"Jósa András Tömbkórház projekt" című TIOP-2.2.7-07/ 2F/2-2009-0009 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan parkolóház kialakításához szükséges kivitelezési munkálatok vállalkozási szerződés keretében - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő:
2016/106 Építési beruházás Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Nyílt eljárás 2016.09.14. 10686/2016 45000000-7 Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
2016.10.03.
Központi szintű Egészségügy
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ Nemzeti azonosítószám: AK15794 Postai cím: Diós árok - 3. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1125 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Magyar János György Telefon: +36 13561522 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13757253 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu 1
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: JURATIO Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Monostori út 34. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1031 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Vincze-Pap Gergely Telefon: +36 12880707 E-mail:
[email protected] Fax: +36 12880708 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: JURATIO Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Monostori út 34. 2
Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1031 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Vincze-Pap Gergely Telefon: +36 12880707 E-mail:
[email protected] Fax: +36 12880708 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások 3
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: "Jósa András Tömbkórház projekt" című TIOP-2.2.7-07/ 2F/2-2009-0009 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan parkolóház kialakításához szükséges kivitelezési munkálatok vállalkozási szerződés keretében Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy:
Kiegészítő szójegyzék
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 361 db parkolóhely befogadására alkalmas, bruttó 5050 m2 beépített alapterületű, kétszintes (fsz + emelet) parkolóház kivitelezése a hozzá tartozó 50 m3-es tűzivíz tárolóval és 50 m2-es nyitott közlekedővel. II.1.5) Becsült érték: Pénznem: HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kivitelezés egy adott helyszínen való megvalósítása és a munkafolyamatok egymásra épülése miatt gazdaságilag nem ésszerű a műszaki tartalom szétválasztása, az egy egységet képez mind szakmai, mind ütemezési szempontból. A fentiek szerinti gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel és jelentős többlet költséget 4
jelentene, mind műszaki, mind környezeti adottságok, mind garanciális szempontok miatt. II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: "Jósa András Tömbkórház projekt" című TIOP-2.2.7-07/ 2F/2-2009-0009 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan parkolóház kialakításához szükséges kivitelezési munkálatok vállalkozási szerződés keretében Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 45000000-7 45100000-8 45200000-9
Kiegészítő szójegyzék
45223300-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 361 db parkolóhely befogadására alkalmas, bruttó 5050 m2 beépített alapterületű, kétszintes (fsz + emelet) parkolóház kivitelezése a hozzá tartozó 50 m3-es tűzivíz tárolóval és 50 m2-es nyitott közlekedővel. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-a / napári nap; minimum 2 %, maximum 3%) 15 2 Vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) 15 3 Teljesítési határidő (legalább a szerződéskötéstől számított 100 naptári nap, legfeljebb 120 naptári nap) (naptári nap) 20 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: 4. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft, pozitív egész számban megadva) / Súlyszám: 50 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: 5
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: TIOP-2.2.7-07/ 2F/2-2009-0009 II.2.13) További információ III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben - a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjában, - a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában - továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kr. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése és a 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 6
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a kizáró okok igazolása során nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás közzétételét követően keletkezett igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1) A Kr. 19. § (1) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap) megismerhetők, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges. Amennyiben a Kr. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és az ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. P/2) A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P/1) vagy P/2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Előzetes igazolás: A P/1)-P/2) pont szerinti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban (alapajánlat) ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos igazolás: Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, 7
az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre - az együttes megfelelés lehetősége értelmében - elegendő ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Jogutódlás esetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglalt korlátozások érvényesek. Az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására előírt dokumentumok benyújtása helyett a Kr. 19. § (6) bekezdésében rögzített igazolási módot is elfogadja, azzal hogy az elérhetőséget cégszerűen aláírt nyilatkozattal szükséges megjelölni. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az ajánlattevőnek saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye több mint 1 üzleti évben negatív volt. A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építési beruházás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 450 000 000 HUF-ot. P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nyilatkozata alapján az előző három lezárt üzleti évből a teljes, áfa nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 490 000 000 HUF összeget. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapos időszakban végzett legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházásainak ismertetése. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább - a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő ÉV/HÓ bontásban) és helyét, 8
