Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő:
2016/53 Építési beruházás Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Nyílt eljárás 2016.05.09. 5106/2016 45221119-9 Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa:
Magyarország
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
2016.05.30.
Közjogi szervezet országos közutak és gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetése
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK15427 Postai cím: Fényes Elek utca 7-13. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Marcell osztályvezető Telefon: +36 18199171 E-mail:
[email protected] Fax: +36 18199540 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 1
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://internet.kozut.hu/kozbeszerzes/Forms/AllItems.aspx (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Maros utca 19-21., VII. emelet (Maros utca Business Center) Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1122 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Paksi Gábor ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Telefon: +36 16961627 E-mail:
[email protected] Fax: +36 16961628 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Maros utca 19-21., VII. emelet (Maros utca Business Center) Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1122 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Paksi Gábor ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 2
Telefon: +36 16961627 E-mail:
[email protected] Fax: +36 16961628 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: országos közutak és gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetése I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység:
3
II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Hídtartozékok javítása 2016” - vállalkozási keretszerződés Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy:
Kiegészítő szójegyzék
45221119-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. Vállalkozási keretszerződés alapján - a műszaki leírás tételjegyzékében részletezett - javítási munkák elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő kezelésében, illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján, az eseti megrendelésekben megadott hidak, átereszek helyén (útszám, szelvényszám helyazonosítással). A részletes műszaki információkat a dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza. Az elvégzendő munkák megrendelésére legfeljebb nettó 1.000.000.000,-HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések) függvényében. A 2 méternél nagyobb nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd felújítására irányuló eseti megrendelések minimálisan tervezett mennyisége 25 db. Dilatációs szerkezet javításra, vagy teljes/részleges cserére irányuló eseti megrendelések minimálisan tervezett mennyisége: 5 db. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli mérték tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles. Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési, kivitelezési elvárásait az ajánlatkérő az eseti megrendelésben adja meg. Az egyes eseti megrendelésekben szereplő munkák elvégzésének határideje a műszaki leírásban foglaltak szerint kerül meghatározásra, attól függően, hogy ajánlatkérő (megrendelő) az adott munkákat a műszaki leírásban szereplő 4 kategória (I-IV.) közül melyikbe sorolja. A 4 kategória szerinti határidők: I. kategória: 7 naptári nap, II. kategória: 15 naptári nap, III. kategória: 30 naptári nap, IV. kategória: 30 naptári napot meghaladó, a teljesítéshez reálisan szükséges időtartam. Ajánlatkérő egy eseti megrendelésen és egy kategórián belül, technológiai és műszaki szempontból is reális rész határidőket is megszabhat (pl. téli időszakban történő járműütközés esetén a korlát helyreállítására és a hídszegély korrózióvédelmi bevonatának javítására). Összetett (több kategória szerint minősülő) eseti megrendelés esetén ajánlatkérő az egyes kategóriáknak megfelelő 4
határidőt kombináltan is előírhat. II.1.5) Becsült érték: 1000000000 Pénznem: HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő beszerzési igénye a kezelésében lévő, vagy kezelésébe kerülő bármelyik hidat, átereszt érintheti. A ténylegesen szükségessé váló javítások mennyisége, nagyságrendje - a keretszerződési jellegből adódóan - előzetesen nem ismert, ennek hiányában részek sem területi, sem mennyiségi alapon nem tervezhetők pontosan. A területi, vagy mennyiségi alapon meghatározott részek esetén a részenként meghatározott keretösszeg egyes részek esetében alultervezettnek, más részek esetében felültervezettnek bizonyulhatna a tényleges javítási igények felmerülésének függvényében, a rendelkezésre álló teljes keretösszeg részekre bontása akadályozná keretösszeg szükség szerinti, teljes (részek szerint nem bekorlátozott) lehívhatóságát. II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: „Hídtartozékok javítása 2016” - vállalkozási keretszerződés Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő tárgy:
Fő szójegyzék 45221119-9
További tárgyak:
45221110-6
Kiegészítő szójegyzék
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. Vállalkozási keretszerződés alapján - a műszaki leírás tételjegyzékében részletezett - javítási munkák elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő kezelésében, illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján, az eseti megrendelésekben megadott hidak, átereszek helyén (útszám, szelvényszám helyazonosítással). A részletes műszaki információkat a dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza. 5
