Vállalkozási elemekkel vegyes szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a ……………….. (székhely: ……………….., cégjegyzékszám: ……………….., adószám: ………………..) - a továbbiakban, mint Szállító másrészről a ………………………….. (székhely: ………………………….., cégjegyzékszám: ………………….., adószám: …………………………..) - a továbbiakban, mint Megrendelő valamint a …………….. (székhely: ……………….., cégjegyzékszám: ……………….., adószám: ………………..) - a továbbiakban, mint Lízingbevevő között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: Előzmények A Megrendelő, mint lízingbeadó és a Lízingbevevő között ……………… napján, ……………….. számon pénzügyi lízingszerződés került aláírásra. A Megrendelő jelen Szállítási szerződést kizárólag a pénzügyi lízingszerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében köti meg. A pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének feltétele egyebek között jelen Szállítási szerződés érvényes létrejötte. Felek a Ptk. 6:116. §-a alapján jelen szerződés hatályának beálltát a fedezetként szolgáló kölcsön felvételéhez jogszabályban előírt Kormány előzetes hozzájárulásától teszik függővé, így a jelen szerződés az itt meghatározott felfüggesztő feltétel beálltával lép hatályba. 1.)
A szerződés tárgya
1.1 Jelen szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az alábbi részletezett beruházás (a továbbiakban Beruházás) hibamentes megvalósítását, és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek hiánytalan végrehajtását. A felek megállapodása alapján a szállítási tevékenység eredménye a Megrendelő korlátozásmentes tulajdonában kerül. 1.2
A Beruházás leírása:
……………. 1.3 A szerződő felek megállapodnak, hogy a Berendezés megvalósítását az engedélyes tervdokumentáció alapján rendeli meg a Megrendelő. 2.)
A felek kötelezettségei
2.1
A Szállító megvalósítással kapcsolatos kötelezettségei a) A Beruházás kivitelezési tervek szerinti megvalósítása és üzembe helyezése
2.2
A Lízingbevevő, mint végfelhasználó kötelezettségei a) A helyszín tervdokumentációban foglaltak szerinti állapotban történő rendelkezésre bocsátása b) A Beruházás üzembehelyezésével a Beruházás teljesítésigazolásának jóváhagyó aláírása
2.3
A Megrendelő kötelezettségei a) A Szállítási díj megfizetése a 3.) pontban foglaltak szerint
3.)
A Szállítási díj és annak megfizetése
3.1
A Beruházás megvalósítása után járó szállítási díj: ………………… + áfa.
A Szállítási díj tartalmazza a Beruházás megvalósításához szükséges valamennyi költséget, a Szállító tevékenységével kapcsolatos járulékos díjakat és a szállító hasznát. Az áfa mértékére és elszámolására a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 3.2 Megrendelő a szerződésben meghatározott Szállítási díjon felül többletmunka-igényt nem fogad el. Szállító kijelenti, hogy az általa megajánlott Szállítási díj valamennyi, a Beruházás megvalósításához szükséges tevékenységre és anyagra fedezetet nyújt, így a többletmunka igény
OLDAL
1/7
érvényesítéséről lemond. Pótmunka igény felmerülése esetén a felek az irányadó jogszabályok keretei között egyeztetnek. 3.3 Megrendelő a Szállítási díjat részletekben, az alábbiakban meghatározott esedékességi időpontokban köteles megfizetni a Szállító részére a Szállító által megjelölt bankszámlára történő átutalással. a)
A Megrendelő előleg jogcímen …………………….. összeg megfizetésére köteles, legkésőbb ……………. napjáig. A szerződő felek megállapítják, hogy az Előzményekben hivatkozott lízingszerződés rendelkezései alapján a Lízingbevevő a Megrendelővel, mint lízingbeadóval szemben fennálló első lízingdíj fizetési kötelezettségét oly módon teljesíti, hogy ………………..,- Ft, azaz ……………….. forint összeget közvetlenül a Szállítóra részére fizet meg. Ezt az összeget a Megrendelő a Szállítóra engedményezi Szállítói díjrészlet fizetési kötelezettsége teljesítéseként. Szállító a szállítói díj előleg fentiek szerint történő teljesítését jelen Szállítási szerződés szerinti fizetési kötelezettség szerződésszerű teljesítéseként elfogadja. ………………
b)
Megrendelő a szállítási díj fennmaradó részét kizárólag az alábbiakban meghatározott ütemezésben, az ott meghatározott feltételek teljesülését követően köteles megfizetni a szállító részére. A szállítási díj megfizetése a Beruházás műszaki ellenőre által aláírt és a Lízingbevevő által jóváhagyott teljesítési igazolás és a Szállító által a Megrendelő nevére kiállított számla alapján történik. …………. ………….
