AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „BakonyBalaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”

Budapest, 2013. Június

1

Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Az eljárás típusa: A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Az ajánlatkérő: Az ajánlatkérő: neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság címe: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. telefonszáma: 87/555260 faxszáma: 87/555261 e-mail címe: [email protected] kapcsolattartó: Puskás Zoltán igazgató (a továbbiakban: ajánlatkérő) Az eljárás lefolytatásával megbízott (továbbiakban: Lebonyolító): neve: Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda címe: 1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5 telefonszáma: +36-1/301-0059 faxszáma: +36-1/302-4863 e-mail címe: [email protected] kapcsolattartó: dr. Virág László ügyvédjelölt/közbeszerzési referens (a továbbiakban: lebonyolító)

2

Tartalomjegyzék I. Eljárást megindító felhívás............................................................................................4 II. Részletes ajánlati feltételek ...........................................................................................4 a) Általános információk ....................................................................................................................5 b) Az ajánlat elkészítése ....................................................................................................................19 c) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények.......................................................19 III. Specifikáció .................................................................................................................38 IV. Szerződéstervezet ........................................................................................................39 V. Iratminták....................................................................................................................50

3

I.

Eljárást megindító felhívás

K.É.-ben megjelent felhívás.

4

II. Részletes ajánlati feltételek a)

Általános információk A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kerül lebonyolításra. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat, a specifikációt és a szerződéstervezet szövegét e-mail-en is megküldi az ajánlati dokumentációt megvásárlók részére, azzal, hogy elsődlegesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére az elektronikus dokumentumokat CD lemezen is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Kbt. 45. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú az irányadó. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.

5

Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja. A megajánlott és a teljesítendő építési beruházás teljes mértékben meg kell felelniük a specifikációban foglaltaknak. A részletes specifikációban – egyes esetekben – esetleg meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatukban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges. Hamis adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok értékelésében nem vesz részt. Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. Ajánlattevők az ajánlati dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás keretében lehet felhasználni. 1.

Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az eljárást megindító felhívás tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 37. §-ában meghatározott rendelkezések irányadók. A felhívásban megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – közép-európai idő (CET) szerint értendők.

2.

Pénzforrások, szerződéskötési engedély Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik, azzal, hogy az ajánlati felhívásban rögzített Támogatói Forrás (támogatási intenzitás) csökkentése vagy megvonása esetén a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdései kerülnek alkalmazásra.

3.

Üzleti titok Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzák a Kbt. 80.§ (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

4.

Alkalmazandó jogszabályok

6

A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2011. évi CVIII törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadók. Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni. b)

Az ajánlat elkészítése

1.

A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás Az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását a Kbt. 45.§ (6) bekezdésében foglalt eset kivételével. Az ajánlattevő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján, írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen, telefaxszámon és e-mail címen további tájékoztatást kérhet az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében. Ajánlatkérő a Kbt. 122.§ (5) bekezdésének rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást. A kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevővel ismerteti az ajánlatkérő. E kötelezettségének az ajánlatkérő oly módon tesz eleget, hogy a dokumentáció megvásárlása révén már ismertté vált ajánlattevők címére írásban megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A később vásárolt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni (122.§ (5) bekezdés). Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesít. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, ajánlatkérő a dokumentáció átadásával egyidejűleg írásban tájékoztatja erről a körülményről. Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése értelmében a kiegészítő tájékoztatás megadására irányuló kérelem megküldése tekintetében ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása tekintetében ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

2.

Az ajánlati felhívás és/vagy az ajánlati dokumentáció módosítása, visszavonása Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevőket és szükség esetén – az ajánlattételhez szükséges megfelelő időtartam biztosítása érdekében – az

7

ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt is megküldi. (Kbt. 42. § (1)-(5) bekezdés) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig jogosult visszavonni az ajánlati felhívást. Ajánlatkérő a visszavonásról egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevőket. (Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdés) 3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát. (Kbt. 60. § (7) bekezdés) A módosítást az eredeti ajánlattal megegyező formai követelmények szerint kell elkészíteni és benyújtani. A módosítás megtehető teljes új ajánlat formájában is, de szorítkozhat csak az ajánlat módosuló részeire is, utóbbi esetben a módosuló részeket egyértelműen kell meghatározni (pl. oldalszám vagy fejezetszám hivatkozásokkal). Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja ajánlatát. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás ajánlattételi határidő utáni visszavonásával összefüggő kárát a Ptk. szerint érvényesítheti. 4.

Az ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését – a Kbt. 52. § (2) bekezdésében és a 165. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a helyszín esetleges megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel. A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő visszafizeti az ajánlattevőnek az ajánlati dokumentáció ellenértékét, ha a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást; b) az eljárás a 76. § (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevőkkel vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjaként megjelölt határidőig nem küldi meg a részvételre jelentkezőknek.

5.

Az ajánlat pénzneme Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag HUF-ban (HUF-ban) határozhatja meg.

6.

Az ajánlat nyelve Az ajánlat nyelve kizárólag a magyar.

8

Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített fordítást, továbbá az ajánlattevő által készített fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum tartalmával mindenben megegyezik.” szöveget, valamint cégszerű aláírást. 7.

Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során biztosítja a részajánlattételi lehetőséget. Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be. Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a műszaki előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi.

8.

Az ajánlati árak Ajánlattevőnek a felolvasólapon a nettó ajánlati összárat kell feltüntetni. Az ajánlati árnak valamennyi költséget tartalmaznia kell, ugyanis nincs mód többlet költségek elszámolására.

9.

Szerződéses árak A szerződéses ár a beszerzés tárgyát képező teljes feladatra vonatkozik, a IV. fejezetben foglalt szerződéses feltételekre figyelemmel tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körű elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, anyag- és munkadíjat.

10.

Teljesítési és fizetési határidő Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar Forint. Ajánlatkérő a szállítói finanszírozásra tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésének megfelelően legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Az előleggel való elszámolás úgy történik, hogy annak összege a részszámlákból arányosan kerül levonásra. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. §-ában foglalt egyéb rendelkezések megfelelően irányadóak az előleg igénylése tekintetében. A teljesítés során az alábbiak szerint nyújthatóak be részszámlák és a végszámla: I. rész tekintetében: Egy darab végszámla II. rész tekintetében: 1. rész-számla: 25%-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő forintösszeg; 2. rész-számla: 50%-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő forintösszeg; 3. részszámla: 75%-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő forintösszeg 4. Végszámla: a szerződésben foglalt összes feladat teljeskörű, szerződésszerű ellátása esetében a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 25%-ának megfelelő forintösszeg.

9

A nyertes Ajánlattevő szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak kiegyenlítése igazolt teljesítés alapján a Kbt. 130.§ (3) és (5)-(6) bekezdésében, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban és a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a megkötendő Támogatási Szerződésnek, valamint a benyújtott pályázati dokumentumoknak megfelelően átutalással kerülnek kiegyenlítésre. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint köteles az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást teljesíteni. A kifizetésre a szállítói finanszírozás szabályai az irányadók. További vonatkozó jogszabályok: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 11.

Kizáró okok A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel,

10

vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést

11

követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. A kizáró okok igazolási módja: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése alapján, továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerinti nyilatkozatokat kell benyújtani. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban és az 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában. 12.

Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodva Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 55.§ (5) bekezdés) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az

12

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. (Kbt. 55.§ (6) bekezdés) 13.

Az ajánlatok benyújtási határideje Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény formájában írásban visszaigazolja. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a tértivevényen, illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont. Az ajánlatoknak legkésőbb az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig meg kell érkezniük az alábbi címre: Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5.). Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok benyújtásának határidejét az indok egyidejű megjelölésével, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az ajánlatkérőnek a határidő meghosszabbításáról az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatnia az ajánlattételre felhívott ajánlattevőket.

14.

Teljesítési ütemterv (Pénzügyi és Műszaki ütemterv a II. rész vonatkozásában) Az Ajánlattevőnek teljesítési ütemtervet kell csatolnia az ajánlatához, amelyben heti bontásban és munkanemenként kell meghatározni a kivitelezés menetét.

15.

Késedelmes ajánlatok Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít.

16.

Az ajánlatok felbontása Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott helyen és időpontban kezdi meg. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját a Magyar Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos idő jelzése szerint állapítja meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. (Kbt. 62. § (2) bekezdés)

13

Az ajánlatok felbontása a megjelent ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdődik. Az ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen lévő ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. Az ajánlatok felbontásakor az egyes ajánlatok eredeti példányaiból ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, amelyet öt napon belül megküld az ajánlattevők részére. 17.

Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására, továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának felvilágosítás keretében történő tisztázására a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint lehetőséget biztosít. A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető. Az ajánlatkérő csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő tárgyalásra. A hiánypótlásról és a felvilágosítás kéréséről az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: a) a Kbt. 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. A b) ponttól eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők

14

közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ajánlatkérő a számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. (Kbt. 69.§) Amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő köteles az érintett ajánlati elemre, elemekre vonatkozó adatokat, valamint az indokolást az ajánlattevőtől írásban megkérni. Az ajánlatkérő erről a kéréséről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti. (Kbt. 70. §) Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 18.

Az ajánlat érvénytelensége Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) pontjaira, illetve a (2) bekezdés (a)-(c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha: a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §]; c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [56–57. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok [56–57. §] az eljárás során következett be.

15

A Kbt. 75. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése), illetőleg b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése). Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 19.

Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban megadottak szerint értékeli.

20.

Az értékelés szempontjai Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki, szakmai követelményeket kielégítő ajánlatait a 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint értékeli.

21.

Az eljárás eredménye Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek és bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A Kbt. 76. § (1) bekezdése értelmében eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést; b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot; d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése]; e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt; f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

16

22.

Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. (Kbt. 77.§ (1) bekezdés) Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. (Kbt. 81. §) Ajánlatkérő a Kbt. 30. § (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül megküldi.

23.

A szerződés megkötése Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4) bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. Mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (Kbt. 124. § (9) bekezdés)

24.

Az eljárás nyertesének visszalépése

17

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 25.

Tájékoztatás a Kbt. 54.§ szerinti szervezetekről, hatóságokról A Kbt. 54. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő előírta a fenti követelményekről történő tájékozódást, az alábbiakban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

OMMF (munkabiztonság)

06 80/204-292

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászat)

06 80/204-258

Hívható: Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 Pénteken 8.00-12.00 Hívható: Hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00 Pénteken 8.00-12.00

OMMF felügyelőségek Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Postacím: 1399 Bp., 62. Pf. 639. e-mail: [email protected] OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőség Illetékességi területe: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye Székhely: 8200 Veszprém, Budapest u. 8. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 128. e-mail: [email protected] Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. E-mail: [email protected], [email protected] További szervezetek

18

Telefon

FAX

1/346-9400

1/346-9415

88/566-800

88/566-900

06-88-564-730

06-88-563-500

További szervezetek Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Colombus u. 17-23. 1590 Budapest, Pf. 95. [email protected] Veszprémi Bányakapitányság 8201 Veszprém, Budapest u. 2. [email protected] Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Az OKTV Főfelügyelőség Zöld-Pont Iroda és Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Ügyfélfogadás helye: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Elektronikus postafiók (e-mail): orszagos[kukac]zoldhatosag.hu Ügyfélszolgálati postafiók (e-mail): zoldpont[kukac]oktvf.gov.hu Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Veszprém Megyei Kormányhivatal NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE 8200 Veszprém, József Attila u. 36. [email protected] Egyenlő Bánásmód Hatóság 1024. Budapest Margit krt. 85. Postafiók: Pf. 672. Budapest 1539. e-mail: [email protected]

(1)301-2900

(1)301-2903

(88)576-630

(88)576-646

06-22-530-700

06-22-548919

36 1 224 9102

+36 1 224 9163

30/956-3559 88/428-686

06-1-795-2975

c)

Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények

1.

Az ajánlattétel formája és aláírása

88/425-484

06-1-7950760

Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) az eljárást megindító felhívás V.4.1) példányban kell benyújtani a V.4.12) pontban megadott formai követelményeknek megadott formai követelményeknek megfelelően. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között bármilyen eltérés van, az eredeti példány tartalma az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint: Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése. Az ajánlattételi határidő előtt felbontani TILOS!

