Vállalkozásiszerződés 2010.június25.
,,Pápa,Tókert u', Szabadságu., Gróf u. fejlesztése''
PápaVáros onkormánvzat-Boroszlán Zrt.
vÁr,r.ar,Ko ZÁ SI $Zl-ptZDDÉS amely létrejöttegyrészrőI Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fó u. I2., képviseletében: Dr. Kovács Zo|tánpolgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja II748045-15429410-10210004; adőszám:15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészrola Boroszlán Építő_ Szolgáltatő_Tervező Zrt (Szé|dlelye: 8500 Pápa,Aradi u. 1., képviselője:Vörös Lász|ő, cégtregyzékszáma: Cg 19-10-500215;bankszámlaszám: 11665005-54577100-65000004' adószám:12487712-2-19.) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az a|u|írott helyenésnapon,az a|ábbifeltételekszerint: Szerződés tórgla: Megrendelő megrendeli' Vállalkozó pedig elvállalja, a ,,Pápa, Tókert u., Szabadság u., Gróf u. fejlesztése''projekt kivitelezésimunkáinak e|végzését a tárgyban indított kozbeszerzési eljárás qán|ati felhívásában és ajánlati dokumentációjában szereplő műszaki tartalomma|,a 2.l pontban ro gzitettegyö sszegű áta|ányár on. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő és felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület átvéte|ét, a teljes építést, a műszaki hatósági éshasználatbavételieljárások feltételeinekbiztosítását,a jőtá||ási és szavatossági munkák e|végzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk helyreállítását,a kivitelezéshezés üzembe helyezéshezszükségesszakhatósági egyeztetések,engedélyeztetések éshozzáj árulások bizto sítását. A szerződés tárgyát képező beruházás a ,,Pápa, Tókert u.o Szabadság u.o Gróf u. fejlesztése,,tárgyu KDOP-4.2.IlB-09-2009-0013. azonosító számű projekt keretében valósul meg. A kivitelezéshelyszíne:8500 Pápa, Tókert u.' Szabadságu., Gróf u. Szerződés össaege: Az I./pontban megjelölt munka vállalkozási díja: Ata|ányár:
lfazs,Á:
Bruttó összesen:
....209.502.816,Ft
. . . . . . . . . . .5. z . 3 l s . l 0 + . - r t . . . . 2 6 1 . 8 7 8 . 5 F2 t0 , -
A fordított adőzás (az á|talénosforgalmi adóról sző|ő 2007. évi CXXVII' vállalkozási díjatterhelő AFA összegéta Megrendelő fizet|
tv.) miatt a
A vállalkozási dij fedezetet nyujt Vállalkozónak az 7' pontban meghatározott és a dokumentációban rész|etezettműszaki tartalmúmunkákkal összefiiggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére,kivéve azokat a költségeket, amelyeket a je|en szerződéskifejezett rendelkezéseszerint a Megrendelo visel. A vállalkozási dij tarta|mazzakül önö s tekintettel: A vállalkozási szerződés-tervezetben, az aján|ati dokumentációban és az ajánlatban leírtakat. Szakfelügyelettelkapcsolatosköltségeket.
r/9 \
lx
tt---:--\
,,Pápa,Tókert u.' Szabadságu., Gróf u. fejlesztése''
Vál|a|kozási szerzcidés
2010.június25.
PápaVárosonkormán}'zat-Boroszlán Zrt. . -
A fakivágási tervek Szerinti Zöldterület előkészítés ésa kivitelezésselkapcsolatos hulladékelhelyezésköltségét. Technológiai berendezések ésazok felszerelésekköltségeit. A minőségellenőrzés, minősítésköltségeit. Átadási dokumentációkösszeállítását. A műszaki átadás-átvételieljárás lefolytatását. A felvonulási, ellátási és organizációs költségeket. A megvalósításhozszükségessegédszerkezetek ésberendezések igénybevételét. Környezetvédelemmel, szélsőséges idójárással kapcsolatban felmerülő költségeket' A teljesítés érdekében felmerülő külön díjakat,pótlékokat. Forgalomkorlátozássalösszefiiggő költségeket.
