CONCEPT BESTEK EN VOORWAARDEN b ouw kund ig
voor d e uitb reid ing va n een Ma g a zijn, Show room en Ka ntoor voor: Va n Pra a g Monta g etec hnieken BV - Vinc a rt Hold ing , Postb us 168, 7770 AD Ha rd enb erg
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 5
HOOFDSTUK INHOUD DEEL I STANDAARD REFERENTIEBESTEK - DEEL A DEEL II ALGEMENE VOORWAARDEN 00 ALGEMENE PROJEKTGEGEVENS 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN DEEL III WERKBESCHRIJVING 10 STUT- EN SLOOPWERK 11 NVT 12 GRONDWERK 13 NVT 14 BUITENRIOLERING 15 BESTRATING EN GRINDAANVULLINGEN 16-19 NVT 20 HEIWERK NVT 21 BETONWERK 22 METSELWERK 23 STEENACHTIGE ELEMENTEN, VLOEREN 24 RUWBOUWTIMMERWERK 25 METAALCONSTRUCTIE, WANDPLATEN EN BUITENHEKWERK 26-29 NVT 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN, ZONWERING 31 HANG-SLUITWERK 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 33 DAKBEDEKKINGEN EN LICHTSTRATEN 34 NVT 35 NATUUR-EN KUNSTSTEEN 36 VOEGVULLING 37-39 NVT 40 STUCADOORSWERK 41 TEGELWERK 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 43 METAAL-EN KUNSTSTOF 44 PLAFOND -WANDSYSTEMEN 45 AFBOUW TIMMERWERK 46 NVT 47 SCHILDERWERK 48 BEHANGWERK 49 POST ONVOORZIEN
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 6
D EEL I I A LG EM EN E V O O RW A A RD EN buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 7
00
ALGEMENE PROJEKTGEGEVENS:
00.01
KO RTE OMSC HRIJVING VAN HET WERK: De uitb re id ing / nie uw b o uw va n e en m a g a zijn, show room en ka ntoren. OPDRACHTGEVER: Va n Pra a g Monta g etec hnieken BV - Vinc a rt Hold ing BV, Postb us 168, 7770AD HARDENBERG ARCHITECT: b uro voor a rc hite ktuur en interieur a lb ert b oessenkool - b na w va n old enb urg stra a t 9 - ha rd enb erg Telefoon 0523-265192 em a il: a lb ert.b oessenkool@p la net.nl KO NSTRUKTEUR: b o uw te c hnisc h a d vie sb ure a u ALFERINK-VAN SC HIEVEEN te Zw o lle . BIJ DIT BESTEK BEHORENDE TEKENINGEN:
00.02
00.03
00.04 00.05
00.06
b la d
b estektekening
sc ha a l
d a tum
B01
BESTAAND
1:100
feb 2011
B1
BEGANE GROND
1:100
feb 2011
B2
VERDIEPING
1:100
feb 2011
B3
GEVELS DOORSNEDEN
1:100
feb 2011
B4
DOORSNEDEN
1:100
feb 2011
B5
SITUATIE
1:500
feb 2011
B6
TERREINPLANBUITENRIOLERING
1:200
feb 2011
B7
PLAFONDPLAN
1:100
feb 2011
B8
PRINCIPEDETAILS
1:10
feb 2011
B9
VEILIGHEID-BRANDWERING
1:100
feb 2011
BIJ DIT BESTEK BEHORENDE BIJLAGEN: b ijla g e
om sc hrijving
d a tum
BIJLAG E I
sta a t va n a fw e rking e n
feb 2011
BIJL B01-B05
bestektekeningen Alferink-van Schieveen
feb 2011
BIJLAGE III
Techn omschrijving W en E installaties
feb 2011
00.07
AANWIJS EN INLICHTINGEN: ten kantore van de architect kunnen tijdens kantooruren inlichtingen worden ingewonnen.
00.08
TER INZAGE LIGGENDE BESCHEIDEN: STANDAARD REFERENTIEBESTEK-SRW DEEL A
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 8
01
VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN:
01.00
HET BESTEK BESTAAT UIT DE VOLGENDE DELEN: deel I voorschriften omtrent uitvoering en bouwstoffen: STANDAARD REFERENTIEBESTEK-deel A Deel II ALGEMENE VOORWAARDEN, waarvan de UAV onderdeel is. Deel III WERKBESCHRIJVING.
01.01
DE VOLGENDE VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING: Geldigheid; Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze 3 maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
1.
Van toepassing zijnde voorwaarden de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van 25 augustus 1989, no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkhuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie, de U.A.V.T.I. (Algemene bepalingen voor de uitvoering van Installatiewerken), 2e t/m 5e afdeling, voor zover niet opgenomen in de STABU-standaard; de voorschriften en bepalingen van de plaatselijke nutsbedrijven; Het basisverfbestek 1995 met bijlagen bouwprocesbesluit in het schildersbedrijf; de op het werk van toepassing zijnde Nederlandse Normen, Nederlandse Praktijkrichtlijnen en de als Nederlandse norm aanvaarde buitenlandse normen en richtlijnen voor zover vermeld in de NEN-catalogus of de supplementen daarvan, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut; het bouwkeur, het attest, het kenmerkblad, elk uitgegeven door de stichting Ratiobouw te Rotterdam, het certificaat, het modelblad, uitgegeven door de Stichting KOMO te Den Haag, betrekking hebbende op de in deze omschrijving genoemde systemen, producten of werkwijzen; Indien andere van toepassing verklaarde bescheiden ook voorschriften van administratieve aard bevatten, gelden deze slechts voor zover de bovengenoemde voorwaarden niet anders voorschrijven.
2. 3. 4.
5.
Prijsvastheid; Het werk is prijsvast tot einde werk, d.w.z. dat er geen meerwerk etc. kan worden ingediend buiten aparte opdrachten van de opdrachtgever om. Posten die niet genoemd zijn maar wel getekend of zonder meer noodzakelijk zijn, dienen zonder verrekening te worden uitgevoerd. Oderaannemers Administratieve bepalingen aansluitend op de U.A.V. de aannemer moet onderaannemers/installateurs vooraf kenbaar maken aan de opdrachtgever; eventuele precariokosten zijn voor rekening van de aannemer. Werkterrein Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. Tegenstrijdige bepalingen In aanvulling op §2 van de U.A.V. is tijdens de uitvoering bij verschillen onderling, afwijkingen of tegenstrijdigheden in de op het werk van toepassing zijnde bescheiden de rangorde als volgt: buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 9
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
wettelijke voorschriften en aanvullingen bij de vergunning verleningen; voorschriften van de betrokken nutsbedrijven; de aanwijzingen van de directie c.q. de notulen van de bouwvergadering; voor uitvoering geaccordeerde werktekeningen; nota's van wijzigingen/aanwijzingen/inlichtingen; de technische omschrijving en bijgevoegde contractuele afspraken; de NEN-normen.
01.01.01 01.01.02
De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van werken -UAV. De in dit bestek van toepassing verklaarde normen, norm-ontwerpen, kwaliteitseisen, richtlijnen, voorlichtingsbladen, brochures en rapporten, alsmede de voorwaarden van gas-, water- en elektriciteitsbedrijven gelden zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden. De gewijzigde risicoregeling utiliteitsbouw is NIET VAN TOEPASSING op dit werk. De aannemer dient derhalve een VASTE PRIJS af te geven voor uitvoering van het werk tot en met de laatste oplevering. De publikatiebladen en voorschriften van het Direktoraat-Generaal van de Arbeid. De bouwverordening van de gemeente HARDENBERG, het bouwbesluit en aanvullende ministeriele regelingen, zoals deze luiden op de dag van aanbesteding. De hoofdaannemer dient zijn verplichtingen inzake de wet ketenaansprakelijkheid na te komen. Verplichtingen van de OPDRACHTGEVER (hoofdstuk III, par 5 van de UAV) Verplichtingen van de AANNEMER (hoofdstuk III, par 6 van de UAV)
01.01.03
01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03
01.02.04
01.02 01.02.01
01.02.02 01.02.03 01.02.04
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN: De directie zal de aannemer van iedere tekening, alsmede van het bestek 2 exemplaren ter beschikking stellen. Eventueel meer- en minderwerk slechts na schriftelijke opdracht van de directie of opdrachtgever. De aannemer heeft de werkzaamheden omschreven in dit bestek uit te voeren, terwijl hij tevens de hoofdleiding heeft bij de gehele uitvoering van het werk. Hij zal met onderaannemers in onderling overleg treden en deze zullen zich aan de afspraken betreffende de uitvoering aan zijn opgegeven tijden en werk methoden onderwerpen. Hij verplicht zich daarmee bepaalde wensen over aan te brengen werken tijdig aan de betreffende aannemer bekend te maken. De aannemer voert het werk geheel uit, zulks met bijlevering van alle benodigde materialen, arbeidslonen, sociale lasten, gereedschappen, hulpstoffen, hulpmaterialen, hulpwerktuigen, energie, transportkosten, belastingen enz. voor zover in dit bestek niet uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle kosten die ontstaan door noodzakelijkheden onmiddellijk het bovenomschreven werk betreffende zijn voor rekening van de aannemer. LEIDINGEN EN KABELS: Voor de aanvang van het werk houdt de opdrachtgever, of de directie namens hem, een bouwbespreking met de aannemer(s) in aanwezigheid van de betrokken leidingbeheerder(s), teneinde de aannemer in te lichten omtrent de juiste ligging van de zich in het werk en in het eventueel ter beschikking gestelde werkterrein bevindende kabels en leidingen, alsmede om vast te stellen wat daarmee moet geschieden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ligging van nieuw gelegde of verlegde kabels en leidingen tijdig aan de aannemers bekend wordt gemaakt. Kosten van schade komen voor rekening van de aannemer op wiens last de werkzaamheden worden uitgevoerd. De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s)
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
01.02.05
01.02.06 01.02.07
01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03
01.03.04 01.03.05
feb 2012 10
desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de veroorzaker. Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij zulks direct aan de directie melden. De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen die bij de uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd. Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres(sen) van de betrokken leidingbeheerder(s), welke tijdens de bouwbespreking daartoe zijn aangesteld. AANVANG, UITVOERINGSDUUR EN OPLEVERING: Met de werkzaamheden in principe aanvangen op - 1 MAART 2012 - op voorwaarde dat het werk gegund wordt. De gewijzigde Risicoregeling Utiliteitsbouw is niet van toepassing verklaard op dit werk. De aanbesteder houdt zich het recht van gunning voor en is om reden van welke aard ook, niet gehouden het werk te gunnen - als de omstandigheden daartoe aanleiding zouden geven. Het gehele werk voor de eerste keer opleveren voor of op - 1 JULI 2012. De in De UAV genoemde boete voor te late oplevering bedraagt euro 250, - / per kalenderdag.
