Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg Versie d.d. 03 april 2014
Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen ‘De Flat, Kleiburg’ te Amsterdam Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder: Aannemer: degene die ingevolge de Aannemingsovereenkomst de aannemer is en in die overeenkomst benoemd is als aannemer. Aannemingsovereenkomst: de schriftelijke aannemingsovereenkomst, ingevolge welke deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg. Appartementsrecht(en): het (de) in de overwegingen van de Aannemingsovereenkomst genoemde en aan de Koper in erfpacht uitgegeven appartementsrecht(en). Gebouw: de in de Aannemingsovereenkomst genoemde opstal(len), waarvan de renovatie door de Koper aan de Aannemer is opgedragen. Gemeenschappelijke gedeelten: die gedeelten van het gebouw alsmede de daarbij behorende grond die blijkens de splitsingsakte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Koper: degene die ingevolge de Aannemingsovereenkomst de opdrachtgever is en in die overeenkomst benoemd is als koper. Notaris: de in de Aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. Privé-gedeelte: het gedeelte of de gedeelten van het gebouw en de daarbij behorende grond dat/die blijkens de splitsingsakte bestemd is/zijn of wordt/worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Verkoper: KondorWessels Vastgoed bv, die met de Koper een koopovereenkomst heeft gesloten voor de (ver)koop van de in erfpacht uitgegeven casu quo uit te geven appartementsrechten in blok 74 van de Bijlmerflat Kleiburg te Amsterdam. Artikel 2 - Wijzigingen situatietekening 1. Indien de Aannemer ingevolge een overheidsvoorschrift of enige andere gegronde reden de situatie van het gebouw wijzigt ten opzichte van de ingevolge de Aannemingsovereenkomst geldende situatietekening, zal hij de gewijzigde situatietekening bij de daartoe aangewezen Notaris deponeren en aan de verkrijger ter hand stellen. 2. Aan een dergelijke wijziging kan de Aannemer nimmer het recht ontlenen op bijbetaling. Indien door de wijziging de waarde van het (de) appartementsrecht(en) vermindert, heeft de Koper recht op schadevergoeding tot het beloop van die waardevermindering. Artikel 3 - Wijzigingen op initiatief van de Aannemer 1. De Aannemer is gerechtigd om, in de periode die begint bij ondertekening door de Koper van de onderhavige overeenkomst en eindigt bij de oplevering in de zin van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van het Gebouw casu quo het Privé-gedeelte;
PARAAF PARTIJEN 1/5
Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg Versie d.d. 03 april 2014
2.
deze wijzigingen zullen in dat geval geen der partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. De Aannemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer ondergeschikte aard zijn, schriftelijk, kenbaar maken aan de Koper.
Artikel 4 - Wijzigingen in opdracht van de Koper 1. De Koper kan, met inachtneming van artikel 7 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden, de Aannemer verzoeken wijzigingen in het Privé-gedeelte in afwijking van de tekening of de technische omschrijving aan te brengen. 2. De Aannemer is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien naar zijn oordeel: a. gezien het stadium van de bouw de gevraagde wijziging ongewenst is te achten; b. die wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen, waaraan het Privé-gedeelte of het Gebouw moet voldoen. 3. Doet zich geen der gevallen in het vorige lid van dit artikel vermeld voor, dan verstrekt de Aannemer binnen drie (3) weken na het verzoek schriftelijk opgave van de prijs van de verzochte wijziging en het tijdstip van betaling daarvan, alsmede mededeling omtrent de eventuele consequenties die deze wijziging ten aanzien van de subsidie kan hebben, en, indien daartoe aanleiding is, opgave van het aantal werkbare werkdagen waarmee de termijn voor oplevering daardoor zal worden verlengd. De wijziging maakt deel uit van het bouwplan, indien de Koper binnen één (1) week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart. De eventuele uit het bijwerk voortkomende verlenging van de termijn voor oplevering is voor risico van de Koper. 4. Het is de Koper niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen door derden uit te voeren, dan na verkregen toestemming van de Aannemer. Artikel 5 - Doorberekening van loon- en prijsstijgingen 1. Doorberekening van meerdere of mindere kosten tengevolge van wijziging van lonen, sociale lasten en materiaalprijzen is uitgesloten, tenzij bij het aangaan van de Aannemingsovereenkomst anders is overeengekomen; in dat geval moet in de Aannemingsovereenkomst een post risicoverrekening worden opgenomen tot het maximum waarvan verrekening kan plaatsvinden, en in een schriftelijke overeenkomst worden geregeld vanaf welke datum en volgens welke maatstaf die doorberekening zal plaatsvinden en hoe en wanneer de betaling moet geschieden. 2. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (btw) en/of van de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd, zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Artikel 6 - Risico tijdens de bouw en verzekering 1. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op grond van de Aannemingsovereenkomst blijft het Gebouw voor risico van de Aannemer. 2. De Aannemer is verplicht het gebouw tot de algemene oplevering in de zin van artikel 10 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden genoegzaam verzekerd te houden. 3. De Aannemer vrijwaart de Koper voor aanspraken van derden wegens schade die tijdens de bouw aan derden mocht worden toegebracht door handelen of nalaten van de Aannemer, van personen voor welke hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de bouw of een onderdeel daarvan uitvoeren.