A Vállalkoző aMegrendelő által kiadott ajánlati dokumentáció ésannak részétképező tenderdokumentációban szereplő mennyiségek tételes költségvetés árazásáva| támasztottaa|á a2, pontban meghatározottvállalkozási díját. Vállalkozó a jelen szerződés a|apját képezo aján|ati dokumentációt felülvizsgá|ta, észrevételezte,anrtak költségkihatását, a járulékos munkákkal egyiitt egyeztette a szerződés megkötése e|ótt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé je|en szerződésmegkötésétkövetoen nem emelhet. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az aján|ati dokumentációt áttanu|mányozta, a szükséges mriszaki észrevételeketmegtette és ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésévela létesítményt rendeltetésszerú,haszná|atra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó viseli az aián|ati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot. A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tarta|mazza.A beépítésre kerülő anyagok árainak emelkedése a vá||a|kozói díjra nincs kihatással, az egységárak befejezési határidő figyelembevételévelprognosztizáltak. Az építésinaplóban a szerződésösszegétérintő,vagy ateljesítéshatáridejéreis kiható pótmunkát elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak aYál|a|kozó központjához cimezve lehet eszközölni. Vállalkozó a szerzódés a|apjat képező aján|atában szereplő szerkezetektől és építőanyagoktólvaló eltérésre csak Megrendelő, vagy műszaki ellenőrénekelőzetes írásos jóváhagyása esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok költségkimunkálásaeseténjogosult.
3.
Szerződéskivitelezésihatáridőí: Munkaterület á tadáS-átvétel : A munkabefejezési ideje:
2010.06.28. 2010.07.31.
Az aján|atban szerep|ő és az építésimunkákra vonatkozó miiszaki ütemterv szerint kell a kivitelezéstfolyatni, ésez adja az e|szémolásokalapját. A műszaki ütemterv tartalékidőkfigyelembe vételévelkészült,ezérta teljesítésihatáridőket a szélsőséges
zl9 <{:*-'
I
,,Pápa,Tókert u., Szabadságu., Gróf u. fejlesztése'' Pápa Város onkormányzarBoroszlán Zrt.
Válla|kozási szerződés 2010.június25.
körülmények (téli időjárás, eső, feltárások, vezetékek kiváltása stb.) nem befolyásolhatják. Ilyen körülményekre hivatkozással szerzódésnem módosítható. Vállalkozó a műszaki ütemtervben szereplő határidőkhöz viszonyított felróható késedelemeseténkésedelmikötbért köteles fizetni. 4.
Pénzügyi elszámolós: Megrendelő nyilatkozik, hogy a 2. pont szerinti ellenértékpénzügyi fedezetével rendelkezik. Vállalkozó 1 db végszámlátnyujthatbe. A fizetés a Kbt. 305' $ (3) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik a szám|ák igazo|t telj esítését követően' Végszámlanettó összege: nettő209.502.816Ft. Esedékessége: 20|0.július3l. Végszámla kiegyenlítésének határideje:az aján|atidokumentáció szerint ó0 nap. A kibocsátás alapja végszám|aeseténa hiány és hibamentes|ezárt műszaki átadásátvételijegyzőkönyv. A Vállalkoző az állapotfelméréseket a Megrendelő műszaki ellenőre részéreátadja ellenőrzésésigazoló a|áírás(teljesítésigazo|ás) céljából, melyet Megrendelő műszaki ellenőre 5 munkanapon belül e|végez.Kollaudálás eseténa Megrendelő műszaki ellenőre értesítierről Válla|kozőt, hogy a szám|áját a kollaudálásnak megfelelően állítsa ki. A Vállalkoző szám|áját a Megrendelőnek címezyenyújtjabe a Megrendelő műszaki ellenőre jóváhagyása után a teljesítést igazo|ő okmánnyal (teljesítésigazo|ás) ésa támogatási szerződésbenszereplő költségvetésszerinti költségvetésisorok alapján történő megbontásban elkészítettszámlar ész|etezőve l együtt. V ál l alko zó kötel es a szám|ák larta|mára vonatkozó Megrendel ői előírásokat betartani. A szám|ák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járő többletköltségek (pl. levonulás költségei vagy késedelmikamat) avá||a|kozótterhelik. Megrendelő tájékoztadaVállalkozőt anó|, hogy jelen szerződésaz ad,őzásrendiérol szőlő 2003. éviXCII. törvény 36lA. $ hatálya alá esik. Megrendelő a Kbt. 305'$ (4) bekezdésében foglaltak esetérehozzájáru|ását adja ahhoz, hogy a pénzforga|mi szolgáltatőja a Vállalkoző á|ta| benyújtott azonna|i beszedésimegbízástteljesítsea Megrendelőt terhelő részrevonatkozóan.
