 Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor) Příloha č. 12 Titulní strana na obálku uchazeče (vzor) Příloha č. 13 Stavební povolení č. j. MěÚVM 13645/2013 ze dne 25. 3. 2013 Valašské Meziříčí 12. listopadu 2014

MUDr. Miroslav Krchňák místostarosta


ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Recommend Documents