ajánlati felhívás - Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 29+190-32+920 km szelvényei közötti szakasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód:
2015/124 Építési beruházás Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL Nyílt 2015.11.03. 21837/2015 45233124-4;45233125-1;45221111-3;45233226-9
Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa:
NIF Zrt. Magyarország, Nógrád megye
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
közlekedési infrastruktúra fejlesztés
2015.12.18.
Közjogi intézmény
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:
[email protected] Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: NIF Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388 Postai cím: Váci út 45 Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Osztály Telefon: +36 14368572 E-mail:
[email protected] Fax: +36 14368560 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): 1
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztés I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
2
Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 29+190-32+920 km szelvényei közötti szakasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzésére II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás x Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország, Nógrád megye NUTS-kód HU313 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 3
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 29+190-32+920 km szelvényei közötti szakasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzésére II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 45233124-4 45233125-1 45221111-3
Kiegészítő szójegyzék
45233226-9 II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 29+190-32+920 km szelvényei közötti szakasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzésére A tervezett 2x2 sávos kialakítás 22,50 m koronaszélességgel kerül kiépítésre mintegy 3730 fm hosszban és csatlakozik a már megépült 2x2 sávos szakaszokhoz. A terve-zési szakasz kezdetén csatlakozunk a meglévő négynyomúsításhoz, ám a Pásztó nyu-gati külön szintű csomóponthoz kiépülő lassító- és gyorsító sávok kialakítására a négynyomúsított szakasz szélesítésével kerül sor. Így a bal oldalon a beavatkozás (fi-gyelembe véve a gyorsító sáv utáni 150 m hosszú burkolt leálló sávot) a 28+681 km szelvényben, a jobb oldalon pedig a 28+875 km szelvényben kezdődik. A 29+386 km szelvénynél Pásztó területén az Irinyi utca csatlakozásánál többszörös egyeztetés eredményeként külön szintű csomópont kerül kialakításra. A 31+620 km szelvénynél a bal oldalon lévő TSZ telepre vezető út csatlakozása továbbra is megmarad, gyorsító, lassító sáv kialakításával. Turbó típusú kétsávos körforgalmi csomópont kerül kialakí-tásra Mátraszőlős 21. sz. főúti csatlakozásánál, a gyalogosok közlekedése aluljáróval lesz biztosítva a 21. sz. főút alatt. Helyszínrajzi kialakítás A tervezés során a meglévő útpálya jobb oldalának burkolatszéle fixen maradt, ehhez képest bal oldalra történt a szélesítés, így a vízszintes vonalvezetés a jelenlegi vonal-vezetést követi le. A tervezett 2x2 sávos főút teljes szakaszán a meglévő burkolat elbontásra kerül a BME Út és Vasútépítési Tanszék által készített burkolatfelújítás-technológiai szakvéle-ményre alapozva. A földmunkára épül rá a tervezett jobb pálya, illetve a bal oldali szé-lesítésre kerül a földmunka, melyre a bal pálya kerül. Általában a meglévő útterületen belül haladunk, de az új pálya építésével, csomópontok építésével és párhuzamos utak kialakításával mezőgazdasági területet is igénybe veszünk. A tervezett 2x2 sávos kialakítás 22,50 m koronaszélességgel kerül kiépítésre, és csat-lakozik a már 4
megépült 2x2 sávos szakaszokhoz. A tervezési szakasz kezdetén csatlakozunk a meglévő négynyomúsításhoz, ám a Pász-tó nyugati külön szintű csomóponthoz kiépülő lassító- és gyorsító sávok kialakítására a négynyomúsított szakasz szélesítésével kerül sor. Így a bal oldalon a beavatkozás (fi-gyelembe véve a gyorsító sáv utáni 150 m hosszú burkolt leálló sávot) a 28+681 km szelvényben, a jobb oldalon pedig a 28+875 km szelvényben kezdődik. A 29+386 km szelvénynél Pásztó területén az Irinyi utca csatlakozásánál többszörös egyeztetés eredményeként külön szintű csomópont kerül kialakításra. A 31+620 km szelvénynél a bal oldalon lévő TSZ telepre vezető út csatlakozása to-vábbra is megmarad, gyorsító, lassító sáv kialakításával. Turbó típusú kétsávos körforgalmi csomópont kerül kialakításra Mátraszőlős 21. sz. főúti csatlakozásánál, a gyalogosok közlekedése aluljáróval kerül biztosításra a 21 sz. főút alatt. A tervezési területen lévő műtárgyak A tervezett műtárgyak helyén geotechnikai vizsgálatok alapján kialakított és statikailag méretezett műtárgyak kerültek megtervezésre. A dokumentáció részét képezik a mű-tárgy tervek külön szakági tervként. Tervezett műtárgyak a következők: • B293 jelű: 29+386,45 km sz. Aluljáró Irinyi utca alatt, Pásztó nyugati csomópont támaszköz: 46,35 m pályalemez hossza (szabad nyílás) 44,10 m • B322 jelű: 32+265,70 km sz. Felüljáró gyalogút felett • B324 jelű: 32+444,11 km sz. Felüljáró földút (III/5 sz.) és Hévíz-(Szamár) patak felett • B324/K1 jelű: 0+727,98 km sz. földút (III/6 sz.) felüljáró Hévíz-(Szamár) patak felett • B324/K2 jelű: 0+583,17 km sz. földút (III/7 sz.) felüljáró Hévíz-(Szamár) patak felett Keresztszelvényi kialakítás 21 sz. főút: Közutak tervezése szerinti tervezési osztály: K.III.B Tervezési sebesség: vt=90 km/h Koronaszélesség: 22,50 m Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m Forgalmi sáv száma: 2x2 Padka szélesség: 2,75 m Belső biztonsági sáv: 0,25 m Külső biztonsági sáv: 0,25 m Középső elválasztó sáv: 3,00 m Gyorsító-lassító sáv: 3,50 m 2,50 m burkolt leállósáv kerül kialakításra 150 m hosszon a gyorsítósáv folytatásaként: 29+570 29+720 km sz. között a jobb oldalon. A burkolt leállósáv a bal oldalon a Minisztérium KHEM/64452/2009. számon kiadott szabvány alóli felmentése szerint elhagyásra került. A tervezett csomópontoknál a csomóponti ágak kialakítása: Az ágak tervezési sebessége: 40 km/h, illetve 30km/h R=45 m Koronaszélesség: 8 m Épített burkolat szélessége: 6,0 m Forgalmi sáv szélessége: 5,50m, illetve 3,50 m Padka szélessége: 1,25 m Külső biztonsági sáv: 0,25 m Üzemi lehajtók: 5
