BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET
Szerződés
a „Bük város porterhelésének csökkentése és közparkok megújítása – kivitelezési munkák” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz
Oldal 1 / 21
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Bük Város Önkormányzata székhely:9737 Bük, Széchenyi u. 44. adóig. jelzőszáma: 15733768-2-18 képviseletében eljár: Németh Sándor polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről cégnév:
.....
székhely: ..... adóig. jelzőszáma: ..... cégjegyzékszáma: ..... bankszámla száma:..... képviseletében eljár: ..... mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi helyen, időben és feltételekkel az alábbiak szerint:
PREAMBULUM Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2012. augusztus ..-én közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzés tárgya és mennyisége az alábbiak szerint került meghatározásra: „Bük város porterhelésének csökkentése és közparkok megújítása – kivitelezési munkák”. Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati dokumentációban határozta meg. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően, 2012. szeptember ..-én kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő Vállalkozó lett. Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapodnak meg:
Oldal 2 / 21
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Szily Adrienn okl. táj- és kertépítő mérnök (K1 18-0055/06) által készített tervdokumentációk és annak szerves részét képező árazatlan költségvetési kiírások alapján a „Bük város porterhelésének csökkentése – kivitelezési munkák” beruházás megvalósítását.
MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 2.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházásra vonatkozó, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező alapdokumentumokban és mellékletekben meghatározott munkát eredményesen és I. osztályú minőségben elvégzi.
3.
A beruházás minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos magyar nemzeti, illetve ha a szerződéskötés időpontjában nincs hatályos magyar nemzeti szabvány, akkor a legutóbb hatályban volt szabvány-, ezek hiányában európai szabványok, valamint a vonatkozó ágazati (biztonságtechnikai-, élet-, vagyon-, baleset-, egészség-, tűz-, környezetvédelmi-, minőségbiztosítási, higiéniai, stb.) szabványok és műszaki előírások az alkalmazandóak.
4.
Megrendelő e szabványok és előírások specifikumai alapján ellenőrzi és követeli meg az elvégzett munka minőségét. Amennyiben a munkák minősége megítélésében felek között véleménykülönbség van, abban az esetben felek az ÉMI bevonásával határozzák meg a minőséget. Az ÉMI minősítés költségeit a minőséget tévesen megítélő fél fizeti.
5.
Vállalkozó kötelessége – szükség esetén – az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termékek minősítése.
6.
Vállalkozó a munka folyamán a kivitelezési dokumentációban előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
7.
Vállalkozó köteles minden anyagról az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési napló mellékleteként elhelyezni.
Oldal 3 / 21
A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPDOKUMENTUMAI 8.
Szerződő felek az szerződésben foglaltakon túlmenően az alábbiakban felsorolt alapdokumentumok (mellékletek) érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
9.
A Megrendelő által a szerződés teljesítése során szolgáltatott alapdokumentumok: − jelen vállalkozási szerződés − 1 példány kivitelezési dokumentáció papíralapon (a tervjegyzék szerint), amelyből 1 példány a Megrendelő aláírásával hitelesített − a munkaterület átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve és mellékletei − a műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve és mellékletei − teljesítésigazolás a Vállalkozó által benyújtott számlák kifizetésének engedélyezéséhez A Megrendelő által szolgáltatott alapdokumentumok a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
10.
A Vállalkozó által a szerződés teljesítése során szolgáltatott alapdokumentumok: − a Vállalkozó által elkészített, illetve a Megrendelő által jóváhagyott és záradékolt, részletes és tételes árajánlati költségvetés a hozzá tartozó munkanemenkénti összesítőkkel és a főösszesítővel − a munkák a Vállalkozó által elkészített, illetve a Megrendelő által jóváhagyott és záradékolt, részletes (hetekre lebontott) műszaki ütemterve, amely tartalmazza a kivitelezés teljes folyamatát, illetve a véghatáridőt − a munkák a Vállalkozó által elkészített, illetve a Megrendelő által jóváhagyott és záradékolt pénzügyi - fizetési ütemterve (a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül kerül meghatározásra) − az átadási dokumentáció jegyzéke − a teljességi nyilatkozat a munkára (az átadási dokumentációba kerül becsatolásra) − teljesítési biztosíték befizetésének, vagy bankgarancia levelének, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvénye (a szerződés hatályba lépésekor kerül csatolásra) − a Vállalkozó által nyújtott, a jótállási időszak végéig érvényben maradó jótállási bankgarancia levél (a végszámla benyújtását megelőzően kerül átadásra) − állapotrögzítő dokumentáció nyomtatott formában (papíralapon) és digitális adathordozón (pl.: DVD-lemez), (a munkaterület átadását követő 14 napon belül kerül csatolásra) A Vállalkozó által szolgáltatatott alapdokumentumok a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
Oldal 4 / 21
VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 11.
