Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém Havlíčkova v Poličce

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) za účelem výběru dodavatele na akci:

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce I.

Identifikační údaje společných zadavatelů 1) Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1283399369/0800 Zástupce zadavatele: Jaroslav Martinů, starosta Kontaktní osoba: Jiří Mach, tel.: 468 001 718, e-mail: [email protected] Adresa profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177

Webové stránky zadavatele: http://www.policka.org

a 2) Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička IČO: 60125748 DIČ: CZ60125748 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1280790389/0800 Zástupce zadavatele: Mgr. Aleš Mlynář – ředitel, tel.: 731 615 270, e-mail: [email protected] Adresa profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60125748

Webové stránky zadavatele: http://www.smsvpolicsko.cz/ Zadavatel je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona veřejným zadavatelem a zadává tímto veřejnou zakázku na stavební práce, spočívají v realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce“. Společným zadavatelem veřejné zakázky je Město Polička (stavební část zahrnující rekonstrukci kanalizace s úpravou povrchů) a Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko (stavební Jaroslav Martinů část zahrnující rekonstrukci vodovodu s úpravou povrchů). 2016.06.01 14:00:12

Signer: CN=Jaroslav Martinů C= O=Město Polička [IČ 00277177]

stránka 1 z 15

Public key: RSA/2048 bits


III.

Vymezení předmětu zakázky

1)

Specifikace předmětu zakázky dle klasifikace kódů Common Procurement Vocabulary Druhy stavebních prací Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

2)

CPV 45231300-8

Obecný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Betlém – Havlíčkova v Poličce. Stavba zahrnuje následující stavební objekty: Rekonstrukce kanalizace s úpravou povrchů (investorem Město Polička): Projekt obsahuje rekonstrukci kanalizační stoky P a P1 včetně rekonstrukce šachet a rekonstrukce kanalizačních odboček s uložením domovních revizních šachet. Rekonstrukce kanalizace standardním výkopovým způsobem bude probíhat v celé části stoky. V rámci rekonstrukce bude odstraněno stávající betonové potrubí a bude nahrazeno novým polypropylenovým potrubím. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna v délce 355,0 m, přepojeno bude celkem 53 ks kanalizačních odboček. Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle dosavadního stavu. Zpevněné plochy budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy budou osety travním semenem, dlážděné plocha budou znovu vydlážděny. V ulici Betlém - Havlíčkova projekt počítá s úplnou obnovou asfaltového povrchu v celé šíři vozovky – 6m (pouze v souběhu s vodovodem bude šířka rýhy pro výkop vodovodu hrazena investorem rekonstrukce vodovodu – 0,8m v délce 112 m).

Rekonstrukce vodovodu s úpravou povrchů (investorem Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko): Projekt obsahuje rekonstrukci vodovodního řadu H a H1 včetně přepojení vodovodních odboček. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna v délce 112,0 m, přepojeno bude celkem 7 ks vodovodních odboček. Vodovod bude proveden z PE – HD 100 RC 90x5,4 mm, PN 10 potrubí bude uloženo v rýze dle přílohy D.4 Vzorové uložení. Vodovod je veden společnou rýhou s kanalizací v dostatečné vzdálenosti. Vodovod bude položen v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace a přepojení kanalizačních odboček. Vodovodní Řad H bude v km 0,0000 – 0,0549 možno uložit nad kanalizační přípojky, v km 0,0549 – 0,1065 musí být díky své koncové větvi a zámrzné hloubce uložen pod kanalizační přípojky. Vodovodní řad bude uložen ve společné rýze s kanalizační stokou. Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle dosavadního stavu. Zpevněné plochy budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy budou osety travním semenem, dlážděné plocha budou znovu vydlážděny. V ulici Betlém - Havlíčkova projekt počítá s úplnou obnovou asfaltového povrchu v celé šíři vozovky – 6m (pouze v souběhu s vodovodem bude šířka rýhy pro výkop vodovodu hrazena investorem rekonstrukce vodovodu – 0,8m v délce 112 m).

stránka 2 z 15


Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: 

 3)

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce“, kterou vypracovala projekční firma Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 08 Chrudim, projektant Ing. Martin Soudek, Ph.D., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (příloha č. 7 zadávací dokumentace), neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 8 zadávací dokumentace), Ostatní informace k plnění předmětu veřejné zakázky