Koronaszélesség: 6 m Épített burkolat szélessége: 3,50 m Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m Padka szélessége: 1,25 m Pásztó nyugati csp., Önkormányzati út (Irinyi u.) : Koronaszélesség: 8,50 m Épített burkolat szélessége: 6,50 m Forgalmi sáv szélessége: 3,00 m Forgalmi sáv száma: 2x1 Padka szélesség: 1,25 m Külső biztonsági sáv: 0,25 m 24303 j. út: Közutak tervezése szerinti tervezési osztály: K.V.C Tervezési sebesség: vt=50 km/h Koronaszélesség: 9,50 m Épített burkolat szélessége: 7,00 m Forgalmi sáv szélessége: 3,25 m Forgalmi sáv száma: 2x1 Padka szélesség: 1,50 m Külső biztonsági sáv: 0,25 m Körpályák a Pásztó nyugati csomópont esetében: Körpálya burkolat szélessége: 7,25 m Járható gyűrű: 1,00 m Becsatlakozás burkolat szélessége: 4,00 m Kicsatlakozás burkolat szélessége: 4,50 m Padka szélesség: 1,25 m Belső sugár: 11,0 m Körpálya Mátraszőlősi turbó körforgalom esetében: Körpálya burkolat szélessége: 10,25 m Járható gyűrű: 1,50 m Padka szélesség: 2,75 m Belső sugár: 12,00 m Földutak sárrázó szakasza: Koronaszélesség: 8,50 m Épített burkolat szélessége: 6,00 m Forgalmi sáv szélessége: 1,25 m Földutak: Koronaszélesség: 4,00 m III/5 sz. földút 7 m koronaszélességgel került kialakításra. Útpálya-szélesítés került betervezésre az alábbi helyen: - Önkormányzati út (Irinyi utca) korrekciója R= 50 m bal ívben 2,00 m szélességben bal oldalon A 21. sz. főút tervezett rézsűhajlása 3 m alatti töltésmagasság esetén 1:2,5, 3 m töl-tésmagasság esetén 1:1,5, a töltésmagasság, illetve a vízelvezetési előírások figye-lembevételével. Egyéb keresztező utak és csomóponti ágak esetében 1:1,5. A burkolat oldalesése egyenesben, 2,5%-os tetőszelvény, túlemelésben az előírások-nak megfelelő oldalesés került kialakításra. 6
A tervezett padka oldalesését 5%-kal került megtervezésre. A burkolat és a hozzá csatlakozó padka oldalesése legfeljebb 8,5%-ban térhet el egy-mástól. Tervezett pályaszerkezetek A pályaszerkezet méretezést az érvényben lévő e-UT 06.03.13. „Aszfaltburkolatú útpá-lyaszerkezetek méretezése és megerősítése”, illetve az e-UT 06.03.21. „Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek” Útügyi Műszaki Előírások alapján került elvégzésre. A részletes pályaszerkezet méretezés számítást az engedélyezési terv tartalmazza. 21 sz. főút bal pálya („E” terhelési osztály): 4 cm AC 11 kopó (mF) 25/55-65 aszfalt kopóréteg 7 cm AC 22 kötő (mF) 25/55-65 aszfalt kötőréteg 8 cm AC 22 alap (mF) 25/55-65 aszfalt alapréteg 20 cm Ckt-4 cementstabilizáció 20 cm Homokos kavics fagyvédő réteg 21 sz. főút jobb pálya, Mátraszőlősi körforgalom és ehhez tartozó ágak („E” terhelési osztály): 4 cm AC 11 kopó (mF) 25/55-65 aszfalt kopóréteg 7 cm AC 22 kötő (mF) 25/55-65 aszfalt kötőréteg 8 cm AC 22 alap (mF) 25/55-65 aszfalt alapréteg 25 cm Telepen kevert újrahasznosított alapréteg 20 cm Homokos kavics fagyvédő réteg A rézsűfelületeken 10 cm humuszterítést és füvesítést irányoztunk elő. Pásztó nyugati csomópont, csomóponti ágak, Önkormányzati út (Irinyi utca), körpályák és 24303 j. út („C” terhelési osztály): 4 cm AC 11 (kopó) 50/70 aszfalt kopóréteg 7 cm AC 22 (kötő) 50/70 aszfalt kötőréteg 25 cm Telepen kevert újrahasznosított réteg 20 cm Homokos kavics fagyvédő réteg Körforgalomnál járható gyűrű, és elválasztó sziget: 10 cm vörös térkő burkolat 3cm ágyazó homok 25 cm Telepen kevert újrahasznosított réteg 20 cm Homokos kavics fagyvédő réteg Üzemi lehajtók: 4 cm AC 11 (kopó) 50/70 aszfalt kopóréteg 7 cm AC 22 (kötő) 50/70 aszfalt kopóréteg 20 cm Telepen kevert újrahasznosított réteg 20 cm Homokos kavics fagyvédő réteg Peron buszöbölnél, járda: 3 cm AC 8 (kopó) 50/70 aszfalt kopóréteg 20 cm Telepen kevert újrahasznosított réteg 20 cm Homokos kavics fagyvédő réteg Földutak sárrázó szakaszai: 5 cm AC 11 (kopó) 50/70 aszfalt kopóréteg 20 cm M56 mechanikai stabilizáció 20 cm Homokos kavics fagyvédő réteg Földutak: 25cm M56 mechanikai stabilizáció 7
Mivel a meglévő 21. sz. főút elbontásra kerül, így az onnan kikerült anyagot az építés során a lehető legnagyobb mértékben fel kell használni a gazdaságossági szempontok szem előtt tartásával. Az elbontott betontáblák, valamint az aszfalt burkolatok felhasz-nálhatóak a CKt-4 alapréteg adalékanyagaként is. A bontott anyagok újrahasznosításá-nál nagy figyelmet kell fordítani a vonatkozó tervezési, szemszerkezeti, anyagminősé-gi, technológiai követelmények betartására. A bontott anyagok részarány max. 30m% lehet. A felhasznált bontott anyagok összetétele meg kell, hogy feleljen az e-UT 06.03.52:2007 Útügyi műszaki leírásban foglaltaknak. Az alaprétegek tervezésénél a várható építési ütemezés került alapul vételre. A bontás során keletkező mart aszfalt felhasználható a padka stabilizált részében, illet-ve a földutak mechanikai stabilizációjában. A padka forgalom biztonsági okokból fehér színű (pld. dolomit, mészkő) legyen, és a finomrész arány min. 20 m% a felső 5 cm-en. A CKt-4 alapréteg feszültségmentesítése irányított repedésképzéssel történjen (mikrorepesztést követő hézagvágással vagy KRAFT módszert követő mikrorepesztéssel). A rézsűfelületeken 10 cm humuszterítést és füvesítést irányoztunk elő. Közművek Érintett közműtípusok: • szénhidrogén-vezeték, • ivóvíz-vezeték, • kis- és középfeszültségű elektromos vezeték, • nagyfeszültségű elektromos vezeték, • telekommunikációs vezeték. A közművek átépítési terveinek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése és a meg-valósításukhoz szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzése, illetve az ezek alap-ján történő kivitelezése szükséges. Tervezési feladatok Kivitelező feladata az építés megkezdése és teljes időtartama alatt: • a kivitelezés (építési beruházás) során szükséges részlettervek és kiegészítő tervek készítése; kiviteli