ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ZŠ Vyhlídka výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v rámci podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387

OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Úvodní informace ........................................................................................................... 3 Identifikační údaje zadavatele ........................................................................................ 3 Předmět plnění veřejné zakázky ..................................................................................... 4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ....................................................................... 7 Doba a místo plnění veřejné zakázky ............................................................................. 7 Kvalifikace dodavatelů .................................................................................................... 7 Subdodavatelé ............................................................................................................. 11 Jistota ........................................................................................................................... 11 Obchodní a platební podmínky ..................................................................................... 13 Technické podmínky ..................................................................................................... 13 Varianty nabídek, opční právo, zadání části veřejné zakázky ....................................... 14 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny ....................................................... 14 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky ............................................................ 15 Poskytování dodatečných informací, prohlídka místa plnění ......................................... 17 Lhůta a místo podání nabídek, otevírání obálek ........................................................... 17 Zadávací lhůta .............................................................................................................. 18 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek ............................................................ 18 Poskytování zadávací dokumentace ............................................................................ 19 Ostatní informace ......................................................................................................... 19

PŘÍLOHY Příloha č. 1

Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Příloha č. 11 Příloha č. 12 Příloha č. 13 Příloha č. 14 Příloha č. 15 Příloha č. 16

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „ZŠ Vyhlídka I, Valašské Meziříčí – výměna oken a dveří“, zakázkové číslo: 10-04 a „ZŠ Vyhlídka I, Valašské Meziříčí – oprava střech“, zakázkové číslo: 10-06, zpracované Ing. Jiřinou Pelcovou, Fügnerova 411/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 41089677, v dubnu 2013 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavební povolení č. j. MěÚVM 33377/2010 ze dne 7. 7. 2010 (nabytí právní moci dne 29. 7. 2010) Stavební povolení č. j. MěÚVM 50022/2010 ze dne 14. 10. 2010 (nabytí právní moci dne 3. 11. 2010) Prodloužení platnosti stavebního povolení č. j. MěÚVM 31857/2012 ze dne 25. 7. 2012 (nabytí právní moci dne 16. 8. 2012) Prodloužení platnosti stavebního povolení č. j. MěÚVM 43563/2012 ze dne 12. 10. 2012 (nabytí právní moci dne 2. 11. 2012) Smlouva o dílo (vzor) Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012 Fotodokumentace místa plnění Krycí list nabídky (vzor) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (vzor) Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách (vzor) Subdodavatelské schéma (vzor) Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor) Titulní strana na obálku uchazeče (vzor)

Veřejná zakázka: „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

2

1. ÚVODNÍ INFORMACE 1.1. Tato zadávací dokumentace obsahuje podmínky a požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), podrobnější vymezení údajů a další informace nezbytné pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace rovněž obsahuje specifikaci požadavků na prokázání splnění kvalifikace. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené, se řídí ZVZ. 1.2. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 1.3. Vymezení pojmů: Dodavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, Uchazečem je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, Kvalifikací dodavatele je způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, Subdodavatelem je osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, Zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, v zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, Zahraničním dodavatelem je zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. 1.4. Předběžné oznámení dle § 86 ZVZ bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 8. 4. 2013 a uveřejněno dne 9. 4. 2013 pod evidenčním číslem formuláře 7301010050298 a evidenčním číslem zakázky 350298. 1.5. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 9. 5. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek v termínu dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Sídlo: IČ: DIČ:

Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 00304387 CZ00304387

www adresa: profil zadavatele:

www.valasskemezirici.cz www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304387

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: MUDr. Miroslav Krchňák, místostarosta Veřejná zakázka: „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

3

Kontaktní osoba zadavatele: Markéta Němcová, referent Oddělení právního MěÚ Valašské Meziříčí tel. +420 571 674 247, mob. +420 724 300 835 e-mail: [email protected]