J.
Megrende lői kötelezetts égek : Pótmunkák elrendelésére kizárő|ag a Megrendelő jogosult. Pótmunkát Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásáva| végezhet.A pótmunkák ellenértékének elszámolása tételes elszámolással a Yá||a|koző aján|atában meghatározott egységárakkaltörténik. A pótmunkákra vonatkozó (és az aján|atbannem szereplő) egységárakata munkák megkezdéseelőtt rögzíteni kell tételespótköltségvetéselozeteselfogadásával.
3/9 {*--
Vá|lalkozási szerződés
,,Pápa, Tókert u., Szabadság u., Gróf u. fejlesztése''
2010.június25.
Pápa Város onkormányzat-BoroszlánZrt.
Megrendelő a szeÍződésszeni teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett. Megrendelő műszaki ellenőri tevékenységetvégez, ennek során az epitési naplót legalább heti gyakorisággal e||enőrzi. Megrendelő és megbizottjainakjelenléte és ellenőrzése a munkavégzéstnem zavar|tatja,intézkedéseika munkák szervezésére nem terjedhetnekki. Megrendelő az utasításait az építésinaplóban történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval. 6.
a
Vóllalko zóí kötele zettsége k: Vállalkozó koteles a szerződés tárgyát képező beruházást az átadott műszaki tervdokumentációk és az építésiengedélyek figyelembevételévelkivitelezni és az engedélyekbenelőírt kikötéseketteljesíteni. Yá||a|koző köteles a 19112009.(Ix. 15.) Korm. r. betartani és a rende|et2.-6. sz. mellékleteiszerinti dokumentálástelvégezni. Vállalkozó köteles a hatóságok ésszakhatóságokáltal előírtkikötéseketteljesíteni. Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás |ezárásáig - a munkaterület lehatarolásárő|, a munkaterületre vonatkoző túzrendészetimunkavédelmi, vagyonvédelmi,közegészségügyi,környezetvédelmi- ésegészségügyi előírások végrehajtásárólilletve betartásáról. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékot az engedé|lyelrendelkező keze|őhoz az építkezéshelyszínéről folyamatosanelszállítani.Ez a kötelezettségealvállalkozóival, munkavállalóival ésaz építési helyszínentartózkodó egyébszemélyekkelis fennáll. Az a|vá||alkozókkal szemben támasztott véi|a|kozői követelmények a vá||a|kozői szerződésbenrögzített mértéketnem haladhatják meg (fizetési határidő, jótállás, kötbér stb.)azoknak aránybankell lenni a vállalt részfeladatoknagyságával. Vállalkozó köteles betartani mindazon biáonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket,amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételieljárása során. Yá||a|koző a munkát a hatályos jogszabá|yokban meghatározott előírásoknak és szabványoknakmegfelelőenköteles elvégezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák megkezdéseelőtt minimum (munkanapot érintő) 48 őráva|. Amennyiben Megrendelő képviselője az e|őzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti jogosult meg, Vállalkozó a munkát folytatni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségéneknem tesz eleget, Megrendelő jogosult az eltakart munkákat visszabontássalellenőrizni.
4t9
<::F;;,,
Válla|kozási szerződés 2010' június25.
Pápa Város onkormányzat-Boroszlán Zrt.
