VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDES Város Önkormányzata (székhely: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.), mint Megrendelő (továbbiakban amely létrejött egyrészről Gyömrő
Megrendelő) képviselőj e dr. Gyenes Levente polgárrnester, másrészről VEKTOR-BAU Kft. székhely: 2230Gyömrő, Szt. István u.14. képviselőj e : Vincze János v állalkoző Adószám: I23 I 681 4-2-13 Cégegy zékszálm: 13 -09 -07 7 I29 ; Bankszáml aszárt: I 17 17 009 -20I 58459 Statisztikai számj el : I23 I 681 4-45 1 0- 1 13 -I3 ; mint Vállalkozó (továbbiakban YáIIaIkoző) között
I.
azalábbi feltételek szerint:
ASZERZőons rÁnGYA
Megrendelő megrendeli, Vállalkoző elváIlalja Gyömrő Város sportcsarnokának bővítését vállalkozási szerződés keretében a részétől elvárhatő legjobb minőségben (teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkoző magyar előírásoknak, műszaki szabvrányoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően) (továbbiakban: I. osztályú minőség) a szerződés 1. sz. melléklete szerinti engedélyes és kiviteli tervek alapján, a II. pontban részletezettműszaki tartalom szerint.
il.
A
ASZF,RZŐuns nrŰszarr TARTALMA
sportcsarnok bővítése vállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása az érvényben lévő műszaki-minőségi követelmények betartásával. YáIlalkoző a m:un'kál- az engedélyes és részleges kiviteli tervek és a helyszín megtekintését és teljes köni felmérésétkövetően minden műszaki adottság ismeretében vállalja el. A kivitelezésnek a sportcsarnok intézményérevonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével és betartásával kell elkészülnie olyan módon, hogy a használatbavételhez a szakűatőságok hozzájátulásukat megadhassák, a rendeltetés szerinti használat további ráfordítás nélkül biztosítható legyen. Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat egyösszegű átalartydíjas szerződés szabályu szerint váIlalja az alabbial
1. Műszaki tartalom A teljesítésműszaki tartalmát a szeruődést megelőző közbeszerzési eljarás dokumentációja és mellékletei (1. sz. melléklet), valamint YáIIaIkoző ajánlatában (2. sz. melléklet) szereplő tételes költségvetés és a nettó 20.000,- Ft-nál magasabb egységáru termékek eszközlistája
dokumentumokaszeruődéselválaszthatatlanÉszétképezik.
alkotja. Ezek a
2. Yállalkoző
gnantálja, hogy valamennyi hatósági és törvényi előírást teljes mértékbenbetart, a betartással kapcsolatos költségek elszámolása az ajánlati ár keretein belül megtörtént.
3.
Ezen felül Vállalkozó garantálja, hogy minden vonatkoző műszaki előírást, betart. A krárok, illetve költségek, amelyek ezen
Vh-,
Varsa
Ernőifwző
előírások be nem tartásábőI keletkeznek, teljes mértékbenVállalkozót terhelik. 4.
Vállalkozó költsége és kötelezettsége a munkaterületen való fel- és levonulás, valamint a levonulás után a munkaterület és az építkezéssel igénybevett közterület alábbi állapotnak megfelelő helyreállitása, illetve Megrendelő felé történő át- és visszaadása:
a.) Az építkezésimunkálatok
során igénybevett közterületet köteles eredeti állapotában átadni Y áIla|koző Megrendelőnek a befejezett építkezési munkálatok átadásával egyidejűleg. Ide értendők az építkezéssorán igénybevett utak, járdák, gépkocsi bejfuő, kerítésés zöld területek.
b.) A művelődési ház teruletén folyó építésimunkálatok befejezésévelaz érintett területet a műszaki tartalomban rögzített tereprendezésnek me gfelelő en kell átadni a Y áIlalkozónak. fej ezett b enlhé.zás
szét képezí.
5.
Fenti ek telj e sítése a
6.
Yállalkoző költsége az építésitörmelék lerakóhelyi elhelyezése a kijelölt
b e
ré
helyen deponálva. 7.