tervek aktualizálása és a szerinti építése az esetleges hatósági előírások alapján; • a tervek megfelelősége a mindenkori hatályos Műszaki Előírásoknak és Jogszabá-lyoknak és e szerinti megvalósítása • megvalósulási és kezelői lehatárolási tervek, geodéziai megvalósulási térkép, végle-ges telekalakítási (telekcsoport újraosztási, összevonási) terveinek elkészítése a szükséges engedélyek, jóváhagyások és záradékok beszerzésével; • az építési engedélyben és a hatósági előírásokban meghatározott tervek készítése - a forgalomtechnikai jelzésrendszer megvalósítása előtt a felülvizsgált forgalomtech-nikai terv elkészítése és közlekedés hatósági és közútkezelői jóváhagyatása; • a közművek átépítési tervek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése és a meg-valósításukhoz szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzésével. • az építéssel érintett összes hatóság, üzemeletető és kezelőkkel történő folyamatos kapcsolattartás és a szükséges egyeztetések lebonyolítása. A feladat részletes ismertetését a dokumentáció III., IV. és V. kötete tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 8
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 25 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Teljesítési biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított el-lenszolgáltatás 5%-a), jótállási és szavatossági biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint. A nyertes Ajánlattevő a Szerződés hatálybalépésének napjára köteles Teljesítési Bizto-sítékot nyújtani a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének, illetve a Megrendelőt illető pénzkövetelések, kártérítési követelések, és kötbérkövetelések érvényesítésének biz-tosítására. A Teljesítési Biztosítéknak a Befejezési Határidőt követő 90. napig kell ér-vényesnek lennie. A nyertes Vállalkozó a Szerződés alapján a jótállás és szavatosság körébe tartozó kö-telezettségei teljesítésének biztosítására köteles az egyes Építmények vagy szerkeze-tek átvételi időpontjától függően legkésőbb a Részteljesítési Igazolás, illetve a Befeje-zési Teljesítésigazolás kiadásának időpontjában a Szerződésben rögzített mértékű, együttes Jótállási és Szavatossági Biztosítékot Megrendelőnek átadni. A Jótállási és Szavatossági Biztosítéknak a Szavatossági Időszak lejártát követő 45 napig kell érvé-nyesnek lennie. Amennyiben a Szerződéses Ár bármilyen okból növelésre kerül, a nyertes Vállalkozó köteles a Szerződés módosításának hatálybalépésétől számított 15 napon belül a Telje-sítési Biztosítékot a megnövelt Szerződéses Ár alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosíték-ra kicserélni. Mindaddig, amíg a nyertes Vállalkozó nem biztosítja a felemelt összegű Teljesítési Biz-tosítékot, a nyertes Vállalkozó részére kifizetés nem teljesíthető. Ez esetben a Meg-rendelő fizetési késedelme kizárt. Az időközben benyújtott számlák fizetési határideje a felemelt összegű Teljesítési Biztosíték Megrendelő általi kézhezvételétől számítódik. Ha a nyertes Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, előzőekben rögzített 9
kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegés-nek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértékének - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik - 0,5%-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege azonban nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenérté-kének, mint vetítési alapnak a 7,5%-át. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Meg-rendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötele-zettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést. Amennyiben a Szerződéses Ár bármilyen okból csökkentésre kerül, a nyertes Vállalko-zó jogosult a Teljesítési Biztosítékot a csökkentett Szerződéses Ár alapján számított összegre csökkenteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő össze-gű Teljesítési Biztosítékra kicserélni. Jótállási idő: 36 hónap. A Jótállási időszak kezdő időpontja a Projektelem, vagy valamely Építési Szakasza, illetve Része tényleges befejezési időpontja, amelyet a Műszaki Átadás-átvételi jegy-zőkönyv rögzített. A szavatossági idő a jogszabályokban meghatározott minimum alkalmassági idő, de minimum 36 hónap. Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. Előleg-visszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja - az előleg-visszafizetési biztosítékot Ajánlattevő-nek az előlegbekérő benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátania. Ajánlat-tevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egy időben, azaz az előleg igénylésének időpontjában rendelkezésre bocsátja. Amennyiben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § alapján a vállalkozóként szer-ződő nyertes ajánlattevő szállítói előleget igényel, úgy Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására köteles, ha az igényelt, illetve a folyósítandó előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladja. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték mér-téke tekintetében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alkalma-zandó. Erre tekintettel a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű szállítói előleg igénylése, illetve folyósítása esetén a nyertes ajánlattevő az Előleg-visszafizetési Biztosítékot úgy (olyan mértékre) köteles benyújtani, hogy a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az Előleg-visszafizetési Biztosíték rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége alól. A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mérté-kű szállítói előleg igénylésére jogosult, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak sze-rint. A Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylé-se esetén a fentiek szerint nyújtandó Előleg-visszafizetési Biztosíték az Irányító Ható-ság javára szóló biztosíték, amely egyfelől nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Másfelől az ajánlatkérő által a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont alapján megjelölt további biztosítéki forma a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint a garanciavállaló nyilat-kozat, ingatlan jelzálogjog, gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cég-jegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulaj-donrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrész-szel rendelkező 10