19

továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. Amennyiben az ajánlat példányain nincs „eredeti”, vagy „másolat” felirat, akkor az ajánlattevő egy tetszőlegesen kiválasztott példányt tekint eredetinek. Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető. d)

Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni, amennyiben a dokumentációban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattevőre, alvállalkozójára, illetőleg a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat az ajánlati dokumentációban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni! Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

borítólap tartalomjegyzék

az Iratminta szerint tartalmazza az oldalszámokat

felolvasólap

az Iratminta szerint

Formai követelmény

cégszerűen aláírva

1. Általános jellegű dokumentumok meghatalmazás nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés alapján nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)b) pontja alapján nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján 2. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti és 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okokról nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés alapján nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján

az Iratminta szerint az Iratminta szerint az Iratminta szerint az Iratminta szerint az Iratminta szerint

az Iratminta szerint az Iratminta szerint az Iratminta szerint az Iratminta szerint

20

cégszerűen aláírva cégszerűen aláírva cégszerűen aláírva cégszerűen aláírva cégszerűen aláírva

cégszerűen aláírva cégszerűen aláírva cégszerűen aláírva cégszerűen aláírva

Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

3. Alkalmasság igazolása 3./a. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság ajánlattevői/alvállalkozói/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a számlavezető pénzintézetekről és bankszámlákról

az Iratminta szerint valamennyi cégkivonatban szereplő bankszámlát tartalmazza

cégszerűen aláírva

pénzintézeti igazolás

számviteli beszámoló

nyilatkozat árbevételről adott esetben

nyilatkozat árbevételről (II. rész) kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről 3./b Műszaki, szakmai alkalmasság

Az ajánlati felhívás III.2.2) P1 egyszerű pontja szerint. másolatban

egyszerű másolatban, Az ajánlati felhívás III.2.2) P2 nyilatkozat pontja szerint. esetében cégszerűen aláírt adott esetben működésének ideje alatti, a közbeszerzés tárgyából (építési munkából) cégszerűen származó – általános forgalmi aláírva adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozat Az ajánlati felhívás III.2.2) P3 cégszerűen pontja szerint. aláírva az Iratminta szerint

referenciaigazolás / nyilatkozat

az Iratminta szerint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) bekezdésének megfelelően

nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

az Iratminta szerint

21

cégszerűen aláírva

igazolás esetében: egyszerű másolatban nyilatkozat esetében: cégszerűen aláírva cégszerűen aláírva

Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

a szakemberek gyakorlatának igazolása

szakmai önéletrajz

a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségének igazolása

Az ajánlati felhívás III.2.3) M2 pontja szerint.

éves átlagos statisztikai létszám és vezető tisztségviselő létszáma (II. rész tekintetében)

az előző évre (2012) vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és a vezető tisztségviselői létszámról készült kimutatással

környezetirányítási rendszer meglétének igazolása kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai, műszaki feltételekről 4. Egyéb dokumentumok Igazolás az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról aláírási címpéldány(ok) nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról a Kbt. 60. § (5) bekezdés alapján titoktartási nyilatkozat nyilatkozat üzleti titokról nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról nyilatkozat szállítói előleg biztosítékról nyilatkozat a felelősségbiztosításra vonatkozóan konzorciumi szerződés (közös ajánlattétel esetén) elektronikus adathordozó

Az ajánlati felhívás III.2.3) M4 pontja szerint. az Iratminta szerint

Formai követelmény a bemutatott szakember által saját kezűleg aláírva, eredetiben egyszerű másolatban igazolás esetében: egyszerű másolatban nyilatkozat esetében: cégszerűen aláírva egyszerű másolatban cégszerűen aláírva

Az ajánlati felhívás V.3.5 egyszerű pontja szerint. másolatban azon cégjegyzésre jogosult képviselőé, aki az ajánlatot egyszerű másolatban aláírja, vagy annak aláírására meghatalmazást ad cégszerűen az Iratminta szerint aláírva cégszerűen az Iratminta szerint aláírva cégszerűen az Iratminta szerint aláírva cégszerűen az Iratminta szerint aláírva cégszerűen az Iratminta szerint aláírva cégszerűen az Iratminta szerint aláírva az eljárást megindító felhívás egyszerű V.4) 3.) pontja szerinti tartalmi követelménynek másolatban megfelelően az aláírt ajánlat szkennelt 1 példányban változata

22

Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, illetve, hogy Iratminta szerint nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai regisztrációjáról. II. rész tekintetében pénzügyi-műszaki ütemterv csatolása az ajánlatához. heti bontásban Tanúsítvány vagy egyéb bizonyítékok

Formai követelmény

cégszerűen aláírva

cégszerűen aláírva

Az ajánlati felhívás V.4.19 és III.1.4 pontjai szerint.

Dokumentáció ellenértékének Az ajánlati felhívásban előírt megfizetését igazoló irat. összegben kell teljesíteni. a.e.: adott esetben Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

23

II.

Specifikáció

Ajánlatkérő a műszaki leírás részeként az alábbiakat bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére: I. rész tekintetében: 12/1587-15/2011 számú jogerős bontási engedély II. rész tekintetében: A TIMPANON Építésziroda, Németh Csaba tervező által elkészített Kiviteli Terv, 12/713-18/2012 számú jogerős építési engedély, valamint 12/1587-15/2011 számú jogerős bontási engedély Árazatlan költségvetés Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban szereplő esetleges gyártmányra, eredetre, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az a minőségi minimumkövetelményeket jelzi. A műszaki leírásban megjelölt anyagokkal, berendezésekkel megegyező minőségű (egyenértékű) vagy azoknál jobb minőségű anyagok, berendezések fogadhatóak el az ajánlattevők részéről. Az ajánlattevőknek a költségvetés minden tételét hiánytalanul beárazva kell csatolniuk. Az anyagáraknak és díjaknak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget, továbbá minden olyan vámot, adót és egyéb illetéket, amely az ajánlattevőnél felmerül. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az árazott költségvetés benyújtásakor a jelen ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás felépítésén, számozásán, az egyes költségvetési tételek szövegén, tartalmán nem változtathatnak. A rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmának bármilyen módosítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást kell beárazniuk és benyújtaniuk. Amennyiben a felolvasólapon szereplő nettó vállalkozói díj és a tételes árazott költségvetés szerinti nettó vállalkozói díj között eltérés van (nem ugyanaz az összeg szerepel), akkor az ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. A költségvetési tételben szereplő esetleges gyártmányra, eredetre, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás esetében ajánlattevő abban az esetben módosíthat a költségvetési tétel szövegén, ha más, egyenértékű eredetre, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre kíván ajánlatot tenni. A módosítás ebben az esetben is csak a megajánlott más anyag, termék, tevékenység megajánlásához szükséges mértékben módosulhat. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattal benyújtott árazott költségvetés eltér az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás felépítésétől, számozásától, ajánlattevő a költségvetési tételek szövegén – az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően – változtat vagy valamely költségvetési tételt nem áraz be.

24

III.

Szerződéstervezet

Vállalkozási szerződés építési kivitelezési tevékenységre I. rész tekintetében amely létrejött egyrészről a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, E-mail cím: [email protected]), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z) Név: Székhely: Képviselő: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Számlaszáma: Elérhetősége: mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel: Preambulum Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2013. …………….. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú, „Tapolcaitavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése” elnevezésű beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese az I. rész –Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz. alatt ingatlanon meglevő két darab lakás, és egy üzletet magában foglaló épület, valamint gazdasági épület elbontása, - tekintetében a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő eljárást megindító felhívása és ajánlati dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Megrendelő kifejezetten rögzíteni kívánja, hogy a fenti tárgyú eljárásban a II. részajánlati kör meglévő főbejárat átalakítása és új főbejárat, előcsarnok kialakítása - tekintetében megkötött vállalkozási szerződésben foglalt építési munkálatok megkezdésének feltétele a jelen szerződésben foglalt bontási munkálatok sikeres, szerződésszerű teljesítése, amely körülményről jelen szerződést kötő Vállalkozónak tudomása van és erre figyelemmel vállalja jelen szerződésben foglalt bontási munkálatok határidőben és szerződésszerűen történő teljesítését.

25

Fenti előzmények után Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124.§-a alapján az alábbiak szerint állapodnak meg: 1. A szerződés tárgya 1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú Projekt –Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz. alatt ingatlanon meglevő két darab lakás, és egy üzletet magában foglaló épület, valamint gazdasági épület elbontása, - I. részfeladata alábbi építési kivitelezési munkáit, a szerződés elválaszthatatlan részét képező jogerős bontási engedélyben foglaltak, valamint az ajánlati dokumentáció és a nyertes vállalkozói ajánlat szerint: Tapolca Kossuth L. u. 10. szám alatti 2849 helyrajzi számú ingatlanon meglevő két darab lakást, és egy üzletet magában foglaló épület 152,58 m2 alapterülettel. gazdasági épület elbontása: 37,23 m2 alapterülettel. 1.2. A kivitelezés/teljesítés helyszíne: Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz. 1.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a munkaterületnek az új épület(ek) építésére alkalmas biztosítását, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk helyreállítását. 1.4. Vállalkozó az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkákat tartozik elvégezni, amelyek a hibátlan teljesítéshez szükségesek függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e minden tételt, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 403. § (4) bekezdésében foglaltakra. (Többletmunka) Vállalkozó a kivitelezési munkák folyamán a jogszabályokban előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet. Vállalkozó feladata a bontási munkaterületnek az új épület(ek) építésére alkalmas módon történő biztosítása. 1.5. Vállalkozó az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban szereplő valamennyi feltételt magára nézve kötelezőnek ismer el. Vállalkozó kijelenti, hogy az elvégzendő munkát előzetesen felmérte, az eljárást megindító felhívást és az ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, az elvégzendő munkával kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel. Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a munka elvégzéséhez, a vállalkozói díj megállapításához, illetőleg a jelen szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul veszi, hogy ennek hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben követelést nem támaszthat. 1.6. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a bontási munkaterületet az új épület(ek) építésére alkalmas módon adja át Megrendelőnek. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendelet alapján kötelezően alkalmazandó magyar nemzeti szabványok, valamint a vonatkozó ágazati szabványok és műszaki előírások a mérvadóak.

26

Vállalkozó viseli az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot. 2. Vállalkozási díj, pénzügyi feltételek 2.1. Az 1. pontban megjelölt munka vállalkozási díja: Nettó díj összesen: ÁFA 27% (Ft): Bruttó díj (Ft):

………………….,- Ft …………………..,- Ft. ………………….., - Ft

azaz nettó …………………………………………………….. forint / bruttó ……………………………………………………forint, amely vállalkozási díj a 4.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a vállalt kivitelezés teljesítésével összefüggő valamennyi költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától (ideértve az esetlegesen hiányzó, de a bontási munkaterületnek az új épület(ek) építésére alkalmas módon történő átadását, a bontási munkával érintett, valamint azzal szomszédos területen (beleértve a közművezetést és berendezést) az esetlegesen keletkezett károk helyreállítási és rekultivációs kötlségeit, a környezet-megóvási, őrzési, vagyon-, és balesetvédelmi, stb. költségeket, a segédszerkezetek, a segédanyagok, felovunlás, stb. költségét, valamint az esetlegesen a szerződéskötéskor előre nem látható, műszaki szükségességből eredő többletmunkákat is, valamint költségét is. A vállalkozási díj a felhasználásra kerülő anyagokat is tartalmazza. A felhasználásra kerülő anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincs kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott műszaki dokumentáció, ajánlati dokumentáció és a költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 2.1 pontban meghatározott vállalkozási díját. 2.4. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka). 2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.142.§a alapján a vállalkozási díjat terhelő ÁFA összegét a Megrendelő fizeti – fordított adózás. 2.6. Szállítói előleg 2.6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)–(1e) bekezdése alapján a Vállalkozó jogosult jelen szerződés – támogatási szerződés terhére - elszámolható összege ..…….%-ának1 megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint támogató, és a képviseletében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,, mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai a Vállalkozóra nézve kötelező erővel bírnak. 2.6.2. Megrendelő a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdésében foglaltak értelmében a folyósításra 1

A Vállalkozó ajánlatában meghatározott mérték szerint (max. 30%).

27

kerülő - a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése szerinti - szállítói előleg visszafizetése vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a folyósításra kerülő szállítói előleg - a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-ával - csökkentett összege. A kikötött biztosítékot Vállalkozónak a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a szállítói előlegigénylés benyújtásának, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. 2.6.3. Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 2.6.4. Vállalkozó a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag a NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni. 2.6.5. A szállítói előleget a Vállalkozó – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Megrendelő, mint kedvezményezett/ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A KSZ a Megrendelő, illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről. 2.6.6. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni, és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja a Vállalkozó részére. 2.6.7. Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására. 2.6.8. Szállítói előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő részszámlában és a végszámlában, egyenlő részletekben történik, így a részszámla és a végszámla benyújtása kizárólag a folyósított szállítói előleg mértékével arányosan csökkentett összegben lehetséges.2 2.7. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 2 A vállalkozási szerződés 2.6. (2.6.1. – 2.6.8.) pontja kizárólag a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése szerinti szállítói előleg igénylése esetén releváns, ellenkező esetben a vonatkozó szövegrész törlendő!

28

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Rákóczi út. 1.), mint közreműködő szervezettel (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított. 2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítésigazolás, számlázás és kifizetés tekintetében a Megrendelő által a projekt vonatkozásában megkötött Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek mellékletben foglaltak az irányadóak. 2.9. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott dokumentáció, eljárást megindító felhívás, ajánlati dokumentáció és a költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 2.1 pontban meghatározott vállalkozási díját. 2.10. Vállalkozónak a számlát a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megrendelő nevére és címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban, a nettó összeg feltüntetésével. A számlán fel kell tüntetni a projekt pontos megnevezését és számát: KDOP2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a BakonyBalaton Geopark Nyugati Kapuja”. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó által benyújtott számlát a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Közreműködő Szervezethez felterjeszti. Megrendelő az ÁFA tekintetében köteles a fordított adózásnak megfelelően, a 2007.évi CXXVII.tv. rendelkezései szerint eljárni. 2.11. A jelen szerződés összegének finanszírozása KDOP támogatásból valósul meg. A vállalkozási díj KDOP támogatás által fedezett összege 100 % mértékben a Közreműködő Szervezet útján kerül kiegyenlítésre (szállítói kifizetés) a Kbt.130.§.(3) bekezdésében előírtakra figyelemmel, a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül a Közreműködő Szervezet a Vállalkozó számlájára történő utalással. Amennyiben a Vállalkozó az ajánlata szerint a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy Szerződő Felek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint kötelesek eljárni, illetőleg Megrendelő a vállalkozói díjat teljesíteni. 2.13. Megrendelő nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem esetén a vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a Vállalkozó részére 2.14. Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglalt rendelkezések betartására. Egyúttal tájékoztatja Vállalkozót, hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a nettó módon számított 200.000.-Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesíthető, ha számlájához bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Megrendelő előírja továbbá, hogy Vállalkozó az Art. 36/A §-ában foglaltakat az alvállalkozókkal, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött (kötendő) szerződéseiben köteles megfelelően alkalmazni.

