Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (1054 Budapest, Alkotmány u. 25.) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. §-a alapján indított közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása Építési beruházás
X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Postai cím: Alkotmány u. 25. Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok):
Postai Ország: Magyarország irányítószám: 1054 Telefon: +36 17954588
Címzett: dr. Galik Gábor jogi igazgató E-mail:
[email protected] Fax: +36 17954588 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu További információ a következő címen szerezhető be: A fenti említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fenti említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fenti említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) FŐ TEVÉKENYSÉG Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg): Támogatáskezelés
Egészségügy
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Adásvétel
Szolgáltatási kategória száma:
Tervezés és kivitelezés
Lízing
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Bérlet
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Részletvétel
Szolgáltatási koncesszió
Ezek kombinációja
A teljesítés helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25. hrsz. 24849 HU101 NUTS-kód NUTS-kód NUTS-kód NUTS-kód
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték áfa nélkül: _______________________ Pénznem: ____________ VAGY: ________________ és _______________________ között Pénznem: ____________ A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): ____________________________________________________________ II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében.
2
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő szójegyzék Fő tárgy További tárgy(ak)
45.20.00.00-9
-
-
44.22.11.00-6 45.32.10.00-3 45.26.26.30-6
- -
- -
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk igen
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):
nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Tervezés: •
A kiviteli tervek kivitelezéshez való illesztése és a megvalósítási dokumentáció elkészítése (a kiviteli terv szintű dokumentáció rendelkezésre áll).
Építészet: •
• • •
Fa kültéri, hőszigetelt, fokozott légzárású, bukó-nyíló ablakok felújítása: - 85*220 cm: 4 db - 96*220 cm: 10 db - 115*280 cm: 10 db - 115*370 cm: 2 db - 115*240 cm: 13 db - 115*330 cm: 1 db - 218*427 cm: 9 db A megmaradó, felújítandó szárnyak faanyagának felújítása. A megmaradó tokok felújítása. A zárófödém 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelése: 488 m2
Épületgépészet: • • • • • • •
Padlástérben új kazánház kialakítása. 2 db zárt égésterű kondenzációs fali gázkazán elhelyezése (C63) (hőterhelés: 60-65 kW, gázfogyasztás: max. 6,5 m3/h; tervezett összes gázfogyasztás: max 13,00 m3/h) kondenzvíz semlegesítő berendezés bekötése. Sótalanító berendezés elhelyezése. A pinceszinten kialakított hőközpont szerelvényeinek és szivattyúinak kicserélése. Melegvíz-ellátásra 200 l-es beépített csőkígyós melegvíz-tároló elhelyezése, cirkulációs szivattyú kicserélése. Szabályzó elhelyezése.
Az épület helyi homlokzati védelem alatt áll.
3
A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció):
igen
nem
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: igen nem Az esetleges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy:
és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A tervezett időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés befejezés
/ /
(év/hó/nap)
2015/03/13 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Előleg-visszafizetési biztosíték: amennyiben ajánlattevő előleg fizetését kéri, úgy az előlegfizetés feltétele, hogy ajánlattevő legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon. A biztosíték mértéke a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3)-(4) bekezdése alapján kell teljesíteni. A biztosítékot a nyertes ajánlattevő az előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylését megelőzően köteles az ajánlatkérő részére benyújtani, aki azt az elszámolási szabályoknak megfelelően továbbítja az NFM részére. Előleg kizárólag a palyazat.gov.hu honlapon található okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként: jólteljesítési biztosíték a nettó ajánlati ár 2%-ának megfelelő összegben, amely a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Késedelmi kötbér: az ajánlattevőként szerződő fél késedelmes teljesítése esetére (feltéve, hogy a késedelmes teljesítés az ajánlattevőnek felróható okra vezethető vissza), a nettó vállalkozói díj ajánlat szerinti %-a/nap (de minimum 0,2%/nap, maximum 1%/nap) mértékben, azzal, hogy a késedelmi kötbér maximuma 60 napi tétel. A kötbér érvényesítése nem zárja ki az ajánlatkérő kártérítési igényérvényesítését, illetve a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazását. Meghiúsulási kötbér: A teljesítésnek a nyertes ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, azaz amennyiben:
4
i) ii) iii) iv) v) vi)
a nyertes ajánlattevő a teljesítést megtagadja; a nyertes ajánlattevő a Szerződéstől jogellenesen eláll; a Szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból lehetetlenül; ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegése miatt a Szerződéstől eláll; nyertes ajánlattevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás, vagy végelszámolás indul; nyertes ajánlattevő a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását a szerződés szerint nem igazolja.
A meghiúsulási kötbér mértéke 20%, az alapja a nettó vállalkozói díj, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. Jótállás, szavatosság: A nyertes ajánlattevőt a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számítottan 36 hónapos, egyes munkarészek tekintetében a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírt jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A nyertes ajánlattevőt a jogszabályban meghatározott időtartamban szavatosság is terheli. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a nyertes ajánlattevő köteles a feltárt és az ajánlatkérő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani, a kifogásolt részt kicserélni, vagy a hibát saját költségén harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlattevő a 4/2011. (I. 28.) Korm. r. 57/A. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a szerződés elszámolható összege 30%ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti, előlegbekérő dokumentumon keresztül, amelyet közvetlenül az NFM-hez kell benyújtania, az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti határidőben történik. Az előleg összege a végszámla összegéből kerül levonásra. Részszámlázásra az alábbiak szerint van lehetőség: a) 1 db részszámla a kiviteli tervek elkészítését követően, a nyertes ajánlat árazott költségvetése szerint erre jutó összegről; b) 1 db részszámla a kazáncsere befejezését és a műszaki ellenőr által történő teljesítésigazolás kiadását követően, a nyertes ajánlat árazott költségvetése szerint erre jutó összegről; c) további legfeljebb 2 db részszámla a műszaki és pénzügyi ütemterv szerint, a vállalkozói díjnak a megvalósult műszaki tartalommal megegyező arányú részéről; d) végszámla: a vállalkozói díj min. 30%-a, amelyről a számla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A szerződés finanszírozása a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című, KEOP-5.6.0/122013-0044 azonosító számú projekt keretében unió támogatásból, az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik. A nyertes ajánlattevő szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlái a szerződésnek megfelelően igazolt teljesítés alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetőleg alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltaknak, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban és az 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. A számla értékének 100,000000%-át a támogató Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint KEOP Közreműködő Szervezet a hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelem alapján a megfelelő dokumentáció benyújtását követően átutalással teljesíti. A kifizetésre a szállítói finanszírozás szabályai az irányadók. A Támogatási Szerződésben jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozását teljes egészében az ajánlatkérő biztosítja. A nyertes ajánlattevő számláit ajánlatkérő akkor fogadja be, illetve a teljesítéséről az ajánlatkérő akkor állít ki teljesítésigazolást, ha azokat a műszaki ellenőr, illetve az ajánlatkérő képviseletében eljáró Projektmenedzser leigazolta, szerződésszerűek és a jogszabályoknak megfelelnek. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a fordított ÁFA fizetés szabályaira.
5
További vonatkozó jogszabályok: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről; - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé sem a közös, sem az önálló ajánlattevők részére. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
igen
nem
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja vagy a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldését követő keltezésűnek kell lenniük. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.) közzétett, „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján kell igazolni; - az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) közzétett, „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján kell igazolni. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolni kell saját vagy jogelődje utolsó két, pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolója mérlegét és eredménykimutatását, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha a közzététel nem kötelező, akkor az utolsó két lezárt üzleti év (2012, 2013) mérleg szerinti eredményének összegéről szóló cégszerű nyilatkozatot.
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó két pénzügyileg lezárt üzleti évben (2012, 2013) a vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye mindkét évben negatív volt.
Ha a mérleg és az eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges. Ha az ajánlattevő a kért mérleggel és eredménykimutatással azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek.] Ha az ajánlattevő a P/1. ponthoz kért irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P/1. alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bekezdés] A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (4a) bekezdése alapján, amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott valamely alkalmassági követelménynek, úgy a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a P/1. pontban megjelölt dokumentumok benyújtása helyett.
7
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a működését később megkezdő ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az 40.000.000 forintot. Az alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései irányadóak. Közös ajánlattétel esetén a P/1. alkalmassági feltételek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, de a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év legjelentősebb, épület(ek) energetikai korszerűsítésével kapcsolatos építési beruházásainak igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) bekezdése alapján a (3) bekezdés szerint.
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben legalább 3 db, mindösszesen legalább nettó 30 millió forint értékű, épület(ek) energetikai korszerűsítésére (nyílászárócsere és/vagy fűtéskorszerűsítés) vonatkozó referenciával.