01.04
ONDERHOUDSTERMIJN: voor het werk geldt een onderhoudstermijn van drie maanden, gerekend vanaf de eerste oplevering.
01.05 01.05.01
WERKTERREIN, AFSLUITING, BEWAKING, RECLAME: Werkterrein: onder het werkterrein wordt verstaan het terrein dat de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld. Voor het eventuele gebruik van grond van derden -gemeente- dient de aannemer contact op te nemen met de desbetreffende gemeentelijke dienst, eventuele precariorechten zijn voor rekening aannemer. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het terrein op de dag van aanbesteding. Bewaking en/of terreinafsluiting: diefstal en vernieling van de op of nabij het werk opgeslagen bouwstoffen met inbegrip van die, welke aangevoerd zijn ten behoeve van door derden in het werk aan te brengen werken, is tot de eerste oplevering voor risico van de aannemer van het desbetreffende onderdeel. Eventueel te plaatsen een terreinafsluiting van bouwhekken, in overleg met de opdrachtgever. De aannemer kan zich nimmer beroepen op onvoldoende bewaking of afsluiting. Te plaatsen een reclamebord voor de projectgegevens, zoals vermeld in dit bestek, aanbrengen met tekst en bedrijfslogo’s volgens nadere opgave.
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg 01.07 01.07.01 01.07.02
01.08 01.08 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 01.08.02
01.08.03
01.09 01.09.01
01.09.02
01.09.03
01.09.04
feb 2012 11
TIJDSCHEMA, BOUWVERGADERINGEN: Algemeen tijdschema, werkplan: de aannemer dient in overleg met de directie een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan op te stellen. Bouwvergaderingen: zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt wordt een bouwvergadering belegd. Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift wordt toegezonden aan elke belanghebbende. VERBAND MET ANDERE WERKEN: Door derden uit te voeren werken: de openbare bestrating, de in- en uitritten tussen erfgrens en openbare weg. de aansluiting op het openbaar riool. de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf. de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het leidingnet van het elektriciteit leverend bedrijf. de telefooninstallatie. de antenne-inrichting. de W -en E- installaties, inclusief de buitenverlichting, zie bijlage installateur de vloerbedekking en binneninrichting, voorzover hierna niet omschreven. De volgende werkzaamheden cq diensten komen voor rekening aannemer: * de kosten van alle tijdelijke aansluitingen, nodig voor de bouwuitvoering zijn voor rekening van de aannemer. * het in de gelegenheid stellen en waar nodig, hulp verlenen bij het lossen van materialen. Het water- en energieverbruik voor de bouwuitvoering is voor rekening van de opdrachtgever. BOUWSTOFFEN: Eisen aan bouwstoffen: de bouwstoffen worden geacht aan de in het bestek van toepassing verklaarde normen, kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen of normontwerpen te voldoen, indien zij worden geleverd met garantie- cq keuringsmerken. Verwerken van bouwstoffen: bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken overeenkomstig hetgeen is bepaald in het verstrekte bewijs en in de desbetreffende normen, normontwerpen, richtlijnen voorschriften en eisen. Keuring van bouwstoffen: ingeval bouwstoffen genoemd onder 01 en 02 van dit hoofdstuk, die geleverd kunnen worden met het KOMO-keurmerk, worden betrokken bij een fabriek die de bouwstoffen niet met het KOMO-keurmerk levert kan de aannemer verplicht worden deze op zijn kosten te laten keuren door een erkend onafhankelijk keuringsinstituut voor bouwmaterialen. Garantie voor een onderdeel: er wordt een garantieverklaring in de zin van PAR22 van de UAV verlangd voor de volgende onderdelen: De aannemer en de opdrachtgever verklaren door ondertekening van dit bestek mede te zijn overeengekomen de navolgende garantieverklaringen, welke voor zover zij in strijd zijn met de overige bestekbepalingen deze laatste ongeldig maken. Alle in dit bestek verlangde garantieverklaringen dient de aannemer schriftelijk uiterlijk bij de eerste oplevering van het werk aan de directie te overhandigen.
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg 01.09.05
01.09.06
01.09.07
01.09.08
01.09.09
01.09.10
01.09.11
01.09.12
feb 2012 12
Garantie per onderdeel: nieuw aan te brengen dakbedekking
10 jaar
kit materialen
5 jaar
isolerende beglazing
10 jaar
prefab betononderdelen
10 jaar
spouwisolatie en vochtdoorslag spouwmuren
10 jaar
schilderwerken
5 jaar
voor de dakbedekking inclusief de isolatielagen wordt een tienjarige verzekerde garantieverklaring verlangd, ondertekend door de aannemer en mede- ondertekend door de leverancier(s), onderaannemer(s) Alvorens met de werkzaamheden mag worden begonnen dient de tekst van de garantieverklaring ten genoegen van de directie te zijn. De garantie heeft betrekking op deugdelijkheid, de wijze van aanbrengen en waterdichtheid. Onder garantie wordt mede verstaan de constructievloeren onder de dakbedekking. Voordat de dakbedekking wordt aangebracht moet de aannemer de konstruktievloeren laten keuren door de dakdekker, pas na goedkeuring van door partijen kan de dakbedekking worden aangebracht. Voor de kwaliteit van alle prefab betononderdelen genoemd in dit artikel zal door de leverancier(s) en door de aan nemer een mede- ondertekende garantieverklaring moeten worden afgegeven. De garantie welke moet gelden voor 10 jaar na de oplevering met automatische hernieuwing na aanspraken, moet tenminste inhouden een garantie op: verankering- en waterdichtheid van alle onderdelen, breukvastheid en onafschilferbaarheid, roestverschijnselen aan de oppervlakte door roesten van de wapening, ten gevolge van te geringe dichtheid van dan wel scheurvorming in het beton of door te geringe dekking op de wapening. Vervanging van onderdelen en voegafwerkingen na aanspraken op garantie dienen onverwijld en zonder kosten te geschieden. De afgifte van een garantieverklaring ontheft de fabrikant en de aannemer nimmer van hun verantwoordelijkheden. De montage mag niet eerder aanvangen dan na afgifte van de geëiste garantieverklaring aan de directie. De aannemer en de onderaannemer/leverancier garanderen het buitenschilderwerk (dekkend) voor de duur van 5 jaar, per jaar aflopend met 20% en leggen hiertoe een garantieverklaring over aan de directie. Niet onder de hiervoor genoemde garanties vallen: gebreken ten gevolge van normale slijtage, de verwaarlozing van onderhoud, het onjuist onderhouden en het onjuiste gebruik, tevens gebreken ten gevolge van; overstroming, stuifsneeuw en wind met windkracht van 17 m/s en hoger. Scheurvorming die het gevolg is van droog- en verhardingskrimp van het materiaal, tenzij dit afbreuk doet aan de deugdelijkheid. MAATREGELEN BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN: bevroren materialen niet verwerken. Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden wordt gewerkt, moet het verse werk zorgvuldig worden beschermd tegen de inwerking van koude en/of vocht. Na afloop van de ongunstige weersomstandigheden de bouw(onder)delen welke hebben geleden, voor zover nodig, afbreken en verwijderen alvorens de werkzaamheden te hervatten.
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 13
01.10
HULPMIDDELEN,
01.10.01
Loodsen en andere hulpmiddelen: Er wordt geen directieverblijf verlangd zoals bedoeld in PAR 23 lid 2 van de UAV. De aannemer zal op passende wijze gedurende de bouwtijd een schaftlokaal inrichten dat mede moet kunnen worden gebruikt door de werknemers van installateurs en aannemers, die ‘werken buiten bestek’ uitvoeren. Bij dit schaftlokaal de nodige sanitaire voorzieningen treffen. Hierop zijn van toepassing de richtlijnen ten behoeve van voorzieningen op de bouwplaats, samengesteld door de Commissie Hygiënische Voorzieningen. De opslagruimten voor de werken buiten dit bestek, worden door de desbetreffende onderaannemers zelf verzorgd. Eventueel droogstoken van de woning noodzakelijk voor de voortgang van het werk komt voor rekening van de aannemer. Verstrekkingen aan de directie: uitsluitend ten gebruike van de directie, toezichthoudend personeel ed. stelt de aannemer veiligheidshelmen ter beschikking. OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN: Afval, ook hetgeen afkomstig is van werken door derden, regelmatig van het werkterrein verwijderen. Het werk huishoudelijk schoon opleveren.
01.10.02 01.10.03 01.10.04
01.11 01.11.01 01.11.02 01.11.03 01.11.04 01.11.05
01.11.06
01.12 01.12.01 01.12.02
01.12.03 01.12.04 01.12.05
VERREKENING MEER/MINDERWERK: De stelposten en post onvoorzien duiden netto bedragen aan. De werkelijke uitgaven worden verrekend zonder provisie voor de aannemer. De algemene onkosten, winst en omzetbelasting voor de levering en lonen tbv stelposten en de post onvoorzien, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. Bij overschrijding van het totaalbedrag van de stelposten wordt bij verrekening het meerdere verhoogd met 10% (provisie) en met de van toepassing zijnde omzetbelasting. Het niet gebruikte deel van het totaalbedrag der stelposten en post onvoorzien, wordt bij verrekening met de omzetbelasting over dat deel verhoogd. Bij de aanbesteding wordt overlegging van de GESPECIFICEERDE INSCHRIJFBEGROTING verlangd van de laagste twee inschrijvers. Inschrijver verklaart zich accoord met het feit dat deze begroting wordt gehanteerd voor het vaststellen van eventuele verrekenposten en meer -en minderwerk. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, bestekshoofdstukken geheel of gedeeltelijk buiten de gunning te houden, tot een maximum van 10% van het inschrijfbedrag. BETALING: De betaling van de aanneemsom geschiedt in termijnen. De termijndeclaraties in drievoud bij de directie indienen. De betaling van de aanneemsom exclusief de stel- en verrekenposten, geschiedt in de volgende termijnen: * de 1e t/m 8e termijn groot 10% van de aanneemsom als resp. 15-25-35-45-55-65-7585% van het werk gereed is. * de 9e termijn groot 15% nadat de eerste oplevering is geaccepteerd. * de 10e termijn groot 5% na afloop van de onderhoudsperiode De goedgekeurde afrekeningen van meer- en minderwerk en van de spelen verrekenposten kunnen bij elke eerstvolgende termijn worden gedeclareerd. Bij de termijndeclaraties dient de aannemer de nodige gegevens te kunnen overleggen waaruit de genoemde percentages blijken. Bij elke declaratie dient de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk te worden vermeld. De betaling van de laatste, 10e termijn geschiedt eerst nadat alle gebreken zijn hersteld door of vanwege de aannemer en alles in complete staat ten genoegen van de directie is goedgekeurd.
