No title

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás

X

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRė Az ajánlatkérĘ hivatalos megnevezése és címe: Címzett: Semmelweis Egyetem, Cím: 1085 Budapest ÜllĘi út 22. Email cím: [email protected] Honlap: www.sote.hu További információk a következĘ címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetĘk be, a dokumentáció és a kiegészítĘ iratok beszerezhetĘk, valamint ahová az ajánlatot jelentkezéseket kell benyújtani Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft Cím: 1091 Budapest ÜllĘi út 55, I emelet. Telefon: 210-9610 Telefax: 210-9611

Email cím: [email protected] Honlap: www.sbkft.hu II. SZAKASZ: A SZERZėDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS: Építész tervezési szolgáltatás – Generál tervezĘi szerzĘdés 12. szolgáltatási kategória a Kbt. 3. sz. mellékletében II.1.1) Az ajánlatkérĘ által a szerzĘdéshez rendelt elnevezés: „Korányi-projekt” – tervezési szerzĘdés II.1.2) A szerzĘdés meghatározása/tárgya: A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges módosított építészeti-mĦszaki dokumentáció (módosított engedélyes tervdokumentáció), kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése Ennek érdekében közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor, melynek szakmai tartalma: –

Az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges módosított építészetimĦszaki dokumentáció (Módosított építési engedélyezési dokumentáció) elkészítése a 37/2007. (XII.13) ÖTM rendelet 5. sz. mellékletében elĘírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelĘen– beleértve az elĘkészítĘ terveket, valamint a szükséges szakmai és szakhatósági egyeztetéseket, továbbá közremĦködés az építési engedély módosításának elĘkészítésében és lefolytatásában.

–

–

Teljes körĦ kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében elĘírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelĘen, valamint a szükséges szakmai és szakhatósági egyeztetéseket, továbbá a kivitelezési munkák részletes, minden szakágra kiterjedĘ tételes árazatlan költségvetési kiírásának elkészítését, mennyiségi kimutatással MS Excel formátumban (xls elektronikus formában is). A kivitelezési tervdokumentációnak alkalmasnak kell lennie tendereztetésre

Az Egyetem biztosítja: – Érvényes tulajdoni lap

– A 2008. május 7. napján kiadott és 2008. június 5-én jogerĘre emelkedett 460/909/17/2008 számú építési engedélyt, valamint a hozzá kapcsolódó, és azzal együtt érvényes végrehajtható 2010. február 09-én kelt és 2010. március 02-án jogerĘre emelkedett 460/0929/1/2010 számú módosított építési hatósági engedélyt és a hozzájuk tartozó tervdokumentációkat. –

Konzultációs lehetĘségek

Részletesen a dokumentációban II.1.3) A teljesítés helye: 1085 Budapest, ÜllĘi út 78. II.1.4) Részekre történĘ ajánlattétel: részajánlat nem adható. II.1.5) Nómenklatúra II.1.5.1.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) FĘ szójegyzék: FĘ tárgy: 71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások További tárgyak 71222000-0 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások 71223000-7 ÉpületbĘvítéssel kapcsolatos építészeti szolgáltatások 71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 71250000-5 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások II.2) A SZERZėDÉS SZERINTI MENNYISÉG A módosított építési engedélyezési tervdokumentációt az engedélyezési eljárásban szükséges példányszámon felül 10 példányban, a kivitelezési tervdokumentációt 10 példányban kell elkészíteni, valamint három-három példányban elektronikusan. II.3) A SZERZėDÉS IDėTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE SzerzĘdés AjánlattevĘ által történĘ teljesítési határideje 60 nap. III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MĥSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZėDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzĘdést biztosító mellékkötelezettségek:

− − −

Késedelmi kötbér: a késedelem idĘszakára számított, a nettó vállalási ár napi 0,05 %a, maximum 10%. Hibás teljesítési kötbér: maximum a nettó vállalási ár 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20 %-a.

III.1.2) FĘ finanszírozási és fizetési feltételek: − az ajánlatkérĘ elĘleget nem fizet, − AjánlatkérĘ az ellenértéket a szerzĘdésszerĦ teljesítést követĘen, a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelĘen egyenlíti ki, figyelembe véve a 4/2011. (I. 28.) számú Kormányrendeletet is. − AjánlatkérĘ a beszerzést részben Európai Uniós forrásból finanszírozza, a tervezési díj elszámolásánál az Európai Uniós finanszírozású részben a 4/2011. (I.28) Kormányrendeletben nevesített szállítói finanszírozás formát alkalmazza a Megbízó, a Korm. rendelet 56-59§. – ban foglalt eljárási rend szerint. Ezért az Európai Uniós Támogatási SzerzĘdés szerint megvalósítandó rész tekintetében a nyertes ajánlattevĘ által benyújtott számlák teljes összegét a Támogató Szervezet utalja át a Támogatási SzerzĘdés finanszírozási rendjének megfelelĘen. (részletes tájékoztatás: www.nfu.hu) − Az Európai Uniós támogatáson felüli a Semmelweis Terv keretében AjánlatkérĘ finanszírozásában megvalósuló rész tekintetében az ellenszolgáltatást AjánlatkérĘ a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelĘen egyenlíti ki. − Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a munka elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget AjánlatkérĘ nem vállal. − AjánlatkérĘ felhívja AjánlattevĘ figyelmét arra, hogy a szerzĘdés teljesítése során az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-át és a 36/B §-át maradéktalanul be kell tartani. − AjánlattevĘ részszámlát nyújthat be az alábbi részteljesítés megvalósulása esetén: − A Módosított építési engedélyezési tervdokumentáció AjánlatkérĘ részére történĘ átadását és az Építési Hatóságnak hiánypótlási kötelezettség nélküli benyújtását követĘen egy összegben. − AjánlattevĘ végszámlát a kivitelezési tervdokumentáció AjánlatkérĘ részére történĘ átadását, és tervellenĘr által történt jóváhagyást követĘen nyújthat be annak díjáról, külön számlában az Európai Uniós Támogatási SzerzĘdés szerint megvalósítandó rész tekintetében és külön számlában a Semmelweis Terv keretében AjánlatkérĘ finanszírozásában megvalósuló rész tekintetében. III.1.3) A közös ajánlatot tevĘ nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: nem követelmény. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevĘ/a részvételre jelentkezĘ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történĘ bejegyzésre vonatkozó elĘírásokat is

− az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ vagy alvállalkozó, valamint erĘforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontokban, illetve a Kbt. 61. § (1) d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak, − az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamint erĘforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak, − az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevĘ, aki, illetĘleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint akinek az erĘforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és b) pontban felsorolt kizáró okok fennállnak. a megkövetelt igazolási mód Az ajánlattevĘ, illetve a szerzĘdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint az erĘforrást nyújtó szervezetnek az alábbiak szerint kell igazolnia, valamint nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá: − A Kbt. 63. §-ban foglaltaknak megfelelĘen igazolás vagy nyilatkozat arról, hogy a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (1) a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok nem állnak fenn. − A Kbt. 63. § (2) bekezdése d) pontja alapján ajánlattevĘ valamint a szerzĘdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja be 60 napnál nem régebbi cégkivonatának eredeti vagy közjegyzĘvel hitelesített példányát, a Kbt. 61. § (1) d) pontja szerinti kizáró ok igazolására. III.2.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevĘnek, illetve a szerzĘdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. − a Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján a szakmai felelĘsségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás, ehhez megfelelĘ a kötvény egyszerĦ másolatának benyújtásával. Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: − ha ajánlattevĘ vagy a közbeszerzés értékének 10%-a feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik legalább 100.000.000 Ft/év értékĦ, tervezĘi tevékenység végzésére vonatkozó felelĘsségbiztosítással. III.2.3) MĦszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevĘnek, illetve a szerzĘdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a MĦszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: − az elĘzĘ 3 év (2008, 2009, 2010.) jelentĘsebb tervezési referencia munkáinak ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelĘen, megadva a referenciát igazolni tudó vezetĘ nevét, telefonszámát, elérhetĘségét is. − A Kbt 67. § (3) d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetĘleg vezetĘknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a

teljesítésbe, végzettségüket, jogosultságukat igazoló okiratok másolatának, illetve eredeti szakmai önéletrajzuk benyújtásával. Az eljárásban nem lehet ajánlattevĘ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: − ha nem rendelkezik legalább egy, az ajánlati felhívás megküldését megelĘzĘ 36 hónapból egy darab, legalább nettó 50 millió Ft összegĦ, építészeti tervezési referenciával − Ha nem rendelkezik legalább 1-1 fĘ, felsĘfokú végzettségĦ, vezetĘ tervezĘi jogosultsággal és 10 év szakmai tapasztalattal rendelkezĘ szakemberrel, építészet, tartószerkezet, épületgépészet, elektromos szakágak vonatkozásában. Egy személy igazolhat több alkalmassági feltételt is. − III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Igen 1995. évi LIII. törvény, 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet és a 192/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet elĘírásai szerint. IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. IV. fejezet 125. § (2) b) pontja alapján. A Kbt. IV. fejezet 125. § (2) b) bekezdése szerint az ajánlatkérĘ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha: „A szerzĘdést mĦszaki-technikai sajátosságok, mĦvészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.”