Az igazolásban meg kell adni: - az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban; - a felújított létesítmény megnevezését; - a teljesítés idejét (befejezés naptári nap pontossággal,) és helyét, - a szerződést kötő másik fél nevét, címét; - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimum követelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő konzorcium tagjaként, vagy alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak a saját teljesítés fogadható el. Amennyiben azonban a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás vagy -nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy -nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Ezen utóbbi körülményeknek a referenciaigazolásból vagy -nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: - legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő, MV-É kategóriájú érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki legalább egy éves szakmai tapasztalattal rendelkezik épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői területen; - legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő, MV-ÉG kategóriájú érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki legalább egy éves szakmai tapasztalattal rendelkezik épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői területen; - legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő, MV-ÉV kategóriájú érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki legalább egy éves szakmai tapasztalattal rendelkezik épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői területen; - legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékben szereplő, energetikai tanúsítói (TÉ) vagy épületenergetikai szakértői (SZÉS6) jogosultsággal rendelkező szakemberrel. A szakemberek között átfedés lehetséges.
M/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján csatolnia kell azon személyek megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe bevonni kíván (ajánlattevői nyilatkozat). Az ajánlattevői nyilatkozat mellett szakemberek aláírt szakmai önéletrajza.
csatolandó
a
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékben szereplő hatályos jogosultságot ajánlatkérő ellenőrzi a kamarai névjegyzékben, szükség esetén a névjegyzékben szereplő hatályos jogosultság igazolható a bejegyző határozat másolatának benyújtásával.
8
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései irányadóak.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott valamely alkalmassági követelménynek, úgy a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az M/1-2. pontban megjelölt dokumentumok benyújtása helyett. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
igen
nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott
igen
nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
igen
nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és igen nem képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA, JOGCÍME IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 122/A. §-a alapján közvetlen ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési eljárás (indokolás: a beszerzés becsült értéke nem éri el a 150 millió forintot) IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma: VAGY: Tervezett minimum __________ és (adott esetben) maximális létszáma: ____________ A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: igen nem
9
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Részszempont
Súlyszám
Részszempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
60
10
2. Vállalt előteljesítés (a II.3. pontban foglalt határidőhöz képest, naptári nap)
20
4. Késedelmi kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj %-a/nap)
3. A kazáncsere munkafázis időtartama (szerződéskötéstől számított naptári nap)
10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:
igen
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
igen
nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/09/15 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00 óra
10
nem
igen
A dokumentációért fizetni kell
nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:, Pénznem: A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/09/15 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: / / (év/hó/nap)
Időpont: ________
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): ___________________________________________ Egyéb: _________________________________ Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
/ / -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum:
2014/09/15
Időpont: 11.00 óra
(év/hó/nap )
Hely: Kuczora Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 20. II/5. tárgyaló Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
igen
nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § (2)-(7) bekezdése szerint.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű
igen
nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.6.0/12-2013-0044 azonosító számú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekt.
11
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: (ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen és kizárólag elektronikusan biztosítja ajánlattevők részére. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. és a 3. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. és a 4. részszempont esetében egyenes arányosítás, a dokumentációban meghatározottak szerint. A 4. részszempont esetében a 0,2%-nál alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, míg az 1%-nál magasabb ajánlatokat ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámmal értékeli. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen
nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.3) pont M/1-2. alkalmassági követelménye V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
igen
nem
V.4) Egyéb információk: 1) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban egy eredeti papíralapú, és kettő, az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az elektronikus példány eredetivel való megegyezőségéről az ajánlatban nyilatkozni kell. Az ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: a) Az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni vagy tűzni; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; f) Az ajánlat elektronikus példányát kettő, a papíralapú példányhoz fűzött elektronikus adathordozóra kell felírni. 2) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint.
12
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglalt valamennyi előírásra vonatkozóan. 4) Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 5) A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 6) Az ajánlattevőnek az ajánlatban pénzügyi és műszaki ütemtervet kell csatolnia. A műszaki ütemtervnek a szakipari munkák ütemezése mellett tartalmaznia kell azt is, hogy a helyiségenkénti bontásban milyen ütemezés szerint zajlódna az ablakcsere, illetve -javítás). Ajánlatkérő a dolgozói helyiségeket bútorozottan bocsátja rendelkezésre, de a munkaterületen az elvégzendő munkához szükséges hozzáférést biztosítja. Az Ajánlattevőnek az ablakcsere, illetve- javítás idején biztosítania kell a zavartalan munkavégzést, ideértve a helyiség munkavégzésre alkalmas hőellátásának alternatív módon történő megoldását is. 7) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő(k)nek, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányainak vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáinak másolatát. 8) Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. 9) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 10) Ajánlatkérő az ajánlattevő(k), az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégadatait az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapjáról (www.e-cegjegyzek.hu) letölthető cégkivonatok alapján ellenőrzi. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 11) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy amennyiben az újabb hiánypótlás az ajánlattevő által hiánypótlás keretében bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges, az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el. 12) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. 13) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. 15) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyamai alapján számítja át magyar forintra. 16) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 50 millió Ft/év és legalább 20 millió Ft/káresemény mértékű, építési-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosításra (306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §). A biztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele.
13
17) Ajánlatkérőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. 18) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetéig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. 19) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 20) A dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést valamennyi feladat esetében tételesen beárazva és kitöltve - a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai előírások betartásával - kell összeállítani és azt az ajánlathoz csatolni kell. 21) Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetőek vissza, azokat ajánlatkérő a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint őrzi. 22) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait a ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon hétfőtől-péntekig 9.00 és 11.00 óra között, illetőleg előzetesen egyeztetett időpontban lehet leadni az A/II. melléklet szerinti helyen. 23) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít, az alábbi időpontban: 2014. szeptember 5. 10.00 óra.
V.5) E FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA:
2014/08/29 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be: Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda Postai cím: Andrássy út 20. II. em. 5. Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország Telefon: (+36-1) 301-0059
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kuczora Gergely ügyvéd E-mail:
[email protected] Internetcím (URL):
Fax: (+36-1) 302-4863
II) Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda Postai cím: Andrássy út 20. II. em. 5. Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország Telefon: (+36-1) 301-0059
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kuczora Gergely ügyvéd E-mail:
[email protected] Internetcím (URL):
Fax: (+36-1) 302-4863
14
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ
„Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Ajánlatkérő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
2014.
1
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
4
A.
Általános rész 1. Általános rendelkezések 2. Közös ajánlattétel 3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt
4 4 4 5
B.
Az Ajánlatkérési Dokumentáció 4. Az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalma
5 5
C.
Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei 5. Az ajánlat elkészítése 6. Az ajánlat nyelve 7. Az ajánlat részei 8. Az ajánlatok értékelése 9. Az ajánlatok lezárása és jelölése
6 6 6 6 8 9
D.
További információk 10. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtása 11. Az ajánlati árral kapcsolatos követelmények 12. Az ajánlatok értékelése 13. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások
2. RÉSZ: MELLÉKLETEK
9 9 9 10 11
12
1. Melléklet: Felolvasólap
13
2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint
14
3. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint
16
4. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról
17
5. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint
19
6. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint
20
7. Melléklet: A Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. § a) pontja szerinti nyilatkozat 21 8. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről 22 9. Melléklet: Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása
23
10. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata műszaki, szakmai feltételekről 24 11. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint
25
12. Melléklet: A Kbt. 55. § (5) bekezdése és 55. § (6) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozat
26
13. Melléklet: Nyilatkozat a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. §-a szerinti kötelezettségre vonatkozóan
27
14. Melléklet: Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról
28
2
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
15. Melléklet: Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról
29
16. Melléklet: Nyilatkozat az elektronikus példányról
30
3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET
31
4. RÉSZ: KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
55
3
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK A.
Általános rész
1. Általános rendelkezések Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. Az ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük. Sem az Ajánlatkérési Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. A vállalkozási szerződés odaítélésére lefolytatott beszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakba: Kbt.) és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kerül lebonyolításra. Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a nyertessel kötendő vállalkozási szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.
2. Közös ajánlattétel Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (Közös Vállalkozás/Konzorcium). Ebben az esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A Kbt. 25. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell egymás közötti (konzorciumi) előzetes megállapodásukat az alábbi tartalommal: közös fellépésük formájának, ajánlat aláírás módjának ismertetésével, a részesedés mértékének feltüntetésével, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, a feladatok megosztásának ismertetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért, valamint, hogy a közös vállalkozás/konzorcium vezetője fel van hatalmazva arra, hogy teljes jogkörrel eljárjon minden tag nevében, valamint kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel és felelős a szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. 4
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
Az ajánlatok beadását követően közös ajánlat nem hozható létre. A Kbt. 28.§ (1) bekezdése szerint „Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. § (5) bekezdés].”
3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt Az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban (levél, telefax, email) folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
B.
Az Ajánlatkérési Dokumentáció
4. Az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalma Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll: 1. Rész: Útmutató az ajánlattevőknek 2. Rész: Mellékletek: 1. Felolvasólap 2. Ajánlati Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint 3. Ajánlati Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint 4. Nyilatkozat a kizáró okokról 5. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint 6. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint 7. Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. § a) pontja szerint 8. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről 9. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása 10. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló műszaki, szakmai feltételekről 11. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint 12. Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése és (6) bekezdésének a)-b) pontja szerint 13. Nyilatkozat a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. §-a szerinti kötelezettségre vonatkozóan 14. Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról 15. Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról 16. Nyilatkozat az elektronikus példányról 3. Rész: Szerződéstervezet 4. Rész: Közbeszerzési műszaki leírás Mellékletek: Engedélyes tervek; árazatlan költségvetés.