Yállalkoző költsége
a
munkavédelmi segédszerkezetek kiépítéseés
folyamatos fenntartása, karbantartása (korlátok, állványok, védőfal, szükség szerinti megvilágítások) az építésimunkák műszaki átadás-átv ételéig.
8.
Megrendelő felé az átadás-áívételi jegyzőkönyvben rögzített mérőóraállások szerint (víz, csatorna, villany, géu, stb.) történik, illetve az átadásátvételi eljárás során a jegyzőkönyvben felek rögzítik, hogy mely energia igénybevételesetén sziikséges almérő felszereltetése. Amennyiben a közúzemi díjakhoz kapcsolódó számlákat a szolgáltatók a Megrendelő részéreáIlítják/áIlitanák ki, úgy a Megrendelő e k
9.
ö s
szegbe beszámítsa, abból levonj a.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési,szerelési munka teljes tartama alatt a Megrendelő áItaI igénybevett fiiggetlen műszaki ellenőr elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyihatósági előírások, szabványok,
engedélyező hatóság áItal jőváhagyott épitészetiműszaki terv betartását. Az építésiműszaki ellenőr feladatait és hatáskörét az építőipati kivitelezési tevékenységről szóló l9l2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabályozza, mely alapján a műszaki ellenőr a tevékenységétellátja jelen szeruődés keretében.
\l \,r[., ......í......... J......, Varsla
Ernőlt'uző
10.
1
1.
a műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység során olyan mértékűszabálltalanságot észlel, mely jelen szerződés, illetve a vonatkoző szabályok rendelkezéseit súlyosan sérti, az építkezésitevékenységet átmenetileg leáilíthatja. Ebben az esetben jegyzőkönyv felvételérekerül sor, és a műszaki ellenőr haladéktalanul értesítiMegrendelőt a történtekről, és a további teendők érdekében Me grendelő é s Vállalkozó haladéktalanul egy eztetni köteles. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben
A
kivitelezés méretpontosságának és felületi minőségének olyannak kell lennie, hogy többlet ráfordítás nélkül biztosítsa a soron következő technoló gi ai folyamat l. o sztályű kivitelezhető sé gét.
12.Yállalkozó köteles írásban készre jelentési nyilatkozattal az átadás-átvételi eljárást kezdeményezni, az eljárás megkezdésekor az alább felsorolt dokumentumokat
1
példányban Megrendelőnek átadni
- a ilL
Vállalkoző által beszerzett nyilatkozat, építésinapló másolata,
és beépítettanyagokról megfelelőségi
felelőskivitelezőinyilatkozat.
AsZERZőons Összncn
A
szerződés műszaki tartalmában foglalt munkak egyösszegű vállalkozői dija:
átalányáras
Felújítási, átalakítási munkák anyag és díjösszege:
58.589.415,- Ft 14.647.354--Ft
AFA
Bruttó összesen:
73.236.769,-Ft
azaz Hetvenhárommillió-ketíőszázharminchatezer-hétszázhatvankilenc amely összeg tartalmazzaaz általános forgalmi adót.
Forint.
Az ár fedezetet nyújt a munkadíjon és az anyagköltségeken felül a tevékenységgelkapcsolatos hatósági és jogszabályi előírások maradéktalan betartásátra, az építéstartamaalatt szükséges biztonságtechnikai eszközök és védőfelszerelések biztosítására - ideértve az építésiterület 24 őtás őrzésétis -,továbbá mindazon munkákra, amelyek azI. osztálvú minőség eléréséhez sziikségesek, de itt felsorolásra nem kerültek. Továbbá fedezetet nyújt a ftzetési határidőből következően szükséges pénzügyi előfi nan szítozásra is, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségekre is. Iv.
TELJESÍTEsI rrarÁnroŐ 1. Munkaterület átadás-átvételí időpontja: szerződéskötést követő munkanap (20Il. május 9.).
5.