– A beszerzés célja: A Semmelweis Egyetem Korányi projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges módosított építészeti-mĦszaki dokumentáció (módosított engedélyes tervdokumentáció), kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése. Ennek érdekében közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor, melynek szakmai tartalma: – Az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges módosított építészetimĦszaki dokumentáció (Módosított építési engedélyezési dokumentáció) elkészítése a 37/2007. (XII.13) ÖTM rendelet 5. sz. mellékletében elĘírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelĘen– beleértve az elĘkészítĘ terveket, valamint a szükséges szakmai és szakhatósági egyeztetéseket, továbbá közremĦködés az építési engedély módosításának elĘkészítésében és lefolytatásában. – Teljes körĦ kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében elĘírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelĘen– beleértve a valamint a szükséges szakmai és szakhatósági

egyeztetéseket, továbbá a kivitelezési munkák részletes, minden szakágra kiterjedĘ tételes árazatlan költségvetési kiírásának elkészítését, mennyiségi kimutatással MS Exel formátumban ( xls elektronikus formában is). A fenti tervek elkészítéséhez, azaz a Budapest VIII. kerület ÜllĘi út 78. szám alatt található II. számú NĘi Klinika rekonstrukciójának és bĘvítésének, valamint a Korányi Projekt épületének építészeti tervezéséhez elengedhetetlenül szükséges a 2007-2009. években a jelen projekt elĘkészítésként Töreky DezsĘ és Töreky Balázs által elkészített építészeti engedélyes tervdokumentáció felhasználása. Az építészeti engedélyes tervdokumentáció elkészítésére a Semmelweis Egyetem 2007. július 10-én szerzĘdést kötött a TUS Építész TervezĘ Kft -vel. E dokumentációval kapcsolatban Töreky DezsĘ és Töreky Balázs a TUS Építész TervezĘ Kft. ügyvezetĘi a TUS Építész TervezĘ Kft nevében rendelkeznek a tervek kizárólagos szerzĘi és felhasználási jogaival, mely kizárólagos jog alátámasztására a TUS Építész TervezĘ Kft. cégjegyzésével ellátott jognyilatkozatot adtak. ElĘzmények: - A Budapest VIII. kerület ÜllĘi út 78. szám alatt található II. számú NĘi Klinika rekonstrukciójának és bĘvítésének 1965-1975. idĘszakban végzett rekonstrukció mĦszaki terveit a KÖZTI állami tervezĘ vállalat munkatársaként Töreky DezsĘ építész készítette. - Ezen tervek felhasználási jogát a KÖZTI a Töreky DezsĘ és Töreky Balázs által vezetett TUS Építész Kft részére átengedte. ErrĘl a TUS Építész TervezĘ Kft csatolta a KÖZTI felelĘs vezetĘjének nyilatkozatát is. Töreky DezsĘ és Töreky Balázs cégjegyzésre jogosult ügyvezetĘi a TUS Építész TervezĘ Kft jognyilatkozatában kijelentették, hogy az építészeti engedélyes tervdokumentáció kizárólagos szerzĘi jogával továbbra is a TUS Építész TervezĘ Kft rendelkezik, azt harmadik félnek nem adták át, így a jelen eljárásban a Kbt. 125. § (2) b) pontja alapján egyetlen lehetséges ajánlattevĘ a TUS Építész TervezĘ Kft (ügyvezetĘ Töreky DezsĘ és Töreky Balázs). IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONT: A legalacsonyabb összegĦ ellenszolgáltatás. Értékelésre a tárgyalások lezárását követĘen a végsĘ ajánlat kerül. IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) felhívás és dokumentáció közvetlenül kerülnek megküldésre az ajánlattevĘknek. IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: 2011.12.29. Ár: 100.000 Ft + 25% áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: átutalással a Semmelweis Beszerzési Kft 1030000210403734-49020016 számú bankszámlájára kell befizetni. Az átutalási megbízás

közlemény rovatába írandó szöveg: „Korányi Projekt tervek dok. megvásárlása”. A dokumentáció az átutalásról szóló banki igazolás eredeti példányának vagy hiteles másolatának bemutatása után vehetĘ át személyesen munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattétel utolsó napján 8.00-10.00 óráig. Az átvétel során a cégnek az adószámát szükséges bediktálni. AjánlatkérĘ a dokumentációt elektronikus formában is rendelkezésre bocsájtja, mely a megvásárláskor átadott jelszó használatával letölthetĘ a Semmelweis Beszerzési Kft honlapjáról. IV. 3.3) Az ajánlattételi határidĘ 2011.12.29. IdĘpont 10:00 óra IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók: Magyar IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idĘtartama: 90 nap (a tárgyalások lezárásától számítva) IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérĘ, az ajánlattevĘk, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. IV.3.6.2) Dátum, idĘpont, hely 2011.12.29. IdĘpont 10:00 óra Hely: 1091 Budapest, ÜllĘi út 55. V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 1) A szerzĘdés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Közép-magyarországi régió fekvĘbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése támogatási rendszeréhez benyújtott „Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerĦsítése” címĦ, KMOP-2009-4.3.1/a jelĦ pályázat. (Korányi Projekt) A Kbt. 48. §-ban foglaltakat a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, eredményes eljárás esetén szerzĘdéskötés illetve annak teljesítése során figyelembe vesszük.

2) AjánlatkérĘ a hiánypótlás lehetĘségét a Kbt 83.§-ban meghatározott körben biztosítja. 3) Az elsĘ tárgyalás tervezett idĘpontja: 2011.12.29. 11:00 órai kezdettel, helye: 1091 Budapest, ÜllĘi út 55. 4) Az eredményhirdetés tervezett idĘpontja: a tárgyalási szakasz ajánlattevĘ által történĘ lezárását követĘ 16. munkanapon 10:00 órakor. Helye: 1091 Budapest, ÜllĘi út 55. 5) A szerzĘdéskötés tervezett idĘpontja az eredményhirdetést követĘ 15. napon 10:00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az azt követĘ munkanapon. Helye: 1091 Budapest, ÜllĘi út 55. 6) AjánlattevĘ abban az esetben, ha el nem bírált cégmódosítás van folyamatban, csatolja a változás bejelentési kérelem eredeti vagy közjegyzĘvel hitelesített másolati példányát.