Vállalkozó köteles a I9Il2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján az építkezés kezdetétőlannak teljes befejezéséig egyépítési naplót vezeÍni(építési engedélyenként egy naplót). a) Vállalkozó naponta és folyamatosan rógziti az építésinaplóban az építési tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatottszemélyekszámát, az e|végzettmunka leírását, a megoldandó problémákat, melyek megoldását a Megrendelőtő| várja el, és valamennyi fontosabb körülményt, ami az építési tevékenység későbbifolytatásábanvisszatükröződik. b) Az építési naplót állandóan a munkaterületenkell tartani ésszavatolni kell, hogy az illetékesszemélyek_ a Megrendelő ésmegbízottműszaki ellenőrei' valamint tetvező _ számára hozzáférhető legyen. c) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök, tervezők bejegyzéseivel kapcsolatosálláspontját3 napon belül rögzítenie kell írásbanaz épitési naplóban. d) A Megrendelő és a Vállalkoző az építésimunkák megkezdésévelegyidőben megadja az épitésiterület felelősének és helyetteséneknevét, elérhetőségét, illetékességüket,és ezeketaz adatokataz épitésinaplóban rögzitik. e) A tervező építési naplóban tettbejegyzésecsak a megrendelőműszaki ellenőrének i gazo|ásával érvénye s. Vállalkozó kötelezi magát ana, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle j ogokat nem érvényesíthetnek. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő jogosult az e,.ró|való tudomásszerzéstkövetően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak _ a Vállalkozó költségére tör1énő - haladéktalan továbbadásáraegy másik Vállalkozó felé. Vállalkozó köteles a szerződésa|apjátképezoaján|atidokumentációban meg$atározott minoséget a költségvetésben rö gzítetttípusoknakmegfelelőenbiztosítani. Amennyiben a tervtől eltérőkivitelezésszükségessége merÍilfel' úgy aztYá||alkoző je|ezni köteles a Megrendelőnek, vagy megbízottjának a szükséges intézkedések megtételéhez. A helyszíni megvalósításhozszükségesterveket (gyártmány-, rész|et-, átadás-) 3.3 példányban köteles átadni az éintett folyamat megkezdéseelőtt. A vonalas létesítményekgeodéziai beméréséről,alaptérképekhezadatszo|gá|tatásról Y á||a|koző kötel es gondoskodni. 7
Minős égikövetelmények : Yá||a|koző a kivitelezési munkát a Magyarországon a|ka|mazott Szabványok és az Úttigyi Műszaki elő írások szerint, azok b etartásávalv égzi, Vállalkozó köteles a szerződés1. pontjábanleírtmunkát a 2. pontbanszereplő díjérta Magyarországon alkalmazott Szabványok' és az Útugyi Műszaki Előírások szerinti minőségbenkivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség ya|1,a szerzódő felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkönel felhata|mazott szervezet bevonásáva| határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok koltségeit a minősésettévesenmesítélőféIftzeti.
519
{:F-
Vá|lalkozási szerzódés
,,Pápa,Tókert u., Szabadságu', Gróf u. fejlesztése''
2010.június 25.
PápaVárosonkormánvzat-Boroszlán Zrt.
YáI|a|koző köteles minden felhasznált anyagról ésszerkezetről a gyártő ésforgalmazó vállalatoktól a minőségi tanúsítványtbeszerczniésazokat az épitésinaplóhoz csatolni. A Vállalkoző az elkészültszerkezetekminőségéta mintavételiésminősítésitervnek megfelelően próbákkal köteles ellenőrizni' mely próbák eredményétaz építési naplóban rögziti. Az egyébépítési munkákat a szakági sajátosságoknakmegfeleloenköteles minősíteni, ill. a minősítéstdokumentálni' 8.
BÍztosítások: Yá|la|koző a saját költségéreésa saját nevébentartoz1kbiztosítástkötni: a) Teljesköní építési biztosítást,ideértvea szavatosságibiztositást is a szerződés tárgyára ésvalamennyi, a szerződésescél elérésecéljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás |ezárásáig. Felelősség biztosítást az épitésiterületen jogszenien tartózkodó szemé|yzetre b) baleset, sérülésbekövetkezés esetéreaz építéskezdetétől a műszaki átadás |ezárásáig. c) A Vállalkozó külön biztosítani tartozik a dolgozóit a garanciális idő a|att a létesítmény tenileténv égzettmunkálatokra. A fenti biztosítások Megrendelő felé torténő bizonylatolása a szerződéskötéssel egyidejűlegesedékes.
9.