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg 01.13
feb 2012 14
CAR-verzekering: Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzekert de aannemer tot en met de dag van de oplevering van het werk de risico’s van verlies of beschadiging van het werk, met inbegrip van de fundering, alsmede de bouwstoffen en materialen, welke ten behoeve van het werk op de bouwplaats of elders aanwezig zijn. Onder de verzekering zijn begrepen verlies of beschadigingen uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 249 en 276 van het Wetboek van Koophandel. De verzekering omvat mede schade, die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, alsmede schade respectievelijk letsel toegebracht aan derden. Krachtens de verzekering zullen alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. De keuze van de verzekeraar(s) behoeft de goedkeuring van de directie. De polis meldt de aannemer als verzekeringnemer. Verzekering geschiedt tot een bedrag, zodat uit de schadevergoeding tevens kunnen worden voldaan de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie. De aannemer zal bedingen, dat ingeval van schade aan de in de vorige leden omschreven goederen de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan degenen aan wie de goederen toebehoren, als verzekerden. De opdrachtgever betaalt de vergoeding, welke hem ingevolge het voorgaande lid is uitgekeerd, door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert, behoudens dat deel der vergoeding dat de opdrachtgever toekomt uit hoofde van voor zijn rekening komende kosten en de voor zijn rekening komende uitkering aan derden. De aannemer zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen na de aanvang van het werk, en de polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. Laat de aannemer dit na dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan.
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 15
10
STUT- EN SLOOPWERK
00
Hak- en breekwerk Alle hak- en breekwerken, freeswerken e.d., incl. het aanhelen, t.b.v. installatietechnische- en bouwkundige werkzaamheden volgens opgave derden c.q. ten gevolge van elders in de technische omschrijving beschreven onderdelen/ werkzaamheden dienen door de aannemer te worden uitgevoerd.
10.20 10.20.01
SLOOPWERK: Te slopen: de delen van gevels, vloeren en daken noodzakelijk voor het realiseren van de uitbreiding, inklusief het aanpassen van de bestaande vloerafwerkingen in die zin dat de in de STAAT VAN AFWERKINGEN genoemde afwerking gerealiseerd kan worden. De aard en omvang van het sloopwerk blijkt uit vergelijking van de bestaande toestand en de te realiseren toestand, zoals aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen. Voor de aanvang van de diverse sloopwerken dient de aannemer te zorgen voor een doeltreffende tijdelijke afsluiting van het betreffende gedeelte, zodanig dat zo min mogelijk gevaar voor derden ontstaat. De bestrating ter plaatse van de bouwplaats voorzover noodzakelijk, opnemen en opslaan.
10.20.02
10.20.03
10.30 10.30.01
AANSLUITING VAN BESTAAND AAN NIEUW WERK: Alle sloopwerken dienen zodanig aan- en afgewerkt te worden dat de konstruktie niet wordt verzwakt en dat hiervan hoegenaamd niets meer kan worden waargenomen na het afwerken.
10.40
OUDE BOUWSTOFFEN: Uit het werk komende oude bouwstoffen van het werk verwijderen, tenzij hergebruik in dit bestek wordt voorgeschreven.
12 00
GRONDWERK Alg e m e en: Bij he t ve rw e rke n va n g ro nd o f d e rg e lijke m a a tre g e le n tre ffe n te r voorkom ing va n het uit d e ric hting d rukken va n c onstruc ties, a lsm ed e d e nod ig e m a a treg elen ter voorkom ing va n a fsc huiven. Uitg eg ra ven g rond en za nd , b e no d ig d vo o r a a nvulling e n e n o p ho g ing e n, g e sc he id e n o p sla a n. De a a nne m e r is a a nsp ra kelijk voor a lle sc ha d e d ie d oor zijn toed oen a a n d e, tijd ens d e uitvoering va n het w erk a a ng eleg d e, ka b els, leid ing en, b estra ting en enz. w ord t a a ng eric ht. Ontg ra ven va n g rond : Ontg ra ven b ouw p ut tot ond erka nt fund ering sstroken, voetp la ten en la a d kuil. Zie fund ering stekening c onstruc teur A&VS. Uitg ekom en g rond tijd elijk op sla a n voor herg eb ruik. Ve rw e rke n va n g ro nd : Aa nvulle n/ o p ho g e n m e t uitko m e nd e g ro nd / te e la a rd e d e p la ntva kke n, b o ve nka nt 0,2 m inus Pe il, vo lg e ns TERREINPLAN. Eve ntue e l te ko rt kom end e g rond b ijleveren en/ of overto llig e g rond a fvoeren. Ve rw e rke n va n PUIN: Aa nvulle n m e t g e b ro ke n p uin, o nd e r a lle b e stra ting e n e en p uinb ed d ik 0,5m . Het p uin m ec ha nisc h verd ic hten in la g en va n ten hoog ste 0,25m Ve rw e rke n va n ZAND: Aa nvulle n m et stra a tza nd ; o nd e r a lle b e stra ting e n, e en za nd b ed d ik 0,2m . Het za nd m ec ha nisc h verd ic hten in la g en va n ten hoog ste 0,2m ; De kruip ruim te n o nd e r d e b e g a ne g ro nd vlo e r, te r p la a tse va n he t ka nto o rd e e l, to t b ovenka nt fund ering sstroken a a nvullen met sc hoon za nd .
01
02
03 04 05
14
BUITENRIOLERING:
01
ALGEMEEN: buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 16
De eind toesta nd va n d e b uite nriolering is op b este kte kening en a a ng eg even. Putten, b uizen en hulp stukken, voor zover nog niet b ed rijfsva a rd ig a a ng eslote n, tijd elijk a fsluiten. 02
RIOLERINGSLEIDINGEN: Buizen, hulp stukken en m of verb ind ing en va n PVC NEN 7045 kla sse 41. De le id ing lo o p e n d ia m e te r zo a ls o p te ke ning a a ng e g e ve n. m o f ve rb ind ing e n uitvo e re n m e t rub b e rring e n e n g lij kle e fm id d e l.
03
RIOLERINGS AANSLUITINGEN: Te re ke ne n o p d e w a te rd ic hte a a nsluiting va n d e b inne n rio le ring o p he t b uitenriolering ssysteem . Het g ehele riolering ssysteem a a nsluiten op het g em eente riool, volg ens g em eentelijke a a nw ijzig en.
04
ONDERSTEUNING EN OPHANGING RIOLERINGSONDERDELEN: Le id ing e n la ng s d e g e ve l: na a st ie d e re m of e n vo o rts o p a fsta nd e n va n te n hoog ste 10x d e b uite nm id d ellijn va n d e te b evestig en leid ing tot een ma xim um va n 1,25m ond erste unen met therm isc h verzinkt en 2x g eb itum ineerd b a nd sta a l a a n d e fund e ring sc o nstruc tie .
15 00
BESTRATING EN GRINDAANVULLINGEN: Verha rd ing en uitvoeren in d ub b elklinkers overeenkom stig b esta a nd . O nd e r d e op he t TERREINPLAN a a ng e g e ve n ve rha rd ing e n he t za nd b e d ve rd ic hte n e n p ro file re n. De b e stra ting e n d ik 100m m va na f d e g e ve l o p p e ilho o g te la te n a flo p e n na a r he t a a nsluite nd e stra a tw e rk va n d e op e nb a re w e g
01
BETONSTEENBESTRATING: Va n MBI b etonklinkers, kleur a ntra c iet. De b estra ting en leg g en in b lokverb a nd in vorm en a fm eting zoa ls op het terreinp la n sta a t a a ng eg even.
02
Op sluitb a nd en 250x100 m et d oorlop end e visb ek en c ontra visb ek, a lle ra nd en va n het stra a tw erk w elke niet teg en op g a a nd g evelw erk a a nsluite n.