3.4 A végszámla a rendszer megvalósításával (üzembe helyezésével) munkálatok teljesítésével, a hiány- és hibamentes, a teljesítést igazoló sikeres és eredményes átadás-átvételi eljárás lezártát követően nyújtható be. 3.5 Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 4.)
Szállító nyilatkozatai
4.1 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a Beruházás teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező, szakcégtől elvárható körültekintéssel, és gondossággal, legjobb tudása szerint és legnagyobb körültekintéssel. valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. 4.2 Szállító a munkát a műszaki dokumentációban és jelen szerződésben meghatározott minőségben, határidőre köteles elvégezni. Szállító a munkavégzés során a műszaki dokumentációban és a kiviteli tervdokumentációban meghatározott anyagokat használhatja fel. A szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek jelen szerződésben, illetve a mellékleteiben és a kivitelezési tervdokumentációban külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák komplett megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően hozzátartoznak. 4.3 Szállító jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Beruházás rendelkezik valamennyi jogszabályban előírt engedéllyel és kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket, továbbá a Beruházás valamennyi okmányát, és tartozékát a készrejelentéssel egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Felek megállapodnak, hogy az engedélyek hiányából eredő bármely kárt a Megrendelő, illetőleg a Lízingbevevő jogosult azt Szállítóra áthárítani. 4.4 A beruházás megvalósításához szükséges valamennyi szükséges alapanyag, eszköz biztosítása a Szállító kötelezettsége és feladata 4.5 Szállító kijelenti, hogy a rendelkezésére álló, 7.1 pont szerinti teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokhoz kapcsolódó a munkavégzést előreláthatóan akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződésben vállaltak határidőre történő hiány és hibamentes teljesítésére.
OLDAL
2/7
4.6 Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító akkor teljesít hibátlanul, ha a szerződésben és mellékletiben, továbbá a jelen szerződésben megfogalmazott valamennyi követelményt teljesíti és az átadott rendszer alkalmas a rendeltetésszerű használatra. 4.7 Szállító jogosult alvállalkozó igénybevételére a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően. Az igénybe vett alvállalkozóért (teljesítési segédért) úgy felel, mintha az alvállalkozó által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozóért a Ptk szabályai szerint felel. Szállító kijelenti, hogy a Megrendelő az alávállalkozóval nem áll kapcsolatban, az alvállalkozó utasításokkal való ellátása kizárólag a Szállító feladata és felelőssége.
5.)
Biztosítékok
5.1 A szerződés szerinti teljesítési határidő (megvalósítási munkálatokra) késedelmes teljesítése esetén a Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint: Amennyiben Szállító a megvalósítási munkálatokat (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) - olyan okból, amelyért szállító a felelős - nem teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett teljesítési rész nettó beszerzési árának (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) 0,1%-a/naptári nap, azaz…….Ft, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális mértéke összesen 30 naptári nap lehet. A késedelmi kötbér maximális mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Líznigbevevő a 31. naptári naptól jogosult a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni vagy a szerződést felmondani. 5.2 Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak teljesítése a Szállítónak felróható okból Szállítónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie a szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés), amelyért szállító a felelős. A meghiúsulás kötbér mértéke a megvalósított rendszer (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) nettó beszerzési árának 5 %-a. A késedelemi kötbér maximált mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Lízingbevevő az azt követő 31. naptári napon jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy a szerződést felmondani és jogosult továbbá szállítótól meghiúsulási kötbért követelni. 5.3 Szállítót a Beruházással kapcsolatban a törvényes jótállási kötelezettség terheli. A Megrendelőt megillető szavatossági jogok és azok érvényesíthetősége független a Szállítót terhelő jótállási kötelezettségtől. 5.4 Szállító a teljes projekt befejezésével, a rendszer üzembe helyezésével, a munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételével egyidejűleg a megvalósított rendszer (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) nettó beszerzési árának 1%-ának megfelelő forint összeg, azaz……..forint összeg erejéig feltétel nélküli és visszavonhatatlan a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdése figyelembevételével a jótállási időszakra (5+5 év, azaz összesen 10 év) vonatkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot nyújt. A jótállási biztosíték a rendszer üzembe helyezésével (közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) üzembeállításának, igazolt működésének időpontjától), a munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjától a jótállási időszak lejártáig, a jótállási időszak utolsó napján 24.00 óráig érvényes. Amennyiben a jótállási időszakban a Szállító a jótállási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték összegéből a jótállás körébe tartozó munkálatokat elvégeztetni. A jótállási biztosíték a Megrendelő nyilatkozata alapján szabadítható fel. A jótállási kötelezettség teljesítése esetén a Megrendelő a biztosíték felszabadítását nem tagadhatja meg. 5.7 A Felek megállapítják, hogy a Megrendelő a jelen szerződés alapján kizárólag a Szállítási díj megfizetésére köteles, a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit – a tulajdonjog és a vételár visszatérítésére vonatkozó jogának kivételével – átruházza a Lízingbevevőre. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelői jogok fentiek szerinti átruházására tekintettel a szállítási szerződéssel kapcsolatban a szavatossági jogok gyakorlásának jogosultsága a Lízingbevevőt illetik meg, ide nem értve az árleszállítás és az elállás jogának gyakorlását. 5.8 Szállító a jelen szerződésben foglaltak teljesítésével a Megrendelővel vagy harmadik személyekkel szemben neki felróhatóan felmerült károkért teljes körű felelősséget vállal. 6.)