29

Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza. 2.15. A számlázás a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárak alkalmazásával történik, átalányár alapján. A szakasz és végszámlát Vállalkozó a szerződés-kötéskori árszinten nyújthatja be. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. 2.16. Az előlegszámla benyújtásának feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása, melynek mértéke a folyósításra kerülő szállítói előleg - a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-ával - csökkentett összege, a részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás, a végszámla benyújtásának feltétele továbbá a hiány-, és hibamentes átadás-átvételt igazoló bizonylat. 2.18. A számla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen megállapodás szerinti munkák hiánytalan átvételét – a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezését követően – a Megrendelő írásban igazolja. 2.19. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására. 2.20. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1.pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1. pontban meghatározott, és vállalt munkák együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő szerződéses érdekeinek kielégítésére. 2.21. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Vállalkozó – kivéve a 16.2. pontban meghatározott esetet – a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már kifizetett számla összegét a Megrendelő írásos felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles a Megrendelő számlaszámára visszautalni. 3. Pénzügyi szakaszolás 3.1. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjat – az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túl – szerződésszerű teljesítés esetén, egy darab számla benyújtásával érvényesítheti az alábbiak szerint: Szakaszteljesít és összege (nettó)

Műszaki tartalom 3.1.1.

1. pont alatti munkák elvégzése

………..- Ft

30

Szakaszteljesítés határideje a munkaterület átadásának időpontjától számított 14. nap..

4. A szerződés teljesítése, teljesítési határidők 4.1. A munkaterületek átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül. A munka kezdési határideje: megegyezik a munkaterület átadásának időpontjával. A munka befejezési határideje legkésőbb: a munkaterület átadásának időpontjától számított 14. nap. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott minden határidőt fix határidőnek tekintik, és a fix határidő jogi tartalmával tisztában vannak. 4.2. Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke abból eredően, hogy a szerződés tárgyát képező építési beruházás finanszírozása támogatás felhasználásával valósul meg, ennek okán tehát Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyeztetheti. 4.3. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni. Megrendelő a határidő előtt befejezett, a szerződésnek megfelelő teljesítést jegyzőkönyvileg leigazolja, és a szerződéses árat a Vállalkozónak a leigazolástól számított fizetési határidőknek megfelelően megfizeti. A Vállalkozónak fel nem róható okból bekövetkezett határidő csúszás a Vállalkozó egyidejű késedelembe esését kizárja. 4.4. Jelen szerződést a Vállalkozónak, mint a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. 4.5. A Vállalkozó teljesítésében - a 4.8. pontban meghatározott kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó, mint ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan –, akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§-a, valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő előírta, a Kbt.57.§-(1) bekezdés a) – d) és f) pontjai - szerinti kizáró okok hatálya alatt. 4.6. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki, vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó, mint ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a jelen szerződés megkötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 4.7. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele a jelen szerződés tárgya szerinti építési munka sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

31

4.8. A jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Megbízott vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 5.1. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a jelen szerződés 4.1. pontjában írt időpontban bontási napló megnyitásával a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő köteles a bontási naplót hetente ellenőrizni. 5.2. Megrendelő jogosult és köteles Vállalkozó tevékenységét időközönként ellenőrizni. Megrendelő jogosult megbízni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Megrendelőn kívül a támogatást nyújtó szervezet ellenőrei is jogosultak a szerződés teljesítésének ellenőrzésébe bekapcsolódni. 5.3. Megrendelő biztosítja a folyamatos munkavégzéshez szükséges műszaki dokumentációkat, valamint a beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamatában a jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartásának elősegítése és ellenőrzése céljából műszaki ellenőrt bíz meg. A műszaki ellenőr: Név: Nyilvántartási szám Névjegyzéki jel: Cím: Telefon: Telefax: E-mail:

Véghelyi Gábor VE-74766668 ME-É-I.-19-5172 8248 Nemesvámos Pap I. utca 33 +36/30-95-99-021 +36/88-265-264 [email protected]

A műszaki ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), a 191/2009.(IX.15.) Korm.sz.rendelet – rendelkezéseinek betartásával, valamint a vonatkozó engedélyekben, és a kivitelezési tervekben foglaltak figyelembe vételével végzi. 5.4. Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadásátvétele) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás lezárása) terjedő időszakban – szükséges időközönként tervezői művezetést biztosít. 5.5. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, azt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti. 5.6. Megrendelő köteles az elvégzett munkákat a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 5.7. Megrendelő csak a bontási engedélynek megfelelő, minden vonatkozó szabálynak és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben való teljesítést fogad el.

32

5.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a meglévő hálózatról térítés ellenében biztosítja a munkák elvégzéséhez szükséges elektromos áramot és vizet azzal, hogy amennyiben szükséges, a kiépítés a Vállalkozó feladata és költsége. A kivitelezés időtartama alatt felmerülő közüzemi díjakat Megrendelő a mérő(k) állása alapján továbbszámlázza Vállalkozó részére. 6. A Vállalkozói jogai és kötelezettségei 6.1. Vállalkozó köteles gondoskodni – a munkaterület átvételétől a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig – a munkaterület, a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről, a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségügyi előírások végrehajtásáról, betartásáról és betartatásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az építési helyszínen jogszerűen tartózkodó egyéb személyekkel szemben is fennáll. Vállalkozó köteles gondoskodni saját dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételeiről is. 6.2. Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 128. §-ában foglaltak betartásával. Az alvállalkozók névsorát Vállalkozó köteles Megrendelő és Műszaki ellenőr felé folyamatosan megadni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy társvállalkozó is dolgozhat a munkaterületen, emiatt többletköltséget utólag nem érvényesíthet, a társvállalkozóval köteles együttműködni. 6.4. Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. 6.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszűntethető legyen. 6.6. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 6.7. Ha a Vállalkozó a költségvetésben megjelölt anyagokat, eszközöket, berendezéseket (a továbbiakban: anyagokat) a szükséges időben beszerezni nem tudja, úgy előzetes Megrendelői jóváhagyás után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíteni, de a többletköltségek a Megrendelőre nem háríthatóak át. 6.8. Amennyiben a tételes költségvetéstől való eltérés szükségessé válik, úgy arra vonatkozóan a Vállalkozó javaslatot ad a Megrendelő felé, melynek megrendelői elfogadása után lehet a munkát elvégezni. Ilyen irányú igényét a Vállalkozó a felmerüléskor a bontási naplóban köteles rögzíteni, illetőleg cégszerűen, írásban bejelenteni. 6.9. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban a bontási naplóban és külön levélben is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levélben foglaltak – kivéve ha az akadály külső elháríthatatlan ok – a szerződés

33

szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 6.10. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre e Vállalkozó köteles őt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől nem állhat el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet-, és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 6.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a munkaterület részeit a rendelkezésre álló módszerek és technológiák alkalmazásával az építőipari szakvállalatoktól elvárható gondossággal felmérte, nem merülhetnek fel olyan körülmények, amelyek lassítanák a munkavégzését, vagy Megrendelő számára bármiféle többletköltséget eredményeznének. Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra a vállalkozói díjon felül, amennyiben Vállalkozó hibás vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés során. 6.12. A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. 6.13. Vállalkozó a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles a munkaterületen folyamatosan, állandó jelenléttel, felelős műszaki vezetőt biztosítani. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének a bontási munkálatok bejelentéshez. 6.14. Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy a bontással érintett munkaterület környezetét megóvja, és ebben semmiféle kárt ne okozzon. Abban az esetben, ha a munkaterület átadása után a – munkába nem vett – a bontással érintett munkaterület környezetében a Vállalkozónak felróható okból bármiféle kár keletkezik, ennek helyreállítási kötelezettsége a Vállalkozót terheli, és költségeit Vállalkozó viseli. Ezeket a munkákat legkésőbb az átadás-átvétel napjáig el kell végezni. Amennyiben ez nem történik meg, Megrendelő jogosult más kivitelezővel elkészíttetni, és a bekerülési összeget Vállalkozó felé kiszámlázni. 6.15. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadásátvételi eljárása során. 6.16. A környezet szennyezéséért, az emberi élet és egészség veszélyeztetéséért a Vállalkozó teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 6.17. Vállalkozó – legkésőbb a kivitelezés megkezdésekor az építési munkaterületen – a Megrendelővel előzetesen egyeztetett helyen és módon – köteles a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerinti tartalmú táblát elhelyezni. 6.18. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékról köteles nyilvántartást vezetni, továbbá köteles a keletkező hulladéknak az engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő

34

folyamatos elszállításáról gondoskodni. 6.19. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a kivitelezés során csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik személy semmiféle jogot nem érvényesíthet. 6.20. A jogerős bontási engedélyben meghatározott feltételektől történő eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok – amennyiben az eltérés a Vállalkozónak felróható magatartására vezethető vissza – a Vállalkozót terhelik. 6.23. Vállalkozó a kivitelezés során a káros környezet hatások csökkentése érdekében köteles az alábbi környezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesíteni: a) környezetkárosító anyagokat tartalmazó építőanyagok felhasználásának mellőzése, b) a bontási munkálatokkal szükségszerűen nem járó hulladék keletkezésének minimumra szorítása - megfelelő hulladékgazdálkodása biztosítása újrahasznosítás és/vagy újra felhasználás - kötelező a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartása a kivitelezés során, - a területen keletkező építési törmeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot Vállalkozó köteles szakszerűen deponálni, azok megfelelő elszállításáról és hasznosításáról gondoskodni a hatályos rendeletek szerinti előírások maradéktalan betartásával, - A hulladékok képződését az alábbi módszerekkel köteles Vállalkozó csökkenteni: - korszerű, előzetesen karbantartott munkagépeket alkalmazása; - az előírt tervek és technológiáknak megfelelő munkavégzés; - előregyártott szerkezeti elemek felhasználása; - lehetőség szerint környezetbarát alapanyagok alkalmazása; - a beszállítások ütemezett és csúcsidőn kívüli koordinálása, balesetek elkerülése, c) zajvédelmi előírások betartása: - a zajterhelés minimalizálása érdekében Vállalkozó a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a kivitelezési tevékenység ideje alatt köteles betartani, - a Vállalkozó felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól egyes kivitelezési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, illetve a kivitelezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó kivitelezési tevékenységre. d) levegőterhelés minimalizálása: - Vállalkozó köteles a levegőterhelés minimalizálása érdekében, ezen belül a kiporzás csökkentése érdekében a munkálatokat úgy kell szervezni, hogy a kiporzásra alkalmas földterület minimális legyen, az egyes ütemek során a munkavégzés korlátozott területet érintsen. Az ülepedő por mennyisége nem lehet több a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségügyi határértéknél, - a szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a lehető legkisebb mértékben terhelje a lakóterületek környezeti levegőjét. e) Járművek és berendezések mosása a kivitelezés helyszínén és annak tágabb környezetében is tilos. f) talajterhelés minimalizálása:

35

- Vállalkozó köteles a talajterhelés minimalizálása érdekében a gépjárművek, a munkagépek üzemanyaggal és kenő- illetve hidraulika olajjal való feltöltése során csepegést felfogó kármentő tálcát kell elhelyezni. Messzemenően gondoskodni kell arról, hogy bármilyen összetételű egyéb veszélyes anyag ne kerülhessen a talajba, talajvízbe vagy élővízbe, g) Az élő és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizálására kiemelt figyelmet köteles fordítani a Vállalkozó. A kivitelezést megelőzően, illetőleg a kivitelezés során is a helyszínen a Megrendelő illetékes munkatársa tájékoztatja a Vállalkozót az adott helyen betartandó természetvédelmi szempontokra, ezek betartása Vállalkozó számára kötelező érvényű. 6.24. Vállalkozónak a szerződést az MSZ EN ISO 14001 (ISO 14001) jelű szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú irányítási rendszernek megfelelően kell teljesíteni. 7. Szerződő Felek együttműködése, kapcsolattartás 7.1. A bontási munkák során Szerződő Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha a szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdíját, határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel. 7.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll. 7.3. Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közölni Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 7.4. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője: név: Dr. Kopek Annamária, osztályvezető értesítési cím BfNPI 7229 Csopak, Kossuth u.16. telefon / fax 06/77/555-260, fax.: 06/77/555-261 Mobil: +36/30 491 00 85 e-mail [email protected] A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője: név: Petróczi Imre, szakmai igazgató helyettes értesítési cím BfNPI 7229 Csopak, Kossuth u.16. telefon / fax 06/77/555-260, fax.: 06/77/555-261 e-mail [email protected] 7.5. A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