21
BETONWERK
00
Alg em een; De b eto nw erken uitvoeren c om p leet m et a lle d a a rb ij b ehorend e inka ssing en, op storting en, sp a ring en etc . De w a p ening shoeveelhed en in kg / m ³ zijn a a ng eg even op d e c onstruc tiete kening va n A&VS. De w a p ening is niet verrekenb a a r. Be kisting e n o p p e rvla kte b e o ord e ling skla sse n To e te p a sse n b e kisting e n zijn te r ke uze va n d e a a nne m e r e n te r b e o ord e ling e n te r g oed keuring va n d e op d ra c htg ever. Te rea liseren op p ervla kteb eoord eling skla ssen (NEN 6722+c 89): IA, t.b .v. a lle sc hoon werk b eto nop p ervla kken; IIC, t.b .v a lle niet in het zic ht b lijvend e b eto nvla kken. We rkvlo e r; Ond e r d e fund e ring sstro ke n -p o e re n e en w e rkvlo e r va n b e to n a a nb reng en, d ik 50 m m. Be to nsta a l; Be to nsta a l e n w a p e ning sne tte n le ve re n e n a a nb re ng e n, kw a lite it volg ens tekening c onstruc teur A&VS. In d e fund ering sstroken en / of p oeren een ring leid ing t.b .v. a a rd ing a a nb reng en,
01
02 03 04
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
05
06
07
07
22
01
02
03
04
05 06
feb 2012 17
kw a liteit FeB 220. Ind ien d e g em eente of het Nutsb ed rijf a a rd ing levert za l d e ring le id ing d o o r d e E-insta lla te ur (d erd e ) hie ro p te w o rd e n a a ng e slo te n. In he t a nd e re g e va l d ie ne n a a rd e le ktro d en d o o r E-insta lla te ur (d e rd e ) te w o rd e n a a ng eb ra c ht en op d e ring leid ing word en a a ng eslote n. In he t w e rk g e sto rt b e to n; Be to nm o rte l d ie nt d o o r e en g e c e rtific e e rd e b etonc entra le te w ord en g eleverd , c onform BRL 1801-02. Va n g rind b eton, kw a liteit volg ens teke ning c onstruc teur A&VS: De fund ering sstroken, -p oeren en op sto rting en; De ke e rm ure n e n vlo e r va n d e la a d kuil zo a ls o p te ke ning a a ng e g e ve n Pla a tna d e n tusse n ka na a lp la a tvlo ere n e n ke lke n/ o p e n g e ha kte ka na le n vulle n m e t g rind b e to n, m a xim a le ko rre la fm e ting 8 m m , ste rkte kla sse C20/ 25, m ilie ukla sse 1 en c onsiste ntieg eb ied 3. Niet-b ekiste op p ervla kken vla k ond er d e rei a fw erken. Ste ke ind e n/ ve ra nke ring e n; Te n b e ho e ve va n b v sta le n ko lo m m e n c onstruc tie-ond erd elen d e nod ig e stekeind en/ -a nkers c onform BRL 0504+w 99 m et vo ld o e nd e le ng te op ne m e n in d e ond e rlig g e nd e c o nstruc tie . Tot het w erk b ehoren tevens het leveren en instorten va n sc hroefhulzen, a nkers en d erg elijke, t.b .v. d e in d eze tec hnisc he om sc hrijving b ehorend e ond erd elen, a lsm ed e t.b .v. ond erd elen va n d erd en. Sp a ring e n/ d o o rvo e ring e n To t he t w e rk b e ho re n he t m a ke n e n/ o f ho ud e n va n sp a ring e n e n he t le ve re n e n insto rte n va n ma ntelb uizen t.b .v. d e tot d eze tec hnisc he om sc hrijving b ehorend e ond erd elen, a lsm ed e overig e t.b .v. ond erd elen va n d erd en. Be g a ne g ro nd vlo e r MAG AZIJN; De b e g a ne g ro nd vlo e r in he t MAG AZIJN uitvo e re n in b e to n vo lg e ns o p g a ve va n d e c onstruc te ur. De vlo e r a fvlind e re n e n instro o ie n m et kw a rts. METSELWERK Metselw erk m et m orte l, b a kste en metselste en: Steenc od e: 27-09 w a a lform a a t, typ e: streng p erssteen op p ervla k: g la d (zie m onster Brinkma n Ba ksteenc entrum Luttenb erg ) Het m etselw erk uitvoeren in ha lfste ens verb a nd . He t g e ve lm e tse lw e rk va n Sho w ro o m/ Ka nto o r uitvo e re n va na f 5 la g e n o nd e r a a nsluite nd m a a ive ld , to t o nd e rka nt ha rd ste e na fd e kke r. Het g evelm etselw erk va n het Ma g a zijn uitvoeren va na f 5 la g en ond er a a nsluite nd m a a ive ld , to t o nd e rka nt g e ve lb e p la ting / w a te rsla g . Fund ering : Me tse lw e rk m e t m o rte l, ka lkza nd stee n m e tse lste e n e n m e tse lb lo kke n Het fund ering sm etselw erk tot 5 la g en b ened en a a nsluite nd m a a iveld uitvoeren in vuilw erk ka lkza nd steen m etselb lokken typ e M150 en M100, c onform BRL 1004-02, kw a liteit klinker, uitvoering norm a a l. Bra nd m uur tussen Ka ntoor en Ma g a zijn: Me tse lw e rk m e t m o rte l, w ie ne rb e rg er m e tse lste e n e n m e tse lb lo kke n Het op g a a nd e b innenm etselw erk va na f p eil tot 6900+ p eil uitvoeren in m etselb lokken typ e d ik 150 en 100, uitvoering vuilw erk. G elijm d m e tse lw e rk, c e lle nb e to n lijm b lo k De ko ud e b rug o nd e rb re king e n t.p .v a a nsluiting e n va n p la tte d a ke n m e t d a kop sta nd en uitvoeren in c ellenb eton lijm b lok, c onform (BRL 1001-99). Voeg w erk; Het g evelm etselw erk voorzien va n een na d er te b ep a len typ e vo e g w e rk, kla sse VH 25, kle ur na d e r te b e p a le n, vo lg e ns g o e d g e ke urd m o nste r. Sp a ring en; Ga te n, sp a ring en, sleuven, za a g w erk e.d . ten b ehoeve va n b ouw kund ig e en insta lla tieond erd elen (d erd en) ma ken/ houd en en na d erha nd buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 18
d ic hten/ a a nw erken met d a a rvoor g esc hikte b ouw sto ffen. 22.01 01
08
IN TE METSELEN CQ AAN TE BRENGEN VOORZIENINGEN: Dila ta tie ; Dila ta tie s in he t g e ve lm e tse lw e rk w a a r no o d za ke lijk uitvo e re n m e t c o rro sie va st sta le n g lija nke rs, vo lg e ns o p g a ve c o nstruc te ur/ ste e nle ve ra nc ie r. Op en voeg ; Op en stootvoeg en h.o.h. c a . 660 m m houd en: d irec t b oven d e fund e ring sstro ke n/ -b a lke n, t.b .v. a fvo e r sp o uw w a te r.-d ire c t b o ve n he t m a a ive ld , d ire c t o nd e r ra a m d o rp e ls e n/ o f w a te rsla g p ro fie le n, o nd e r d a kra nd e n e n/ o f m uurp la te n. Op en sto otvoeg en h.o.h. c a . 660 m m houd en b oven lood stroken. Overa l m uisd ic hte rvs rooste rs in d e op en sto otvoeg en op nem en. Metselw erk w a p ening selem ent, sta a l; In d e b uitenm uur, c onform c onstruc tietekening A&VS, m urfor, fa b rika a t; N.V.Beka ert.,op nem en. Lod en voc htkering sstrook, b la d lood Bla d lood fa b rika a t Uzim et, kw a liteit/ zw a a rte m inim a a l 18 kg / m ²leng te m a xim a a l 1000m m en voorzien va n g efelsd e na d en. t.p .v. d e a a nsluiting va n op g a a nd m etselw erk m et p la tte d a ken. Kunststof voc htkering sstrook, b la d lood Va na f b o ve nka nt b e g a ne g ro nd vloe r to t o p vo o rzijd e fund e ring DPC -fo lie a a nb reng en, fa b rika a t; Com p rifa lt, c onform tekening / d eta ils. Boven d e sta len L-p rofielen in d e b uiteng evel een PVC-sla b b e m et a a ng ela ste ha rd e neus, a fm . Na d er te b ep a len, a a nb reng en, fa b rika a t; Com p rifa lt. Vlo e rve ntila tie / Wa nd ro o ste rs T.b .v. kruip ruim te ve ntila tie ond e r d e b e g a ne g ro nd vlo e re n kunststo f vloerventila tiekokers a a nb reng en, fa b rika a t Ub b ink, inc lusief verleng stuk ind ien no d ig e n m uisd ic ht c o rro sie va st sta len vo o rze tro o ste r. Ve rzinkte sp o uw a nke rs o 3,2m m in vold o e nd e a a nta l p e r m 2 to e p a sse n, d e a nke rs vo o rzie n va n EC O p lus c lip s ro nd 90m m vo o r d e b e ve stig ing va n d e sp o uw iso la tie . Alle b uitensp ouw m uren voorzien va n Seltha a n Sp ouw Pur HR isola tie d ik 90m m .
23
VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTINGE ELEMENTEN
01
Vrijd ra g e nd e vlo e re le m e nte n De b eg a ne g rond vloer uitvoeren in g eï soleerd e ka na a lp la a tvloer m et g eï soleerd e op leg g ing , b etonsterktekla sse ten minste C35/ 45, Rc =va n 4,0 m ²K/ W, inc lusief b enod ig d e p a sstroken en op leg m id d elen, c onform c onstruc tiete kening en. De ve rd ie p ing s- e n d a kvlo e re n uitvoe re n a ls VBI klim a a tvlo e r d ik 320m m m e t g ew a p end e d rukla a g , inc lusief d rukla a g , p a sp la te n, ra veelijzers en op leg m id d elen, c onfo rm c onstruc tietekening en c onstruc teur A&VS
02
03
04
05
06
07
02
24
RUWBOUWTIMMERWERK
00
Alg e m e en Alle houtw erk, in a a nra king kom end m et b eto n- en/ of m etselw erk, voor het a a nb reng en 2x b eha nd elen m et g rond verf. Tim m e rw e rk b a lkla g e n De p la tb a lkla g en va n d e insteekvloeren in het Ma g a zijn volg ens c onstruc tie te kening A&VS a a nb reng en. Tim m erw erk, b esc hieting , b ra nd w erend b ekled en: Sta len kolom m en en lig g ers in het Ka ntoord eel, 60 m inuten b ra nd w erend b ekled en m et Prom a tec t H, fa b rika a t Prom a t, d ikte 15 m m.
01
02
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 19
25
METAALCONSTRUCTIEWERK, WANDPLATEN EN BUITENHEKWERK
00
Alg e m e en Sta a lc onstruc ties uitvoeren c onfo rm tekening en b erekening A&VS. Alle sta a lw e rke n d ie in a a nra king kom e n m e t b uite nluc ht o f d e sp o uw the rm isc h verzinken overeenkom stig NEN-EN-ISO 1461-99. Alle sta a lw erken b innen fa b rieksm a tig c orrosiew erend p rim eren m et zinkstofc om p ound in kleur, la a g d ikte m inim a a l 100 m u. Sta len ond erd elen ond er m a a iveld nivea u voorzien va n Inerto l® I b itum ineuze c oa ting . Kolom m en en lig g ers b uiten na het verzinken voorzien va n een c oa ting , la a g d ikte m inim a a l 100 m u, in kleur volg ens tekening . Kolom m en en lig g ers b uite n: Ten b ehoeven va n het ruim telijk va kw erk b oven het KANTOORDEEL, sta len kolom m en en lig g ers a a nb reng en, c onform tekening en b erekening A&VS. Kolom m en wa a r nod ig voorzien va n strip p en, kop - en voetp la te n. Wa a r a a ng e g e ve n o p te ke ning w ind ve rb a nd e n a a nb re ng e n va n g e no rm a lise e rd e sta a lp rofielen. Profielen Wa a r a a ng e g e ve n o p te ke ning sta le n L-p ro fie le n a a nb re ng e n, a fm e ting e n c o nfo rm c o nstruc tie te ke ning . L-p ro fie le n w a a r a a ng e g e ve n o p te ke ning vo o rzie n va n c o nso le s. Wa a r a a ng e g e ve n o p c o nstruc tie teke ning t.p .v. g e ve ls ro nd sta le n w ind ve rb a nd e n a a nb reng en, a fm eting en c onform c onstruc tiete kening . G ep ro file e rd e d a kp la te n Ten b ehoeven het MAGAZIJN g ep rofileerd e d a kp la ten a a nb reng en, fa b rika a t SAB-p rofiel, typ e w a rm d a kp la a t 106R, c ontinu-d om p elverzinkt c onform NEN-EN 10147-00, p la a td ikte 0,75 m m en 1.0m m Voeg m ortel, voeg vulling m et ha rd e voeg vulling sm a ssa Sta len kolom m en ond ersa b elen met krim p a rm e voeg m orte l (CUR-a a nb eveling 24-91). Sta len sa nd w ic h SAB w a nd p la ten Ma g a zijn De op tekening a a ng eg even sa nd wic h w a nd p la ten d ik 80m m b lind b evestig d , w erkend e b reed te 1000m m , Buitenp la a t sta a lp la a t 0,75m m send zim ir verzinkt, m ic ro p ro fie l kle ur Ra l 9007 tita nium g rijs m e t p la stiso l c o a ting , vulling m e t ste e nw o l (120 kg / m 3). Binne np la a t, sta a lp la a t 0,63m m se nd zim ir ve rzinkt e n w it g e la kt De ond erzijd e a a nsluite n op het m etselw erk d m v een sta len zetstuk kleur Ra l 9007. Buitenhekw erk Het op tekening a a ng eg even sp ijlenhekw erk fa b r Hera s-Atla s kleur a ntra c iet Ra l 7016. De 2 op tekening a a ng eg even sc huifp oorten d a g m a a t 8,0 m .