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Předmět veřejné zakázky 3.1.1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“, dle dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 3.1.2. Předmětem veřejné zakázky je rovněž: − vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště, − zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, − zajištění bezpečného vstupu do školy – ochranným nadstřešením vstupních ploch ke dveřím, − dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů (blíže viz přílohy č. 3 a 4 této zadávací dokumentace), a to: − Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 14. 7. 2010, č. j. VS9819/5.5/2010-02, − MěÚ Valašské Meziříčí, Odboru životního prostředí ze dne 28. 5. 2010, spis. zn. SZ MěÚVM 24614/2010/2Ro-330.2, − MěÚ Valašské Meziříčí, Odboru životního prostředí ze dne 14. 9. 2010, spis. zn. SZ MěÚVM 40706/2010/2Ro-330.2, − Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 19. 5. 2010, č. j. HSZL-1978-2/VS-2010, − Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 10. 8. 2010, č. j. HSZL-3510-2/VS-2010. − opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí, − zajištění všech nutných zkoušek, − likvidaci odpadů včetně poplatků, − spotřeba médií (např. energií vody), − informování o zahájení veřejné zakázky dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající, − dbát zvýšené bezpečnosti z důvodu, že část provádění veřejné zakázky bude probíhat v době školní docházky. Dodavatel nesmí ukládat materiál, nářadí nebo odpad mimo vyhrazené prostory, − uvedení všech povrchů dotčených prováděním veřejné zakázky do původního stavu, − účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd. 3.1.3. Předmětem veřejné zakázky je dále zpracování a předložení následující dokumentace a dokladů: − dokumentace skutečného provedení díla – 2x tiskem a 1x elektronicky v digitální podobě na CD v DWG, PDF, Word. Dokumentace skutečného provedení díla musí být vyhotovena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,


4

− − − − − −

originálu stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a jejich stejnopisy, revizních zpráv, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokol o řádném provedení veřejné zakázky dle schválené projektové dokumentace, doklad o nakládání s odpady, ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí veřejné zakázky.

3.2. Rozsah předmětu veřejné zakázky 3.2.1. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dále stanoven: − Dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby „ZŠ Vyhlídka I, Valašské Meziříčí – výměna oken a dveří“, zakázkové číslo 10-04 a „ZŠ Vyhlídka I, Valašské Meziříčí – oprava střech“, zakázkové číslo 10-06, zpracované Ing. Jiřinou Pelcovou, Fügnerova 411/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 41089677, v dubnu 2013, − Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, − Stavební povolení č. j. MěÚVM 33377/2010 ze dne 7. 7. 2010 (nabytí právní moci dne 29. 7. 2010) − Stavební povolení č. j. MěÚVM 50022/2010 ze dne 14. 10. 2010 (nabytí právní moci dne 3. 11. 2010) − Prodloužení platnosti stavebního povolení č. j. MěÚVM 31857/2012 ze dne 25. 7. 2012 (nabytí právní moci dne 16. 8. 2012) − Prodloužení platnosti stavebního povolení č. j. MěÚVM 43563/2012 ze dne 12. 10. 2012 (nabytí právní moci dne 2. 11. 2012) − Zadávací dokumentací včetně všech příloh. 3.2.2. Rozsah veřejné zakázky je dán následujícími stavebními objekty: • „ZŠ Vyhlídka I, Valašské Meziříčí – výměna oken a dveří“ Stavební úpravy zahrnují výměnu stávajících oken (včetně meziokenních vložek) a kovových dveří v obvodových stěnách všech bloků (A, B, C, D, E, F) školy za plastová okna a dveře. V bloku, kde se nacházejí tělocvičny, bude provedena demontáž stávajícího prosklení z Copilitu, které bude nahrazeno novými plastovými okny. Rovněž dojde ke zlepšení větrání místností tělocvičen – osazením ventilátorů v horních částech okenních sestav. • • • • •