5
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlattételi időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munka kivitelezését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer.
C.
Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei
5. Az ajánlat elkészítése Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlatkérési Dokumentáció valamennyi előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési Dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények: -
-
Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni. Az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni vagy tűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban egy eredeti papíralapú és kettő, az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyen és határidő lejártáig. Az elektronikus példányok eredetivel való megegyezőségéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
6. Az ajánlat nyelve Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv.
7. Az ajánlat részei 1. Tartalomjegyzék (oldalszámozással) 2. Felolvasólap (Ajánlattételi Felhívás V.4.2) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 1. Melléklet) 6
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
3. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint (Ajánlattételi Felhívás V.4.3) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 2. Melléklet) 4. Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (Ajánlattételi Felhívás V.4.3) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 3. Melléklet) 5. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása (Ajánlattételi Felhívás III.2.1) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 1. Rész D/11.; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 4-7. Melléklet) 6. Jogi helyzetet igazoló dokumentumok (adott esetben; Ajánlattételi Felhívás V.4.8) pont) 7. Aláírási címpéldány vagy aláírás minta (Ajánlattételi Felhívás V.4.7) pont) 8. Változásbejegyzési kérelem és cégbírósági igazolás (adott esetben; Ajánlattételi Felhívás III.2.1) pont) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához: 9. Előző két üzleti év beszámolójának mérlege és eredménykimutatása (amennyiben a beszámoló nem került közzétételre; Ajánlattételi Felhívás III.2.2) P/1. pont) 10. Nyilatkozat a működését később megkezdő ajánlattevő közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről (adott esetben; Ajánlattételi Felhívás III.2.2) P/1. pont) 11. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről (adott esetben; Ajánlattételi Felhívás V.4.5) pont; Ajánlatkérési dokumentáció 2. Rész 9. Melléklet) Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához: 12. Referencia(ák) igazolása (Ajánlattételi Felhívás III.2.3) M/1. pont) 13. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (Ajánlattételi Felhívás III.2.3) M/2. pont; Ajánlatkérési dokumentáció 2. Rész 10. Melléklet) 14. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata műszaki, szakmai feltételekről (adott esetben; Ajánlattételi Felhívás V.4.5) pont; Ajánlatkérési dokumentáció 2. Rész 12. Melléklet) További nyilatkozatok, információk és dokumentumok 15. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint (Ajánlattételi Felhívás V.4.4) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 13. Melléklet)
7
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
16. Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja szerint (adott esetben; Ajánlattételi Felhívás V.4.5) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 14. Melléklet) 17. Nyilatkozat a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. §-a szerinti kötelezettségre vonatkozóan (Ajánlattételi Felhívás V.4.16) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 15. Melléklet) 18. Nyilatkozat
az
előleg-visszafizetési
biztosíték
határidőben
történő
rendelkezésre
bocsátásáról (Ajánlattételi Felhívás V.4.17) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 16. Melléklet) 19. Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról (Ajánlattételi Felhívás V.4.18) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 17. Melléklet) 20. Nyilatkozat az elektronikus példányról (Ajánlattételi Felhívás V.4.1) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 18. Melléklet) 21. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők megállapodása (adott esetben; Ajánlatkérési Dokumentáció 1. Rész A/2. pont) 22. Pénzügyi és műszaki ütemterv (Ajánlattételi Felhívás V.4.6) pont) 23. Tételes árajánlat (a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával; Ajánlattételi Felhívás V.4.20) pont). Az Ajánlatkérési Dokumentációban szereplő nyilatkozatminták használata nem kötelező! Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérési Dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő ajánlatot benyújtani.
8. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa: teljesek-e, tartalmaznak-e számítási hibát, megfelelően aláírták-e az okmányokat. A részletes értékelés előtt az ajánlatkérő megállapítja, hogy az egyes ajánlatok tartalmukat tekintve megfelelnek-e az Ajánlattételi Felhívásnak és az Ajánlatkérési Dokumentációnak. Jelen cikkelyek szempontjából az az ajánlat számít tartalmában megfelelőnek, mely eltérés nélkül megfelel az Ajánlattételi Felhívásnak és az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott összes követelménynek. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás III.2. pontjában előírt követelményeknek, kivéve a III.2.1 pontjait, melyek kizáró okok. Az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdése szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Az ajánlatkérő annak a sikeres ajánlattevőnek fogja odaítélni a szerződést, akinek az ajánlatáról megállapították, hogy érvényes, és az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.
8
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
9. Az ajánlatok lezárása és jelölése Az ajánlatokat zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:
„Az Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő előtt! Ajánlattételi határidő: 2014. szeptember 15. 11:00 óra” Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási (ajánlattételi) határidőnél később érkezik meg, az érvénytelennek minősül.
D.
További információk
10. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtása A kizáró okok igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet I. fejezete határozza meg.
11. Az ajánlati árral kapcsolatos követelmények Az ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva), egyösszegű ajánlati átalányár, amely az építési beruházás ajánlati ára. Az ellenszolgáltatásnak magában kell foglalnia a feladat elvégzéséhez szükséges minden adót, járulékot, valamint minden felmerülő anyag és díjköltséget. Ajánlattevő a munkára vonatkozó árajánlatát – az ajánlatkérő által szükség esetén pontosított – beárazott mennyiség-kimutatás (költségvetés) összegzésével kialakított, egyösszegű nettó átalányáron köteles megtenni. Az egyösszegű átalányár magában foglalja mindazon munkákat és azok költségeit, amelyek az Ajánlatkérési Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően a beruházás műszaki terveiben, műszaki specifikációiban és az egyéb dokumentumokban megfogalmazottak szerint a beruházás megvalósításához, a használatba adáshoz szükséges, hatóság, és kezelők által előírt feltételek teljesítéséhez, rendeltetésszerű használatához és a szerződésben megfogalmazott feltételek teljesedésbe menéséhez szükséges. A kiadott árazatlan költségvetéstől az ajánlatok összehasonlíthatósága és a pályázati elszámolhatóság érdekében semmilyen módon nem lehet eltérni. Az árakat a kivitelezés időtartamát figyelembe vevő prognosztizált áron kell ajánlattevőnek meghatároznia. A munkák megvalósítása során bekövetkező árváltozásokat a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő utólag nem érvényesítheti. Az árváltozások várható és lehetséges mértékét (EUR-HUF árfolyamingadozás, stb.) a kivitelezés időtartamára az ajánlattevőnek kell ajánlata elkészítésekor előzetesen megbecsülnie, és azt be kell építeni az átalányárakba, ezáltal az egyösszegű ajánlati átalányárába. 9
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
12. Az ajánlatok értékelése Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása során az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő a megadott ponthatárok közötti pontszámot kiszámítja: Értékarányosítás, az alábbi képletek alkalmazásával (ajánlatkérő az értékeket két tizedesjegyre kerekítve számítja): Az értékelés módszere az 1. és a 3. részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
P=
Alegjobb Avizsgált
ahol P: Pmax: Pmin: Alegjobb: Avizsgált:
(Pmax − P min ) + Pmin a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa a pontskála alsó határa a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az értékelés módszere a 2. és a 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
P=
Avizsgált Alegjobb
ahol P: Pmax: Pmin: Alegjobb: Avizsgált:
(Pmax − P min ) + Pmin a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa a pontskála alsó határa a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 4. részszempont esetében a 0,2%-nál alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, míg az 1%-nál magasabb ajánlatokat ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámmal értékeli.
10
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
13. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) szerezhető be tájékoztatás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. Telefon: 06-1-303-9300 Fax: 06-1-210-4255 http://www.munka.hu Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Telefon: 1/301-2900 Fax: 1/301-2903 http://www.mbfh.hu/hu/ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6. Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: 1/476-1100 Telefax: 1/476-1390 http://www.antsz.hu
11
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
2. RÉSZ: MELLÉKLETEK
12
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
1. Melléklet: Felolvasólap Közbeszerzés tárgya: „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” Az ajánlattevő megnevezése: cégjegyzékszáma: adószáma: székhelye: levelezési címe: bankszámla száma (amelyet a Vállalkozási Szerződésben kíván rögzíteni):
Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése Ajánlati ár:
nettó .............................................,- Ft
Vállalt előteljesítés (2015.03.13-ához képest)
........ naptári nap
A kazáncsere munkafázis időtartama (szerződéskötéstől számítva)
........ naptári nap
Késedelmi kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj %-a/nap)
........%/nap
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
13
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint Közbeszerzés tárgya: „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” BENYÚJTOTTA Az Ajánlattevő(k) neve(i) Önálló Ajánlattevő Közös Ajánlattétel / Konzorcium tagjainak neve, címe Vezető* Tag 1* Tag 2* Stb.… * * Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők partnernek ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából.