7) AjánlattevĘ csatolja be az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldány másolati példányát. Érvénytelen az ajánlat, ha azt nem az arra jogosult személy írja alá. 8) AjánlattevĘnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 9) AjánlattevĘnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira vonatkozóan 10) AjánlattevĘnek nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdésére vonatkozóan. 11) Az ajánlattevĘ az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre és akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket (Kbt.72.§). 12) Az ajánlatokat cégszerĦen aláírva és minden oldalt szignálva, zárt borítékban, a borítékon " AJÁNLAT Korányi Projekt tervek " megjelöléssel, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani. 13) A tárgyalások tervezett menete: AjánlatkérĘ a tárgyalási szakaszban szabadon tárgyal az ajánlattevĘvel a szerzĘdés feltételeirĘl. AjánlatkérĘ lehetĘség szerint egy alkalommal kíván az adott AjánlattevĘvel tárgyalni, de fenntartja magának a jogot szükség esetén több tárgyalás tartására. A tárgyalások folyamán az AjánlatkérĘ jogosult az ajánlatkérés szakmai feltételeit, az AjánlattevĘk, pedig az ajánlatukat módosítani. AjánlatkérĘ nem fogad el olyan módosítást, amely az Ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal ellentétes. Több tárgyalás esetén a tárgyalási forduló(ka)t követĘen AjánlatkérĘ írásban ismerteti – összefoglalja – a tárgyalás eredményeként létrejövĘ, az Ajánlat elbírálását befolyásoló módosított ajánlatokat a Kbt-ben foglaltak szerint. Az adott tárgyalási nap végén AjánlatkérĘ kitĦzi a következĘ tárgyalási napot. 14) AjánlatkérĘ az eljáráson való részvétel elĘsegítésére dokumentációt készít. A dokumentáció megvásárlása az eljáráson való érvényes részvétel feltétele. 15) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. elĘírásai szerint kell eljárni. 16) Ajánlattételre felkért szervezet: TUS Építész TervezĘ Kft. Cím: 1025 Budapest, Törökvészi út 88/A. 17) A felhívás közvetlenül kerül megküldésre az ajánlattevĘnek 18) Az ajánlati felhívás megküldésének a napja: 2011.12.13.

.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése. Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás a Kbt. IV. fejezete alapján

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet - Általános információk ................................................................... 3 II.

Fejezet - MĦszaki-szakmai specifikáció ................................................... 6

III. Fejezet - Az ajánlat elkészítésére vonatkozó szabályok ....................... 11 IV. Fejezet – A tárgyalások menete .............................................................. 15 V.

Fejezet – Az ajánlatok bontásának és ismertetésének szabályai ......... 16

VI. Fejezet – Az ajánlatok elbírálása............................................................ 17 VII.

Fejezet – A szerzĘdés aláírása ............................................................. 18

VIII. Fejezet – Vállalkozási szerzĘdés .......................................................... 19 IX. Fejezet – Nyilatkozatminták ................................................................... 20

2

I. Fejezet - Általános információk

I.1. A Semmelweis Egyetem – továbbiakban AjánlatkérĘ – a közbeszerzésekrĘl szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást hirdet a „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyában. I.2. AjánlatkérĘ teljes körĦ hiánypótlási lehetĘséget biztosít a Kbt. 83. § alapján. I.3. Az okiratokat a Kbt. 20. § (3) bekezdése, illetve adott esetben a (4) bekezdése szerinti formátumban kell benyújtania. I.4. AjánlattevĘk további információért, kizárólag írásban az alábbi címhez fordulhatnak: Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft. Cím: 1091 Budapest ÜllĘi út 55. I emelet. Telefon: +361/210-9610 Telefax: +361/210-9618 Email: [email protected] I.5. Az Ajánlattételi Dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. I.6. Az ajánlattétel költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülĘ összes költséget AjánlattevĘnek kell viselnie. AjánlatkérĘ semmilyen módon nem tehetĘ felelĘssé vagy kötelezetté e költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolyásának eredményétĘl függetlenül. I.7. Az Ajánlattételi Dokumentációban kért információ benyújtásáért az AjánlattevĘ felel. Nem kielégítĘ információ következménye az Ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. I.8. Ajánlattételi dokumentációval kapcsolatos kiegészítĘ tájékoztatás nyújtása: Az AjánlattevĘ – a megfelelĘ ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlattételi felhívásban, illetĘleg az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítĘ (értelmezĘ) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérĘtĘl vagy az általa meghatározott szervezettĘl. A kiegészítĘ információt az AjánlatkérĘnek az ajánlattételi határidĘ lejárta elĘtt ésszerĦ idĘben kell kérnie. Az AjánlatkérĘ a kiegészítĘ információt írásban köteles megválaszolni és azt minden egyes AjánlattevĘnek – akik az ajánlattételi dokumentációt megvásárolták – megküldenie. Az AjánlatkérĘ által megadott kiegészítĘ információnak az ajánlattételi határidĘ lejárta elĘtt legalább 2 munkanappal az AjánlattevĘkhöz levél, telefax vagy email formájában meg kell érkeznie. I.9. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosítása, visszavonása:

3

Az ajánlatkérĘ az ajánlattételi határidĘ lejártáig módosíthatja az ajánlattételi felhívásban, illetĘleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. Az ajánlattételi felhívás módosított elemeirĘl, illetĘleg a dokumentáció módosításának tényérĘl, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejérĘl, beszerzési helyérĘl e határidĘ lejárta elĘtt új hirdetményt tesz közzé. Ha az ajánlatkérĘ a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követĘen észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlattételi felhívástól vagy e törvénytĘl, illetĘleg a dokumentáció az ajánlattételi felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 54. § (4) bekezdésben foglaltakon túl többlet elĘírást tartalmaz, ajánlatkérĘ a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kiegészítĘ tájékoztatásban közli az ajánlattevĘkkel, hogy a dokumentáció ezen – az ajánlatkérĘ által pontosan megjelölt – eleme, elĘírása semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, elĘírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerzĘdésben nem alkalmazandó. Az ajánlatkérĘ az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidĘ lejártáig visszavonhatja, a visszavonásról e határidĘ lejárta elĘtt egyidejĦleg, közvetlenül, elektronikus úton kell tájékoztatni az összes ajánlattevĘt. I.10. Tájékoztatás a Kbt. 55. § (3) bekezdése szerinti szervekrĘl, hatóságokról A Kbt. 55. § (3) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlatkérĘ az ajánlati felhívásban köteles elĘírni, hogy az ajánlattevĘ tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrĘl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzĘdés teljesítése során meg kell felelni. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérĘ elĘírta a fenti követelményekrĘl történĘ tájékozódást, az alábbiakban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetĘségét), amelyektĘl az ajánlattevĘ megfelelĘ tájékoztatást kaphat: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi FĘfelügyelĘség Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: [email protected] Budapest FĘvárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi FelügyelĘsége 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 153. Tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 Fax: 06-1-323-3602 E-mail: [email protected], [email protected] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95. Központi telefon: (+36-1) 301-2900 Fax: (+36-1) 301-2903

4

E-mail: [email protected]

Budapesti Bányakapitányság Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810 Email: [email protected] Az ajánlatkérĘ tájékoztatja továbbá ajánlattevĘket, hogy a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban elĘírt követelményekrĘl való tájékozódás részletes eljárási szabályairól és díjazásáról az 1/2004. (I.9.) FMM rendelet elĘírásai rendelkeznek. Az 1/2004. (I.9.) FMM rendelet 1. § (2) bekezdésének értelmében a fenti szervek illetve hatóságok illetékességet az építési beruházások és a szolgáltatások teljesítésének helye határozza meg. I. 11. Jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési Törvény rendelkezései és az ajánlattételi felhívás feltételei az irányadók.

