vÁLLALKoZÁsI sZERZoDÉS Amely létrejött egyrészről Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormánvzata (végrehajtó Szerve a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal) Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Adószáma: 1 5461009 -2-09 Képvise|ője: Kósa Lajos Po1gármester (továbbiakban mint,,Megrendelő''), másrészről
Név: Kozma - ÉpGenerál Kft. Székhely: 4030 Debrecen Szilágyi J. u' 15. Képvise|ője: Kozma Ferenc Bankszámlaszáma: 1 1738008_20808147 Adószáma: 12917 501-2-09 (továbbiakban mint ,,Vállalkozó'') közöÍt az alábbi feltételekkel: Előzmények: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, KE- 1 0 343l2)o9 sziámon, ,,Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola tetőfedésének felújíás;;' t írgyban általános egyszerú kcjzbeszerzési elj árást folytatott le, melynek során a Vállalkozó, mint nyefies ajánlattelő 199/2009 ('vII. 22.) TB sz' határozattal kihirdetésére került, és ennek eredményeképpen létrejött az alábbi vállalkozási szerződés. A Megrendelő (aiaz DMJY onkormányzat) által fenntaÍtott (irányítása alá tartozó) költségvetési sirvek felú;itasi kiadási előirányzatát ' az államháztar1ás ren<1jéről szó|ó zÚltggl. ..mÍíködési fiu.'3o.j rorm. rendelet 63.$-a, valamint DM.IV Önkormányzat tárgyévi költségvetési .end"letér,eí. 1z.5-u alapján _DMJV Önkorrnányzata központosítottan teivezi meg*a konkrét felújitási célok meghatározásával. A Megrendelő rögzíteni kívánja, hogy a'jelen szerződésben loglalt' DMJV onkormányzatát terhelő feladatok végrehajtáSát DMJV Ónkormányzat hivatalá: úb."""n Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (4024 Debrecen, Piac u. 20.) látja el. 1.)A szerződés tárgya:
Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola tornaterem tetőfédésének felújítása Megrendelő vállalásba ad.ja, a Vállalkozó elvállalja a táÍgyi kivitelezési munkák elvégzését, I.o. minőségben az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott mennyiségi és miinőségi ktivetelményeknek, valamint, és a munka elvégzéséretett nyeftes kivitelezői ajánlatban foglaltaknak meglelelően, mely a szerződés elengedhetetlen melléklete. Építőiparikivitelezési tevékenység:felújítás. Pontos megnevezéSe: tomaterem tetőfedésének felújítása. Az építésimunkaterület pontos körtilírása: Mechwar1 András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola, Debrecen, Széchenyi u. 58. helyrajzi szám:9442
Mennyiségi és minőségi mutatók meghat ározása: l28O m2 2.) Y állalt teljesítésihatáridők: Epítésimunkaterület átadása, a szerződés aláírásátkövető 3. nap. Epítésinapló megnyitása, a munkaterület átadásakor. Teljesítési határidő: a szerződéskötést követő 60. nap Műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja: a tel.1esítésihatáridő uto1só napja. A hatríridő módosítására nincs lehetősés. Megren<1elő előteljesítéSt is elfogad, m'elynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteleS az átadás időpontját közölni a MegrendelőveI. 3.)
A vállalt munka műszaki jellege: felújítás.
Árfotmája: szabad ár Elszámolás módj a: átalányáron.
A
kikötött díjon felül csak az elrendelt pótmunka ellenértékeszámolható el, az ajánlatban foglalt rezsióradíj figye1embevételével. P-ótmunka elrendelése építésinaplóban történhet, a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr köztjs bejegyzésétkövetően elszámolása térrrileges anyagbeszerzési ,e.ut". e. 1.500,_F-t. + 25 % ÁF A rezsióradíjjal töflénik. 4.)
