Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

         

  Ajánlattételi felhívás és dokumentáció  tárgyalásos közbeszerzési eljárásban      „Kerékpárút hálózat fejlesztés Makón – 2010.” beruházáshoz kötődő, műszaki  szükségességből felmerülő pótmunkák elvégzése  tárgyban        Makó Város Önkormányzata  6900 Makó, Széchenyi tér 22. 

        2011. 

Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen:    Felolvasólap  1. Az ajánlattevő azonosító adatai:    a) az ajánlattevő cégneve: ………………………………………………………………..    b) az ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………    c) tel, fax, e‐mail: …………………………………………………………………………    d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ………………………………………………    e) Cg. szám: ………………….., adószám: ……………………………………………….    f) Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………    2. Bírálati szempont adatai:    Ajánlati ár: ………………………………………………..,‐Ft+ÁFA      4. Az ajánlat ….. számozott oldalt tartalmaz    Dátum: ……………………….                    cégszerű aláírás: 

2

Tisztelt Ajánlattevő!      Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján ajánlattételre hívja  fel az alábbi körben és feltételekkel:      I. Ajánlattételi felhívás    a)  az ajánlatkérő neve, címe, telefon‐ és telefaxszáma (e‐mail):  1.  Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése:   Makó Város Önkormányzata   6900 Makó, Széchenyi tér 22.  2.  A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok:  Makó Város Önkormányzati Képviselő‐testülete, Polgármesteri Hivatal,   Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport  6900 Makó, Széchenyi tér 22.  3.  Az  eljárással  kapcsolatban  további  információ,  illetve  kiegészítő  tájékoztatás  kérhető  (Kbt.  56.  §):  műszaki, szakmai kérdésekben:  Horváth Bernadett, műszaki irodavezető  Tel.: +36‐62‐511‐841, Fax.: +36‐62‐511‐801  e‐mail: [email protected]  közbeszerzési és jogi kérdésben:  dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó  Tel:,+36‐20‐914‐62‐88, Fax: +36‐62‐511‐801  e‐mail: [email protected]    b)  a tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme:  A  Kbt.  252.  §  (1)  bekezdés  e)  pontjára  tekintettel  a  Kbt.  125.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  korábban  (nyílt,  nemzeti  értékhatár  szerinti  eljárást  követően  2010.  július  19‐én)  megkötött  szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás  megrendelése  szükséges  az  építési  beruházás  teljesítéséhez.  A  kiegészítő  építési  beruházás  műszaki  okok  miatt  az  ajánlatkérőt  érintő  jelentős  nehézség  nélkül  nem  lehet  elválasztani  a  korábbi  szerződéstől.  A  kiegészítő  építési  beruházás  becsült  összértéke  (nettó  660.000,  Ft)  nem  haladja meg az eredeti építési beruházás értékének (nettó 57.707.350, ‐Ft) felét.    c)  a  dokumentáció  rendelkezésre  bocsátásának  módja,  határideje,  annak  beszerzési  helye  és  pénzügyi feltételei, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi  felhívással egyidejűleg nem küldte meg:  Ajánlatkérő a dokumentációt közvetlenül – térítésmentesen ‐ megküldi Ajánlattevőnek.    d)  a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):  „Kerékpárút  hálózat  fejlesztés  Makón  –  2010.”  beruházáshoz  kötődő,  műszaki  szükségességből  felmerülő pótmunkák elvégzése. Főbb mennyiségi adatok:  Makó város belterülete, a következő utcák tekintetében:   I. Szép utca  KG PVC d/110 csatornacső beépítése 2db KGB 45o idommal (5 fm hossz)  41 db  Szép u. 2‐től Almási u. 99‐ig  3

  II. Királyhegyesi utca  a) KG PVC d/110 csatornacső beépítése 2db KGB 45o idommal (5 fm hossz)  Királyhegyesi u. 40‐től Királyhegyesi u. 54‐ig  b) Csapadékvíz elvezető folyóka építése (50x50 beton)  Királyhegyesi u. 32.   

8 db  20 fm 

  e)  a szerződés meghatározása:  Vállalkozási szerződés.    f)  a szerződés időtartama:    Befejezés: 2011. október 31.    g)  a teljesítés helye:  Magyarország, Dél Alföld, Csongrád megye, Makó, NUTS‐kód HU333   h)  az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  Ajánlatkérő  a  benyújtott,  1  db  végszámlát  ‐  figyelemmel  a  Kbt.  305.  §  (6)  bekezdésére  és  a  Kbt.  306/A.  §‐ára,  illetve  az  Art.  36/A.  §‐ban  foglaltakra  is  –  a  Kbt.  305.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  szerint egyenlíti ki.    i)  annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet‐e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:  Nem, alternatív ajánlat nem tehető.    j)  az ajánlatok bírálati szempontja (57. §):  A Kbt. 57. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.     k)  a kizáró okok:  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a  Kbt. 60. § (1), és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.  Igazolási mód: a Kbt. 63. § (1)‐(10) bekezdésében foglaltak szerint.    Az  eljárásban  –  tekintettel  a  beruházás  tárgyára  –  nem  lehet  ajánlattevő,  aki  nem  szerepel  a  vállalkozó  kivitelezői  tevékenységet  folytatók  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara  által  vezetett  elektronikus névjegyzékén, melyet ajánlatkérő ellenőriz!      l)  az alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak:    Pénzügyi alkalmassági követelmény:    P/1.  Külön‐külön  alkalmatlan,  ha  az  ajánlattételi  felhívás  megküldését  megelőző  12  hónapban  bármely  bankszámláján  15  napot  meghaladó  sorbaállás  volt,  vagy  fizetési  kötelezettségeinek  időben nem tett eleget.      A pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:    4