Az elvégzendő munkák megrendelésére legfeljebb nettó 1.000.000.000,-HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések) függvényében. A 2 méternél nagyobb nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd felújítására irányuló eseti megrendelések minimálisan tervezett mennyisége: 25 db. Dilatációs szerkezet javításra, vagy teljes/részleges cserére irányuló eseti megrendelések minimálisan tervezett mennyisége: 5 db. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli mérték tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles. Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési, kivitelezési elvárásait az Ajánlatkérő az eseti megrendelésben adja meg. Az egyes eseti megrendelésekben szereplő munkák elvégzésének határideje a műszaki leírásban foglaltak szerint kerül meghatározásra, attól függően, hogy ajánlatkérő (megrendelő) az adott munkákat a műszaki leírásban szereplő 4 kategória (I-IV.) közül melyikbe sorolja. A 4 kategória szerinti határidők: I. kategória: 7 naptári nap, II. kategória: 15 naptári nap, III. kategória: 30 naptári nap, IV. kategória: 30 naptári napot meghaladó, a teljesítéshez reálisan szükséges időtartam. Ajánlatkérő egy eseti megrendelésen és egy kategórián belül, technológiai és műszaki szempontból is reális rész határidőket is megszabhat (pl. téli időszakban történő járműütközés esetén a korlát helyreállítására és a hídszegély korrózióvédelmi bevonatának javítására). Összetett (több kategória szerint minősülő) eseti megrendelés esetén ajánlatkérő az egyes kategóriáknak megfelelő határidőt kombináltan is előírhat. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben részt vevő személyi állomány (MSZ.2.1 és MSZ.2.2 szerinti szakemberek együttesen) alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (db) 30 2 A jótállás vállalt időtartama az egyes eseti megrendelésekre vonatkozóan (hónap) 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű összehasonlító vállalkozási díj (nettó, HUF) / Súlyszám: 50 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: 1000000000 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 12 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása:
6
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjai szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére nem kerül kizárásra az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok [Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés és 63. § (1) bekezdés a)-d) pontok] hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 7
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt - Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés és 63. § (1) bekezdés a)-d) pontok szerinti - kizáró okok. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés] A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásnál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatokon ajánlatkérő kéri feltüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát, a következők szerint: „Hídtartozékok javítása 2016” - vállalkozási keretszerződés”. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: GP1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, a felhívás feladásának napját megelőző két évben (24 hónapban) létező, illetve létezett valamennyi pénzforgalmi számlára 8
vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal: - mióta vezeti (megszűnt számlaszám(ok) esetében mettől meddig vezette) az ügyfél pénzforgalmi számláját/számláit, - a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése, - az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától volt-e tizenöt napot meghaladó sorbaállítás bármelyik vezetett számláján. „Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A nyilatkozatok - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy valamennyi - a vizsgált időszakban létező, illetve létezett - számlaszámára vonatkozóan benyújtotta a pénzügyi intézményi nyilatkozatokat. GP2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói eredmény-kimutatás részeinek a benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az ajánlattevő a GP2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd felújítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]. A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés] GP3: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a GP.2., illetve a GP.3. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 9
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy GP1., GP2., GP3. alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell. A GP1., GP2., GP3. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,a fentiek szerint előírt igazolásokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakra. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: GP1.: az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző két évben (24 hónapban) létező, illetve létezett bármelyik pénzforgalmi számláján tizenöt napot meghaladó sorbaállítás volt az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától. A GP1. alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg a GP.1. alkalmassági követelménynek. GP2.: Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak eredmény-kimutatásai szerint a mérleg szerinti eredmény az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben egynél több üzleti évben volt negatív. A GP2. alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg a GP.2. alkalmassági követelménynek. Amennyiben az ajánlattevő a GP2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd felújítása) származó árbevétele a működése ideje alatt eléri a nettó 400 millió HUF-ot GP3: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) nem éri el a nettó 1000 millió HUF-ot, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el legalább a nettó 400 millió HUF-ot. A GP3. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az árbevételi adatok összeadódhatnak. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) és a 23. § szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. - Az igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma: - a Vállalkozó neve, székhelye, - a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székelye, - az építési beruházás (szerződés) tárgya, mennyisége, a felújított híd nyílásának szélessége, a 10