5

II. Fejezet - MĦszaki-szakmai specifikáció KORÁNYI PROJEKT - AZ ÚJ KÖZPONTI BETEGELLÁTÓ ÉPÜLET Az épület a Budapest VIII. kerület Korányi Sándor u. 2. szám alatti klinikai tömbben (hrsz.: 36177/1.) helyezkedik el, pince + 5. emelet + gépészeti szintekkel rendelkezĘ épület a II. sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika északi oldalához közvetlenül csatlakozik, azzal szoros funkcionális kapcsolattal, egységes építészeti tömeg és architektúra kialakítással. A projekt összesen 19 403 m2 nettó alapterülettel épül. Pince: A pince központi részén az egész klinikai telepet ellátó ágy-, és matracfertĘtlenítĘ részleg kerül kialakításra, külön szennyes és külön tiszta oldallal. Továbbá 6 db személyzeti öltözĘ összesen 250 férĘhellyel. Földszint: Az épület legnagyobb külsĘ betegforgalmát (ambuláns) bonyolítja le. Ezen a szinten fogadják az ambuláns betegeket és irányítják a megfelelĘ egység felé. Az I. emeleten pedig a betegirányító végzi ugyanezt a feladatot. • A földszinten alakítottuk ki azon sürgĘsségi betegfogadó osztályt, mely hivatott a sürgĘsséggel érkezĘ betegek fogadására, gyors diagnózis felállítására és elsĘdleges ellátására. A mentĘvel beszállított betegek fogadására fedett mentĘbeálló készül. Az épület két fedett gépkocsi beállójával biztosítja az épület és a két Klinika szennyes, hulladék és kadáver szállítását. A szint keleti részén kerül kialakításra a fizikoterápiás egység, tornateremmel, kezelĘkabinokkal, gyógymedencével, vizsgálókkal, valamint a szükséges kiegészítĘ funkciókkal. A keleti oldalon az egész klinikai telepet ellátó központi sterilizáló egység kerül elhelyezésre. 1. emelet: A központi elĘcsarnok folytatásában a régi épület igénybevételével kerül kialakításra a központi betegirányító gyógyszertár és büfé. Az új Központi Betegellátó épületben történik a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Ortopédiai, traumatológiai betegeinek ambuláns ellátása is. A Központi Radiológia kiszolgálja más egyetemi klinikák által ideirányított betegeket.( CT, UH, mammográf, röntgen, endoszkópos vizsgálatok) 2. Ezen a szinten egyfelĘl az ambuláns betegek, másfelĘl a kórházi betegek is közösen használhatják a központi rendeltetésĦ diagnosztikai egységeket. A várók elkülönített kialakítása és megközelítése a kétféle betegcsoport keveredését minimalizálja. A központi radiológiai diagnosztika egységek mindkét váró felĘl megnyitva: • Nuclear medicina • angiográfiai vizsgálók • röntgen egységek (felvételi és átvilágító) • MRI – CT vizsgálók A központi radiológia – nyugati oldalon – közvetlen kapcsolattal bír a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika épülete felé, melynek ezen szintje változatlan kialakítással bír.

6

Itt kerül elhelyezésre a komplett és komplex Központi Laboratórium. A központi laboratóriumi egységek közvetlen ambuláns kapcsolatát és a kórházi betegek számára anyagátvevĘt biztosítunk. A csĘposta érkeztetĘ állomása is itt lesz. 2. emelet: Ezen a szinten kerül kialakításra a 90 ágyas ortopédiai betegosztály, mely magában foglal egy 12 ágyas gyermek ortopédiai részleget. Készül továbbá egy 20 ágyas rehabilitációs részleg is. A betegosztályok fĘként 3 és 2 ágyas fürdĘszobás kórtermekkel készülnek, 5db egyágyas szoba kialakításával biztosítani szándékozunk a XXI századi elvárásoknak való megfelelést. A várható mĦtéti betegek kifogástalan elhelyezését biztosítja, hogy a kórtermi ágyakat 100/200 cm-es mérettel vettük figyelembe, minden ágy tolható, megfelelĘ közlekedési út és ajtónyílás biztosított. Mozgássérült betegek számára 8 db nagyméretĦ mozgássérült szoba kerül kialakításra az elĘírt felszerelésĦ és kialakítású vizesblokkal. A nem mozdítható betegek szintén a mozgássérült szobákban kerülnek elhelyezésre, ahol a vizesblokkok alkalmasak betegfürdetĘ szék alkalmazására. A betegosztály a szükséges kiszolgáló helyiségekkel készülnek: orvosi, személyzeti helyiségek, raktár, szennyes raktár, ágytálmosó, takarítószer raktár, stb. 3. emelet: Ezen a szinten kerül kialakításra a120 ágyas traumatológiai betegosztály. A betegosztályok fĘként 3 és 2 ágyas fürdĘszobás kórtermekkel készülnek. A várható mĦtéti betegek kifogástalan elhelyezését biztosítja, hogy a kórtermi ágyakat 100/200 cm-es mérettel vettük figyelembe, minden ágy tolható, megfelelĘ közlekedési út és ajtónyílás biztosított. Mozgássérült betegek számára 8 db nagyméretĦ mozgássérült szoba kerül kialakításra az elĘírt felszerelésĦ és kialakítású vizesblokkal. A nem mozdítható betegek szintén a mozgássérült szobákban kerülnek elhelyezésre, ahol a vizesblokkok alkalmasak betegfürdetĘ szék alkalmazására. A betegosztály a szükséges kiszolgáló helyiségekkel készülnek: orvosi, személyzeti helyiségek, raktár, szennyes raktár, ágytálmosó, takarítószer raktár, stb. 4. emelet: A keleti oldalon a központi intenzív ellátás betegszobái (29 ágy) ás egyéb kiszolgáló helyiségei találhatók, melyek a külsĘ traktusban elhelyezett személyzeti helyiségek (orvosi szobák, konzultációs szoba, stb.) mögött ún. semleges folyosóról zsilipes átöltözéssel közelíthetĘk meg. A nyugati oldalon a központi intenzív ellátás betegszobái (18 ágy) és egyéb kiszolgáló helyiségei találhatók ún. semleges folyosóról zsilipes átöltözéssel közelíthetĘk meg, mely után a helyiségek az ún. tiszta folyosóról (zöld köpenyes) nyílnak. Ugyancsak a nyugti oldalon kerül elhelyezésre 12 ágyas szubintanzív egység a traumatológiai betegek részére. Ezen nyugati szárnyba elhelyezett 18 intenzív ágyas és 12 ágyas szubintenzív egység területe a földszinti sürgĘsségi felvétellel közvetlen felvonós kapcsolattal rendelkezik. 5. emelet: Mind a keleti, mind a nyugati oldalon 6-6 db mĦtĘegységet magában foglaló mĦtĘegység készül a szükséges kiegészítĘ helyiségekkel. A személyzeti helyiségek a külsĘ „semleges” folyosóról nyílnak, a belsĘ steril zónába betegátfektetĘn, valamint kétnemĦ személyzeti zsilipen lehet bejutni. Az egyes mĦtĘegységek és helyiségek a belsĘ steril folyosóról nyílnak. A keleti oldal II. sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika felé esĘ részén közvetlen felvonós kapcsolat alakul ki a központi sterilizáló felé. Az új épületrész a II. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika és

7

Radiológiai és Onkoterápiás Klinika épülete felé mind a keleti, mind a nyugati oldalon közvetlen kapcsolattal bír. TetĘszint: Az új Betegellátó Központ épületét ellátó gépészeti kiszolgáló helyiségek (szellĘzĘ gépházak) kerülnek elhelyezésre, valamint egy helikopter leszállópálya. ÖsszekötĘ folyosó: A KülsĘ Klinikai Tömb területén az egyes Klinikák és kiszolgáló épületek összekötĘ folyosórendszerrel lesznek összekötve. Fedett, zárt, lábakon álló, folyosókkal. Ezen rendszer egy része –kb.25%- már 18 éve elkészült. Jelen beruházás során a Központi Betegellátó épület összekötésre kerül egyrészt a már korábban kiépített folyosószakasszal a Pszichiátriai és Pszichoterápiás, Neurológiai Klinikával, az Étkezési Üzemmel (személyzeti étkezĘvel együtt) és annak földszintjén kialakítandó fehérnemĦ raktár és gyógyszer raktár, továbbá az Urológiai Klinikával, másrészt új folyosószakasszal az I. sz. Belgyógyászati Klinikával, az I. sz. Sebészeti Klinikával és a Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikával. Szint felett valósul meg az összekötĘ folyosó. II. sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika és a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika A meglevĘ épület rekonstrukciója, az új épülettel összefüggĘ kapcsolatok kiépítése, összeépítése, továbbá funkcióbĘvítések szükségessé teszik korlátozott körĦ belsĘ átrendezést, helyiségcsoportok átalakítását. Ezen változtatások egyfelĘl a központi elĘcsarnok építésével, illetve a meglevĘk átépítésével válik egységessé. A központi tengely szimmetrikus elrendezés hangsúlyos új fĘbejáratával erĘsíti az eredeti telepítés szándékát. A meglevĘ épületek közül az egyes klinikai épületek mindegyike e szimmetria egy-egy eleme, a sok-sok felesleges, jellegtelen, leromlott állagú épület elbontásával válik lehetĘvé ezen nagyvonalú, fegyelmezett telepítés eredeti szándéka. A korabeli kert, mint ligetes környezet a klinikai tömb értékét emeli, személyzet és beteg számára humánus környezetet teremtve. Ezen eredeti szándék újbóli kibontása érhetĘ el a tervezett telepítéssel, rekonstrukcióval. A II. Sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika részleges belsĘ elrendezés változtatásai: Földszint: A keleti szárnyban orvosi szobák kerülnek elhelyezésre az elbontott épületben volt helyiségek pótlására. A középsĘ szárny oldal traktusában egy ökumenikus kápolna kerül elhelyezésre a meglévĘ raktárak és kiegészítĘ helyiségek helyén szakambulanciák kerülnek kialakításra. II. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika déli összekötĘ szárnyának földszintjén személyzeti öltözĘ kerül elhelyezésre. I. emelet: A központi elĘcsarnok és kapcsolódó helyiségei találhatók, két oldaltraktus beépítésével. A Radiológiai és Onkoterápiás Klinika földszintjén ambuláns forgalmú mammográfia, és UH, kezelĘ helyiségek vannak jelenleg is, két konzíliumi helyiséggel együtt. II. emelet: A II. Sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika betegszobái változatlanul helyezkednek el. A középsĘ szárnyban a PIC a két oldal traktus beépítésével korszerĦ, a mai minimum rendelet