Zadávací dokumentace je vypracovaná jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podání nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel s odkazem na ustanovení § 44 odst. 11 zákona prohlašuje, že pokud zadávací, resp. projektová dokumentace a výkaz výměr obsahují konkrétní obchodní názvy a označení materiálů či výrobků, nebude uchazeč brát na tyto údaje zřetel a v nabídce je oprávněn navrhnout jím kvalitativně a technicky obdobné řešení. Případné obchodní názvy výrobků specifikují pouze požadovaný standard a mohou být nahrazeny výrobky stejné nebo lepší kvality. Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 44 odst. 4 zákona výkaz výměr požadovaných stavebních a montážních prací v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Výkaz výměr je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nejde o veřejnou zakázku rozdělenou na části dle § 98 zákona. Uchazeči jsou povinni podat nabídku na celý předmět zakázky. Nelze tedy podat nabídku pouze na dílčí část. Zhotovitel musí umožnit v rámci realizace akce případnou výměnu inženýrských sítí, které spravují jiní investoři.

IV.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 497 131,- Kč bez DPH.

2)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je daná rozpočtem projektanta.

stránka 3 z 15


V. 1)

Doba a místo plnění veřejné zakázky, zadávací lhůta Předpokládaná doba plnění zakázky  termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.7.2016  termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): nejdéle do 30.9.2016 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy o dílo. Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby). Vybraný dodavatel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště.

2)

Místo plnění Místem plnění je ulice Betlém a Havlíčkova v Poličce v katastrálním území Polička. Situace a stavbou dotčené pozemky a stavby jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 7 zadávací dokumentace).

3)

Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídky. Plynutí zadávací lhůty se řídí ustanovením § 43 zákona.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

VI.

Splnění kvalifikace Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky je prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační předpoklady splní dle smyslu zákona dodavatel, který: a) b) c) d)

1)

prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona (dle přílohy č.3), prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu § 50 odst. 1, písm. c) zákona (dle přílohy č. 4) a prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona

Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán

stránka 4 z 15

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c)

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)

který není v likvidaci,

f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

l)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

stránka 5 z 15


V rámci nabídky uchazeči prokazují splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením podepsaného čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace. 2)

Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a)

prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů),

b)

prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky tj. předložením živnostenského oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

c)

prosté kopie osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – tj. autorizovaného inženýra či technika pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.

Dodavatel současně doloží doklad o vztahu mezi dodavatelem a osobou jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, např. podepsanou smlouvu uzavřenou se subdodavatelem v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona nebo čestné prohlášení o pracovněprávním či obdobném vztahu s touto osobou apod. Dodavatel dále doloží čestné prohlášení v souladu s § 53 odst.1 písm. i) zákona ve vztahu k této osobě s odbornou způsobilostí.

3)

Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti dodavatele

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1, písm. c) zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o své finanční a ekonomické způsobilosti jako dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. 4)

Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 odst. 3 zákona)

Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) Seznam realizovaných (tzn. k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace dokončených) zakázek v oblasti stavebních prací obdobného rozsahu a charakteru, provedených v posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací (staveb). Referenční zakázky na výměnu, rekonstrukci nebo výstavbu kanalizačního nebo vodovodního řadu: Dodavatel splňuje požadovaný technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech provedl alespoň 3 referenční zakázky obdobného charakteru, tj. zakázek, jejichž předmětem byla výměna, rekonstrukce nebo výstavba kanalizačního nebo vodovodního řadu. Investiční náklady každé referenční zakázky činily nejméně 2 500 000,00 Kč (bez DPH), za každou z dokladovaných staveb, a to za výše uvedené činnosti (tj. pokud daná referenční zakázka obsahovala i jiné stavební činnosti, tak uchazeč vyčlení pouze relevantní stavební činnosti, kterými jsou výměna, rekonstrukce nebo výstavba kanalizačního nebo vodovodního řadu).

stránka 6 z 15


b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací (realizační tým), kteří se budou přímo podílet na realizaci zakázky. Zadavatel požaduje minimálně tuto osoby odpovědnou za realizaci stavebních prací: Hlavní stavbyvedoucí   

min. středoškolské vzdělání stavebního směru a min. 5 let praxe v oboru vodohospodářských staveb, autorizace v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, relevantní zkušenosti se stavbami obdobného charakteru, spočívající ve vedení alespoň 2 zakázek (výměna, rekonstrukce nebo výstavba kanalizačního nebo vodovodního řadu), jejichž finanční objem (investiční náklad) činil nejméně 2.000.000,00 Kč (bez DPH) za každou z dokladovaných staveb.