Vállalkozót az 1. pontban meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítéséért .....,Ft + 27 % általános forgalmi adó, azaz ..... 00/100 forint + 27 % általános forgalmi adó összegű vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, a 10. pontban részletezett árajánlati költségvetés alapulvételével.
12.
A Megrendelő általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, ezért a szerződés tárgyát képező munkák az általános forgalmi adó szempontjából a fordított adózás szabályai alá esnek. A fent meghatározott végleges, rögzített átalányár tartalmazza: − a munka költségeit; − − − − − − − − − − − − − − −
az esetleges többletmunkák költségeit; a munkákkal kapcsolatban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítást; a fel- és levonulási költségeket; a szükséges közterület-foglalási költségeket; a munka végrehajtásához szükséges valamennyi energia- és közműszolgáltatás igénybevételének és ezekhez való csatlakozások teljes költségét; a vagyonvédelmi költségeket; az esetleg szükséges bérletek (gépek, irodák, raktárak, stb.) díját; az összes ideiglenes melléképítmény és létesítmény költségeit; a kivitelezés során keletkező hulladék folyamatos elszállításának és jogszabályoknak mindenben megfelelő elhelyezésének költségeit; a műszaki átadás-átvételi eljárás költségeit; a munkákat megelőző állapotrögzítési dokumentáció készítésének költségét; az átadási dokumentáció készítésének költségét; az organizációval kapcsolatban felmerülő hatósági- és szakhatósági engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások lefolytatásának költségeit, díjait; az inflációból, valamint fizetőeszköz árfolyamváltozásaiból eredő többletköltségeket; valamint minden olyan költséget, amely a munkák I. osztályú minőségben történő kivitelezéséhez és használatba vételéhez szükséges, illetve minden további, a jelen szerződés, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével felmerülő egyéb költségeket.
13.
A műszaki átadás-átvétel időpontjára, a minden munkát tartalmazó prognosztizált átalányár semmilyen körülmények között nem változhat, attól Vállalkozó nem térhet el; így a következő esetekben sem: inflációs, adó vagy beszállítói áremelésekre való hivatkozás, vállalkozói észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból eredő többletmunka.
14.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés műszaki tartalmának megvalósítását oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik, mégis azzal, hogy a Megrendelő jogosult valamely munka elhagyásáról dönteni, ebben az esetben a 12. pont szerinti vállalkozói díj arányosan csökken.
15.
A munkákat a Megrendelő finanszírozza A fedezet a Megrendelő rendelkezésére áll.
16.
Ajánlatkérő a teljesítés megkezdéséhez 30% előleget biztosít. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
Oldal 5 / 21
17.
A vállalkozói előleg és a végszámla kifizetése az igazolt teljesítést (vállalkozói előleg esetén előlegbekérő levél beérkezését) követően kiállított számla alapján a Kbt. 130. § (3) bekezdés alapján szállítói finanszírozással átutalással történik A szállítói kifizetés keretében a számla kifizetése két részletben történik meg: a számla értékének önerőtartalma (Megrendelő által vállalt pályázati önerő aránya - 15%) a Megrendelő általi átutalással történik. A számla értékének a támogatásra jutó részét (85%) a pályázatot menedzselő szervezet közvetlenül utalja a Vállalkozó részére.
18.
A vállalkozói díjat és az előleget a teljesítésigazolást követően benyújtható végszámlával kell elszámolni.
19.
A vállalkozói díjat a Megrendelői utasítás folytán − az elmaradó, vagy a Megrendelő által az árajánlati költségvetésben szereplőnél kisebb mennyiségben igényelt munkák értékével, vagy I. osztályúnál alacsonyabb minőségben végzett munkák árkülönbözetével csökkenteni; − a Megrendelő külön igénye szerint nagyobb mennyiségben végzett munkák árkülönbözetével növelni; − a tervmódosítás, vagy műszaki szükségesség miatt utólag elrendelt munkákból eredő költségek – Megrendelő által elfogadott – árkülönbözetével korrigálni kell.
20. A végszámla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen megállapodás szerinti munkák hiánytalan átvételét – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően – a Megrendelő írásban leigazolja. A Vállalkozó a jótállási biztosíték nyújtását igazoló bankgarancia levelet a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles a Megrendelő részére átadni. 21.