8

elĘírásait kielégítĘ módon kerül kialakításra. A Radiológiai és Onkoterápiás Klinika szárnyában orvosi szobák és dolgozók kerülnek elhelyezésre. Az Ortopédiai Klinika, valamint az elbontott épületben lévĘ helyiségek pótlására, illetve a II. sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika számára ugyancsak orvosi szobák kerülnek elhelyezésre. III. emelet: A II. sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika betegszobái változatlanul helyezkednek el, a mĦtĘszárnyban 4 db mĦtĘ a nĘgyógyászati beavatkozások elvégzésére szolgál jelenlegi kiépítésében. A Radiológiai Klinika feletti traktusban 20 ágyas osztály kerül kialakításra II. sz. Szülészeti és NĘgyógyászati Klinika számára. A fennmaradó területen traumatológiai klinika orvosi szobái kerülnek elhelyezésre. További területeken a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika és az Ortopédiai Klinika kiszolgáló helyiségei kerülnek elhelyezésre a szint teljes átépítésével. TetĘszint: Változatlan a jelenlegi funkcióját látja el. Az új épület alapterületi adatai pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet 5. emelet gépészet leszálló

2275 3148 3018 2385 2424 2512 2566 1036 39 19403

KözlekedĘ folyosó

1274 20677

II.sz. NĘi Klinika területén történĘ átalakítások: Új építés: Földszint: 186 I. emelet: 127 II. emelet: 96 III. emelet. 93 Összesen: 499 Új építés összesen: Átalakítás összesen:

átalakítás: 306 517 411 42 1276

21176 m2 1276 m2

TERVEK KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK –

Az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges módosított építészetimĦszaki dokumentáció (Módosított építési engedélyezési dokumentáció) elkészítése a 37/2007. (XII.13) ÖTM rendelet 5. sz. mellékletében elĘírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelĘen– beleértve az elĘkészítĘ terveket, valamint a

9

–

–

szükséges szakmai és szakhatósági egyeztetéseket, továbbá közremĦködés az építési engedély módosításának elĘkészítésében és lefolytatásában. Teljes körĦ kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében elĘírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelĘen, valamint a szükséges szakmai és szakhatósági egyeztetéseket, továbbá a kivitelezési munkák részletes, minden szakágra kiterjedĘ tételes árazatlan költségvetési kiírásának elkészítését, mennyiségi kimutatással MS Excel formátumban (xls elektronikus formában is). A kivitelezési tervdokumentációnak alkalmasnak kell lennie tendereztetésre

Az Egyetem biztosítja: – Érvényes tulajdoni lap – A 2008. május 7. napján kiadott és 2008. június 5-én jogerĘre emelkedett 460/909/17/2008 számú építési engedélyt, valamint a hozzá kapcsolódó, és azzal együtt érvényes végrehajtható 2010. február 09-én kelt és 2010. március 02-án jogerĘre emelkedett 460/0929/1/2010 számú módosított építési hatósági engedélyt és a hozzájuk tartozó tervdokumentációkat. – Konzultációs lehetĘségek A módosított építési engedélyezési tervdokumentációt az engedélyezési eljárásban szükséges példányszámon felül 10 példányban, a kivitelezési tervdokumentációt 10 példányban kell elkészíteni, valamint három-három példányban elektronikusan. II.2. MĦszaki követelmények A Semmelweis Egyetem (SE) „Korányi projekt” tervdokumentációinak elkészítése, tervezĘi feladatok, az alábbiak szerint: 1., A Semmelweis Egyetem „Korányi Projekt”, a KMOP-2009-4.3.1/A_2, kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerĦsítése címĦ kiírásra beadott pályázati anyag mellékleteként benyújtott engedélyezési tervek módosítása Semmelweis Terv programja által igényelt módosítások, kiegészítések terveken, mĦszaki leírásban, mĦszaki-gazdasági számításokon való átvezetése, az érvényben lévĘ rendelkezések és a hatóságok igényei szerinti tartalommal. Szükség szerint egyeztetéseken való részvétellel. Továbbá közremĦködés az építési engedély módosításának elĘkészítésében és lefolytatásában.

2., Teljes kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben elĘírt tartalommal. A tervek teljes körĦ elkészítése különösen az alábbi munkarészekkel: - speciális alapozás, - tartószerkezeti tervek, - építészeti, épületgépészeti (víz, csatorna, gáz, fĦtés, hĦtés, szellĘzés), - elektromos (erĘs és gyengeáram: informatika passzív elemei, tĦzjelzĘ, automata tĦzoltó rendszer, épületfelügyeleti automatikai rendszerek) A tervdokumentáció tartalmazza a belsĘépítészeti kivitelezési terveket, beépített és mobil bútorzattal együtt. A teljes körĦ orvos technológiai tervek medikai berendezések telepítésével együtt, továbbá az orvosi gázhálózat (oxigén, sĦrített levegĘ, vákuum és altatógáz) terveivel együtt.

10

Az épület és összekötĘ folyosó telepítésével érintett területen a külsĘ (felszín alatti) gépészeti rendszerek szükség szerinti áthelyezésekkel, provizóriumokkal, belsĘ úthálózat és kertépítészeti faladatokkal. Az úthálózat alapvetĘ gerince a tĦzoltó felvonulási út és a meglevĘ utak csatlakozása, továbbá a tervezett, személygépkocsi parkoló kialakításának terve. A tervezéssel érintett területen levĘ épületek bontási kivitelezési terve. Az épület kivitelezési tervei az új épületrész, valamint a meglevĘ II. számú NĘi Klinika és Radiológiai Klinika átalakítással, korszerĦsítéssel érintett részeinek tervdokumentációi is elkészítendĘk A meglevĘ épület új módosított homlokzati kialakítás kivitelezési tervei is a kivitelezési tervdokumentáció része. Ugyancsak a kivitelezési tervek között kell elkészíteni az Urológiai Klinika és I. számú Belgyógyászati Klinika közötti közlekedĘ folyosó, valamint az I. számú Belgyógyászati Klinikai – II. számú NĘi Klinika és Radiológiai Klinika – I. számú Sebészeti Klinika – Orr-Fül-Gégészeti Klinika között vezetett közlekedĘ folyosó terveit a tervezett csatlakozó lépcsĘ és felvonó kapcsolatokkal együtt, a becsatlakozó részeken a meglevĘ klinikai épületek szükség szerinti módosításával együtt. MegtervezendĘ az építkezés ideje alatt a meglevĘ nagy értékĦ és megóvandó fák védelmét biztosító mĦszaki megoldás is. A terveket TervezĘ 10 példányban szolgáltatja, árazatlan tervezĘi költségvetéssel. A megvalósításhoz szükséges valamennyi engedélyezési és kivitelezési tervmunkarészek elkészítése a közmĦvek tekintetében. Továbbá közremĦködés a hatósági engedélyezési eljárások során. A szükséges hatósági engedélyek beszerzése AjánlatkérĘ feladata.