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením: a)

Seznamu realizovaných zakázek dle bodu 5 a). Pro zpracování seznamu realizovaných zakázek uchazeč použije formulář, který tvoří přílohu č. 9 této zadávací dokumentace. Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona kopie osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

b)

Listiny osvědčující skutečnosti uvedené výše v bodě 5 b)::   

prosté kopie osvědčení o dosažení příslušného odborného vzdělání, prosté kopie autorizace v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, profesní životopis potvrzující požadované zkušenosti (resp. realizaci referenčních zakázek) a požadovanou délku praxe v daném oboru. Profesní životopis bude opatřen podpisem člena týmu a čestným prohlášením člena týmu, že se na plnění předmětné veřejné zakázky bude osobně podílet.

Dodavatel se zavazuje udržet pozice realizačního týmu po celou dobu trvání veřejné zakázky. V případě jeho výměny, je dodavatel povinen:  bez zbytečného dokladu informovat zadavatele o této skutečnosti,  bez zbytečného odkladu doplnit osobou splňující všechny požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. Dodavatel současně doloží doklad o vztahu mezi dodavatelem a osobou, jejímž prostřednictvím tento kvalifikační předpoklad splňuje. V případě, že tato osoba není v pracovněprávním vztahu k dodavateli, doloží dodavatel smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a příslušnou osobou – subdodavatelem. Spolu se smlouvou budou předloženy doklady subdodavatele v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona. V případě, že je příslušná osoba k dodavateli v zaměstnaneckém vztahu nebo obdobném vztahu, uvede uchazeč tuto skutečnost formou čestného prohlášení.

stránka 7 z 15


5)

Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením § 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem, a b) smlouvu o dílo uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 6)

Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 51 odst. 5 zákona každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 zákona obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou zadavateli dle § 51 odst. 6 zákona povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto ustanovení zákona, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

VII.

Požadavek na uvedení subdodavatelů

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Uchazeč zároveň uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Pro vytvoření seznamu subdodavatelů uchazeč použije přílohu zadávací dokumentace č. 10, Seznam subdodavatelů (vzor).

stránka 8 z 15


VIII.

Požadavky na způsob zpracování nabídky

1)

Nabídky budou zpracovány písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení a budou obsahovat všechny požadované doklady a prohlášení. Zároveň bude nabídka obsahovat CD, na kterém bude obsah nabídky včetně výkazu výměr zaznamenán v elektronické verzi (v některém běžném formátu, např. *.PDF, MS WORD, EXCEL atd.). Nabídka bude samostatně svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Nabídka bude předložena v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení v souladu s §71 odst. 5 zákona.

2)

V případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu doloží uchazeč v nabídce příslušnou úředně ověřenou plnou moc, či jiný platný úředně ověřený pověřovací dokument.

3)

Nabídka musí obsahovat závazný návrh smlouvy (viz příloha č. 6.1 a 6.2 této zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

4)

Součástí nabídky musí být mimo jiné čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona, jehož text je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Nepředložení tohoto prohlášení je považováno za podání neúplné nabídky a je důvodem k jejímu vyřazení z dalšího průběhu zadávacího řízení.

5)

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

6)

Součástí nabídky bude oceněný položkový rozpočet sestavený uchazečem na základě slepého rozpočtu s výkazem výměr, který je přílohou č. 8 zadávací dokumentace.

7)

Uchazeč ve své nabídce doloží časový a finanční harmonogram realizace díla (členěný po měsících), který bude přílohou smlouvy o dílo

8)

Nabídka bude zpracována v následujícím členění: a) b) c) d)

e)

f) g) h) i) j) k)

krycí list nabídky (příloha č. 1), čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 zákona (příloha č. 2) dokumenty dokládající základní kvalifikační předpoklady (příloha č.3), dokumenty dokládající profesní kvalifikační předpoklady,  prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky),  prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání,  prosté kopie osvědčení o autorizaci dle článku VI., odst. 2, písm. c), dokumenty dokládající technické kvalifikační předpoklady,  seznam referenčních zakázek vč. kopie osvědčení (příloha č. 9),  listiny osvědčující skutečnosti uvedené v článku VI., odst. 4, písm. b) čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 50 odst. c) zákona (příloha č. 4), čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek (příloha č. 5), uchazečem podepsaný závazný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 6.1 a 6.2), oceněný výkaz výměr (příloha č. 8), seznam subdodavatelů (příloha č. 10), návrh časového a finančního harmonogramu prací (členěný po měsících).

stránka 9 z 15


IX.