A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti a Megrendelőtől.
22. A Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
TÖBBLETMUNKÁK 23. Szerződő felek egyetértve rögzítik, hogy többletmunka alatt a szerződés alapdokumentumaiban szereplő azon munkarészeket értik, amelyek az árajánlati költségvetésből vagy hiányoznak, vagy nem kellő mértékben kerültek előirányzásra. Vállalkozó a többletmunkákat köteles külön díjigény nélkül elvégezni.
PÓT- ÉS TERVMÓDOSÍTÁSOS MUNKÁK 24. A szerződés alapdokumentumaiban nem rögzített, de a létesítmény megvalósításához szükséges, vagy a Megrendelő utólagos igényeként jelentkező esetleges pótmunkák elvégzéséért a Vállalkozó - árkalkulációja alapján - külön díjazásra tarthat igényt. 25.
A pótmunka műszaki szükségességét a Vállalkozó a Megrendelővel az építési naplóban köteles haladéktalanul közölni. A Megrendelő a pótmunka igényét a Vállalkozóval az építési naplóban ugyancsak köteles haladéktalanul közölni. Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhet, illetve köteles elvégezni egyeztetett határidőre. Oldal 6 / 21
Oldal 7 / 21
26. Ha Megrendelő szerződésben nem rögzített teljesítéseket kér (újfajta Megrendelői igény), úgy Vállalkozó írásos kiegészítő ajánlatot (árkalkulációt) nyújt be az árajánlati költségvetésében rögzített egységárak alkalmazásával. Újfajta Megrendelői igénynek felek a Megrendelő által a vállalkozási szerződés megkötését követően kezdeményezett műszaki tartalmú módosításokat tekintik. 27.
Amennyiben Megrendelő olyan tételek megvalósítását is kéri, amelyek az árajánlati költségvetésben eredetileg nem szerepelnek, úgy a Vállalkozó köteles tételenként egységárelemzést készíteni, amelyet az illetékes építési műszaki ellenőr hagy jóvá előzetesen.
28. Szerződő felek a kiegészítő ajánlat(ok) szakmánkénti átlagos építőipari rezsióradíjat alkalmazzák, amelynek számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. 29. Amennyiben Megrendelő a kiegészítő árajánlat tartalmával egyetért, abban az esetben a Vállalkozó a Megrendelőtől egy kiegészítő megbízást kap a munkák elvégzésére. A pótmunka elszámolása annak teljesítési időpontját követő első részszámlában esedékes. 30. A kivitelezési dokumentációban előirányzott anyagok teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről felek külön megállapodása szükséges. 31.
A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezési dokumentációban előirányzott anyagok hiánya a teljesítést akadályozza (nem szerezhetők be), úgy a Vállalkozó – a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján – jogosult legalább azonos műszaki paraméterekkel rendelkező más anyag beépítésére.
32. Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezési tervdokumentációban meghatározottaktól eltérő anyagokat kíván felhasználni, úgy ehhez köteles a Megrendelő előzetes hozzájárulását beszerezni és javaslatot tenni – legalább azonos műszaki paraméterekkel rendelkező – helyettesítő anyagra. 33. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által esetleg közölt pót- és tervmódosításos munka igényeket (változtatási szándék) véleményezi, ennek során a Megrendelői igények kézhezvételétől számított 3 napon belül írásban nyilatkozik az igény megvalósíthatóságáról, költségigényéről, valamint elmaradó munkák esetén a költségcsökkenés mértékéről, illetőleg a költség növekedés-csökkenés egyenlegéről. 34. Szerződő felek rögzítik, hogy pótmunka elrendelése esetén a jelen vállalkozási szerződést közös megegyezéssel módosítják, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig. Megállapodnak továbbá abban, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó által kölcsönösen elfogadott változtatásokról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, amely szerződés módosításának alapját képezi.
Oldal 8 / 21
A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 35.
Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét időközönként ellenőrizni. Megrendelő jogosult megbízni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.
36. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti. 37.
Megrendelő – Vállalkozó kérésére – szükség esetén köteles a tervek magyarázatát, a részletes kivitelezési utasítást megadni.
A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 38. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen megállapodásban meghatározott munkákat saját költségén elvégzi. 39. A Vállalkozó kötelezettsége a rendelkezésre álló engedélyezési- és kivitelezési dokumentáció, illetve a szerződés mellékleteit képező alapdokumentumok, iratok, szakvélemények, mérési és egyéb adatok, közműtérképek, a munkahelyi állapot, valamint a kitűzések tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal való vizsgálata. A jelen szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a kivitelezési dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 40. A Vállalkozótól az elvárható szakértelem és gondosság követelményeinek megfelelően elvégezte a munkaterület szemrevételezését (vizuális szemléjét), megvizsgálta az építéshelyi viszonyokat, megszerezte és értékelte az ezekkel kapcsolatos információkat. 41.
