No title

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ /egységes szerkezetbe foglalva 2014.04.11./

"ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú, A 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása" tárgyú, a Kbt. 122/A § szerinti közbeszerzési eljáráshoz

2014. március 28.

Ajánlattételi felhívás Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony Város Önkormányzata Postai cím: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. Telefon: +36-36-542-510 Fax: +36-36-341-752 E-mail: [email protected] Ajánlatkérő nevében eljáró: EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Cím: 3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5-7. I. em. 2. szám Tel: (+36) 36/784-924 Fax: (+36) 36/784-701 email: [email protected]

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás fajtája a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerinti közbeszerzési eljárás a Kbt. 122/A. § (1) bekezdésében foglalt különbségekkel figyelemmel a Kbt. 18. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra valamint arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötven millió forintot. 3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: Ajánlatkérő a dokumentációt – amely tartalmazza a szerződés tervezetet és a közbeszerzési műszaki leírást - a jelen felhívással együtt térítésmentesen, elektronikus úton megküldi az ajánlattevőknek. Az Ajánlatkérő kéri — legkésőbb a következő munkanapon - az ajánlattételi felhívás 1. pontjában megadott e-mail címre írásban visszaigazolni az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elektronikus úton történő megérkezését.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A közbeszerzés tárgya: "ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú, A 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása" A közbeszerzés mennyisége: Rövid műszaki leírás: - A korszerűsítés után a jelenlegi háziorvosi rendelő továbbra is megmarad, alapterülete nem változik - Az orvosi ügyelet helyén kialakításra kerülő védőnői szolgálatnak meg kell teremtenie négy fő védőnő egyidejű munkájának feltételeit. - A jelenlegi orvosi rendelő és az ügyelet bejárata és váróterme közös, amely mindkét használó számára kedvezőtlen. A jövőbeni kialakításnál a két új funkció számára önálló bejáratot és várótermet kell kialakítani. - A vizesblokkokat szintén korszerűsíteni kell.Ki kell alakítani egy akadálymentes wc-t is. - A korszerűsítés során meg kell valósítani az épület földszintjének teljeskörű, minden fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítését. - A helyiség korszerűsítését, átépítését úgy kell kialakítani, hogy eleget tegyen minden higiéniai követelménynek. - Az épület energetikai jellemzői elmaradnak a mai követelményektől. Szükséges a fűtési rendszer korszerűsítése és a külső nyílászárók cseréje. - Meg kell valósítani az épület bejárata környezetének rendezését, valamint akadálymentes parkoló kialakítását. A munkák elvégzését az alábbiak szerint kell megvalósítani. Először kell az orvosi rendelőt felújítani 2014.május1-2014.május 31-ig, utána ebbe a helyiségbe visszaköltözik a háziorvos a felújításra váró védőnői körzetből. Ezt követően történik a védőnői körzet kivitelezése 2014. junius 1-2014.július 31. A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. A beszerzés becsült értéke nettó: 29.919.900,- Ft CPV kód: 45000000-7 45200000-9 45210000-2

Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: Vállalkozási szerződés Ajánlatkérő a vállalkozási szerződés tervezetet a felhívás részeként csatolja. 6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés határideje: 2014. július 31. az alábbiak szerint: 2014. május 1-2014. május 31: az orvosi rendelő felújítása:

2014. június 1 - 2014. július 31. védőnői körzet kialakítása 7. A teljesítés helye: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 42.

8. 3390Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 130. §-nak megfelelően, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint az ajánlattételi dokumentációban található szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.

Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A számlák kifizetése pályázati forrásból kerül kifizetésre, ún. „Szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül az Ajánlattevő részére. A pályázati azonosító: ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 Vállalkozó a hiánymentes teljesítéskor 1 db végszámla benyújtására jogosult.. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 131.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján előleget biztosít a szállító részére, legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékben. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az előleg visszafizetés a következők szerint történik: az előlegként igénybevett összeg az igazolt teljesítést követően benyújtott számla összegéből kerül levonásra. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tárgyi építési-szerelési munka építéshatósági engedélyköteles munka. Az áfa-t az áfa törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő fizeti meg. 9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása: Az eljárásban sem többváltozatú ajánlat, sem részajánlat tételére nincs lehetőség. 10. Az ajánlatok értékelési szempontja [71. § (2) bekezdése]: A Kbt. 71. § (2) bekezdése a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti alvállalkozó, továbbá nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll. Igazolási mód: a.) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ának megfelelően az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 56 § (1) és (2) bekezdésben írt kizáró okok. b.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjával kapcsolatosan az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek: ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. A pénzmosásról szóló törvény 3. § re) pontja alapján az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet vezető tisztségviselője minősül tényleges tulajdonosnak

c.) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót amellyel szemben fennállnak a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint. Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolása tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldését követő keltezésűnek kell lenniük.

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

12.1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan az ajánlattevő: P1.) Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) P1.) Az előző három évre vonatkozó pontja, illetőleg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. időszakban teljes –általános forgalmi adó rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja nélkül számított – árbevétele nem éri el alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás összesen a 20.000.000,-Ft-ot. megküldésétől számított megelőző három évre

vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint kell eljárni 12.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1.) A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja, és a M1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) rendelkezik az eljárást megindító felhívás bekezdése a) pontja alapján az eljárást megküldésétől visszafelé számított megelőző megindító felhívás megküldésétől visszafelé öt évben teljesített szerződéssel az alábbiak számított megelőző öt év legjelentősebb építési szerint: beruházásainak ismertetése, és igazolása a - legalább 1 db legalább nettó 20 millió Ft Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján a értékű, sikeres műszaki átadás-átvétellel 16. § (3) bekezdése szerint. lezárt magasépítési kivitelezési (új épület építés, átalakítás, felújítás) Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább az referenciamunka alábbi információkat: - a beszerzés tárgyának részletes leírását, - az ellenszolgáltatás összegét, - a teljesítés helyét és idejét, - arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, - a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciára vonatkozó információt adó képviselőjének nevét elérhetőségét. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint kell eljárni

13. Az ajánlattételi határidő: 2014. április 16. 1030 óra. 1

1

Az ajánlattételi határidő 2014. április 11-én módosításra került.

14. Az ajánlat benyújtásának címe: Füzesabony Város Önkormányzata 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. Nagyterem 15. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: Az ajánlattétel nyelve magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők kötelesek annak magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is az ajánlattevő felelős. Ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával ellenőriztesse. 16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Helye: Füzesabony, Rákóczi út 48. Ideje: 2014. április 16. 1030 óra.2 Jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. 17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 18. Az ajánlati biztosíték előírására, biztosítékokra vonatkozó információ:

valamint

a

szerződésben

megkövetelt

Az ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. Késedelmi kötbér, melynek mértéke az ellenszolgáltatás nettó értékének 0,5 %-a/nap, összesített maximális mértéke az ellenszolgáltatás nettó értékének 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: melynek mértéke az ellenszolgáltatás nettó értékének 15 %-a. Jótállás: 24 hónap a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától Szállítói előleg [4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés] visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő– szállítói előleg igénylése esetén – a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, , a Kormány 2

Az ajánlattételi határidő 2014. április 11-én módosításra került.

európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosíték nyújtására köteles, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerint. Az ajánlatkérő által előírt biztosíték: A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség. A Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján az előleg visszafizetési biztosíték a nyertes ajánlattevő – választása szerint – teljesíthető az ajánlatkérő által előírt biztosíték formájában, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékok valamelyike útján. Az előleg visszafizetési biztosítékot – a szerződésben foglalt feltételek szerint – abban az időpontban kell rendelkezésre bocsátani, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény (előlegfizetés) bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában. A szállítói előleg igénylése esetén az ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján – az ajánlatban nyilatkoznia kell az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 19. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: A projekt Európai Uniós forrásból kerül megvalósításra. A uniós projekt azonosítója: ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú

20. A hiánypótlás lehetősége: Az Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint hiánypótlásra lehetőséget biztosít, és felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt nem hiánypótolható tényezőkre. 21. Az ajánlathoz – a fentiekben előírtakon túl – csatolni kell az alábbiakat: 21.1. Előlap 21.2. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék 21.3. Cégszerűen aláírt felolvasólap a Kbt. 60. § (6) bekezdés és a 62. § (3) bekezdés szerint. 21.4. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltakról. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden ajánlattevőnek alá kell írnia. 21.5. Cégszerűen aláírt a Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!). 21.6. Cégszerűen aláírt nyilatkozatok az alkalmassági feltételeknek való megfelelés

módjáról (Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésben foglaltak). 21.7. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a kapacitások rendelkezésre bocsátásáról (Kbt. 55. § (5) bekezdésben foglaltak). 21.8. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján a mikro-, kis-, vagy középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. szerinti hovatartozásról. 21.9. Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról (Kbt. 80. § (1) bekezdés). 21.10. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről 21.11. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint. 21.12. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban. 21.13. Az ajánlattevőnek – valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát. 21.14. Amennyiben az ajánlattevő – valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet – cégadataiban a fenti kivonat vagy nyilatkozat alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is. 21.15. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a fordítás eredetivel történő egyezőségéről (adott esetben) 21.16. Közös ajánlat esetén csatolni kell az ajánlattevők cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben kijelölésre kerül az az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek cégjegyzésre jogosult képviselője a közös ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

• a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását; • azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak; • annak meghatározását, hogy melyik ajánlattevő lesz a számlák benyújtására jogosult. 21.17. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a nyertes - közös - ajánlattevővel kötendő szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentáció részét képező szerződés-tervezet módosítását. 21.18. Az előírt pénzügyi gazdasági nyilatkozatok, dokumentumok.

alkalmasság

igazolásához

szükséges

21.19. Az előírt műszaki alkalmasság igazolásához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok. 21.20.

Árazott költségvetési kiírások

22. Egyéb rendelkezések: 22.1. A Kbt. 61. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően Ajánlattevőnek 1 (egy) db papír alapú eredeti, valamint 2 (kettő) db elektronikus másolati példányban CD vagy DVD lemezeken kell benyújtania az ajánlatot. Az elektronikus példánynak nem módosítható (pl: .pdf) formátumban kell tartalmazni az eredeti szkennelt teljes ajánlatot, és annak mindenben meg kell egyeznie a papír alapon benyújtott eredeti példánnyal. Az ajánlat példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: - a benyújtás címét (3390 Füzesabony, Rákóczi u.48. ), - a következő feliratokat: „ A 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása" című, ÉMOP - 4.1.1/A2012-2013-0005 azonosító számú azonosítójú pályázat - Ajánlat”, valamint „Határidő előtt nem bontható fel!” 22.2. Amennyiben ajánlatkérő kihirdeti a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes visszalépése esetén - a Kbt. 124. § (4) bekezdése alkalmazásával - a második legkedvezőbbnek kihirdetett ajánlat benyújtójával köti meg a szerződést. 22.3. Az eredeti példányban valamennyi dokumentumot – ha a jogszabály másként nem rendelkezik - egyszerű másolatban is be lehet nyújtani (Kbt. 36. § (3) bekezdés). 22.4. Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 122. § (5) bekezdés szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a [email protected] elektronikus levelezési címen az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. napon 10.00 óráig. Az ajánlatkérő a kiegészítő

tájékoztatást elektronikus úton küldi meg az ajánlattevő(k)nek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 nappal. A kiegészítő tájékoztatásra az ajánlatkérő a Kbt. 45. §-át alkalmazza. 22.5. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 22.6. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési törvény 25-26. §ra, 28. § (1) bekezdésére és az 55. § (4) bekezdésére. 22.7. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 22.8. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső dokumentumokon az ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez a dokumentum átdolgozására is. 22.9. Ezen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A közös ajánlatot tevő nyertesek által nem kell létrehozni gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (Kbt. 27. § (1)). 22.10. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest az ajánlattételi felhívás P1.), és M1.), alkalmassági minimumkövetelmények esetében szigorúbb(ak). 22.11. Az árajánlatot úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa a feladat teljes körű megvalósítását, és tartalmazzon minden felmerülő költséget nettó forintban. Az ár nyertesség esetén kötött, az semmilyen jogcímen nem emelhető. 23. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés megküldését követő leghamarabb 11., de legkésőbb a 60. napon. Ajánlattétreli felhívás megküldésének napja: 2014. március 28. módosítva: 2014. április 11. Helyszíni szemle bejárás biztosítása: 2014. április 2. szerda 14.00 óra .