P/1.  A  Kbt.  66.  §  (1)  a)  szerint:  valamennyi  számlavezető  pénzügyi  intézménynek  az  ajánlattételi  felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozata legalább az alábbi tartalommal:  • valamennyi általa vezetett számla száma,  • mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,  •  a  bankszámlá(ko)n  az  ajánlattételi  felhívás  megküldését  megelőző  12  hónapban  volt‐e  sorbaállás, ha igen milyen időtartamú, valamint  • a számlatulajdonos rendben eleget tett‐e fizetési kötelezettségeinek.    Szakmai alkalmasság:    M/1.  Együttesen  alkalmatlan,  ha  nem  rendelkezik  az  alábbi,  a  teljesítésbe  bevonni  kívánt  szakemberrel, illetőleg vezetővel. Felelős műszaki vezető:  ‐ útépítő (MV‐KÉ/A)  aki a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget tesz.      A szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:    M/1.  A  Kbt.  67.  §  (2)  e)  szerint:  nyilatkozat  annak  a  szakembernek  (szervezeteknek),  illetőleg  vezetőnek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  Ezen  alkalmassági  szempontoknak  való  megfelelés  igazolásához  továbbá  szakmai  önéletrajz,  a  szakemberek  végzettségét  és  regisztrációját  igazoló  dokumentumok  (egyszerű  másolata)  szükséges.    m) a hiánypótlás lehetősége:  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint teljes körben biztosítja.  A  hiánypótlás  során  az  ajánlat  úgy  módosítható,  úgy  egészíthető  ki,  hogy  megfeleljen  az  ajánlattételi  felhívás,  a  dokumentáció  vagy  a  közbeszerzésre  vonatkozó  jogszabályok  előírásainak,  de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:  a)  a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. § (4)  bekezdése szerint értékelésre kerülnek;  b)  ha  egy  elbírálási  részszempont  a  szakmai  ajánlattal  függ  össze,  akkor  a  szakmai  ajánlatot  sem  lehet módosítani, kiegészíteni;  c)  a  hiánypótlás  során  az  ajánlattevő  új  közös  ajánlattevő,  vagy  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  vagy  erőforrást  nyújtó  szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az  ajánlatát;  d)  a  hiánypótlás  során  nem  lehet  az  ajánlat  olyan  hibáját  kijavítani,  mely  miatt  az  már  benyújtásakor a 88. § (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen.    n)  az ajánlattételi határidő:  2011. augusztus 5‐én 10,15 óra    o)  az ajánlat benyújtásának címe:  6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport,  szárnyépület, II. emelet, 207. iroda)    p)  az ajánlattétel nyelve (nyelvei):  Magyar.  5

  q)  az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:  Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat az  n) pont szerinti időpontban bontja  fel, a 6900  Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I.  emeleti kistanácskozó) alatti címen.    r)  az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.    s)  a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai  A  tárgyalást  Ajánlatkérő  Ajánlattevővel  egy  fordulóban  kívánja  lefolytatni.  A  tárgyalás  során  Ajánlattevő  csak  a  benyújtott  ajánlatánál  Ajánlatkérő  számára  kedvezőbb  ajánlatot  adhat.  A  tárgyalás helye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó).    t)  az első tárgyalás időpontja:  2011. augusztus 11‐én 16,15 óra    u)  az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:  Az eredményhirdetés időpontja: 2011. augusztus 12‐én 10,15 óra  A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. augusztus 23.    v)  az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  2011. július 15.         

6

II. Dokumentáció      1. Az alkalmasság igazolására közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %‐át meghaladó mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozók,  illetve  a  Kbt.  65.  §  (3)  bekezdése  szerinti  szervezetek  (személyek)  bevonására  lehetőség  van.  A  Kbt.  69.  (8)  bekezdése  értelmében  a  Kbt.  69.  §  (5)  bekezdésen  kívüli  alkalmassági  minimum  követelményeknek  az  ajánlattevő  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  nem  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozóval  együtt  is  megfelelhet.  Ebben  az  esetben  az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  ezen  –  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  nem  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  –alvállalkozó  nevét,  címét,  továbbá  az  ajánlattevő  alkalmasságának  igazolásához  szükséges – a Kbt. 66. § (1) bekezdés c)–e) pontjai szerinti – igazolásokat, nyilatkozatokat is.    alvállalkozó:Kbt.  4.  §  2.  pont:  alvállalkozó:  az  a  szervezet  vagy  személy,  amely  vagy  aki  a  közbeszerzési  eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz  részt, kivéve  a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket,  b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  c)  a  szerződés  teljesítéséhez  igénybe  venni  kívánt  gyártót,  forgalmazót,  alkatrész‐  vagy  alapanyagszállítót,    erőforrást  nyújtó  szervezet:Kbt.  4.  §  3/D.  pont:  erőforrást  nyújtó  szervezet:  az  a  szervezet  vagy  személy,  amely  vagy  aki  nem  minősül  alvállalkozónak,  nem  tartozik  a  2.  pont  a)‐d)  alpontjának  hatálya  alá  sem,  hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő  erőforrásainak bemutatásával;      Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a  66. §‐ának (1) bekezdésének a)‐d) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)‐f) pontja, (2) bekezdésének a), d)  és  f)  pontja,  továbbá  (3)  bekezdésének  a),  d)‐f)  pontja  szerinti  körülmény,  kivéve,  ha  az  ajánlattevő  (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi  befolyás áll fenn.  Mindezekre  tekintettel  jelen  eljárásban  előírt  alkalmassági  követelmények  közül  sem  a  gazdasági  és  pénzügyi, sem a műszaki és szakmai alkalmasság körében nincs lehetőség az alkalmasság igazolására a  65.  §  (3)  bekezdése  szerinti  szervezetek  (személyek),  mint  erőforrást  biztosítók  bevonására,  a  Ptk.  szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve.    A Kbt. 83. § (2) bekezdés c) pontja szerint: a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  vagy  erőforrást  nyújtó  szervezet  megjelölésével  és  az  újonnan  megjelöltekre  vonatkozó  iratokkal  nem  egészítheti ki az ajánlatát.       2.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  Az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 nap azzal, hogy – a Kbt. 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint  ‐  amennyiben  jogorvoslati  eljárás  indul,  ajánlattevő  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság  332.  §  (4)  bekezdése  szerinti  végzésének  vagy  a  közbeszerzési  ügy  befejezését  eredményező  határozatának  vagy  érdemi  határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához.      3. Kiegészítő tájékoztatás:  7