A Vállalkozó ajánlatában figyelembe vette az elvégzendő munkák jellegét és nagyságrendjét, a felszíni és a felszín alatti, valamint az egyéb (éghajlati, hidrológiai, stb.) viszonyokat. Vállalkozó figyelembe vette továbbá a szerződés teljesítéshez szükséges anyagok, gépek és berendezések beszerzésének, továbbá a munkahely megközelítésének (szállítási útvonalak), az anyagok deponálásának és a felvonulási létesítmények elhelyezésének lehetőségeit. Általában beszerezte és mérlegelte mindazokat az információkat, amelyekre a jelen szerződés teljesítésére készített ajánlatát az előre látható körülményekre és kockázatra is figyelemmel alapozta.
42. Vállalkozó a munka ideiglenes energiaellátását és közmű csatlakozásokat saját költségén biztosítja. Megrendelő az igényelt szolgáltatásokat (ivóvíz, elektromos áram, stb.) térítés ellenében, külön megállapodás alapján biztosítja. 43. Vállalkozó a megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. A Megrendelő utasítása azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
Oldal 9 / 21
44. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 45. A Vállalkozó köteles továbbá mindazon intézkedések megtételére, amelyekre a Megrendelő utasítást ad, illetve részére kötelezően előír. 46. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre e Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 47.
Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet – és vagyonbiztonság – veszélyeztetésére vezetne.
48. A Vállalkozó felelős a munkavégzéssel szerződésen kívül okozott olyan károkért, amelyeket a tőle elvárható gondossággal elkerülhetett volna, illetőleg amelyekre vonatkozóan a károkozás lehetőségének veszélyét felismerhette volna, és amelyeket ajánlatában mégis figyelmen kívül hagyott. 49. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek szerinti kivitelezés, illetőleg az általa választott építési technológia alkalmazását akadályozza, vagy korlátozza. 50. A Vállalkozó köteles a külön jegyzéken átvett kitűzési alappontok (telekingatlan sarokpontjai) figyelembevételével a kitűzések pontos végrehajtására, a pozíciók, szintek és méretek ellenőrzésére, a tévedések, hibák esetén azok azonnali kijavítására azzal, hogy ha ez a Megrendelő téves, hibás alappont kitűzése miatt vált szükségessé, akkor a kijavítás költségeinek megtérítését a Megrendelőtől követelheti. A Vállalkozó köteles az alappontok, továbbá a kitűző jelzések és a kitűzési munka adatainak megőrzésére. 51.
A Vállalkozó köteles a munkahelyen az egészségvédelem és a baleset elhárítás megszervezésére (figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok és védőtetők stb. felállítására).
52.
A Vállalkozó köteles a munkahely és az elkészült munkák védelmére, a munkák oly módon történő szervezésére és kivitelezésére, hogy az által se a Megrendelőnek, se a harmadik személynek kárt ne okozzon,
53.
A Vállalkozó köteles az anyagok, szerkezetek, berendezések és eszközök oly módon való tárolására, hogy azok állaga (minősége) a felhasználásig ne károsodjék.
54. A Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület és környezetének megtisztítására, ideértve a Megrendelő vagy harmadik személy tulajdonában álló eszközöket és tárgyakat is. 55.
A Vállalkozó köteles a teljes kivitelezési dokumentációt legalább 1 példányban és állandóan a munkaterületen tartani, azon a kivitelezés közben végrehajtott változásokat folyamatosan, naprakészen vezetni, és abba a Megrendelő képviselőjének betekintést engedni.
56. A munka során keletkező hulladékok folyamatos – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítása (elszállíttatása) a Vállalkozó kötelezettsége.
Oldal 10 / 21
57.
Vállalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén köteles ellátni, egyben önmaga gondoskodik a tárolt anyagok, szerkezetek, berendezések és szerszámok őrzéséről, valamint saját dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételeiről is.
58. A Vállalkozó feladata a megvalósítás során okozott összes környezeti kár helyreállítása. 59. A Vállalkozó a munka időtartama alatt köteles megfelelő képesítésű és állandó helyszíni képviselője (képviselői) útján ellátni minden szükséges felügyeleti és irányítási tevékenységet. 60. A Vállalkozó a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükséges. 61.