II. Közbeszerzési műszaki leírás A közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció tartalmazza.

Szerződésszám :

III. Vállalkozási szerződés - tervezet

Amely létrejött egyrészről Füzesabony Város Önkormányzata (székhelye: 3390 Füzesabony, Fő u. 101. KSH statisztikai számjele: ……………….; adószáma: …………….., bankszámlaszáma: …………………., számlavezető pénzintézete: ………………...) képviseletében …………………………, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -, másrészről …………………………………………... (székhelye: ……..…………….; cégjegyzékszáma: …………………………; adószáma: …………………….……..; Bankszámlaszáma: ……………………………………….) képviseletében ………………………………….., mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek – között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Előzmények Megrendelő „A 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” című projektben ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú jelű pályázat részeként az a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyertesként, amelyre tekintettel felek a jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötik. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi – a szerződéshez fizikailag nem csatolt - Vállalkozó benyújtott ajánlata, és a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja (továbbiakban Dokumentáció). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Vállalkozási szerződés tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is. 3

1. A szerződés tárgya 1.1

Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól az ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása feladatainak elvégzését a Vállalkozó ajánlata és jelen szerződés 1. számú mellékletét képező dokumentációban foglalt tartalommal.

1.2

A teljesítés során elvégzendő feladatok részletes megjelölését, műszaki, tartalmi követelményeit a Műszaki leírás tartalmazza.

3

A harmadik bekezdés 2014. április 11-én törlésre került

2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 2.1

A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a szerződés teljesítéséhez szükséges összes feltétellel, engedélyekkel, szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal valamint kellő szabad kapacitással, így a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes. A Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálta és a abban felismerhető hibát, hiányosságot nem talált. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

2.2

Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és teljeskörűségéért, köteles a tevékenység végzésének feltételeit úgy megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű pontossággal jár el.

2.3

Vállalkozó köteles a jelen szerződésben leírtak szerint teljesíteni.

2.4

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

2.5

Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

2.6

Ha a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy gátolja a Vállalkozó a határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról, az értesítés elmulasztásából eredő kárért a szerződésszegésért való felelősség szabályai felelősséggel tartozik, kivéve, ha az akadályt a Megrendelőnek közlés nélkül is ismernie kellett.

2.7

Vállalkozó teljesítésében - a 2.8. pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban megnevezett alvállalkozók az alábbiak: ……………………

2.8

Amennyiben a 2.7. pontban megnevezett alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett Vállalkozó más alvállalkozót kíván a teljesítésbe bevonni, azt csak a Megrendelő hozzájárulásával teheti meg.

2.9

A hozzájárulás iránti igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az alvállalkozó módosításának igénye a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor

előre nem látható ok következtében – állt be, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval. Igazolnia kell továbbá azt is, hogy a bevonni tervezett új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 2.10

Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt.

2.11 Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítés során maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele anélkül nem következett volna be. 2.12

Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért, hiányosságért, ill. kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan, illetve a Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére irányadó dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.

2.13 A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés szerinti kötelezettségeit független szakértőként hajtja végre, tulajdonosai, illetve munkavállalói nincsenek alkalmazotti, vagy tulajdonosi kapcsolatban a Megrendelővel. 2.14

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 3.5. 4pontjában meghatározott ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei 3.1

Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot, azok teljes és végleges formájában a Vállalkozónak a kölcsönösen egyeztetett határidőre átadni (kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizárja, vagy korlátozza).

3.2

Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak átadott információk, adatok, tények, dokumentumok és rendszerek teljesek és a valóságnak megfelelnek.