III. Fejezet - Az ajánlat elkészítésére vonatkozó szabályok III. 1. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy tartalmazzon minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerzĘdésszerĦ teljesítéssel kapcsolatban felmerülhet. Az AjánlattevĘ által megadott árak az AjánlattevĘ számára szerzĘdéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendĘk és semmilyen körülmények között nem változtatható. III. 2. AjánlattevĘ iratai, igazolásai, nyilatkozatai: a) AjánlattevĘ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti szervezet csatolja az ajánlati felhívás megküldése idĘpontjához viszonyítva 60 napnál nem régebbi, az aktuális cégállapotot bemutató cégkivonatát, cégbíróság, vagy az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként mĦködĘ Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által kiadott (közhiteles), vagy közhitelesen a közjegyzĘ által kibocsátott (közjegyzĘi záradékkal ellátott) formában. Eredetiben, vagy egyszerĦ másolatban, valamint ha változás van folyamatban, a változás bejegyzése iránti kérelmet és annak cégbíróságra történĘ elektronikus benyújtását igazoló digitális tértivevényt (kinyomtatva, az elektronikus cégeljárás során eljáró ügyvéd által ellenjegyezve), továbbá az aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.

11

Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány egyszerĦ másolata csatolandó. b) Az ellenszolgáltatásra AjánlattevĘ a következĘk szerinti kifejezett nyilatkozatokat tegye: − Jelölje meg a szolgáltatás ellenértékét a felolvasólapon kérteknek megfelelĘen forint összegben (nettó ár, ÁFA, bruttó ár). − AjánlattevĘ kitöltve csatolja a dokumentációban szereplĘ ártáblázatot. − AjánlattevĘ nyilatkozzon az ÁFA mértékérĘl, valamint az ÁFA elszámolásának szabályairól. AjánlatkérĘ az ÁFA tekintetében adóalany. − Nyilatkozzon, hogy a megjelölt ellenérték tartalmaz minden felmerülĘ költséget, ráfordítást és minden egyéb fizetési kötelezettséget. − Nyilatkozzon arra nézve, elfogadja, hogy a szerzĘdéses díjat a szerzĘdés idĘtartama alatt semmilyen módon nem emeli. c) Az AjánlattevĘknek megfelelĘségét és alkalmasságát az ajánlattételi felhívás III.2) Ajánlattételi feltételek tartalmazzák. Az ott leírtak alapján kell megfelelĘen az igazolásokat és a nyilatkozatokat becsatolni. III. 3. Az ajánlat elkészítésének formai szabályai és az ajánlat benyújtásának szabályai A dokumentáció a Kbt. elĘírása szerint kötelezĘ elemként tartalmazza az eljárás eredményessége esetén megkötendĘ SzerzĘdés tervezetét. Ezen tervezettel kapcsolatban az eljárás során - az ajánlati dokumentáció I.8-as pontjában meghatározott idĘszak alatt – lehet észrevételezni. Az észrevételeket írásban (elektronikusan vagy faxon) kell eljuttatni AjánlatkérĘ részére. AjánlatkérĘ a beérkezett észrevételeket ellenĘrzi/elbírálja és azokkal kapcsolatban hozott döntését írásban válaszolja meg. A tervezetnek kizárólag azon részei kerülhetnek pontosításra, amelyeket AjánlatkérĘ, ezen idĘszak alatt, írásban is jóváhagyott. Az eljárás folyamán feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat, AjánlatkérĘ minden ajánlattételre JelentkezĘnek átadja/elektronikusan megküldi. A szerzĘdéstervezet elfogadásáról minden AjánlattevĘnek nyilatkoznia kell. A fenti szabályok meghatározása és annak betartása az esélyegyenlĘség biztosítása és a közös teherviselés érdekében szükséges és elengedhetetlen követelmény. AjánlattevĘnek az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban foglalt tartalmi és formai szabályok szerint kell az ajánlatát elkészítenie. Az ajánlatban található valamennyi iratot lapszámozni kell, valamint az iratokról lapszámozott tartalomjegyzéket kell készíteni, amit elsĘként kell az ajánlatban elhelyezni. A tartalomjegyzéket követĘen az iratokat az alábbi sorrendben kell elhelyezni: 1. Felolvasólap 2. Ártáblázat 3. Cégkivonat (és szükség esetén változás bejegyzési kérelem) 4. Aláírási címpéldány vagy aláírási-minta (és meghatalmazás adott esetben) 5. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására szolgáló iratok − Fennállószakmai felelĘsségbiztosítást igazoló kötvény másolata és a biztosító által kiadott fedezetigazolás fénymásolata 6. MĦszaki-szakmai alkalmasság igazolására szolgáló iratok − Az elmúlt 36 hónap legjelentĘsebb szolgáltatásainak ismertetése

12

− Az elmúlt 36 hónap legjelentĘsebb szolgáltatásaira vonatkozó megrendelĘi referencianyilatkozatok/ referenciaigazolások − Szakemberek bemutatása 7. Nyilatkozatok: − kizáró okok igazolása (közjegyzĘ elĘtt tett nyilatkozat, igazolás a köztartozásokról) a Kbt. 60. § (1) és 61. § (1) bekezdésére vonatkozóan a Kbt. 63. § (3) bekezdésére vonatkozóan − a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan − a Kbt. 71. § (1) bekezdésére vonatkozóan − a Kbt. 72. §-ra vonatkozóan − az ellenszolgáltatásra vonatkozóan a dokumentáció III.2. b) pontja szerint a másolatban csatolt iratokról − az idegen nyelvĦ iratok fordításáról Valamennyi csatolandó dokumentum a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minĘsül.

III. 4. AjánlattevĘ ajánlatát 4 példányban (1 eredeti + 3 másolat) magyar nyelven tartozik elkészíteni és AjánlatkérĘhöz eljuttatni a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésének megfelelĘen. Tekintettel az uniós támogatási forrásból megvalósuló projektek adminisztrációs kötelezettségeire, az ajánlathoz 1 példányban mellékelni kell azt elektronikus formában is adathordozón (CD vagy DVD lemez). Az elektronikus verziónak tartalmaznia kell a papír alapú jelentkezés minden olyan oldalát, melyen szöveg szerepel, ide értve az esetleges közjegyzĘi hitelesítést tartalmazó oldalakat is, aláírás/szignálás után szkennelve pdf (Portable Document Format) vagy JPEG, vagy TIF formátumban. Amennyiben idegen nyelvĦ iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, magyar nyelvĦ fordítás mellékelése is kötelezĘ. Ebben az esetben ajánlattevĘnek/alvállalkozónak/erĘforrást nyújtó szervezetnek/közös ajánlattevĘnek nyilatkoznia kell büntetĘjogi felelĘssége tudatában, hogy az idegen nyelvĦ irat a fordítással mindenben megegyezik. AjánlattevĘ/alvállalkozó/erĘforrást nyújtó szervezet/közös ajánlattevĘ a saját nyilatkozatait köteles cégszerĦen aláírni. Amennyiben az ajánlattevĘ/alvállalkozó/erĘforrást nyújtó szervezet/közös ajánlattevĘ meghatalmazott képviselĘt vesz igénybe, a meghatalmazást kell cégszerĦen aláírni. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazás feltételeit és korlátait, valamint a meghatalmazott képviselĘ aláírását. III.5. AjánlattevĘnek az ajánlatuk eredeti, másolati példányát borítékban kell elhelyezniük. AjánlattevĘnek minden példány címoldalán az „eredeti ajánlat” illetve „ajánlat másolat” megjelölést kell szerepeltetni. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. A borítékot AjánlattevĘ úgy köteles lezárni, hogy az illetéktelen beavatkozás vagy annak kísérlete felfedezhetĘ legyen, és általában megnehezítse a borítékok felnyitását. Az ajánlatokat bekötve vagy fĦzve, zárt kötésben kell elkészíteni, valamint borítólappal ellátva kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbiakat: “AJÁNLAT Korányi Projekt tervek”, Ajánlattételi határidĘ lejártáig felbontani tilos”

13

Egyéb információt a boríték nem tartalmazhat, kivéve a postai küldemény esetében ahol a címzett is szerepel a borítékon. III. 6. Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban, illetĘleg jelen dokumentációban megjelölt címre személyesen, postán vagy kézbesítĘ útján kell eljuttatni, legkésĘbb a felhívásban megjelölt ajánlattételi határidĘig. A megadott címen a Semmelweis Beszerzési Kft. 1091 Budapest, ÜllĘi út 55. I. emeleti 2. irodájában munkanapokon 8.30 - 12.00 óra között adható le az ajánlat, az Ajánlattételi határidĘ napján 10:00 óráig. Postai úton történĘ ajánlattétel esetén az ajánlatot tértivevényes, ajánlott küldeményként kell postázni, kizárólag az alábbiakban megadott címre: Semmelweis Beszerzési Kft. 1450 Budapest 9. Pf. 48 AjánlattevĘ az átvételrĘl igazolást kap. III. 7. Az ajánlat akkor minĘsül határidĘben érkezettnek, ha legkésĘbb az ajánlattételi felhívásban ajánlattételi határidĘként megjelölt idĘpontban az ajánlatnak az elĘírásoknak megfelelĘ példánya az AjánlatkérĘnek az átvételre jogosult szervezeti egységnek a birtokában van. Az ajánlatok, illetve az ezzel kapcsolatos postai küldemények elvesztésébĘl adódó kockázat az ajánlattevĘt terheli.