Ajánlatkérő a Kbt. 252. § (2) bekezdésére tekintettel kiegészítő tájékoztatást 134. § (3) bekezdése alapján  nyújt.  A  kiegészítő  tájékoztatás  kérés  határideje  az  ajánlatok  bontását  megelőző  negyedik  munkanap,  megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző második munkanap.    

4.Tájékoztatás a Kbt. 55. § (3)‐(4) bek. alapján  A  Kbt.  55.  §  (3)  bek.  alapján  az  ajánlattevő  köteles  tájékozódni  a  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre vonatkozó aktuális kötelezettségekről a következő szervektől:    Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)   Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2‐6.  Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  Tel.: +36‐1‐476‐1100  Fax: +36‐1‐476‐1390  Honlap: www.antsz.hu  ÁNTSZ Makói, Hódmezővásárhelyi Kistérségi Intézete Hódmezővásárhelyi Kirendeltsége  Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6.  Postacím: 6900 Makó, Széchenyi tér 6.  Tel: 06‐62‐213‐020  Fax: 06‐62‐211‐716  ÁNTSZ zöld szám  Tel: 06‐80‐204‐264    Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF )  Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.  Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639.  Tel.: +36‐1‐346‐9400  Fax: +36‐1‐346‐9415  Honlap: www.ommf.gov.hu  OMMF DÉL‐ALFÖLDI MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE   (illetékességi területe: Bács‐Kiskun, Békés, Csongrád megy)  Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.  Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 266.  Tel.: 06‐76‐500‐790  Fax: 06‐76‐500‐797  E‐mail: [email protected]‐[email protected]    Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 25.  Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 477  Tel.: +36‐1‐473‐0503  Fax: +36‐1‐332‐8155  Honlap: www.mbfh.hu    Nemzeti Adó‐ és Vámhivatal  Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.   Tel.: +36‐ 1‐428‐5100  8

Fax: +36‐1‐ 428‐5382   Honlap: www.apeh.hu  NEMZETI ADÓ‐ ÉS VÁMHIVATAL DÉL‐ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA  6720 Szeged, Bocskai u.14.   Tel.: 06‐62‐567‐500   Fax: 06‐62‐567‐666    Alsó‐Tisza‐vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és   Vízügyi Felügyelőség  Székhely: 6721 Szeged, Felső‐Tisza part 17.Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048  Tel: 06‐62‐553‐060  Fax: 06‐62‐553‐068  Honlap: www.atiktvf.hu      5.További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok:    a) Az ajánlattevő / 10 %‐ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó  szervezete  csatolja  a  60  napnál  nem  régebbi  keltezésű  Cégkivonatát,  illetve  amennyiben  módosítás  van  folyamatban, úgy a Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet.   b) Az ajánlattevő / 10 %‐ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó  szervezete  csatolja  az  ajánlatban  aláíró  személy  aláírási  címpéldányát/ügyvéd  által  ellenjegyzett  aláírás  mintáját.  A  kiállítás  dátuma  nincs  határidőhöz  kötve.  Amennyiben  az  ajánlatot  a  képviseltre  jogosult  személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes  bizonyító erejű magánokirat szükséges.    c)  Az  ajánlattevő  nyilatkozzon,  hogy  teljesíti  az  ajánlati  felhívás  és  a  dokumentáció  feltételeit  az  általa  megajánlott  ellenszolgáltatásért,  valamint  a  szerződés  megkötésére  és  teljesítésére,  nyilatkoznia  kell  továbbá arról, hogy a kis‐ és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro‐,  kis‐  vagy  középvállalkozásnak  minősül‐e.  /Kbt.  70.  §  (2)/,  továbbá  nyilatkozzon  a  Kbt.  72.  §‐a  vonatkozásában. (2. sz. melléklet)    d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. § (3) bekezdésére vonatkozóan (1.  sz.  melléklet).  Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  Ajánlattevő  nyilatkozatát  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  a)‐d)  pontjaira (2. sz. melléklet).     e)Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet kíván bevonni, és közte és az erőforrást nyújtó  szervezet  között  a  Polgári  Törvénykönyv  szerinti  többségi  befolyás  áll  fenn,  akkor  az  ajánlattevő  erről  nyilatkozatot köteles csatolni.      6.1. Az ajánlatok példányszáma:  1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az  eredeti példány tartalma az irányadó).  Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. § előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint:  6.2.  Az  ajánlatokat,  tartalomjegyzékkel  ellátva,  gépelve,  nyomtatva  vagy  olvasható  kézírással  kitöltve,  összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani.   9