Azátadás-átvételtMezeyAttilaalpoigármestervezeti.Azátadás-átvétel során felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadási áívételi eljárásnál jelen vannak:
Megrendelő részéről: Mezey Attila alpolgármester szabó-Tóth péter műszaki iroda munkatarsa Spaits Miklós műszaki ellenőr yállalkoző részéről:.vincze János vállalkoző A
j
-
e
az alábbiakat kötelező en tartalmazza: az átadás-átvétel helyét, pontos időpontját, az átadás-átvétel során jelen lévő feleket, az átadás-átvétel során bármelyik jelen lévő személy által tett észrevételeket, a közműórákkal kapcsolatos rendelkezéseket - közműőra á||ásának rögzítése, illetve almérő felszerelésének ténye, időpontja, költségviselése, Vállalkozó nyilatkozatáí az építésimunkálatok tényleges megkezdésénekidőpontjráról, ideértve a biztonsági előmunkálatok védőkerítés,stb. elhely ezéséről.
gy zőköny v
-
A
kivitelezés befejezési hataridqe: szerződéskötéstőI számitott 75 nap. Yállalkoző nyertesként kihirdetett ajánlatában szereplő megvalósítási terv a szerző dés elv áIaszthatatlan
V.
képezi.
t észét
pnNzücyr Ürnunzns
1.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Yállalkoző 1 db végszámlát állít ki. Végszámla a Megrendelő áltai aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapjén, a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan, előírt minőségű és hiánytalan elvégzése után nyújtható be.
2. VI.
Megrendelő részérőla teljesítésigazolásétraMezey Attila alpolgármester jogosult.
VÁLLALKoaó xnsnonr,Mns TELJESíTESE, rörnnn 1. A Vállalkozőnak a teljesítést a szerződés IV. pontjában szerint kell elvégezni.
rögzített határidő
2. Amennyiben a Vállalkozó
kötelezettségeinek nem, nem megfelelő minőségben vagy csak késedelmesen tesz eleget, úgy vele szemben az aláhbi szankciók érvényesíthetők (kivételtképez ez aIőI a vis major esete): késedelmi, hibás teljesítésivagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése; kártérítésiigény tálmasztása és jelen szerződés Yállalkoző mulasztása miatti elállás, valamint a Megrendelő érvényesíthetia l eredő egyéb jogait is.
3. Amennyiben a YáIlalkoző elmulasztja a szerződésben váIlalt
kötelezettségeinek teljesítéséta szerződésben vállalt minőségben vagy határidőn belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatk oző igény ein túl késedelmi kötbérre j ogosult. a.)
A
késedelmes teljesítésesetén a kötbér mértékeaz eredménytelenül eltelt határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a
szerződés nettó értékének(III. pont) 0.5%-a. Megrendelő a kötbért meghaladó kaíát is érvényesíthetia Vállalkozóval szemben. Vállalkozó nem felel a kivitelezési határidő tullépéséért,mely a Megrendelő híbájáből következett be. Ennek tényétnapokban meghatározva az építésinaplóban kell rögzíteni.
fi.iggetlenül attól, hogy Vállalkozó a késedelmét kimentette-e - követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében,elállhat a szerződéstőL
Megrendelő
b.) Amennyiben Vállalkoző nem a megfelelő minőségben teljesít, tqy a késedelemmel megegyező mértékűhibás teljesítésikötbért tartozik ftzetni a nem megfelelő minőség kijavításáig.
A
kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárhatő rendeltetésére figyelemmel - megfelelő hataridőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni. Ebben az esetben Felek a hiba Megrendelő áItalt észlelésekoí- a ftiggetlen műszaki ellenőr bevonásával- rögzítik a kijavítási határidőt. Ha a Vállalkoző a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, Megrendelő a bibát aYállalkoző költségére maga kijavíthatj a vagy mással kij avíttathatj a.
Megrendelő
a
kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás
arányo s r észétvi s szatarthatj a.
A fentiekben meghatározott késedelem, illetve hibás teljesítés esetére kikötött kötbénel kapcsolatos eljárásokat a végső teljesítés (végszámla) során alkalmazni kell.