4

A fenti pont 2014. április 11-én pontosításra került.

3.3

A Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni. A megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti.

3.4

A Megrendelő írásban kérheti indoklással, hogy a Vállalkozó valamely munkavállalója a szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Vállalkozó a Felek által meghatározott határidőn, de legfeljebb 3 napon belül köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani. A Megrendelő vállalja, hogy a lecserélésre vonatkozó indítványt csak olyan esetben terjeszt elő, ha erre alapos oka van. Megrendelő vállalja, hogy a jelen bekezdés szerinti jogosultságát nem gyakorolja visszaélésszerűen, vagyis alapos ok hiányában a lecserélést nem fogja kezdeményezni.

3.5

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és köteles a szerződést felmondani - olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,valamint a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Vállalkozó a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített tevékenységének szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

4. A szerződés hatálya Felek a szerződést határozott időre kötik, a teljesítés határideje a szerződés aláírásától – 2014. július 31-ig tart, az alábbiak szerint: 2014. május 1 – 2014. május 31.:az orvosi rendelő felújítása: 2014. június 1 - 2014. július 31.: védőnői körzet kialakítása

azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 5. Vállalkozási díj 5.1

Vállalkozót az 1. számú mellékletben (Műszaki leírás) meghatározott feladat ellenértékeként nettó ………………….Ft Vállalkozási díj illeti meg a szerződésszerű teljesítés igazolását követően.

5.2

Megrendelő az áfa-törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján ezúton nyilatkozik a Vállalkozó felé, hogy jelen szerződés 1 pontjában meghatározott építési-szerelési munka építés-hatósági engedélyköteles munka. Az áfa-t az áfa törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján Megrendelő fizeti meg.

5.3

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték

felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót terheli. Vállalkozó a pótmunka ellenértékét, valamint a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható kizárólag a vonatkozó polgári jogi és építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint követelheti. 5.4

Fizetési feltételek

5.4.1 A Vállalkozó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó számláját kizárólag az Art. 36/A §-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni. 5.4.2 A Vállalkozási díjra a Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás. A számlázás a fordított ÁFA szabályainak megfelelően történik. Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult, melyet a teljes, hiánymentes teljesítéskor nyújtható be. 5.4.3 A számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az ÉMOP 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú „. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” című projekt terhére ún. „Szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül az Ajánlattevőnek kerül kifizetésre. 5.4.4 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerinti fenti Vállalkozási díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően 30 napos fizetési határidőn belül a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. 5.4.5 A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartozik. 5.4.6 A Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5.4.7 Felek kijelentik, hogy a a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 131.§ (1)(2) bekezdése, valamint a 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján előleget biztosít a szállító részére, legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékben. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett

egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az előleg visszafizetés a következők szerint történik: az előlegként igénybevett összeg az igazolt teljesítést követően benyújtott számla összegéből kerül levonásra.

A Megrendelő köteles a Szállító által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni. 5

6. Teljesítésigazolás, szerződés teljesítése 6.1

A jelen szerződés teljesítés igazolására a szerződésszerű teljesítést – Műszaki leírásban meghatározott feladatok teljesítését - követően kerülhet sor.

6.2

Amennyiben a Megrendelő a felkínált szerződésszerű teljesítés tekintetében a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítésigazolást nem bocsát ki, illetve ezen határidőben a teljesítés kapcsán kifogást nem emel, úgy a teljesítést a Felek elfogadottnak tekintik és a Vállalkozó jogosult szerződésszerűen kiállítani a számlát a Megrendelő részére.

7. Kötbér 7.1

Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, a késedelem időtartamának minden egyes napjára 0,5% késedelmi kötbér fizetésére köteles.

7.2

A késedelmi kötbér alapja a nettó Vállalkozási díj. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Vállalkozási díj 15 %-a.

7.3

A Megrendelő a kötbérigényről számlát állít ki, és a számla összegét jogosult a Vállalkozási díjba beszámítani.