14

IV. Fejezet – A tárgyalások menete IV. 1. Az AjánlatkérĘ egy tárgyalási fordulót tervez, de nem zárja ki több tárgyalási forduló tartását. Amennyiben második tárgyalási fordulóra is sor kerül, annak idĘpontját AjánlatkérĘ az elsĘ tárgyalási fordulót követĘen az AjánlattevĘvel folytatott egyeztetés alapján határozza meg és írásban közli AjánlattevĘvel. IV. 2. A tárgyalások lezárásáig az ajánlatok módosíthatók. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre a Kbt. 127. § (4) bekezdése alapján. A tárgyalások helyszíne: Semmelweis Beszerzési Kft 1091 Budapest, ÜllĘi út 55. IV. 3. A tárgyalás(ok) során az AjánlatkérĘ és az AjánlattevĘ szabadon tárgyal az ellenértékrĘl, a fizetési feltételekrĘl, mĦszaki tartalomról és egyéb szerzĘdéses feltételekrĘl. IV. 4. A tárgyaláson az AjánlattevĘnek nyilatkozattételre jogosult képviselĘvel kell megjelennie. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó írásbeli dokumentumait teljes körĦen magával kell hoznia a tárgyalás hatékonysága érdekében. IV. 5. Az ajánlatkérĘ minden egyes tárgyalásról jegyzĘkönyvet készít a Kbt. 128. § (5) bekezdése szerint. A jegyzĘkönyvet a tárgyalás következĘ fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követĘ két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási fordulóban részt vevĘ ajánlattevĘnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. IV. 6. A Kbt. 127. § (2) bekezdése szerint: „A tárgyalásos eljárásban nem áll fenn az ajánlattevĘnek, illetĘleg az ajánlatkérĘnek a 7678. § szerinti ajánlati kötöttsége.” A Kbt. 127. § (3) bekezdése szerint: „A (2) bekezdés alkalmazása nem járhat azzal, hogy az eljárás alapján megkötött szerzĘdés tárgya, illetĘleg feltételei olyan jellemzĘjében, illetĘleg körülményében tér el a közbeszerzés megkezdésekor [35. § (2) bekezdése] beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, illetĘleg megadott szerzĘdéses feltételektĘl, amely nem tette volna lehetĘvé tárgyalásos eljárás alkalmazását, továbbá nem eredményezheti a bírálati szempont [beleértve az 57. § (3) bekezdés szerinti elemeket] megváltozását.”

15

V. Fejezet – Az ajánlatok bontásának és ismertetésének szabályai V. 1. Az ajánlatok bontása: AjánlatkérĘ az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás szerinti helyen és idĘpontban bontja. AjánlattevĘk a felbontás idĘpontjáról külön értesítést nem kapnak. A bontáson jelenlévĘk a részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá. Az ajánlatok bontásakor a bizottság tagjain kívül az AjánlattevĘ igazolt képviselĘi és a jogszabályban feljogosított személyek lehetnek jelen. V. 2. AjánlatkérĘ az ajánlatok felbontását az alábbiak szerint végzi: Az ajánlattételi határidĘ lejártakor, a beérkezett ajánlatok idĘrendi sorrendben kerülnek felbontásra. A legkorábbi idĘpontban beérkezett ajánlat kerül elĘször felbontásra, majd az azt követĘ és így tovább. A beérkezett ajánlatok ĘrzésérĘl bontásukig a Semmelweis Beszerzési Kft. gondoskodik. V. 3. Az ajánlatok bontását az AjánlatkérĘ által felkért bizottság végzi: A bizottság veszi át a Semmelweis Beszerzési Kft. címére beérkezett ajánlatokat. A bizottság ellenĘrzi, hogy az ajánlatok milyen idĘpontban érkeztek, valamint, hogy a borítékok sértetlenek-e. AjánlatkérĘ minden olyan ajánlatot, amely határidĘn túl érkezett, érvénytelenné nyilvánít. V. 4. Ezt követĘen a bizottság felbontja az ajánlatok eredeti és másolati példányait és bejelenti az AjánlattevĘk nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a fĘbb, számszerĦsíthetĘ adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A bizottság a boríték felbontása után az eredeti ajánlatot ismerteti a Kbt. 80. § (3) bekezdése szerint. Amennyiben a bontás során, az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, AjánlatkérĘ, egy tetszĘleges példányt lát el „eredeti” megjelöléssel. V. 5. A bizottság az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekrĘl és nyilatkozatokról jegyzĘkönyvet készít, amelyet a bizottság aláírásával hitelesít. A bontási jegyzĘkönyvet 5 napon belül meg kell küldeni AjánlattevĘknek.

16

VI. Fejezet – Az ajánlatok elbírálása VI. 1. Az ajánlatok elbírálása során az AjánlatkérĘ írásban és a többi ajánlattevĘ egyidejĦ értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevĘtĘl az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmĦ kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását. A pontosításra irányuló kérésnek, valamint a válasznak írásban kell történnie. VI.2. AjánlatkérĘ az értékelés során ellenĘrzi a kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatást. Ha egy ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak ítélt ellenszolgáltatást, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást vagy lehetetlen elemet tartalmaz AjánlatkérĘ indoklást kér a Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján. VI. 3. AjánlatkérĘ fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben egyik benyújtott ajánlat sem minĘsül az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételek szerint – AjánlatkérĘ részére – megfelelĘ ajánlatnak, illetĘleg a törvény 92. §-ában meghatározott egyéb ok fennállása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. VI. 4. AjánlatkérĘ az AjánlattevĘk által benyújtott ajánlatokat kizárólag jelen közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel. VI. 5. Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegĦ ellenszolgáltatás VI.6. AjánlatkérĘ az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés kihirdetését, az ajánlattételi felhívásban meghatározott idĘpontban tartja. Ezen idĘpont változása esetén AjánlatkérĘ a Kbt. 94. § (2) bekezdésének vagy (4) bekezdésének megfelelĘen értesítést küld. Az AjánlatkérĘ az eljárás eredményének kihirdetésére az Ajánlattételi felhívásban résztvevĘ AjánlattevĘket és a Kbt. 95.§-ban meghatározottakat hívja meg. Az eredményhirdetés során az AjánlatkérĘ a Kbt. 96. § (1) bekezdés elĘírása szerint a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegzésben foglaltakat ismerteti a jelenlévĘkkel. Az AjánlatkérĘ a Kbt. 96.§ (2) bekezdésének megfelelĘen az eredményhirdetésen ismertetett összegzést a jelenlévĘ AjánlattevĘ(k)nek átadja, a távollévĘ AjánlattevĘ(k)nek az eredményhirdetés napján megküldi. Az eredményhirdetésen résztvevĘk jelenlétüket valamint az összegzés átvételét jelenléti ív aláírásával igazolják.