01
02
04
05
06
07
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg 30
01
feb 2012 20
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN, ZONWERINGSLAMELLEN 00 Alg em een Eisen en uitvoering : De kozijnen en het ha ng - en sluitw erk va n a lle va na f b uite n toeg a nkelijke kozijnen, d euren en ra m en d ient te vold oen a a n inb ra a kw erend heid skla sse 2. Meta len kozijnen, d euren en ra m en leveren met VMRG-keurm erk, va n d e Ve re nig ing Me ta le n Ra m e n e n Ge ve lb ra nc he . Ho ute n ste lko zijn/ ste lla t Ste lko zijne n tb v d e a lum inium ra a m -e n d e urko zijne n uitvo e re n in e uro p e e s vure n (NEN 5466), kw a liteitskla sse C, m et een voc htg eha lte va n 14% a a n d e ra nd tot 18% in het ha rt. Aa nsluiting en rond om stelkozijnen uitvoeren metc om p ressieb a nd , fa b rika a t Illb ruc k illm od 600 , info: http :/ / w w w .tre m c o -
illb ruc k.nl/ p rod uc ts/ 02052_ind ex.htm l
02 03
04
05
06
07
Ankers en b evestig ing sm id d elen in c orrosieva st sta len uitvoering . La ng s d e ste lkozijnen stroken DPC-folie a a nb reng en. Me ta le n p uie n/ ko zijne n : He t le ve ren e n a a nb re ng e n va n a lum inium b uite nko zijne n -p uie n, sc huifa uto m a te n va n a lum inium g e le ve rd o nd e r SKG g a ra ntie . De kozijnen en d euren va n het in BAKSTEEN uitg evoerd e KANTOORDEEL: De ko zijne n, e n d e ure n sa m e nste lle n va n Alc o a RT72, g e ï so le e rd e ra a m p ro fie le n isola tiekla sse 1.0. Wa te ra fvoer d oor m id d el va n verb org en wa te rhuishoud ing . De in d e b uiteng evel g ep la a tse g evelelem enten voorzien va n zonw erend e trip le b eg la zing 70/ 40 (LTA = 70% en ZTA = 40%) , 2x sp ouw 15 m m U = 0,6 W/ m 2.K De b uitenkozijnen en d euren va n het MAGAZIJNDEEL en d e ‘ b innen’ sc huifa utom a a t va n het entreep orta a l. De kozijnen, en d euren sa m enste llen va n Alc oa RT55, g eï soleerd e ra a m p rofielen, kleur volg ens tekening . De g la sop ening en b ezetten met ISO++ g la s. Bo ve ng e no e m d e ko zijne n e n d e uren vo o rzie n va n ha ng - e n sluitw e rk, sa nd w ic hp a nelen/ em a ilg la s/ isola tie, ed Alle d ra a iend e d elen va n d e b uite nkozijnen uitvoeren met d ub b ele d ic hting . Ankers en b evestig ing sm id d elen in c orrosieva st sta len uitvoering . De d ub b ele entree sc huifd euren voorzien va n een Besa m sc huifa utom a a t va n Besa m Ned erla nd B.V: Da g b reed te: 1500 m m, Da g hoog te: 2500 m m. Op p ervla kteb eha nd eling om ka sting : g ep oed erc oa t, kleur (RAL) Verg rend eling : slot: ing eb ouw d elektrom ec ha nisc h. - sleutelsc ha kela a r: inb ouw . nood op ener: ing eb ouw d , elektronisc h, a utom a tisc h op en b ij stroom uitva l. Be sturing :- ra d a rim p ulsg e ve r: g e c o m b ine e rd m e t ve ilig he id sve ld . - elleb oog sc ha kela a r: d ra a d loos, im p ulsg ever: ha nd b ed iend . Toeb ehoren: - sta nd ensc ha kela a r m et resetim p uls. a a nsluiting op b ra nd m eld er: voor a utom a tisc h op enen of sluiten. a a nsluiting : op interc om , huistelefoon. sluisfunc tie-unit voor tw ee d e ura uto m a te n. a lum inium vlo e rra il. SEC TIO NAALDEUREN; Da a r w a a r o p te ke ning a a ng e g e ve n; Cra w fo rd 542 Sec tiona le g eï soleerd e en ruim te b esp a rend e overhea d d eur. De d eur is o p g e b o uw d uit sa nd w ic hse c tie s d ie o nd e rling ve rb o nd e n zijn m e t kunststo f sc ha rnieren en verzinkt sta len rolhoud ers. Het d eurb la d verp la a tst zic h met b ehulp va n loop w ielen in d e g eleid era ils en het b a la nc eren g esc hied t d oor m id d el va n to rsieveren. Met veerb reukb eveilig ing , ha nd g reep / voetste un, trekto uw en g e ï nte g re e rd e ving e rkle m b e ve ilig ing . De uro p b o uw ; Sa nd w ic hp a ne le n ho o g 600m m m et een d ikte va n 42 m m b esta a n uit een b innen- en b uite nb ep la ting va n a lusteel voorzien va n een "m ic rorill" motief. Vulling p olyuretha a n sc huim , vla m d ovend , w a rm tew eersta nd va n U = 0,9 W/ m ² krijg t. Voor d e b evestig ing va n het b esla g is in het p a neel a a n d e b oven- en ond erzijd e een sta len strip a a ng e b ra c ht. Vo o r e en o p tim a le isola tie zijn d e zijg e le id ing e n, d e ond e r- e n buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
09
10
feb 2012 21
b ovenzijd e, a lsm ed e d e sec tiena d en voorzien va n rub b eren a fd ic hting p rofielen. Verg rend eling ; een veilig heid sslot met een europ rofielc ilind er w ord en a a ng eb ra c ht w a a rm ee d e d eur zow el va n b innenuit a ls va n b uite na f w ord t a fg eslote n. Ba la nc e e rinric hting ; d o o r m id d e l va n g e ha rd e to rsie ve re n. De ze to rsie ve re n w o rd e n g em onteerd op een sta len a s, d ie met b ehulp va n g ela g erd e c onsoles teg en d e c onstruc tie w ord t g ep la a tst. De verb ind ing tussen d e torsieveren en het d eurb la d w ord t d oor m id d el va n overg ed im ensioneerd e he fka b els en g eg roefd e ka b eltrom m els tot sta nd g eb ra c ht. Kleuren volg ens tekening . Bed iening ; Sta nd a a rd ha nd b ed iend d oor m id d el va n een trektouw in c om b ina tie m e t e en ha nd g re e p / vo e tste un in d e ond e rste se c tie . Ele ktrisc he b e d ie ning 230V. e le ktro m oto r o nd e r a nd e re vo o rzie n va n e en inste lb a re slip kop p eling , toerenta lc ontrole, eind sc ha kela a rs, een ing eb ouw d ontkop p elm ec ha nism e w a a rm ee d e d eur b ij stroom va l ha nd m a tig b ed iend ka n w o rd e n e n e en la ng za m e "sta rt-e n-sto p " func tie . G a ra ntie ; Op m a te ria a l e n m o nta g e: 12 m a a nd e n na o p le ve ring d o o r Cra w fo rd . HOUTEN BINNENDEURKOZIJNEN en GLASKOZIJNEN; Binnen(d eur)kozijnen uitvoeren in fo uta rm g eving erla st/ g ela m ineerd la riks (NEN 5461) m et d uurza a m heid skla sse IV, soorte lijk g ew ic ht minim a a l 600 kg / m 3 b ij een voc htg eha lte va n 15%. Binnenkozijnen fa b rieksm a tig voorzien va n een tra nsp a ra nte g rond la a g va n minim a a l 80 m u. Ko zijnho ut a fm e ting 67x114 m m e n 80x114 (tusse nstijle n), re ke ning ho ud e n m e t d e ura fm e ting e n va n 930x2315 m m . Aa nsluiting e n ro nd o m ho ute n ko zijne n uitvo e re n in c om p ressieb a nd , Illm od 600 fa b rika a t Illb ruc k. Houten b innend euren; De b innend euren in d e houten b innenkozijnen uitvoeren in m a ssie ve sp a a nd e rvulling d e ure n, sto m p m e t HPL a fw e rking in na d e r te b e p a le n kle ur, inc lusie f ha ng - e n sluitw e rk, fa b rika a t te r g o e d ke uring d ire c tie . Afm e ting e n d euren 930x2315 mm .
31
HANG- EN SLUITWERK VOOR HOUTEN KOZIJNEN EN DEUREN:
01
Alum inium p rofielen, voeg b a nd , kit e.d . a a nb reng en volg ens d e voorsc hrifte n va n d e fa b rika nt/ le ve ra nc ie r. Alle ho ute n b inne n d e ure n a fha ng en a a n Euro ste e l RVS Ko g e lstift p a um e lle s m e t rond e hoek a rt 1210 , kw a liteitsc a teg orie: CE volg ens EN 1935 Afm 89x89x3 Alle d e urslo te n va n he t fa b r SAG Sc hulte Typ e :Euro lo c k: g e slo te n ve rzinkte ka st m e t zelfb org end e sc hroeven, klem tuim ela a r g e la g erd in b ronzen ring en, d oornm a a t (m m ): 60 m m , voorp la a t: rvs U 20 m m , sluitp la a t: RVS, Kw a lite itsc a te g orie: volg ens DIN 18251 kla sse 3 Toep a ssing en: verb lijfsruim ten: c ilind erslot; sa nita ire ruim ten: vrij / b e ze tslo t; ka struim te n: c ilind e r ka stslo t; o ve rig e ruim te n: lo o p slo t 04Alle slo tc ilind e rs a ls europ rofielc ilind ers Euroloc k nikkel 60m m Alle d e ure n m e t lo o p slo te n vo o rzie n va n Euro ste e l RVS krukke n 19m m m e t zelfverend e ond errozet 52m m kw a l DIUN 18273 / EN 1906 Dub b ele d euren voorzien va n Alp rokon d eurna a ld p rofielen overeenkom stig voorsc hrift va n d e fa b rika nt.