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garan-ciaszervezet által vállalt kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése sze-rinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként (a biztosíték jogo-sultja ilyen biztosítéki forma esetén is az Irányító hatóság, azaz a biztosítéknak az Irá-nyító hatóság javára kell szólnia). Így az Előleg-visszafizetési Biztosíték az ajánlattevő-ként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdésének második mondata alapján alkalmazandó 83. § (1) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, a Szerződésben foglaltak szerint. Az Előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg igénylésétől (az előlegbekérő benyújtá-sától) a Végszámla benyújtása napjáig érvényesnek kell lennie. A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja Megrendelő rendelkezésére a teljesítési biztosítékot akkor Megrendelő élhet az elállás jogával. Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, előzőekben rögzített kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegésnek minő-sül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenérté-kének - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelke-zik - 0,5 %-a, a késedelem minden naptári napja után. Késedelmi kötbér Amennyiben a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem egészének meg-valósítását a Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre, vagy az egyes Építési Szakaszok, vagy Részek befejezését a Szerződésben előírt Részhatár-időkre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a Projektelem, illetve a Részhatáridőkhöz tartozó Építési Szakaszok/Részek, Építmények nettó ellenértéké-nek, mint vetítési alap - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem ren-delkezik - 0,5 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt Részhatáridő/Befejezési Határidő és az egész Projektelemre, vagy annak vonatkozó Építési Szakaszára, Részre, Építményre kiadott Részteljesítés Igazolása vagy Befejezési Teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont kö-zött. A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyző-könyvekben, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített ha-táridőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a fenti jegyzőkönyvekben vagy utólagos költségbecslés alapján elkészített kalkulációban meghatározott, a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 2 %-a a késedelem minden naptári napja után. Az egyes késedelmi kötbérek egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át. Meghiúsulási kötbér Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen 11
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó Szerződéses Ár 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. A Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbér igényét a Vállalkozó által nyújtott biztosítékból a 7.7 alcikkelyben foglaltak megfelelő alkalmazása mellett érvényesíteni. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Szerződésszerű teljesítést követően, az ellenszolgáltatás átutalással kerül megfizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Kbt. 130. § (1)-(4) bekezdései, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. ren-delet alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2), illetve (5) - (6) bekezdései figyelembevételével. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A szerződés szállítói finanszírozású. Alvállalkozó igénybevétele esetén Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően és az épí-tési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. Az ajánlattétel és a szerződéskötés is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. Vállalkozó a Megrendelő által Vállalkozó részére megküldött aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően nyújthat be számlát a tárgyidőszaki teljesítéséről. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tar-talmazza. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alap-ján 119. § és a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifize-tését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű összeg lehet. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak szerint kerül sor. Ajánlatkérő - erre vonatkozó igény esetén - az előleget a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet. 12. § (2) bekezdés szerint teljesíti. Vállalkozó az Előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafi-zetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visz-szafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meg-haladó összegű előleg igénylése esetén az az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosíték-nyújtás kötelezettsége alól. A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak. Ajánlatkérő a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3)-(5) bekezdései alapján részszámlázási lehetőséget biztosít. Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által nyertes Ajánlattevő részére megküldött, aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően nyújthat be számlát a tárgyidőszaki teljesítéséről. A számlázási ütemtervet a Bázisdokumentáció részét képező bázis pénzügyi terv tar-talmazza. A nyertes Vállalkozó köteles a Szerződés hatálybalépését követően legkésőbb 30 na-pon belül a Projektelem kivitelezésére vonatkozó Bázisdokumentációt elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a Mérnök és a Megrendelő felé, a Megrendelő által a Projekt Monitoring Kézikönyvben meghatározott 12