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatnál) Név Szervezet Cím Telefon Fax E-mail (A Konzorcium tagja nevében a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján) kell nyilatkozniuk és egy Ajánlati Nyilatkozatot kell csatolniuk) A vonatkozó Ajánlattételi Felhívásra és Ajánlatkérési Dokumentációra válaszul alulírottak ezennel nyilatkozzuk, hogy: 1
Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2014. augusztus 29-én megküldött Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint a kiadott kiegészítő tájékoztatások tartalmát. Ezennel fenntartások és korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk feltételeit, és ajánlatunk elfogadása esetén a szerződést cégszerűen aláírjuk, és teljesítjük. 14
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
2
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
Nyilatkozzuk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott feltételeknek, és határidőknek megfelelően, a szerződés teljesítésére a felolvasólapon megjelölt összeg ellenében vállalkozunk.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
15
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
3. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint Közbeszerzés tárgya: „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nem minősül kis- és középvállalkozásnak középvállalkozásnak minősül kisvállalkozásnak minősül mikrovállalkozásnak minősül.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
16
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
4. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom hogy Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásában részt vevő ……………………………………………… -vel mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. A Kbt. 56. § (1) bekezdésének értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
17
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. A Kbt. 56. § (2) bekezdésének értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
18
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
5. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásában részt vevő ………………………………………………, mint ajánlattevő 1) olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 2) nem minősül olyan társaságnak, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ezért a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2. § ib) pontja alapján nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos1 neve és állandó lakóhelye: ……………………………. ……………………………. (*Kérjük az 1.) vagy 2.) pont aláhúzását, illetőleg kitöltését.) Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
1
Pénzmosásról szóló törvény 3. § E törvény alkalmazásában r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; Ptk. 8:2. § (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
19
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
6. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásában részt vevő ………………………………………………-ben, mint ajánlattevőben 1) az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: ………………………………….. ………………………………….. Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 2) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. (*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését/aláhúzását.) Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
20
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
7. Melléklet: A Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. § a) pontja szerinti nyilatkozat Alulírott, …...................................... mint a(z) …............................................. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában ezennel
ajánlattevő
kijelentem, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásában a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az általunk az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
21
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
8. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről A Kbt. 55. § ( 5) bekezdése szerinti esetben csatolandó
Projekt címe: Ajánlatkérő neve:
„Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a ……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal rendelkezünk, és azok rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozik: • …………………………………………………………………………………………………… Egyúttal nyilatkozom, hogy tudomásul vesszük, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felelünk az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.2
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
2
Abban az esetben, ha a szervezet által az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott erőforrás a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vehető, és az igénybevétel módjáról az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja szerint nyilatkozik, a kezességvállaló nyilatkozat törölhető.
22
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
9. Melléklet: Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása Alulírott, mint a ………………………………………………………...…. (cég megnevezése), …………………..……………………………………………… (címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárása alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánom bevonni.
Szakember
Név
Szakmai tapasztalat időtartama épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői területen
Felelős műszaki vezető - MV-É Felelős műszaki vezető - MV-ÉG Felelős műszaki vezető – MV-ÉV Energetikai tanúsító (TÉ) vagy Épületenergetikai szakértő (SZÉS6)
–––––––––––––––––––
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
23
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
10. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata műszaki, szakmai feltételekről A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó
Projekt címe: Ajánlatkérő neve:
„Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A nyilatkozattevő cég • neve: ………………………………….. • székhelye: ……………………………. • az eljárásban betöltött szerepe: kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a ……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai erőforrásokkal rendelkezünk, és azok rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalás az alábbi műszaki, szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozik: • …………………………………………………………………………………………………… • ……………………………………………………………………………………………………
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
24
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
11. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Alulírott, ….................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően, felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárása követelményrendszerében foglaltak teljesítéséhez:3 a) a közbeszerzésnek az alábbi részei vonatkozásában kívánunk alvállalkozót igénybe venni: 1. ……. 2. ……. 3. ……. b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 1. a fenti ……. rész tekintetében ……. (megnevezés; székhely) - …… % 2. a fenti ……. rész tekintetében ……. (megnevezés; székhely) - …… % 3. a fenti ……. rész tekintetében ……. (megnevezés; székhely) - …… %
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
3
Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor a vonatkozó részt nemleges nyilatkozattal kell kitölteni.
25
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
12. Melléklet: A Kbt. 55. § (5) bekezdése és 55. § (6) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozat Alulírott, ….................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárása követelményrendszerében foglaltak teljesítéséhez a következő, a szerződés teljesítéséhez kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet kívánjuk igénybe venni:4 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése:
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó Vonatkozó alkalmassági feltétel szervezet székhelye: megjelölése az ajánlattételi felhívás adott pontjára hivatkozással:
1) A Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szervezet(ek) által rendelkezésünkre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni, mégpedig az alábbi mód(ok)on:5 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése:
A rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybevételének módja:
2) A Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a referenciát mint erőforrást a rendelkezésünkre bocsátó szervezetet az alábbi mód(ok)on vonjuk be a teljesítésbe, amely lehetővé teszi a szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:6 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése:
A referenciát rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítésbe történő bevonásának módja:
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
4
Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet, akkor a nyilatkozatot nem kell csatolni. 5 Csak akkor kell kitölteni, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem került alvállalkozóként megjelölésre és az erőforrás nem referenciákra vonatkozott, illetőleg a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek körében, ha a szervezet a Kbt. 55. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti kezességet nem vállalt. 6 Csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet referenciáit használja fel alkalmasságának igazolásához.
26
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
13. Melléklet: Nyilatkozat a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. §-a szerinti kötelezettségre vonatkozóan Alulírott, …...................................... mint a(z) …............................................. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában ezennel
ajánlattevő
kijelentem, hogy amennyiben az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ajánlatkérő ajánlatunkat nyertes ajánlatként hirdeti ki „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, úgy vállaljuk, hogy a vállalkozási szerződés megkötésének feltételeként legalább 50 millió Ft/év és legalább 20 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötünk, illetőleg meglévő felelősségbiztosításunkat legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kiterjesztjük, és a kötvényt vagy annak hiteles másolatát a szerződéskötéskor bemutatjuk.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
27
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
14. Melléklet: Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról Alulírott, …...................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárása során felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy amennyiben előleg kifizetését kérjük, úgy az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőben, – választásunknak megfelelően – az ajánlatkérő által előírt valamely formában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
28
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
15. Melléklet: Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról Alulírott, …...................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárása során felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy a jólteljesítési biztosítékot legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetéig (azaz a műszaki átadásátvétel lezárásáig) – választásunknak megfelelően – az ajánlatkérő által előírt valamely formában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
29
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
16. Melléklet: Nyilatkozat az elektronikus példányról Alulírott, …...................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárása során felelősségem tudatában ezennel nyilatkozom, hogy a benyújtott ajánlatunk elektronikus példányai (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file-ok) mindenben megegyeznek a papír alapú eredeti példánnyal.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
30
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET
31
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25. Törzsszám: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám: Számlavezető pénzintézet neve: Képviselő neve: Csete György Eörs főigazgató mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a […] Székhely: […] Adószám: […] Pénzforgalmi számlaszáma: […] Számlavezető pénzintézet neve: […] Cégjegyzékszám: […] Képviselő neve: […] Képviselő címe: […] Képviselő elérhetősége: […] Vállalkozó kivitelezői nyilvántartási száma, hatályának időtartama: mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),
[…]
a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: Előzmények Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. §-a alapján nemzeti értékhatárt meghaladó eljárási rendben, közvetlen ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). Vállalkozó mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett. Megrendelő mint ajánlatkérő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként (a továbbiakban: Ajánlat). Erre figyelemmel a Felek egymással szerződést kötnek az alábbi tartalommal. A Szerződés tárgyát képező szolgáltatás (építőipari kivitelezési tevékenység) elvégzését a Megrendelő részben támogatásból finanszírozza, a Megrendelő és az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet, valamint annak feladat szerinti jogutódja, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (a továbbiakban: NFM) között „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” elnevezésű, KEOP-5.6.0/12-2013-0044 azonosító számú projekt megvalósítására kötött támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) alapján. 32
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján a Vállalkozó teljesítésre a Támogatási Szerződésben, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatában foglaltakra figyelemmel köteles. 1. A Szerződés tárgya 1.1.
A Megrendelő ajánlattételi felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó az ajánlati dokumentáció és az ajánlatában foglaltak alapján elvállalja az 1.3. pontban megjelölt építési munkaterületen (továbbiakban teljesítési helyen) és a jelen Szerződés szerint a Megrendelő székhelyéül szolgáló Budapest, Alkotmány utcai Csillag-palota (a továbbiakban: létesítmény) energetikai korszerűsítésére irányuló munka tervezését, építőipari kivitelezését, a kapcsolódó szakipari munkák elvégzését.
1.2.
A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban, a vállalkozó ajánlatában foglaltak alkotják.
1.3.
A teljesítés helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25. hrsz. 24849
1.4.
Vállalkozó a munkát az ajánlatában foglalt, 2. számú melléklet szerinti építési ütemtervben részletesen és tételesen meghatározottaknak megfelelően, az ott meghatározott határidőkig végzi, és teljesíti a Megrendelő részére.