A
jóteljesítést biztosító mellékkötelezettség az ajánlattételi felhívás ilI.1.1.4. pontja és a Kbt 53lA. § (6) bekezdés a) pontja alapjan Me grendelő íráso s felszólítását követően Vállalkozó v álasztása szerint - az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő által alabbiakban megadott b ankszáml ár a történő be fizeté séve l, bank gar ancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapjan kiállított - készftzető kezességvállalást tartalmaző - kötelezvénnyel telj esíthető.
A jótállást biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó befizetóst a Megrendelő OTP Bank Rt. gyömrői ftőh,lánál' vezetett 11742197fennál
igazolő dokumentum Yállalkoző bankjának hivatalos a terhelésről.
poIgdrmesíer
Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel való teljesítésesetén az qánIattevő a mellékkötelezettség vállalásának
Ígazoláséra az ajánlattevő áItal váIasztott biztosító kötelezvénye szolgál, amely tartalmazza, hogy biztosító a fenti összeg erejéig
készfizető kezessé get vállal.
A
kötelezvényt magyar nyelven yagy a Válialkozó személyes joga szerinti nyelven kell rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy a kötvényt a 2411986. MT. sz. és a711986. IM. sz. rendeletek alapján az Orczágos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. által, yagy Yállalkoző személyes joga szerint hivatalosnak tekintendő fordítást készítő szerv vagy személy álta| készítetthiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell benffitani.
Bankgarancia nyújtása esetén a bankgaranciáú. az ajánlattevő által kiválasztott banknak kell. A bankgarancirák a következő feltételek együttes fennállása esetén megfelelőek:
- Az -
1996. évi CXII. tv. hatálya alá tartoző bank kötelezettséovállalásával kerülnek kiállításra visszavonhatatlanok a bank kötelezettség-vállalásai a Vállalkoző és Megrendelő közötti jogviszonyra, továbbá Yállalkoző ellenvetésérenincsenek tekintettel feltétlenül és azonnal igénybe vehetők.
A bankgaranciékat magyar nyelven vagy a Vállalkozó személyes joga szerinti nyelven kell rendelkezésre bocsátani, azzaL, hogy a bankgarancíákat a 2411986. MT. sz. és a 711986. IM. sz. rendeletek
alapján az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. által, vagy Vállalkozó személyes joga szerint hivatalosnak tekintendő fordítást készitő szerv vagy személy áItal készítetthiteles magyar nyelvű
fordítással együtt kell benyújtani.
A mellékkötelezettségek biztosítékulszolgálnak a Szerződés j o go
sultj ai r észétől
felmerülő esetle
ge s
követelé sek kielé gítésére.
Ha aYállalkoző a dolog l
A jótállást biztosító mellékkötelezettség Megrendelő
részéretörténő átadás határideje a végszámla benyújtásának (ótállási kötelezettség megkezdésének) időpontj a.
4. A szerződésszerű teljesítésenés a felek szerződés megszüntető közös ny íIatkozatának
in túlmenő e n a szer ző dé st Me grende l ő e l ál l ás sal megszűntetheti,ha a Vállalkozó a teljesítési határidő lejártát követő 20. nap az előíft minőségben teljesít (a szerződésben kik
ete
Megrendelő ezen jogának érvényesítéseelőtt kriteies Vállalkozót írásban fel szó l ítani az azonnali telj e sítésre.
X
alkalommal
5. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése miatti elállási joga gyakorlása esetén, aYáIlalkozó köteles 24 őránbelül levonulni az építésiterületről, és azt Megrendelőnek a munka folytatására ill. befejezésérealkalmas állapotban átadni.
6. Abban az esetben, ha Yállalkoző a teljesítéstalapos ok nélkül meglagadja, Megrendelő akötelezett szerződésszegésére hivatkozva elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben Megrendelő a teljesítést nem követelheti, de meghiúsulási kötbérre jogosult, mely a II. pontban meghatáttozott nettó szeruődéses érték I2Yo-a.