36

név: értesítési cím telefon / fax e-mail 7.6. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelölt személyek, a műszaki ellenőr, vagy a felelős műszaki vezető személye megváltozik, és a változást kötelesek a bontási naplóban rögzíteni. 8. A munka ellenőrzése, átadás-átvételi eljárás, birtokbaadás 8.1. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét a felhasznált anyagokat és alkalmazott eljárásokat és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. 8.2. Vállalkozó köteles az építkezés kezdetétől annak teljes befejezéséig a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések maximális betartásával a bontási naplót vezetni. A bontási naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni. A bontási naplót állandóan a munkaterületen kell tartani és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek, valamint az illetékes, ellenőrzésre jogosult hatóságok számára hozzáférhető legyen. Szerződő Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a bontási naplóban kötelesek egymással közölni. A Vállalkozó bontási naplóban tett bejegyzése csak a Megrendelő igazolásával érvényes. Megrendelő a bontási naplót bármikor megtekintheti. A bontási napló Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból bekövetkező elveszéséből vagy megsemmisüléséből eredő minden bizonytalanság Vállalkozót terheli. A bontási naplót a kivitelezés befejezésekor le kell zárni, és a Megrendelő példányát legkésőbb a végszámla benyújtásával át kell adni Megrendelő részére külön átvételi elismervény ellenében. Vállalkozónak a bontási naplóban fel kell tüntetnie a munkavégzésre alkalmatlan időszakokat, az ilyen időszak kezdetekor és megszűntekor, az időpont pontos megjelölése mellett. 8.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 3 nappal korábban készrejelentő levéllel írásban értesíteni, és a műszaki átadás-átvétel időpontját megjelölni. A Megrendelő a készrejelentő levél kézbevételétől számított 3 napon belül köteles az illetékes hatóságokat és szerveket erre a határidőre meghívni. Megrendelő a megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során köteles a munkát megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Felek rögzítik, hogy a műszaki átadásátvétel során a Kbt. 130. § (2) bekezdésének megfelelően járnak el, azzal, hogy a műszaki átadás átvételi eljárás időtartama annak megkezdésétől számított 15 napot nem haladhatja meg. 8.4. Ha a Megrendelő az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átveszi (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át. 8.5. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a munkaterületnek az új épület(ek) építésére alkalmas állapotban történő átadását.

37

8.6. A végszámla kiállítására csak az eredményes átadás-átvétel után kerülhet sor. 8.7. Vállalkozó magyar nyelven, az átadás-átvételi eljárás kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig köteles Megrendelőnek teljes körűen átadni valamennyi műbizonylatot és átadási dokumentációt. 10. Késedelmes teljesítés, biztosítékok 10.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződés a 3.1. pontban rögzített határidőt késedelmesen teljesíti, abban az esetben – figyelemmel a jogi oszthatatlanságra – a teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-a/naptári nap összegű, legfeljebb 10 naptári napnak megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári nap egész napnak minősül. 10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ellehetetlenül, vagy a Vállalkozó jelen szerződés 10.1. pontjában rögzített 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jelen szerződéstől elállni. Megrendelő jogosult – szerződésszerű elállásával egyidejűleg a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér összegén felül – amennyiben a Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelembe esett – a késedelmi kötbér teljes összegét is követelni. 10.1.3. Vállalkozó – késedelmi, meghiúsulási - kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett végszámlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fenn állnak. Megrendelő – kötbér követelésével kapcsolatos igény érvényesítésével egyidejűleg írásban tájékoztatást kér a Vállalkozótól, hogy a Megrendelő beszámíthatja-e a kötbér követelését a Vállalkozó végszámlájába. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó – a Megrendelői felszólítás kézhezvételét követő – 10 napon belül nem nyilatkozik, akkor a Vállalkozóval szemben a Megrendelő beszámítással élhet és jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással érvényesíteni. 10.2. Előleg-visszafizetési biztosíték 10.2.1. Az előleg visszafizetésének biztosítására Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot, melynek mértéke a folyósításra kerülő szállítói előleg - a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-ával - csökkentett összege, az NFÜ rendelkezésére bocsátani. 10.2.2. A biztosíték érvényességének időpontja – figyelemmel a 2.20. és 2.21. pontban meghatározott oszthatatlanságra – a szerződés aláírásának napjától a sikeres átadás-átvétel napját követő napig. 10.2.3. Az előleg-visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a) a Megrendelő Magyar Államkincstár Zrt.-nél vezetett bankszámlájára (1004800501711954-30005008) történő befizetéssel, vagy b) bankgarancia biztosításával, vagy

38

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, d) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.

11. Elállás a szerződéstől, kártérítés 11.1. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel (jelen szerződés 10.1.2 pontja) tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint – kötbérkövetelését meghaladó kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is. 11.2. Amennyiben Vállalkozó a 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót megillető ellenértékből kárát és többletköltségét levonni a jelen szerződés 10.1.3 pontjában foglalt szabályoknak megfelelően, azzal, hogy a Vállalkozónak kézbesített tájékoztatáskérésben - a kötbérköveteléshez kapcsolódó beszámítási igényen túl - a kártérítési követeléshez kapcsolódó beszámítási igényt is meg kell jelölni. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő bejelentése után 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvételét követően. Ellenkező esetben – ha a Megrendelő nem kíván élni zálogjogával – a Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani. 11.3. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás (vagy hiányos) lesz, a Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 11.4. Ha jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Szerződő Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Megrendelő részéről a kárigény tekintetében figyelembe kell venni különösen az utólagos befejezés többletköltségét, a beruházás eredetileg tervezetthez képest későbbi megvalósulásából eredő hátrányokat és a szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződésből eredő jogkövetkezményeket is. 11.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg lehívása meghiúsul, illetőleg a Megrendelő részéről az érintett KDOP pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Vállalkozó szerződésszegéséből, vagy a Vállalkozónak felróható egyéb okból következik be.

39

Az ilyen károk, vagy többletköltségek fedezeteként a Megrendelőt visszatartási jog illeti meg a Vállalkozó vele szemben esedékessé vált követeléseire, és zálogjog illeti meg a teljesítési helyen található vagyontárgyaira. 12. Biztosítás 12.1. Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik megfelelő biztosítást kötni, és azt fenntartani az alábbiak szerint: a) teljes körű építési biztosítást a szerződés tárgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, a bontás kezdő időpontjától a műszaki átadás lezárásáig; b) felelősség biztosítást az építési területen jogszerűen tartózkodó személyzetre baleset, sérülés bekövetkezés esetére a bontási munkálatok kezdetétől a műszaki átadás lezárásáig. A fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyújtja. 12.2. Amennyiben Vállalkozó a 12.1. pontban meghatározott kötelezettségével késedelembe esik, azt elmulasztja, vagy nem tart érvényben bármely előírt biztosítást, úgy Megrendelő azok biztosítási díját és felmerülő költségeit, illetőleg káresemény esetén a kár teljes összegét a Vállalkozó esedékes pénzügyi követeléséből levonhatja a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén.

13. A szerződés megszűnése, felmondás 13.1. Szerződő Felek jelen szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg, kivéve a 16.2. pontban meghatározott, törvényen alapuló felmondást. 13.2. Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik fél súlyos szerződésszege esetén azonnali hatállyal felmondani. 13.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül, illetőleg súlyos szerződésszegést követ el a Vállalkozó különösen, de nem kizárólagosan, ha: a) ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési, vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás indul b) a szerződés teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak teljesítésével érdekkörében felmerült okból – 10 napos késedelembe esik c) érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény d) a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza e) valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 13.4. Súlyos szerződésszegést követ el a Megrendelő különösen, ha: a) a munkaterületet a jelen szerződés 4.1. pontjában megállapított határidő elteltével a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére sem adja át.

40

13.5. Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A szerződés megszűntetésének napja az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés kézhezvételének a napja. 13.6. A felmondást kézhezvételét követően a Vállalkozó kötelessége: a) azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben b) nem ad ki további vásárlási megrendeléseket vagy szerződéseket a munka végrehajtásával kapcsolatban c) együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban, és a félbehagyott munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat d) Megrendelő egyéb ésszerű kéréseinek a kielégítése a félbeszakított munkával kapcsolatban. 14. Különleges feltételek 14.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli. 14.2. Szerződő Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a Felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó Fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles. 14.3. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó rendelkezik a dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset-, és rokkantságbiztosítás, amely a dolgozó jogszerű követeléseit is – fedezi. 15. Hatályba léptető, valamint Egyéb rendelkezések 15.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Megrendelő rendelkezik a jelen szerződés 2.7. pont szerinti érvényes és hatályos Támogatási szerződéssel. Amennyiben a jelen szerződés aláírásának napján a Megrendelő már rendelkezik érvényes és hatályos Támogatási szerződéssel, abban az esetben a jelen szerződés hatályba lépésének a napja a jelen szerződés aláírásának a napja. Amennyiben a jelen szerződés aláírásának a napján a Megrendelő még nem rendelkezik érvényes és hatályos a 2.7. pont szerinti Támogatási szerződéssel, abban az esetben a jelen szerződés hatályba lépésének a napja Támogatási szerződés hatályba lépésének a napja. 15.2. Megrendelő a Kbt.125.§.(4)bekezdés a)pontjában foglaltak alapján kiköti, hogy Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket nem fizethet, illetve számolhat el melyek a Kbt. 56.§.(1)bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik, hogy a fenti kikötést tudomásul veszi, és maradéktalan betartja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt.125.§.(5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé

41

teszi, hogy a szerződéssel érintett feladatok ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt.56.§.(1)bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§.(1)bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ez esetben a Vállalkozó a jelen szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 15.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik, miszerint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi. Nyilatkozik továbbá, hogy a 15.2. pontban meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül értesíti. Az értesítés elmaradásából eredő mindennemű kár a Vállalkozót terheli. 15.4. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 15.5. Jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben Szerződő Felek vállalják, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatnak. A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaznak (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával). 15.6. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához a Közreműködő Szervezet által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje. 15.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen, közbeszerzés alapján megkötött szerződést Megrendelő a Kbt.31.§.(1)bekezdés e) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi lista alapján honlapján köteles közzétenni. 15.8. Jelen szerződést kizárólag Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 132.§-ában foglaltak figyelembevételével. A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

42

15.9. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 15.10. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg. 15.11. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 15.12. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is. 17. A vállalkozási szerződés mellékletei Szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg: 1. 12/1587-15/2011 számú jogerős bontási engedély 3. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Eljárást megindító felhívás”-a; 4. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlati Dokumentáció” és kiegészítései; 5. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során készített „Ajánlat”-a; 6. Vállalkozó teljes körű, a tárgy vonatkozó építési felelősségbiztosítása, 7. Támogatási Szerződés és mellékletei 8. külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén a 16.4. pont szerinti meghatalmazás 9. Felhatalmazó levél. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.

18. Nyilatkozatok

43

Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; b) a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 19. Alkalmazandó jogszabályok A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.törvény (Art.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.)Korm.sz.rendelet, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.(XII.23.)Korm.sz.rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók. 20. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen …….. (…………….) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Csopak, 201………………………………., „………….”

Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Megrendelő

…………………………………….. ……………………………. Vállalkozó

Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes pénzügyi ellenjegyző

44

Vállalkozási szerződés építési kivitelezési tevékenységre II. rész tekintetében amely létrejött egyrészről a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, E-mail cím: [email protected]), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z) Név: Székhely: Képviselő: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Számlaszáma: Elérhetősége: mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel: Preambulum Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2013. …………….. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú, „Tapolcaitavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében a ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcaitavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése” elnevezésű beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a II. rész – a meglévő Fogadóépület egyes részeinek bontása, a meglévő főbejárat átalakítása és új főbejárat, előcsarnok és kiállítótér kialakítása - tekintetében a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő eljárást megindító felhívása és ajánlati dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Fenti előzmények után Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124.§-a alapján az alábbiak szerint állapodnak meg: 1. A szerződés tárgya 1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú Projekt meglévő Fogadóépület egyes részeinek bontása, a főbejárat átalakítása és új főbejárat, előcsarnok és kiállítótér kialakítása II. részfeladata alábbi építési kivitelezési munkáit, a szerződés elválaszthatatlan részét képező kiviteli tervi dokumentációkban és jogerős hatósági engedélyekben foglaltak, valamint az ajánlati dokumentáció és a nyertes vállalkozói ajánlat szerint:

45

A meglévő Fogadóépület egyes részeinek bontása, aeglévő főbejárat átalakítása és új főbejárat. előcsarnok kialakítása az alábbi paraméterekkel: Meglévő fogadóépület hátsó részeinek bontása iroda, elektromos helyiség, pénztár, 2 db előtér,és Wc) 35,16 m2 alapterülettel Tapolca Kossuth L. u. 10. és Kisfaludy u. 3. számok alatti 2849 helyrajzi számú ingatlanon meglevő Tavasbarlang épületének átalakítása, fogadó- és kiállítótérrel történő bővítése, valamint az épületen belül 1 db. 630 kg teherbírású személyfelvonó építése. Meglevő épület átalakítása (Kisfaludy u. 3.): Beépített alapterület 119,4 m2, hasznos alapterület 95,71. Új épület építése (Kossuth u. 10.): Beépített alapterület 347,7 m2, hasznos alapterület 674,39 m2 Kialakítás: részben alápincézett +földszint + emelet.