1.5.
Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezését és az egyéb szerződéses kötelezettségeit szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó (szak)hatósági, valamint a vonatkozó egyéb előírásoknak, műszaki szabványoknak, továbbá a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben teljesíteni.
1.6.
Felek rögzítik, hogy az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.
1.7.
A Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, garanciális, szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
1.8.
Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció műszaki tartalmát, a kivitelezési technológiát ismeri, az ajánlati dokumentációban feltüntetett munkanemeken kívül továbbiakat a dokumentációnak megfelelő megvalósításhoz szükségesnek nem tart. A Szerződésben rögzített műszaki tartalom a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglal.
1.9.
Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények – ide nem értve a szerződéskötés időpontja szerinti állapot tükrében előre nem látható, szerződéskötést követően felmerült körülményeket – ismeretének hiányára, illetve a tervek nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 33
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
1.10. A Vállalkozó teljesítésének alapját képező műszaki és technológiai dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel. 2.
Vállalkozó kötelezettségei
2.1.
Vállalkozó a munkák megvalósítása során elegendő számú és megfelelő szakképesítésű, tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt biztosít, amely a Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.
2.2.
A tervezési és kivitelezési tevékenység végzéséhez Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez.
2.2.1. Az alvállalkozók bevonására a Kbt. 128. § rendelkezései az irányadók. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 2.2.2. Az alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása elektronikus formában, a fővállalkozó építési naplójának részét képező alvállalkozói nyilvántartásban történik, mely nyilvántartásba a szerződéskötés során a fővállalkozó által megadott kód alapján az alvállalkozó köteles a saját alvállalkozói szerződéseinek adatait felvinni. 2.2.3. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen Szerződés kikötéseinek. Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés aláírásával, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozóját a vele kötendő szerződésben. 2.2.4. Vállalkozó köteles a munkavégzésre vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségeit alvállalkozói felé érvényesíteni az alvállalkozóival kötött szerződéseiben, valamint azok betartását, betartatását a helyszíni munkavégzés során ellenőrizni és érvényre juttatni. 2.2.5. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. 2.3.
A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kivitelezéssel összefüggésben kiadott jogerős engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül Vállalkozó biztosítani köteles a hatóságok részére a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak. 34
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
2.4.
Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és a beszállítóinál is.
2.5.
Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kormányrendelet”) alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitni az építési naplót, azt folyamatosan vezetni és a munkaterületen hozzáférhető helyen őrizni. Az építési naplót magyar nyelven, egy eredeti és két másolati példányban kell vezetni, melynek első példánya a Vállalkozót, másodpéldánya a Megrendelőt illeti meg.
2.6.
Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni, a munkaterületen keletkezett építésibontási hulladék mennyiségét és fajtáját folyamatosan vezetni az építési naplóban. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia.
2.7.
Vállalkozó köteles folyamatosan ellenőrizni, hogy rendelkezésre áll-e az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági engedély, műemlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedély, illetve bejelentés esetén annak igazolása. Köteles gondoskodni az építés alatt már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzéséről.
2.8.
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában – ide nem értve a Megrendelő dolgozóit.
2.9.
Vállalkozó a teljesítési helyen köteles biztosítani Megrendelő zavartalan működését, dolgozói zavartalan munkavégzésének feltételeit, így különösen köteles megfelelő fűtésről gondoskodni, annak szükségessége esetén. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kazánok elhelyezéséhez biztosít munkaterületet, az ablakcseréhez azonban nem, továbbá az ingatlan területén nem tud sem felvonulási területet, sem anyagrakodási, tárolási helyet, sem ipari kapacitású közmű csatlakozásokat biztosítani.
2.10. A nagy zajjal járó tevékenységeket (födémáttörés stb.) lehetőség szerint munkaidőn kívül kell végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Vállalkozó az elvégezni kívánt munkára legalább 3 munkanappal korábban köteles figyelmeztetni a Megrendelőt. 2.11. A Vállalkozó az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor köteles az építési munkaterületet visszaadni a Megrendelőnek. 2.12. Vállalkozó az építési munkák befejeztével köteles az építési területről történő levonulást végrehajtani: a kivitelezés helyszínéről a saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a 35
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
saját vagy az alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat. 2.13. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelmének és őrzésének biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. 2.14. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvételig (annak lezárásáig) kijavítani, amely a Kormányrendelet 32. §-ának (7) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállításának feltétele. 2.15. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. 2.16. Vállalkozó köteles kihelyezni a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tartalommal, az építési munkaterület azonosító tábláját a létesítmény építési területéhez. 3. A Vállalkozó által elkészítendő tervekre vonatkozó szabályok 3.1.
A jelen szerződés tárgyát képező kiviteli terveket a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladatainak hiánytalan teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő példányszámban, a Műszaki Dokumentációban, a jogszabályokban és egyéb műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
3.2.
A kiviteli terveket a magyar szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint kell elkészíteni.
3.3.
A Vállalkozó a kiviteli tervezéshez kizárólag megfelelő szakági jogosultsággal rendelkező tervezőt vehet igénybe.
3.4.
Vállalkozónak a Kormányrendelet 1. mellékletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell előállítania. A tervekhez szükség esetén beszerzendő szakhatósági illetékek, díjak, engedélyek költségei Vállalkozót terhelik.
3.5.
Vállalkozó a szerződés aláírását követően 3 napon belül Megrendelő rendelkezésére bocsátja a tervezési tematikát, ütemezést, illetve azon nyitott kérdéseket, amelyek ismerete Megrendelő birtokában van. A Vállalkozó köteles a kiviteli tervezés során a Megrendelővel folyamatosan együttműködni. tájékoztatni a tervezési feladat státuszáról, nyitott kérdésekről.
3.6.
A kiviteli tervek teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a vonatkozó szabványoknak, a korszerű műszaki követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak megfelel, a közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának megfelelő megrendelői követelményeket és az ajánlattevő végleges ajánlatában megfogalmazott vállalásokat kielégíti, továbbá a tervek alapján a kivitelezés megvalósítható. 36
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
3.7.
A Vállalkozónak a kiviteli bírálati terveket két nyomtatott és két digitális (.pdf formátumban) példányban a szerződéskötéstől számított 10 munkanapon belül kell elkészítenie és azokat a Megrendelő részére átadnia. Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
3.8.
A kiviteli bírálati tervekre vonatkozó észrevételeit a Megrendelő azok átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles megtenni.
3.9.
A Vállalkozónak az előző pont szerinti észrevételek átvételétől számított 5 munkanap áll rendelkezésére a tervek kijavítására, a végleges kiviteli tervek elkészítésére és átadására. A Vállalkozó a kiviteli terveket tervezői aláírásokkal ellátva, papír alapon négy példányban, továbbá két példányban elektronikus adathordozón (.pdf és .dwg formátumban) is köteles átadni.
3.10. A Megrendelő a végleges kiviteli tervek elfogadásáról azok átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni. 3.11. A Vállalkozó a Ptk. szerint kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott kiviteli tervdokumentáció minden tekintetben szakszerű, megfelel a szerződéses, a jogszabályi és egyéb előírásoknak. 3.12. A Vállalkozót jogszavatosság terheli azért, hogy az általa készített terveken harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza. 3.13. A kivitelezési munka csak Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján kezdhető meg. 3.14. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján elkészített valamennyi szellemi alkotás vonatkozásában a Megrendelő külön jogcselekmény nélkül, a jelen szerződés aláírásával felhasználási engedélyt kap a következő tartalommal: a Megrendelő az átadott szellemi alkotások mindegyike vonatkozásában határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, időbeli megkötések és térbeli korlátok nélkül. A Megrendelő a szellemi alkotásokat a felhasználás célját, terjedelmét és módjait érintő bármilyen korlátozás nélkül használhatja fel, valamint jogosult az alkotás átdolgozására is. A felhasználási engedély jelen pontban meghatározott tartalmú megrendelői megszerzésének ellenértéke benne foglaltatik a vállalkozói díjban. 4. A munkavégzés során folytatott együttműködés, a kooperáció 4.1.
A Megrendelő megbízása alapján eljáró építési műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartását.
4.2.
Megrendelő a kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irányuló bejelentését, a kivitelezés tervezett megkezdése előtt köteles benyújtani - minden ilyenkor kötelező bejelentéssel együtt (pl. felelős műszaki vezető) -, az építésfelügyeleti hatósághoz a Kormányrendelet szerinti tartalommal. A bejelentéssel egyidejűleg a Megrendelő az építés helye szerint illetékes Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak bejelenti az építési tevékenységre vonatkozó teljes kivitelezési értéket (szerződéses érték), az építés helyszínének címét és helyrajzi számát. 37
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
4.3.
Megrendelő feladata a kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, szerződések megkötése.
4.4.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte.
4.5.
Vállalkozó a munkák megkezdését megelőzően köteles a kivitelezés megkezdéséhez szükséges adatot a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani, hogy az a 4.2. pontban szereplő kötelezettségének eleget tudjon tenni.
4.6.
Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a Kormányrendelet 26. §-ának (1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő feladata az építési napló ellenőrzése.
4.7.
A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében vagy (szak)hatósági ellenőrzés hatálya alá tartozó munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzés és a vizsgálat várható időpontját 3 munkanappal megelőzően az építési naplóba bejegyezni, és arról a Megrendelőt írásban úgy értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő képviselője szabad döntésén múljon, hogy a nevezett eseményen részt kíván-e venni. Ha a Megrendelő ellenőrzési jogával nem kíván élni, abban az esetben a Vállalkozó jogosult az eltakaró szerkezeteket továbbépíteni.
4.8.
Megrendelő képviselője és az építési műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és amennyiben azt a Megrendelő a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait egyidejűleg telefaxon is megküldeni Megrendelő részére.
4.9.
Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében – szükség esetén – megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerződés előírásaival és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Felek számára.
4.10. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés alapján vállalt munkához felelős műszaki vezetőket alkalmaz, amelyért Megrendelő részéről külön térítés nem illeti meg. 4.10.1. A felelős műszaki vezető köteles folyamatosan az építkezés helyszínén tartózkodni, vagy akadályoztatása esetén a szakmailag megfelelő helyettesítéséről gondoskodni, valamint az építési napló, illetve a kivitelezés lebonyolításához szükséges okiratok őrzéséről gondoskodni. 4.10.2. Vállalkozó műszaki vezetőjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelős szakmai műszaki vezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássa, és a kivitelezést teljes felelősséggel irányítsa. 4.10.3. A felelős műszaki vezető feladataira, jogállására egyebekben a Kormányrendelet rendelkezései irányadóak.
38
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
4.11. Az építési-szerelési munkák alatt Megrendelő és Vállalkozó heti rendszerességgel egyeztetést (kooperáció) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendelő képviselője, Vállalkozó képviselője, a felelős műszaki vezetők, a műszaki ellenőrök, szükséges esetben a tervező. A kooperáció helye Megrendelő hivatalos helyisége. A kooperációról minden alkalommal jegyzőkönyv készül. 5. A teljesítés megkezdése és a teljesítési határidő 5.1.
A munkaterület átadásának és a munka megkezdésének időpontja: a kiviteli terveknek a rendelkezésre álló dokumentáció alapján történő elkészítését követően, a Vállalkozó által készített, a jelen szerződés 2. számú mellékletében foglalt építési ütemtervnek megfelelően, szobák vagy más helyiségek folyamatos átadásával történik.
5.2.
A Megrendelő a munkaterület egyes elemeit (dolgozói szobák vagy más helyiségek) az 5.1. pontban foglalt ütemezés szerint, átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.
5.3.
A munkaterületen végzett teljesítés megtörténtét, az 5.1. pontban foglalt ütemezés szerinti feladatok ellátását követően ütemezetten, szakfeladatonkénti bontásban, a Vállalkozó a 6.4. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja [Korm. rendelet 32. § (7) bekezdés] nem lehet később, mint 2014. ………………. napja (*nyertes ajánlat szerint kitöltendő).
5.4.
A kazáncsere befejezésének legkésőbbi időpontja: 2014. ………………. napja (*nyertes ajánlat szerint kitöltendő).
5.5.
Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.
5.6.
Amennyiben Megrendelő nem fejezi be a műszaki átadás-átvételi eljárást az 5.3. pontban meghatározott határidőben, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást (7.8. pont) köteles kiadni.
5.7.
Hiba, hiányosság feltárása esetén a műszaki átadás-átvételi eljárás csak azok kijavítását követően fejeződhet be. 6. A teljesítés
6.1.
Vállalkozó köteles a beruházást – munkamegszakítások nélkül – az építési ütemtervnek megfelelően elvégezni.
6.2.
A teljes munka műszaki átadás-átvétele oszthatatlan szolgáltatásként, egy eljárás keretében történik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és közösen elfogadott ütemterv szerint, munkarészenként részteljesítések történtek (oszthatatlan szolgáltatás).
6.3.
Részteljesítések:
6.3.1. A tervezési és építési ütemtervnek megfelelő egyes részek akkor tekintendőek teljesítettnek, amennyiben Vállalkozó az ütemtervben meghatározott terveket elkészítette, műszaki tartalomnak megfelelően a létesítmény szerkezeteit beépítette és a műszaki ellenőr, illetve a Megrendelő képviseletében eljáró projektmenedzser az adott munkarész tekintetében a 39
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
teljesítést igazolja. Az átadás átvételi eljárás megkezdésének feltétele az adott munkarész során elkészült tervek, beépített anyagok, szerkezetek, berendezések szállítóleveleinek és megfelelőség-igazolásainak átadása Megrendelő részére. 6.3.2. Amennyiben jogszerűen nem történik meg az adott munkarész teljesítésének fentiek szerinti igazolása, úgy az adott szolgáltatás nem tekinthető teljesítettnek és a Vállalkozó az erre a munkarészre vonatkozó részszámláját nem állíthatja ki. A részszámla kifizetésének feltétele, hogy Vállalkozó Megrendelő részére a vonatkozó teljesítést a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviseletében eljáró projektmenedzser által aláírt – és a 2. számú mellékletben foglaltakat tükröző – teljesítésigazolással támassza alá, a részszámla benyújtásával egyidejűleg. 6.3.3. A Vállalkozó köteles a munka(rész) elkészültét a várható befejezésnél 10 nappal korábban a Megrendelő részére írásban jelezni. 6.4.
Műszaki átadás-átvétel:
6.4.1. Az 1.1. pont szerinti építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni (berendezések, rendszerek működési próbája, és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése). A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a jelen Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység a jelen Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a jelen Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. Megrendelő (és/vagy a képviseletében eljáró projektmenedzser) köteles a műszaki átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban részt venni. 6.4.2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szerződés teljesítését igazoló, valamint a Kormányrendelet 12. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt dokumentumokat: így a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges kivitelezői nyilatkozatokat, a megvalósulási tervdokumentációt (3 példányban), valamint a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat. A Vállalkozó köteles továbbá átadni a Megrendelő részére a minőségtanúsítási dokumentációt, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a Szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges. A tűzvédelmi szempontból jelentős szerkezetek megfelelőségéről, kivitelezői nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a szerkezet tűzvédelmi paramétereit, és alkalmazási feltételeit, érvényes megfelelőség tanúsítványait tartalmazó jegyzéket. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles Megrendelőnek átadni a kivitelezési tevékenységével összefüggésben a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges szakhatósági nyilatkozatokat, továbbá a Kormányrendelet 33. § (1) és (2) bekezdésben foglalt dokumentumokat. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvétel nem zárható le. A használatba vételi engedély kérelem szakmai összeállítását Vállalkozó végzi el, a használatba vételi engedélyt Megrendelő nyújtja be az illetékes építésügyi hatósághoz. 6.4.3. Az építési műszaki ellenőr és a Megrendelő képviseletében eljáró projektmenedzser köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során 40
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és a jelen Szerződésben foglaltak teljesülését. 6.4.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen: a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, c) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, d) a Megrendelő észrevételeit, e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén – az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékleteként külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék készül, amelyet a Vállalkozónak alá kell írnia), f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, h) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, i) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér és j) a résztvevők aláírását. 6.4.5. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani. 6.4.6. A műszaki vezető a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően a jelen Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt ad át az építési műszaki ellenőrnek. 6.4.7. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozó végszámlája kiállításának tartalmára. 6.4.8. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a létesítmény rendeltetésszerű használatát, ha az egyebekben megfelel a jelen Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani a megállapodott határidőig. E hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. 6.5.
A Felek megállapodnak, hogy a 6.4. pontban rögzített műszaki átadás-átvételtől (a műszaki ellenőr teljesítésigazolásának keltétől) számított egy év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le.
41
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
7. A vállalkozói díj és elszámolása 7.1.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszerű teljesítés esetén nettó […],Ft + ÁFA, azaz [szám szöveggel] forint + általános forgalmi adó vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az Ajánlattételi Dokumentáció, az árazott költségvetési kiírás a Vállalkozó ajánlatának részét képezi.
7.2.
A szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes költségét és fedezetét, anyagár-emelkedését és esetleges árfolyamkockázatát. A vállalkozói díj az ajánlatban, a szerződésben és a tervekben foglalt mennyiségi és minőségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a teljes épület/építmény, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását Megrendelőnek.
7.3.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka jogerős építési engedéllyel rendelkezik, a határozat száma: ÉTDR iratazonosító: IR-000389769/2014.
7.4.
A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét, azaz a közvetlen költséget és a fedezetet is fedezi. Közvetlen költség különösen az anyagköltség és a közvetlen gépköltség a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari rezsióradíj és az elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási program normatívái alapján számított munkadíj. Fedezet különösen a közvetlen költségek között nem szereplő általános költség (pl.: vám, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költség, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltség; ajánlat mellékletei készítésének, a biztosítás, az engedélyeztetés, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb. függetlenül azok jogcímétől), valamint a tervezett nyereség.
7.5.