Vállalkozó vállalja az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben foglaltakat, ennek megfelelően szakáganként biztosítja a felelős műszaki vezető személyét.
A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 62. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 63. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni. 64. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul, illetőleg abban az esetben is, ha ilyen eljárás megindítására kérelmet nyújtottak be ellene. 65. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 66. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője (vezetői) a munkavégzés során köteles együttműködni a Megrendelővel, az építési műszaki ellenőrökkel. Ezen együttműködés alapján Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors – határidőre történő – elvégzését. 67.
A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő kétheti rendszerességgel munkahelyi kooperációt tart, de megfelelő időben történt értesítés után eseti kooperációs értekezlet összehívására is jogosult. A Vállalkozó erre felhatalmazott képviselője a rendszeres, vagy eseti kooperációkon köteles pontosan megjelenni.
Oldal 11 / 21
68. A Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles építési naplót vezetni. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy az e pontban írt jogszabály által megkívánt bejelentési és nyilvántartási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 69. A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt és az építési naplóba bejegyzésre jogosult személy(ek): A Megrendelő részéről: név: Németh Sándor polgármester (telefon: 94/358-006; telefax: 94/558-312e-mail:
[email protected]) 70. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt építési műszaki ellenőr: név: 71.
… (címe: …; névjegyzéki száma: …) (telefon: …; telefax: …; e-mail: … )
A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt és az építési naplóba bejegyzésre jogosult személy(ek): név:
….. (jogosultsága: …..) (címe …..; telefon: .....; telefax: .....; e-mail: .....)
név:
.....; felelős műszaki vezető (jogosultsága: ….. magasépítés) (címe …..; telefon: .....; telefax: .....; e-mail: .....)
név:
.....; munkavédelmi koordinátor (címe: …..; telefon: .....; telefax: .....; e-mail: .....)
MUNKATERÜLET 72.
Megrendelő köteles az építési munkahelyet, illetve a kitűzési alappontokat időben és külön jegyzék felvétele mellett a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
73.
Felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadása nem tekinthető a telekingatlan birtoklása feletti jogosultság Vállalkozó részére történő átengedésének. A Vállalkozó ennek megfelelően kijelenti, hogy a telekingatlan birtokával összefüggésben a Megrendelővel szemben semminemű követelést nem támaszt.
74.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely okból – így különösen a Megrendelő általi felmondás miatt – megszüntetésre kerülne, úgy a munkaterületet a Megrendelő részére visszabocsátja a felmondás közlésétől számított 15 napon belül.
75.
A felek ezen megállapodása a szerződés megszüntetésével vagy az elszámolással kapcsolatban köztük folyamatban lévő vita esetén is mértékadó.
76.
A Vállalkozó kijelenti, hogy arra az esetre, ha a fent hivatkozott esetben – a Megrendelő felhívása ellenére – a munkaterület visszaadását megtagadná, vagy a visszaadással a felhívás kézhezvételét követő 15 napot meghaladó késedelembe esne, feltétlen és visszavonhatatlan felhatalmazást ad a Megrendelőnek a munkaterület önhatalommal történő visszavételére. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a fentieket jogos önhatalomnak fogja tekinteni és az ellen kifogást nem emel.
Oldal 12 / 21
77.
A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján a közterületről jól látható helyen és jól olvasható elhelyezett külön táblán feltüntetni: − a Megrendelő (építtető) nevét, megnevezését; − a tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát; − a Vállalkozó (fővállalkozó kivitelező) megnevezését és nyilvántartási számát; − a tervező nevét, megnevezését; − az építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét. A Vállalkozó – szükség esetén – köteles az információs táblán feltüntetett adatokat frissíteni, aktualizálni.
78.
A Vállalkozó vállalja, hogy az építés-szerelési munkák megkezdése előtt a szomszédos ingatlanok létesítményeiről, építményeiről, növényzetéről, stb. állapotrögzítő dokumentációt készít, azok műszaki, vagy természeti állapotának rögzítése érdekében. Vállalkozó a dokumentáció részeként az eredeti állapotot világosan bemutató fotó-, vagy video dokumentációt is köteles készíteni.
79.
A Vállalkozó a munkaterületet, vagy annak egyes részeit szükség esetén körülkeríti, gondoskodik folyamatos őrzés biztosításáról.
80. A Vállalkozó kötelezett az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására).
MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK VÉDELME 81.