02 03
05 06
32
TRAPPEN EN BALUSTRADEN
00
Alg e m e en Anke rs/ b e ve stig ing sm id d e le n t.b .v. tra p p e n e n b a lustra d e n in c o rro sie va st sta le n uitvoering , kw a lite it AISI 304. Sta len tra p en b a lustra d en in MAGAZIJN g eg rond , la a g d ikte m inim a a l 80m u. Me ta le n tra p p e n SHO WRO OM: Va na f d e b e g a ne g ro nd na a r d e ve rd ie p ing e en sta len steektra p m et tussenb ord es a a nb reng en, fa b rika a t ter g oed keuring d irec tie,
02
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
03
04
05
06
feb 2012 22
a fm eting en c onform tekening , uitg evoerd m et essen tred en voorzien va n 1 rub b e re n a nti-slip p ro fie l. He t b o rd e s vo o rzie n va n e sse n tre d e n. De b a lustra d e n uitvoeren in b uisb a lustra d e m et rond e essen ha nd leuning (NEN-EN 1316-3). tred en en leuning fa b rieksm a tig tra nsp a ra nt (m et w it p ig m ent toevoeg ing ) g eg rond , la a g d ikte 60 m u Me ta le n b a lustra d e : T.p .v. vrije vlo e rra nd e n b ij d e tra p o p g a ng e en m e ta le n p a ne e lb a lustra d e a a nb re ng e n, ho og 1.000 m m , vo o rzie n va n b la nk g e la a g d veilig heid sg la s 4.4.2 en vo orzien va n rond e essen ha nd leuning (NEN-EN 1316-3), fa b rika a t te r g o e d ke uring d ire c tie . Leuning p rofiel La ng s d e m uurzijd e va n d e sta len tra p een rond e essen ha nd leuning (NEN-EN 1316-3) a a nb re ng e n, fa b rie ksm a tig tra nsp a ra nt g e g ro nd , la a g d ikte 40 m u. Me ta le n le uning d ra g e rs vo lg e ns m o nste r. Me ta len tra p p en MAGAZIJN Va na f d e b e g a ne g ro nd na a r d e 2 inste e kvlo e re n in he t MAG AZIJN e e n sta le n steektra p m et tussenb ord es a a nb reng en, fa b rika a t ter g oed keuring d irec tie, a fm eting en c onform tekening , uitg evoerd m et ha rd houten tred en voorzien va n 1 rub b eren a nti-slip p rofiel. De b a lustra d en uitvoeren in b uisb a lustra d e va n sta a l 38m m m et sta len b a lusters rond 10m m hoh 100m m Me ta len b a lustra d e: T.p .v. vrije vloerra nd en va n d e insteekvloeren in het MAGAZIJN sta len uitneem b a re hekjes p la a tsen. De hekjes in d e d ic hte toesta nd voorzien va n b org ing . Sp ijlen rond 10m m , hoh 100m m
33
DAKBEDEKKINGEN EN LICHTSTRATEN
00
Alg e m e en De kw a lite itse ise n va n Buro Da ka d vie s a lsm e d e d e g e c o m b ine e rd e kw a lite itse ise n va n Veb id a k en Buro Da ka d vies zijn va n toep a ssing , a lsm ed e het BDA-d a kb oekje 2004 va n Buro Da ka d vie s te Go rinc he m . De d a kb e d e kking d ie nt te w o rd e n a a ng e b ra c ht o nd e r a fg ifte va n 10 ja a r ve rze ke rd e g a ra ntie . Na a d a fw erking / d a m p rem m end e la a g Op he t p la tte b etond a k va n he t ka ntoord eel een d a m p rem m end e PE-folie (BRL 4708-02) a a nb reng en, d e na d en a fg eta p ed , d ikte 250 m u. Isola tie Op het p la tte b etond a k va n het KANTOORDEEL b ra nd vertra g end EPS w a lker 120m m , a fsc ho tiso la tie a a nb re ng e n. Op het p la tte d a k va n het MAGAZIJN ste enw ol isola tie 120m m , m ec ha nisc h b evestig d op d e sta len d a kp la a t. Een d a m p rem m end e PE-folie (BRL 4708-02) a a nb reng en, d e na d en a fg eta p ed , d ikte 250 m u. Bitum ineus d a kb ed ekking syste em , loslig g end Op het p la tte d a k va n het KANTOORDEEL een 2-la a g se b itum ineuze d a kb ed ekking o nd e rla a g 470K70 to p la a g 470K70, inc lusie f ra nd stro ke n, HWA-a fvo e re n e n nood oversto rte n volg ens b erekening c onstruc te ur Bitum ineus d a kb ed ekking systeem , mec ha nisc h b evestig d Op het p la tte d a k va n het MAGAZIJN een 2-la a g se b itum ineuze d a kb ed ekking , ond erla a g 470K70 top la a g 470K70, inc lusief ra nd stroken, lic htstra a to p sta nd en, HWA-a fvoeren en nood oversto rte n volg ens b erekening c onstruc te ur. Ba lla stla a g / d a ka a nkle d ing , b e to nte g e ls T.b .v. d e ra nd - en hoekzones op d e p la tte b etond a ken, b etonteg els (BRL 2315+w 00) a a nb reng en, a fm . 500x500 m m, op rub b erg ra nula a t teg eld ra g ers a fm . 100x100x15 m m . Dikte b etonteg els volg ens b erekening NEN 6707+c 02. Da kra nd p rofiel
01
02
03
04
05
06
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
07
feb 2012 23
De d a kra nd en va n het MAGAZIJN a fw erken met g ezette a lum inium d a kra nd p ro fie le n m e t vuilke e rra nd . fa b rika a t te r g o e d ke uring va n d e d ire c tie , g ep oed erc oa t in RAL-7016 kleur. Lic htstra ten De op te ke ning a a ng e g e ve n lic htstra te n, uitvo e re n in a lum inium , na ture l. De lic htstra te n c o m p le e t m o nte re n inc lusie f o p sta nd e n e n b inne n a fw e rking va n g e ze t p la a tsta a l in kleur g ela kt. De g la svla kken a a n d e zuid zijd e voorzien va n sa nd w ic hp a nelen. De g la svla kken a a n d e noord zijd e voorzien va n ISO++ veilig heid sg la s.
35
NATUUR- EN KUNSTSTEEN
01
Na tuursteen d orp els Ond er d e b uitenkozijnen in g em etseld e g evels ha rd steen ra a m d orp els (N530-53) in m o rte l a a nb re ng e n, a fm e ting c a . 150x100 vo lg e ns na d e re d e ta ille ring . De in he t zic ht b lijvend e vla kken g ezoet en g eolied . Na tuurste e n d o rp e l e ntre e d e ure n Ond er d e a lum inium entree sc huifd euren ha rd ste en ond erd orp els a a nb reng en, a fm e ting 40x200m m . De in he t zic ht b lijve nd e vla kke n g e zo e t e n g e o lie d . Na tuursteen a fd ekkers De g em etseld e g evels va n het g em etseld e KANTOORDEEL a fw erken m et ha rd steen m uura fd ekkers é é nzijd ig a fw a terend na a r d a kzijd e, a fm 100x400 m m m et, c onform w erkte kening en. Venste rb a nken: Ond er d e b uite nkozijnen in g em etseld e g evels ha rd ste en vensterb a nken in m ortel a a nb reng en, a fm eting c a . 20x200 m m . De in het zic ht b lijvend e vla kken g ezoet en g eolied .
02
03
04
36
VOEGVULLING
01
Voeg vulling en Wa a r om sc hreven b ij d e d iverse ond erd elen d e nod ig e kitvoeg en op nem en t.b .v. w a ter- en w ind d ic hte a fd ic hting en, fa b rika a t Soud a ll of Illb ruc k, c onform verw erking sa d vies fa b r. Wa a r om sc hreven b ij d e d iverse ond erd elen d e nod ig e c om p rim erend sc huim b a nd in vo e g e n o p ne m e n t.b .v. w a te r- e n w ind d ic hte a fd ic hting e n, fa b rika a t So ud a ll o f Illb ruc k, c o nform verw erking sa d vies fa b r.
. 40
STUCADOORWERK:
01
ALG EMEEN: Ho e ka fw e rking e n: De inw e nd ig e ho e ke n va n he t stuka d o o rw e rk a fw erken met een holle hoek. De uitw end ig e hoeken va n het stuka d oorw erk in d e rond ing va n het p rofiel a fw erken. STUKADOORWERK OP WANDEN EN PLAFONDS: Alle b inne nw a nd e n vla k a fw e rke n m et e en g ip sp le iste r, zo d a t d e om sc hre ve n eind a fw erking g erea liseerd ka n word en. De b inne nw a nd e n a c hte r te g e lw a nd e n vo o rzie n va n e en c e m e ntg e b o nd e n p le iste r. PLEISTERPROFIELEN: Dila ta tie-a fw erkp rofielen fa b r. Ka te ka tp v d ila ta tievoeg en. STUKADOORWERK BINNEN OP WANDEN EN PLAFONDS: Sp uitw erk m et fijne struc tuur op d e a ls zod a nig a a ng eg even p la fond s in d e STAAT VAN AFWERKINGEN.