1.2. A kivitelezés/teljesítés helyszíne: Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz., valamint Tapolca Kisfaludy u. 3. sz. 2849 hrsz. 1.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaüzemelést, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását. 1.4. Vállalkozó az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkákat tartozik elvégezni, amelyek a rendeltetésszerű használathoz, és a hibátlan teljesítéshez szükségesek függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e minden tételt, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 403. § (4) bekezdésében foglaltakra. (Többletmunka) Vállalkozó a kivitelezési munkák folyamán a jogszabályokban előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet. Vállalkozó feladata a létesítmény rendeltetésszerű biztonságos használatra alkalmas állapot szerinti megvalósítása. 1.5. Vállalkozó az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban szereplő valamennyi feltételt magára nézve kötelezőnek ismer el. Vállalkozó kijelenti, hogy az elvégzendő munkát előzetesen felmérte, az eljárást megindító felhívást és az ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, az elvégzendő munkával kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel. Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a munka elvégzéséhez, a vállalkozói díj megállapításához, illetőleg a jelen szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul veszi, hogy ennek hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben követelést nem támaszthat. 1.6. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az ajánlati

46

dokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményt I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendelet alapján kötelezően alkalmazandó magyar nemzeti szabványok, valamint a vonatkozó ágazati szabványok és műszaki előírások a mérvadóak. Vállalkozó viseli az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot. 2. Vállalkozási díj, pénzügyi feltételek 2.1. Az 1. pontban megjelölt munka vállalkozási díja: Nettó díj összesen: ÁFA 27% (Ft): Bruttó díj (Ft):

………………….,- Ft …………………..,- Ft. ………………….., - Ft

azaz nettó …………………………………………………….. forint / bruttó ……………………………………………………forint, amely vállalkozási díj a 4.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a vállalt kivitelezés teljesítésével összefüggő valamennyi költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától (ideértve az esetlegesen hiányzó, de biztonságos rendeltetésszerű használathoz szükséges munkák, valamint az esetlegesen a szerződéskötéskor előre nem látható, műszaki szükségességből eredő többletmunkákat is, valamint az engedélyeztetés költségét is. A vállalkozási díj a felhasználásra kerülő anyagokat is tartalmazza. A felhasználásra kerülő anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincs kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott műszaki dokumentáció, ajánlati dokumentáció és a költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 2.1 pontban meghatározott vállalkozási díját. 2.4. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka). 2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.142.§a alapján a vállalkozási díjat terhelő ÁFA összegét a Megrendelő fizeti – fordított adózás. 2.6. Szállítói előleg 2.6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)–(1e) bekezdése alapján a Vállalkozó jogosult jelen szerződés – támogatási szerződés terhére - elszámolható összege ..…….%-ának3 megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint támogató, és a képviseletében ……………………………………., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai a Vállalkozóra nézve kötelező erővel bírnak. 3

A Vállalkozó ajánlatában meghatározott mérték szerint (max. 30%).

47

2.6.2. Megrendelő a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdésében foglaltak értelmében a folyósításra kerülő - a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése szerinti - szállítói előleg visszafizetése vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a folyósításra kerülő szállítói előleg - a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-ával - csökkentett összege. A kikötött biztosítékot Vállalkozónak a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a szállítói előlegigénylés benyújtásának, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. 2.6.3. Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 2.6.4. Vállalkozó a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag a NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni. 2.6.5. A szállítói előleget a Vállalkozó – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Megrendelő, mint kedvezményezett/ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A KSZ a Megrendelő, illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről. 2.6.6. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni, és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja a Vállalkozó részére. 2.6.7. Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására. 2.6.8. Szállítói előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő részszámlában és a végszámlában, egyenlő részletekben történik, így a részszámla és a végszámla benyújtása kizárólag a folyósított szállítói előleg mértékével arányosan csökkentett összegben lehetséges.4

4 A vállalkozási szerződés 2.6. (2.6.1. – 2.6.8.) pontja kizárólag a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése szerinti szállítói előleg igénylése esetén releváns, ellenkező esetben a vonatkozó szövegrész törlendő!

48

2.7. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Rákóczi út. 1.), mint közreműködő szervezettel (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított. 2.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítésigazolás, számlázás és kifizetés tekintetében a Megrendelő által a projekt vonatkozásában megkötött Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek mellékletben foglaltak az irányadóak. 2.10. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott dokumentáció, eljárást megindító felhívás, ajánlati dokumentáció és a költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 2.1 pontban meghatározott vállalkozási díját. 2.11. Vállalkozónak a számlát a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megrendelő nevére és címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban, a nettó összeg feltüntetésével. A számlán fel kell tüntetni a projekt pontos megnevezését és számát: KDOP2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a BakonyBalaton Geopark Nyugati Kapuja”. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó által benyújtott számlát a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Közreműködő Szervezethez felterjeszti. Megrendelő az ÁFA tekintetében köteles a fordított adózásnak megfelelően, a 2007.évi CXXVII.tv. rendelkezései szerint eljárni. 2.12. A jelen szerződés összegének finanszírozása KDOP támogatásból valósul meg. A vállalkozási díj KDOP támogatás által fedezett összege 100 % mértékben a Közreműködő Szervezet útján kerül kiegyenlítésre (szállítói kifizetés) a Kbt.130.§.(3) bekezdésében előírtakra figyelemmel, a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül a Közreműködő Szervezet a Vállalkozó számlájára történő utalással. Amennyiben a Vállalkozó az ajánlata szerint a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy Szerződő Felek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint kötelesek eljárni, illetőleg Megrendelő a vállalkozói díjat teljesíteni. 2.13. Megrendelő nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem esetén a vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a Vállalkozó részére 2.14. Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglalt rendelkezések betartására. Egyúttal tájékoztatja Vállalkozót, hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a nettó módon számított 200.000.-Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesíthető, ha számlájához bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

49

Megrendelő előírja továbbá, hogy Vállalkozó az Art. 36/A §-ában foglaltakat az alvállalkozókkal, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött (kötendő) szerződéseiben köteles megfelelően alkalmazni. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza. 2.15. A számlázás a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárak alkalmazásával történik, átalányár alapján. A szakasz és végszámlát Vállalkozó a szerződés-kötéskori árszinten nyújthatja be. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. 2.16. Az előlegszámla benyújtásának feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása, melynek mértéke a folyósításra kerülő szállítói előleg - a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-ával - csökkentett összege, a részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás, a végszámla benyújtásának feltétele továbbá a hiány-, és hibamentes átadás-átvételt igazoló bizonylat. A számlák benyújtására egyebekben a Vállalkozó által a nyertes ajánlatában becsatolt és Megrendelő által jóváhagyott pénzügyi és a rész-számla kiegyenlítések feltételéül szabott teljesítési ütemterv vonatkozik. 2.17. A szakasz késedelmes teljesítése esetén annak ellenértéke kizárólag a következő szakasz teljesítésével érvényesíthető. 2.18. A végszámla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen megállapodás szerinti munkák hiánytalan átvételét – a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezését követően – a Megrendelő írásban igazolja. 2.19. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására. 2.20. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1.pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1. pontban meghatározott, és vállalt munkák együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő szerződéses érdekeinek kielégítésére. 2.21. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Vállalkozó – kivéve a 16.2. pontban meghatározott esetet – a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már kifizetett részszámla összegét a Megrendelő írásos felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles a Megrendelő számlaszámára visszautalni. 3. Pénzügyi szakaszolás, szakaszteljesítési határidők 3.1. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjat – az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túl – 3 részszámla és végszámla benyújtásával érvényesítheti a szerződés mellékletét képező műszaki ütemterv szerinti szakaszolásban, az alábbiak szerint: Műszaki tartalom

Szakaszteljesítés összege

50

(nettó) 1. számú részszámla 3.1.1.

25%-os készültségnél

A teljes szerződéses érték 25%-ának megfelelő összeg, azaz ………..- Ft

2. számú részszámla 50%-os készültségnél

A teljes szerződéses érték 25%-ának megfelelő összeg, azaz ………..- Ft

3. számú részszámla 75%-os készültségnél

A teljes szerződéses érték 25%-ának megfelelő összeg, azaz ………..- Ft

Végszámla - 100%-os készültségnél . A Végszámla benyújtásának további feltétele a Megvalósulási tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása.

A teljes szerződéses érték 25%-ának megfelelő összeg, azaz ………..- Ft

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2. Szerződő Felek megállapodnak, és kifejezetten rögzítik, hogy az egyes szakaszok teljesítése nem minősül átadott részteljesítésnek, a Vállalkozó a szabályszerűen megvalósított és leigazolt munkarészt továbbra is saját felelősségére birtokában, őrizetében tartja. 3.3 Vállalkozó az egyes rész-számlák teljesítésének igazolásához Excel alapú, az adott számlához tartozó teljesítést bemutató, göngyölített táblázatot köteles benyújtani. 4. A szerződés teljesítése, teljesítési határidők 4.1. A munkaterületek átadásának időpontja: a Projekt keretében a ”A KDOP-2.1.1/D-12-20120004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. I. része tekintetében kötött bontási munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés befejezési határidejét követő harmadik munkanap, azaz legkésőbb …………………... napja. Amennyiben az előbbiek szerinti I. részre vonatkozóan kötött vállalkozási szerződés alapján az abban a szerződésben szereplő befejezési határidő nem az I. részre vonatkozó szerződésben meghatározott napra esne, úgy a jelen szerződés szerinti munkaterületek átadásának időpontja az I. részre vonatkozóan kötött vállalkozási szerződés tényleges befejezési időpontját követő harmadik munkanap. A munka kezdési határideje: megegyezik a munkaterület átadásának időpontjával. A munka befejezési határideje legkésőbb: a munkaterület átadásának időpontjától 2014. április 15. napjáig. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott minden határidőt fix határidőnek tekintik, és a fix határidő jogi tartalmával tisztában vannak. Vállalkozó a meglévő Fogadóépület egyes részeinek bontási munkálatait úgy köteles elvégezni, hogy a bontási munkálatok alatt a Kisfaludy utca 3. sz. felől a barlanglátogatás biztosított legyen. Vállalkozó a munkaterület átadásának időpontja és 2013.09.01 közötti időtartamban kivitelezési 51

munkálatokat kizárólag a Kossuth u. 10. szám alatti ingatlanrészen végezhet. A meglévő Fogadóépület (Kisfaludy u. 3.) kijelölt részeinek bontási, átalakítási munkálatait 2013.09.01. napját követően kezdheti meg annak érdekében, hogy addig a napig a tavasbarlang látogathatósága a Kisfaludy u. 3. sz felől biztosított legyen. 4.2. Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke abból eredően, hogy a szerződés tárgyát képező építési beruházás finanszírozása támogatás felhasználásával valósul meg, ennek okán tehát Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyeztetheti. 4.3. A megvalósítás folyamatát, illetve a rész- és véghatáridőket a részletes ütemterv tartalmazza, amit a Vállalkozó a nyertes ajánlatában csatolt, és amely a jelen szerződés mellékletét képezi. 4.4. A Vállalkozó jogosult a szerződésben, illetve a kivitelezési ütemtervben kikötött határidők (részhatáridők) előtt is teljesíteni. Megrendelő az adott részhatáridő előtt befejezett, a szerződésnek megfelelő teljesítést jegyzőkönyvileg leigazolja, és a szerződéses árnak az elvégzett munkára eső részét a Vállalkozónak a leigazolástól számított fizetési határidőknek megfelelően megfizeti. Bármely részteljesítés leigazolása azonban – az eltakart munkarészek kivételével – nem jelenti a leigazolt munkarész átvételét. A Vállalkozónak fel nem róható okból bekövetkezett határidő csúszás a Vállalkozó egyidejű késedelembe esését kizárja. 4.5. Amennyiben a 4.1. pontban, illetve a kivitelezési ütemtervben meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak. 4.6. Jelen szerződést a Vállalkozónak, mint a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. 4.7. A Vállalkozó teljesítésében - a 4.8. pontban meghatározott kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó, mint ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan –, akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§-a, valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő előírta, a Kbt.57.§-(1) bekezdés a) – d) és f) pontjai - szerinti kizáró okok hatálya alatt. 4.8. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki, vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó, mint ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a jelen szerződés megkötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

52

4.9. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele a jelen szerződés tárgya szerinti építési munka sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 4.10. A jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Megbízott vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 5.1. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a jelen szerződés 4.1. pontjában írt időpontban az építési napló megnyitásával a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő köteles az építési naplót 10 naponként ellenőrizni. 5.3. Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg 1 példány 12/713-18/2012 számú jogerős építési engedélyt, valamint 12/1587-15/2011 jogerős bontási engedélyt, és 1 példány Kiviteli Tervet bocsát a Vállalkozó részére. Megrendelő kijelenti, hogy a műszaki dokumentáció kizárólagos felhasználásának jogával rendelkezik, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerzett. 5.4. Megrendelő jogosult és köteles Vállalkozó tevékenységét időközönként ellenőrizni. Megrendelő jogosult megbízni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Megrendelőn kívül a támogatást nyújtó szervezet ellenőrei is jogosultak a szerződés teljesítésének ellenőrzésébe bekapcsolódni. 5.5. Megrendelő biztosítja a folyamatos munkavégzéshez szükséges műszaki dokumentációkat, valamint a beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamatában a jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartásának elősegítése és ellenőrzése céljából műszaki ellenőrt bíz meg. A műszaki ellenőr: Név: Nyilvántartási szám Névjegyzéki jel: Cím: Telefon: Telefax: E-mail:

Véghelyi Gábor VE-74766668 ME-É-I.-19-5172 8248 Nemesvámos Pap I. utca 33 +36/30-95-99-021 +36/88-265-264 [email protected]

A műszaki ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), a 191/2009.(IX.15.) Korm.sz.rendelet – rendelkezéseinek betartásával, valamint a vonatkozó engedélyekben, és a kivitelezési tervekben foglaltak figyelembe vételével végzi. 5.6. Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadásátvétele) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás lezárása) terjedő időszakban – szükséges időközönként tervezői művezetést biztosít.