6.3.  Az  ajánlatot  folyamatos  számozással  kell  ellátni  (csak  az  adatot  tartalmazó  oldalakat  vagy  minden  oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.   6.4. Az ajánlat aláírása:  A  felolvasólapot  az  ajánlattevő,  az  egyes  nyilatkozatokat  az  ajánlattevő  /  alvállalkozó  /  erőforrást  nyújtó  szervezet képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal  szignálása nem kötelező. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást  hajtottak  végre,  az  adott  dokumentumot  aláíró  személynek  vagy  személyeknek  a  módosításnál  is  kézjeggyel kell ellátni.  6.5. Az ajánlat lezárása:  Az  eredeti  és  a  másolati  példányokat  egy  nagy  közös  borítékban  /  dobozban  lezárva  kell  benyújtani.  A  verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja.  6.6. A borítékokon fel kell tűntetni:  ‐ Ajánlattevő neve:  ‐ eljárás megnevezése  ‐ „Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel!” megjelölés  6.7.  Az  ajánlat  benyújtása:  Az  ajánlat  postai  úton  vagy  személyesen  is  benyújtható.  A  benyújtás  teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az  ajánlatkérő  a  helyszínen  írásban  visszaigazolja.  Lezáratlan,  illetve  sérült  borítékot  nem  vesz  át.  Minden  olyan  ajánlatot,  amely  az  ajánlattételi  határidőt  követően  érkezett,  az  ajánlatkérő  jegyzőkönyv  felvétele  mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz.  6.8. Tartalmi sorrend, iratjegyzék:  Figyelem!  Az  ajánlatok  felbontását,  ismertetését,  s  az  azt  követő  összehasonlítást,  értékelést  megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend  /  iratjegyzék  egyúttal  segítséget  is  nyújt  az  ajánlattevőknek,  hogy  ellenőrizzék  ajánlatuk  valamennyi  megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza‐e.   1. Felolvasólap  2. Tartalomjegyzék  3. Aláírási címpéldány  4. Cégkivonat  5. Nyilatkozat a kizáró okokról (1. számú melléklet)  6.  A  Kbt.  70.  §  (2),  71.  §  (1)  bekezdés  a)‐d)  pontjai  szerinti  és  72.  §  szerinti  nyilatkozat  (2.  sz.  melléklet)  Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása:  7. 11. Pénzintézeti igazolások (P/1)  Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása:  8. Szakemberek (M/1)  Pénzügyi és szakmai ajánlat:  9. Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv  10. Árazott költségvetés  11. Egyéb   

10

  III. Mellékletek    1. sz. melléklet    Nyilatkozat kizáró okokról  (az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön‐külön teszik meg közjegyző által  hitelesített nyilatkozat formájában)    Alulírott ……………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………..……     az alábbi nyilatkozatot tesszük:    Nem  állnak  fenn  velünk  szemben  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvényben  foglalt  alábbi  kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:   Kbt. 60.§ (1) bekezdés:  a) végelszámolás  alatt  áll,  vagy  vonatkozásában  csődeljárás  elrendeléséről  szóló  bírósági  végzést  közzétettek,  vagy  az  ellene  indított  felszámolási  eljárást  jogerősen  elrendelték,  illetőleg  ha  az  ajánlattevő  (alvállalkozó)  személyes  joga  szerinti  hasonló  eljárás  van  folyamatban,  vagy  aki  személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  c) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági  ítéletben  megállapított  bűncselekményt  követett  el,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányok  alól  nem  mentesült;  illetőleg  akinek  tevékenységét  a  jogi  személlyel  szemben  alkalmazható  büntetőjogi  intézkedésekről  szóló  2001.  évi  CIV.  törvény  5.  §‐a  (2)  bekezdésének  b),  illetőleg  g)  pontja  alapján  a  bíróság  jogerős  ítéletében  korlátozta,  az  eltiltás  ideje  alatt,  illetőleg  ha  az  ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;  e) egy  évnél  régebben  lejárt  adó‐,  vámfizetési  vagy  társadalombiztosítási  járulékfizetési  kötelezettségének  ‐  a  letelepedése  szerinti  ország  vagy  az  ajánlatkérő  székhelye  szerinti  ország  jogszabályai alapján ‐ nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  f) korábbi  ‐  három  évnél  nem  régebben  lezárult  ‐  közbeszerzési  eljárásban  hamis  adatot  szolgáltatott  és  ezért  az  eljárásból  kizárták,  illetőleg  a  hamis  adat  szolgáltatását  jogerősen  megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  g) az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Áht.)  15.  §‐a  (5)  bekezdésének  a)  pontjában  meghatározott,  két  évnél  nem  régebben  meghozott,  jogerős  és  végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal  vagy  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti  mulasztási  bírsággal  sújtott  jogszabálysértést  követett el;  h) a  büntető  törvénykönyv  szerinti  bűnszervezetben  részvétel  ‐  ideértve  bűncselekmény  bűnszervezetben  történő  elkövetését  is  ‐,  vesztegetés,  vesztegetés  nemzetközi  kapcsolatokban,  az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy  személyes  joga  szerinti  hasonló  bűncselekményt  követett  el,  feltéve,  hogy  a  bűncselekmény  elkövetése  jogerős  bírósági  ítéletben  megállapítást  nyert,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányok alól nem mentesült;  i) korábbi  közbeszerzési  eljárásban  2010.  szeptember  15‐ét  követően  kötött  szerződésével  kapcsolatban  a  71.  §  (1)  bekezdés  a),  b)  pontjai  szerinti  alvállalkozó  felé  fennálló  (vég‐  vagy  11

részszámlából  fakadó)  fizetési  kötelezettsége  10  %‐ot  meghaladó  részét  nem  teljesítette,  vagy  fizetési  késedelme  meghaladta  a  fizetési  határidőt  követő  15  napot  ‐  annak  ellenére,  hogy  az  ajánlatkérőként  szerződést  kötő  fél  a  részére  határidőben  fizetett  ‐,  és  ezt  jogerős  és  végrehajtható  közigazgatási,  illetőleg  bírósági  határozat  megállapította,  kivéve,  ha  a  határozat  keltezésének  időpontja  régebbi  az  ajánlatokkal  kapcsolatos  eredményhirdetést  megelőző  két  évnél.    Kijelentjük  továbbá,  hogy  alvállalkozóinkkal  szemben  nem  állnak  fenn  a  fent  részletezett  Kbt.  60.  §  (1)  bekezdésben meghatározott kizáró okok.    Kelt:     

……………………………… 

   

cégszerű aláírás 

12

2. sz. melléklet     Ajánlati nyilatkozat    „Kerékpárút hálózat fejlesztés Makón – 2010.” beruházáshoz kötődő, műszaki szükségességből felmerülő  pótmunkák elvégzése  tárgyban  indított közbeszerzési eljárás céljára     Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………    a z   a l á b b i   n y i l a t k o z a t o t   t e s s z ü k :    1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás  közbeszerzési  dokumentációjának  feltételeit.  Kijelentjük,  hogy  amennyiben,  mint  nyertes  ajánlattevő  kiválasztásra  kerülünk,  akkor  a  szerződést  megkötjük  és  a  beruházást  a  közbeszerzési  dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint teljesítjük, az alábbi ellenértékért:      Ft 

2.