PARAAF PARTIJEN 2/5
Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg Versie d.d. 03 april 2014
Artikel 7 - Aard Aannemingsovereenkomst 1. De Aannemer staat er voor in, dat hij met degenen tegenover wie hij eveneens de verplichting tot renovatie van het Gebouw is aangegaan of zal aangaan, is overeengekomen casu quo zal overeenkomen, dat de bouw zal geschieden overeenkomstig de (ontwerp)akte van splitsing, de tekeningen en de technische omschrijving, die bij de overeenkomst behoren. 2. De verplichtingen van de Aannemer voortkomend uit de met de Koper aangegane Aannemingsovereenkomst vormen ten aanzien van de oplevering van het Gebouw een ondeelbare verbintenis, die hij tegenover de Koper verplicht is in haar geheel na te komen. 3. De Koper kan alleen en zonder medewerking van zijn medekopers de uitvoering van de Aannemingsovereenkomst van de Aannemer vorderen, tenzij daardoor enig recht van zijn medekopers zal worden aangetast of daardoor nadeel zal worden toegebracht aan een ander gedeelte van het Gebouw dan het privé-gedeelte. Artikel 8 - Aanleg en gebruik nutsleidingen 1. Bij de uitvoering van zijn opdracht moet de Aannemer medewerking verlenen aan, dan wel gelegenheid geven tot het treffen en/of aanbrengen van voorzieningen ten algemene nutte door, dan wel op aanwijzing van de al dan niet openbare nutsbedrijven, voor de voorziening van elektrische energie, gas, water en telefoonaansluitingen e.d. De Koper is verplicht de aanwezigheid van deze voorzieningen te dulden. 2. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie, gas, water en riolering zijn in de aanneemsom begrepen. 3. De kosten van gebruik van gas, water en elektriciteit met betrekking tot het Privé-gedeelte zijn tot de dag van oplevering als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening van de Aannemer. 4. De kosten van gebruik van gas, water en elektriciteit met betrekking tot de Gemeenschappelijke gedeelten/zaken zijn tot de dag van algemene oplevering als bedoeld in artikel 10 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening van de Aannemer. Artikel 9 - Controle op uitvoering 1. De Koper en de Aannemer zijn verplicht de daartoe bevoegd zijnde controlerende inspecteurs van overheidswege in de gelegenheid te stellen het gebouw en de Privé-gedeelten te inspecteren. Artikel 10 - Werkbare werkdagen en oplevering 1. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Aannemer gedurende ten minste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de algemeen, al dan niet door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven, erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen. 2. De Aannemer is verplicht na aanvang van de bouw de werkzaamheden regelmatig voort te zetten. 3. Als datum van oplevering van het Privé-gedeelte geldt in de Aannemingsovereenkomst het tijdstip, waarop de Koper, nadat rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door of namens beide partijen is getekend, de sleutels voor dat Privé-gedeelte in ontvangst heeft genomen, en de ten dienste van dat Privé-gedeelte staande gemeenschappelijke gedeelten en zaken veilig en blijvend benut kunnen worden. De datum van oplevering moet door de
PARAAF PARTIJEN 3/5
Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg Versie d.d. 03 april 2014
4.
5.
Aannemer ten minste veertien (14) dagen tevoren schriftelijk aan de Koper worden medegedeeld. Bij overschrijding van het aantal werkbare werkdagen is de Aannemer tot aan de feitelijke dag van oplevering aan de Koper een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,= (zegge: vijfentwintig euro) per kalenderdag. Onder algemene oplevering wordt in de Aannemingsovereenkomst verstaan de oplevering van de Gemeenschappelijke gedeelten en de Gemeenschappelijke zaken door de Aannemer aan (een vertegenwoordiging van) de Vereniging van Eigenaars, nadat het rapport is opgemaakt van eventuele tekortkomingen, welk rapport door of namens partijen is getekend. Ook deze datum moet door de Aannemer ten minste veertien (14) dagen tevoren schriftelijk aan (een vertegenwoordiging van) de Vereniging van Eigenaars worden medegedeeld.