Á vállalkozói díj összege:
Szerződ,ő felek a kivitelezési munka el1enér1ékéta vállalkozói 9.833'135.- nettó
aj
rírrlat alapján:
2'458.284.- +25%ÁFA: 12.291.419.- Összesen
azaz: T|zerlkeÍtőmillió-kettőszázkilencvenegyeze meg.
r-négyszáztizenkilenc lorintban hatfuozzák
Számlázási ütem: Részszámla: _ Végszámla: 12'291.419.-Ft sikeres műszaki átadás után. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Afi.) 36lA $-a irányadó. Ene tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla mel]éklete, egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó lgazoÍja, hogy az áiÍami adohato'ságnat és a vámhatóságnál nyilvántartott klzÍaÍÍozásanincs, vagy a nyeÍes ajánlattevő a kifizetés időpontjában szerepel az APEH honlapjan megtekinthéiő a ,, KÖztaitozásmentes Adózók Adatbázisában" Ilásd kÍi1önösen: Ar1. 36/A.s (6) bekezdését]. 5.) Fizetési határidő: a számla kézhezvételétőlés a teljesítés igazolásától számított 30 napon belül a 1 173 8008-20808147 egyszrímlára való átutalással.
Megrendelő köteles a Vállalkozónak a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljeSítésétőlszámított legkésőbb harminc napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni.
A
számla kiál|ításakor a számla fejlécébenvevőként, kifizetőként a Povolny Ferenc Szakképző Iskola 4028 Debrecen Kassai út 25., bonyolítóként a DMJV. rotli"m"ste.i Hivatal 4024. Debrecen' Piac u. 20-at kell megjelölni.
A Vállalkozó az áILala kiállított számlát három példányban a Megrendelő 6. pontban rögzíteÍt képviselőjének küldi meg (adja áo. A Válialkozó altat kiállított s.^oiat a Megrendelő műszaki ellenőre és a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselőj. u ."a-tu kézhezvételtől számított 20 naptári napon belül _ a Vállalkozó teljesítésének .1elen szerződésnek megfelelő műszaki taftalom és a vonatkozó j ogszabályi-hatósági előírásoknak
való megfelelése esetén - leigazolja, majd a számla ket peldanyát haladektala"nul megküldi a kifizetőnek.
A Megrendelő mindaddig visszatar1hatja a számla kifizetését,amíg az Afi. 36/A $-a szerint előírt igazolásokat a Vállalkozó meg nem ktildi. A szerződésbén meghatarozoit fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla valamennyi mellékle]e, így a' elyiittes adóigazolás is a Megrendelő részéreátadásra került. 6.)
A szerződő felek helyszíni képviseIői:
Megrendelő képviselője: Neve: Pappné Kocsis Már1a Címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20 sz. Tel.szríma 52l511-522 Megrendelő műszaki ellenőre: Neve: Sarkadi Csaba Címe: : 4024 Debrecen, Piac u.20 sz. Tel.száma: 52l511-526 Vál|alkozó helyszíni képviselője: Neve: Kozma Ferenc Címe: 4030 Debrecen Szilágyi J. u. 15' Tel.száma: 06-52-4] 4-065 7.) Teljesítós:
A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtar1ama alatt köteles építésinaplót vezetni, a'hatályos jogszabályoknak megfelelően. A kivitelezés során a műszaki tafialomtól és a tervektől való eltéréscsak a Megrendelő képviselője hozzájárdásával, építésinaplóban való rögzítést követően lehet. vitás esetben Vállalkozó építésinapló bejegyzései' válamint a MegrJndelő képviselőjének a véleménye az irányadók. A vállalkozás
teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésberr foglalt feladat elvégzéséta Vállalkozó határidőre és T. o. minőségben elvégezte, a Megrendelő műszaki ellenőre, és képviselője a feladat elvégzésétleigazolta, valamint a kivitelezett munka rendeltetésszerű használatra alkalmas.