7.4

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a nettó Vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri a késedelmi kötbér maximumát, vagy amennyiben hibás teljesítés esetén a hiba kijavítása előzetes írásbeli felszólítás ellenére az ott meghatározott határidőig nem történik meg.

7.5

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.6

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5 6

A fenti bekezdések 2014.április 11-én pontosításra kerültek A fenti bekezdés 2014. április 11-én pontosításra került.

8.1

Jótállás: 24 hónap a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától.

8.2

Előleg visszafizetési biztosíték Vállalkozó – szállítói előleg igénylése esetén – a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosíték nyújtására köteles, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerint. A Kbt. 126. § (6) a) bekezdése szerinti biztosítékokon kívül a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.

9. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok 9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Vállalkozási díj ellenében a Megrendelő a szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett, azzal, hogy Vállalkozót7 megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokat a Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja. 9.2 A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja. 10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése 10.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást írásban módosíthatják a Kbt. 132. §-nak figyelembevételével. 10.2 Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal írásban elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél (a Vállalkozó, illetőleg a Megrendelő): • végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, felszámolását jogerős bírósági határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül, • jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik • a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja

7

A fenti pont 2014. április 11-én pontosításra került.

10.4 A felmondását - ajánlott-tértivevényes levél formájában kell megküldeni. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 napon belül megtéríteni a szerződésszegéssel okozott igazolt kárát. 10.5 Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot függetlenül az adathordozó jellegétől. 11. Kapcsolattartás 11.1 Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Vállalkozó jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és helyette új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos. 11.2

Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.

11.3

Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak:

Megrendelő részéről: Név: Beosztás: Telefon: mobil: Fax: E-mail: Név: Beosztás: Telefon: mobil: Fax: E-mail:

Vállalkozó részéről: Név: Munkakör: tel:

mobil: e-mail: Név: Beosztás: Telefon: mobil: Fax: E-mail: 11.4 Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés igazolására az alábbi személy(ek) jogosultak: Név: Beosztás: Telefon: mobil: Fax: E-mail: 11.5

Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

11.6 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és - írásban igazolt személyes átadással, - tértivevényes ajánlott levélben, - visszaigazolt e-mailben vagy - visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés. Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 11.7 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 11.8 A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 11.9 A Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy alvállalkozójánál tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 12. Vis Major

Feleknek a lehető legrövidebb időn belül értesíteniük kell egymást a Vis Major eseményéről, megadva a Vis Major pontos okát, valamint a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis Major jelentősen késleltetné a jelen szerződés teljesítését, Feleknek egyeztetniük és dokumentálniuk kell a jelen szerződésben szükséges módosításokat. 13. Vegyes és záró rendelkezések 14.1

A Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.

14.2

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a projekt finanszírozója (támogatást nyújtó) és annak képviselői, valamint a jogszabályban arra feljogosított, illetve kötelezett szervek jogosultak a Projekt megvalósításához igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását a projekt lezárásának valós dátumáig - bármikor ellenőrizni, ideértve a Projekt helyszínén végzett ellenőrzéseket is, melyet a Vállalkozó tűrni köteles.

14.3 A Vállalkozó továbbá a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés és a monitoring során az e pontban meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni. 14.4 A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak. 14.5

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv Vállalkozási jogviszonyra rendelkezései – az irányadók.

14.6 A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. 14.7 Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 14.8 A Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. 14.9 Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá. 14.10 Jelen szerződést aláíró személyek ezúton nyilatkoznak, hogy rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges képviseleti joggal.

Mellékletek: 1. számú melléklet: Műszaki leírás 2. számú melléklet: teljesítés igazoló bizonylat Füzesabony, 2014. ……………………………

…………………………. Megrendelő

…………………………. Vállalkozó

IV. Nyilatkozatminták (űrlapok)

1. számú minta ELŐLAP

Ajánlattevő neve: ………………………………………….. Ajánlattevő székhelye: …………………………………………..

Az ajánlat: …….. folyamatosan számozott lapot/oldalt tartalmaz.