Artikel 11 - Herstel tekortkomingen 1. De Aannemer verbindt zich de eventuele tekortkomingen, zoals opgenomen in de rapporten als vermeld in artikel 10 leden 3 en 5 van deze Algemene Voorwaarden onverwijld, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden na de respectievelijke data van oplevering te herstellen. In verband met de weersomstandigheden niet onverwijld uit te voeren werkzaamheden zullen, zo spoedig mogelijk, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, worden voltooid. 2. In geval van uiterlijke onvolkomenheden welke het gevolg zijn van aard en hoedanigheid van gebruikte materialen (bijvoorbeeld krimpscheuren) ontleent de Koper daaraan geen grond voor verhaal, tenzij die onvolkomenheden het gevolg zijn van het gebruik van materiaal van minderwaardige kwaliteit of van ondeskundig gebruik of toepassing van materialen door de Aannemer. Artikel 12 - Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de Aannemer 1. Onverminderd zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 11 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden garandeert de Aannemer rechtstreeks ingevolge deze Algemene Voorwaarden het Gebouw casu quo de Privé-gedeelten gedurende drie (3) maanden na de datum van oplevering tegen daarin aan de dag getreden op basis van de Aannemingsovereenkomst toerekenbare tekortkomingen. Klachten dient de Koper binnen genoemde garantieperiode schriftelijk aan de Aannemer kenbaar te maken, in welk geval de Aannemer onverwijld zal overgaan tot het nodige herstel. Het in artikel 11 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. 2. Na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode is de Aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Gebouw casu quo de Privé-gedeelten, a. tenzij er sprake is van een niet door de Aannemer aan de Koper schriftelijk kenbaar gemaakte afwijking van de technische omschrijving en/of tekeningen en/of eventuele staten van wijziging waardoor de Koper ernstige schade lijdt. Indien nakoming in redelijkheid niet meer van de Aannemer verlangd kan worden heeft de Koper recht op schadevergoeding. De Koper dient de tekortkoming binnen redelijke periode, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na de ontdekking aan de Aannemer meedelen; b. tenzij het Gebouw casu quo het Privé-gedeelte of enig onderdeel daarvan een ernstig gebrek heeft; c. tenzij het Gebouw casu quo het Privé-gedeelte op enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat en aan de Aannemer van zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke periode na de ontdekking mededeling is gedaan; d. onverminderd de garantieverplichtingen van de Aannemer ingevolge de Garantieregeling De Flat, Kleiburg d.d. 11 februari 2014.
PARAAF PARTIJEN 4/5
Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg Versie d.d. 03 april 2014
3.
4.
5. 6.
7.
Een gebrek is slechts als ernstig gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder b. aan te merken, indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het Gebouw casu quo het Privé-gedeelte ongeschikt maakt voor zijn bestemming. Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c. is slechts dan als verborgen gebrek aan te merken, indien het door de Koper redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van de ontdekking onderkend had kunnen worden. De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf (5) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee (2) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. De Aannemer is niet aansprakelijk voor de navolgende onderdelen: a. Scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- of verhardingskrimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij deze scheurvorming afbreuk doet aan de degelijkheid van de constructie; b. Schaden die het gevolg zijn van: brand, als omschreven in de beurs-brand-polis, waarmede is gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade; atoomkernreacties; overstroming en/of voor de Aannemer redelijkerwijs net te voorziene veranderingen in de grondwaterstand; molest; aardbeving of vulkanische uitbarsting; stuifsneeuw; storm. c. Gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhouden van het Privé-gedeelte en/of de Gemeenschappelijke gedeelten/zaken. d. Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat het Privé-gedeelte en/of de Gemeenschappelijke gedeelten/zaken niet normaal of niet overeenkomstig de bestemming is/zijn gebruikt. e. Gebreken aan materialen, constructies en indeling van het Privé-gedeelte en/of de Gemeenschappelijke gedeelten/zaken die niet onder de verantwoordelijkheid van de Aannemer zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of van werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de Aannemer zijn verricht, het gevolg zijn. f. Esthetische kwesties.
Artikel 13 - Beëindiging en opzegging 1. Beëindiging of opzegging van de overeenkomst op grond van artikel 7:763 BW en/of artikel 7:764 BW is uitgesloten. Artikel 14 - Onregelmatig verloop van het werk 1. Ingeval de Aannemer de op hem rustende verplichtingen uit de Aannemingsovereenkomst niet nakomt en de Koper hem te dier zake in gebreke wil stellen, is hij onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden verplicht dat schriftelijk te doen en daarbij de Aannemer een redelijke termijn te gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
PARAAF PARTIJEN 5/5