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, - a referenciát nyújtó személy megnevezését, elérhetőségét, - az építési beruházás tárgyát, - az ellenszolgáltatás összegét (adott teljesítés %-os mértékét közös teljesítés esetén), - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetést a közbeszerzési eljárásokban a Kr. 23. §-a szerint kell benyújtani. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot/ műszaki tartalmat! Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, ha konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is). A Kr. 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldéséig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített építési beruházásokra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. M/2) A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése - a szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számjelének feltüntetésével - akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz csatolandó - ajánlattevő nyilatkozata, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani; - a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példánya (A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is); - a szakember képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata; - a szakember aláírt nyilatkozata a rendelkezésre állásról. Amennyiben az M/2) pont valamelyike tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja 9
tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. M/3) A Kr. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványa, vagy EMAS, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány vagy a környezetvédelmi intézkedések leírása és az egyenértékűség indokolása. Előzetes igazolás: Az M/1)-M/3) pontok szerinti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos igazolás: Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kr. 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett. A minősített ajánlattevőknek a Kr. 24. § (1) bekezdés szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra, valamint az M/2. pontban meghatározott szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Jogutódlás esetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglalt korlátozások érvényesek. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. 10
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) az alábbi követelményeknek megfelelő szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával: a) legalább 160 parkolóhelyes parkoló kivitelezését igazoló referenciával, valamint b) legfeljebb két szerződésből származó, összesen legalább nettó 370 millió HUF értékű parkoló kivitelezését igazoló referenciával. Ugyanazon referencia több alkalmassági részkövetelmény igazolására is megjelölhető. M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 2 fő, a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel az alábbiak szerint: Képzettségre/végzettségre vonatkozó követelmény: - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti MV-É jogosultság vagy ezekkel egyenértékű jogosultság vagy - ezeknek a megszerzéséhez szükséges okleveles építészmérnöki, illetve okleveles építőmérnöki végzettség és 3 éves szakmai gyakorlat vagy - építészmérnöki, illetve építőmérnöki végzettség és 4 éves szakmai gyakorlat. Szakmai gyakorlat fogalma: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet fogalom meghatározása szerint. M/3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a Kr. 24. § (3) bekezdése szerint az előzőekkel egyenértékű, érvényes környezetközpontú irányítási rendszerrel, vagy a Kr. 24. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő, magasépítési kivitelezésére vonatkozó környezetvédelmi intézkedések leírásával. Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján az alábbi kötbéreket érvényesítheti ajánlattevő szerződésszegése esetén: KÖTBÉR: • A teljesítési határidő vállalkozó hibájából bekövetkező késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a teljesítési határidőt követő naptól számítottan naptári naponta a nettó ajánlati ár minimum 2 %-ának, maximum 3%-ának (nyertes ajánlattevő ajánlata alapján) megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér 10 nap késedelem után éri el maximumát. A kötbér felszámítható összege a számla összegéből kerül levonásra, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a munka befejezése alól. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni. 11
• Vállalkozó hibás - nem a műszaki tartalomnak és előírásoknak megfelelő - teljesítése esetén Megrendelő a hibás teljesítés kijavítását, kicserélését kéri, a Vállalkozót a hiba kijavításáig naponta a megajánlott mértékű késedelmi kötbér fizetésének kötelezettsége terheli. A késedelmi kötbér a hiba 10 napot elérő fennállása után éri el maximumát. • Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén amelynek okáért a Vállalkozó felelős - a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú nyilatkozattal elálljon, vagy felmondja azt. Ebben az esetben a Megrendelő a késedelemi kötbér helyett a megajánlott áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre lesz jogosult. A meghiúsulási kötbér a Megrendelő elállásának közlésével egy időben esedékes. A mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződés-tervezet tartalmazza. JÓTÁLLÁS: • Jótállásra vonatkozó kötelező jogszabályok: - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet - A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletet - Az egyes javítókarbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletet. • Nyertes ajánlattevő az általa elvégzett munkákra és beépített anyagokra a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számítottan köteles min. 24 hónap jótállást vállalni. A jótállási idő kezdete: a végteljesítési határidő utolsó napját követő nap. A végteljesítési határidőt megelőzően átadott munkarészekre is előírás a véghatáridőtől a min. 24 hónap (vagy az ajánlat szerinti) jótállás, tehát ezen részek vonatkozásában az össz jótállási idő az átadás-átvételtől