A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
HATÁRIDŐK 82. 82.1. Kivitelezési dokumentáció átadásának időpontja: A jelen szerződés hatályba lépésének napja. 82.2. A munkaterület átadás-átvételi eljárásának időpontja: A jelen szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül. Az eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót, továbbá az eljárásban érintett valamennyi hatóságot, szakhatóságot és közműszolgáltatót, illetve további érintetteket. 82.3. Építési napló megnyitásának időpontja: 2012. ..... ... (A munkaterület átadásátvételi eljárás napján) 82.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja: 2012. ..... ... (A műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának határnapja) 82.5. Igényelt befejezési határidő: 2012. november 15. (A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának határnapja)
Oldal 13 / 21
83. A Vállalkozó jogosult a szerződésben, illetve a Megrendelő által jóváhagyott és záradékolt műszaki ütemtervben kikötött véghatáridő előtt is teljesíteni, amennyiben ezt a szándékát a várható (tényleges) teljesítési határidő előtt legalább 15 nappal a Megrendelőnek bejelenti és ahhoz a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul. 84. Felek a teljesítési határidőt - külön eseti megállapodás alapján - módosíthatják, tekintettel a kivitelezés során alkalmazott építési technológiákra és folyamatokra részben, vagy teljesen alkalmatlan meteorológiai viszonyokra (csapadék, hőmérséklet, szél, stb.), illetve mindezek esetleges teljesítést késleltető hatására is.
MUNKAVÉDELMI, MUNKAJOGI MEGÁLLAPODÁSOK 85. A Vállalkozó jogosult a teljesítés során alvállalkozókat igénybe venni. A Vállalkozó hozzájárul alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez. 86. A Vállalkozó a saját munkavállalói, továbbá az alvállalkozók munkahelyi tevékenységéért felelősséget vállal, beleértve azok jogszabály szerinti alkalmazását is. 87.
A Vállalkozónak, mint a munkaterület birtokosának a feladata az alvállalkozók munkájának munkavédelmi összehangolása és folyamatos ellenőrzése.
88. A jogszabályokban előírt munkavédelmi kötelezettségek betartása, oktatás, balesetkivizsgálás, előírt nyilvántartások folyamatos vezetése, védőeszközök biztosítása az építésszerelési munkák megkezdésétől ezek befejezéséig a Vállalkozó kötelezettsége. Az esetleges balesetből származó kártérítési kötelezettségek a Vállalkozót terhelik. 89. A Vállalkozó köteles a saját munkavállalói, továbbá az alvállalkozók foglalkoztatásával kapcsolatos társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket betartani. 90. Külföldi munkavállalók alkalmazása esetén a Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó szabályokat, különös tekintettel az idegenrendészeti, valamit a külföldiek munkavállalására vonatkozó törvényes előírásokat.
A MUNKA ELLENŐRZÉSE ÉS ÁTVÉTELE 91.
A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.
92. A Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészekről az érintett építési műszaki ellenőrt – az eltakarási munkálatok megkezdése előtt megfelelő időben – értesíteni és lehetővé tenni számára, hogy azokat ellenőrizze. Ha az építési műszaki ellenőr ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért ekkor is teljes felelősséggel tartozik. 93. Az építési műszaki ellenőr(ök) az eltakarásra kerülő munkarészeket bármikor és ismételten is ellenőrizhetik. Amennyiben az építési műszaki ellenőr valamely munkarész eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költségek a Vállalkozót terhelik. 94. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt legkésőbb 7 nappal köteles írásban készre jelenti a munkát.
Oldal 14 / 21
95. Megrendelő köteles az elkészült létesítményt a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat és hiányokat hiba- és hiányfelvételi jegyzékben rögzíteni. 96. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű (hiányos, hibás, nem I. osztályú minőségű stb.), akkor a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni, és a Vállalkozó köteles a feltárt hibákat, hiányokat a Megrendelő által meghatározott határidőn belül kijavítani, illetve pótolni. 97.
Megrendelő köteles a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a jegyzékben külön-külön feltüntetni. Amennyiben a hiba kijavítása a Vállalkozónak aránytalan többletköltséget eredményezne, abban az esetben a Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet. Ennek legmagasabb mértéke a nem I. osztályú teljesítés esetén az adott munkarész árajánlati költségvetésben szereplő teljes ellenértékének legfeljebb 30 %-al csökkentett értéke.
98. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő megítélése szerint az építmények használatbavétele nem biztosított, illetve azok rendeltetésszerű és biztonságos használatának feltételei nem állnak fenn, abban az esetben Megrendelő jogosult az eljárást meghiúsítani és felszólítani a Vállalkozót az eljárás új időpontjának kitűzésére. 99. Ha a Megrendelő az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átveszi (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át. 100. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon lezárult. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 101. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles az építmények jogszabályban előírt tartalmú átadási dokumentációját (megvalósulási dokumentáció, a felhasznált (beépített) építési anyagok műbizonylatait és megfelelőségét tanúsító iratai, a berendezések és háztechnikai rendszerek kezelési- és karbantartási utasításai, stb.) Megrendelő részére 2 (két) példányban szolgáltatni. Az átadási dokumentáció összeállításával, szolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
UTÓ- FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS, UTÓSZEMLE 102. Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy év letelte előtt utó- felülvizsgálati eljárás során az elkészült építés-kivitelezési munkákat kötelesek megvizsgálni. Ezen az eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A Megrendelő az eljárás összehívásával egy időben megküldi a Vállalkozó részére az előzetes hibafelvételi jegyzéket. 103. Felek a 36 hónapos jótállási időszak lejárta előtt a létesítményt, illetve az elkészült munkákat kötelesek ismételten megvizsgálni (utószemle). Ezen eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A Megrendelő az utószemle összehívásával egy időben megküldi a Vállalkozó részére az előzetes hibafelvételi jegyzéket (jegyzékeket).
Oldal 15 / 21
104. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által összehívott utó- felülvizsgálati eljáráson, valamint az utószemlén megjelenni. A Vállalkozó az utó- felülvizsgálati eljárásra és utószemlére - a hibafelvételi jegyzék megfelelő részének csatolásával – köteles meghívni mindazokat az alvállalkozókat és egyéb közreműködőket (szállítókat, stb.) akiknek a jelenléte a Megrendelő által megküldött hibajegyzék alapján érdemi állásfoglalásához szükségesnek mutatkozik. Az ennek elmulasztása miatt felmerülő költségeket viselnie kell. 105. Az utó- felülvizsgálati eljárásról, valamint az utószemléről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a hibajegyzékben szereplő, továbbá az eljárás során észlelt hibákat, a hibák értékét, továbbá a Megrendelő ezekkel kapcsolatos szavatossági igényeit. A Vállalkozónak a jegyzőkönyvekben nyilatkoznia kell a Megrendelő szavatossági igényeire, valamint a kijavítási-, hiánypótlási határidőkre. 106. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási (szavatossági) körbe tartozó hibákkal kapcsolatban az előző pontban rögzítettek alapján kötelezettségei állnak fent. Az el nem vállalt, vagy el nem végzett munkákat a Megrendelő a jótállási biztosíték terhére jogosult elvégeztetni. 107. Az utó- felülvizsgálati eljárás, valamint az utószemle során megállapított és a Vállalkozó által elismert hibák kijavításának megtörténtéről a Vállalkozónak értesíteni kell a Megrendelőt, aki a munkák elvégzését – átvételükkel egyidejűleg – igazolja.
TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 108. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásától számított 10 napon belül teljesítési biztosíték nyújtására köteles. A biztosíték nyújtására a Kbt. 126. § (6) bekezdése az irányadó. 109. A teljesítési biztosíték a jelen szerződés időtartama + 60 nap időtartamra kell, hogy érvényben maradjon, mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, KÉSEDELMI KÖTBÉR 110. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha − késedelmesen teljesít; − nem megfelelő minőségben teljesít; − vagy ha a szerződés meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős. 111. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített rész- és véghatáridőt neki felróható okból (okokból) kifolyólag késedelmesen teljesíti, abban az esetben késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek, a késedelem első napjától számítva. 112. A késedelmi kötbér napi mértéke 0,5%/nap. A késedelmi kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 5 %-a. 113. A kötbér érvényesítés forrása a végszámla. Igénybe vétele esetén a végszámla kötbérrel csökkentett mértékben kerül kiegyenlítésre. Ha a végszámla a kötbérre nem nyújt elegendő fedezetet, akkor azt Vállalkozó – Megrendelő felszólításától számított 10 banki napon belül történő átutalással – köteles megfizetni.
Oldal 16 / 21
114. A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy amikor a késedelemre tekintettel a megrendelő a szerződéstől eláll. 115. A Megrendelő műszaki ütemtervhez képest bekövetkezett 30 napi késedelmet követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan – indoklás nélküli nyilatkozattal – elállni. Ebben az esetben Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére is köteles a késedelmi kötbéren felül.
ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL 116. A Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal bármikor elállni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a saját érdekkörében felmerült okból adódóan eláll, úgy Megrendelő köteles a Vállalkozó által már elvégzett építésszerelési munkák ellenértékét tételes felmérés alapján, továbbá a Vállalkozó által már a munkaterületre leszállított, vagy a Vállalkozó által már visszavonhatatlanul megrendelt anyagok ellenértékét Vállalkozó számlája alapján megfizetni. 117. Elállás esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó által már megrendelt anyagok átvételét a szerződés átvállalásával saját költségén biztosítani, amelyhez a szükséges átadás-átvételi dokumentációt a felmondás időpontját követő 8 napon belül Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. 118. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a részhatáridők betartására is. 119. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás (vagy hiányos) lesz, a Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 120. A Felek jogosultak a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a másik fél fizetésképtelenné válik, illetve csőd-, vagy felszámolási eljárás indul ellene. 121. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni akkor, ha − ha a Vállalkozó jelen szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül nem adja át a Megrendelő részére a kivitelezés műszaki ütemtervét; − ha a Vállalkozó az építés-szerelési munkákat a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül nem kezdi meg. 122. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszüntetése vagy megszűnése esetén az elkészült munkarészeket 30 napon belül közösen megvizsgálják, álláspontjaikat külön megállapodásban rögzítik és annak alapján 30 napon belül egymással elszámolnak. 123. Amennyiben a felek ilyen megállapodást kötni nem tudnak, erre az esetre már most kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy közös felkérésükre az ÉMI készítsen szakértői véleményt, amely az elszámolás alapjául szolgál.
Oldal 17 / 21
JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG 124. Vállalkozót a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első naptól számított 36. hónap azonos napjáig teljes körű jótállási kötelezettség terheli. Ettől az időponttól kezdődik a szerződés tárgya teljesítése során megvalósult létesítmény jótállási időszaka. 125. A Megrendelő a rögzített jótállási időn túl a szavatossági jogait is érvényesítheti az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM. együttes rendeletben felsorolt szerkezetek és azok létrehozásánál felhasznált anyagok tekintetében, az együttes rendelet melléklete szerint. 126. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a munkarészekre az előzetes átadás időpontjától érvényes. 127. A Megrendelő részéről a jótállási, vagy szavatossági időszak alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hiányosság, vagy előálló hiba megszüntetésére. 128. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül (rendeltetésszerű használatot befolyásoló és azonnali beavatkozást igénylő, vagy egyéb jellegű meghibásodás) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntetni. Az így elvégeztetett munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági kötelezettsége.
JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK 129. Jótállási kötelezettség időtartama + 60 nap időtartam során a Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására köteles, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. 130. A jótállási biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában nyújtható. A nyújtott pénzügyi garanciának a teljesítésre vonatkozó teljes körű jótállási kötelezettség időtartamáig, továbbá az azt követő 60 napon keresztül érvényben kell maradnia. 131. A Vállalkozó a jótállási biztosítékot első osztályú hazai bank által adott bankgarancia formájában biztosítja. Vállalkozó a bankgarancia levelet a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles a Megrendelő részére átadni. 132. Amennyiben a Vállalkozó nem nyújtja a 136. pontban rögzített biztosítékot, akkor a Megrendelő jogosult a végszámla összegéből a rögzített összeget visszatartani.
TITOKTARTÁS 133. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
Oldal 18 / 21
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 134. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli. 135. A felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles.
EGYÉB FELTÉTELEK 136. A felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel. 137. A felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen, egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem értékelhető akként, hogy ez a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is joglemondást jelentene. 138. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződésrészt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak. 139. Amennyiben az erre irányuló tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását.
VIS MAIOR 140. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okozott. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 141. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. 142. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére. 143. A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.
Oldal 19 / 21
JOGVITÁK RENDEZÉSE 144. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 145. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben jogvitáikat békésen, szükség esetén szakértő bevonásával tisztázzák, ennek eredménytelensége esetére – értékhatár függvényében – alávetik magukat a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 146. Ezt a szerződést csak a felek cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják. A módosítás kizárólag írásban történhet a Kbt. 132. §-a rendelkezéseinek megfelelően, a felek cégszerű aláírása mellett.
NYILATKOZATOK 147. Mindkét fél kijelenti, hogy − kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; − a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; − jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; − nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. − a jelen szerződés fejezetcímei és sorszámozása kizárólag a könnyebb kezelhetőséget célozzák és semmilyen formában nem képezik annak részét, továbbá nem befolyásolják a szerződés rendelkezéseinek értelmezését.
ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK 148. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 149. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Oldal 20 / 21
Kelt: B ü k , 2012. október 4-én
.....
Németh Sándor
.....
polgármester
.....
Bük Város Önkormányzata
Vállalkozó
Megrendelő
Oldal 21 / 21