SO 1 - BLOK A SO 2 - BLOK B SO 3 - BLOK C SO 4 - BLOK D SO 5 - BLOK E

V blocích A, B, C jsou učebny a vedení školy, v bloku D jsou umístěny 2 tělocvičny, dílny a byt školníka. V bloku E je školní kuchyně s jídelnou, učebny pro mimoškolní výchovu a v podnájmu je zde Základní škola Salvator. • „ZŠ Vyhlídka I, Valašské Meziříčí – oprava střech“ Stavební úpravy budou provedeny na plochých střechách 4 pavilonů (A, B, C, D). Střešní konstrukce na bloku A bude vzhledem k velké vnitřní vlhkosti a nesoudržnosti s podkladem odstraněna v celé tloušťce až na nosnou betonovou konstrukci. Provede se demontáž stávajících vpustí, vyplnění stávajících žlabů mezi dvojicemi vpustí, osazení nových dvoustupňových vpustí, demontáž oplechování stávajícího soklu pro VZT zařízení, které zůstane Veřejná zakázka: „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

5

zachováno. Stávající komínky odvětrání kanalizace budou vyměněny a ponechány na stejném místě. Solární panel, který je na střeše v současnosti umístěn, bude nutno demontovat a po provedení nové střechy znovu instalovat. Stávající větrací otvory v atice budou zrušeny a zaslepeny. Po odstranění stávajících vrstev střechy a vyrovnání podkladu se provede penetrační nátěr, položení parozábrany, tepelná izolace ze spádových klínů a vrstev z polysterénu s nakašírovaným pásem SBS a střešní krytinou z SBS modifikovaných pásů. Vytažení pásů pározábran a SBS modifikovaných pásů krytiny na atiku bude provedeno přes náběhové klíny z polystyrénu, příp. tvrzené tepelné izolace. Teprve na tuto hydroizolaci se provede oplechování atiky z pozink. plechu povrchově upraveného. Podrobný popis nové skladby střešního pláště včetně tepelné izolace je uveden v projektové dokumentaci. Střešní konstrukce na blocích B a C bude zachována, nová skladba střechy – tepelná izolace včetně parozábran a nová střešní krytina budou položeny na stávající povrch střechy v podobném složení jako na bloku A, jen v jiných tloušťkách tepelné izolace (viz projektová dokumentace). Zde bude nutno přistoupit k položení betonových dlaždic (pro přetížení konstrukce kvůli zabránění účinků vztlaku větru), které budou rozmístěné dle doporučení statika. Provede se demontáž stávajících vpustí a části odtokového potrubí, osadí se nové dvoustupňové vpusti na stávajícím potrubí. Před prováděním oprav střechy je nutno demontovat stávající anténní stožár, který se po provedení nové střechy znovu osadí. Stávající komínky odvětrání kanalizace budou vyměněny a ponechány na stejném místě. Nově se osadí dvoustupňové komínky k odvětrání původních skladeb střechy, které je nutno osadit při pokládání nových vrstev střechy. Na těchto blocích B, C jsou umístěny rovněž jednotky VZT na betonových soklech, které budou zachovány, odstraní se oplechování a po položení tepelné a vodotěsné izolace, a střešní krytiny budou znovu oplechovány ve vodorovné ploše, a důkladně zaizolovány. Před prováděním střechy nutno prověřit funkčnost VZT zařízení, příp. zajistit opravu. Střešní konstrukce na bloku D – bude vzhledem k nekvalitně provedené střešní krytině, nesoudržnosti s pokladem a velkým poruchám ve střeše – zatékání do stropů tělocvičen – odstraněna v celé tloušťce až na nosnou konstrukci střechy. Ta se skládá ze železobetonových tenkostěnných stropních panelů a příhradových nosníků z OK. Obnažený povrch žel. bet. panelů bude vyspraven a vyrovnán pro penetrační nátěr, položí se parozábrana, vrstvy tepelné izolace z polystyrénu, kterým se vyplní i stávající žlab. Spád střechy kolem vpustí, bude vytvořen rozháněcími klíny z polystyrénu ve spádu 3 %, které zajistí lepší odtok vody ke vpustím. Před prováděním oprav střechy je nutno demontovat stávající anténní stožáry pro satelit a TV, které se po provedení nové střechy znovu osadí. Stožáry jsou kotveny k betonovým blokům, které bude nutno před novým položením podložit pryžovými pásy. Tepelná izolace v místech, kde budou tyto stožáry, bude provedena z tvrzeného SBS polystyrénu. • • • • •