A munkaterület átadása, munkavégzés
OLDAL
3/7
6.1 A munkaterületet a lízingbevevő bocsátja a Szállító rendelkezésére a szerződés hatálybalépését követően, a szállító írásos kérelmére a kérelemtől számított 5 munkanapon belül. A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban kell átadni, oly módon, hogy azon az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munka megkezdhető. Szállító a munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitja az építési naplót, amelyet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a beruházás készrejelentéséig naprakészen vezetni köteles. 6.2 A munkaterület átadását követően a Szállító köteles biztosítani a személy-, vagyon- és munkabiztonságot, valamint a környezetvédelmi szabályok betartását. 6.3 Szállító köteles a munkaterületen keletkezett hulladékot és építési törmeléket a jogszabályoknak megfelelően összegyűjteni és hivatalos hulladéklerakó telephelyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé igazolni. 6.4 Szállító a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására a LED világítótestre és annak tápegységére 120 hónap jótállást vállal. Szállító jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan: - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, - elemi csapás, - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, - a szükséges karbantartás hiánya miatt következett be. Szállítót az előtét elemek és a szerelés körében a törvényes jótállási kötelezettség terheli. 6.5. Szállító köteles a beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumokat a megvalósítási tevékenység során a Megrendelő képviselőjének bemutatni. 6.6. Szállító vállalja, hogy a jelen szerződés alapján megvalósított munkálatokat követően a Lízingbevevő által kiírandó a közvilágítás üzemeltetésére irányuló beszerzés/közbeszerzési eljárás során, mint a megvalósítást végző szakcég közreműködik és szaktanácsot ad. Ennek keretében a Lízingbeadónak az üzemeltető kiválasztására kiírandó beszerzési/közbeszerzési eljárás során biztosítania kell a műszaki/szakmai szakértelmet. Megrendelő vállalja, hogy az előzőekben ismertetett beszerzése tekintetében, mint szakcéget és mint a jótállásért felelős szakvállalatot a Szállítót kötelezően bevonja. Szállító ennek kertében biztosítja a Megrendelőnek a Lízingbevevő eljárásához szükséges műszaki, szakmai szakértelmet. 7.)
Teljesítési határidő
7.1 A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt Szállító kötelezettségek teljesítésének határidejét a jelen szerződés hatálybalépését követő …. naptári napban határozzák meg. Szállító előteljesítésre jogosult. 7.2 A teljesítési határidő a szerződés teljesítését akadályozó el nem hárítható külső körülmények (vis maior) bekövetkezése esetén a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyásával a Kbt. alapján módosítható, kizárólag abban az esetben, ha valamely munkaszervezési eljárással (több munkavállaló alkalmazása, munka megszervezésének módosítása) a határidő betartása nem oldható meg. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Szállító által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. 8.)
A teljesítéssel kapcsolatos átadás-átvételi eljárás
8.1
Szállító írásban, készrejelentés megküldésével tájékoztatja a Megrendelőt és a Lízingbevevőt.