felújított híd funkciója (milyen közlekedési eszköz által használt), - az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása), - az ellenszolgáltatás (nettó) összege, - közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyisége, a felújított híd nyílásának szélessége, a felújított híd funkciója (milyen közlekedési eszköz által használt), a saját teljesítés ellenszolgáltatásának nettó összege, - teljesítés ideje (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel dátumát) - teljesítés helye (pl. km szelvény szám(ok), vagy település név szerint); - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el. Ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről elfogadja az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22.§ (5) bekezdés]. A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés] Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak megfelelő építési beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, az alkalmassági minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. MSZ.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont). Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre. A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként ajánlatkérő egyfelől a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett - a felhívásban meghatározott - szakképzettség, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időmeglétét írja elő. Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal már eleve szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti kamarai nyilvántartásban, úgy a jogosultsághoz szükséges végzettséget (illetve az azzal való egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot ajánlatkérő megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból. Ilyen esetben a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki számát. Amennyiben a szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal még nem szerepel a 11
kamarai nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként ajánlatkérő másfelől előírja, hogy a szakember rendelkezzen meghatározott időtartamú közlekedésépítési, valamint minimálisan előírt darabszámú gépjármű által használt közúti híd felújítására vonatkozó gyakorlattal, amelynek meglétét a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban kell igazolni, oly módon, hogy kifejezetten be kell mutatni az ajánlatkérő által megkövetelt időtartamú, gépjármű által használt közúti híd felújítása terén szerzett szakmai gyakorlat meglétét. Ennek megfelelően a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát is csatolni szükséges (függetlenül attól, hogy a szakember a jogosultsággal szerepel a kamarai nyilvántartásban, vagy sem). Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Ajánlattevő egyúttal csatolja az ajánlatához a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az MSZ.1.1, MSZ.1.2., MSZ.2.1. és MSZ2.2 alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell. Az MSZ.1.1, MSZ.1.2., MSZ.2.1. és MSZ2.2 alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a fentiek szerint előírt igazolásokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében, 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő: MSZ.1.1 ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) nem kezdett meg és egyúttal az előírásoknak valamint a szerződésnek megfelelően nem teljesített műszaki átadás-átvétellel lezárva legalább 15 db olyan szerződést/eseti megrendelést, amelyek szerződésenként/eseti megrendelésenként legalább 1 db, 2 méternél nagyobb nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd felújítási munkát is magukban foglaltak. MSZ.1.2 ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) nem kezdett meg és egyúttal az előírásoknak valamint a szerződésnek megfelelően nem teljesített műszaki átadás-átvétellel lezárva legalább 1 db, 2 méternél nagyobb nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd felújítási szerződést, vagy eseti megrendelést, amelynek keretében elvégzendő munkák tartalmaztak dilatációs szerkezet javítását, vagy teljes/ részleges cseréjét. Ajánlattevő az MSZ1.2 alkalmassági követelménynek az MSZ1.1 szerinti referenciával is megfelelhet, amennyiben az MSZ.1.1 szerinti referencia egyúttal az MSZ.1.2 alkalmassági követelményeket is teljesíti. MSZ2. ha nem rendelkezik: 12