számítottan hosszabb, mint a csak a végteljesítési határidőre átadott munkarészekre. BIZTOSÍTÉK: • Nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (4) szerinti időpontban (szerződés teljesítésének időpontja) teljesítési biztosítékot kell nyújtania, mely ajánlatkérő (Megrendelő) nevére szóló és visszavonhatatlan kell, hogy legyen, tartalmaznia kell az alábbi szöveget értelemszerűen (a bankgarancia szerződés szövegében egyértelműen kell szerepelnie ennek a kifejezésnek: „visszavonhatatlan”). A teljesítési biztosíték mértéke a megajánlott áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosíték érvényességi határideje Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítése, a szerződés megszüntetése esetében a Felek közötti elszámolás napja. A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) és b) alapján nyújtható. A teljesítési biztosíték az alábbiak szerint teljesíthető: óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. • A garanciális teljesítések biztosítékaként a Kbt. 134. § (4) szerinti időpontban, a nyertes ajánlattevő a megajánlott áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő értékű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti (a teljesítési biztosítéknál felsorolt) formában. A Megrendelő a teljesítési biztosítékot a jólteljesítési biztosíték nyertes ajánlattevő általi rendelkezésre bocsátása esetén visszaszolgáltatja a Megrendelőnek. Nyertes ajánlattevő a jólteljesítési biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy a teljesítési biztosítékot akként egészíti ki, illetve hosszabbítja meg, hogy az megfeleljen 12
a jólteljesítési biztosítékra vonatkozó előírásoknak. • Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátja. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg: Az ajánlatkérőként szerződő (Megrendelő) köteles biztosítani, az ajánlattevőként szerződő (Vállalkozó) pedig jogosult igényelni a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió forint előleget a Kbt. 135. § (7) alapján. Vállalkozó a szerződés aláírásakor nyilatkozik arról, hogy az előleg lehetőségével élni kíván/nem kíván. Amennyiben előleg fizetésére kerül sor, úgy az előlegszámla összege a végszámla (vagy a szerződés felmondása esetén az utolsó részszámla) összegéből kerül levonásra a szerződéskötéskor aktualizált pénzügyi-számlázási ütemterv szerint. Az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 30. § (1) szerint 15 napos kifizetési határidővel történik. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Az ellenszolgáltatás teljesítése - amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint történik. Az ellenszolgáltatás teljesítése - amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a következő szabályok szerint történik: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből, b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből, c) az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást, d) az Ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak, e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az Ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. Megrendelő egy részletszámla benyújtására biztosít lehetőséget a teljesítés 30%-os készültségi szintjének elérésekor a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegről, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás megléte esetén. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be, a Megrendelő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását követően. A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben meghatározott átalányáron felül semmiféle címen 13
többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a jelen beszerzés hatálya alá tartozó, szolgáltatásnyújtásnak minősülő építési szerelési és egyéb szerelési munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alá tartoznak. Késedelmes fizetés esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra jogosult. A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 14
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2016/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: JURATIO Zrt., 1031 Budapest, Monostori út 34., II. emeleti tárgyaló Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3), (4) és (6) bekezdése szerint. 15
VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A kivitelezés megvalósításhoz szükséges fedezet rendelkezésre állását a Kormány kormányhatározati formában fogja biztosítani. Amennyiben a megvalósításhoz szükséges fedezet rendelkezésre állás elutasításra kerül, úgy Ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani. Ajánlatkérő a fentieken túlmenően az alábbiakra hívja fel ajánlattevők figyelmét: Az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, ha szükséges fedezet rendelkezésre állás elfogadására írásban, Kormányhatározat formájában sor kerül. A megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele a projekt szakmai tartalmának megvalósításához szükséges forrás megítéléséről szóló a. joganyag megjelenése a Magyar Közlönyben; b. hivatalos értesítés kézhezvétele. Amennyiben a megítélt forrás nem nyújt fedezetet (vagy elegendő fedezetet) a szerződés hatályba lépéséhez, ajánlatkérő dönt a szerződés hatályba lépéséről. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával, ha a megítélt fedezet nem elegendő a szerződés teljesítéséhez, illetve megfelelő pénzügyi fedezettel megfelelő időn belül (amely időn belül a szerződés szerinti feladatok még ésszerűen elvégezhetők) nem rendelkezik. VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 HUF A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: A pénzösszeg a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490576-30005228 számú számlaszámra utalható. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról, vagy a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie! Átutalás esetén az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés minősül az ajánlati biztosíték megfizetése időpontjának. 16