3. 4.

5. 6.

7.

Ajánlati ár nettó: 

 

Általános forgalmi adó: 

 

Ajánlati ár bruttó: 

 

  Nyertességünk  esetén  saját  magunkra  vonatkozó  kötelezettségként  vállaljuk  a  közbeszerzési  eljárás  alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben a Kbt. 305. §  (1)‐(7) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5)  bekezdése szerinti előírások érvényesítését.  Elfogadjuk,  hogy  amennyiben  olyan  kitételt  tettünk  ajánlatunkban,  ami  ellentétben  van  az  ajánlati  dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.  Az  ajánlat  benyújtásával  kijelentjük,  hogy  amennyiben  nyertes  ajánlattevőnek  nyilvánítanak  bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az  ajánlatunkban lefektetettek szerint.  Elfogadjuk,  hogy  ajánlatunkat  érvénytelennek  nyilvánítják,  ha  akár  társaságunkkal,  alvállalkozóinkkal  vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 10. §‐ban részletezett körülmények.  Nyilatkozunk  a  Kbt.  71.  § (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján,  hogy  a  közbeszerzésnek az  a része  (részei),  amelynek  teljesítéséhez  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meg  nem  haladó  mértékben  alvállalkozót veszünk igénybe:    [Ajánlattevő tölti ki!]    Nyilatkozunk  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozóink‐,  valamint  a  közbeszerzésnek  azon  része  (részei)  és  százalékos  aránya,  amelynek  teljesítésében  a  megjelölt alvállalkozók közre fognak működni az alábbiak szerint alakulnak: 

  Alvállalkozó 

A közbeszerzés azon része, amellyel 

A szerződésben  13

megnevezése, címe 

  8.

összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%‐át  meghaladó mértékben szerződést fog kötni (Kbt.  71.§ (1) b)) 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozunk  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  az  alábbi  erőforrást  nyújtó  szervezeteket  kívánjuk  igénybe  venni,  az  ajánlati  felhívás  vonatkozó  pontjának  megjelölésével  azon  alkalmassági  minimum  követelmény  (követelmények),  melynek  igazolása  érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodunk:  Erőforrást nyújtó  szervezet  megnevezése, címe 

  9.

vállalt teljesítés  aránya (%) 

Az alkalmassági  feltétel, amelynek  igazolásához az  erőforrást igénybe  veszik 

Ajánlattevő és az  erőforrást nyújtó  szervezet között a  Polgári  Törvénykönyv  szerinti többségi  befolyás fenn áll‐e  (Igen/Nem) 

Az ajánlati felhívás  vonatkozó pontjának  megjelölésével azon  alkalmassági minimum  követelmény  (követelmények),  melynek igazolása  érdekében ezen  szervezet erőforrására  (is) támaszkodik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozunk  a  Kbt.  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  alapján,  hogy  a  Kbt.    69.  §  (8)  bekezdésének  alkalmazása  esetén  az  érintett  ‐  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  nem  meghaladó  mértékben  igénybe venni kívánt ‐ alvállalkozóink az alábbiak:  Alvállalkozó megnevezése, címe     

  10. Nyilatkozunk  a  Kbt.  70.  §  (2)  bekezdése  alapján,  hogy  az  ajánlattevő  kis‐  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  szerint  mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/nem  tartozik  a  törvény  hatálya  alá1  minősül.   11. Nyilatkozunk  a  Kbt.  72.  §  alapján,  hogy  az  ajánlattétel  során  figyelembe  vettük  az  adózásra,  a  környezetvédelemre,  valamint  a  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre  vonatkozó  a  teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.    Kelt:     

……………………………… 

 

cégszerű aláírás 

1

A nem kívánt szöveg törlendő!

14

IV. Szerződéstervezet    SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS  amely létrejött egyrészről    MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   Székhely:           6900 Makó, Széchenyi tér 22.   Adószám:           15354745‐2‐06  Számlavezető pénzintézet:       Raiffeisen Bank Zrt  Fizetési számla szám:       12069000‐01103144‐00100007  Képviseli:           dr. Buzás Péter polgármester    mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)      másrészről a    BÜKKI BÁNYA Kft.  Székhely:          6753 Szeged‐Tápé, Ádám u. 32.  Adószám:          11392637‐2‐06  Cégjegyzékszáma:         06‐09‐004161   Számlavezető pénzintézet:       Forrás Takarékszövetkezet  Fizetési számla szám:        72900666‐10307102  Képviseli:           Tihanyi Zoltán    mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)    együttesen Szerződő Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:    1.  Szerződő  Felek  előzményként  rögzítik,  hogy  közöttük  Makón  2010.  július  19.  napján  Vállalkozási  Szerződés  (Alapszerződés)  jött  létre  „Kerékpárút  hálózat  fejlesztés  Makón  –  2010.”  elnevezéssel  lefolytatott  közbeszerzési  eljárásban  meghatározott  feltételekkel  történő  építési  beruházás  kivitelezési  munkái tárgyában.    2.  Felek  egyetértőleg  megállapítják,  hogy  az  Alapszerződés  Vállalkozó  általi  végrehajtása  során  az  alapszerződésben  nem  szereplő,  előre  nem  látható  körülmények  miatt  kiegészítő  építési  beruházások  (a  továbbiakban:  pótmunkák)  megrendelése  szükséges  az  építési  beruházás  teljesítéséhez.  A  pótmunkák  megvalósítását műszaki okok miatt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani az Alapszerződés  megvalósításától.  A  pótmunkák  részletes  műszaki  tartalmát  a  jelen  szerződés  1.  sz.  melléklete  (Részletes  műszaki és pénzügyi ütemterv) tartalmazza.    3.  Megrendelő  a  2.  pontban  foglalt  körülményekre  tekintettel,  a  Kbt.  252.  §  (1)  bekezdés  e)  pontjára  tekintettel  a  Kbt.  125.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak  szerint  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljáráson Vállalkozó …………………….‐án tett  ajánlatát Megrendelő  elfogadta.    15

