vÁrr'ar.r
o
zÓl sznnzolÉ s
amely létrejött egyrészről a
Fővárosi onkormán yzat Ertelmi Fogyatékosok otthona /
991'9
képviseli: / Hegyi István intézményvezető mirft megrendelő
Csákánydoroszló,
(a továbbiakban:
Fő. u.l
1
Megrendelő)
másrészről cégnév:Németh Útopito
xtt
székhely: 9800 Vasvrír' Alkotrnríny u.60 cégj egyzék szám: Cg.
1
8-09-
1
042a4
mint vállalkozó (a továbbiakban: VáIlalkozó) kÖzott, az alÉhbi feltételek szerint.
I.
Előzmények
Megrendelő, mint ajanlatkérő általrínos egyszerű közbeszerzési eljrírás ajrínlafiételifelhívását tetteközzé a Közbeszerzési Éfiesítőben.A közbeszetzési eljarás taryya az alabbiakszerint kertilt meghatározásra:
YálIa}kozási szeruódés az alábbi munkrík elvégzésére:
Szegélyek bontása 25I -f*, pályaszerkezet bontás
29 m3,
szegélykészítés255 Írr, akadálymentesítés kerettiben burkolatfelújítás és új kopóréteg kialakítása 3-5 cm vastagságban, keresztirányú erősítéssel (tivegszálas) 120 m3, kazműakrták szintbe emelése, víznyelő ldb, Rézsűképzés540 m2, az qánlattéteii dokumentációban részletezett előírásoknak és a terveknek
megfelelően.
Megrendelő a közbeszerzési eljarás tárgyával szemben trímasztott mrÍszaki követelményeket az aj
ríniati dokumentációban
hatfu ozta me g.
Megrendeiő
a
összevetette,
és döntését az eibírálást követően, 2009. december 9-én kihirdette. Megrendelő
közbeszerzési eljarásaban benyújtott ajránlatokat megvizsgáita" egymással
közbeszetzési eljrárásban hozott döntése szerint a nyertes ajanlattevő Vállalkozó lett. Ilyen előzmények után a felek az alábbiak szerint állapodnak meg.
A Szerződés részei
II.
A
szerzÍ3dés az alábbi részekbői ál1:
1"
Jelen szerződési Íbrma
I
,r'/fr
,7;.rr,
)/'
t,/
'R}JluU-
wv(''
t
2. AYállalkoző titalbeadott,
Targyaláscégszerúen aláírt ajád'ati nyilatkozat (feloivasólap,
jegyzőkönyv összegzés) _ 1.sz mel1ék1et 3. Ajánlatk érő éltalmegadott Műszaki dokumentácíő 4.
A Vállalkozó
tételes költségvetése
-
_2. sz' meliéklet
3' sz' melléklet
_ 4. sz. melléklet 5.2262212009. iktató számuKözbeszerzési hirdetmény A szeruődést aikotó a Vállalkozói szerződés elvélasúhatatlan részétképezik-
Fent felsoroltak
dokumentumokat, eg'mást köicsonösen
értelm ezőnekkell tekinteni. Amennyiben kétértelműség, akkor a dokumentumokban foglaltakat a
vagy ellentmondás fedezhető fel a dokumentumokban fenti sorrend alapjrín kel1 mérvadónak tekinteni"
III. A Vállalkozó kötelezettségei
A
a
Vállalkozó koteles
vállalkozói szerződésben, tovríbbá a 2262212009. ilctatószámú
kivitelezni és befejezni, valamint minden Közbeszerzési hirdetményben meghatározott munkákat hibát kijavítani jelen a kivitelezésse1, a beépítettanyagokkal, berendezésekkel kapcsolatos
az abban foglalt kikotéseket a szeruődés teljesítése Szerződés előírásaival össáangban, illetve esetén kötbért köteles fizetni, melynek napi során betartani. Vállalkozó késedelmes teljesítés
mértéke276.0OO-Ft+ÁfaazazkettőszazhetvenhatezerforintpluszÁía.Váilalkozóaz követően munkájára 48 hónap jótállast vá11a1' eredményes műszaki átadás-átvételi eljarást
Iv. A Megrentlelő jogai
és kötelezettségei
a Munkak előírt minőségű kivitelezésétés Megrendelő kötelezettséget vál1al arra, hogy a azokonbelÍil keletkezett hibrík kijavításáért kifizeti hataridőre torténő befejezését,valamint az egy rész- , és egy végszámlával)' szerződéses árat (a műszaki titemezésnek megfelelően
A
V. Szerződéses ár 6.900.000 iHUF/ Ft
Egyösszegú ajanlati ár (nettó):
r.725.000 /HtrF/ Ft
Áre: Szerződéses rír (bruttó)
8.625.000 /HUFI Ft,
:
azazbrulÍőnyolcmillió'hatszévhtlszonötezerforint
A
szerződésben megkotott ár
a
szerzodés teljesítése alatt kötött'
nem váItofiatható' Vállalkozó
egy kivitelezést, eredményes műszaki atadást kovetően egy részszámtát és a hiany-és hibamentes
1i'w,v
Határidő
Műszaki titemezés
/a munkák 50 %-os készültségben vannai
I.
ütem:
Pénzügyi ütemezés
nettó:
201'0.05.01
Ára'
3.450.000 Ft 862.500 Ft
brutló:
4.312.500 Ft
mely részteljesítéseilenértékétés a részszámlát az igazolt teljesítéstkövetően 30 napon be1ül banki átutaiással egyenlíti ki, a Kbt. 305, $-a szerint' a vonatkoző jogszabályok és a támogatási szerződésben foglaltak szerint"
nettó: 3.450.000 Ft
2010. 06" 10
II" ütem /végszámla/:
Áfa:
862"500 Ft
bruttó: 4.312.500 Ft
a
Megrendelő
teljesítésellenértékéta végszámla benyújtása utiín, az igazolt teljesítést,
eredményes műszaki átadást követően 30 napon beltil banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt" 305, $-a szerint, a vonatkoző jogszabályok és a trímogatási szeruődésben foglaltak szerint.