8.2 Szállító tudomásul veszi, hogy a Beruházást a Megrendelőtől származó egyéb írásbeli utasítás hiányában a Lízingbevevő részére köteles átadni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Beruházás átadás átvétele során a Lízingbevevő a Megrendelő képviselőjének minősül, így a Beruházás Lízingbevevő részéről történő átvétele egyben a Beruházás Megrendelő által történő birtokbavételét is jelenti. A Beruházás Megrendelő birtokába adása az átadás-átvételi jegyzőkönyv Vállalkozó és a Megrendelő képviseletében is eljáró Lízingbevevő és a Szállító részéről történő aláírásával történik. 8.3 Megrendelő és Lízingbevevő az átadás-átvételi eljárást a készrejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles megkezdeni, amennyiben a Lízingbevevő részéről addig az
OLDAL
4/7
időpontig maradéktalanul megfizetésre került a 3.3.a) pontban szabályozottak szerinti előleg összege, továbbá, ha az alábbi feltételek maradéktalanul megvalósultak: -
-
-
a Megrendelő és a Lízingbevevő között megkötött pénzügyi lízingügylet a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre került az Eszközre megkötésre kerültek a Megrendelő, mint lízingbeadó által előírt biztosítások, amelyek vonatkozásában a biztosítótársaság visszaigazolta a lízingbeadó biztosítotti jogállását, vagy a biztosítóval szembeni követelésen alapított zálogjog a lízingbeadó javára a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre került, Lízingbevevő benyújtja a 18/2009 (VII.6.) MNB rendelet szerinti, a felhatalmazáson alapuló beszedési jog gyakorlására vonatkozó felhatalmazó levél, Lízingbevevő számlavezető bankja által ellenjegyzett példányát Lízingbevevő szerepel az illetékes adóhatóság (NAV) által közzétett köztartozásmentes adatbázisban a Lízingszerződésben előírt alábbi biztosítékok érvényesen létrejöttek ……………………………. ………………………………
8.4 A jelen szerződés 3.3.a) pontjában foglaltak alapján a Megrendelő által vételárrészlet fizetés címén a Szállítóra engedményezett összegnek a Szállító részéről a Lízingbevevőtől történő átvétele az első lízingdíj megfizetésének minősül. 8.5 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti feltételek maradéktalan megvalósulásáig a Beruházást a Lízingbevevő részére nem adja át. Amennyiben a 8.3. pontban előírt feltételek teljesülésének hiányából adódóan a Szállító részéről a rendszer átadása meghiúsul abban az esetben Lízingbevevő a megvalósított rendszer (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) nettó beszerzési árának 0,1%-a/nap kötbért köteles Lízingbeadónak megfizetni, amelyet Lízingbeadó Szállítóra engedményez. A Megrendelő vállalja, hogy a feltételek teljesüléséről haladéktalanul, írásban értesíti a Szállítót. Szállító a Berendezést a Megrendelő értesítését megelőzően kizárólag saját kockázatára adhatja át a Lízingbevevő részére, és köteles a Megrendelő részéről az idő előtti átadásból eredően esetleges felmerülő károkat viselni. 8.6 Az átadás-átvételi eljárás során a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, és ellenőrzik a berendezés üzemszerű működését. Amennyiben valamely technikai berendezés üzembe helyezéséhez engedély vagy előzetes szakértői vizsgálat szükséges, ennek beszerzése és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek viselése a Szállító kötelezettsége. A felek az üzembe helyezéssel kapcsolatosan tapasztalt esetleges hiányok és hibák listáját jegyzőkönyvben rögzítik. Szállító köteles jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot. 8.7 Az átadás-átvétel során a szállító köteles átadni a beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumokat, jótállási jegyeket, a megvalósulási dokumentációt, a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási útmutatóit, valamint a jelen szerződésben és a jogszabályokban rögzített egyéb iratokat. Az okiratok átadása jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének feltétele. Az átadott okiratok listáját a felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. 8.8 fel.
Az esetleges javítások és pótlások megtörténtéről a felek kiegészítő jegyzőkönyvet vesznek
8.9 A Beruházással kapcsolatos terheket az átadás megtörténtéig a Szállító, azt követően a Lízingszerződés alapján a Lízingbevevő viseli. 8.10 A felek megállapodnak, hogy az átadás-átvétel sikeres megtörténtét követő egy éven belül a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Megrendelő képviseletébe eljáró Lízingbevevő kezdeményezésére utó-felülvizsgálatot tartanak, amelynek eredményét az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvben rögzítik. 9.)
Jelen szerződés hatálya
9.1 A jelen szállítási (adásvételi) szerződés hatálybalépésének feltétele, a Megrendelő és a Lízingbevevő között létrejövő Lízingszerződés hatálybalépése. A Lízingszerződés hatálybalépéséről a Megrendelő az azt követő első munkanapon írásban értesíti Szállítót. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha a Lízingszerződés hatálybalépése a Lízingbevevő érdekkörében felmerülő okból marad el, Lízingbevevő az ebből fakadóan a Szállítónál felmerülő OLDAL
5/7
károkért felelősséggel tartozik. A Lízingbevevő jelen pontban rögzített kötelezettsége jelen szerződés hatálybalépésének elmaradása esetén is fennáll. 9.2
Jelen szerződés a teljesítésével szűnik meg.