módon, formában és előírt példányszámban. (Szerződéses feltételek 11.1 alcikkely) A Felek szerződéses ár 2 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kötnek ki. A tar-talékkeret felhasználási részlet-szabályait a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye tar-talmazza. A 18. cikkely alapján felhasznált tartalékkeret a szerződéses ár részévé vá-lik külön szerződésmódosítás nélkül. A szerződés - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi pro-jekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatályba lépésének napját kö-vető 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalma-zandók. A finanszírozás tervezett forrása: EU (IKOP) forrás 85,000000 % + költségvetési for-rás 15,000000 %. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő egyáltalán nem biztosít lehetőséget gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozására (közös ajánlattevő, valamint nem közös ajánlattevő nyertes esetén sem) III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll; b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll; c) a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előír-ja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek - a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján - szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (amennyiben azt a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014.05.16.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának mód-járól szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni. A kizáró okok fenn nem állását - a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzé-tett Útmutató alapján szükséges igazolni. A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a 13
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. § és 5-6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjai hatálya alá. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjai hatálya alá. Az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjai hatálya alá vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolás a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §-aiban foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-6. §-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13. §-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni! A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtott nyilatkozatok a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésűek nem lehetnek. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő: 1. 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján vala-mennyi számlavezető pénzügyi intézmé-nye által kiállított eredeti vagy másolati nyilatkozatot az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelö-lése; - számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban álló / sorba állí-tott tétel, attól függően, hogy az ajánlat-tevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. „Sorban állás” / „Sorba állítás” alatt Aján-latkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyúj-tásáról szóló 2009. LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A tárgyi alkalmassági feltétel igaztolása keretében ajánlatkérő csak az élő szám-lákat vizsgálja. 2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását 14
megelőző utolsó 3 üzleti évből származó, közbeszerzés tárgya (or-szágos közút és/vagy mű-tárgy kivitelezé-si munkák) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egysze-rű nyilatkozatát eredeti vagy másolati pél-dányban, attól függően, hogy az ajánlat-tevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdés alapján amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vál-lalkozó kivitelezői névjegyzékében megje-lenített, 310/2011. (XII.23.) Korm. rende-let 14. § (1) bekezdés előírásainak megfe-lelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 1. vagy 2. pontban meghatározott követelmények-nek, úgy Ajánlatkérő elfogadja a köve-telmény és a megfelelést igazoló doku-mentum helyének pontos megjelölését is a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott doku-mentumok benyújtása helyett. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a kö-zös ajánlattevők együttesen is megfelel-hetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vo-natkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. En-nek megfelelően az 1. pont szerinti alkal-massági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be az 1. pont szerinti pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozato(ka)t. A 2. pont sze-rinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhet-nek. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkod-va is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) bekez-dése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölé-sével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlat-tevő jelentkező ezen szervezet erőforrá-sára (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfele-lést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erő-források rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása so-rán a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemu-tatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés telje-sítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szer-vezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az alkal-massági követelmények nem a teljesítés-kor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint ke-zesként felel az ajánlatkérőt az ajánlatte-vő teljesítésének elmaradásával vagy hi-bás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az 1. pontban foglalt igazolási mód kap-csán ha a 310/2011. (XII.23.) Korm. ren-delet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követel-ménynek, a minősített ajánlattevők elekt-ronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 15
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a lete-lepedési helye szerinti, az elismert ajánlat-tevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is el-fogadja ajánlatkérő az 1. pontban foglalt igazolási mód helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös aján-lattevő, ha: 1. bármely pénzügyi intézménynél veze-tett számláján az ajánlati felhívás fel-adását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban álló / sorba állított tétel volt.