1)

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech položek oceněného rozpočtu. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla, tedy zejména:                     



  2)

náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravní značení vč. přenosného dopravního značení a zajištění příslušných rozhodnutí, náklady na vytýčení inženýrských sítí, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a rozhodnutí o uzavírce ulice pro dopravu (provoz chodců a přístup do provozoven musí být zachován) náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, bankovní garance, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady související se skládkováním suti a zeminy, zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení. Tato projektová dokumentace bude odsouhlasená dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a autorem projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude plán BOZP a dokumentace přípravy a organizace výstavby. Projektová dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli v počtu 2 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. náklady na zajištění a provedení archeologického průzkumu a dozoru - uchazeči jsou povinni před podáním nabídky projednat rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou licencí (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum). Archeologický průzkum a dozor bude probíhat pouze v rozsahu prováděných zemních prací, geodetické práce, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude předáno objednateli v počtu 2 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění - nabídková cena za jednotlivé stavební objekty bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně

stránka 10 z 15

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace). 3)

Při nesouladu uvedení údajů celkové nabídkové ceny nebo dalších uvedených údajů na Krycím listu s údaji uvedenými v různých částech nabídky se pro posouzení a hodnocení nabídky použijí údaje uvedené v prioritě následně uvedeného pořadí:  údaje uvedené v návrhu smlouvy  údaje uvedené na Krycím listu nabídky  údaje uvedené v dalších částech nabídky.

4)

Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet obsahovat v předložené nabídce jakékoliv obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn (všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být nulové hodnoty, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka).

5)

V případě, že uchazeč použije k vyplnění výkazu výměr jiný program, než je zadavatelem poskytnutý formát .xls, přiloží ve své nabídce čestné prohlášení o shodě výkazu výměr a dodržení položkové skladby. Pokud jej nedoloží, nebo bude-li zjištěn rozpor, nabídka uchazeče bude vyloučena ve smyslu § 76 odst. 1 zákona.

6)

Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po uzavření smlouvy o dílo dojde ke změnám právních předpisů týkajících se DPH.

7)

Případné vícepráce či méněpráce budou muset být před jejich uskutečněním řešeny v souladu se zákonem, odsouhlaseny zadavatelem, řešeny dodatkem ke smlouvě a teprve poté mohou být realizovány. Schválené vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který tvořil nedílnou součást nabídky uchazeče.

X.

Obchodní a platební podmínky

1)

Veškeré obchodní a platební podmínky zadavatele jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 6.1 a 6.2 této zadávací dokumentace. Smlouva bude uzavřena s vítězným uchazečem. Nabídka vítězného uchazeče bude nedílnou přílohou smlouvy.

2)

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy, který bude zcela odpovídat zadavatelem stanovenému závaznému vzoru Smlouvy. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru smlouvy označeny červeným textem jako nedoplněné [DOPLNÍ UCHAZEČ]. Návrh Smlouvy bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni uchazeči, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech uchazečů.

3)

Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v jejich rozporu, a které by znevýhodňovalo zadavatele. V opačném případě se má za to, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena v souladu s § 76 odst. 1 zákona.

stránka 11 z 15


XI. 1)

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Hodnotící kritéria Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

2)

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny z hlediska přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakázky. Posouzení z hlediska přiměřenosti představuje posouzení, jestli jde či nejde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí - li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen.

XII.

Přístup k zadávací dokumentaci

1)

Pověřeným pracovníkem pro styk s uchazeči je kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Aleš Mlynář, e-mail: [email protected], tel.: 461 723 826, 731 615 270. V případě nedostupnosti se mohou uchazeči obracet na pana Jiřího Macha, e-mail: [email protected], tel.: 468 001 718.