7. Bármely íem szerződésszeni teljesítésjogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
vII.
rnsnnnr,MEsFIZETES
a jelen
szerződés szerinti váIlalkozási díjfizetési kötelezettségének teljesítésévelkésedelembe esik, úgy a késedelmes pénzösszeg után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozónak.
Amennyiben Megrendelő
A Megrendelő által igazolt és szerződésszerű teijesítésesetén, a jelen szerződésben meghatározott fizetési hataridő eredménytelen elteltét követően, a YáIlalkoző a
Megrendelő által adott hozzájárulás, felhaíalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyujthat be a Megrendelő bankszámlája terhére. A Kbt. 54. §. (1) bekezdése alapján a beszedési megbízás benyújtásához hozzájáruló Megrendelői nyílatkozat jelenszerződés3.szétmímellékletétképezi.
VIII. PBNZÜCYI ELSZÁMOLÁS
Yállalkoző az elvégzeít munkákról apénzúgyiés egyéb, érvénybenlévő, vonatkozó rendeleteknek megfelelő, 1 db végszámlát aIIít ki, melynek I példányát Megrendelőnek postai úton (tértivevénnyel) megküldi.
1. A számla a műszaki
tartalomban úgzítettvalamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújthatő be, a Megrendelő és Yállalkoző által aláírt Átadás - átvételi j e gyzőkö nyv é s a T elj e s í té s igazolás alapj án. Yállalkoző számláját a fenti dokumentumok eredeti aláírástl példányainak számláútoz történő csatolásával nyújthatja be Megrendelő felé. A szánla kiegyenlítésea számla regisztrált beérkezésétkövető 45+15 naptári napon belül, átutalással történik.
2. A
pénzügyi teljesítés során Megrendelő alkalmazza az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 361,4..§ (6) bekezdésébenmeghatározottakat.
a
_J.
A jelen bekezdt
ljesítéséhezkapcsolódó kifizetés a Kbt. 305.§ (3) és (a) szerint történik az alábbiak szerint:
a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni az qarlatkérőnek, hogy közüliik melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, b) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni, Itogy az általa a teljesítésbebevont alváIlalkozók, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem állő szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az
ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja(ák) az alvállalkozőkat és szakembereket, hogy állítsták ki ezen szátmláikat; c) Vállalkozó a teljesítéselismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébebevont alvállalkozőkat, illetve a vele/veli.ik munkaviszonyban vagy munk av égzésreirányuló egyéb j ogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti szétmla ellenértékétMegrendelő 45 napon belül átutalja Vállalkozónak, e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, ilietve szakemberek számláit illetőleg az adőzás rendjéről szőIó 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36lA. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét)visszatartja;
f) Vállalkozó(k) átadja(ák) az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adőigazolásának másolatát Megrendelőnek (utóbbit csak annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szeruődő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem ftzette ki a (teljes) összeget az alvállalkozőnak) és benyujtja(ák) az ellenszolgáltatás fennmaradó tészérevonatkozó számlái(ka)t, melyek ellenértékétMegrendelő 15 napon belijl átutalla az Yállalkoző(k)nak, ha ő(k) az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art.36lA. §-ára is tekintettel teljesítették. g) ha Vállalkozó(k) az e), illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti(k), az ellenszolgáItatás fennmaradó részétMegrendelő &zi és az akkor illeti meg YáIlalkoző(ka)t, ha igazolja(ek), hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette(ék),vagy hitelt érdemlő irattaligazolja(ák), hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; Ix.
vÁr,r,alr oZó KöTELEZETTSEGEI, JoGAI
Yállalkoző a szerződés tárgyát képező munkákat ezen vállalkozási szerződés alapjan végzi, a vonatkoző hatályos magyaí szabványoknak és érvényes elő íráso knak me gfe l el ő e n, L o sztáIyú minő sé gb en.
1. Yállalkoző
kötelessége a munkaterület átadás-átvételi napjától napló naponta történő folyamatos vezetése.
2. YáIlalkoző
az
építési
köteles munkáját gondosan megszervezni minden - esetlegesen felmerülő - akadályt időben megszi,intetni és ennek érdekébenMegrendelő fi gyelmét az akadály o ztatás okr a i dő ben fe lhívni.
az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztosításának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállításfua.