A létesítmé ny átadás-ónétele : A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezésérőllegalább 15 nappal korábban készrejelentőlevéllel írásbanértesíteni. A Megrendelő a készrejelentőlevél kézhezvéte|étő|számított 15 napon belül köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás időpondát ésaz illetékeshatóságokatésszerveketeffe a határidőre meghívni. Vállalkozó a kcjvetkező okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar nyelven azátadás átvéte|kezdetéig'de legkésőbbannak befejezéséig: a) A pontos kivitelezést visszatükröző ''Megvalósulási tervdokumentáció'' 3 pé|dányát,tervekkel' műszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt változások egyértelműfeltüntetésével. b) Az építéskivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, mintiséget igazoló bizonylatos ésvizsgálati eredmények. c) Geodéziaibemérésekdokumentumai, alaptérképekhezadatszolgáltatás. d) Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az építmények,az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezésekaz érintett szabványoknakrnegfelelnek. A Vállalkozó tevékenységébőleredő' az izembehelyezéshez és haszná|atbavéte|hez szükségeshatósági nyilatkozatokatköteles biztosítani.A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvételsikeres |ezárásáva|.
6/9
c)e:
I
,,Pápa,Tókert u., Szabadságu., Gróf u. fejlesztése'' Pápa Város onkormányzat-Boroszlán Zrt.
10.
Vállalkozási szerződés 2010.június25.
Megrendelő és Vóllalkozó képviselete: Szerződő felek megállapodnak abban,hogy a szerződésteljesítésével kapcsolatosan Megrendelő részéről: NémethTamás mííszakiosztályvezető Molnár István beruházósi ügyintéző Albert Henr ietta beruhózási ügyintéző Műszaki ellenőr részérő|: Jánoshegyi Ferenc György Vállalkozó
11.
részérő|z Vörös Lószló vezérigazgató (proj eknezető) jogosult eljárni.
Jótálldsiés szavatosságífeltételek: A Vállalkoző szavatolja, hogy az á|ta|a létrehozottlétesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítményszetkezete és kivitele szempontjából a dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 8. fejezetében foglalt minőségi követelményeknek megfelel. A Vállalkozó a létesítmény számított 10 évjótállási kötelezettséget átadás-átvéte|étő| vállal. Megrendeló 1artozlk a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat haladéktalanul,de legkésőbb a jótállási idő lejártáig a YáI|alkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozlk a hibabeielentést követően haladéktalanulintézkednia kiiavítás,illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítástvagy a cseréta bejelentéstőlszámított15 napon belül nem végzi el Vállalkoző, űgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségéreazt más kivitelezőve| e|végeztetni, ésannak igényeltköltségéta Vállalkozótól igényelni. Yá||a|kozőnak a szerződéskötéskora műszaki átadás-átvételieljárás sikeres |ezárásáig a nettó vállalkozási díj 3oÁ-ának megfelelő cisszegű feltétel nélküli és visszavonhatat|anjóteljesítési biztosítékotkell nffitania bankgaranciaformájában (a bankgarancia kedvezményezettjea Megrendelő), melyet a sikeres műszaki átadásátvételieljárást követően a jótállás 10 évesidótartamáraszükségesmeghosszabbítani jótállási biztosítékként. A biztosítékkedvezményezettje a Megrendelő. Vállalkozónak a fenti biztosítékokata Kbt. 53' $ (6) bekezdésa) pontja alapján kell nffitania. Yá||a|koző az á|ta|a megvalósított kivitelezési munkáWa - azok rendeltetésszenÍ haszná|ata esetébena I2l1988. (XII. 27) Évv-rpu-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mell ékletéb en ro gzítettalkalmassági időket szavatolj a.
7t9
tf
,,Pápa,Tókert u., Szabadságu., Gróf u' fejlesztése'' Pápa Város onkormányzat-BoroszlríLrrZrt.
Vállalkozási szerződés 2010. június 25.
Az átadás-átvételnapjától számított 12 hőnapon belül a jelen szeÍzódésa|apján ekégzettmunkákat ismételtenfelül kell vizsgálni. Megrendelő készítie|ő ezt az utőfelülvizsgálati eljárást, melyre a Vállalkozőt meg kell hívnia, 8 nappal az e|járás megkezdéseelott, a Megrendelő hibajegyzékénekegyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek az e||enőtző szemléntett nvilatkozatait. továbbá a Vállalkozó által elismerthibák kijavításihatáridejét.
12.