8.; Átadás-átvéteI:
Építésiberuházás megvalósítására kötött építésiszerződés esetén az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevoként szeriődő fél írásbeli értesítésáre 6e."* l"r.,rte9 u szerződésben az átadás-átvételi elj árás megkezdésére meghatározott tratarlaoi torieto^iizencit napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, .iagy megkezdi, d" n"m f"p'i b" u szerződésben meghatározott. határidőben, u' á.iánlattevőként izerződő fél kereJre, a teljesítésigazolást köteles kiaclni.
A
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésénekleltétele a kivitelezés során esetlegesen okozott károk helyreál1ítása. Megrendelő a Vállalkozó kivitelező által megielölt időpontra kitrizött átadás_átvéte1i eljárás során megvizsgáIja, az elkészult építőipari kivitelezéii tevékenységetés a szerződésben foglaltak teljesülését.
Az
átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó a kivitelezés során elvégzett építési tevékenység során szükségessé vált megvalósítási dokumentációját, kezelósi és karbarrtartási útmutatój át köteles a Meglende1őnek, üZemeltetőnek átadni.
Ha a Megrendelő a hibak, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvéte]i jegyzőkőnyvnek tar1almaznia kell a kijavítás határidej ét és a ki.javításért és az átvételért felelős személy megnevezését.Ha hiánypótlási jegyzők
Késedelmes teljesítésesetén napi késedelmi kötbér kerül felszámításra. mértéke a vállalási ár 0,5 oÁ-a"lnap' a késedelem első napjától szétnítva.
A
késedelmi kcitbér
Amennyiben a Vállalkozó késedelme a 30 napot meghaladja, Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nólkül elállni. A Megrendelő etaÍasi ;ogat a YáLlalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az eláúás a Vállalkozó t6tui.- es kártéítésifiZetési köte1ezettségét nem érinti.
A
megrendelő
a
szerződés Szerinti kötbérigényén túl a kótbémel nem fedezett kárai
megtérítésétis követelheti. 10.) Fizetés késedeIme
:
Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelmes időszaka a Megrendelő a mindenkori jegybanti alapkamatnak megfelelő mértékűkésedelmi kamatot fizet a Vá]lalkozónak. A késedelmi kamat_számítási alapji a késedelemmel érintett részlet.
A vállalkozó az általa felszerelt és beépítettanyagok és készülékek tulajdonjogára igényéta Ptk. 368. (1) bekezdés alapj án a számla teljes összegének kiegyenlítéséig $
fenntatja.
11.)
Birtokba adás:
Az építményműszaki
átadás_átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását követően - a szerződés teljesítéseként- a vállalkozó kivite]ező az erítt"to ii't"taul'iiiu u. építmén1t,építményrészt.
12') A kivite1ezéssel kapcsolatos építésrendészeti,balesetvédelmi előírások megszegésébő1 származő követelmények a Vállalkozót terhelik. Az építőipari kivitelezés
,o.ai-t"T.*"'o
hulladékok- engedéllyel rendelkező kezelőhöz b;énő_ elszállítása a Vállalkozó kötelezettsége. /YáIlalkozó a kivitelezés során ke1etkező hulladékok _ engedéll|e1 .""á.il*,i kezelőhöz töÍénő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezettk-ént aÍ<snDebrecen (cím) nevezi meg.
t
1nev),
13.) Jogvita esetén a felek éflékhatártól.függően kikötik, Hajdú-Bihar Megyei Bíróság vagy a Debreceni Varosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
l4.) A szerződésben nem szabáIyozott kérdésekbena Ptk. rendelkezései az irányadóak' 15.) Szerződés mel1ékletei:
l./ Aj ánlati dokumentáció Az egyszertt közbeszerzési eljárás ajánlattételi fe1hívása 3.l Y állalkozó ajánlaIa 2./
KoZMA_ÉP.GENERÁL KFT. 4030 Def; . cr r.,'t;;r:ryi ,l u lS.
-tt
Ados r t:,t: ..y'ilN1 -2-09
,.....r Megíendelií
Vdllalkozti .4-\
/1,1
200e.
...\ ) y....... rt/. -U- nap