AJÁNLAT „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárásra

2014. ……….. hó …. nap

2. számú minta TARTALOMJEGYZÉK8 (a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) Irat megnevezés

8

A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

oldal

3. számú minta FELOLVASÓLAP Ajánlattevő adatai9: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Nyilvántartó cégbíróság neve: Ajánlattevő cégjegyzékszáma: Belföldi adószáma: Pénzforgalmi jelzőszám10: Képviselő neve: A kapcsolattartó adatai11: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek:

Ajánlati ár (nettó): …………………………………………………………………,- Ft

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

9

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 10 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni. 11 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.

4. számú minta AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján

Alulírott ………………………, mint a(z) ………………… (székhely: ..........) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, FüzesabonyVáros Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, a műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy: 1. Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint annak mellékleteiben foglalt feltételeket maradéktalanul megismertük és elfogadjuk. 2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést az ajánlati dokumentáció részeként csatolt szerződéstervezet szerinti tartalommal megkötjük, és a beszerzést megvalósítjuk az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 4. Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy ajánlatunkhoz az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60 napig kötve vagyunk. 5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. 6. Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő ajánlatát kívánják kiválasztani. 7. Tudomásul vesszük, hogy a dokumentáció adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 8. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. ……………………, 2014. …….……. hó …... nap

…………………………………………….. Ajánlattevő cégszerű aláírása(i)

5. számú minta

Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján12 „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása”

Alulírott .........................................., mint a(z) ............................................................ (megnevezés, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a13 értelmében vállalkozásunk14 • • • •

mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak.

……………………, 2014. …….……. hó …... nap

…………………………………………….. Ajánlattevő cégszerű aláírása(i)

12

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő által csatolandó 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. (5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében. 14 A megfelelő aláhúzandó. 13

6. számú bekérőlap ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)

Ez a lap cserélendő valamennyi ajánlattevő – valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet – cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot, illetve az ajánlatban szereplő iratot. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát.

7. számú minta

MEGHATALMAZÁS15

.......................................................................................... mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom ..................................................................................a ........................................................................................................................dolgozóját a Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárásban való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására. Jelen meghatalmazás kiterjed Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére melyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

…………………………, 2014. ………………………hó ……nap ………………………………………… Meghatalmazó cégszerű aláírás

………………………………………… Meghatalmazott cégszerű aláírás

15 Csak akkor kell az ajánlathoz csatolni, ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá. Közös ajánlattétel esetén - ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el - minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni, és csatolni kell az ajánlathoz!

8. 9. számú bekérőlap

Ez a lap cserélendő a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatára, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatára, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányára, amennyiben az ajánlattevő – valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet – cégadataiban a fenti kivonat vagy nyilatkozat alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban.

10. számú minta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a kizáró okok vonatkozásában

Alulírott.………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely: ...................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy az általam képviselt cég esetében nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok.

…………………………, 2014. …………………………………hó ..…nap

……………………………………….. (Cégszerű aláírás)

11. számú minta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okokról16

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében kijelentem, hogy hogy az általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet – nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. – szabályozott tőzsdén jegyeznek. 17 Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, n y i l a t k o z o m , hogy18 – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye (tényleges tulajdonos hiányában a vezető tisztségviselő neve és állandó lakóhelye): Név

Állandó lakóhely

– természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője: Név

Állandó lakóhely

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

16

Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. A megfelelő rész aláhúzandó. 18 Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő. 17

12. számú minta AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely: .................................. …….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam képviselt gazdasági szereplő alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

……………………………, 2014. ………………..hó…….nap

………..…………...……………. az ajánlattevő cégszerű aláírása

13. számú minta 19

NYILATKOZATMINTA A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdése tekintetében, hogy

b)

a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

ezen részek a közbeszerzésnek az a tekintetében a százalékos aránya, közbeszerzés értékének amelynek teljesítésében 10%-át meghaladó a megjelölt mértékben igénybe alvállalkozó közre fog venni kívánt működni: alvállalkozók neve és székhelye: %

NINCSEN20

%

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

19

A táblázat szabadon bővíthető. Ha ajánlatkérő egyáltalán nem vesz igénybe alvállalkozót, ezt a nyilatkozatminta aláírásával jelezheti, egyébként a „NINCSEN” szó törlendő, és a megfelelő adatok feltüntetendőek.

