DOKUMENTÁCIÓ IV. FEJEZET szerződéstervezet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Hídfelújítás III Bonyhádi Nepomuki Szent János híd felújítása

SAP azonosító:………..……………. Szolgáltatástörzs száma: 80000111

DOKUMENTÁCIÓ IV. FEJEZET szerződéstervezet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS „Hídfelújítás III. 2016 – Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd felújítása” amely létrejött egyrészről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Cégjegyzékszám: 01-10-046265 Adószám: 14605749-2-44 Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-10460102-49020027 Telefon: +36 1 819 9000 Fax: +36 1 819 9540 E-mail: [email protected] Képviseli: ………………………………………… mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészt a ……………………………………….. Székhely: ………………………….... Levelezési cím: ………………………….... Képviseli: ………………………….... Cégjegyzékszám: ………………………….... Adószám: ………………………….... Számlavezető pénzintézet neve: …………………………… Pénzforgalmi számlaszáma: ………………………….... Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma …………… Telefon: ………………………….... Fax: ………………………….... E-mail: ………………………….... mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. ………………-én eljárást megindító felhívás megküldésével a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a Kbt. 112. § (1) bekezdése a) pontja szerint, a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok alapján lefolytatandó, nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban, közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint, melynek tárgya: „Hídfelújítás III. 2016 – Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd felújítása” Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az eljárást megindító felhívás szerinti értékelési szempont alapján választotta ki a Megrendelő a Vállalkozót, mint nyertes ajánlattevőt. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

1


I. A szerződés tárgya A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Bonyhádi „Nepomuki Szent János” híd (a továbbiakban: Létesítmény) kivitelezési feladatainak elvégzését - a kiadott dokumentációban (és különösen annak műszaki leírásában és műszaki terveiben és az építési engedélyben) megfogalmazottaknak, valamint e szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó mindenkor hatályban lévő útügyi műszaki előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a Létesítmény kivitelezési munkáinak szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a teljesítésbe bevonni az eljárást megindító felhívás szerinti 2. sz. és 3 sz. értékelési rész-szempontra tett megajánlásában bemutatott szakmai tapasztalattal rendelkező egyetlen szakembert. II. Vállalkozói díj II.1.

A I. pontban részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért, Vállalkozót egyösszegű átalánydíjként az alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: Vállalkozói díj: nettó ……………- Ft azaz nettó………………………………………… Forint.

II.2.

A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján, az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg.

II.3.

A vállalkozói díj egyösszegű átalánydíj és a tárgyi közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentációban foglalt és az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlat szerinti műszaki tartalomra vonatkozik. A szerződésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.

II.4.

Megrendelő nyilatkozza, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ M-2/226/2016. iktatószámú elrendelő levele alapján rendelkezésre áll.

II.5.

A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok, továbbá az árazatlan költségvetési kiírás, valamint a kivitelezés helyszínének teljes ismeretében határozta meg, és az ár megállapítása során figyelemmel volt az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és 2


tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges. Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által jelen szerződésben foglaltak szerint elrendelt pótmunka kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:245. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé váló – a 191/2009. Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti – pótmunkák megrendelésére, elszámolására a Kbt. szabályai az irányadóak. II.6.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítésben résztvevő szakemberek nem rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével, a szerződés teljesítésének ideje alatt szaktolmács folyamatos biztosítása Vállalkozó kötelezettsége és költsége, mely költséget a vállalkozói díj tartalmazza. III. Teljesítési határidő

III.1.

A Vállalkozási szerződés teljesítési határideje (kötbérterhes véghatáridő): a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 8 hónap.

III.2. Megrendelő a munkaterületet a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 8 munkanapon belül Vállalkozónak átadja. Amennyiben jelen szerződés a téli üzemeltetési időszakban kerül megkötésre, úgy a Megrendelő a munkaterületet a téli üzemeltetési időszak lejártát követő 2 munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére. Az építési munkaterület: Magyarország, Tolna megye, 6535 jelű összekötő út, 0+238 km szelvény. III.3.

Megrendelő jogosult a téli üzemeltetési időszak miatt a munkaterületet visszavenni Vállalkozótól. A visszavétel időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába. Főszabály szerint a téli üzemeltetési időszakban a Vállalkozó, a Megrendelő általi munkaterület visszavételének hiányában sem végezhet munkát. Ezen időszak ennek megfelelően a teljesítés időtartamába nem számít bele. Azonban ezen téli üzemeltetési időszakban egyedi – a kedvező időjárási viszonyokra/technológiai folyamatokra tekintettel benyújtott – vállalkozói kérelem alapján, a Megrendelő külön engedélyével folyhat munkavégzés. Az ilyen munkavégzés időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít. A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult.

III.4.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit előkészíti és biztosítja, amelyek különösen:     

jóváhagyott forgalomkorlátozási terv, munkakezdési engedély, jóváhagyott Technológiai Utasítás és Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv, az építési napló megnyitása, érvényes szakmai felelősségbiztosítás megléte (az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint), 3




egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő kezelői hozzájárulások, közműnyilatkozatok megléte.

A Vállalkozó csak a jóváhagyott forgalomkorlátozási terv szerint jogosult munkát végezni. III.5.

Vállalkozó a szerződéskötéskor a Megrendelővel köteles egyeztetni és annak alapján a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül részletes ütemtervet (heti bontású, indikatív jellegű, sávos) készíteni. Megrendelő 2 munkanapon belül dönt az ütemterv jóváhagyásáról. Amennyiben Megrendelő nem hagyja jóvá az ütemtervet, úgy a Felek 2 munkanapon belül egyeztetést tartanak és közösen állapítják meg azt. A Vállalkozó köteles az általa vállalt ütemezés szerint a munkát elvégezni. Ha bármely utóbb felmerülő okból az egyeztetett ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a Megrendelő kívánsága szerint köteles azt átdolgozni és a Megrendelővel jóváhagyatni. A megrendelői jóváhagyás nem érinti a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó esetleges megrendelői kötbérigényt. Az ütemterv módosítása nem jár jelen szerződés módosításával. IV. Felek jogai, kötelezettségei

IV.1.

A Vállalkozó a kivitelezést a Megrendelővel egyeztetve végzi, és a szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat, továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek. Vállalkozó a munkanemekre érvényes magyar szabványoknak, vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő teljesítést vállal.

IV.2.

Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen Megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban köteles jelenteni a Megrendelőnek, és köteles együttműködni a megfelelő megoldás kidolgozásában.

IV.3.

A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót (a továbbiakban építési napló) vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal. A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, utasításait jogosult az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó megrendelői utasításra csak akkor hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az írásban igazolható. Az építési napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Vállalkozót terhelik.

IV.4.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő építési naplóba bejegyzett észrevételeit, kifogásait kivizsgálni és ennek eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatni, hiba esetén azt a lehető legrövidebb időn belül elhárítani. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége: Megrendelő képviselője: Név: Beosztás: Telefonszám: Faxszám: Email-cím: Megrendelő képviselője: Név: 4


Beosztás: Telefonszám: Faxszám: Email-cím: Megrendelő műszaki ellenőre: Név: Beosztás: Telefonszám: Faxszám: Email-cím: Vállalkozó helyszíni képviselője: Név: Beosztás: Telefonszám: Faxszám: Email-cím: Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: Beosztás: Telefonszám: Faxszám: Email-cím: Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma: Ezzel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak meg kell bíznia az ajánlatában valamint jelen pontban megnevezett személyt, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátásával, aki köteles megfelelni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. IV.5.

Megrendelő jogosult és köteles a munkát a műszakilag indokolt időközökben ellenőrizni.

IV.6.

Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és elszállítani. A jelen vállalkozási szerződés aláírása napját követő három munkanapon belül a Vállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel és egyeztetni a szükséges ideiglenes forgalomtechnikai munkarészt és a kivitelezés tervezett organizációját. A vállalkozónak az ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti jelzőtáblák gyártása előtt a táblák gyártási rajzát a Magyar Közút NZrt. Tolna Megyei Igazgatósága FKO osztályával jóvá kell hagyatnia. Az ideiglenes fogalomkorlátozás kiépítéséhez a MK. NZrt. Tolna Megyei Igazgatósága FKO jóváhagyása, kezelői hozzájárulása szükséges. A Vállalkozó csak a kezelői hozzájárulás szerint jogosult munkát végezni. Munkakezdés előtt öt munkanappal a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelő illetékes megyei osztályvezetőjét, befejezés előtt pedig kettő munkanappal a Megrendelő területileg illetékes mérnökségét. A munkaterület elkorlátozás elemeinek napi mozgatását a Vállalkozó végzi, valamint jelzőőröket is a Vállalkozó biztosít, aminek a költségét a Vállalkozó a vállalkozói díj meghatározása kapcsán betervezte. A fentiek teljesítését a Megrendelő ellenőrzi.

5


IV.7.

A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

IV.8.

A Vállalkozó a Megrendelő illetékes mérnöksége folyamatos működését munkájával nem akadályozhatja a munkaterületen, és annak közvetlen környezetében.

IV.9.

Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszköz és munkahelyi berendezés) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása.

IV.10. Vállalkozó munkavégzése során a dokumentációban (annak részletes költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak Megrendelő jóváhagyásával és a Kbt. 141. §-ában, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt feltételek megtartásával lehetséges. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. és az elvégzett munkájának megfelelőségét tanúsítani köteles, amelyhez a – Megrendelő által jóváhagyott – Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv és a Technológiai Utasítás szolgál alapul. A Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Tervet és a Technológiai Utasítást Vállalkozó köteles legkésőbb a munkaterület átadásáig a Megrendelőnek jóváhagyás céljából átadni. A Vállalkozó a megvalósítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. Vállalkozó a felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban átadja Megrendelőnek. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. IV.11. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített műbizonylatok, jegyzőkönyvek az építési napló mellékletét képezik, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni. IV.12. Az eltakarásra kerülő munkarészekről az eltakarást megelőzően Vállalkozó írásban (levélben, e-mailen vagy telefaxon) köteles értesíteni Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Az ellenőrzés elmulasztása Vállalkozót a neki felróható szerződésszegés jogkövetkezményei alól nem mentesíti. A munkarészek megfelelőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. IV.13. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben a garanciális időszakban Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére elvégeztetni. IV.14. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 6


IV.15. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, faxon, és e-mailben) bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen kivizsgálni. IV.16. A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betarttatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a tűz- és munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó Megrendelővel együttműködik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesítésében. Tűzveszélyes tevékenység esetén a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra munkavállalóit Vállalkozó köteles kioktatni. Ezek megsértése esetén Vállalkozó a Megrendelőnek okozott károkért teljes körű felelősséggel tartozik, melynek lejárt, nem vitatott összegét Megrendelő a vállalkozói díjjal szemben érvényesítheti. Vállalkozó köteles a Megrendelő munka-, tűz- és környezetvédelmi ügyekben meghatalmazott, ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni. IV.17. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. IV.18. Jelen szerződés alapján elvégzett munkára Vállalkozó 60 hónap jótállást vállal. A teljes körű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni, amely elsősorban a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték terhére kerül elszámolásra. A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók. IV.19. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. IV.20. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. IV.21. A Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 7


b)

amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. IV.22. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a Kbt. 138. §-ának előírásait. Ennek megfelelően Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bekezdés). Vállalkozó köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az alvállalkozói teljesítés arányának meghatározásánál a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. Megrendelő a szerződés teljesítése során az e-építési napló alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel. V. A teljesítés ellenőrzése, igazolása V.1.

Vállalkozó az építési naplóban az elvégzett kivitelezési feladatokat ellenőrizhető módon köteles regisztrálni. Vállalkozó a szerződés szerinti tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatást Megrendelő kérésére 8 naptári napon belül köteles megadni.

V.2.

Megrendelő a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítését meghatalmazott munkatársával, vagy képviselőjén (a továbbiakban együtt: Műszaki Ellenőr) keresztül ellenőrzi. A Műszaki Ellenőr jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítését ellenőrzi és a tapasztalatait, észrevételeit írásban – a vonatkozó jogszabályok szerint – az építési naplóban, illetőleg jegyzőkönyvben rögzíti.

V.3.

A Megrendelő e pontban kijelölt képviselője jogosult a Vállalkozónak a szerződés szerinti utasításokat megadni, a Vállalkozó teljesítését igazolni:

8


Megrendelő képviselője: Név: Beosztás: Telefonszám: Faxszám: Email-cím:

VI. Átadás-átvételi eljárás VI.1.

Vállalkozónak a munkák általa tervezett befejezésének időpontjáról írásban értesítést kell küldenie (készre kell jelentenie a munkát) Megrendelő részére, legkésőbb a munkák általa tervezett befejezési időpontját megelőző 5. napig. A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt tervezett befejezési időpontban köteles megkezdeni a műszaki átadás-átvételi eljárást, feltéve, hogy a Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdése napjáig a Megrendelőnek átadja az alábbi dokumentumokat:    

Megvalósulási terv (3 példányban papíralapon + 2 példányban digitálisan, elektronikus adathordozón (Terv: PDF, írásos anyag: PDF formátumban)) Minősítési dokumentáció (2 pld.), Beépített anyagok, termékek megfelelőségi igazolása (2 pld.), A munkákkal érintett harmadik fél (pl. önkormányzat, vízfolyás kezelő) hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben ez az eset értelmezhető a szerződés teljesítés során).

Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig a Megrendelőnek átadja az alábbi dokumentumokat - amennyiben ez az eset értelmezhető a szerződés teljesítés során:  Közmű üzemeltető(k) / ingatlan tulajdonos(ok) nyilatkozata a megfelelőségről Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek szerződésszerűen a jelen szerződés III.1. pontjában rögzített teljesítési határidő lejártáig tehet eleget. Amennyiben a fenti dokumentumok átadására, illetve a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a teljesítési határidő lejártát követően kerül sor, Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben a teljesítési határidő lejártának napjától kezdődően a szerződés VIII.2. pontja szerint késedelmi kötbért érvényesíteni. VI.2.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő köteles megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak teljesülését. Megrendelő köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. Az eljárás során Vállalkozó igazolja, hogy:  

a munka a szerződésben meghatározott követelményeknek, a kiviteli tervnek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, rendelkezésre állnak a beépített anyagok minőségi tanúsítványai, valamint az eljárást megelőző vizsgálatok bizonyítványai, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására.

Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 15 napon belül köteles lefolytatni. Az átadásátvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint 9


az érvényesíteni kívánt garanciális és szavatossági igényeket, és az esetleges szükséges javítások határidejét jegyzőkönyvben rögzíti. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevéssé jelentős hiány vagy hiba miatt, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. VI.3.

Amennyiben Megrendelő a Létesítmény átvételét az esetleges hibák, hiányok jelentősége illetve mennyisége miatt megtagadja, egyúttal az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására. VII. Díjfizetés

VII.1. Vállalkozó 4 (négy) számla, azaz 3 (három) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) jogosult a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése alapján. A számlák összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. A számlák összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. VII.2. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Vállalkozó (a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint) előleg kifizetését kérheti. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1), (3) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak. Vállalkozó az előleget, a részszámlákból és a végszámlából köteles visszafizetni oly módon, hogy a részszámlák és a végszámla összegéből az igényelt előleg egyenlő arányban kerül levonásra. Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. VII.3. Vállalkozó a részszámlát és a végszámlát kizárólag az elvégzett feladatokról szóló Megrendelő által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatja be a Megrendelő részére. Megrendelő a teljesítések elismerését a Kbt. 135. § (1) bekezdésnek megfelelően végzi. A készre jelentésnél és átadás-átvételi eljárásnál a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő csak akkor köteles a végszámlához a teljesítésigazolást a Vállalkozó részére kiadni, ha a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja az alábbi dokumentumokat: 

sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv, 10


    

lezárt Építési Napló, Megrendelő által jóváhagyott minősítési dokumentáció, Megrendelő által jóváhagyott megvalósulási terv, adóhatóság, vámhatóság által kibocsátott nemleges igazolások, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték nyújtásának igazolása.

Nem minősül a Megrendelő késedelmének, ha a teljesítésigazolást a fentiek hiánya esetén nem adja ki a Vállalkozónak. VII.4. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően a Ptk. 6:130 § (1)-(2), a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) rendelkezéseire is. Alvállalkozó igénybevétele esetén a számlák átutalással, az Art. 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően, a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel az ÁFA tv. rendelkezéseire is. VII.5. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó. Megrendelő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a mindenkori Ptk. rendelkezéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot is megfizetni. VII.6. A Vállalkozó a Megrendelő MKB Bank 10300002-10460102-49020027 számlájára kiállított számláját a Megrendelőnek köteles benyújtani, a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően – a Kbt. 135. §-ával összhangban. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, illetve tartalmaznia kell az alábbiakat:             

a szerződés azonosító száma, Megrendelő SAP megrendelés azonosítója Vállalkozó adatai (név, cím, bankszámlaszám, adószám, közösségi adószám), a beszerzés megnevezése, a számla kibocsátásának kelte, a fizetés módja, határideje, teljesítés időpontja, szolgáltatás megnevezése, nettó összesen ellenértéke, felszámított adó %-os mértéke, áthárított adó összege, alanyi adómenteség esetén utalást a jogszabályi alapra, egyéb ÁFA törvényben felsorolt kellékek.

A Megrendelő a számla átvételétől számított 15 napon belül ellenőrzi a számla alaki és tartalmi megfelelősséget. Jelen szerződés alkalmazásában Felek kifizetési napnak a Megrendelő számlájáról történő átutalás napját tekintik. 11


VII.7. A Vállalkozó a teljesítésről kiállított, a Kbt. 135. §-a szerinti számlájának Megrendelő általi kifizetése az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához – ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - , minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számítolt harminc naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolást. Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, az [email protected], e-mail címre, vagy faxon/postai úton a Megrendelő pénzügyi osztályára kell küldeni. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés ezen rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában. VII.8. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására – szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően – kizárólag a jelen szerződés VII. pontjában rögzített feltételek szerint jogosult. VII.9. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén a vállalatirányítási rendszerében (SAP) pénzügyi teljesítési igazolást (a továbbiakban: PTI) állít ki és küld meg – postai úton, elektronikusan (e-mailben) vagy faxon - a Vállalkozó részére, és Vállalkozó ezt köteles a számlához csatolni. VII.9.1. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI a Megrendelő vállalatirányítási rendszerén (SAP) alapuló szabványos nyomtatvány. Vállalkozó a PTI-vel kapcsolatos észrevételeket a PTI-n feltüntetett kapcsolattartóval egyeztetheti. VII.10. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI birtokában jogosult (és egyben köteles) haladéktalanul, de legkésőbb a PTI kézhezvételét követő 5 (azaz öt) napon belül a számláját kiállítani a PTI-ben meghatározott adattartalommal, a Megrendelő nevére és címére (Magyar Közút Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.). VII.11. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a számla elválaszthatatlan mellékleteként köteles a számlához csatolni a PTI-t. Egyebekben csatolásra kell kerüljenek a műszaki-minőségi előírások teljesítésére előírt, az azt igazoló dokumentum(ok) (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyv, műszaki ellenőri igazolás, mérlegjegy, minőségi tanúsítvány, stb.) is, amelyek ekként a számla mellékletei. VII.12. Vállalkozó a benyújtásra kerülő számlán – és annak mellékletein – minden esetben köteles feltüntetni Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját, amellyel Megrendelő a szerződés tárgyát képező munka teljesítését megrendelte. VII.13. Megrendelő rendszere képes befogadni elektronikus számlát (a továbbiakban: E-számla) is, ezért amennyiben a Vállalkozó rendszere azt lehetővé teszi, a Vállalkozó a számláját elsődlegesen e-számla formában köteles benyújtani a Megrendelő részére, amely e-számlával szemben a Megrendelő az alábbi feltételeket, követelményeket támasztja:  az e-számlát a NAV-ajánlásnak megfelelő xml-formátumban kell benyújtani, amely tartalmazza a számla kötelező tartalmi elemein kívül a Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját is;  az e-számlához az elválaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a számlával egyidőben megküldeni;

12




az e-számlát a mellékletekkel együtt a Megrendelő következő elektronikus címére kell benyújtani/megküldeni: [email protected]

VII.13.1. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-számla nem felel meg az előző pontban előírt kritériumoknak, úgy a Megrendelő az e-számla befogadását jogosult megtagadni, amely esetben a Vállalkozó köteles a számláját a hagyományos módon (elsősorban nyomtatott formátumban) kiállítani. Ilyen esetben Megrendelő fizetési késedelme kizárt. VII.13.2. Az e-számla kapcsán a Vállalkozó az alábbi kapcsolattartót, elérhetőséget jelöli meg: Kapcsolattartó neve: ……………………… Kapcsolattartó beosztása: ……………………… Telefon: +36 ………………… Mobil: +36 ………………… E-mail: ……………………... VII.14. Amennyiben a Vállalkozónak nincs módja e-számla kiállítására – vagy az e-számla nem felel meg a Megrendelő által előírt kritériumoknak -, úgy a Vállalkozó a számlát a hagyományos módon (elsősorban nyomatott formátumban) köteles kiállítani, amely esetben a számlát a szükséges mellékletekkel együtt a Megrendelő következő postafiók címére kell megküldeni: Magyar Közút Nonprofit Zrt. – 1538 Budapest, Pf.: 494 VII.15. Felek rögzítik, hogy a továbbiakban, illetve jelen szerződés egészében a számla alatt e-számla is értendő – kivéve ez alól azokat az eseteket, ahol az e-számla kifejezetten a sajátosságából adódó feltételek miatt kerül megnevezésre, megjelölésre. VII.16. A Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja (pl. a PTI-től, szállítólevéltől eltérő összegű, mennyiségű, stb.), Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. Amennyiben a kifogás jogszerű, a jelen alpont szerinti esetben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. VII.17. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a számla kifizetését nem tudja teljesíteni és a számlát jogosult Vállalkozónak visszaküldeni az alábbi alaki és/vagy tartalmi hiányosság(ok) esetében is:  ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, vagy  a számla nem megfelelően került benyújtásra (azaz e-számla esetén nem a Megrendelő által megadott elektronikus címre, más számla esetén pedig nem a Megrendelő által megadott postafiókra – hanem pl. a Megrendelő más címére - került megküldésre), vagy  az e-számla nem felel meg a Megrendelő által előírt kritériumoknak, vagy  a számlán nem, vagy tévesen került feltüntetésre a Megrendelő SAP megrendelés azonosítója.  Ebben az esetben Vállalkozó új, a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított - és/vagy mellékletekkel felszerelt – számlát kell, hogy benyújtson, a Megrendelő erről szóló írásbeli értesítését követően. Megrendelő fizetési késedelme ezen esetekben is kizárt. VII.18. Megrendelő a számlát a kézhezvételtől (e-számla esetében a Megrendelő előírt e-mail címére érkezésének napjától) számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki, az Art. 36/A. § előírásai mellett.

13


VII.19. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a 30 napot. VII.20. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. VIII. A szerződést megerősítő biztosítékok, szerződésszegés jogkövetkezményei VIII.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. VIII.2. Amennyiben a jelen szerződés III.1. pontjában meghatározott kötbérterhes véghatáridő olyan okból kerül késedelmesen teljesítésre, amelyért Vállalkozó felelős, akkor a Vállalkozó a késedelem minden naptári napjára a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt Áfa nélkül számított vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 30%-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozót a kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. VIII.3. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős vagy Vállalkozó a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt Áfa nélkül számított vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet. VIII.4. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: Vállalkozó köteles a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő MKB banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú - fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül kell Megrendelő rendelkezésre bocsátani, és annak a teljesítés teljes időtartama alatt érvényben kell maradnia. A biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték szolgáltatásának napján felszabadítja. Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó óvadék formájában nyújtja, akkor a biztosítékot Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték szolgáltatásának napján, de legkésőbb 15 napon belül szabadítja fel a fel nem használt összeg visszautalásával.

14


A Biztosíték nyújtási feltétel rendszer – Vállalkozási szerződés 7. sz. mellékletében - előírt tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. VIII.5. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: Vállalkozó köteles a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő - MKB banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú - fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő 3 munkanapon belül kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó óvadék formájában nyújtja, akkor a biztosítékot Megrendelő a jótállási időszak végét követő 15 napon belül szabadítja fel a fel nem használt összeg visszautalásával. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték előírtak szerinti rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiállításának feltétele. Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka érvényben és hatályban maradjon, és lehívható legyen mindaddig, amíg a Vállalkozó minden hibát ki nem javított. A Biztosíték nyújtási feltétel rendszer – Vállalkozási szerződés 7. sz. mellékletében - előírt tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. VIII.6. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. VIII.7. Azonnali hatályú felmondás Jelen szerződést Megrendelő – a Vállalkozó előzetes értesítése mellett – jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha erre a Vállalkozó súlyos szerződésszegése okot szolgáltat, különösen, ha a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják és a felszámolását elrendelik; jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségeit megsérti; vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti; - által fizetendő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a jelen szerződésben meghatározott maximumot eléri; vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan megszegi, a Megrendelő a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő felmondhatja a szerződést. Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen: • az általános minőségi követelmények, 15


• • • •

a teljesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, az együttműködési szabályok, illetve az ajánlatban megjelölt szakemberek teljesítésben való részvételére vonatkozó kötelezettség megsértése, Vállalkozó a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, a Megrendelő által meghatározott teljesítési határidő, póthatáridő többszöri elmulasztása. IX. Felelősségbiztosítás

IX.1.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára (CAR-Contractors’ALL Risk) felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 10.000.000 Ft/szerződéses időtartam és minimum 5.000.000 Ft/káreseményenként. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentum a szerződés mellékletét képezi. A kötvény másolatát szerződéskötés után 15 napon belül köteles Vállalkozó Megrendelőnek eljuttatni. X. Kapcsolattartás

X.1.

Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést – vagy más közlést – írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott küldeményként; vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.

X.2.

A jelen szerződés értelmezésével, módosításával és kapcsolatos kérdésekben a Felek együttműködésre jogosult képviselői:

a

számlázással

Megrendelő képviselője: Név: Beosztás: Telefonszám: Faxszám: Email-cím: Vállalkozó képviselője: Név: Beosztás: Telefonszám: Faxszám: Email-cím:

XI. Titoktartás XI.1.

Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 16


XI.2.

Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkavállalói/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba. Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkavállalói/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót érintő minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

XI.3.

Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság rendelkezései kötelezi Feleket az információ harmadik személy részére történő átadására. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés – a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilvános, azt Megrendelő a Közbeszerzési Hatóság honlapján a szerződéskötést követően közzéteszi (kivéve a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó azon iratokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Vállalkozó megtiltotta).

XI.4.

Felek megállapodnak, hogy a jelen XI. pont szerinti titoktartási kötelezettség az alvállalkozó(k)ra, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.

XII. Vegyes rendelkezések XII.1. A Megrendelő kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Vállalkozó vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Vállalkozó vezetői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak. A Vállalkozó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Megrendelő vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Megrendelő vezetői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak. A Felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a Felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen szerződét megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. XII.2. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adat, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Megrendelő a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján jelen szerződést, a szerződéskötést követően haladéktalanul közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. XII.3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti – kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a 17


szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a közbeszerzés során kiadott Felhívás, illetve Közbeszerzési Dokumentumok között, úgy műszaki kérdésekben a Felhívás, illetve a Közbeszerzési Dokumentumok, jogi kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak. XII.4. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – a törvény 5. § (3)–(4) bekezdése szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. XII.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevételének lehetőségét kizárják. XII.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadók. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, 2016… …….

…………………, 2016. .. ….

Megrendelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Vállalkozó ………….

A szerződést szakmai/szakterületi szempontból ellenjegyzem: Kelt: Budapest, 2016......................

A szerződést közbeszerzési szempontból ellenjegyzem: Kelt: Budapest, 2016......................

_________________________ Csikós Csaba híd osztályvezető Magyar Közút Nonprofit Zrt. A szerződést jogi szempontból ellenjegyzem: Kelt: Budapest, 2016......................

_________________________ dr. Paska Mihály ellátási és beszerzési igazgató Magyar Közút Nonprofit Zrt. A szerződést pénzügyi szempontból ellenjegyzem: Kelt: Budapest, 2016......................

_________________________ Vassné dr. Gergácz Éva jogi igazgató Magyar Közút Nonprofit Zrt.

_________________________ Arday Zoltán gazdasági vezérigazgató-helyettes Magyar Közút Nonprofit Zrt.

18


Jelen szerződés mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok: 1. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata 2. sz. melléklet: Eljárást megindító felhívás és dokumentáció 3. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 4. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés meglétének igazolása 5. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának dokumentuma - Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint 6. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 7. sz. melléklet: Biztosítéknyújtás feltételrendszere

19

DOKUMENTÁCIÓ IV. FEJEZET szerződéstervezet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Hídfelújítás III Bonyhádi Nepomuki Szent János híd felújítása

Recommend Documents