53

5.7. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, azt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti. 5.8. Megrendelő köteles az elvégzett munkákat a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 5.9. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben való teljesítést, valamint új anyagok beépítését fogadja el, mind a beépítésre kerülő anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében. 5.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a meglévő hálózatról térítés ellenében biztosítja a munkák elvégzéséhez szükséges elektromos áramot és vizet azzal, hogy amennyiben szükséges, a kiépítés a Vállalkozó feladata és költsége. A kivitelezés időtartama alatt felmerülő közüzemi díjakat Megrendelő a mérő(k) állása alapján továbbszámlázza Vállalkozó részére. 6. A Vállalkozói jogai és kötelezettségei 6.1. Vállalkozó köteles gondoskodni – a munkaterület átvételétől a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig – a munkaterület, a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről, a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségügyi előírások végrehajtásáról, betartásáról és betartatásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az építési helyszínen jogszerűen tartózkodó egyéb személyekkel szemben is fennáll. Vállalkozó köteles gondoskodni saját dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételeiről is. 6.2. Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 128. §-ában foglaltak betartásával. Az alvállalkozók névsorát Vállalkozó köteles Megrendelő és Műszaki ellenőr felé folyamatosan megadni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy társvállalkozó is dolgozhat a munkaterületen, emiatt többletköltséget utólag nem érvényesíthet, a társvállalkozóval köteles együttműködni. 6.4. Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, I. osztályú új anyagokat épít be, a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. 6.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszűntethető legyen. 6.6. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 6.7. Ha a Vállalkozó a költségvetésben megjelölt anyagokat, eszközöket, berendezéseket (a továbbiakban: anyagokat) a szükséges időben beszerezni nem tudja, úgy előzetes Megrendelői

54

jóváhagyás után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíteni, de a többletköltségek a Megrendelőre nem háríthatóak át. 6.8. Amennyiben a tervtől, illetőleg a tételes költségvetéstől való eltérés szükségessé válik, úgy arra vonatkozóan a Vállalkozó javaslatot ad a Megrendelő felé, melynek megrendelői elfogadása után lehet a munkát elvégezni. Ilyen irányú igényét a Vállalkozó a felmerüléskor az építési naplóban köteles rögzíteni, illetőleg cégszerűen, írásban bejelenteni. A tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő jóváhagyásával alkalmazhat. 6.9. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban az építési naplóban és külön levélben is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levélben foglaltak – kivéve ha az akadály külső elháríthatatlan ok – a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 6.10. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre e Vállalkozó köteles őt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől nem állhat el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet-, és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 6.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a munkaterület részeit a rendelkezésre álló módszerek és technológiák alkalmazásával az építőipari szakvállalatoktól elvárható gondossággal felmérte, nem merülhetnek fel olyan körülmények, amelyek lassítanák a munkavégzését, vagy Megrendelő számára bármiféle többletköltséget eredményeznének. Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra a vállalkozói díjon felül, amennyiben Vállalkozó hibás vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés során. 6.12. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. 6.13. Vállalkozó a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles a munkaterületen folyamatosan, állandó jelenléttel, felelős műszaki vezetőt biztosítani. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építéskezdés bejelentéshez. 6.14. Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy a meglévő szerkezeteket, beépített anyagokat és a környezetet megóvja, és ebben semmiféle kárt ne okozzon. Abban az esetben, ha a munkaterület átadása után a – munkába nem vett – területen a Vállalkozónak felróható okból bármiféle kár keletkezik, ennek helyreállítási kötelezettsége a Vállalkozót terheli, és költségeit Vállalkozó viseli. Ezeket a munkákat legkésőbb a beruházás készre-jelentésének napjáig el kell végezni. Amennyiben ez nem történik meg, Megrendelő jogosult más kivitelezővel elkészíttetni, és a bekerülési összeget Vállalkozó felé kiszámlázni.

55

6.15. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadásátvételi eljárása során. 6.16. A környezet szennyezéséért, az emberi élet és egészség veszélyeztetéséért a Vállalkozó teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 6.17. Vállalkozó – legkésőbb a kivitelezés megkezdésekor az építési munkaterületen – a Megrendelővel előzetesen egyeztetett helyen és módon – köteles a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerinti tartalmú táblát elhelyezni. 6.18. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékról köteles nyilvántartást vezetni, továbbá köteles a keletkező hulladéknak az engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő folyamatos elszállításáról gondoskodni. 6.19. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának, a munkák megkezdése előtt minimum 48 órával. Amennyiben Megrendelő képviselője az előzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult az eltakart munkákat – a Vállalkozó költségére – visszabontással ellenőrizni. 6.20. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a kivitelezés során csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik személy semmiféle jogot nem érvényesíthet. 6.21. Vállalkozó köteles a szerződés részét képező műszaki dokumentációban meghatározott minőséget, a költségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztosítani. Amennyiben a tervtől eltérő kivitelezés szükségessége felmerül, úgy azt Vállalkozó köteles jelezni Megrendelőnek vagy annak megbízottjának a szükséges intézkedések megtételéhez. 6.22. A műszaki leírástól, valamint az engedélyben meghatározott feltételektől történő eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok – amennyiben az eltérés a Vállalkozónak felróható magatartására vezethető vissza – a Vállalkozót terhelik. 6.23. Vállalkozó a kivitelezés során a káros környezet hatások csökkentése érdekében köteles az alábbi környezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesíteni: a) környezetkárosító anyagokat tartalmazó építőanyagok felhasználásának mellőzése, b) hulladék keletkezésének minimumra szorítása - megfelelő hulladékgazdálkodása biztosítása újrahasznosítás és/vagy újra felhasználás - kötelező a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartása a kivitelezés során, - a területen keletkező építési törmeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot Vállalkozó köteles szakszerűen deponálni, azok megfelelő elszállításáról és hasznosításáról gondoskodni a hatályos rendeletek szerinti előírások maradéktalan betartásával, - A hulladékok képződését az alábbi módszerekkel köteles Vállalkozó csökkenteni: - korszerű, előzetesen karbantartott munkagépeket alkalmazása; - az előírt tervek és technológiáknak megfelelő munkavégzés; - előregyártott szerkezeti elemek felhasználása; - lehetőség szerint környezetbarát alapanyagok alkalmazása;

56

- a beszállítások ütemezett és csúcsidőn kívüli koordinálása, balesetek elkerülése, c) zajvédelmi előírások betartása: - a zajterhelés minimalizálása érdekében Vállalkozó a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a kivitelezési tevékenység ideje alatt köteles betartani, - a Vállalkozó felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól egyes kivitelezési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, illetve a kivitelezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó kivitelezési tevékenységre. d) levegőterhelés minimalizálása: - Vállalkozó köteles a levegőterhelés minimalizálása érdekében, ezen belül a kiporzás csökkentése érdekében a munkálatokat úgy kell szervezni, hogy a kiporzásra alkalmas földterület minimális legyen, az egyes ütemek során a munkavégzés korlátozott területet érintsen. Az ülepedő por mennyisége nem lehet több a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségügyi határértéknél, - a szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a lehető legkisebb mértékben terhelje a lakóterületek környezeti levegőjét. e) Járművek és berendezések mosása a kivitelezés helyszínén és annak tágabb környezetében is tilos. f) talajterhelés minimalizálása: - Vállalkozó köteles a talajterhelés minimalizálása érdekében a gépjárművek, a munkagépek üzemanyaggal és kenő- illetve hidraulika olajjal való feltöltése során csepegést felfogó kármentő tálcát kell elhelyezni. Messzemenően gondoskodni kell arról, hogy bármilyen összetételű egyéb veszélyes anyag ne kerülhessen a talajba, talajvízbe vagy élővízbe, g) Az élő és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizálására kiemelt figyelmet köteles fordítani a Vállalkozó. A kivitelezést megelőzően, illetőleg a kivitelezés során is a helyszínen a Megrendelő illetékes munkatársa tájékoztatja a Vállalkozót az adott helyen betartandó természetvédelmi szempontokra, ezek betartása Vállalkozó számára kötelező érvényű. 7. Szerződő Felek együttműködése, kapcsolattartás 7.1. A kivitelezési munkák során Szerződő Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha a szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdíját, határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel. 7.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll. 7.3. Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közölni Megrendelővel. A

57

Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 7.4. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője: név: Dr Kopek Annamária, osztályvezető értesítési cím BfNPI 7229 Csopak, Kossuth u.16. telefon / fax 06/77/555-260, fax.: 06/77/555-261 Mobil: +36/30 491 00 85 e-mail [email protected] A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője: név: Petróczi Imre, szakmai igazgató helyettes értesítési cím BfNPI 7229 Csopak, Kossuth u.16. telefon / fax 06/77/555-260, fax.: 06/77/555-261 e-mail [email protected] 7.5. A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): név: értesítési cím telefon / fax e-mail 7.6. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelölt személyek, a műszaki ellenőr, vagy a felelős műszaki vezető személye megváltozik, és a változást kötelesek az építési naplóban rögzíteni.

8. A munka ellenőrzése, átadás-átvételi eljárás, birtokbaadás 8.1. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét a felhasznált anyagokat és alkalmazott eljárásokat és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. 8.2. Vállalkozó köteles az építkezés kezdetétől annak teljes befejezéséig a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések maximális betartásával az építési naplót vezetni. Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni. Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell tartani és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek, valamint az illetékes, ellenőrzésre jogosult hatóságok számára hozzáférhető legyen. Szerződő Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást építési naplóban kötelesek egymással közölni. A tervező építési naplóban tett bejegyzése csak a Megrendelő igazolásával érvényes. Megrendelő az építési naplót bármikor megtekintheti. Az építési napló Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból bekövetkező elveszéséből vagy megsemmisüléséből eredő minden bizonytalanság Vállalkozót terheli. Az építési naplót a kivitelezés befejezésekor le kell zárni, és a Megrendelő példányát legkésőbb a végszámla benyújtásával át kell adni Megrendelő részére külön átvételi elismervény ellenében. Vállalkozónak az építési naplóban fel kell tüntetnie a munkavégzésre alkalmatlan időszakokat, az ilyen időszak kezdetekor és megszűntekor, az időpont pontos megjelölése mellett. 58

8.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 15 nappal korábban készrejelentő levéllel írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő levél kézbevételétől számított 15 napon belül köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás időpontját és az illetékes hatóságokat és szerveket erre a határidőre meghívni. Megrendelő a megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során köteles a munkát megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Felek rögzítik, hogy a műszaki átadásátvétel során a Kbt. 130. § (2) bekezdésének megfelelően járnak el, azzal, hogy a műszaki átadás átvételi eljárás időtartama annak megkezdésétől számított 15 napot nem haladhatja meg. 8.4. Ha a Megrendelő az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átveszi (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át. 8.5. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 8.6. A végszámla kiállítására csak az eredményes átadás-átvétel, illetőleg a Megvalósulási dokumentáció Megrendelő általi kézhezvétele után kerülhet sor. A Megvalósulási dokumentációt a Vállalkozónak a tervezett átadás-átvételi eljárás előtt legkésőbb 3 munkanappal át kell adnia a Megrendelő részére papír alapon egy eredeti egy másolati és egy elektronikus adathordozón (CD/DVD). 8.7. A jótállási határidő lejártát 45 nappal megelőzően az építési beruházás munkáit Szerződő Felek kötelesek ismételten megvizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozói is jelen legyenek az eljárás során. Az utó-felülvizsgálati eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, hiányosságokról. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendelő által átadott hibajegyzékben szereplő határidőben megszüntetni. 8.8. Vállalkozó magyar nyelven, az átadás-átvételi eljárás kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig köteles Megrendelőnek teljes körűen átadni valamennyi műbizonylatot és átadási dokumentációt. 8.9. Vállalkozónak a szerződést az MSZ EN ISO 14001 (ISO 14001) jelű szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú irányítási rendszernek megfelelően kell teljesíteni.