A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében történik. A részszámlák és a végszámla kibocsátása az építési- és a pénzügyi ütemtervben (2. és 3. számú melléklet) meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően történik.
7.6.
Fizetési ütemezés:
7.6.1. Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, úgy az előlegfizetés feltétele, hogy a Vállalkozó legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja vagy adott esetben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerinti formában, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon. A biztosíték mértéke a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű. 7.6.2. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 42
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
57/A. § (3)-(4) bekezdései alapján kell teljesíteni. A biztosítékot a Vállalkozó az előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylését megelőzően köteles a Megrendelő részére benyújtani, aki azt az elszámolási szabályoknak megfelelően továbbítja az NFM részére. Előleg kizárólag a palyazat.gov.hu honlapon található okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. 7.6.3. Az előleg összege a 7.6.4. pont szerinti végszámla összegébe kerül beszámításra. Az előleg összegét a Vállalkozó köteles a végszámlában levonásba helyezni. 7.6.4. Vállalkozó – a 2. és a 3. melléklettel összhangban – a megvalósított műszaki tartalommal arányosan … darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint: a) 1 db részszámla a kiviteli tervek elkészítését követően, ……………………….,- Ft + ÁFA összegről; b) 1 db részszámla a kazáncsere befejezését és az erről szóló teljesítésigazolás műszaki ellenőr általi kiadását követően, ……………………….,- Ft + ÁFA összegről c) 1 db részszámla ……………………………. követően, ……………………….,- Ft + ÁFA összegről; d) 1 db részszámla ……………………………. követően, ……………………….,- Ft + ÁFA összegről; e) végszámla: a fennmaradó ……………………….,- Ft + ÁFA összegről a számla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. 7.7.
A Vállalkozó a munka elvégzését követően a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt munkák után és a fentiek szerint jogosult és köteles számlát kiállítani és eljuttatni Megrendelő részére.
7.8.
A számla kézhezvételét követő 15 napon belül Megrendelő a teljesítés elfogadásáról a számlára történő – „a teljesítést igazolom” – rájegyzést követő aláírásával nyilatkozik, illetve szükség esetén közli kifogásait Vállalkozóval.
7.9.
A szolgáltatás számla szerinti ellenértékének kiegyenlítésére a Vállalkozó számlájának benyújtását követően a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § -ában foglalt eltérésekkel a Ptk. 6:130. §-ában, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban és a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően, a Vállalkozó fejlécben megjelölt bankszámlájának javára történő átutalással kerül sor. A kifizetésre a KEOP 5.6.0. szállítói finanszírozás szabályai az irányadók.
7.10. Ha a szolgáltatás számla szerinti ellenértéke vagy annak egy része a Támogatási Szerződés szerinti projekt keretében a Támogatási Szerződés szerinti támogatás terhére elszámolható, azt az NFM fizeti ki a Vállalkozó részére, a Támogatási Szerződés szerinti projekt keretében a Támogatási Szerződés szerinti támogatás terhére elszámolható összeg tekintetében a Támogatási Szerződés 1. számú mellékletében foglalt szállítói finanszírozásra irányadó szabályok szerint. A szolgáltatás számla szerinti ellenértékének a Támogatási Szerződés szerinti forrást meghaladó értékét a Megrendelő fizeti ki saját forrásból. 7.11. Az adott pénzügyi ütem ellenértéke csak az ütemhez rendelt szolgáltatás maradéktalan teljesítését követően, a Megrendelő által meghatározott módon kiállított részteljesítési 43
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
igazolás kiadása után kerülhet leszámlázásra és kifizetésre. A részszámla kifizetésének feltételeként a Megrendelő kérheti az adott részmunka elvégzésekor beépített anyagok és gyártmányok minőségi bizonylatolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja. 7.12. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés iktatási számát, a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt. 7.13. A Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, a Megrendelő jelen Szerződésből eredő követeléseivel szemben beszámításra nem jogosult. 7.14. Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel jár el a 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – feletti kifizetések tekintetében. 7.15. Megrendelő kijelenti, hogy a 7.10. pontban foglaltak szerint részben saját, részben pályázati forrásból rendelkezik a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével. 7.16. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 7.17. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 9.1. pont i) alpontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás 8.1.
Jólteljesítési biztosíték
8.1.1. Vállalkozó a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a 7.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 2%-ának megfelelő összeg, azaz [...] (nyertes ajánlat szerint pontosítandó),- Ft összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a jótállási kötelezettséggel megegyező időtartamra, amely a Vállalkozó választása szerint teljesíthető a pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 8.1.2. Vállalkozó a 8.1.1. pontban foglalt jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását köteles Megrendelő részére legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig megfelelő módon – a bankgaranciáról szóló banki igazolás, a számlára történő befizetésről szóló bizonylat vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény 44
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
benyújtásával – igazolni. Ennek hiányában a teljesítési igazolás nem állítható ki, Megrendelő pedig jogosult a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 8.1.3. Amennyiben a Vállalkozó biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kívánja teljesíteni a jólteljesítési biztosítékot, úgy be kell nyújtania a biztosítótársaság általános szerződéses feltételeit és a konkrét ügyletre vonatkozó különleges szerződéses feltételeket is. A kötelezvény nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást és/vagy feltételt. A biztosítói nyilatkozatnak egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell az alábbi elemeket: - készfizető kezességet vállaló biztosító megnevezése, - azon személy, és annak azonosításra alkalmas adatai, aki felé ezt kibocsátják (Kedvezményezett/Megrendelő), - a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, - a kezességvállalás tárgyát (jólteljesítési biztosíték), - azon tényt, hogy a biztosító a kötelezvény aláírásának napjától a teljesítés (készre jelentés) időpontjától a jótállási idő lejártáig készfizető kezességet vállal, - azon biztosítói nyilatkozatot, hogy ezen összeget a Kedvezményezett/Megrendelő részben vagy egészben lehívhatja, amennyiben cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a jótállási kötelezettségét, - azon biztosítói nyilatkozatot, hogy a Kedvezményezett/Megrendelő írásbeli felszólítására 3 banki napon belül fizetést teljesít, amennyiben a lejárati határidőig a biztosítóhoz beérkezik a kötelezvény azonosító számára történő hivatkozással ellátott kedvezményezetti nyilatkozat arról, hogy a biztosíték lehívásának feltételei beálltak, - azon biztosítói nyilatkozatot, hogy a kezességvállalás a lejáratáig visszavonhatatlan, - egy nyilatkozatot, hogy a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényre a magyar jog az irányadó. 8.1.4. Amennyiben a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot bankgarancia formájában nyújtja, akkor a bankgaranciának az alábbi tartalommal és feltételekkel kell rendelkeznie: -
-
garantáló bank megnevezése, azon személy, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatai, a szerződés megnevezése, azon nyilatkozat, hogy bank a szerződéskötés időpontjától a jótállási idő lejártáig bankgaranciát vállal, azon nyilatkozat, hogy ezen összeget a Megrendelő részben vagy egészben lehívhatja, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a jótállási kötelezettségét, azon nyilatkozat, hogy a bank a kedvezményezett (Megrendelő), illetve megbízottja első írásbeli felszólítására azonnal fizetést teljesít a bankgarancia alapjául szolgáló jogviszony vizsgálatának mellőzésével, sortartási és egyéb kifogás és/vagy feltétel nélkül, a megbízó (Vállalkozó) ellenkező rendelkezése ellenére is, amennyiben a lejárati határidőig a garantálóhoz beérkezik a jelen bankgarancia azonosító számára történő hivatkozással ellátott kedvezményezetti nyilatkozat arról, hogy a bankgarancia lehívásának feltételei beálltak, azon nyilatkozat, hogy a bankgarancia a lejáratáig a Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül visszavonhatatlan, azon nyilatkozat, hogy a bankgaranciára a magyar jog az irányadó. 45
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
8.1.5. A jólteljesítési biztosíték formájától függően: a bankgarancia összegének felszabadítására, illetőleg a Megrendelő fizetési számlájára befizetett összeg visszafizetésére a jótállási kötelezettség időtartamának lejártakor, Vállalkozó írásos felszólítására és Megrendelő írásbeli engedélyével kerülhet sor. 8.1.6. A jólteljesítési biztosíték bankgarancia formájában történő teljesítése esetén: amennyiben Megrendelő Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek érvényesítése céljából a bankgarancia formájában biztosított jólteljesítési biztosítékhoz hozzá kíván nyúlni, Vállalkozót írásban értesíteni köteles, a bank általi kifizetésnek pedig Megrendelő első írásos felszólítására meg kell történnie. 8.1.7. A jólteljesítési biztosíték formájától függően: amennyiben a Megrendelő Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek érvényesítése céljából a fizetési számlájára befizetett jólteljesítési biztosíték összegéhez hozzá kíván nyúlni, illetőleg e célból annak összegét a készfizető kezestől kívánja követelni, erről a Vállalkozót írásban értesíteni köteles. 8.2.
Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban teljes összegben és teljes időtartamban folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
8.3.