SO 1 - BLOK A SO 2 - BLOK B SO 3 - BLOK C SO 4 - BLOK D SO 5 – Elektroinstalace - hromosvody

3.2.3. Zadavatel stanoví záruční dobu po dobu 120 měsíců na střechu a 60 měsíců na okna a dveře a ostatní součásti veřejné zakázky od předání a převzetí.


6

3.2.4. Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze vzorového návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace). Uchazeč nemusí vzorovou smlouvu použít, je však povinen do svého návrhu zapracovat práva a povinnosti vyplývající z této vzorové smlouvy (zejména rozsah plnění veřejné zakázky, sankce, platební podmínky). 3.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV): − 45421100-5 Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků − 44112400-2 Střechy

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH: 20.206.024,- Kč bez DPH

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 5.1.1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 5.1.2. Předpokládaný termín zahájení:

3. 7. 2013

Dílčí termíny dokončení: Okna a dveře (pavilony učeben A, B, C, E) Tělocvična (pavilon D)

do 30. 8. 2013 do 30. 9. 2013

Předpokládaný termín dokončení:

nejpozději do 15. 11. 2013

5.1.3. Uchazeč ve své nabídce předloží závazný časový a věcný Harmonogram postupu prací, jež bude přílohou návrhu smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být vypracován v týdnech a musí respektovat dílčí termíny uvedené v bodu 5.1.2. zadávací dokumentace. 5.2. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace se sídlem Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí (pozemek p. č. 764 a p. č. 765, vše v k. ú. Valašské Meziříčí – město)

6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 6.1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: − splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ (viz bod 6.1.1. této dokumentace) − splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ (viz bod 6.1.2. této dokumentace) − splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ (viz bod 6.1.3. této dokumentace) − předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku (viz bod 6.1.4. této zadávací dokumentace)

zadávací zadávací zadávací veřejnou

6.1.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) ZVZ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně Veřejná zakázka: „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

7

b)

c) d)

e) f) g) h) i)

j) k)

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.


8

Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.1.1. postupem dle § 53 odst. 3 ZVZ, tedy předložením těchto dokladů: − výpis z evidence Rejstříku trestů [bod 6.1.1. písm. a) a b)] − potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [bod 6.1.1. písm. f)] − potvrzení příslušného orgánu či instituce (potvrzení správy sociálního zabezpečení podle § 22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) [bod 6.1.1. písm. h)] − čestného prohlášení [bod 6.1.1. písm. c), d), e) a g), i), j), k)] Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 6.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: − výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán − doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci − doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů Způsob prokázání: − výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů, − živnostenské oprávnění či výpis ze živnostenského rejstříku obsahující oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, − osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „Pozemní stavby“. 6.1.3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: − seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací Rozsah požadovaných informací a dokladů: − osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů: − Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru (zateplení budov nebo výměna a montáž výplní otvorů – okna, dveře, prosklené stěny apod.), přičemž u každé z nich činila hodnota provedených stavebních prací minimálně 5 mil. Kč bez DPH. Veřejná zakázka: „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

9

Způsob prokázání: − Seznam stavebních prací předloží dodavatel v rámci své nabídky (vzor viz příloha č. 13 zadávací dokumentace). Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit. 6.1.4. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Způsob prokázání: Uchazeč prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost předložením čestného prohlášení, kde prohlásí, že je ekonomicky a finančně způsobilý k plnění veřejné zakázky. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, které je přílohou č. 12 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů 6.2.1. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 6.2.2. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: − doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a − smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. 6.2.3. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.

subdodavatele

prokázat

splnění

6.2.4. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 6.2.5. Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle § 51 odst. 7 ZVZ. 6.3. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace: 6.3.1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.