10. Késedelmes teljesítés, biztosítékok 10.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződés a 3.1. pontban rögzített határidőket késedelmesen teljesíti, abban az esetben – figyelemmel a jogi oszthatatlanságra – a teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-a/naptári nap összegű, legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem

59

esetén minden megkezdett naptári nap egész napnak minősül. 10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ellehetetlenül, vagy a Vállalkozó jelen szerződés 10.1. pontjában rögzített 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére kézbesített egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jelen szerződéstől elállni. Megrendelő jogosult – szerződésszerű elállásával egyidejűleg a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér összegén felül – amennyiben a Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelembe esett – a késedelmi kötbér teljes összegét is követelni. 10.1.3. Vállalkozó – késedelmi, meghiúsulási - kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett végszámlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fenn állnak. Megrendelő – kötbér követelésével kapcsolatos igény érvényesítésével egyidejűleg írásban tájékoztatást kér a Vállalkozótól, hogy a Megrendelő beszámíthatja-e a kötbér követelését a Vállalkozó végszámlájába. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó – a Megrendelői felszólítás kézhezvételét követő – 10 napon belül nem nyilatkozik, akkor a Vállalkozóval szemben a Megrendelő beszámítással élhet és jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással érvényesíteni. 10.2. Előleg-visszafizetési biztosíték 10.2.1. Az előleg visszafizetésének biztosítására Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot, melynek mértéke a folyósításra kerülő szállítói előleg - a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-ával - csökkentett összege, az NFÜ rendelkezésére bocsátani. 10.2.2. A biztosíték érvényességének időpontja – figyelemmel a 2.20. és 2.21. pontban meghatározott oszthatatlanságra – a szerződés aláírásának napjától a sikeres átadás-átvétel napját követő napig. 10.2.3. Az előleg-visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a) a Megrendelő Magyar Államkincstár Zrt.-nél vezetett bankszámlájára (1004800501711954-30005008) történő befizetéssel, vagy b) bankgarancia biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, d) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 10.3. Jólteljesítési biztosíték 10.3.1. A Vállalkozó jólteljesítési biztosítékot vállal, melynek mértéke az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, azaz …………………..,- Ft.

60

A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. A jóteljesítési biztosíték időtartama a műszaki átadás-átvételt követő 36 naptári hónap. 10.3.2. A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető, a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságánál vezetett bankszámlájára (10048005-01710954-30005008) történő befizetéssel, vagy b) bankgarancia biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 10.3.3. Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a fentebb megjelölt lehetőségek közül általa választott formában köteles a műszaki átadás-átvétel időpontjáig Megrendelő részére nyújtani. A jólteljesítési biztosíték előírt határideig történő nyújtásának elmaradása esetén Megrendelő nem köteles a Vállalkozó teljesítését átvenni, így a kárveszély nem száll át Vállalkozóról a Megrendelőre, továbbá a jólteljesítési biztosíték nyújtásának elmaradásának időpontjáig a késedelmi kötbér összegére Megrendelő jogosult. A jólteljesítési biztosíték összege fedezetet nyújt Megrendelőnek a jótállás körében felmerült igényeinek Vállalkozó általi nem, vagy nem határidőben történő teljesítésére. 10.3.4. A bankgarancia Megrendelő általi elfogadásának feltételei: a) a bankgarancia szövegében meg kell jeleníteni a bankgarancia összegének a Megrendelő kizárólagos rendelkezése alá helyezést oly módon, hogy a bankgarancia jogosultja a Megrendelő, b) pontos hivatkozás a közbeszerzési eljárásra, c) a Megrendelő, mint Kedvezményezett megjelölése, d) igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, e) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, f) a biztosíték nyújtója kötelezi magát, hogy Megrendelő képviselőjének első írásbeli felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva, a jogviszony valamint minden előzetes okirat vizsgálata és bírósági döntés nélkül, a biztosítékot nyújtó saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget – a fenti 5 banki munkanapos időn belül – rendelkezésre bocsátja, g) a jótállási időtartammal megegyező futamidejű. 10.4. Amennyiben Vállalkozó a 10.2., vagy a 10.3. pontban meghatározott bármelyik biztosítékot bankgarancia vagy kezesi biztosítás formájában nyújtja, úgy a bankgaranciának/kezesi biztosításnak az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie: a) bankgarancia/kezesi biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a következőket: A kibocsátó visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a bankgarancia/kezesi biztosítás összegét a Megrendelő, mint Kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 5 banki napon belül (bankgarancia esetén), 15 napon belül (kezesi biztosítás esetén) feltétel nélkül, azaz az alapjogviszony vizsgálata és az alapügyletre való tekintet nélkül, mindennemű fenntartásra, a Megrendelő, a Bank, vagy harmadik személy által támasztott kifogásra vagy vitára való tekintet nélkül a Kedvezményezett részére megfizeti, b) határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani), c) kibocsátója bankgarancia esetén a Moody’s, a Standard&Poor’s és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező hitelintézet, annak többségi tulajdonú leányvállalata vagy fióktelepe, vagy nem befektetési

61

kategóriába sorolt, Magyarországon jelentős piaci részesedéssel rendelkező hitelintézet, melynek legutolsó lezárt évi éves mérlegfőösszege meghaladja a 250 milliárd Ft-ot, d) kibocsátója kezesi biztosítás esetén a Moody’s, a Standard&Poor’s és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező biztosító társaság, annak többségi tulajdonú leányvállalata vagy fióktelepe, vagy a Moody's, a Standard&Poor's és a Fitch közül legalább egy hitelminősítő által befektetési (BBB- ill. Baa3 vagy annál magasabb) kategóriába sorolt nyilvános minősítéssel, EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező hitelintézet többségi tulajdonú biztosító leányvállalata vagy fióktelepe, e) amennyiben a bankgarancia/kezesi biztosítás kiállítója csak az anyavállalat (hitelintézet, biztosító) minősítése révén felel meg a fenti követelményeknek, ez esetben az anyavállalathoz fűződő kapcsolatot a bankgarancia/kezesi biztosítás kiállítójának igazolnia kell, f) magyarországi telephellyel nem rendelkező hitelintézettől/biztosító társaságtól magyar vagy angol nyelven kiállított bankgarancia/kezesi biztosítás fogadható el, g) amennyiben a biztosítékot a kötelezett ajánlati biztosítékként nyújtja, annak eredeti példányát nem szabad az ajánlat részeként csatolni, hanem azt az ajánlattól elválasztva, külön kell benyújtani, h) a Vállalkozó nem nyújthat be olyan bankgaranciát/kezesi biztosítást Megrendelőnek, amely alapján történő igénybejelentéshez a bankgarancia/kezesi biztosítás eredeti példányának csatolása szükséges, illetve amelynek esetében a fenti jellemzők/feltételek nem együttesen állnak fenn. 11. Elállás a szerződéstől, kártérítés 11.1. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel (jelen szerződés 10.1.2 pontja) tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint – kötbérkövetelését meghaladó kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is. 11.2. Amennyiben Vállalkozó a szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervhez képest 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót megillető ellenértékből kárát és többletköltségét levonni a jelen szerződés 10.1.3 pontjában foglalt szabályoknak megfelelően, azzal, hogy a Vállalkozónak kézbesített tájékoztatáskérésben - a kötbérköveteléshez kapcsolódó beszámítási igényen túl - a kártérítési követeléshez kapcsolódó beszámítási igényt is meg kell jelölni. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő bejelentése után 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvételét követően. Ellenkező esetben – ha a Megrendelő nem kíván élni zálogjogával – a Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani. 11.3. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás (vagy hiányos) lesz, a Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 11.4. Ha jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Szerződő Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és

62

egyeztetést kezdeményezni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Megrendelő részéről a kárigény tekintetében figyelembe kell venni különösen az utólagos befejezés többletköltségét, a beruházás eredetileg tervezetthez képest későbbi megvalósulásából eredő hátrányokat és a szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződésből eredő jogkövetkezményeket is. 11.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg lehívása meghiúsul, illetőleg a Megrendelő részéről az érintett KDOP pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Vállalkozó szerződésszegéséből, vagy a Vállalkozónak felróható egyéb okból következik be. Az ilyen károk, vagy többletköltségek fedezeteként a Megrendelőt visszatartási jog illeti meg a Vállalkozó vele szemben esedékessé vált követeléseire, és zálogjog illeti meg a teljesítési helyen található vagyontárgyaira. 12. Biztosítás 12.1. Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik megfelelő biztosítást kötni, és azt fenntartani az alábbiak szerint: c) teljes körű építési biztosítást, ideértve a szavatossági biztosítást is a szerződés tárgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás lezárásáig; d) felelősség biztosítást az építési területen jogszerűen tartózkodó személyzetre baleset, sérülés bekövetkezés esetére az építés kezdetétől a műszaki átadás lezárásáig; e) a Vállalkozó külön biztosítani tartozik dolgozóit a garanciális idő alatt a létesítmény területén végzett munkálatokra. A fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyújtja. 12.2. Amennyiben Vállalkozó a 12.1. pontban meghatározott kötelezettségével késedelembe esik, azt elmulasztja, vagy nem tart érvényben bármely előírt biztosítást, úgy Megrendelő azok biztosítási díját és felmerülő költségeit, illetőleg káresemény esetén a kár teljes összegét a Vállalkozó esedékes pénzügyi követeléséből levonhatja a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén. 13. Minőségi követelmények 13.1. Vállalkozó a kivitelezési munkát I. osztályú minőségben, a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások maradéktalan betartásával köteles elvégezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, szerződő felek az ÉMI bevonásával határozzák meg a minőséget. Az ÉMI költségeit, a minőséget tévesen megítélő fél fizeti. 13.2. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a Magyar Szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

63

13.3. A szerződés tárgyát képező építési munka eredményének teljes egészében és minden műszaki, és egyéb szakági részletében rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie. 13.4. Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti. Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően köteles minősíteni, illetőleg a minősítést dokumentálni. 14. Jótállás és szavatosság 14.1. Vállalkozót a végleges és sikeres üzembe helyezést követő első naptól jótállási kötelezettség terheli. Ettől az időponttól kezdődik a szerződés tárgya teljesítése során megvalósult létesítmény, továbbá valamennyi egyéb építmény, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb. garanciális időszaka, függetlenül attól, hogy azokat Vállalkozó mikor szerezte be. 14.2. Vállalkozó teljesítésre vonatkozó teljes körű garancia-kötelezettségének időtartama 36 naptári hónap. 14.3. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa megvalósított kivitelezés minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából a műszaki dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 16. pontjában foglalt minőségi követelményeknek megfelel. 14.4. Vállalkozó Ptk-ban meghatározott szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás befejezését követő első naptól kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 14.5. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hiányosság, vagy előálló hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül (rendeltetésszerű használatot befolyásoló és azonnali beavatkozást igénylő, vagy egyéb jellegű meghibásodás) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszűntetni. Az így elvégeztetett munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági kötelezettsége. 14.6. Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Az utó-felülvizsgálati eljárás előkészítése a Megrendelő feladata. Az eljárásra a Vállalkozót – legalább 8 nappal az eljárás megkezdése előtt – meg kell hívni, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek az ellenőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét. 14.7. Vállalkozó az őt terhelő jótállási, szavatossági időn belül megszűnése, jogutód nélküli felszámolása esetére jelen szerződéssel Megrendelőre engedményezi az alvállalkozóit terhelő, végső soron azonban a Megrendelőt illető jótállási, szavatossági idő alapján érvényesíthető összes jogot. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően 15 napon belül köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát a Megrendelővel írásban közölni. Úgyszintén köteles Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb 3

64

munkanapon belül írásban közölni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen engedményezésről alvállalkozóit írásban értesíti. 15. A szerződés megszűnése, felmondás 15.1. Szerződő Felek jelen szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg, kivéve a 17.2. pontban meghatározott, törvényen alapuló felmondást. 15.2. Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik fél súlyos szerződésszege esetén azonnali hatállyal felmondani. 15.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül, illetőleg súlyos szerződésszegést követ el a Vállalkozó különösen, de nem kizárólagosan, ha: f) nem tartja be a szerződés ütemtervét, és ezzel súlyosan veszélyezteti a szerződés teljesítését g) ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési, vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás indul h) a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével - érdekkörében felmerült okból – 20 napos késedelembe esik i) érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény j) részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik k) a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza l) valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 15.4. Súlyos szerződésszegést követ el a Megrendelő különösen, ha: a) a munkaterületet a jelen szerződés 4.1. pontjában megállapított határidő elteltével a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére sem adja át. 15.5. Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A szerződés megszűntetésének napja az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés kézhezvételének a napja. 15.6. A felmondást kézhezvételét követően a Vállalkozó kötelessége: a) azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben b) nem ad ki további vásárlási megrendeléseket vagy szerződéseket a munka végrehajtásával kapcsolatban c) együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban, és a félbehagyott munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat d) Megrendelő egyéb ésszerű kéréseinek a kielégítése a félbeszakított munkával kapcsolatban. 16. Különleges feltételek 16.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden

65

olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli. 16.2. Szerződő Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a Felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó Fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles. 16.3. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó rendelkezik a dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset-, és rokkantságbiztosítás, amely a dolgozó jogszerű követeléseit is – fedezi. 17. Hatályba léptető, valamint Egyéb rendelkezések 17.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Megrendelő rendelkezik a jelen szerződés 2.7. pont szerinti érvényes és hatályos Támogatási szerződéssel. Amennyiben a jelen szerződés aláírásának napján a Megrendelő már rendelkezik érvényes és hatályos Támogatási szerződéssel, abban az esetben a jelen szerződés hatályba lépésének a napja a jelen szerződés aláírásának a napja. Amennyiben a jelen szerződés aláírásának a napján a Megrendelő még nem rendelkezik érvényes és hatályos a 2.7. pont szerinti Támogatási szerződéssel, abban az esetben a jelen szerződés hatályba lépésének a napja Támogatási szerződés hatályba lépésének a napja. 17.2. Megrendelő a Kbt.125.§.(4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kiköti, hogy Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket nem fizethet, illetve számolhat el melyek a Kbt. 56.§.(1)bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik, hogy a fenti kikötést tudomásul veszi, és maradéktalan betartja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt.125.§.(5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladatok ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt.56.§.(1)bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§.(1)bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ez esetben a Vállalkozó a jelen szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 17.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik, miszerint a szerződés teljesítésének

66

teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi. Nyilatkozik továbbá, hogy a 17.2. pontban meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül értesíti. Az értesítés elmaradásából eredő mindennemű kár a Vállalkozót terheli. 17.4. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 17.5. Jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben Szerződő Felek vállalják, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatnak. A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaznak (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával). 17.6. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához a Közreműködő Szervezet által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje. 17.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen, közbeszerzés alapján megkötött szerződést Megrendelő a Kbt.31.§.(1)bekezdés e) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi lista alapján honlapján köteles közzétenni. 17.8. Jelen szerződést kizárólag Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 132.§-ában foglaltak figyelembevételével. A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 17.9. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 17.10. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

67

17.11. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 17.12. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is. 18. A vállalkozási szerződés mellékletei Szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg: 1. A TIMPANON Építésziroda, Németh Csaba tervező által elkészített Kiviteli Terv, 2. 12/713-18/2012 számú jogerős építési engedély, valamint 12/1587-15/2011 számú jogerős bontási engedély 3. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Eljárást megindító felhívás”-a; 4. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlati Dokumentáció” és kiegészítései; 5. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során készített „Ajánlat”-a; 6. Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott műszaki ütemterv (heti bontásban); 7. Vállalkozó teljes körű, a tárgy vonatkozó építés-szerelési felelősségbiztosítása. 8. Vállalkozói garancia nyilatkozat 9. Támogatási Szerződés és mellékletei, 10. külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén a 16.4. pont szerinti meghatalmazás 11. Felhatalmazó levél. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek. 19. Nyilatkozatok Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy e) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; f) a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; g) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

68

h) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 20. Alkalmazandó jogszabályok A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.törvény (Art.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.)Korm.sz.rendelet, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.(XII.23.)Korm.sz.rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók. 20. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen …….. (…………….) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Csopak, 201………………………………., „………….”

Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Megrendelő

…………………………………….. ……………………………. Vállalkozó

Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes pénzügyi ellenjegyző

IV.

Iratminták

69

BORÍTÓLAP Az eljárás száma és tárgya:

”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcaitavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”..

Az cég pontos neve: A cég eljárásban betöltött szerepe: (kérjük a megfelelőt egyértelműen megjelölni) Címe:

ajánlattevő alvállalkozó kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

Telefonszáma: Telefax száma: E-mail címe: A cég cégjegyzék száma: Cégbírósága: Statisztikai számjele: Adószáma: Uniós adószáma: A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: A táblázatot kérjük kitölteni és az ajánlathoz csatolni • ajánlattevő (közös ajánlattevők) • alvállalkozó(k) • kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vonatkozásában.

70

FELOLVASÓLAP

Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.)

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve:……………………………………………………… Ajánlattevő (közös ajánlattevők) címe:……………………………………………………… I. rész tekintetében: Nettó ajánlati ár (nettó HUF): …………………….Ft II. rész tekintetében: Nettó ajánlati ár (nettó HUF): …………………….Ft

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

71

MEGHATALMAZÁS

Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom ………………………………………………………………………..…..-t a ………………………………………………………………………………… dolgozóját az alábbiakra: • jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben történő aláírására • információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására • a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el • ………. (*a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani) ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………. ……………………………….. Meghatalmazó cégszerű aláírás

Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt: 1. név: …………………………………………. ……………………………………

aláírás:

Lakcím: ……………………………………...… 2. név: …………………………………………. …………………………………… Lakcím: ……………………………………...…

72

aláírás:

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni! Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!

73

Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés alapján Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott szabványoknak, szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre, az ajánlat részét képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron. Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére. ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

74

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozót igénybe venni: a) a közbeszerzés részei: 1. ……. 2. ……. 3. ……. b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 1. ……. (megnevezés; székhely) - …… % 2. ……. (megnevezés; székhely) - …… % 3. ……. (megnevezés; székhely) - …… % 2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni. (*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.) (*Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. Részajánlattétel biztosítása esetén ez részajánlatonként értelmezendő.) ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

75

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése:

Kapacitásait rendelkezésre Vonatkozó alkalmassági feltétel bocsátó szervezet székhelye: megjelölése az ajánlati felhívás adott pontjára hivatkozással:

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentem, hogy a szervezet(ek) által rendelkezésünkre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni, mégpedig az alábbi mód(ok)on:5 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése:

A rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybevételének módja:

3.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentem, hogy a referenciát mint erőforrást a rendelkezésünkre bocsátó szervezetet az alábbi mód(ok)on vonjuk be a teljesítésbe, amely lehetővé teszi a szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:6 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése:

A referenciát rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítésbe történő bevonásának módja:

5

Csak akkor kell kitölteni, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem került alvállalkozóként megjelölésre, az erőforrás nem referenciákra vonatkozott, illetőleg a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek körében, ha a szervezet a Kbt. 55. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti kezességet nem vállalt. 6 Csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet referenciáit használja fel alkalmasságának igazolásához.

76

4.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében nem kíván más szervezet kapacitásaira támaszkodni igénybe venni. (*Kérjük a megfelelő rész kitöltését.) ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

77

Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.) cégszerű aláírás

78

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés és 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okokról Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok. A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban,

79

hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 57. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

80

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2. § ib) pontja alapján nyilatkozom, hogy a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: ……………………………. b) a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. (*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.), illetőleg a 2.) a) vagy b) kitöltését.) ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

81

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő 1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban az alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: ………………………………….. Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik (*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését) ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

82

Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10.§ a) pontja alapján Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ és az 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolás érdekében más szervezetet.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

83

Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről és bankszámlákról Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást rendelkezése bocsátó szervezet Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk csak az alábbiakban felsorolt bankszámlákkal rendelkezik, a felsoroltakon kívül más bankszámlákkal nem rendelkezik: 1. Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Pénzintézet cégjegyzékszáma: Bankszámla szám(ok): Bankszámlanyitás(ok) dátuma: 2. Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Pénzintézet cégjegyzékszáma: Bankszámla szám(ok): Bankszámlanyitás(ok) dátuma: 3. (stb) Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Pénzintézet cégjegyzékszáma: Bankszámla szám(ok): Bankszámlanyitás(ok) dátuma: ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

84

Nyilatkozat A 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kr. 14. § (1) bekezdés c) pont) pontja tekintetében Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. (II. rész) Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.)

Alulírott, mint a (Ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet7P, név, székhely) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az Ajánlati Felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kr.14.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az utolsó 3 év teljes nettó árbevétele évenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult: Teljes nettó árbevétel (Ft) 2010. 2011. 2012. Számtani átlag:

Kelt: ______________________ Cégszerű aláírás

7

A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.

85

Nyilatkozat A 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kr.) 14. § (2) bekezdés tekintetében

Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) Alulírott, mint a (Ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet8P, név, székhely) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az Ajánlati Felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kr.14.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a működésünk időszaka alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétel az alábbiak szerint alakult: Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel

Kelt: ______________________ Cégszerű aláírás

8

A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.

86

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: kapacitást nyújtó szervezet Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a ……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozik: ………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………… … Egyúttal nyilatkozom, hogy a részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.9

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás 9

Abban az esetben, ha a szervezet által a részvételre jelentkező rendelkezésére bocsátott erőforrás a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vehető, és az igénybevétel módjáról a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja szerint nyilatkozik, a kezességvállaló nyilatkozat törölhető.

87

(Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

88

Referenciaigazolás / –nyilatkozat Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: referenciaadó Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég referencia nyilatkozat kiállítására jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. A referencia tárgya (a továbbiakban: referencia) olyan részletességgel leírva, hogy abból az alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen: ………………………………………………………………………………………………… ……….. ………………………………………………………………………………………………… ……….. ………………………………………………………………………………………………… ……….. ………………………………………………………………………………………………… ……….. ………………………………………………………………………………………………… ……….. A referencia kivitelezőjének neve, székhelye: ………………………………………………………….. A referencia megvalósításának (teljesítés) ideje, helye: ……………………………………………………….. A referencia megvalósításának ellenszolgáltatása (nettó összeg): ……………………………………… vagy a korábbi építési beruházás mennyiségére utaló más adat (pl. ………..): ………………………… A referencia megvalósítása az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: ………………… (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.) ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. aláírás

89

Nyilatkozat teljesítésbe bevont szakemberekről

”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

eljárás

tárgya:

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást nyújtó szervezet Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a szerződés teljesítésére az alábbi szakemberek állnak rendelkezésünkre.

Neve

Végzettsége (alapfok/ középfok/ felsőfok)

Képzettsége

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott területen megszerzett gyakorlat időtartama (év)

Jelen projektben ellátott feladat

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

90

Önéletrajz eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Legalább havi részletezéssel térjen ki a szakmai gyakorlatra, tapasztalatra. Korábbi projektek ismertetése, Ellátott funkciók és feladatok, beosztások időpontjai (-tól -ig) ismertetése

Egyéb képességek: Kelt: ______________________ Szakember sajátkezű aláírása (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

91

Nyilatkozat Az ajánlattevő/alvállalkozó által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) Alulírott mint a(z) …………... közös ajánlattevők ajánlattevő által ajánlott ………….. szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: Mettől10

Meddig

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt:

______________________ Aláírás Előttünk mint tanúk előtt: Név: Név: Cím: Cím: (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

10

Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. Valamennyi szakembernek ki kell töltenie.

92

Nyilatkozat 2012. évi statisztikai állományi létszámról eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. (II. rész)

Az

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) Alulírott……………………………..(név),

mint……………..……………………...(cégnév)

cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésének d) pontja alapján ezennel kijelentem, hogy a(z) ………………………………………………….. (név), 2012. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszáma: ………. fő 2012. évre vonatkozó éves vezető tisztségviselői létszáma: ………. fő

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

93

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai, műszaki feltételekről Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: erőforrást nyújtó szervezet Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a ……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki erőforrásokkal rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalás az alábbi műszaki, szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozik: ………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………… …

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

94

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk □ mikrovállalkozás □ kisvállalkozás □ középvállalkozás □ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

95

Titoktartási nyilatkozat eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.)

A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlatkérő rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása. 2.) Jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi információkra: a)

Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b)

Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy

c)

Melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás az ajánlatkérő felé, vagy

d)

Amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától számított 3 év elteltével szűnik meg. ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

96

Nyilatkozat üzleti titokról Az eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”. Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.)

A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő 1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig 2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. (*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.) ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

97

Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a dokumentációban megadott szerződéstervezet(ek)ben foglaltakat teljes körűen elfogadjuk és nyertességünk esetén maradéktalanul teljesítjük.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

98

Nyilatkozat előleg-visszafizetési biztosítékról …….rész tekintetében

”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

eljárás

tárgya:

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.)

A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy: -

az előleg-visszafizetési biztosítékot, melynek mértéke tekintetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesülünk a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 126.§ (6) bekezdésének a) pontjában, illetve az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott módon rendelkezésére bocsátjuk.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás *a nem kívánt szövegrész törlendő, a kívánt szövegrész aláhúzandó, illetve kitöltendő. *egyértelműen jelölendő melyik rész tekintetében mekkora összeg, szükség szerint több sorral kiegészítendő (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

99

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról eljárás tárgya: ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.)

A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén a szerződéskötés időpontjáig - az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelelő mértékű felelősségbiztosítási szerződést kötünk* vagy - a felelősségbiztosításunkat az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, az előírt mértékig kiterjesztjük.*

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás

*a nem kívánt szövegrész törlendő, a kívánt szövegrész aláhúzandó, illetve kitöltendő. (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

100

Nyilatkozat a szerződés teljesítéséhez szükséges, kamarai regisztrációval rendelkező szakemberekről

”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése”.

Az

eljárás

tárgya:

Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertességünk esetén a szerződés teljesítéséhez az ajánlatban általunk bemutatott szakembereket az alábbiak szerint jelöljük meg a felhívás III.2.3) M/2. pontja szerinti pozíciókra: I. rész tekintetében: - .............................. (név) - felelős műszaki vezető, aki érvényes MV-Ép/A kategóriájú műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, II. rész tekintetében: - .............................. (név) - - felelős műszaki vezető, aki érvényes MV-Ép/A kategóriájú műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, - .............................. (név) - - felelős műszaki vezető, aki érvényes MV-Ép/ÉG kategóriájú műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, - .............................. (név) - felelős műszaki vezető, aki érvényes MV-Ép/ÉV kategóriájú műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megajánlott szakemberek – ajánlattevő nyertessége esetén - az előírt kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésével egyidejűleg, valamint a szerződés megkötésétől rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap ………………………………………. cégszerű aláírás (Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)

101