17

VII. Fejezet – A szerzĘdés aláírása VII. 1. AjánlattevĘnek végsĘ ajánlatában is egyértelmĦen nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltakat, valamint a szerzĘdéses feltételeket elfogadja. VII. 2. Amennyiben a nyilatkozat hiányzik, vagy nem egyértelmĦ, AjánlatkérĘ az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. VII. 3. A szerzĘdés aláírásának idĘpontja: Az Ajánlattételi felhívásban megjelentek szerint. VII. 4. A szerzĘdés aláírásának helye: Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft Cím: 1091 Budapest ÜllĘi út 55. I. emeleti tárgyaló

18

VIII. Fejezet – Vállalkozási szerzĘdés A vállalkozási szerzĘdés önálló dokumentumként jelen dokumentáció számozatlan mellékleteként külön kerül csatolásra

19

IX. Fejezet – Nyilatkozatminták

20

FELOLVASÓLAP A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése

AjánlattevĘ adatai Szervezet/Személy: Cím: Telefon: Telefax: E-mail: Internet cím (URL): KépviselĘje neve: KépviselĘje telefonszáma: Mobil telefonszáma:

KépviselĘje címe: KépviselĘje fax száma: E-mail:

Bírálati részszempontok Nettó ár

ÁFA

Bruttó ár

Nettó ajánlati ár (HUF) Építési engedélyezési tervdokumentáció módosítása Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a Korányi Projekt Támogatási SzerzĘdése keretében megvalósuló rész tekintetében Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a Semmelweis Terv keretében megvalósuló rész tekintetében.

Budapest, 2011. ………………………. …………………………………. CégszerĦ aláírás

21

NYILATKOZAT a hirdetmény feladását megelĘzĘ 36 hónapban végzett és/vagy folyamatban lévĘ legjelentĘsebb szolgáltatásokról Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselĘje a „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az ajánlattételi felhívásban, az esetleges kiegészítĘ tájékoztatásokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása utána – a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelĘen ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………………………….. AjánlattevĘ, az ajánlati felhívás megküldését megelĘzĘ 36 hónapban végzett és/vagy folyamatban lévĘ legjelentĘsebb szolgáltatásai – a közbeszerzés tárgyára tekintettel – a következĘképpen alakultak: 1. A megrendelĘ neve: MegrendelĘ kapcsolattartójának neve, elérhetĘsége: A szolgáltatás tárgyának megnevezése: A szolgáltatás tárgyát képezĘ projekt megnevezése: A szolgáltatás tárgyát képezĘ projekt nettó beruházási költsége (Ft): A szolgáltatás tárgyát képezĘ projekt során létesített épület(ek) bruttó összterülete (m2): A szolgáltatás kötött szerzĘdés ellenszolgáltatásának összege (Ft): A teljesítés kezdete: A teljesítés befejezése: 2. A megrendelĘ neve: MegrendelĘ kapcsolattartójának neve, elérhetĘsége: A szolgáltatás tárgyának megnevezése: A szolgáltatás tárgyát képezĘ projekt megnevezése: A szolgáltatás tárgyát képezĘ projekt nettó beruházási költsége (Ft): A szolgáltatás tárgyát képezĘ projekt során létesített épület(ek) bruttó összterülete (m2): A szolgáltatás kötött szerzĘdés ellenszolgáltatásának összege (Ft): A teljesítés kezdete: A teljesítés befejezése: Helység, év hónap nap

…………………………… CégszerĦ aláírás

22

NYILATKOZAT (AjánlattevĘk (közös ajánlattevĘk), a közbeszerzés értéknek 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, vagy erĘforrást nyújtó szervezetek részére) A közbeszerzésekrĘl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdése és a 61. § (1) bekezdése tekintetében Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselĘje a Kbt. 60. § (1); 61. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelĘen ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….. ajánlattevĘ nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés hatálya alá, amely az alábbiakat tartalmazza: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csĘdeljárás elrendelésérĘl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerĘsen elrendelték, illetĘleg ha az ajánlattevĘ (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetĘleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerĘs bírósági ítéletben megállapított bĦncselekményt követett el, amíg a büntetett elĘélethez fĦzĘdĘ hátrányok alól nem mentesült; illetĘleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetĘjogi intézkedésekrĘl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetĘleg g) pontja alapján a bíróság jogerĘs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetĘleg ha az ajánlattevĘ tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerĘsen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtĘl jogerĘsen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérĘ székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetĘleg a hamis adat szolgáltatását jogerĘsen megállapították, a jogerĘsen megállapított idĘtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerĘssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérĘl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerĘssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történĘ befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

23

h) a büntetĘ törvénykönyv szerinti bĦnszervezetben részvétel - ideértve bĦncselekmény bĦnszervezetben történĘ elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bĦncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bĦncselekményt követett el, feltéve, hogy a bĦncselekmény elkövetése jogerĘs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elĘélethez fĦzĘdĘ hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követĘen kötött szerzĘdésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidĘt követĘ 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérĘként szerzĘdést kötĘ fél a részére határidĘben fizetett –, és ezt jogerĘs és végrehajtható közigazgatási, illetĘleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének idĘpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelĘzĘ két évnél. és nem tartozik a Kbt. 61. § (1) bekezdés hatálya alá, azaz: a) gazdasági, illetĘleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerĘs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzĘdés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott - jogerĘs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerĘs és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetĘleg ha az ajánlattevĘ ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben jogerĘsen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzĘdéses kötelezettségének megszegését jogerĘs közigazgatási, illetĘleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban elĘírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetĘleg elĘírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Jelen nyilatkozatot a „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Helység, év hónap nap


24

NYILATKOZAT a közbeszerzésekrĘl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 63. § (3) bekezdés tekintetében Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselĘje a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelĘen ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….. ajánlattevĘ, a szerzĘdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esĘ alvállalkozókat akik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjainak, valamint Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjainak hatálya alá tartoznak. Jelen nyilatkozatot a „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Helység, év hónap nap


25

NYILATKOZAT a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselĘje – az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az esetleges kiegészítĘ tájékoztatásokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelĘen ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az esetleges kiegészítĘ tájékoztatásokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlĘdésük támogatásáról szóló törvény szerint cégünk ________________ vállalkozásnak minĘsül. Jelen nyilatkozatot a „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Helység, év hónap nap


26

NYILATKOZAT a közbeszerzésekrĘl szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 71. § (1) a), b), c) és d) pontjai tekintetében Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselĘje a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelĘen ezennel kijelentem: a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez AjánlattevĘ a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) AjánlattevĘ által a szerzĘdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mĦködni: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… c) AjánlattevĘ részére erĘforrást nyújtó szervezet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény(ek), melynek igazolása érdekében AjánlattevĘ ezen szervezet erĘforrására (is) támaszkodik: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó neve és címe: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérĘ által folytatott, „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap) …………………………… CégszerĦ aláírás

27

NYILATKOZAT a közbeszerzésekrĘl szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 72. § tekintetében Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselĘje a Kbt. 72. §-ban foglaltaknak megfelelĘen ezennel nyilatkozom, hogy az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket az ajánlattétel során figyelembe vettük. Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérĘ által folytatott, „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)


28

NYILATKOZAT a fénymásolatban csatolt iratokról

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselĘje a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérĘ által folytatott „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyú eljárásban – büntetĘjogi felelĘsségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készültek, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. Helység, év hónap nap


29

NYILATKOZAT az idegen nyelvĦ iratok magyar nyelvĦ fordításáról

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselĘje a „ „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyú eljárásban – büntetĘjogi felelĘsségen tudatában nyilatkozom, hogy az általam a fenti eljárásban az ajánlat részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvĦ fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvĦ fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvĦ eredeti iratok tartalmával. Helység, év hónap nap


30

Ártáblázat

Nettó ár

ÁFA

Bruttó ár

Építési engedélyezési tervdokumentáció módosítása Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a Korányi Projekt Támogatási SzerzĘdése keretében megvalósuló rész tekintetében Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a Semmelweis Terv keretében megvalósuló rész tekintetében.

Jelen ártáblázatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérĘ által folytatott, „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése.” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként nyújtom be. Keltezés (helység, év, hónap, nap) …………………………… CégszerĦ aláírás

31

NYILATKOZAT a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremĦködĘ személyekrĘl Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselĘje a „A Semmelweis Egyetem Korányi Projekt épületének Támogatási SzerzĘdés szerinti, valamint a Semmelweis Terv kapcsán létrejövĘ bĘvítés szerinti megvalósításához kapcsolódó, módosított építési engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció teljes körĦ elkészítése” tárgyú felhívás III.2.3) pontjában foglaltaknak megfelelĘen ezennel nyilatkozom, hogy a szerzĘdés teljesítésben – nyertességünk esetén – az alábbi személyek fognak közremĦködni:

1. Név, képzettség 2. Név, képzettség 3. Név, képzettség n. Név, képzettség Helység, év hónap nap


32

No title

Recommend Documents