Vallalkozó Megrendelő kérésérekijelenti, hogy a szerződésben vállalt kötelozettségei teljesítése sorián engedményező nyilatkozatot nem tesz. Megrendelő
a
Vállalkoző
áItaI kötött
A
pénzügyi elszámolást közvetlenül' intézi"
szerződésekkel kapcsolatban felelősséget nem vá11a1.
YI. Alvállalkozók (adott esetben) '
- 1A' Vá}lalkozó
nyeftEs ájrinlarában me'gimtáÍozoff.,
a
szetződés értékénekt}%-át meglraiadó
mértékben telj esítő alvállalkozók a következők: cégnév:
székhely:
Vállalkozó
a jogosan igénybe vett alviillalkozóért
úgy felel, mintha a munkát maga végeúe
volna.
Aivállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan karért is' ameiy anélktii nem következett voina be" VII" Titoktartás
A
szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaitakat, valamint a
teljesítéstrk során
az
egymásnak átadott információt bizalmasan' Í.izleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely títokban tartását jogszabáiy nem teszi lehetővé.
/'t
,
,/r')'/ /./ ..Í /,/
'i/
/
7,/ -.)/
t,/'É;:'
it-
.$.LLu
VIII. A szerződés hatályba lépéseés megszűnése J
elen szerződés mindk ét féI áItali aláírással lép hatályb a.
A
szerződés az alábbi esetekben szűnik
meg: - az aj ánlati nyilatko zatb an r ö gzítet| gararrc iáli s idő szak Iq ártáv aI, -
a szeruódés bármely
fe1 á1tali felmondásával.
Ix" A szerződés felmondása
A felek a szeruődést a felek l
Mindkét fel kijelenti, hogy -
kellő felhata|mazással
és jogkönel
- a jelen szerződés a!áítását az
rendelkezik
a
jelen szerzódés aláútásfuaés teljesítésére;
eÍre kijelölt veze.Íő,
illetőleg a cég igazgatősága, vagy vezető
testtilete szabáLyszeruen engedélyezte, és aZ megfelel
az effe
vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a
fé1 nevében aláíró személy megfeielő,
a vonatkoző jogszabályok
álta1
megkívríntregisárrált aláfuásíjoggal rendelkezik, így részérőI a szetződés aIáítása és teljesítése nem eredményezimás, olyan szerzodés vagy egyéb jognyilatkozatmegszegését, melyben felként szerepel;
- nincs olyan fiiggőben levő
kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más kortilmény, amely
keclvezőtlenül,hathat a jolen szerződésben foglaltak érivényességére,teijesítésérevagy saját teljesítésikészségére,illetve képességére"
XI. Jogviták rendezése Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békésúton, tárgyalások útjan kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a targyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
Szevődő felek megállapodnak abban, hogy
a
jelen megállapodásból eredő valamennyi perben
alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint illetékes' hatáskörrel rendelkező bíróság k'tzér őIagos ill etéke s s é gének.
kLsM-- (.ryWS
XtrI. Atrkalmazandó jogszabályok A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a kozbeszerzésekről szőló 2003. évi C)oilX. sző\ő \959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó
törvény, a Polgári Törvénykönyvről jo
gszabáLyok rend eikez
és
ei az
adők "
ir ány
Az
adőzás rendjéről szőIó 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36lA" $-a értelmóben: 36lA. $ (1) A közbeszerzések teljesítéséhezkapcsolódóan a kozbeszetzésekről szóló törvény (a
továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes aján1attevő és a Kbtl szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti aivállalkozók között megkötött vállalkozásí szerződések aiapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot möghaladó kifizetésnéla kifizetést teljesító az igénybevett alváLla7kozónak a teljesítésért_ visszatartási kötelezettség nélktil _ abban az esetben fizethet, ha a) az alváIlalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától szrímított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) az alváIlalkoző a kifizetés időpontjában szerepel akö^artozásmentes adőzői adatbazisban" A Magyar Köáársaság 2009" évi költségvetését mega|apozó egyes törvények módosításaról szóló 2008. évi L)CC(II. Törvény 32. $ (5) bekezdése szerint: ,,E törvénynek az Art" 36lA $-át megaliapító rendelkezéseit a 2009" februar 1 5-étő1 teljesített kifizetésekre kell alkalmazni. . "''
XIII. Aláírások Készült magyar nyelven, kettő eredeti példanyban, melyből egy eredeti példany a Megrendelőt, egy eredeti példany a Vá1lalkozót iilet"
Csakrínydoroszló 2009. december
1
8.
A Megrendelő nevében:
A Vállalko'o o""ou"o,
Név
Németh Lajos
Beosáás
Üsvvezető
A1áírás
; /_r _.
il[
|il,-r'h'V4W
Név
Hegyi Istvan
Beosztás
Aláírás
l/
Í
NEMETf,'á Térburkcllo, utapruo és ÉpíüőlpaníKft.
Vasvár, AIkotmány u. 60. 'rÉ' ]E 9800Adószám: 11959506-2-18
Tel./Fax 06_M/573-244 06_eB9íBa00í
Név
Szőke Andrrís
Beosáás Gazdaságivezető A1áírás
.Wt\,-'--
nA
d#,il'