10

6.3.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace může dodavatel předložit v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 ZVZ, před uzavřením smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 6.4. Jazyk dokladů, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace: Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci, budou předloženy v českém jazyce. Pokud dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky nebo zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce, musí k nim připojit jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 6.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů 6.5.1. Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ. 6.5.2. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ. 6.5.3. Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.

7. SUBDODAVATELÉ 7.1. Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého subdodavatele. 7.2. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž může využít seznam subdodavatelů (viz příloha č. 14 zadávací dokumentace), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat – s uvedením druhu prací a s uvedením procentuálního (%) a finančního podílu na veřejné zakázce. Uchazeč je zároveň povinen předložit smlouvu se subdodavatelem, ze které bude vyplývat povinnost provést určité plnění veřejné zakázky. Pokud uchazeč prostřednictvím daného subdodavatele prokazuje splnění kvalifikace, tak je povinen postupovat v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ (bod 6. 2. zadávací dokumentace). 7.3. Pokud uchazeč subdodavatelské schéma nepředloží, bude to chápáno tak, že veřejná zakázka bude činěna bez využití subdodavatelů. 7.4. Zadavatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení poměru subdodavatelských prací uvedených v nabídce uchazeče nebo při využití subdodavatele, který v nabídce nebyl uveden ve výši 5 % z celkové ceny díla uchazeče včetně DPH za každé takovéto porušení.

8. JISTOTA 8.1. Výše a forma poskytnutí jistoty 8.1.1. Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s ustanovením § 67 ZVZ ve výši 300.000,- Kč. 8.1.2. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele vedený u Komerční banky, a. s. pod číslem 19-1229851/0100, variabilní symbol: IČ uchazeče; specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky (dle Veřejná zakázka: „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

11

oznámení o zakázce v ISVZ US). Částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek. 8.1.3. Dokladem o poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele se pro účely této veřejné zakázky rozumí: − kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo − originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo − originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením v žádném případě není orazítkovaný převodní bankovní příkaz) nebo − kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. 8.1.4. Pokud uchazeč poskytne zadavateli jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, doloží uchazeč ve své nabídce prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uvede číslo účtu uchazeče, variabilní symbol a název banky pro vrácení peněžní jistoty. 8.1.5. Uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky, tzn. originálu listiny vystavené bankou, znějící na částku požadovanou zadavatelem, nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele (ve smyslu ustanovení § 47 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů). Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předloženo zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí nabídky. Originál listiny bankovní záruky bude vložen ve vyjímatelném obalu tak, aby mohl být uchazeči vrácen v souladu s § 67 odst. 5 ZVZ ve lhůtě dle § 67 odst. 2 ZVZ. 8.1.6. Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 ZVZ (viz bod č. 16 zadávací dokumentace). 8.1.7. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění. 8.1.8. Podá-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitky a zadavatel těmto námitkám vyhoví, je uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 ZVZ. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podá-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna. 8.2. Výkon práva z poskytnuté jistoty Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 ZVZ nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky


12

nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zaúčtovaných peněžním ústavem. 8.3. Uvolnění jistoty 8.3.1. V případě, že zadavatel nevykoná právo z poskytnuté peněžní jistoty, peněžní jistotu uvolní. Uchazeč je tedy povinen ve své nabídce uvést, na jaké číslo účtu má být peněžní jistota zaslána. 8.3.2. Poskytnutou jistotu uvolní zadavatel uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo který se na základě hodnocení nabídek umístil na druhém nebo třetím místě; jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější nebo se na základě hodnocení nabídek neumístil na druhém nebo třetím místě; který byl ze zadávacího řízení vyloučen; pokud bylo zadávací řízení zrušeno. 9. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 9.1. Obchodní podmínky 9.1.1. Pro plnění veřejné zakázky zadavatel stanoví obchodní podmínky, které jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace) a Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí, které byly schváleny Radou města dne 27. 8. 2012 (viz příloha č. 8 zadávací dokumentace). 9.1.2. Součástí předání veřejné zakázky budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi dodavatelem a jeho subdodavateli. 9.2. Platební podmínky 9.2.1. Cena veřejné zakázky bude uhrazena na základě dvou faktur, a to po předání a převzetí veřejné zakázky. 9.2.2. 1. faktura bude vystavena po předání a převzetí veřejné zakázky na celkovou částku ve výši 9.901.500,- Kč vč. DPH se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury zadavateli. 2. faktura bude vystavena v prvním čtvrtletí roku 2014 na zbývající částku dle smlouvy o dílo se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury zadavateli. 9.2.3. Další platební podmínky jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace). 10. TECHNICKÉ PODMÍNKY 10. 1. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v: − Dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby „ZŠ Vyhlídka I, Valašské Meziříčí – výměna oken a dveří“, zakázkové číslo: 10-04 a „ZŠ Vyhlídka I, Valašské Meziříčí – oprava střech“, zakázkové číslo: 10-06, zpracované Ing. Jiřinou Pelcovou, Fügnerova 411/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 41089677, v dubnu 2013, − Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, − Stavebním povolení č. j. MěÚVM 33377/2010 ze dne 7. 7. 2010 (nabytí právní moci dne 29. 7. 2010), − Stavebním povolení č. j. MěÚVM 50022/2010 ze dne 14. 10. 2010 (nabytí právní moci dne 3. 11. 2010), − Prodloužení platnosti stavebního povolení č. j. MěÚVM 31857/2012 ze dne 25. 7. 2012 (nabytí právní moci dne 16. 8. 2012), − Prodloužení platnosti stavebního povolení č. j. MěÚVM 43563/2012 ze dne 12. 10. 2012 (nabytí právní moci dne 2. 11. 2012). 10. 2. Dokumenty uvedené v bodu 10. 1. jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Veřejná zakázka: „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

13

10. 3. Technické podmínky formuluje zadavatel odkazem na níže uvedené dokumenty: − české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, − evropská technická schválení, − obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, − mezinárodní normy, nebo − jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 10. 4. Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 10. 5. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty nebo vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. 11. VARIANTY NABÍDEK, OPČNÍ PRÁVO, ZADÁNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 11. 1. Stanovení požadavků na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 11. 2. Vyhrazení požadavků na opční právo Zadavatel si opční právo nevyhrazuje. 11. 3. Zadání části veřejné zakázky Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 12. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 12. 1. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH. 12. 2. Příloha č. 2 zadávací dokumentace tvoří Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, do kterého uchazeč ocení jednotlivé položky v Kč bez DPH. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektem, je pro stanovení nabídkové ceny závazná elektronická forma Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektu a případné rozpory si vyjasnit v souladu s ust. § 49 odst. 1 ZVZ. V listech výkazu výměr, které rekapitulují nabídku uchazeče, ocení uchazeč cenu v Kč bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. 12. 3. Dodavatel je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením naceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „naceněný položkový rozpočet“), a to jak v písemné podobě, tak elektronické podobě. V případě rozporu je rozhodující písemná podoba naceněného položkového rozpočtu. Naceněný položkový rozpočet musí být nedílnou přílohou návrhu smlouvy o dílo. Dodavatel je povinen dodržet strukturu a obsahovou náplň Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