A szerződésszegéskövetkezményei: A Vállalkozőnak felróható késedelemesetén: A Vállalkozó köteles a szerződésteljesítési késedelmének esetérea késedelemminden naptári napJaután 500.000,-Ft/nap késedelmikötbértmegfizetni. Vállalkozó a közterületi munkaterületekena környező épületeketéslétesítményeket az j üze m sz erű haszná|atban nem akadá|yo zhatja. Az akadá|yo ztatással kap c so l atos o gos bejelentésekminden napja után a késedelmikötbér mértékének megfelelő díjat kell ftzetni, Vállalkozó mentesül a ftzetés alól, amennyiben igazo|ni tudja, hogy az akadá|yoztatás nem a tevékenységbőlered, vagy anól előre tájékoztatástadott az érintettekrészére. A Vállalkozőnak felróható okból történő meghiúsulásesetén: A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás eseténa Vállalkoző káráta|ánykénta nettó vál|a|kozátsi díj 10oÁ.át kitevo meghiúsulási kötbért k<jteles ftzetni, és tartozik megtérÍtenia Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezze| összefiiggő kátát és többletköltségét.Az 1|yenkárok, vagy többletköltségek fedezetekénta Megrendelőt visszatartásijog illeti meg aYá||a|kozó vele szembenesedékessé vált követeléseire,és zá|ogtrogilleti meg az épitésihelyen található vagyontargyaira. Amennyiben Vállalkoző a szerződésműszaki ütemtervéhezképest15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelo jogosult a szerződéstő| egyoldalú nyilatkozattal elállni, ésa Vállalkozőt megillető az e|á||ásigvégzettmunka szerzodés szerinti ellenértékébőlaz esedékessévá|t meghiúsulási kötbért, valamint a meghiúsulásmiatti kárát éstöbbletköltségétlevonni. Az elállásnak a Vállalkozó részéreírásban történő bejelentéseután 8 naptári napon belül a Yálla|koző köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét'valamint az elkészúltmunkák állapotfelvételét követően. Ellenkező esetbena Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő' ésa Vállalkozó tulajdonátképezőtárgyakata Vállalkozó költségénaYá||a|koző telephelyéreszá||itani'ha a Megrendelő nem kíván élnizálogjo gáva|,
13.
Egjléb rendelkezések: jogosult a|vál|a|kozótigénybevenni, amennyiben a Vállalkozó a teljesítésérdekében M egrendel ő ahhoz hozzáj áru|t. A Vállalkozó a jogosan igénybevett alválla|kozóiértúgy felel' mintha a munkát maga végeztevolna el. A jogosulatlanul igénybevett alválla|koző miatt felelős minden kárért,amely e nélkülnem következett volna be.
8/9
{:€E>-.
Vállalkoási szerződés 2010'június25.
,Pőpa, Tókert u., Szabadságu., Gróf u. fejlesáése'' Páoa Varos onkormányzat-Boroszlan Zrt'
Vállalkozó tudomásulveszi' hogya I9|l2009.(Ix.15.)Korm. rendelet17.sQ) bek. a) pontjaalapjánépíttetői fedezetkezelőikötelezettségalá esik a szeruődés. 14.
JogvíttÍkrendezése: jött |étre,így Felek rögzítik, hogyjelen szerződésközbeszerzési eljráráseredményeként a szerződésteljesítése, módosításasoriína Kbt. előírrásai érvényesek. A jelen szerződésbennem szabá|yozottkérdésekben a Magyar Köáarsaság Polgári Törvénykönyve megfelelő rendelkezéseiés a vonatkozó egyébjogszabályok az iranyadók. A vitrísügyekbena perértéktől fiiggően aPápa Városi Bíróságaz illetékes.
15.
Szerződésheztartoztídokumentumok: A szerzodésalapdokumentumaaz aján|ati felhívás, az aján|ati dokumentáció és a Vállalkozó aján|ata, valamint aközbeszerzésieljárásideje alattkeletkezettvalamennyi dokumentum. A szerződéscsak a fenti dokumenfumokkalegyuttávényes. Pápa,2}I}.június25.
Pápa,20]0,június 25,
ZN,
Aradiu.í.
Borosz|ánZrt. cégszerua|áítás Yál1'a|koző
cégszení
Ellenjegyzem:
Ja P ápa,20|0.
itt|il|szs . I
Kanozsainé Dr/Pék Mríria
r-
jegyz(5
'1.' ,q."" -!
tC\J:.,,'
9t9