2)

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně. Zadavatel poskytuje kompletní zadávací dokumentaci elektronickým způsobem prostřednictvím svého profilu zadavatele. Kompletní zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele a textová část zadávací dokumentace bez příloh na webových stránkách zadavatele Města Poličky (www.policka.org). Adresa profilu zadavatele (Město Polička): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177 Adresa profilu zadavatele (SMSV Poličsko): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60125748

XIII.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění

1)

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to na adrese: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, nebo elektronicky e-mailem na adrese: [email protected] případně [email protected]. Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena ve smyslu § 49 odst. 1 zákona nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

2)

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na místech, kde bude zveřejněna zadávací dokumentace. Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s § 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků.

3)

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky. stránka 12 z 15


4)

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace na místech, kde bude zveřejněna zadávací dokumentace.

5)

Vzhledem ke skutečnosti, že místa plnění veřejné zakázky jsou veřejně přístupná, nebude zadavatelem organizována prohlídka místa plnění. Uchazeči můžou provést prohlídku místa plnění individuálně, bez spoluúčasti zástupce zadavatele.

XIV. 1)

Způsob, místo a lhůta pro podávání nabídek Nabídka bude doručena zadavateli doporučeně poštou nebo osobním podáním na podatelně Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, nejpozději do 16.6.2016 do 10:00 hodin. Nabídky zde budou přijímány do konce lhůty pro podání nabídek. Osobně lze nabídky doručit do podatelny MěÚ Polička v úředních hodinách:   

Po a St: od 7:00 do 17:00 hodin Út a Čt: od 7:00 do 15:00 hodin Pá: od 7:00 do 14:00 hodin

V případě zaslání nabídky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučenou poštou je nutné, aby takto podaná nabídka byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 2)

Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat jedno vyhotovení nabídky + CD. Obálka bude uzavřena (zabezpečená na přelepu proti otevření) a opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém – Havlíčkova v Poličce 3)

Na obálce musí být zpáteční adresa uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

4)

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele.

XV.

Otevírání obálek s nabídkami

1)

Jmenovaná komise v souladu s ustanovením § 71 a násl. zákona otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami v zasedací místnosti Městského úřadu v Poličce, na adrese Palackého nám. 160, 572 01 Polička dne 16.6.2016 od 10:00 hodin.

2)

Otevírání obálek se mohou účastnit zplnomocnění zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na jednu osobu. Zadavatel bude požadovat po přítomných uchazečích prokázání totožnosti příp. zplnomocnění a stvrzení účasti podpisem v listině přítomných uchazečů.

stránka 13 z 15


Variantní řešení zakázky

XVI.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 70 zákona nepřipouští variantní řešení.

XVII.

Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

XVIII. Zvláštní povinnosti dodavatele 1)

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba.

2)

Dodavatel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek smlouvy; dodavatel je zároveň „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3)

Vítězný uchazeč je povinen, nejpozději v den podpisu Smlouvy o dílo předložit zadavateli kopii platné pojistné smlouvy v rozsahu dle čl. XIII.3 (Pojištění díla) návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 6.1 a 6.2 této zadávací dokumentace.

XIX.

Ostatní ujednání

1)

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku bez udání důvodu, nevyhodnotit žádného uchazeče případně odmítnout všechny předložené nabídky.

2)

Zadavatel si dále vyhrazuje právo zadat pouze část zakázky.

3)

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.

4)

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

5)

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o splnění kvalifikačních předpokladů ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

6)

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybranými uchazeči smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách a také závazný harmonogram stavebních prací.

stránka 14 z 15


Přílohy zadávací dokumentace: příloha č. 1 - Krycí list nabídky příloha č. 2 - Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona příloha č. 3 - Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona příloha č. 4 - Čestné prohlášení ve smyslu § 50 odst. c) zákona příloha č. 5 - Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek příloha č. 6.1 - Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy o dílo (Město Polička) příloha č. 6.2 - Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy o dílo (SMSV Poličsko) příloha č. 7 - Projektová dokumentace příloha č. 8 - Výkaz výměr příloha č. 9 - Seznam referenčních zakázek příloha č. 10 - Seznam subdodavatelů

V Poličce dne 1.6.2016 č.j.: MP/13154/2016

Jaroslav Martinů, starosta Město Polička

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

stránka 15 z 15

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém Havlíčkova v Poličce

Recommend Documents