4.  A  3.  pont  szerinti  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  során  tett,  Megrendelő  által  elfogadott ajánlat alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 1. sz. melléklete  (Részletes  műszaki  és  pénzügyi  ütemterv)  szerinti,  a  „Kerékpárút  hálózat  fejlesztés  Makón  –  2010.”  beruházáshoz  kötődő, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák elvégzését.    5. Vállalkozót a 4. pontban foglalt műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg,  az alábbiak szerint:  Nettó:  ………………....,‐Ft + ÁFA  Azaz bruttó……………………………Forint  A vállalkozói díj átalányáras elszámolású. A vállalkozó díj fedezetet nyújt a beruházás anyagköltségére és a  munkadíjára  teljes  egészében,  valamint  magában  foglalja  a  munkaterületre  való  felvonulási,  minősítési,  vizsgálati, és a megvalósításhoz, illetve sikeres próbaüzem, valamint üzembe helyezés érdekében felmerülő  összes költséget.    6.Fizetési  feltételek:  Vállalkozó  1  db  végszámlát  nyújthat  be.  A  végszámla  benyújtása  a  műszaki  átadás‐ átvételt és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan követően nyújtható be.     7.  A  végzett  munka  ellenértékét  az  ajánlatkérő  igazolt  teljesítést  követően,  számla  ellenében  átutalással  teljesíti a Kbt. 305. § (3) szerinti határidőben.     8.  A  vállalkozási  szerződés  tárgya  építési  hatósági  engedély‐köteles,  ezért  az  általános  forgalmi  adót  a  szolgáltatás igénybevevője, a Megrendelő fizeti az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.  A számlákat ezek alapján kell kiállítani.    7.  A  4.  pont  szerinti  pótmunkák  elvégzésére  a  módosított  Alapszerződés  rendelkezéseit  kell  megfelelően  alkalmazni.    8.  Felek  egyetértőleg  rögzítik,  hogy  a  2.  pont  szerinti  pótmunkákat  ‐  azok  elvégzésének  időigényére  tekintettel,  figyelembe  véve,  hogy  a  pótmunkák  szoros,  egymást  feltételező  műszaki  összefüggésben  vannak  az  Alapszerződés  szerinti  műszaki  tartalommal  ‐  az  Alapszerződés  szerinti  határidőre,  azaz  2011.  október 31‐éra kell Vállalkozónak megvalósítania.    9.  Szerződő  felek  esetlegesen  felmerülő  vitás  kérdéseiket  békés  úton  igyekeznek  rendezni.  Amennyiben  nem  tudnak  egyezségre  jutni,  úgy  –  perértéktől  függően  –  alávetik  magukat  a  Makói  Városi  Bíróság,  illetőleg a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.    10.  A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  Ptk.  valamint  a  hatályos  jogszabályok  rendelkezései az irányadók.    11. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt  jóváhagyólag írták alá. E szerződés …….. számozott oldalból áll.    Mellékletek:  1. sz.: Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv        16

        Makó, 2011…………..        Makó Város Önkormányzata  Megrendelő képviseletében:               dr. Buzás Péter    polgármester   

   

 

   

Bükki Bánya Kft.  Vállalkozó képviseletében:  

 

  Tihanyi Zoltán  ügyvezető 

17

  V. Közbeszerzési műszaki leírás  1. A beruházás helye és mennyiségi adatai: Makó város belterülete, a következő utcák tekintetében: I. Szép utca KG PVC d/110 csatornacső beépítése 2db KGB 45o idommal (5 fm hossz) Szép u. 2-től Almási u. 99-ig II. Királyhegyesi utca a) KG PVC d/110 csatornacső beépítése 2db KGB 45o idommal (5 fm hossz) Királyhegyesi u. 40-től Királyhegyesi u. 54-ig b) Csapadékvíz elvezető folyóka építése (50x50 beton) Királyhegyesi u. 32.