2. az ajánlati felhívás feladását megelő-ző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (országos közút és/vagy műtárgy kivitelezési munkák) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a megelőző 3 üzleti évben összesen nem éri el a nettó 4.500.000.000,- Ft értéket. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan: 1. az ajánlati felhívás feladásától visszafe-le számított megelőző utolsó 8 év legjelen-tősebb befejezett referenciáinak ismerte-tését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazo-lással kell igazolni. A referenciaigazolásnak minimálisan a kö-vetkezőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél nevét, szék-helyét, - az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkal-massági minimum-követelménynek meg-felelően részletezett tartalommal), - az ellenszolgáltatás összegét, - a szerződés teljesítésének helyét, - a szerződés teljesítésének, azaz a mű-szaki átadás-átvétel időpontját /év, hónap, nap/, - a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciát Ajánlattevő konzorciumban teljesítette, Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az Ajánlatte-vő saját teljesítését veszi figyelembe, erre tekintettel a közös ajánlattevők által törté-nő teljesítés esetén a fenti adatokat a re-ferenciaigazolásnak oly módon kell tartal-maznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyér-telműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem ál-lítható ki az egyes ajánlattevők által vég-zett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlat-kérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges fele-lősségvállalása mellett történt és az igazo-lást benyújtó 16
ajánlattevő által végzett tel-jesítés aránya elérte a 15 %-ot, erre te-kintettel a referenciaigazolásban a konzor-ciumi tagok egyetemleges felelősségválla-lására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekez-dése] A projekttársaság teljesítését az alkalmas-ság igazolására referenciaként a projekt-társaság mindazon tulajdonosai bemutat-hatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a re-ferenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referenciaiga-zolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekttársaság tagjai által elvégzett mun-ka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthetőek-e. Amennyiben el-különíthetőek, akkor a referenciaigazolás-nak külön az ajánlatot benyújtó ajánlatte-vőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fen-tiekben megadott kötelező tartalmi eleme-ket. Amennyiben nem különíthetőek el, akkor a referenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát. A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése sze-rinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelő rész-letezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni; 2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezetek-nek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettsé-gük és/vagy képzettségük, szakmai ta-pasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlat-tevő be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasz-talatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másola-ti példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szem-pontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakem-ber által ellátott feladat, munkakör, tevé-kenység ismertetését, a tevékenység kez-dő és befejező idejét (év, hónap), vala-mint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, aki-vel/amellyel az adott szakember munkavi-szonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyi-latkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tár-gyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt ren-delkezésre fog állni. Amennyiben bármely alkalmasságot igazo-ló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlat-tevői felelős fordítást is. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakem-ber gyakorlati idejébe. Az alkalmassági minimum-követelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
17
3. a teljesítéshez rendelkezésre álló esz-közök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, bemutatását (darab-szám, műszaki paraméterek megjelölésé-vel), a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint. Aján-lattevő az adott eszköz rendelkezésre állá-sának igazolására nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatában. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján amennyiben a Ma-gyar Kereskedelmi és Iparkamara vállal-kozó kivitelezői névjegyzékében megjele-nített, 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazda-sági szereplő megfelel az 1., 2. vagy 3. pontban meghatározott követelmények-nek, úgy Ajánlatkérő elfogadja a követel-mény és a megfelelést igazoló dokumen-tum helyének pontos megjelölését is a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése meghatározott dokumen-tumok benyújtása helyett. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az elő-írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kap-csolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) bekez-dése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésé-vel azon alkalmassági követelményt (kö-vetelményeket), melynek igazolása érde-kében az ajánlattevő ezen szervezet erő-forrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szer-vezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmas-sági feltételnek történő megfelelést, to-vábbá köteles nyilatkozni, hogy a szerző-dés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a kö-vetkező esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemu-tatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés telje-sítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szer-vezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény koráb-bi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Ajánlatkérő figyelemmel van 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekez-désére is az igazolási módok tekintetében. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 18
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös aján-lattevő, ha: 1. az ajánlati felhívás feladásától vissza-fele számított megelőző utolsó 8 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, be-fejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) be-kezdése szerint igazolt referenciá-val/referenciákkal: 1.1 • legalább összesen 3 km új gyorsfor-galmi út, vagy országos egy vagy kétszámjegyű főút építése tárgyú, vagy • legalább összesen 3 km meglévő gyorsforgalmi út, vagy országos egy vagy kétszámjegyű főút négynyomúsítása tárgyú, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciával és 1.2 legalább 1 db, országos közúthálózat részét képező út építéséhez kapcsolódó-an elvégzett új körforgalmú csomópont építése tárgyú, szerződésszerűen teljesí-tett, befejezett munkára vonatkozó iga-zolt referenciával, és 1.3 legalább 1 db, országos közúthálózat építése során létesített, legalább hidan-ként minimum 15 m-es legnagyobb nyí-lású új közúti híd építése tárgyú, szerző-désszerűen teljesített, befejezett munká-ra vonatkozó igazolt referenciával, és Ajánlatkérő „gyorsforgalmi út” alatt a 2003. évi CXXVIII. törvény 2. §, továbbá a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekez-dés a) pont szerinti gyorsforgalmi uta-kat, míg „főút” alatt ugyanezen rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti főuta-kat érti. A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti jogszabály által előírt, megkövetelt tar-talmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Ajánlattevő, közös ajánlattevő fenti al-kalmassági követelményeknek egy vagy több referenciával is megfelelhet. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított, megelőző utolsó 5 évet ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzí-tett határidő-számítási módszer alkalma-zásával vizsgálja. A fenti referenciák akkor tekinthetők az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 5 évben megvalósított-nak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. Fenti referenciakövetelmények közül az 1.1. pontban foglalt követelmény az út-pálya építésre, az 1.2. pontban foglalt követelmény a körforgalom kivitelezésé-re, az 1.3. pontban foglalt követelmény a közúti híd kivitelezésére vonatkozó alkalmasságot biztosítja [306/2011 (XII.23) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés].