02 03 04 05
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 24
Korrelp leister op d e a ls zod a nig a a ng eg even w a nd en in d e STAAT VAN AFWERKINGEN. Bla uw p leister op d e a ls zod a nig a a ng eg even w a nd en in d e STAAT VAN AFWERKINGEN. 41
TEGELWERK
00
-
Alg e m e en Te g e lw e rk uitvo e re n vo lg e ns he t lijm - e n vo e g syste e m va n Om nic o l, Euro c o l o f Sc hönox. Voorb eha nd eling O nd e rg ro nd e n va n te b e te g e le n w a nd e n o ntd o e n va n a lle ong e re c htig he d e n e n verontreinig ing en en uitvla kken. Ond erg rond en wa nd te g elw erk reinig en en voorstrijken. Ond erg rond zetm ortel t.b .v. vloerteg els a a nb ra nd en m et c em entp a p . Wa nd te g e ls Het w a nd te g elw erk uitvoeren in d roog g ep erste w a nd te g els volg ens BRL 1010, a fm 300x600 Bla c k m a tt g e re c tific e e erd 400561 e n lig g e nd te ve rw e rke n. (NVB Me ije r Ha rd enb erg ) Wa nd te g els a a nb reng en a a nb reng en met teg ellijm in d e volg end e ruim te n: - d e toiletg roep en (p la fond hoog ). - d e w a nd a c hter d e keukenb lokken (p la fond hoog ). Vlo e rte g e ls Het vloerte g elw erk uitvoeren in d roog g ep erste vloerte g els volg ens BRL 1010, a fm 600x600 Bla c k m a tt g erec tific eeerd 401072.(NVB Meijer Ha rd enb erg ) - d e to ile tg ro e p e n - d e keukenruim te n Het vloerte g elw erk in d e SHOWROOM op d e b eg a ne g rond uitvoeren in d roog g ep erste vloerteg els volg ens BRL 1010, a fm 600x600 Bla c k m a tt g erec tific eeerd 401072.(NVB Meijer Ha rd enb erg ) De vloer leg g en volg ens vo o rsc hrift va n d e le ve ra nc ie r. Vo e g a fw e rking ; Ove rto llig e te g e llijm ve rw ijd e re n e n na he t vo e g e n d e te g e ls reinig en. Kleur voeg w erk a ntra c iet. Wa nd - en vloerteg elw erk voeg en m et c em ent-/ kunstha rsg e b o nd e n vo e g m o rte l, vloe rte g e lw e rk vo e g e n m e t c e m e nt-/ kunstha rsg e b o nd e n vo e g m o rte l. Voeg vulling m et kit; De volg end e a a nsluiting en voorzien va n sc him m elw erend e silic o nenkit, fa b rika a t Soud a l 2S www.souda l.com/ souda l/ , in vo e g kle ur va n he t te g e lw e rk o f in kle ur ko zijn, vo lg e ns op g a ve d ire c tie : a lle inw end ig e hoeken va n teg elw erken ond erling . d e a a nsluiting va n teg elw erk teg en a nd ere m a te ria len. op d ie p la a tsen w a a r het voor d e wa terd ic htheid nood za kelijk is
42
DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
00
Alg e m e en Va n toep a ssing zijn voorsc hrifte n en ric htlijnen va n het Hoofd b ed rijfsc ha p Afb ouw en Ond erhoud (HAO). Voorb eha nd eling Ond erg rond en ontd oen va n een eventuele c em entslikhuid . G ehe c hte m orte ld e kvlo e r ; Ce m e ntg e b o nd e n d e kvlo e rm o rte l a a nb re ng e n o p Pla stifo a m PF 5, fa b rika a t Ma vo tra ns, Pla stifo a m d o o rze tte n to t o p d e vlo e r to t voorka nt vloerp lint. Dekvloerm ortel kla sse D20 (NEN 2741-01) d ikte 50 m m , a a nb reng en op a lle vloeren m.u.v. d a kvloeren en d e te b ete g elen vloeren.
01
02
03
04
05
06
01 02
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 25
Rekening houd en met het a a nb reng en va n b eto nkerna c tivering / vloerverw a rm ing , therm isc h verzinkt krim p net en toesla g m a te ria a l t.b .v. d e d ekvloerm orte l (volg ens op g a ve W-insta lla teur).
43
METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
01
Vloerluik m et om ra nd ing : T.p .v. d e entreeha l een Holonite vloerluik a a nb reng en, typ e VL II, b a siskleur: no. 6 (lic htg rijs) m et een Rc -w a a rd e va n 3,0.m ²K/ W, luikring en een sc huim b a nd a fd ic hting t.p .v. op leg g ing . De RVS vlo e rluiko m ra nd ing , a fm e ting 25x25x3 m m , ste lle n o p p e il e n va stze tte n o p d e ruw e b e to nvlo e r.
44
PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
00
Alg e m e en Systeem w a nd en m oeten zijn a a ng eb ra c ht d oor een d oor Rig ip s erke nd b ed rijf.
01
Syste em p la fond s: De op tekening a a ng eg even b innenp la fond s uitvoeren a ls verla a g d e systeem p la fond s m et zic htb a a r d ra a g p rofiel, m od uulm a a t 600x600 m m . De p la fo nd d ra g e rs, ho o fd -, d w a rs- en ve rd e e llig g e rs, ve rzinkt sta le n T-p ro fie le n m e t p rofielb reed te 24 m m en ra nd p rofielen va n verzinkt sta len L-p rofielen 19x24 m m , zic htzijd en g ela kt in kleur w it. Pla fond p a nelen Roc kfon Fib ra l, w it, 567.000, d ik 20 mm a a nb re ng e n in a lle ruim te n, m .u.v. d e c o nfe re ntie za a l. In d e c o nfe re ntie za a l Ro c kfo n Fib ra l, w it, 567.000, d ik 25 m m a a nb re ng e n. Mo d uulm a a t p la fo nd p a ne le n 600x600 m m . Voorziening en: a c hterhout, m ultip lex p la te n d ik 10 m m , t.b .v. verlic hting sa rm a turen, a a nta l volg ens op g a ve E-insta lla te ur. To e b e ho re n: p la fo nd ha ng e rs/ sne lo p ha ng e rs, vure n ka ntla tte n in kle ur w it e n b evestig ing sm id d elen.
02
Ac o ustisc he p la fo nd s; De op te ke ning a a ng e g e ve n a c o ustisc he p la fo nd vla kke n uitvoeren a ls verla a g d e syste em p la fond s m et zic htb a a r d ra a g p rofiel, m od uulm a a t 600x600 m m . De p la fo nd d ra g e rs, hoo fd -, d w a rs- e n ve rd e e llig g e rs, ve rzinkt sta le n T-p ro fie le n m e t p ro fie lb re e d te 24 m m en ra nd p ro fie le n va n ve rzinkt sta le n L-p ro fie le n 19x24 m m , zic htzijd e n g e la kt in kle ur w it. Pla fo nd p a ne le n; Rig ip s Gyp to ne , Mod uulm a a t p la fond p a nelen 600x600 m m. Voorziening en: a c hterhout, m ultip lex p la te n d ik 10 m m , t.b .v. verlic hting sa rm a turen, a a nta l volg ens op g a ve E-insta lla te ur. De ra nd en va n d e p la fond vla kken vorm en d m v vertic a le m ultip lex ra nd stroken a fm 2x12 c m To e b e ho re n: p la fo nd ha ng e rs/ sne lo p ha ng e rs, vure n ka ntla tte n in kle ur zw a rt e n b evestig ing sm id d elen. Syste e m w a nd e n; De a ls zo d a nig a a ng e g e ve n b inne nw a nd e n o p b e g a ne g ro nd e n ve rd ie p ing uitvo e re n in Rig ip s m e ta l-stud b inne nw a nd e n, vo o rzie n va n tw e e la a g se b ep la ting a a n b eid e zijd en, wa a rva n d e 1e la a g : 1x12,5 mm g ip ska rtonp la a t GKB sto te nd g em onteerd en 2e la a g : 1x12,5 m m g ip svezelp la a t Rig id ur, sto te nd g em onteerd . In d e m eta l-stud w a nd en steenw ol ha lfha rd e p ersing m et een d ikte va n 70 m m . a a nb re ng e n. De g ip sp la te n g la d en vla k a fw erken m.b .v. Rig ip s zelfklevend w a p ening sb a nd (vo e g w a p e ning sm a te ria a l) e n Rig id ur vo e g e nvulle r m e t BPB Jo intFinishe r a ls to p la a g (voeg a fw erking sm a te ria a l). De uitw end ig e hoeken voorzien va n Rig ip s Alu-hoekb esc herm er; Elektrisc he leid ing en en elektra d ozen (hollew a nd d ozen)
03
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 26
d ienen tijd ens d e m onta g e in d e w a nd en te w ord en op g enom en. Id em w a t b etreft d e sa nita ire leid ing en. Voor het b evestig en va n sa nita ire a p p a ra te n a c hterhout a a nb reng en (18 m m m ultip lex), 04
PANELEN-SYSTEEMWAND, d e a ls zod a nig a a ng eg even b innenw a nd en uitvoeren a ls voora f a fg ew erkt systeem w a nd elem ent, m eta a l: PANELENWANDELEMENT, STAAL, Fa b rika a t: Interw a nd Eib erg en B.V. Typ e: Interline, d e m o nta b e le ve rd ie p ing ho g e systee m w a nd S0.Ele m e nto p b o uw :-m a te ria a l b e p la ting : sta a lp la a t d ik 1 m m . b e p la ting a a n b e id e zijd e n.-ond e rla a g b ep la ting : g ip ska rtonp la a t d ik 12,5 m m.-kern: steenw ol d ik 40 m m.-stijlen: koud g e w a lst sta a lp rofiel, sa m eng esteld ,w a nd d ikte 1,0 m m .-b ovenreg el: terug lig g end g ezet sta a l, g eï nteg reerd e sc hild erijlijst.-ond erreg el: terug lig g end g ezet sta a l m ette lesc op isc he ho o g te -inste lling . Op p e rvla kte b e ha nd e ling b e p la ting : g e m o ffe ld . Kle ur a fw e rkla a g b e p la ting (RAL): na d e r te b e p a le n Op p ervla kteb eha nd eling a lum inium p rofielen: b la nkg ea nod iseerd .Pa neeld ikte (m m ): 95. Hoog te (m m ): 2900m m , Mod uulm a a t (m m ): 1.200.Luc htg eluid isola tie, g ew og en g eluid red uc tie ind ex Rw (NEN-EN-ISO 717-1-97) (d B): 50 d B Gla selem ent: d ub b el b eg la a sd m et b la nk floa tg la s, d ik 2x4 m m. Hoekelem ent: g ezet sta a l d ik 1 m m , g em offeld , kleur vno Na a d a a nsluiting tussen d e elem enten: ha a rvoeg zond ertussenlig g end p rofiel.