J.
Vállalkozó köteles
4.
Vállalkozó viselni tartozik továbbá késedelmes vagy hibás teljesítésből eredően a Megrendelő általjogosan benyújtott kárigény terheit is.
5.
vállalkozó a kivitelezés során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat,
illetve a biztonságtechnikai rendszabáIyokat fokozottan betartja, és betntatja, valamint a mtrnkaterületet és a beépítendő anyagokat teljes köníen, saját költségén őrizteti. 6.
Yállalkoző tudomásul veszi, hogy a a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseit köteles betartani.
X.
MEGRENDELOKOTELEZETTSEGEI,JOGAI 1. Az építésiidőszakra Megrendelőbiztosítja a műszaki
ellenőrzést.
2. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzijgyi fedezetével rendelkezik, az
xI.
átv ett telj
e
sítésekellenértékéthatáridőben me gfi zeti.
Ár,rnlÁNos FELTETELEK
munkaterületet megtekintett állapotban veszi át. Az építési munkák megkezdóse előtt az aktuális állapotot a felek az építésinaplóban rögzítik.
1. Vállalkozó a
2. A
vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka a hatályos magyar szabványok előírásai szerint I. osáályu minőségben, a meghatátrozott műszaki
tartalommal elké szült, és azt Y állalko ző Me grende l őnek átadj a.
xII. .lÓrÁllÁsl
ES GARANCrÁr,rs FBLTETELEK
1. Yállalkoző az általa megvalósított létesítményekre36 hónap teljes körű jótállást vállal, valamint eleget tesz az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetekkötelező alkalmassági idejéről szőIő I2l1988. (XII.27.) rendeletben meghatározottaknak, illetve a PTK szavatosságáról és jótállásáról szőlő előírásainak.
EVM- IpM-KM-MÉIU-KVU együttes 2.
Amennyiben Vállalkoző a bejelentett hibát jogszení kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalj a,yagy késedelmesen szünteti meg, Megrendelő j o go sult más kivitel ezőv el elv égeztetni Vállalkozó költsé gére.
3. Garancia nem
érvényesíthető,ha meghibásodás nem rendeltetésszení
használat miatt következik be.
XIII. EGYEB MEGALLAPOD
abban, hogy
a
szerződés teljesítésével,
Megrendelő részérőlz Mezey Attila alpolgármester Cím: 2230 Gyömrő, Szabadságtér I. Tel./fax: 06-29l330-uI Mobil: 06-3 0i5 1 5- 4266 jogosult eljárni. Vállalkozó részérőI: vincze János Cím: 2230 Gyömrő, Szt. István u. 14. Tel./fax:
Mobil: Kivitelezés irányításáhan Műszaki ellenőr: Cím: Mobil: vállalkozó részéről: Cím: Tetr.:
Mobil: 2.
06-291330-448 06l20-968-16-71 és ellenő rzésébenrésztvevők: Spaits Miklós 2230 Gyömrő, Kölcsey u. 15.
201667-37-99
vincze János
2230 Gyömrő, Szt. István u. 14. 06-291330-448 06120-968-16-7I
Vállalkozó utasítást csak a szerződést aláítő Megrendelőtől és arurak hivatalos me gbízottjától fo gadhat el.
J.
A
naplóbejegyzési joggal rendelkezők személyébentörténő változást szerződő felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közlik egymással. Jelen szerződést csak a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvbe tett megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy építési naplóba történő bejegyzés.
4.
5.
E
szerződés feltételeinek megállapitásában, tovabbá ezen szerződés megkötése után - az ebből eredő - minden műszaki és árvita tekintetében szerződő felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.
A szerződő feleket semmilyen jogkövetkezmény nem érheti , ha a teljesítésben Vis major körülmény akadályozta, illetve partnere nem szerződés szerint
teljesített vagy mulasztott. Felek rögzítik, hogy Vállalkoző vagy alvállalkozői által folytatott sztrájkot nem tekintik vis major körülménynek. 6.