41 db

8 db 20 fm

2. A beruházás pénzügyi fedezete: Európai Unió támogatása: Önkormányzati önerő:

90 % 10 %

3. A vonatkozó tervek adatai: Vonatkozó munkák nem engedélykötelesek! 4. Általános előírások: Az eredményes közbeszerzési eljárás eredményeképpen sorra kerülő kivitelezés során az alábbi egységes előírásokat kell figyelembe venni: - Megrendelő, I. osztályú anyagból, a Magyar Szabványnak vagy EU szabványnak megfelelő minőségben elkészítve fogadja el a teljesítést. - Ajánlatadó köteles ajánlatához csatolni a beruházás összes szakágát felölelő Felelős műszaki vezetők megnevezését az előírt képesítésnek megfelelően. - A keletkező hulladékkal el kell számolnia a Vállalkozónak a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnél. Hulladék csak akkreditált hulladéklerakón helyezhető el. - Vállalkozó köteles a munkavégzést a területileg illetékes Közigazgatási Hivatalnál bejelenteni. - Vállalkozónak kell állnia a kiviteli tervek elkészítésének, illetve minden a kivitelezés során az építmények megépítésének, valamint az üzembe helyezés költségeit, ide értve a kivitelezési dokumentáción túlmenően esetleges tervmódosítások, vagy részlettervek elkészítésének költségeit, az üzembe helyezés érdekében felmerülő egyéb engedélyek beszerzését és költségeit. - Minőségtanúsítvány hiányában anyagok a munkahelyre nem szállíthatók és nem építhetők be. Újfajta építési termékek esetében, vagy akkor, ha a termékre nem vonatkozik vizsgálati követelmény, szabvány szükséges a termékek alkalmasságának bizonyítása, ebben az esetben az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) beszerzése nélkül szintén nem építhető be a termék vagy anyag. - Vállalkozónak lehetősége van Megrendelővel közösen a helyszíni bejárással egybekötött konzultáció alkalmával a munkaterület részletes áttanulmányozására. - A kivitelezés előtt, az anyagtárolást is beleértve a közterület-foglalási, az útfelbontási, a fakivágási engedélyt a kivitelezőnek kell megkérnie az illetékes hatóságoktól, és ezek költségeit viselnie kell. - A kivitelezés megkezdése előtt a közműkezelők jelenlétében közműfeltárást kell végezni. 18

- A szakközegek biztosításának díja a Vállalkozót terheli, akárcsak az összes szükséges közműkiváltás költsége, mely a létesítmény megvalósításához szükséges. A közműszakítások és keresztezések miatt többletköltség nem számolható el, még akkor sem, ha azok a terven jelzett nyomvonalhoz képest eltérő helyzetűek. - Vállalkozó köteles az összes építési energiával (beleértve vizet is) kapcsolatos beszerzési, tervezési, lekötési, bővítési, felhasználási díjat és költségeket viselni. - Az esetleges fakivágáshoz külön engedély szükséges. Az építés folyamán a közelben lévő fákat védeni kell a mechanikai sérülésektől. - A véglegesen helyreállított közterület minőségét szavatolni kell. A garanciális idő alatt tönkrement helyreállítást annyiszor kell megismételni, ahányszor minőségi romlás (süllyedés, repedés stb.) tapasztalható. - A közterület használata esetén a használattal érintett terület és közvetlen környezetét a használó köteles folyamatosan tisztántartani. - Az ingatlanon bekövetkező esetleges károkozásért teljes körű felelősség terheli a Vállalkozót. - A Vállalkozó által 3. személynek okozott károkért teljes felelősség terheli. - A Vállalkozó köteles részt venni a Megrendelő által szervezett egyeztetéseken. - A kitűzési alappontok hivatalos földhivatali megadásáról kivitelező gondoskodik, annak költségeivel együtt. - A munkaterületen a kivitelezőnek a kivitelezés ideje alatt is biztosítani kell a balesetvédelmi és biztonságtechnikai óvórendszabályok betartását. - A műszaki átadás-átvétel feltétele a közbeszerzés tárgyát képező munkák üzemeltethető állapotban történő elkészítése Az átvétel további feltétele a dokumentációban foglaltak maradéktalan betartása, valamint az érintett hatóságok, szakhatóságok és közmű-üzemeltetők átadáshoz való hozzájárulása, a „D” tervnek (átadási dokumentáció) megfelelően. - Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat úgy végezheti, hogy a por, zaj és egyéb szennyezőanyag terheléstől a szomszédos épületeket megóvja. - Vállalkozó által benyújtott ajánlatoknak tartalmaznia kell a műszaki átadás-átvételi, használatbavételi eljáráson a szakhatóságok és közmű-üzemeltetők elvárásainak megfelelő, és általuk előírt műszaki tartalmat, az üzembe-helyezhetőség érdekében még akkor is, ha a tervek azokat nem tartalmazták. Ennek érdekében Kivitelezőnek szükséges észrevételezni az általa átvett tervek műszaki tartalmát annak szem előtt tartásával, hogy Megrendelő a beruházás lefolyása alatt, annak teljes befejezéséig többlet- és pótmunkát nem fogad el. Ajánlattevő észrevételeit Ajánlatának benyújtásáig teheti meg, később már nem hivatkozhat arra, hogy az átvett tervek nem nyújtanak kellő információt és megvalósításra alkalmatlanok. - Vállalkozó a szerződés-tervezet mellékleteként – több részre történő ajánlattétel esetén részenként – köteles a beruházásról vonalas műszaki-pénzügyi ütemtervet is készíteni melyet ajánlatával együtt köteles benyújtani. 5. Helyreállítások: - Közterületen végzett munkák esetében kivitelezőnek a járdák, kapubejárók burkolatait az eredetivel azonos anyaggal kötelessége helyreállítani, földes bejárók esetében kohósalakkal történő sármentesítéssel minimum 4 m szélességben. - Zöldterületen a helyreállítás során min. 10 cm vastag termőréteget kell teríteni, füvesíteni, a megsérült,

elpusztult, eltávolított növényzetet a Megrendelő által meghatározott módon pótolni és az eredeti állapotot helyreállítani. 19

- A jelenleg üzemelő közművek folyamatos működését biztosítani kell, azokban történő károkozást azonnal helyre kell állítani. - Kivitelező köteles a beruházással érintett útszakaszokon szükség szerint, de legalább heti

kétszeri rendszerességgel elvégezni az utak takarítását, pormentesítését.