45
AFBOUWTIMMERWERK
01
Re g e lw e rk; Stijl-e n re g e lw e rk, a fm e ting 45x90m m , c .q a c hte rho ut va n m ultip le x 22m m (BRL 1705) of g eza a g d na a ld hout (BRL 2301-00), kw a liteitskla sse C, a a nb reng en t.b .v. d e b evestig ing va n sa nita ire a p p a ra te n in d e toiletg roep en a a n d e m eta l-stud b innenw a nd en. T.b .v. b evestig en m eterb ord , ra c hels va n g eza a g d na a ld hout (BRL 2301-00), kw a lite itskla sse C, a fm eting 22x45 mm , a a nb reng en. Gip sp la a t: Teg en het houten ra c helw erk t.p .v. d e ond er 01 g enoem d e a c hterhout Gyp roc sta nd a a rd b ouw p la a t d ik 12,5 m m a a nb reng en. De g ip sp la te n g la d en vla k a fw erken m.b .v. Gyp roc zelfklevend voeg b a nd (voeg w a p ening sm a teria a l) en Gyp roc Jointfiller m et Gyp roc Jointfinisher-Mix a ls eind la a g (voeg a fw erking sm a teria a l). Und erla ym ent; Het m eterb ord va n interieur verlijm d und erla ym ent (BRL 1705/ 01)d ik 19m m a a nb reng en, c onform eisen nutsb ed rijven, over d e volle hoog te en b reed te in d e m ete rruim te . PANELENWAND; De op tekening a a ng eg even mob iele p a nelenw a nd uitvoeren a ls fa b r Breed veld Conferenc e T110 m et onzic htb a re’ a lum inium ka d erp rofielen en b ovenra il rollen. Ma xim a le p a neelb reed te 1250m m , Geluid sisola tie w a a rd e m in 46 d B. Afw erking m et kunststo fp la a t volg ens na d ere op g a ve Aftim m ering , ra nd a fw erking sp rofiel In a lle ruim ten vloerp linten a a nb reng en va n m d f, fa b rieksm a tig d ekkend g eg rond a fm eting 15x75 mm , m .u.v. b ete g eld e ruim te n. T.b .v. w a nd e n m e t e en d ikte va n 120 m m ko p la tte n va n la riks a a nb re ng e n, vo o rzie n va n sp o nning , kw a lite it vrij va n sc heurtje s. ZO NWERING / SC REENS: De 4 b uite nko zijne n va n d e c o nfe re ntie ruim te m et a a ng renzend ka ntoor voorzien va n Renson FIXSCREEN MO NO AK zonw ering / verd uiste ring , elec trisc h b ed iend . De ka st op nem en in d e b innensp ouw b ovenop het kozijn. Kleur verd uiste ring sd oek vno BALIE; De op tekening a a ng eg even BALIE sa m en te ste llen d oor m id d el va n rvs kokerp rofielen vierka nt 50m m , d e multip lex b la d en d ik 38m m m et HPL b ekled ing
02 03
04
05
06
07
08
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
09
10
11 12 13
feb 2012 27
kle ur vno . He t ho g e b a lie b la d b o vend ie n vo o rzie n va n e en 3 la a g s ve rlijm d e g la ze n a fd e kp la a t, w a a rva n d e m id d e lste ruit b e sta a t uit ‘ g e b ro ke n‘ ve ilig he id sg la s. He t vertic a le kniesc hot eveneens va n g la s zoa ls hiervoor om sc hreven. De vertic a le g la sp a nelen d oor m id d el va n g la sklem m en a a n d e sta len fra m es m onteren. CONFERENTIETAFELS; Te leveren en te p la a tsen 3 c onferentieta fels a fm 100x200c m , sa m en te stellen d oor m id d el va n RVS kokerp rofielen vierka nt 50m m , m ultip lex b la d en d ik 38m m m et HPL b ekled ing kleur vno. De ta fel b la d en voorzien va n een 3 la a g s verlijm d e g la zen a fd ekp la a t, wa a rva n d e m id d elste ruit b esta a t uit ‘ g eb roken‘ veilig heid sg la s. PRESENTATIESOKKELS: Te leveren en te p la a tsen 9 PRESENTATIESOKKELS a fm 3/ 100x100x20c m , 3/ 100x100x40c m en 3/ 100x100x60c m sa m en te stellen d oor m id d el va n m ultip le x d ik 18m m m e t HPL b e kle d ing kle ur vno . TRAPGATAFTIMMERING: De vertic a le tra p g a ta ftim m ering en tp v b eto n vloeren va n m ultip lex d ilk 18 m m m et het nod ig e a c hterhout De d ic htg e ze tte d a ksp a ring in he t KANTO ORDAK a a n d e ond e rzijd e a ftim m e re n m et ferm a c ell p la te n , in zic htw erk uitvoering . KEUKENINRICHTING; De op tekening a a ng eg even keukenruim ten BEIDE voorzien va n een keukenb lok; Keller Prolux Elb a 200 kunststof front ELBA E2 EW12.KORPUS WIT ond er -en b ovenka ste n, c om p leet met d euren en la d en en inb ouw fronten. We rkb la d e n m ultip le x 32m m m e t w a te rke ring rvs inle g sp o e lb a k DE043. Eenm a lig een trend line ond erb ouw ko elka st, netto 143liter, energ iekla sse A. En eenm a lig een Etna Ava nc e m a g netron inh 20 l.
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
BIJLAGE 1
feb 2012 28
STAAT VAN AFWERKING
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
BIJLAGE 2
MODEL
feb 2012 29
GARANTIEVERKLARING
De ond erg eteke nd e ..................................................….................................................... 1) g evestig d te ................................................…...................…........................................... 2) hierna te noem en: 'd e g a ra nt', in d eze rec htsg eld ig verteg enw oord ig d d oor ............…............................................….... 3) verkla a rt te heb b en kennis g enom en va n d e b ep a ling en in d e tec hnisc he om sc hrijving va n m a g a zijn m et ka ntoor en show room , num m er ........................….................................................. 4) d .d . ...................................................................................…............................….............. 5) va n ..................................................................................….......................…................... 6) ten b ehoeve va n het w erk ............................................................................................... 7) in op d ra c ht va n .........................................................................................................…. 8) g evestig d te ............................................................................................…................ 9) hie rna te no e m en: 'd e op d ra c htg e ve r. De g a ra nt verkla a rt m et b etrekking tot het ond erd eel ...........................….................... 10) g enoem d in a rtike l ....................………………............................................................... 11) te g e no ve r d e op d ra c htg e ve r: d a t d e g a ra nt zic h ve rb ind t vo o r zijn re ke ning a lle vo o rko m e nd e g e b re ke n o p eerste a a nzeg g ing va n d e op d ra c htg ever of d iens rec htsop volg er zo sp oed ig m og elijk te herste llen, tenzij d e g a ra nt a a ntoont d a t d e g eb reken niet voor zijn risic o kom en; d a t d e g a ra ntie ve rkla ring za l g e ld e n va n he t g e re e d ko m e n va n he t o nd e rd e e l a f to t a a n het eind e va n d e ond erhoud ste rm ijn va n het w erk en in a a nsluiting d a a rop g ed urend e een p eriod e va n ........... (............) 12) ja ren. Voor d e b eslec hting va n d e hierond er b ed oeld e g esc hillen d oen p a rtijen uitd rukkelijk a fsta nd va n hun rec ht d e tussenkom st va n d e g ew one rec hter in te roep en. Alle g esc hillen, w elke ook - d a a rond er b eg rep en d ie, w elke slec hts d oor é é n d er p a rtijen a ls zod a nig w ord en b esc houw d - d ie na a r a a nleid ing va n d eze g a ra ntie of va n overeenkom ste n, d ie d a a rva n e en uitvlo e ise l m o c hte n zijn, tusse n o p d ra c htg e ve r o f d ie ns re c htso p vo lg e r e n g a ra nt m o c hte n o ntsta a n, w o rd e n b e sle c ht d oo r a rb itra g e ove re e nko m stig d e re g e le n b e sc hre ve n in d e sta tute n va n d e Ra a d va n Arb itra g e vo o r d e Bo uw in Ne d e rla nd , zo a ls d e ze d rie m a a nd en voor d e d a g va n a a nb este d ing luid en. Ind ie n b ij e en in kra c ht va n g e w ijsd e g e g a a n rec hte rlijk vo nnis e en uitsp ra a k va n he t buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl
Bouwkundig bestek Magazijn, Showroom en Kantoor voor van Praag te Hardenberg
feb 2012 30
sc heid sg erec ht g eheel of g ed eelte lijk nietig w ord t verkla a rd , heeft ied er d er p a rtijen het rec ht het g esc hil, voor zover het d ienteng evolg e onb eslist is g eb leven, op nieuw te d oen b eslec hten. De vord ering is niet ontva nkelijk ind ien zij b ij d e hierb oven g enoem d e Ra a d w ord t a a nha ng ig g em a a kt la ter d a n d rie m a a nd en na het in kra c ht va n g ew ijsd e g a a n va n d e rec hterlijke uitsp ra a k. De g e ne d ie a ls sc he id sm a n o f se c re ta ris a a n d e nie tig ve rkla a rd e b e slissing he e ft m e d e g e w e rkt za l a a n d e nieuw e b eha nd eling niet m og en med ew erken. Pla a ts
.........................................................
13)
Da tum
........................................…..............
14)
Ha nd teke ning 15)
.........................................................
1 Na a m va n d e ond ernem ing ; p rec ies volg ens d e insc hrijving b ij d e KvK. 2. Vestig ing sp la a ts. 3. Prec ieze na a m en voorlette rs en func tie w a a ruit b lijkt d a t d eze p ersoon d e ond ernem ing rec htsg eld ig ka n verte g enw oord ig en, b ijvoorb eeld "d irec te ur. 4. Na a m va n het w erk volg ens tec hnisc he om sc hrijving . 5. Da tum va n d e tec hnisc he om sc hrjving . 6. Na a m va n het a rc hitekten- of a d viesb urea u 7. O m sc hrijving va n he t w e rk. 8. Na a m op d ra c htg ever volg ens d e tec hnisc he om sc hrjving . 9. Vestig ing sp la a ts op d ra c htg ever volg ens d e tec hnisc he om sc hrjving . 10. Na a m o nd e rd e e l. 11. Num m er a rtikel tec hnisc he om sc hrjving . 12. Pe rio d e vo lg e ns d e te c hnisc he om sc hrjving in c ijfe rs e n le tte rs. 13. Pla a ts va n d e ond e rtekening . 14. Da tum va n d e ond erte kening . 15. Ha nd te ke ning m e t p re c ie ze na a m en vo o rle tte rs e n func tie w a a ruit b lijkt d a t d e ze p ersoon d e ond ernem ing rec htsg eld ig ka n verteg enw oord ig en, b ijvoorb eeld "d irec te ur. BIJLAGE 3 Veilig heid s- en g ezond heid sp la n ontw erp fa se BIJLAGE 4
Veilig heid s- en g ezond heid sd ossier ontw erp fa se
buro voor architektuur en interieur albert boessenkool bna hardenberg - albert.boessenkool@ planet.nl