14

12. 4. Nabídková cena bude dále uvedena v krycím listu nabídky. Pro zpracování krycího listu nabídky může uchazeč použít vzor krycího listu, který je přílohou č. 10 zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 12. 5. Pokud zadavatel upřesní obsah Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr např. doplněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, upřesněním měrných jednotek, vyloučením měrných jednotek apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 49 odst. 3 ZVZ zahrnout do svého naceněného položkového rozpočtu. Taková změna se nepovažuje za porušení zadávacích podmínek. 12. 6. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace a naceněnými položkovými rozpočty, může zadavatel vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení. 12. 7. V případě, že ze strany uchazeče dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji uchazeč z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že naceněný položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, které byly obsahem Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek naceněného položkového rozpočtu. Pokud se při plnění veřejné zakázky prokáže, že uchazeč v rámci své nabídky upravil nebo nějak změnil položky v naceněném položkovém rozpočtu oproti předloženému Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, má zadavatel právo požadovat plnění uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 12. 8. Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny jednotlivých položek. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou dodávku) není přípustná. 12. 9. V případě, že v naceněném položkovém rozpočtu uchazeče budou jednotkové položky o více než 80 % nižší, než je předpokládaná hodnota této položky, může být uchazeč vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny bez ohledu na celkovou cenu nabídky s tím, že ceny za materiál nelze zahrnovat pod jiné položky (např. montáž apod.) 12. 10.Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzorové smlouvě o dílo a obchodních podmínkách (viz příloha č. 7 a č. 8 zadávací dokumentace). Veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr samostatně, budou zahrnuty do položky Ostatní náklady. Naceněný položkový rozpočet musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. 13. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 13. 1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky. 13. 2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 13. 3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.


15

13. 4. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně. 13. 5. Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení včetně CD nosiče. 13. 6. Nabídky není možné podávat elektronickými prostředky, ale pouze písemně, a to v listinné podobě v souladu s bodem 13. 5. této zadávací dokumentace. 13. 7. Součástí nabídky musí být rovněž v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, (uchazeč výslovně uvede formou čestného prohlášení, zda některý ze seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech pracoval či nepracoval u zadavatele), b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, (zadavatel doporučuje uchazečům, kteří nejsou akciovou společností, aby předložili formou čestného prohlášení, že formu akciové společnosti nemají), c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Uchazeč může v rámci bodu 13. 7. písm. a), b) a c) zadávací dokumentace využít vzor čestného prohlášení – viz příloha č. 15 zadávací dokumentace). 13. 8. Nabídka bude předložena v následujícím členění: 1. Obsah nabídky s uvedením čísel stran příslušných částí nabídky 2. Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (vzor viz příloha č. 10 zadávací dokumentace) 3. Plná moc, pokud nabídku nebo některou její část podepisuje zmocněná osoba 4. Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění § 68 odst. 3 ZVZ (viz bod 13. 7. této zadávací dokumentace) 5. Doklad o poskytnutí jistoty, příp. číslo účtu, na který má být jistota vrácena, pokud uchazeč poskytl peněžní jistotu 6. Návrh smlouvy o dílo (vzor viz příloha č. 7 zadávací dokumentace) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče včetně příloh: Příloha č. 1 – Naceněný položkový rozpočet Příloha č. 2 – Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012 podepsané oprávněnou osobou uchazeče Příloha č. 3 – Harmonogram postupu prací v týdnech Příloha č. 4 – Subdodavatelské schéma (nepředložení subdodavatelského schéma bude chápáno tak, že veřejná zakázka bude plněna bez využití subdodavatelů); v případě, že bude využito subdodavatele, předloží uchazeč smlouvu o zajištění subdodávky dle bodu 7. 2. této zadávací dokumentace, případně další doklady dle bodu 6. 2. této zadávací dokumentace. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. V případě pochybností nebo rozporů, je rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.


16

7. Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace (viz bod 6 této zadávací dokumentace) 8. Elektronické zpracování nabídky na CD nosiči – v případě rozporu mezi tištěnou formou nabídky a elektronickou formou nabídky, má přednost tištěná forma. 9. Ostatní dokumenty a doklady dle vlastního uvážení uchazeče 13. 9. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: − své nabídky zabezpečili proti manipulaci, − všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, − všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou. 13. 10. V případě, že některé části nabídky (včetně návrhu smlouvy o dílo) budou podepsány osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, předloží uchazeč příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

14. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 14.1. Dodatečné informace 14.1.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 14.1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Markéta Němcová, referent Oddělení právního MěÚ Valašské Meziříčí tel. +420 571 674 247, mob. +420 724 300 835 e-mail: [email protected] 14.1.3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 14.1.4. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti. 14.1.5. Dodatečné informace odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304387. 14.1.6. Veškeré písemné dodatečné informace budou uchazečům poskytovány prostřednictvím e-mailu, který uchazeč uvede při vyzvednutí zadávací dokumentace nebo ve své žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace, příp. na e-mailovou adresu, ze které bylo žádáno o zaslání zadávací dokumentace. Pokud žádná taková e-mailová adresa u uchazeče neexistuje, budou dodatečné informace zaslány do datové schránky nebo na adresu sídla uchazeče. 14.2. Prohlídka místa plnění Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje. Uchazeči mají možnost využít fotodokumentaci místa plnění (viz příloha č. 9 zadávací dokumentace).

15. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 15.1. Způsob a místo podání nabídek 15.1.1. Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí nebo Městský úřad Valašské Veřejná zakázka: „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

17

Meziříčí, Zašovská 784, 757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí. 15.1.2. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídky nebo poškození obálky s nabídkou způsobené držitelem poštovní licence nebo kurýrní službou. Podaná nabídka se zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 ZVZ a zadavatel vydá uchazeči potvrzení o osobním převzetí nabídky. 15.1.3. Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 15.2. Lhůta pro podání nabídky Nabídku lze doručit nejpozději do: 31. 5. 2013 do 10:00 hodin 15.3. Další podmínky k předložení nabídky Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku přelepili a opatřili razítkem spolu s podpisem oprávněné osoby uchazeče. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ. Uchazeč může využít vzoru na titulní stranu obálky (viz příloha č. 16 zadávací dokumentace). 15.4. Otevírání obálek 15.4.1. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 31. 5. 2013 od 12:00 hodin v sídle zadavatele – malá zasedací místnost MěÚ (budova radnice), Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí. 15.4.2. Otevírání obálek se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. 15.4.3. Uchazeči přítomni na otevírání obálek s nabídkami prokážou svou totožnost občanským průkazem či jiným obdobným průkazem a rovněž svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů. 15.4.4. Zástupci uchazečů přítomni na otevírání obálek prokážou svou totožnost občanským průkazem či jiným obdobným průkazem a zároveň oprávněním jednat jménem/za uchazeče (plná moc či jiný obdobný dokument). Rovněž svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů. 16. ZADÁVACÍ LHŮTA 16.1. Zadavatel stanoví ve smyslu § 43 ZVZ zadávací lhůtu do 30. 6. 2013. Po tuto lhůtu je uchazeč svou nabídkou vázán. 16.2. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se ZVZ uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta neběží v souladu s § 43 odst. 4 a 5 ZVZ. 17. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 17.1. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Veřejná zakázka: „ZŠ Vyhlídka – výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště“

18

17.2. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší. 18. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 18.1. Zadávací dokumentace je včetně všech příloh uveřejněna na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304387. 18.2. Uchazeči si mohou o zadávací dokumentaci rovněž zažádat na e-mail kontaktní osoby: [email protected] a tato jim bude poskytnuta osobně proti podpisu u kontaktní osoby zadavatele nebo zaslána na adresu uchazeče uvedenou v žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace, a to na disku CD. 18.3. Zadavatel předá či odešle zadávací dokumentaci včetně všech příloh dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. 18.4. Zadávací dokumentace je uchazečům poskytována bezplatně. 19. OSTATNÍ INFORMACE Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. Valašské Meziříčí 9. května 2013

MUDr. Miroslav Krchňák místostarosta


19

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ZŠ Vyhlídka výměna oken, dveří a zateplení střešního pláště

Recommend Documents