MSZ.2.1. 1 (egy) fő olyan műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével: a) okleveles építőmérnök, 3 év szakmai gyakorlattal b) építőmérnök 4 év szakmai gyakorlattal. Az MSZ.2.1 szerinti szakember tekintetében követelmény továbbá, hogy - az előzőekben megkövetelt gyakorlattal együtt, vagy mellett - rendelkezzen legalább 4 év közlekedésépítési szakmai gyakorlattal, valamint, hogy felelős műszaki vezetőként részt vett legalább egy olyan szerződésszerűen teljesített és műszaki átadás-átvétellel lezárt kivitelezési projekt teljes időtartama alatti irányításában, amely 2 méternél nagyobb nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd felújítását foglalta legalább magában. MSZ.2.2. 3 (három) fő olyan műszaki szakemberrel, akik rendelkeznek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével: a) okleveles építőmérnök, 3 év szakmai gyakorlattal b) építőmérnök 4 év szakmai gyakorlattal. Az MSZ.2.2 szerinti szakember tekintetében követelmény továbbá, hogy - az előzőekben megkövetelt gyakorlattal együtt, vagy mellett - rendelkezzen legalább 3 év közlekedésépítési szakmai gyakorlattal, valamint, hogy felelős műszaki vezetőként részt vett legalább egy olyan szerződésszerűen teljesített és műszaki átadás-átvétellel lezárt kivitelezési projekt teljes időtartama alatti irányításában, amely 2 méternél nagyobb nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd felújítását foglalta legalább magában. Az ajánlatban az MSZ.2.1. pozícióra összesen 1 fő, az MSZ.2.2 pozícióra összesen 3 fő szakember jelölhető meg. Abban az esetben, ha az MSZ.2.1, MSZ2.2 alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevő az előírt 4 fős (1 + 3 fő) létszámot meghaladó számú szakembert mutat be, úgy az ajánlatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy a bemutatott szakemberek közül melyik 4 fő (1 + 3 fő) szakember szakmai tapasztalatát számszerűsítette a Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értékelési részszempont tekintetében. A szakemberek között átfedés nem megengedett, 1 fő egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai:
13
Ajánlatkérő előírja, hogy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) pénz fizetésére kötelezze magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt kötbérek: 1.) késedelmi kötbér, 2.) meghiúsulási kötbér. Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a késedelemmel érintett eseti megrendelésre eső nettó vállalkozási díj 1 %-a, de legfeljebb 20%. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot (20 nap), úgy Megrendelő jogosult anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulással érintett eseti megrendelésre eső nettó vállalkozási díj 20 %-a, ha az eseti megrendelés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul. Jótállás: A nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott időtartamban, a jótállás kezdő időpontja az eseti megrendelés sikeres műszaki átadás-átvételének napja. Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó 10 millió HUF-ot meghaladó értékű eseti megrendelések tekintetében a jótállás vállalt időtartamára jótállási biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke az eseti megrendelésre eső nettó vállalkozási díj 5%-a. (A nettó 10 millió HUF-ot meg nem haladó értékű eseti megrendelések tekintetében ajánlatkérő jótállási biztosítékot nem köt ki). A jótállási biztosíték ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az ajánlattevő választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a biztosíték a nyertes ajánlattevőnek a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje legkésőbb az eseti megrendelés sikeres műszaki átadás-átvételét követő harmadik munkanap, és a jótállás időtartamának leteltét követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. A jótállási biztosíték előírtak szerint történő rendelkezésre bocsátása az eseti megrendelés teljesítésigazolása kiállításának feltétele. Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók. Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján csatolja nyilatkozatát az előírt biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, illetve a szerződés megerősítésével kapcsolatos részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján, ha az esetileg megrendelt építési beruházás teljesítésének időtartama a 2 hónapot meghaladja a Vállalkozó jogosult az eseti megrendelés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 75 millió forint előleg igénylésére. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában egyenlő mértékben kerül elszámolásra (levonásra). Amennyiben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése szerinti feltételek hiányában ajánlattevő részszámlázásra nem jogosult, az előleg összege az ajánlattevő által kiállításra kerülő 14
számlából kerül elszámolásra (levonásra). Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. [Kbt. 135. § (1) bekezdés] Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően eseti megrendelésenként jogosult számlát benyújtani. Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajánlattevő által alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor); - Kbt. 135. § (3) bekezdés (amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe); - Kbt. 135. § (6)-(7) bekezdés, azzal, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdés szerinti, szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatásnak az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenszolgáltatás minősül; - 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § [a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerinti esetben ajánlatkérő 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja)]; - 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § - 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pont (amennyiben az eseti megrendelés szerinti munka építési engedély köteles). Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában lehetővé teszi, hogy a biztosíték az ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályai kerülnek megfelelően alkalmazásra. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció, illetve a szerződési feltételek tartalmazzák. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Ajánlatkérő rögzíti, hogy az „Egyösszegű összehasonlító vállalkozási díj (nettó, HUF)” kizárólag az ajánlatok összehasonlítására és értékelésére szolgál, az elszámolás és kifizetés alapja az adott eseti megrendelés konkrét mennyiségei és az ajánlatban az adott tétel tekintetében megajánlott egységár. A szerződés és az annak keretében eszközölt valamennyi eseti megrendelés tételes elszámolású. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