20

14. számú minta NYILATKOZAT a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére vonatkozóan21 Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint: Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodunk: a felhívás …… pontja szerinti követelmény A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatának csatolása a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint: A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ajánlat …. oldalán csatoljuk. A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti további feltételek megnevezése:

21

Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont szerinti esetben: Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi módon22: a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… VAGY:

b) A fent nevezett szervezetet alvállalkozóként bevonjuk a szerződés teljesítésébe: igen / nem23 (A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén lásd az ajánlat …. oldalán található nyilatkozatot!) A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi építési beruházások teljesítésére vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………

22 23

A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő. Egyértelműen jelölni kell (pl. aláhúzással), hogy az adott szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül-e.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti szervezet, e szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

15. számú minta

NYILATKOZAT a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet számára24 Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, általunk biztosított erőforrások ………………….. ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

24

Annak a szervezetnek kell kitöltenie, amelynek kapacitására az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez támaszkodik.

16. számú minta

NYILATOZAT ÜZLETI TITOKRÓL25

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... (székhely: .................................. …….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. Üzleti titok ajánlatunk következő (elkülönített módon csatolt!) oldalain található:

……………………………….

……………….., 2014. ……………………hó……..nap

……………………………………………......... Ajánlattevő(k) / Alvállalkozó(k) cégszerű aláírása

25

Csak abban az esetben csatolandó az ajánlathoz, amennyiben az üzleti titkot tartalmaz.

17. számú minta

NYILATKOZAT26 a szerződéstervezetről

Alulírott …………………………….., mint a ……………………………………. ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet módosítás nélkül elfogadjuk.

………………………...., 2014. ………………….…….. hó …. nap

…………………………………………. cégszerű aláírás(ok)

26

A kívánt rész aláhúzandó

18. számú minta NYILATKOZAT A szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről

Alulírott ......................................................, mint a(z) ........................................................ (cég megnevezése) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A-20122013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés teljesítésével, módosításával, és operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi személyek képviselik: Témakör

Személy adatai Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail: Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail:

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. ………………………….……., 2014. ……………….. hó …... nap

…………………………………………. cégszerű aláírás

19. számú minta NYILATKOZAT a fordítás eredetivel történő egyezőségéről

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ........................... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntető jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlatban becsatolt valamennyi nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítása minden tekintetben megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával.

……………….., 2014. ……………………hó……..nap

……………………………………………......... Ajánlattevő cégszerű aláírása

20. számú minta NYILATKOZAT a papíralapú és elektronikus ajánlati példányok egyezőségéről

Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az általunk a fenti eljárásban benyújtott papíralapú és elektronikus ajánlati példányok tartalmukban teljesen egyezőek.

……………….., 2014. ……………………hó……..nap

……………………………………………......... Ajánlattevő cégszerű aláírása

21. számú minta

NYILATKOZAT az árbevételről (310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pont)

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jogosult képviselője, az Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása ” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként/kapacitást nyújtó szervezeteként27 nyilat kozom, hogy társaságunk az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbi összeg volt:

teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel

…. év: …………………………………………………….. Ft …. év: …………………………………………………….. Ft …. év: …………………………………………………….. Ft

Kelt: ……………………. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

27

A nem releváns rész törlendő

22. számú minta NYILATKOZAT a Kbt 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontjára vonatkozóan (Referenciák)

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jogosult képviselője, az Füzesabony Város Önkormányzata „ÉMOP 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként/kapacitást nyújtó szervezeteként28 nyilat kozom, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől – visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb építési beruházásaink az alábbiak voltak:

Beszerzés tárgya

A szerződést Kapcsolattartó Ellenszolgáltatás kötő neve, összege másik fél elérhetősége neve, címe

A teljesítés helye és ideje

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

…………………………….., 2014. ………………. hó ….... nap

………………….……………………. cégszerű aláírás

28

A nem releváns rész törlendő

23. 24. …….