A Vis major felmerülésekor az akadályozott
féL szerződő partnerét Vis major
beállásának idejérő1 és megszűnéséről haladóktalanul értesíteniköteles. 7.
Amennyiben a tevékenységsorán régészeti lelet fordul elő, úgy Vállalkozó köteles a régészetilelettel kapcsolatos tevékenységétfelfiiggesáeni, haladéktalanul értesíteni Megrendelőt és a hatályos jogszabályok és normatívák rendelkezéseit betartva elj árni.
8.
Amennyiben a tevékenységsorán fém- vagy lőszermentesítéssel kapcsolatos tárgy fordul elő, Vállalkozó köteles a kapcsolatos tevékenységét fe1 ktalanul értesíteniMegrendelőt és a hatályos jogsza viák rendelkezéseit betartv a elj árni.
9. A
közbeszerzésekről szőlő 2003. évi CXXIX törvény 306. § -ban foglalr előírás alapján Vállalkozó köteles (a szavatossági, illetve a ;otaÍasi kÖtelezettségéntúlmenően) - építési-szerelésitevékenységrevonatk ozőan
-
az á|tala ajánlott nettó
szerződéses összeg értékéigterjedően felelősségbiztosítási szerződést kötni, yagy a meglévő biztosítását arra kiterjeszteni. A felelősségbiztosítási szerződés meglététa szeruődés teljesítési
időszakában a Megrendelő bármely időpontban jogosult ellenőrizni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok azirányadők.
Gyömrő,20ll. május
3.
É[Tff8f;P,H 2230 Gyömó lsfuán u.
ri l
iil
§l
'OR-BAU Kft.részéről
Ellenjegyeáe:
l/
lll
Vr\-
Yor*o_Erno]
Jeg/Zo
l !
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDES
vróuosírÁs
amely létrejött egyrészről Gyömrő Város Önkormányzata (székhely: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.), mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) képviselője dr. Gyenes Levente polgármester,
másrészről a VEKTOR -BAU Kft. (székhely: 2230 Gyömrő, Szent István út 14.), képviselője Vincze János ügyvezető igazgatő, adőszám: 12316814-2-13, cégjegyzékszátm: Cg. 13-09-077I29, bankszámlaszám:Il717009-
20158459-00000000, statisztikai számjel: I2316814-4I20-I13-I3,
mint
Vállalkozó
(továbbiakban Vállalkozó) együttesen Felek között Gyömrő Város sportcsarnokának bővítése tárgyábart20II. május 03-án megkotott szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) kapcsolatban,
1.Preambulum
Felek aSzerződést a KÉ-37539l20IO számuhirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás nyomán kötötték meg. A Szerződés megkötését követően a ftnanszírozástbiztosító ,,Gyömrő varosközpont fejlesztése" KMOP-5.2,IlB-09-1f-2010-0016 projekt Közreműködő Szervezete a teljesítésselkapcsolatban kötelező elemként határozta meg IOoÁ előIeg biztositását a vállalkozó részére. 2. Módosító rendelkezés
A Preambulumban ismertetett okok miatt Felek aSzeruődés módosításában állapodnak meg közbeszerzésekről szőIő 2003. évi CXXIX tv. 303.§ alapján az alébbiak szerint: 2.1
A Szerződés
V.1 . pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Yállalkoző 1 db előlegszámlát és 1 db végszámlát állít ki. Az előlegszámla értékea III. pontban meghatétrozott nettó vállalkozói díj l\oÁ-a. Yégszám\a a Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítés igazolás alapján, a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan, előírt minőségű és hiánytalan elvégzéseután nyújtható be.
VEKToR-BAU
ÉPlTÓlPARlKFI_ 2230 Gyömó
lsfuán u. 14.
a
3.
Záró rendelkezések
Felek a Szeruődés jelen módosítását mint akaratukkal mindenben megegyező dokumentumot 5 eredeti példányban írják alá. A módosítás Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba, csak a Szerződéssel együtt érvényesés mindenben osája annak jogi sorsát.
Ellenjegyezte: