DOKUMENTÁCIÓ
BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ MEGÚJÍTÁSA BÜKÖN NYDOP-3.1.1/A-09-1F-2009-0005 CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ EÖTVÖS PARK ÉPÍTÉS BERUHÁZÁS KIVITELI MUNKÁINAK MEGVALÓSÍTÁSA” TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ
2012.
BEVEZETÉS Ön a Bük Város Önkormányzata ajánlatkérő „Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat keretében megvalósuló Eötvös park építés beruházás kiviteli munkáinak megvalósítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás dokumentációját tartja a kezében. A jelen dokumentáció célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez. Az ajánlatkérővel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai érvényesnek minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az ajánlattevő részéről. Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 74-75. §-a alapján érvénytelennek minősülhet. Budapest, 2012. január 31.
Tisztelettel Dr. Varga Balázs ügyvezető
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A jelen közbeszerzési eljárás felhívását az Ajánlatkérő közvetlenül küldte meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a megküldött felhívás és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem tűzte célul a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, a felhívás az irányadó.
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN I.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti. 1) Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást a Absolute Consulting Kft. bonyolítja le. A Lebonyolító jelen eljárás során használt elérhetőségi adatai: Absolute Consulting Kft. Levelezési cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 37. Telefon: +36-1-354-2760 Telefax: +36-1-354-2768 E-mail cím:
[email protected] 2) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 3) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 4) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 5) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti, az ajánlattevő által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra vonatkozó fordítás. 6) Gazdasági szereplő: a Kbt. 4. § 9. pontjában meghatározott fogalom.
II.
AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, erre, valamint az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint. 2) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő. 3) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, azonban – ha a Kbt.-ből vagy más jogszabályokból, különösen a tárgyalásos eljárás jogcíméből más nem következik – nincs akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 4) Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén elegendő a dokumentáció közös ajánlattevők (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozóik) valamelyike által történő átvétele.). A dokumentációt átvevő a dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át. Az az ajánlattevő aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját számára (vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők csoportja számára) nem vette át, nem nyújthat be érvényesen ajánlatot, tekintettel arra, hogy a dokumentáció átruházására nincsen lehetőség. 5) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. 6) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására. 7) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. 8) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.
9) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 56. § (1) bek. j) pontja szerint az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az ajánlat érvénytelennek minősül. 10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 11) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. 12) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat fax vagy a Kbt. 35. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő e-mail útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki. 13) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 67. §-a szerinti felvilágosítást, vagy a 69-70. § szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el. 14) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges. 15) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni.
III.
A KBT. 54. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS
1) A Kbt. 54. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
2) A fenti előírásra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal (munkabiztonság) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászat) Nemzeti Munkaügyi Hivatal elérhetőségek Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postai cím: 1476 Budapest, Pf. 75. Tel.: (1) 303 9300 Web: www.munka.hu E-mail:
[email protected] Ügyfélszolgálat elérhetőségei: EU Integrációs Kirendeltség Cím: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. Munkavédelmi Információs Szolgálat zöld szám: 06 80 204 292 További információ végett a szolgáltatás vagy építési beruházás teljesítésének helye szerint illetékes Nemzeti Munkaügyi Hivatal szervezeti egység elérhetőségei megtalálhatóak: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más, közfeladatot ellátó szervek Munkavédelmi Felügyelőségek (Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja - közérdekű adatok - I. Szervezeti, személyzeti adatok) http://www.munka.hu/ MFBH Központja Bányászati Munkavédelem 1145 Budapest, Colombus u. 17-23. 1590 Budapest, Pf. 95. 06-80-204-258 (ingyenesen hívható zöld szám, H-Cs: 8-15 h, P: 8-12 h)
[email protected] További információ végett a szolgáltatás vagy építési beruházás teljesítésének helye szerint illetékes területi MBFH szervezeti egység elérhetőségei megtalálhatóak: MBFH területi szervek jegyzéke (MFBH Hivatalos Honlapja - közérdekű adatok) www.mbfh.hu
E kötelezettségek tárgyában az ajánlattevő a következő hatóságoktól kaphat tájékoztatást: Budapest és Pest megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége) Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 153. tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 153. tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 9022 Győr, Gárdonyi Géza u.7. Postacím: 9001 Győr, Pf. 601. tel: 06-96-512-963 fax: 06-96-512-962 E-mail:
[email protected],
[email protected] Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 9700 Szombathely, Hargita u. 31. Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243. tel: 06-94-522-610 fax: 06-94-500-795 E-mail:
[email protected],
[email protected] Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17. Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 291. tel: 06-92-549-374 fax: 06-92-549-276 E-mail:
[email protected],
[email protected] Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Közép-dunántúlii Munkavédelmi Felügyelősége) Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. II. em. Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913. tel: 06-22-510-960, 06-22-512-870 fax: 06-22-510-964 E-mail:
[email protected],
[email protected] Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 2800 Tatabánya, Komáromi út 6. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 128. tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473 fax: 06-34-512-477 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20. tel: 06-88-566-800 fax: 06-88-566-900 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Baranya, Somogy, Tolna megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége) Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 7629 Pécs, Dobó István u. 89. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 390. tel: 06-72-513-420 fax: 06-72-539-099 E-mail:
[email protected],
[email protected] Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 7400 Kaposvár, Fő u. 45. Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172. tel: 06-82-529-697 fax: 06-82-529-691 E-mail:
[email protected],
[email protected] Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9. Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 129. tel: 06-74-529-780 fax: 06-74-528-127 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Észak-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 40-44. Postacím: 3523 Miskolc, Pf. 82. tel: 06-46-560-010 fax: 06-46-562-071 E-mail:
[email protected],
[email protected] Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 3300 Eger, Barkóczy u. 7. Postacím: 3301 Eger, Pf. 66. tel: 06-36-511-960
fax: 06-36-511-971 E-mail:
[email protected],
[email protected] Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3101 Salgótarján, Pf. 10. tel: 06-32-520-440 fax: 06-32-520-449 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 71. tel: 06-52-522-390, 06-52-413-784 fax: 06-52-412-270 E-mail:
[email protected],
[email protected] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 5000 Szolnok, Hősök tere 6. Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 249. tel: 06-56-510-600 fax: 06-56-510-604 E-mail:
[email protected],
[email protected] Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 2. tel: 06-42-501-800 fax: 06-42-501-809 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei (2011. január 1. előtt az OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Postacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. tel: 06-76-500-790 fax: 06-76-500-797 E-mail:
[email protected],
[email protected] Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Postacím: 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. tel: 06-66-529-450 fax: 06-66-529-467 E-mail:
[email protected],
[email protected] Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 6726 Szeged, Alsókikötősor 6/a. Postacím: 6726 Szeged, Alsókikötősor 6/a. tel: 06-62-554-080 fax: 06-62-554-089 E-mail:
[email protected],
[email protected]
Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinek elérhetőségei Szakigazgatási Szerveinek elérhetőségei
Vezető
Cím
Telefon (titkárság)
Telefon (központ)
Fax szám
elektroniku s levélcím
Dr. Balogh Melinda
6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. 6001 Kecskemét, Pf.: 112. 7623 Pécs, Szabadság u. 7. 7601 Pécs, Pf.: 47.
76/516-280
76/516/200
76/516-299
titkarsas.bacs@d ar.antsz.hu
72/514-940 72/514-942
72/514-499
72/514-499
titkarsag.baranya @ddr.antsz.hu
66/540-691
66/540-690
66/322-622
[email protected] sz.hu
46/354-612
46/354-611/106 m.
46/358-060
titkarsag.borsod @emr.antsz.hu
465-3850
465-3800
465-3853
[email protected] tsz.hu
62/592-500/201 m.
62/592-500
62/401-091
titkarsag.csongra
[email protected]
96/418-065
96/418-044
96/418-044
[email protected]
Intézet Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Csongrád Megyei Kormányhivatal
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Győr-Moson-Sopron Megyei
Dr. Kassay Veronika
Dr. Mucsi Gyula
Dr. Asztalos Ágnes
Dr. Homor Zsuzsanna
Dr. Tombácz Zsuzsanna
Dr. Paller Judit
5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. 5601 Békéscsaba, Pf.: 88. 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 3501 Miskolc, Pf.: 186. 1138 Budapest, Váci út. 174. 1393 Budapest, Pf.: 412 6726 Szeged, Derkovics fasor 711. 6701 Szeged, Pf.: 535
9024 Győr, Jósika
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
u. 16. 9002 Győr, Pf.: 66. Dr. Pásti Gabriella
4028 Debrecen, Rózsahely u. 4. 4001 Debrecen, Pf.: 115. 3300 Eger, Klapka Gy. u. 11. 3301 Eger, Pf.: 56.
ntsz.hu
52/420-022
Heves Megyei Dr. Bodnár Judit 36/511-911 Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Jász-Nagykun-Szolnok Dr. Debreczeni 5000 Szolnok, Ady 56/422-102 Megyei Kormányhivatal Sára E. u. 35-37. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kormárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nógrád Megyei Dr. Pálosi Béla 3100 Salgótarján, 32/311-532 Kormányhivatal Zemlinszky R. u. 9. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Somogy Megyei Dr. Schäffer Károly 7400. Kaposvár, 82/314-206 Kormányhivatal Fodor J. tér 1. Népegészségügyi 7401 Pf.: 50. Szakigazgatási Szerve Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Magyar 4400 Nyíregyháza, 42/501-008/137m. Megyei Korm. Veronika Árok u. 41. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 119. Tolna Megyei Dr. Németh Lídia 7100 Szekszárd, 74/505-850 Kormányhivatal Szentgáli Gy. u. 2. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Vas Megyei Kormányhivatal Dr. Reiner Vera 9700 Szombathely, 94/506-315 Népegészségügyi Sugár út 9. Szakigazgatási Szerve Veszprém Megyei Dr. Müller Cecília 8200 Veszprém, 88/428-686 Kormányhivatal József A. u. 36 Zala Megyei Kormányhivatal Dr. Menyhárt Ildikó 8900 92/549-190 Népegészségügyi Zalaegerszeg, Szakigazgatási Szerve Göcsej u. 24.
52/420-015
52/413-288
[email protected] sz.hu
36/511-910
36/310-227
titkarsag.heves@ emr.antsz.hu
56/510-200
56/341-699
[email protected]. hu
32/311-532
32/311-532
titkarsag.nograd @emr.antsz.hu
82/528-400
82/319-444
[email protected] sz.hu
42/501/008
42/501-007
titkarsag.szabolc
[email protected]
74/505-850
74/512-428
titkarsag.tolna@d dr.antsz.hu
94/506-300
94/506-335
titkarsag.vas@ny dr.antsz.hu
88/424-866 92/549-180
88/425-484 92/318-180
[email protected] sz.hu titkarsag.zala@n ydr.antsz.hu
BÁNYAKAPITÁNYSÁGOK: Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810 Email:
[email protected] A végzett tevékenység leírása: Budapest főváros valamint Pest megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el. Megnevezés: Miskolci Bányakapitányság Cím: 3527 Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 5. Postacím: 3501 Miskolc Pf.: 31 Telefon: (36-46) 503-740 Fax: (36-46) 503-741 Email:
[email protected] A végzett tevékenység leírása: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el. Megnevezés: Pécsi Bányakapitányság Cím: 7623 Pécs József Attila u. 5. Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61 Telefon: (36-72) 314-952 Fax:(36-72) 510-366 Email:
[email protected] A végzett tevékenység leírása: Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el. Megnevezés: Szolnoki Bányakapitányság Cím: 5000 Szolnok Templom u. 5. Postacím: 5001 Szolnok Pf.: 164 Telefon: (36-56) 512-319 Fax: (36-56) 512-337 Email:
[email protected] A végzett tevékenység leírása: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el. Megnevezés: Veszprémi Bányakapitányság Cím: 8200Veszprém Budapest u. 2. Postacím: 8200 Veszprém Budapest u. 2. Telefon: (36-88) 576-630 Fax: (36-88) 576-646 Email:
[email protected]
16/62 A végzett tevékenység leírása: Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el.
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket az Ajánlattevőnek kell viselnie. 3) Az ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján a felhívásban előírt követelményekről való tájékozódás részletes eljárási szabályairól az 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet előírásai rendelkeznek.
IV.
A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK TELJESSÉGE, PONTOSSÁGA
A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét. Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció részét képezi – az ÚTMUTATÓ, a SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a NYILATKOZATMINTÁKON kívül – az ajánlatkérő által elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS is.
17/62
V.
AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA
1) Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve, azonban az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlattevő nem felel meg – vagy nem állapítható meg, hogy megfelele – a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. 2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 34. § (2) bekezdésére — sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni. 3) Amennyiben ajánlattevő a tárgyalások lezárása (a végső ajánlattételi határidő lejárta) után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az a Kbt. 96. § (4) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.
VI.
A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
1) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 35. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 2 munkanappal adja meg a válaszokat. 2) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” formátumban is megküldeni a Lebonyolítónak a jelen dokumentáció I.1) pontjában megjelölt e-mail címére. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében a Lebonyolító alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre a Lebonyolító a válaszadást megtagadja. 3) Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges ajánlattevői módosítási javaslatokat a kiegészítő tájékoztatás kérése során nem vár, ezek megtételére a tárgyalás során van lehetőség. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 45. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 45. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást.
18/62 4) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző 3. napnál később érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli. 5) A Lebonyolító – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi a Lebonyolító címén. A kiegészítő tájékoztatás – előzetes telefonos időpont egyeztetése alapján – teljes terjedelemben megtekinthető a Lebonyolító címén. 6) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak. 7) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: Bük Város Önkormányzata Eötvös park építés beruházás kiviteli munkái a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
VII.
AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1) A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. 2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben (különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia dokumentumra), az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie.
VIII.
KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
1) A Kbt. 26. §-a értelmében, amennyiben egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. 2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek, így különösen:
19/62 a)
a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését; c)
a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;
d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 3) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit. 4) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor.
IX.
AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
1) Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni: SorMegnevezés szám A Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő felolvasólap. Lehetőleg a fedőlapot követően csatolják az ajánlatba! Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: Nyilvántartó cégbíróság neve, Cégjegyzékszám, 1.
Belföldi adószám, Pénzforgalmi jelzőszám, Képviselő neve, Kapcsolattartó személy neve, Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma,
20/62 Kapcsolattartó személy faxszáma, Kapcsolattartó személy e-mail címe. Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt adatait kell megadni! 1 1. számú melléklet A Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, valamint a 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat. 2.
Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást (pl. referenciaigazolások, pénzintézeti nyilatkozatok stb.) az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá. 2. számú melléklet
3.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 3. számú melléklet.
4.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 4. sz. melléklet
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni.
5.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. § rendelkezései szerint kell eljárnia. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények
1
Lehetőség szerint kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen e-mail címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt kérünk megjelölni.
21/62 módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a 2011. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti tilalom fennáll-e az ajánlattevővel szemben. Amennyiben ez a tilalom azért nem áll fenn, mert az ajánlattevő a 2011. évi XCIX. törvény 6. § (2) bekezdés szerinti munkabéremelést teljesítette, ezt ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatával köteles igazolni. 5. számú melléklet Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
6.
a) Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás megküldését megelőző három naptári évi (2009., 2010. és 2011.) összesített teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 8. számú melléklet
7.
b) Az ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi pénzforgalmi szolgáltatójától származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e. Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, további köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Továbbá ajánlattevőnek
8.
a) vagy nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmassági igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során milyen módon fogja ténylegesen igénybe venni (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került) [Kbt. 55. § (6) bek. a) pont]; b) vagy be kell nyújtania az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg [Kbt. 55. § (6) bek. c) pont]. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén a kezességet vállaló
22/62 köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, email címét. 6-7. számú melléklet Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
9.
a) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bek. a) pontja alapján és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban teljesített, a felhívás 13.2. pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetőit. Az ismertetőnek tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. 9. számú melléklet
10.
b) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pontja alapján a felhívás 13.2. pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat b) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét és a felelős műszaki vezetői regisztrációs számát, amellyel az adott műszaki vezető a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § szerinti elektronikus névjegyzékben szerepel. Az ajánlatkérő az ajánlatban megjelölt szakemberek felelős műszaki vezetői jogosultságát a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § szerinti elektronikus névjegyzék alapján ellenőrzi. 10. számú melléklet Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik.
11.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, további köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Továbbá ajánlattevőnek a) vagy nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmassági igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során milyen módon fogja ténylegesen igénybe venni (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került) [Kbt. 55. § (6) bek. a) pont]; b) vagy – ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik – az ajánlattevő nyilatkozhat az a) pontban foglaltak helyett arról, hogy milyen módon vonja
23/62 be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során [Kbt. 55. § (6) bek. b) pont]. 6. számú melléklet Egyéb dokumentumok:
12.
Minden, a felhívás 13.1.1.b) pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
13.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. Részletes árajánlat. A részletes árajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti.
14.
15.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján. Valamennyi költségvetési sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 11. számú melléklet
16.
Kérjük, hogy amennyiben az ajánlattevők rendelkeznek a műszaki leírással, a szerződéstervezettel kapcsolatos észrevételekkel, esetleges módosítási javaslatokkal, azokat szíveskedjenek az ajánlatban csatolni (lehetőség szerint elektronikus adathordozón, szerkeszthető *.doc formátumban változáskövető korrektúra alkalmazásával) a tárgyalások gyorsabb lebonyolítása érdekében. (Ezek csatolása nem kötelező.)
24/62
2) Figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani. 3) Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan dokumentumokat, melynek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem írta elő (pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet). Amennyiben ajánlattevő ilyen dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönülten tegye a borítékba, vagy csomagba az ajánlat mellé. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot nem tekinti az ajánlat részének és az ajánlat elbírálása során nem veszi figyelembe.
X.
AZ AJÁNLAT PÉLDÁNYAIVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK
1) Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt tekinti eredetinek. Amennyiben az ajánlat eredeti és másolati példánya között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy kiválasztott ajánlati példányt tekinti irányadónak. 2) Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. 3) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. 4) A dokumentációban található részletes árajánlat, című dokumentumot papíralapon, és elektronikusan és *.xls-formátumba konvertálva, nem újraírható optikai adathordozón (CD, vagy DVD lemezen) is be kell nyújtani. A papíralapú és az elektronikus változat közti esetleges ellentmondás esetén ajánlatkérő a papíralapú változatot tekinti irányadónak. A CD, vagy DVD lemezt az ajánlat példányaival közös csomagolásban kell benyújtani.
25/62 5) Tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra és arra, hogy a jelen a beszerzés európai uniós forrásból finanszírozott, az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
XI.
AZ AJÁNLAT CSOMAGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK
1) A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 2) A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 1.
biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
2.
a csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: a)
2
Az ajánlattevő nevét és székhelyét,
„Bük Város Önkormányzata - Eötvös park építés beruházás kiviteli munkái” a) 3.
Az „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” feliratot
A csomagoláson a fentiektől eltérő tartalmú felirat nem helyezhető el, kivéve az ajánlat postai feladása esetén, amikor az alábbi felirat is feltüntethető: Bük Város Önkormányzata földszinti aljegyzői iroda 9737 Bük, Széchenyi u. 44.
26/62
XII.
AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
1) Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre: Bük Város Önkormányzata földszinti aljegyzői iroda 9737 Bük, Széchenyi u. 44. Az ajánlatokat személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 8-18 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9-10 óráig lehet benyújtani. 2) Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. 3) Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles aláírásával az átvételi elismervényt ellátni. 4) Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor.
XIII.
BONTÁSI ELJÁRÁS RÖVID BEMUTATÁSA
1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. 2) Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 4) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.
27/62
XIV.
IRÁNYADÓ IDŐ
A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.
XV. 1)
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint [Kbt. 71. § (2) bek. b) pont] bírálja el. Ennek részszempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:
Részszempont:
Súlyszám:
1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft]
80
2. Késedelmi kötbér (a nettó ajánlati ár százalékában) [%]
10
3. Teljes körű jótállás időtartama [hónap]
10
Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (pontskála) alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont valamennyi részszempont esetén. 2) A pontszámok kiosztásának módszere/módszerei a 1 – 3 részempont tekintetében:
Ajánlatkérő az alábbi bírálati részszempontoknál (az értékarányosítás módszerén belül) a fordított arányosítást alkalmazza: 1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft] A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
28/62 A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő az alábbi bírálati részszempontoknál (az értékarányosítás módszerén belül) az egyenes arányosítást alkalmazza: 2. Késedelmi kötbér (a nettó ajánlati ár százalékában) [%/nap] és 3. Teljes körű jótállás időtartama [hónap]
A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képletekkel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra. A továbbiakban Ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 72. §-ának alkalmazásával határozza meg. 3) Az egyes bírálati részszempontokkal kapcsolatos előírások:
Összesített nettó ajánlati ár [Ft] A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. Ezen bírálati részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott összesített nettó ajánlati árnak a mértéke képezi.
29/62 Az ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie a részletes árajánlat (az árazatlan költségvetési kiírás(ok)) kitöltésével, melyet a dokumentáció tartalmaz. Az egységárakat magyar forintban kell megadni. A felolvasólapon a részletes ajánlat nettó végösszegét kell feltüntetni az „Összesített nettó ajánlati ár [Ft]” rovatban. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatásban előírhatja, hogy ajánlattevőknek különbözeti költségvetésben kell szerepeltetniük bizonyos tételeket. Ajánlattevő különbözeti költségvetést csak abban az esetben csatolhat az ajánlatba, ha ajánlatkérő a fenti módon ezt a kiegészítő tájékoztatásban előírta. A különbözeti költségvetés negatív előjellel is tartalmazhat különbözeti tételeket. Amennyiben ajánlatkérő a fentiek szerint kiegészítő tájékoztatás során előírja, hogy meghatározott tételeket az ajánlattevők különbözeti költségvetésben szerepeltessenek az ajánlatban, úgy az ajánlatot ennek az ajánlatkérői előírásnak is megfelelően kell elkészíteni. Amennyiben ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatás alapján nem kell különbözeti költségvetést benyújtania, úgy ajánlattevőnek a dokumentációban szereplő árazatlan költségvetést kell teljeskörűen beáraznia munkanemek és egyéb tételek szerinti bontásban. Amennyiben ajánlattevőnek nem kell különbözeti költségvetést összeállítania, úgy az árazott költségvetés végösszegét kell feltüntetnie nettó ajánlati árként, forintban meghatározva a Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. számú melléklet). Amennyiben ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatás alapján különbözeti költségvetést kell benyújtania, abban az esetben is köteles a dokumentációban szereplő árazatlan költségvetést teljeskörűen beárazni (kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján). Amennyiben ajánlattevőnek különbözeti költségvetést kell benyújtania, úgy az árazott költségvetés végösszegét valamint a különbözeti költségvetés végösszegét kell összeadnia és feltüntetnie nettó ajánlati árként forintban meghatározva a Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon részenként (1. számú melléklet). (A különbözeti költségvetés végösszege adott esetben negatív szám is lehet a különbözeti költségvetésben foglalt tételek előjele függvényében.) A különbözeti költségvetést ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentáció részét képező költségvetési kiírástól elkülönítetten, az ajánlatába csatolva kell megadnia tételesen, munkanemek és egyéb tételek szerinti bontásban. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az elektronikusan és a papír alapon rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetések ellentmondása vagy eltérése esetén az elektronikus alapon rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés az irányadó.
30/62 2. Késedelmi kötbér (a nettó ajánlati ár százalékában) [%] Ezen bírálati részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott napi késedelmi kötbérnek a szerződés teljes nettó ellenértékére vetített %-os mértéke képezi. A késedelmi kötbér %-os mértékét a Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. számú melléklet) kell megadni. A késedelmi kötbért (egy egységes értékként) egész %-ban kell megadni egy naptári napra vonatkoztatva.
3. Teljes körű jótállási határidő [év]: Ezen bírálati részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott, teljes körű jótállási határidő mértéke képezi. A teljes körű jótállási határidőt a Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. számú melléklet) kell megadni. A teljes körű jótállási határidőt (egy egységes értékként) egész hónapokban kell megadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az alábbi részszempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad és ebben az esetben az ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál:
120 hónap
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az alábbi részszempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül az adott rész tekintetében:
60 hónap
Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
XVI.
A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA
A Lebonyolító az eljárás nyertesével – több közbeszerzési rész esetén esetlegesen a nyerteseivel – az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében.
31/62
MŰSZAKI LEÍRÁS CD-n kerül kiadásra.
32/62
SZERZŐDÉS TERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS /TERVEZET/
amelyet egyrészről a név: Bük Város Önkormányzata székhely: 9737 Bük, Széchenyi utca 44. képviselő: * ajánlatkérő adatai cégjegyzékszám vagy egyéb azonosító: * ajánlatkérő adatai adószám: * ajánlatkérő adatai számlavezető pénzintézet neve: * ajánlatkérő adatai pénzforgalmi számla száma: * ajánlatkérő adatai mint Megrendelő,
másrészről a(z)
név: *nyertes ajánlattevő adatai székhely: *nyertes ajánlattevő adatai képviselő: *nyertes ajánlattevő adatai cégjegyzékszám: *nyertes ajánlattevő adatai adószám: *nyertes ajánlattevő adatai számlavezető pénzintézet neve: *nyertes ajánlattevő adatai pénzforgalmi számla száma: *nyertes ajánlattevő adatai mint Vállalkozó
(a továbbiakban együttes említésük során: ’Felek’) kötöttek az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
33/62 I. ELŐZMÉNYEK 1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján a „Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön” elnevezésű, NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 pályázati azonosítószámú projekthez kapcsolódóan „Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat keretében megvalósuló Eötvös park építés beruházás kiviteli munkáinak megvalósítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ’közbeszerzési eljárás’). 2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással.
II. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 1. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: - Felhívás, Dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került); - Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. - Tárgyalási jegyzőkönyv(ek) 2. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) tárgyalási jegyzőkönyv(ek) (ii) kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), (iii) a Felhívás, (iv) Dokumentáció, (v) Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: ’szerződéses okmányok’. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés és a Műszaki Leírás között ellentmondás áll fenn, úgy a Műszaki Leírás rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.
34/62 III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT ÉRINTŐ KIJELENTÉSEK 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az Ajánlattételi Dokumentáció Műszaki Leírásában (továbbiakban: ’Műszaki Leírás’) meghatározott kivitelezési munkák (a továbbiakban a „Munkák”) teljes körű elvégzését a jelen szerződésben meghatározott díjért. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során részére átadott a Munkákhoz kapcsolódó terveket és engedélyeket egy tapasztalt kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és azt a Munkák megvalósítására alkalmasnak találta a Közbeszerzési Eljárás során megállapított Vállalkozói Díj ellenében. Amennyiben Vállalkozó ezt a kötelezettségét megszegte, úgy Megrendelő még a szerződés teljesítési határidejét megelőzően élhet a Ptk. 395. § (4) bekezdése szerinti jogaival. Ennek keretében Megrendelő – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte esetén – gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. Felek megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Eljárás keretében Megrendelő által Vállalkozó részére átadott engedélyeken túli, esetlegesen még szükségessé váló egyéb engedélyek beszerzését, Vállalkozó végzi. Az esetleges engedélymódosítások kapcsán Vállalkozó Megrendelővel köteles együttműködni és minden segítséget megadni. Amennyiben ezek beszerzéséhez Megrendelő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt Megrendelő Vállalkozó kérését követő 3 munkanapon belül biztosítja. A teljesítéshez szükséges, a engedélyekben előírt követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállalkozó erre való hivatkozással nem kérheti az Vállalkozói Díj vagy a Teljesítési határidő módosítását. A Vállalkozó köteles arra, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges és a Megrendelő által a rendelkezésére nem bocsátott, és jelen Szerződés szerint nem megrendelői szolgáltatási körbe tartozó egyéb dokumentációt, engedélyt saját költségén beszerezze, ill. elkészíttesse. A Vállalkozó továbbá köteles arra, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges, kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági jóváhagyásokat beszerezze, és a hatóság vagy más szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen. 2. A szerződés teljesítése során használt anyagokkal, minőségbiztosítással kapcsolatos előírásokat, továbbá az kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatókat) a szerződéses okmányok tartalmazzák. 3. Vállalkozó a szerződés teljesítését Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki tervek, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai szokásoknak megfelelően köteles végezni. Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. Megrendelő, mint építtető hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 4. Felek jelen szerződés tárgyát a Ptk. 403. § (2) bekezdése szerint oszthatatlannak tekintik (LB GK 65. sz. áf./1. pont), a részleges műszaki átadás-átvétel pedig semmilyen mértékben nem teszi a Szerződés tárgyát oszthatóvá.
35/62 IV. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ÜTEMEZÉS, A TELJESÍTÉS MÓDJA 1. Előzetes bejelentés: Vállalkozó vállalja, hogy legkésőbb a szerződéskötést követő munkanapon a Megrendelő képviseletében eljárva megteszi a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend 29. §-a szerinti előzetes bejelentést. A munkaterület átadása és a teljesítés kezdő időpontja: Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a jelen Szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismerteti a Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. 2. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Munkát a munkaterület szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban történő átvételétől számított 105 naptári napon belül, köteles elvégezni és készre jelenteni. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke. 3. A teljesítés helye, az építési munkaterület: A teljesítés helye, az építési munkaterület: Bük Város belterület 725 hrsz., 727 hrsz. Megrendelő a munkaterület átadásával egyidejűleg ismerteti Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterületre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Műszaki Leírás tartalmazza. 4. Megrendelő késedelme: Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a Megrendelői késedelem időtartamával egyezik meg. Megrendelő késedelem esetén Vállalkozó köteles Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél aláír. 5. Építésvezető – felelős műszaki vezető A Vállalkozó köteles a Munkákra vonatkozó jogszabályi előírások szerint felelős műszaki vezetőt kinevezni, aki a polgári jog szerint felelős az általa kinevezett építésvezető tevékenységéért, és erről a Megrendelőt írásban tájékoztatni. Az építésvezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles a változást az építési hatóság részére bejelenteni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető vagy építésvezető átvette a Megrendelőtől. A felelős műszaki vezető, az építésvezető, valamint a Szerződésben meghatározott szakági vezetők személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt.
36/62
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő A Vállalkozó építésvezetője: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő A Vállalkozó szakági vezetői: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő bejegyzett képviselőin kívül a következők: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő A Megrendelő építési műszaki ellenőre: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő
37/62 E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő 6. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet. 7. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, felvonulási létesítmények építése és karbantartása a Vállalkozó feladatát és költségét képezi. 8. A Felek rögzítik, hogy az építési napló vezetésének szabályozását a Felek a vonatkozó jogszabályokkal egyezően szabályozzák. 9. Átadás-átvétel: 9.1. Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. 9.2. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (’készre jelentés’). Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül kell megkezdeni. Az átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 25 naptári nap áll rendelkezésre. 9.3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott tényeket. 9.4. Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. 9.5. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről. Megrendelő teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak. 9.6. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna. 9.7. A teljesítés szerződésszerűsége: Megrendelő szerződésszerűnek tekinti Vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított határidőben Vállalkozó a szerződés tárgyát képező Munkákat maradéktalanul elvégezte. A szerződésszerű teljesítés további feltételének
38/62 tekintik a Felek, hogy a Munka minőségi átvételére Megrendelő által sor kerüljön. A Felek hangsúlyozzák, hogy Megrendelő nem minősül szakvállalatnak a szerződés tárgya vonatkozásában, ezért Megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, vagy, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal megjelölje. 9.8. Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 9.9. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadók. V. TÖBBLETMUNKA ÉS PÓTMUNKA Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett kerülhet sor. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését Vállalkozó megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben Vállalkozó saját felelősségére jár el. Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy Vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására.
VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A Megrendelő jogosult - más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával. - Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ezirányú tevékenysége ne akadályozza. - bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire. 2. Megrendelő köteles - Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet. Megrendelő a teljesítés elősegítése érdekében biztosított szolgáltatásokat, nyilatkozatokat és intézkedéseket a Műszaki Leírásban megadta. - Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni. - a kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra a szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében.
39/62 - a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrizni, hogy a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz csak részt. 3. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó. Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelő, mely azt a célt szolgálja, hogy a szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben működjenek a meglévő rendszerek.
VII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 2. Előteljesítés Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítés rész- és véghatáridőkhöz képest előteljesítésre Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett jogosult. 3. Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett– a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről. VIII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ
40/62 1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során. 3. A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege […] *nyertes ajánlat szerint + ÁFA egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő. 4. A vállalkozói díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a szerződés szerinti Munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, működésre kész és szakszerű kivitelezéséhez és beüzemeléséhez szükséges, valamint a szerződés szerint megszerzett szerzői jogok értékét, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet, kivéve a Felek által a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően megrendelt, elvégzett pótmunkák ellenértékét. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a Munka és a helyszín ismeretében, továbbá az árazatlan költségvetési kiírás alapján adta meg. 5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott Munka ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. IX. FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Vállalkozó 1 db részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint: számla sorszáma
számlázandó összeg (teljes készültség mértéke nettó ellenérték %-a)
1. fizetési ütem 50 %
Műszaki ellenőr által leigazolt 50 %-os készültségi fok
50 %
Műszaki ellenőr által leigazolt 100%-os készültségi fok
Végszámla ütem
A részteljesítéshez kapcsolódó készültséget, szükséges teljesítést Megrendelő a Műszaki Leírásban meghatározta. 2. Vállalkozó a Megrendelő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett részteljesítés ellenértéket jogosult számlázni. A szabályszerűen benyújtott részszámla, vagy végszámla kiegyenlítése az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdésében meghatározott rendben történik azzal, hogy a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti számlákban feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a hivatkozott számlákban feltüntetett fővállalkozói teljesítés ellenértékét pedig a Korm.
41/62 rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján 15 napon belül átutalás útján fizeti meg. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az ellenérték megfizetésére a NYDOP-3.1.1/A-091f-2009-0005 azonosító számú projektben, a közreműködő szervezet által nyújtott támogatási összeg felhasználásával kerül sor. A támogatás mértéke 80 %. Éppen ezért Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kibocsátott számla ellenértékét részben a közreműködő szervezet fizeti meg közvetlenül, Vállalkozói kifizetés útján. Megrendelő ezért kizárólag az őt terhelő önrészt köteles Vállalkozó felé megfizetni, ezen túlmenően feladata kizárólag az, hogy a beérkezett Vállalkozói számlát haladéktalanul továbbítsa a számla – a Megrendelőt terhelő önrészen felüli – összegét ténylegesen megfizető közreműködő szervezetnek. 3. Vállalkozó köteles a teljesítéséről kiállított számla benyújtásának időpontjáig a teljesítésben megjelenő - vele szerződéses viszonyban álló - alvállalkozó kivitelező teljesítésének pénzügyi elszámolását elvégezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése g) pontjára figyelemmel Megrendelő csak akkor jogosult a fennmaradó ellenértékről kiállított számla teljesítésére, ha Vállalkozó igazolja, hogy a fenti pénzügyi elszámolás a teljesítésbe bevont alvállalkozókkal, illetve szakemberekkel megfelelt az Art. 36/A. § szakaszának. 4. Vállalkozó a részszámlát, vagy végszámlát, a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. 5. A kifizetés során az Art. 36/A. §-ára figyelemmel kell eljárni. 6. Megrendelői késedelem: Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 127. § (4) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
X. SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér érvényesítését elfogadja. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó ellenérték […] *nyertes ajánlat szerint %-a /nap. 2. Hibás teljesítési kötbér: Ha Vállalkozó hibásan teljesít, és/vagy a Munka nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, nem szerződésszerű, illetve Vállalkozó Megrendelő által közölt jótállási/szavatossági kifogást nem szünteti meg teljes körűen és megfelelően a szerződésben rögzített határidőn belül, úgy Megrendelő a hiba elhárításáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért követelhet Vállalkozótól, továbbá gyakorolhatja hibás teljesítésből eredő egyéb jogait is. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 100.000,-Ft /nap. 3. Meghiúsulási kötbér:
42/62 Jelen szerződés Vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán) esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 15%-a. 4. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 4.1. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő haladéktalanul, írásban megtenni.
kötbérigényét
kifogásolja,
köteles
ezt
4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 4.3. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.
XI. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 1. Jótállás: Vállalkozó garantálja: - valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, - hogy az általa létrehozott Munka eredményeként létrejött rendszer minősége mind a felhasznált anyagok, mind a Munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, - az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását. Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a Szerződés teljesítésétől számított […] *nyertes ajánlat szerint hónapra terjed ki. Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető vissza.
43/62
2. Szavatosság: Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott (I. osztályú) minőségben teljesít. A nem I. osztályú teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen. 3. Közös rendelkezések: Jótállás és szavatosság körében a hibás eszközt, alkotórész kijavítását, kicserélését Vállalkozó 72 órán belül köteles megkezdeni és a szakma szabályainak megfelelő ésszerű időn belül, de legfeljebb 7 munkanapon belül befejezni. Felek a Ptk. 305.§ (2) bekezdése szerinti megfelelő időtartamnak tekintik a kicserélésre, kijavításra biztosított 7 munkanapot. 4. Felelősségbiztosítás: Vállalkozó köteles a kivitelezési munkaterület átvételekor Megrendelő részére bemutatni a jelen szerződés szerinti Munkára vonatkozó, 10 000 000,- Ft/kár, biztosítási limitű, teljes tevékenységére kiterjedő felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés szerinti Munka időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással.
XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE 1. Módosítás: A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani a Kbt. 132.§ában foglaltakra figyelemmel. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 2. Általános felmondás, elállás: Megrendelő a teljesítésig jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Vállalkozó kárát megtéríteni. Vállalkozót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.
44/62 3. Rendkívüli felmondás, elállás: Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha - Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 30 napot; - Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; - Vállalkozó a teljesítés jogos ok nélkül megtagadja; - Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; - Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz; - jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak - Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére - a szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi - Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek; - Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam, mely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
45/62 XIII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet. 2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik: (szerződéskötéskor kerül kitöltésre) Megrendelő részéről: név:
* szerződéskötéskor kitöltendő
értesítési cím
* szerződéskötéskor kitöltendő
telefon / fax
* szerződéskötéskor kitöltendő
e-mail
* szerződéskötéskor kitöltendő
Vállalkozó részéről: név:
* szerződéskötéskor kitöltendő
értesítési cím
* szerződéskötéskor kitöltendő
telefon / fax
* szerződéskötéskor kitöltendő
e-mail
* szerződéskötéskor kitöltendő
3. A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. 4. A képviseleti jogosultság nem terjed ki a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné.
XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Szerződés hatálya: Jelen szerződést a Felek a határozott időre, mindkét Fél szerződésszerű teljesítéséig hozzák létre. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. A szerződés egyes rendelkezései (pl. szavatosság, jótállás) rendeltetésüknél fogva túlnyúlnak a szerződés hatályán. 2. Irányadó jog: Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések
46/62 beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13 . tvr.). 3. Bírósági kikötés: Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Kőszegi Városi Bíróság vagy a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 4. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági és/vagy jótállási igények tekintetében történő helytállást. 5. Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 6. Jogról való lemondás hiánya: Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 7. Szerződés bizalmas kezelése: Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok nem tartalmazzák a Kbt. 80.§ (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket. 8. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 9. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 10. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll fenn.
47/62 11. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége során a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez. 12. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé. Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták annak első oldalán. Kelt […], 201.. ……. hó ….. napján
Bük Város Önkormányzata Aláírás:
*nyertes ajánlattevő cégneve Aláírás:
………………………….
………………………..
Képviselő neve:
Képviselő neve:
[…] (és titulusa) Megrendelő képviseletében
Vállalkozó képviseletében
P.H.
P.H.
48/62
NYILATKOZATMINTÁK
49/62
1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP Ajánlattevő adatai2: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Nyilvántartó cégbíróság neve: Ajánlattevő cégjegyzékszáma: Belföldi adószáma: Pénzforgalmi jelzőszám3: Képviselő neve: A kapcsolattartó adatai4: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó személy e-mail címe: Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek: 1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft]
......................,- Ft
2. Késedelmi kötbér (a nettó ajánlati ár százalékában) [%]
......................,- %
3. Teljes körű jótállás időtartama [hónap]
......................,- hónap
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
2
Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 3 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni. 4 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
50/62 2. számú melléklet
A KBT. 60. § (3) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT, ÚGYNEVEZETT AJÁNLATI 5
NYILATKOZAT
Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jogosult képviselője a Bük Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat keretében megvalósuló Eötvös park építés beruházás kiviteli munkáinak megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevő képviseletében6 n y i l a t k o z o m , hogy miután az Önök felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás és dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron; nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését; az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ………………………. ajánlattevő:7 a)
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak8 minősül.
b)
nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.9
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
5
Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni. Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő. 7 Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni. 8 A megfelelő válasz aláhúzandó! 9 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 6
51/62 3. számú melléklet 10
NYILATKOZATMINTA A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN
Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m a Kbt. 40. § (1) bekezdése tekintetében, hogy11
a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és székhelye:
a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közre fog működni:
% % % % % %
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
10 11
A táblázat szabadon bővíthető. A nyilatkozatokat közbeszerzési részenként külön-külön kell megtenni!
52/62
4. számú melléklet
KÉPVISELŐ AJÁNLATTEVŐ MEGJELÖLÉSE12 Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 25. § (1)-(2) bekezdése alapján n y i l a t k o z z u k , hogy az alábbi ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot és maguk közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt jelölik és hatalmazzák meg:13 Ajánlattevő neve: Ajánlattevő nevében aláírásra jogosult képviselő neve: Ajánlattevő jogosult-e a közös ajánlattevők nevében eljárni, azokat képviselni (csak az egyik ajánlattevő jelölhető meg „igennel”):
igen / nem14
igen / nem
A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása:
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
12
Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia. A táblázat szabadon bővíthető. 14 A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő ajánlattevő jelölhető meg. 13
igen / nem
53/62 5. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL15 Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam képviselt gazdálkodó szervezet alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. Az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam képviselt gazdálkodó szervezet alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá.16 Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a alapján nyilatkozom, hogy a 2011. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti tilalom az általam képviselt gazdálkodó szervezettel szemben nem áll fenn az alábbi ok miatt:17 a) az általam képviselt gazdálkodó szervezet a 2011. évi XCIX. törvény 6. § (2) bekezdés szerinti munkabéremelést teljesítette. b) a fenti a) pontban foglalthoz képest más okból.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
15
Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. A minta alapján megtett nyilatkozatot lehet közjegyzővel hitelesíttetni. 16 Ajánlattevő választása szerint erről vagy saját nyilatkozatot nyújt be, vagy az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be. 17 A megfelelő aláhúzandó.
54/62
ALVÁLLALKOZÓ/AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET NYILATKOZATA A KBT. 57. § SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL18
Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá. Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
18
Amennyiben ajánlattevő választása szerint erről nem saját nyilatkozatot nyújt be, hanem az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be.
6. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 55. § (5)-(6) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN19 Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint: Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe: Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodunk: a felhívás …… pontja szerinti követelmény A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti további feltételek megnevezése: A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont szerinti esetben: Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi módon : a) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… VAGY: b) a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, l. az ajánlat …. oldalán található nyilatkozatot. A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti szervezet, e szervezet Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti kezességvállalási nyilatkozatát az ajánlat …. oldalán csatoljuk. 19
Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik.
56/62 Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
7. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 55. § (6) BEK. C) PONT SZERINTI KEZESSÉGVÁLLALÁSHOZ
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviseletében *magánszemély kezességvállalása esetén törlendő Alulírott ………………………… (lakcím: ………………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: ………………………, szig. száma: …………………) *jogi személy kezességvállalása esetén törlendő mint kezes nyilatkozom, hogy amennyiben a Bük Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés Bük Város Önkormányzata, Városközpont Funkcióbővítő megújítása Bükön NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0005 című pályázat keretében megvalósuló Eötvös park építés beruházás kiviteli munkáinak megvalósítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás alapján ………………………………… ajánlattevővel a szerződés megkötésre kerül, az ajánlattevő fizetésképtelensége esetén kezességet vállalok az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az általam képviselt kezességvállaló szervezet elérhetőségi adatai az alábbiak: székhelye: postacíme (ha a székhelytől eltérő): telefonszáma: faxszáma: e-mail címe: *magánszemély kezességvállalása esetén törlendő
Kelt: ……………………. év ……………….. hónap …. napján (cégszerű aláírás)
58/62
8. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A FELHÍVÁS 13.1.1. A) PONTJÁRA VONATKOZÓAN Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy a felhívás megküldését megelőző három naptári évben (2009., 2010. és 2011.) az összesített teljes nettó árbevételünk ………………… forint. Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
59/62 9. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A FELHÍVÁS 13.2.1.A) PONTJÁRA VONATKOZÓAN Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy a felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban, az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezünk20: 1. referencia: Szerződést kötő másik megnevezése és székhelye:
fél
Az építési beruházás tárgya: A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt A teljesítés ideje (év/hónap): Az ellenszolgáltatás összege:
nettó ……………,- Ft
A teljesítés helye: A szerződést aláírása21:
kötő
másik
fél
Ez a táblázategymás alá történő másolással szükség szerint több referencia igazolására is alkalmazható!
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
20
A táblázat sorai szabadon bővíthetők további referenciák bemutatásával. A 310/2011. (XII.23) Korm. r. 16. § (1) bekezdése szerint bekezdésében előírtaknak megfelelően lehet szükséges. 21
60/62 10. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A FELHÍVÁS 13.2.1.B) PONTJÁRA VONATKOZÓAN Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében az alábbi szakembereket mutatjuk be: Szakember megnevezése: A szakembert a felhívás mely pontja szerinti 13.2.1 ba) alkalmassági feltételre tekintettel mutatjuk be: A felelős műszaki vezetői regisztrációs száma, amellyel az adott műszaki vezető a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § szerinti elektronikus névjegyzékben szerepel: Szakember megnevezése: A szakembert a felhívás mely pontja szerinti 13.2.1 bb) alkalmassági feltételre tekintettel mutatjuk be: A felelős műszaki vezetői regisztrációs száma, amellyel az adott műszaki vezető a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § szerinti elektronikus névjegyzékben szerepel: Szakember megnevezése: A szakembert a felhívás mely pontja szerinti 13.2.1 bc) alkalmassági feltételre tekintettel mutatjuk be: A felelős műszaki vezetői regisztrációs száma, amellyel az adott műszaki vezető a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § szerinti elektronikus névjegyzékben szerepel:
61/62
Szakember megnevezése: A szakembert a felhívás mely pontja szerinti 13.2.1 bd) alkalmassági feltételre tekintettel mutatjuk be: A felelős műszaki vezetői regisztrációs száma, amellyel az adott műszaki vezető a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § szerinti elektronikus névjegyzékben szerepel: Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
62/62 11. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 36. § (6) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az alábbiakat a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kívánom igazolni az ajánlatban: Az igazolni kívánt tény vagy adat:
A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége:
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján (cégszerű aláírás)