15
IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 16
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2016/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Maros utca 19-21., 7. emelet (Maros utca Business Center) Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson részvételre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. A bontásra egyebekben a Kbt. 68. §-a irányadó. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 17
Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100 pont VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszempontok és módszerek szerint: A „1.) Teljesítésben részt vevő személyi állomány (MSZ.2.1 és MSZ.2.2 szerinti szakemberek együttesen) - alkalmassági követelményen felül értékelt - szakmai tapasztalata (db)” részszempont esetén a következők szerint: ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a legmagasabb összesített érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő azt veti össze, hogy az MSZ.2.1 és MSZ.2.2 szerinti, összesen 4 fő szakember az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül együttesen hány darab olyan szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt -felújítási munkát irányított felelős műszaki vezetőként az adott felújítási munka teljes megvalósítása alatt, amelyek felújításonként legalább egy, 2 m-nél nagyobb nyílással rendelkező, gépjármű által használt közúti híd felújítására vonatkoztak, és amely munkák az MSZ.2.1., illetve az MSZ.2.2 szerinti alkalmasság igazolása körében a 18
szakmai önéletrajzban nem kerültek bemutatásra. Az adott szakember által egy szerződés keretében elvégzett, vonalas létesítmény felújítása keretében szerzett releváns gyakorlat 1 (egy) darabszámként kerül értékelésre. Az értékelés szempontjából ajánlatkérő azokat a felújítási munkákat veszi figyelembe, amelyek megkezdése is az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül történt. Abban az esetben, ha az MSZ.2.1, MSZ2.2 alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevő az előírt 4 fős (1 + 3 fő) létszámot meghaladó számú szakembert mutat be, úgy az ajánlatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy a bemutatott szakemberek közül melyik 4 fő (1 + 3 fő) szakember szakmai tapasztalatát számszerűsítette a Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értékelési részszempont tekintetében. A részszempontra tett megajánlást első körben az ajánlatban csatolandó nyilatkozatban kell alátámasztani, ezt követően pedig az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevő által becsatolt, a szakemberek szakmai önéletrajzából kerül ellenőrzésre. Erre tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra csatolandó szakmai önéletrajzokat olyan módon kell becsatolni, hogy az alkalmassági követelményként előírt MSZ.2.1, illetve MSZ.2.2 szerinti feltételek mellett, a jelen részszempont szempontjából releváns - a felolvasólapon feltüntetett darabszámú - az alkalmasság igazolása körében bemutatásra nem került szakmai tapasztalat is megállapítható, ellenőrizhető legyen. Ennek érdekében ajánlatkérő előírja a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz minta kötelező alkalmazását. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. P max: A pontskála felső határa. P min: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme A „2.) Jótállás vállalt időtartama az egyes eseti megrendelésekre vonatkozóan (hónap)” részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a legmagasabb összesített érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő 60 hónapban rögzíti a jótállás vállalt időtartamának legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a Jótállás vállalt időtartama 36 hónapnál kedvezőtlenebb (rövidebb) nem lehet. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. P max: A pontskála felső határa. P min: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme A „3.) Egyösszegű összehasonlító vállalkozási díj (nettó, HUF)” részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 19
pontszámokat. Az ajánlatot nettó összegben kell megadni és Ft-ban. Az értékelési szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A pontozás képlete: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. P max: A pontskála felső határa. P min: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az egyes részszempontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok szerinti súlyozott pontok összesítése adja az ajánlattevő összesített pontszámát. Az eljárás nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő. VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12 ) További információk: 1) A közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátása: A Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető a http://internet.kozut.hu/kozbeszerzes/Forms/AllItems.aspx oldalon az - megindító felhívás közzétételének időpontjától [Kbt. 57. § (1) bekezdés]. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (dokumentáció) ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie), az ajánlattételi határidő lejártáig, melyet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, teljes körűen kitöltött regisztrációs lap ajánlatkérő részére a +36 16961628 fax számon vagy e-mailen az