9.3 Megrendelő jogosult a szerződés teljesítés előtti megszüntetését kezdeményezni, azaz a Ptk 6:249.§ foglaltak szerint a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az alábbi esetekben a) jogszabályon alapuló elállási vagy felmondási okok bekövetkezése. b) a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően a késedelmi kötbérrel érintett maximális időtartam elteltét követő napon c) ha a Vállalkozó (a) ellen a Cégközlönyben közzétett módon, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult, vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban, (b) 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik, (c) a teljesítést határidőben nem kezdi meg, vagy annak teljesítésével – érdekkörében felmerülő okból – 30 napot megaladó késedelembe esik, (d) érdekkörében a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény merül fel, (e) részéről vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken és megfelelő új biztosíték vagy az értékcsökkenésnek megfelelő új biztosíték nyújtásáról a Megrendelő felszólítására, a felszólításban megjelölt határidőre nem intézkedik, (f) tevékenységének a jogszabályokat sértő mivolta valamely ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra került, (g) az előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérően használja fel vagy a felhasználás ellenőrzését akadályozza, (h) valótlan vagy hamis adatszolgáltatása bebizonyosodik 10.)
Kapcsolattartás, jognyilatkozatok
10.1 A szerződő felek megállapodása szerint jelen szerződéssel kapcsolatosan jognyilatkozat tételére a felek alább megjelölt képviselői jogosultak. Megrendelő képviseletében: név: ………………………. telefonszám: ………………………. telefax: …………………….. email: ……………………….. cím: …………………………. Lízingbevevő képviseletében: név: ………………………. telefonszám: ………………………. telefax: …………………….. email: ……………………….. cím: …………………………. Szállító képviseletében: név: ………………………. telefonszám: ………………………. telefax: ……………………… email: ……………………….. cím: …………………………. Műszaki ellenőr: név: ………………………. telefonszám: ………………………. telefax: …………………….. email: ……………………….. cím: …………………………. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás vonatkozásában első sorban a Megrendelő jogosult utasítást adni. A Lízingbevevőtől és a Megrendelőtől érkező eltérő tartalmú nyilatkozatok esetén a Megrendelőtől származó nyilatkozatot tekintik irányadónak. 10.2 A felek az egymásnak szóló értesítéseiket írásban, a fent megjelölt értesítési címre történő megküldéssel oly módon tehetik meg, hogy a kézbesítés során az átvétel megtörténte és időpontja
OLDAL
6/7
igazolható legyen. A felek ilyen igazolható módnak tekintik a telefax, illetőleg email üzenetek váltását is, valamint az építési naplóba történő bejegyzést is. 10.3 A szerződő felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek egymással együttműködni. Az együttműködés keretében beletartozik, hogy egymásnak szóló üzeneteikre a felek kötelesek 2 munkanapon belül érdemi írásbeli nyilatkozatot tenni. A Megrendelő és a képviseletében eljáró Lízingbevevő jogosult a Beruházás megvalósítása során bármikor a munka állását a helyszínen ellenőrizni és ezzel kapcsolatos észrevételeit az építési naplóba felvezetni. 10.4 A felek a szerződés megkötése és teljesítése során tudomásukra jutott információkat, adatokat, valamit a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti, illetőleg a hatályos jogszabályok által minősített titokként, bizalmasan kezelik és ezt bármely közreműködőjük esetén is biztosítják. 11.)
Vegyes rendelkezések
11.1 A jelen szerződés teljesítése érdekében elkészített szerzői jogi oltalom alá eső alkotásokon (tervek) a megrendelő kizárólagos, térben, időben, egyéb módon korlátozás nélküli harmadik személynek is átruházható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed a tervek átdolgozására is. A rendelkezési jog megszerzésének feltétele a szállítási díj maradéktalan megfizetése. Szállító kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő, mint felhasználó a mű (tervek) felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Vállalkozó kijelenti, hogy a felhasználási engedély a fentieken túl magába foglalja különösen a mű többszörözését, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóval történő másolását is. 11.2 A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáik rendezésére - összeghatártól függően, - alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 11.3 Szállító vállalja, hogy nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő és a Lízingbevevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt és a Lízingbevevőt haladéktalanul értesíteni. 11.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a vonatkozó és hatályos, jogszabályok irányadóak. A felek jelen adásvételi szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták. Dombóvár, ……………….. ……………………………………………. ……………….. Megrendelő
……………………………………… ……………….. Lízingbevevő
…………………………………………………………… ……………….. Szállító
OLDAL
7/7