19
2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szak-emberek: 2.1. Egy fő szakember felsőfokú vég-zettségű projektvezető pozicióra, aki • rendelkezik a jelen felhívás VI.3.20. pontjában a tárgyi szakember vonat-kozásában megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel és • legalább 5 éves (60 hónap) útépítés irányítási (több építésvezető irányítása egyidejűleg) gyakorlattal rendelkezik. 2.2 Egy fő szakember felsőfokú végzett-ségű felelős műszaki vezető útépítéshez pozícióra, aki • rendelkezik a jelen felhívás VI.3.20. pontjában a tárgyi szakember vonat-kozásában megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel és • legalább 3 éves (36 hónap) útépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal ren-delkezik. 2.3 Egy fő szakember felsőfokú végzett-ségű felelős műszaki vezető hídépítéshez pozícióra, aki • rendelkezik a jelen felhívás VI.3.20. pontjában a tárgyi szakember vonat-kozásában megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel és • legalább 3 éves (36 hónap) hídépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal ren-delkezik. 2.4 Egy fő szakember felsőfokú végzett-ségű felelős műszaki vezető vízépítéshez pozícióra, aki • rendelkezik a jelen felhívás VI.3.20. pontjában a tárgyi szakember vonat-kozásában megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel és • legalább 3 éves (36 hónap) vízépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal ren-delkezik. A fenti pozíciókra külön-külön szakembe-rek bemutatása szükséges (egy szak-ember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül). Ajánlatkérő az egyes szakemberek ese-tén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
3. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt eszkö-zök, berendezések, illetőleg műszaki fel-szereltség: 3.1 legalább 1 db szintvezérelt aszfalt finisher, 3.2 legalább 2 db gréder, 3.3 legalább 2 db tömörítő henger, 3.4 legalább 2 db kotrógép, Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is meg-felelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét 20
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 21
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/18 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 63500 HUF-ot (illetve Ma-gyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 50000,- HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 (IBAN kód: HU1110300002-20609931-00003285, Swift kód: MKKBHUHB) számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbe-szerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/18 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/18 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 (adott esetben) Hely: 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek le-hetnek jelen. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (3)-(4) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az 22
ott meghatározottakat. Ajánlatkérő - adott esetben - a Kbt. 62. § (6) bekezdésben foglaltak betartásával jár el az ajánlatok felbontásakor, az ajánlatok fel-bontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: IKOP támogatás VI.3) További információk (adott esetben) VI.3.1. Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejár-táig az A mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bekezdése megfelelően irányadó. VI.3.2. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekin-teni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának ere-deti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát fi-gyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánla-taik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot - a Kbt. 59. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül - vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. VI.3.3. Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amely-nek mértéke 25.000.000,- Ft (huszonötmillió Forint). Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alap-ján kiállított - készfizető kezességvállalást 23
tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A bankgaranciá-nak, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaz-nia: - Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye - garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye - garancia/kötelezvény kedvezményezettjeként a NIF Zrt-t kell megnevezni - közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják - kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap) - ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben) - ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor) - ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja) - bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelen-tése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Meg-bízó (Ajánlattevő), a bank/ biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenve-téseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt. - kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötele-zettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a le-hívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyúj-tandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla ja-vára. - bank vagy biztosító által vállalt garancia, illetve kötelezvény esetén: a pénzinté-zet/biztosító / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati garancia/kötelezvény érvé-nyességi ideje (lejárata) 60 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli ösz-szegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Aján-lattevőként megnevezte. A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kö-töttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján és fentiekre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kér-jük az ajánlathoz csatolni. A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7) bekezdése alapján felkéri ajánlat-tevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal meg-egyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Közös 24
ajánlatétel esetén a garanciának vagy a kötelezvénynek egyértelműen tartal-maznia kell azt a feltételt, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre az az aján-lat Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségét okozza. Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelemmé. VI.3.4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkoza-tot is kérjük csatolni. VI.3.5. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesí-tés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről. VI.3.6. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapo-dást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a közös ajánlattevőket képviselő tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. VI.3.7. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkal-masság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigo-rúbban határozta meg az alábbiak szerint: III.2.2.) 1. és 2., illetve a III.2.3.) 1., 2. és 3. alpontjai VI.3.8. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó törvényes képviselő-jeként aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő köte-lezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. VI.3.9. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kí-vánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, át-alakulási cégiratokat. VI.3.10. A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljá-rás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Aján-latkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az aján-lattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Aján-latkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak. Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar 25
nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991. (XI.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. VI.3.11. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblá-zatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés időpontját, és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás ösz-szegét, közös ajánlattevői teljesítés esetén nyilatkozatot arról, hogy a közös ajánlatte-vő tagok által egyetemleges felelősségvállalás mellett elvégzett munka közös ajánlat-tevői tagonként elkülöníthető-e. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát). VI.3.12. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biz-tosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás keretében - akár önkéntes hiány-pótlás teljesítésével, akár ajánlatkérői hiánypótlási felhívásnak eleget téve - új gazda-sági szereplőt von be a közbeszerzési eljárásba, úgy köteles az új gazdasági szereplő vonatkozásában a gazdasági szereplővel igazolni kívánt alkalmassági követelmény iga-zolására jelen felhívásban előírt valamennyi dokumentumot a felhívásban előírt tarta-lommal csatolni. Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal biztosít újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági sze-replőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges. VI.3.13. Az ajánlatot 1 db eredeti papír alapú és 1 db a papír alapú ajánlattal minden-ben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus pél-dányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on is be lehet nyújtani. Az elektronikus adat-hordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánla-tok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adat-hordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott pél-dány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példá-nyának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartal-maznia. Az ajánlat részeként az ajánlati felhívás VI.3.22. pontja szerinti beárazott mennyiség-kimutatást (költségvetést) nyomtatott formában és digitális adathordozón (pdf és xls formátumban) is be kell nyújtani. VI.3.14. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvé-nyes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az al-kalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. VI.3.15. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1) pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén (amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegé-nek 10 %-át meghaladja) az 26
előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg a dokumentációban szereplő feltételek szerint. Amennyiben az előleg igénybevételéhez Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása szükséges, úgy az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele. VI.3.16. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fenn-állnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. VI.3.17. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozatté-tel - ha a Kbt-ből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 14368560) történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlat-kérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhe-lyén, a felhívásban megjelölt címen. VI.3.18. A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás minimális mértéke 500 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás terjedelmére vonatkozó előírásokat a szerződéses feltételek tar-talmazzák Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződéses Feltételek 8. cikkelyében előírt további felelősségbiztosításokat is megkötni, az ott rög-zített módon és az ott meghatározott károkra és kockázatokra kiterjedő mértékben, a Megrendelőként szerződő Ajánlatkérő által jóváhagyott feltételekkel. VI.3.19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beszerzés becsült értékét ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján határozta meg, illetve a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet mértéke a Kbt. 62. § (4) alapján is akként kerül majd ismertetésre, hogy az tartalmazza a tarta-lékkeret összegét is. Ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 76. § (1) bekez-dés c) pontjára. VI.3.20. Az ajánlatban Ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vo-natkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertes-sége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (al-kalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoz-tatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában (egyéni vállalkozó esetén az igazolvány- vagy nyilvántartási-, vagy adószám megadásával). Az Ajánlatte-vőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa meg-ajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvé-nyes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendel-kezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát). Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.2.3.) pont 2. alpontjában felso-rolt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal: - a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1. alpontban projektveze-tő pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a korábban hatályos 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ/A (vagy azzal 27
egyenértékű) felelős műszaki ve-zetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jo-gosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen. - a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.2. alpontban útépítési felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a korábban hatályos 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ/A (vagy azzal egyenér-tékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen. - a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.3. alpontban hídépítési felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a korábban hatályos 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ/A (vagy azzal egyen-értékű) tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéké-ben ilyen jogosultsággal tervezőként szerepeljen. - a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.4. alpontban vízépítési felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ, vagy átsorolás előtt a korábban hatályos 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-VZ/A (vagy azzal egyen-értékű) tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéké-ben ilyen jogosultsággal tervezőként szerepeljen. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt érvényes jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következ-tében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte. A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pontjában előírt alkalmassá-gi feltételeknek megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Ma-gyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. A jogosultság megszerzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagya-korlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. VI.3.21. Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján indítja meg. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támoga-tási szerződés hatálybalépését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. Amennyiben a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés ha-tályba lépésének napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint a jelen közbeszer-zési eljárás eredményeként megkötendő szerződés létrejöttének napja, úgy a szerző-dés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a megkötendő szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésének napjától számítódik. A teljesítés 25 hónapos időtartamának kezdő napja a nyertes ajánlattevővel megkötendő vállalkozási szerző-dés hatályba lépésének napja. VI.3.22. Az ajánlat része a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlat, mely a beárazott mennyiség-kimutatásból (költségvetésből) áll. Ajánlattevőnek a do-kumentáció IV. 28
köteteként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést kell be-árazva az ajánlata részeként benyújtania nyomtatott és digitális formában (excel-fájlban) egyaránt, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint. A beárazott költségvetés az ajánlati ár alátámasztására szolgál. VI.3.23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. VI.3.24. Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében fog-laltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. VI.3.25. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasóla-pot, melynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat. VI.3.26. Ajánlattevő feladata a kivitelezési munka helyszínének és környékének a megtekintése és megvizsgálása, a nyilvánosan hozzáférhető kapcsolódó dokumentu-mok beszerzése és felülvizsgálata. Szintén Ajánlattevői feladat, hogy saját maga sze-rezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely ajánlata elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükséges. Mindez az Ajánlattevő saját költségére történik. VI.3.27. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a közbeszerzési műszaki leírásban a tárgy valamely gyártmányra, típusra, eljárásra, stb. utal, úgy a megneve-zés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és minden azzal egyenértékű gyártmány, típus, eljárás, stb. elfogadható (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése) VI.3.28. A tárgyi közbeszerzési eljárásra és a megkötendő szerződés teljesítésére irányadó jog a magyar. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail:
[email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: 29
Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail:
[email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/26 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Osztály Telefon: +36 14368100 E-mail:
[email protected] Fax: +36 14368560 Internetcím (URL): www.nif.hu II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. U3 Projektiroda Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gyóni Géza u. 11. I. em. 1-2. Város: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kolarovszki Adrienn asszisztens Pujcsi Péter projektvezető Telefon: + 36 66 546350 E-mail:
[email protected] [email protected] Fax: +36 14368560 Internetcím (URL): www.nif.hu 30
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Osztály Telefon: +36 14368100 E-mail:
[email protected] Fax: +36 14368560 Internetcím (URL): www.nif.hu IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: ……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)….. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 3) Mennyiség: (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------31
C1. melléklet Általános beszerzés A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 32
16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 33
8 Kivéve a munkaszerződéseket. 9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
34