[email protected] e-mail címre történő megküldésével igazolni. 2) Ajánlattételi nyilatkozat: Ajánlattevőnek csatolnia kell eredeti aláírt az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 3) Felolvasólap: Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. 4) Költségvetés: Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést nyomtatott formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat elektronikus másolata tartalmazza az árazott költségvetéseket szerkeszthető (excel) formában is. 5) Nyilatkozat alvállalkozókról: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. 6) Alkalmasságot igazoló más szervezet megjelölése: Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 20
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 7) Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlatnak tartalmaznia kell egyszerű másolatban mindazon személyek hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdése szerinti ügykörben ellenjegyzett aláírás-mintáját, akik az ajánlatban bármely dokumentumot aláírnak, feltéve, hogy ők az ajánlattevő (közös ajánlattevők), és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésére jogosultak. Meghatalmazás alapján aláíró esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó - közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolandó, és a meghatalmazásnak kifejezetten a jelen eljárásban való képviseletre kell vonatkoznia. 8) Nyilatkozat KKV státuszról: Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e. 9) Nyilatkozat hulladék elszállításáról: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítés során keletkező hulladék - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására vonatkozóan. 10) Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §- alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 20 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 11) Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír alapú példányban valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus (CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani. Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben 21
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy más szervezet által készített - rá vonatkozó dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - tartalmat érintő módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is alá kell írnia. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A nem elektronikusan benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani. Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Hídtartozékok javítása 2016” - vállalkozási keretszerződés” „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” Postai kézbesítés útján való feladás esetén dupla csomagolást kér az ajánlatkérő. A külső csomagolás tartalmazhatja az egyéb postai jelzéseket. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomag külső részén fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. Ez esetben a külső borítékon a feladó neve stb. feltüntethető. Postai kézbesítés esetén ajánlattevő a közbeszerzési eljárás tárgyát a külső borítékon is tüntesse fel! 12) Helyszíni bejárás: ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 13) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. 14) Papír alapú ajánlat elektronikus másolata: Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű fájl) teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott ajánlattal. Amennyiben az eredeti papír alapú és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 15) Nyertes ajánlattevő által készítendő egyéb dokumentumok: A nyertes ajánlattevő a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet és mellékletei szerinti dokumentumokat köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 16) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét ajánlatkérő az ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja. 17) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtását. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra. 18) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 22
19) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 20) Árfolyamok: Az ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében ugyanakkor a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Az ajánlatkérő általi átszámítás szükségessége esetén az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatban közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 21) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00 és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. Egyéb időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. 22) Szerzői jog: Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az Ajánlatkérő tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására. 23) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetére ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különösen a Kbt. 35. §-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 24) A szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétel: Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 25) Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: GP1., GP2., GP3., MSZ1.1, MSZ1.2., MSZ2.1, MSZ.2.2 26) Üzleti titok: Ajánlatkérő az üzleti titok körében felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában foglaltakra. 27) Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás: ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 23
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/05/05 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
24