- A helyreállítási munkák végzése a Vállalkozó által készített és a Megrendelő által elfogadott ütemterv alapján történik. 6. Vállalkozó általános kötelezettségei: Vállalkozó köteles megfelelő gonddal és igyekezettel kivitelezni és megvalósítani a beruházást, és annak hibáit, hiányosságait kijavítani, a szerződés előírásaival összhangban. Köteles biztosítani továbbá, minden ezekhez szükséges felügyeletet, munkaerőt, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, tevékenységet, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. 7. Munkahelyi műveletek és építési módszerek: Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania és végrehajtania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben és az előírt közlekedési feltételek folyamatos, biztonságos és megfelelő színvonalon történő lebonyolítását lehetővé tegyék.Vállalkozó köteles a bontási területet a

20/1984.(XII.21.) KM rendeletben előírtak szerint kell levédeni és biztosítani, illetve az 1/1975.KMP PM sz. együttes rendeletben foglaltak szerint kell kitáblázni. Vállalkozó köteles a meglévő csatornák bontása során a bontott betonlapokat, átereszeket ép állapotban a Megrendelő által meghatározott telephelyre szállítani.

8. A Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége: A Vállalkozónak haladéktalanul írásban tájékoztatni kell a Megrendelőt, ha bármilyen hibát, hiányosságot, tévedést fedez fel, akár a szerződés, akár az ajánlati tervek felülvizsgálata során. Utóbbinak hiányosságaira a szerződéskötést követően már nem hivatkozhat. Vállalkozó köteles a helyszínen az előre meghatározott szakterületenként felelős műszaki vezető(ke)t biztosítani.

Vállalkozó köteles tájékoztatni a lakosságot a munkálatok megkezdésének időpontjáról, valamint a munkálatok megkezdésekor és a munkavégzés lezárásakor az Önkormányzat által szervezett lakossági fórumokon részt venni.

9. A műszaki átadás-átvételi eljárás: A Megrendelő a létesítményeket csak hiánypótlás nélküli, szakszerűen és a kitűzött célnak megfelelően üzemeltethető állapotban veszi át. Az átvétel folyamata: 1. A Vállalkozó levélben jelenti a lebonyolító felé, hogy a kivitelezéssel elkészült (amennyiben a műszaki

ellenőr által meghatározott próbaüzem sikeresen lezárult).

2. A műszaki ellenőr jelzi, hogy a létesítmény átadásra bocsátható. 3. Ezután következhet a készre-jelentés időpont megjelöléssel. 4. A műszaki ellenőr a készre-jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontra kitűzi a MŰSZAKI ÁTADÁS megkezdését, valamint meghatározza annak tervezett befejezési időpontját. A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárásra össze kell állítani a kellék teljes átadási dokumentációt. Ez az alábbiakat tartalmazza: –

3 pld. ún. „D” terv, mely az eredeti kiviteli tervre piros színnel bejegyzett változásokat tartalmazza (átnézetes-, részletes helyszínrajz, hossz-szelvények), 20

–

a kivitelezés során megvalósult csatorna geodéziai felmérését az eltakarásra kerülő szakaszokra eltakarás előtt, nyílt árkos beméréssel, a nyílt árkokra vonatkozóan a „D” tervvel együtt , digitális állományként is.

–

minőségtanúsító, minősítő okirat az elkészült műről,

–

minőségi és megfelelőségi tanúsítványok az összes beépített anyagról, szerkezetről, keverékről, stb.,

–

gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások magyar nyelven és garancialevelek,

–

a felelős műszaki vezető(k) nyilatkozata(i) az elkészült létesítményre vonatkozóan,

–

hatóságok és szakhatóságok, közmű-üzemeltetők hozzájáruló nyilatkozatai,

–

az aktiváláshoz szükséges adatszolgáltatás az érvényben lévő számviteli törvénynek megfelelően,

–

sikeres próbaüzem (szakhatóságok és üzemeltető által jóváhagyva).

A kellék teljes átadási dokumentáció megléte az átadás-átvétel feltétele. 10. Engedélyek beszerzése, engedélyekben előírtak betartása: A szerződés tárgyát képező tervekre kiadott engedélyeken felül minden további a megvalósításhoz szükséges engedélyt a Vállalkozónak magának kell beszereznie az illetékes hatóságoktól, saját költségére. (építési energia, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) Vállalkozónak alkalmazkodnia kell az engedélyekhez, és korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül intézkedéseket kell tennie arra, hogy lehetővé tegye a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségét képezik. 11. A műszaki ajánlatra vonatkozó egyéb feltételek: − Az ajánlat műszaki tartalmának az engedélyes tervben, valamint a dokumentációban megfogalmazott műszaki tartalommal meg kell egyeznie, más változatú ajánlat nem adható, ugyanakkor az ajánlatnak tartalmaznia kell az üzembe helyezés érdekében szükséges összes költséget (kivitelezés, költségtérítések, hálózatfejlesztési költségek, tervezés, stb.) − Az ajánlatokhoz munkanemenkénti és részletes költségjegyzéket – a dokumentációban szereplő költségvetési kiírás alapján - kell csatolni. – Az ajánlathoz csatolni kell vonalas műszaki-pénzügyi ütemtervet. Az ütemterv a teljes vállalkozást magában kell foglalja úgy, hogy az építési munkákat a megfelelő munkanemenkénti bontásban részletezze. − Ajánlattevő ajánlatában organizációs tervet köteles csatolni. Az organizációs tervnek ki kell térnie az alábbiakra: - a munkahelyről történő szállítás módjának, idejének meghatározására (az építés során igénybe vett szállító és egyéb járművek kiválasztásánál fontos szempont, hogy azok ne okozzanak kárt az utak szerkezetében), - építési anyagok és építési hulladék deponálási helyének (esetleges másoddepó helyének) meghatározására, - ideiglenes melléklétesítményekre, - energiavételezésekre, - a munkavégzéshez szükséges minimális útlezárásra, annak időtartamára, - gyalogos közlekedés és járműforgalom biztosításának módjára, - az ideiglenes forgalomelterelésekre, a forgalomelterelésekkel, útlezárásokkal összefüggő forgalomtechnikai berendezések elhelyezésére, - közterület-foglalási igényekre, - a munkavégzés ütemezésére, a munka menetére.   21