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése alapján kerül sor. VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100 pont VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési részszempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III/A/1. bb) pontja szerinti relatív értékelési módszer, az „egyenes arányosítás” módszere. 2. értékelési részszempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III/ A/1. a) pontja szerinti relatív értékelési módszer, az „arányosítás” módszere. 3. és 4. értékelési részszempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III/A/1.ba) pontja szerinti relatív értékelési módszer, a „fordított arányosítás” módszere. A részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését az ajánlati felhívást 17
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12 ) További információk: 1.) A szerződéskötésre legkorábban az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 11. napon kerül sor. 2.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, teljes terjedelmében közvetlenül biztosítja a http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok menü pont alatt. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. 3.) Az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, valamint formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon/dobozon „Jósa András Tömbkórház projekt" című TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan parkolóház kialakításához szükséges kivitelezési munkálatok” - Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni. Az ajánlatot 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható -pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem oldható módon, valamennyi szöveget tartalmazó oldalát folyamatosan növekvő oldalszámmal ellátva szükséges benyújtani. A papír alapú és az elektronikus példányok közötti eltérés esetében az eredeti, papír alapú az irányadó. Az ajánlattevő az árazott költségvetését az eredeti árazatlan költségvetés formáját megtartva szerkeszthető .xls formátumban is szíveskedjen átadni az elektronikus adathordozón a szkennelt verzióval együtt. 4.) A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni: JURATIO Zrt., dr. Vincze-Pap Gergely, Fax: +36/1-288-0708; e-mail:
[email protected]. 5.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei. A szigorúbb minősítési feltételek a pénzügyi, gazdasági és a műszaki szakmai alkalmassági kritériumokat (P/1., P/2. és M/1., M/2., M/3. pontok) érintik. 6.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. (Ajánlatkérő felelős fordítás alatt az érti, hogy ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője csatoljon az 18
ajánlatba nyilatkozatot, miszerint valamennyi, az ajánlatba becsatolt fordítást elismeri saját felelős fordításnak.) 7.) Több ajánlattevő közösen is tehet jelentkezést/ajánlatot (közös jelentkezés/ajánlattétel). Ebben az esetben a közösen benyújtott a jelentkezésben rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattevőknek az jelentkezéshez csatolniuk kell az együttműködésről szóló megállapodást, amelynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevői kör tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 8.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell. 9.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. Ajánlatkérő tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre ajánlattevő az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 10.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: - felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal; - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan; - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) - b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), - ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján; - az alkalmasság megállapítására szolgáló Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot; - a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot; - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját; - amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell; - ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell; - amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik 19
egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 11.) Az ajánlatok értékelési szempontjai: Szempont Megajánlás szélsőértékei Súlyszám 1. Vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-a / naptári nap) min. 2% - max. 3% 15 2. Vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) min. 0 hónap - max. 36 hónap 15 3. Teljesítési határidő (naptári nap) (legalább a szerződéskötéstől számított 100 naptári nap, legfeljebb 120 naptári nap) 20 4. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) (pozitív egész számként megadva) 50 Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően, a „legjobb ár-érték arány” alapján értékeli. Az értékelés módszerei: Az 1. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszere, a 2. részszempont esetében az arányosítás módszere, a 3. és 4. részszempont esetében a fordított arányosítás kerül alkalmazásra. Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 1 pont; felső határa: 100 pont. Az értékelési részszempontokkal szembeni részletes követelményeket, az értékelés módszerének pontos ismertetését, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 12.) A szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges: - Tételes beárazott költségvetés papír alapon és elektronikusan (.pdf és .xls formátumban). 13.) Az ajánlatban esetlegesen EUR-ban vagy más devizában előforduló összegeket ajánlatkérő a beszámolóból származtatható adatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes, míg a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb deviza árfolyamon veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 14.) Ajánlatkérő az építés megvalósulásának helyén - nem konzultációs jelleggel - biztosítja a helyszín megtekintését. A helyszín megtekintésének időpontja 2016. szeptember 26., 11:00 óra. Találkozás helye: Jósa András Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.), Igazgatói tárgyaló. A helyszín megtekintéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a helyszín megtekintésének napjától számított öt napon belül megküld valamennyi, az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek. 15.) Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési részszempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál az Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. - Az 1. értékelési részszempont (késedelmi kötbér mértéke) esetében a minimum megajánlás 2%. A 2%-nál kisebb mértékű megajánlás esetében az ajánlat érvénytelen. 3% és azt meghaladó 20