Késedelmi kötbér:
8.3.1. Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít (feltéve, hogy a késedelmes teljesítés a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza), úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. 8.3.2. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt, az 5.3. vagy az 5.4. pontban meghatározott valamely teljesítési határidőtől számítva napi ….% (…………. százalék) (*nyertes ajánlat szerint kitöltendő), alapja a nettó vállalkozói díj, maximuma 60 napi tétel. 8.3.3. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 8.3.4. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi kötbért az esedékes vállalkozói díjba beszámítani, vagy annak összegét a teljesítési biztosítékból érvényesíteni. 8.4.
Meghiúsulási kötbér:
8.4.1. Jelen Szerződés teljesítésének Vállalkozó hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, azaz amennyiben: i) ii) iii) iv) v) vi)
a Vállalkozó a teljesítést megtagadja; a Vállalkozó a Szerződéstől jogellenesen eláll; a Szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül; Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt a Szerződéstől eláll; Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás, vagy végelszámolás indul; Vállalkozó a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását a 8.1.2. pont szerint nem igazolja.
8.4.2. Vállalkozó a meghiúsult teljesítés esetén a meghiúsulási kötbér érvényesítését elfogadja. 46
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
8.4.3. A meghiúsulási kötbér mértéke 20% (húsz százalék), az alapja a 7.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj, azzal, hogy a 8.3. pont szerinti késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. 8.5.
A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
8.6.
A Megrendelő a kötbért akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.
8.7.
Jótállás, szavatosság:
8.7.1. A Vállalkozót a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számítottan 36 hónapos, egyes munkarészek tekintetében a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírt jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. 8.7.2. Vállalkozót a jogszabályban meghatározott időtartamban szavatosság is terheli. 8.7.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani, a kifogásolt részt kicserélni, vagy a hibát saját költségén harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). 8.7.4. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a Felek közösen vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt. 9. A szerződés megszüntetése 9.1.
A Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződést – a Ptk. 6:140. § (1) bekezdésének második fordulatára figyelemmel – azonnal hatállyal felmondani, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha a) a Vállalkozó a munkát az 5.1. pontban meghatározott határidőt követő 10 napon belül nem kezdi el; b) a Vállalkozó a Szerződés mellékletét képező mindenkori, aktualizált építési ütemtervben foglalt bármely határidőhöz képest 10 napot meghaladó késedelembe esik; c) a Vállalkozó késedelme olyan mértékű, hogy eléri a kötbér maximális mértékét; d) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes és hatályos munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; e) a Vállalkozó a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésébe ütközően von be alvállalkozót a munkák elvégzésébe; f) a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi (12.2. pont); g) a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés teljesítését meghiúsíthatja; 47
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
h) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik; i) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, illetőleg a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 9.2.
A 9.1. pont i) alpontja szerinti esetben a szerződés olyan határidővel is felmondható, amely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. A 9.1. pont i) alpontja szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
9.3.
A Vállalkozó jogosult a Szerződést 15 napos határidővel, a Megrendelőhöz címzett előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával készült, szabályosan kiállított, jogosan igényelt összegről szóló számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó késedelembe esik.
9.4.
A Megrendelő a jelen Szerződést 10 napos határidővel, a Vállalkozóhoz intézett előzetes írásbeli értesítést követően felmondhatja, ha erre hatósági kényszer okot ad (így például az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amelynek oka a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel).
9.5.
Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
9.6.
A Megrendelő – a 9.1. pontban foglaltakat ide nem értve – a Szerződéstől bármikor, indokolás nélkül elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelő elállásáig a teljesítés érdekében költségei, kiadásai keletkeztek, bizonyos munkákat már elvégzett, anyagokat beszerzett, kártérítési igényének érvényesítésére Felek a 7.8. pontban foglaltakat (teljesítésigazolás) tekintik irányadónak.
9.7.
A 9.1. pontban foglalt esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. 10. A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, biztosítás
10.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik legalább 50 millió Ft/év és legalább 20 millió Ft/káresemény mértékű, építési-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosítással. 10.2. A biztosításnak ki kell terjednie a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a 48
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
meglévő-megmaradó épületekben keletkező károkra, továbbá a harmadik személynek okozott dologi károkra és személyi sérülésekre is. 10.3. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkért a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. 10.4. A 10.1. pontban hivatkozott biztosítási szerződés másolata, valamint a Szerződés létrejöttét megelőzően utolsó ízben kiegyenlített biztosítási díj kifizetését igazoló dokumentum másolata a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli. 10.5. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy az érdekkörükbe tartozó személy magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni. 11. A Felek képviselete, kapcsolattartás 11.1. Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve a szolgáltatás minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé a szolgáltatás átvételével (amely a 6.4.7. pont szerinti szakmai teljesítésigazolás kiállításával jelent egyet) kapcsolatosan. 11.2. A műszaki ellenőrre vonatkozó adatok: Név: Székhely: Képviseli: Tel.: Fax: E-mail: 11.3. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint: 11.3.1. Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: Név: Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25. Telefon: Fax: E-mail: ………………
[email protected] 11.3.2. A Vállalkozó teljesítés során érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselője: Név: Cím:
[…] […] 49
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
Telefon: […] Fax: […] E-mail: […] 11.3.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetői: Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail:
[…] […] […] […] […]
11.4. A fenti személyek vagy azok adatainak változásáról a Felek egymást írásban, előzetesen, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni. 11.5. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokat. 11.6. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján – kell megtenni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. 11.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 11.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 12. Titoktartás 12.1. Felek a jelen Szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. 12.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint – a Ptk. 6:140. §ának (1) bekezdésére figyelemmel – attól egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. A felmondás, illetve az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.
50
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
12.3. Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen Szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. 12.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződést, valamint a Vállalkozónak a Közbeszerzési Eljárásban tett nyertes Ajánlatát Megrendelő a honlapján közzéteszi, azok azon részeinek kivételével, amelyeket a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során üzleti titoknak minősített, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a Kbt. 80. § (2)-(4) bekezdéseivel. 12.5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződések tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 13. Vitás kérdések rendezése 13.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíróság elé nem terjesztik. 13.2. Ha a Felek a fent meghatározott módon 15 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a Felek jogosultak bírósághoz fordulni. 14. Egyéb rendelkezések 14.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják. 14.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll. 14.3. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső mű felett – a vállalkozói díj kifizetésével egyidejűleg – a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá korlátozás nélkül jogosult a mű átdolgozására, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatolja azok érvényesítését. 14.4. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet és a szerzői jogról 51
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 14.5. Vállalkozó képviselője nyilatkozik – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra -, hogy a szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Erről szóló, 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozatát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő részére benyújtja. 14.6. Ha a Szerződés teljesítése érdekében a vállalkozói oldalon projekttársaság jött létre, akkor a Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetve terhelik. A projekttársaság teljesítésére a Kbt. 129. § rendelkezései az irányadók. 14.7. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével – az 5.3, a 7.8. és a 8.7. pontokban foglaltakra figyelemmel – megszűnik. 14.8. Jelen Szerződés egymással mindenben szó szerint megegyező hat (6) eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó kettő (2), Megrendelő négy (4) eredeti példányt kap. 14.9. A Felek a jelen Szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 14.10. Az alább felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. 2. 3. 4.
melléklet: melléklet: melléklet: melléklet:
5. melléklet: 6. melléklet:
ajánlattételi felhívás és dokumentáció, Vállalkozó ajánlata építési ütemterv pénzügyi ütemterv biztosítási szerződés másolata, valamint a Szerződés létrejöttét megelőzően utolsó ízben kiegyenlített biztosítási díj kifizetését igazoló dokumentum másolata Támogatási Szerződés Vállalkozót érintő részei Vállalkozó nyilatkozata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről
……………………………………… Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csete György Eörs főigazgató (Megrendelő)
……………………………………… ………
P.H.
P.H.
Aláírás dátuma:
Aláírás dátuma:
2014. …….……. napján
2014. ……………... napján
(Vállalkozó)
52
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
*Pénzügyi ellenjegyzés: ………………………………….. Székfiné Nemes Anikó gazdálkodási és üzemeltetési igazgató Jogi ellenjegyzés: ……………………………………. *Dr. Galik Gábor jogi igazgató * A jogi ellenjegyzés a szerződés jogi tartalmára, a pénzügyi ellenjegyzés a forrás rendelkezésre állására vonatkozik.
53
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
6. sz. melléklet NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről Alulírott………………………………………………………………………………………mint a(z)…………………………………………………………………………………...(székhely:…………… …………………. ………………………..) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra – nyilatkozom arról, hogy a(z) …………………………………………………………(a szervezet pontos megnevezése) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján* átlátható szervezetnek minősül. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesítem az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt. Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Budapest,………………………………..2014………………………….. …………………………………………………. aláírás
* „átlátható szervezet: a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;”
54
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
4. RÉSZ: KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
55
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az EMET székhelyéül szolgáló Alkotmány utcai Csillag-palota energetikai korszerűsítése
1/….-….. Fax: 1/…..-…..
Ajánlatkérő az engedélyes, de kiviteli szintű terveket és az árazatlan költségvetéseket a dokumentáció mellékleteként, elektronikus formában adja ki.
56