mértékben megajánlott késedelmi kötbér esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot osztja ki. - A 2. értékelési részszempont (vállalt többlet jótállás időtartama) esetében a 36 hónapot meghaladó mértékű megajánlás esetében Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot osztja ki. - A 3. értékelési részszempont (teljesítési határidő) esetében a 100 naptári napnál kevesebb és a 120 naptári napot meghaladó mértékű megajánlás esetében az ajánlat érvénytelennek minősül 16.) Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 79. § (1) bekezdése]. 17.) Az ajánlat összeállításának valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli. 18.) A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 19.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. 20.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatában - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 21.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 22.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátja. 23.) Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus költségvetés formátumát és sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Kivételt képez ez alól a kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tételek szerepeltetése. Az elektronikus költségvetést az ajánlatkérő excel formátumban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatot az átadott .xls (MS Excel) formátumú tábla kitöltésével kötelező megadni! 24.) Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés időpontjára legalább 100 millió forint/év és legalább 50 millió forint/káresemény összegű kivitelezési munkákra (vagy ezt a tevékenységet is magában foglaló tevékenységre) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szakmai felelősségbiztosítás másolati példányát a szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérőként szerződő fél részére átadja. Az ajánlattevőként szerződő félnek az előzőekben meghatározott értékű, a kivitelezés megvalósításának időtartama alatt folyamatosan fennálló (a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig fennálló) szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A szerződés teljesítésnek időtartama alatt, ajánlatkérőként szerződő fél kérésére tíz napon belül igazolnia kell, hogy szakmai felelősségbiztosításának díját az adott időszakra maradéktalanul megfizette és szakmai felelősségbiztosítása érvényes. 21
25.) Az árajánlat tételkor kérjük figyelembe venni, hogy tilos módosítani a költségvetési kiírást! Ajánlattevő árajánlatának fedezni kell a tervekben szereplő módon és minőségben a terveknek megfelelő elvárt készültségi szint megvalósítását. Ajánlattevő árajánlata a szakszerű megvalósításhoz szükséges kiírt és nem kiírt, de a szakszerű megvalósításhoz szükséges tételeket (pl. segédelemeket, rögzítéseket, kiegészítő rendszerelemeket, organizációs költségeket) is magában kell hogy foglalja. 26.) Ajánlattevő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési munkákat működő intézmény területén kell elvégezni. 27.) Az ajánlatba kérünk becsatolni kiviteli ütemtervet (Sávos vagy GANTT ütemtervek), mely tartalmazza az építési tevékenységek időtartamát, kezdési és befejezési idejét, erőforrás szükségletet, sávos ábrázolással bemutatva az időbeliséget, logikai kapcsolatok ábrázolását. A kivitelezési munkákról ajánlattevőnek kötelező sávos vagy GANTT ütemtervet ajánlatához benyújtania. A kiviteli ütemterveknek tükröznie kell egy valós műszaki megvalósíthatóságot. A kiviteli ütemtervhez ajánlattevőnek kötelező csatolni pénzügyi-számlázási ütemtervet. A pénzügyi-számlázási ütemtervnek a tervezett összesített számlázandó összegenkénti felbontásban kell készülni. A pénzügyi ütemterveknek tükröznie kell egy valós műszaki megvalósíthatóságot. Az ütemtervek nem minősülnek szakmai ajánlatnak, azokat a felek a szerződés hatálybalépésekor véglegesítik. 28.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti törvényi lehetőséggel, ezt a becsült érték (eljárásrend) meghatározása során figyelembe vette. A lehetséges további építési beruházás tárgya a jelen közbeszerzési eljárással érintett építmény teljeskörű megvalósítása. 29.) A nyertes ajánlattevő köteles tudomásul venni az alábbi rendelkezést: a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. A szerződésben kikötött tervezési vállalkozási díj egyidejűleg magában foglalja a szerzői jogi oltalommal törvényileg védett szolgáltatás felhasználásának oltalmi díját is. A tárgyi projekt építési engedélyes terveit az „A” Studio 90 Korlátolt Felelősségű Társaság készítette. A nyilvánosan közzétett szerződésük szerint a terv átdolgozására az ajánlatkérő jogosultságot szerzett, így azért az „A” Studio 90 Kft-t további felhasználási jog átruházása okán keletkező díj nem illeti meg. 30.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéstervezetben beépítésre került egy megszüntető klauzula, amelynek értelmében Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy azt felmondani amennyiben legkésőbb az eljárás fedezetét biztosító Kormányhatározatban megjelölt időpontig nem kerül sor a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárására, feltéve hogy a forrásfelhasználás véghatárideje nem kerül meghosszabbításra. 31.) Jogorvoslat: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl 22
kérelmet előterjeszteni nem lehet. A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Postai cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5., E-mail:
[email protected], Telefon: +36 18828592, Internetcím: www.kozbeszerzes.hu, Fax: +36 18828593). 32.) Ajánlatkérő az ajánlattevőként szerződő fél számára a szerződéskötés időpontjára előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők számára a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplés követelményét, avagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A követelmény igazolása: A Kr. 26. § (2) bekezdésének megfelelően Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 33.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). Indoklás: a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérő külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/09/14 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
23
