VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉ,S amel} lelrejön eg)Teszró l c1 öm ró Város Ö kormánJ7ata (székltely: 2230 Gyömlő, Szabadság út 1.), mint Megrendelő (to\,,ábbiakban Megrendelő) képviselője dr. Gyenes Levente polgiílnester, máslészről VEKTOR-BAU ÉpítőipariKft, Székfrcly: 2230 Gyönúő, Szent István u, 14, Képviselője: Vincze János ügyr'ezető igazgató Adószám: l2316814-2_13 Cégjegyzékszám: cg. I3-09-o.]'7 129 Bankszámlaszám: 1 1 71 7009-20i 58459-00000000 Statisztikai számjel: 1 2316814-4120-1 13-13 mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételek szerint:
I.
A SZERZODES TARGYA
Megrendelő megrendeli. Vállalkozó elvállalja Gyömrő \,fuosban egy vállalkozásokat segítő inkubátorház megépítésétvállalkozási szerződés keretében, a részéről elvrárható legjobb minőségben (teljes körúen, múszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelbeí, a vonatkozó magyar előírásoknak. múszaki szabván1,oknak, valamint a technika nrai ál]ásának megfelelően) (a továbbiakban: I. osztáyú minőség) a szerződést megelőző közbeszerzési etárá§ban átadott kiviteli tervek alapján, a IL pontban részletezett múszakitaltalom szelint.
.
A SZERZÓDÉS MŰSZAKI TÁRTALMA
Az inkubátorhriz
építésekapcsán a teljes körű kivitelezés \,állalkozási szelződés keletében törlénő megvalósítá§a az óryényben lévő múszaki-ninőségi kör,,etelmények betatásával, vállalkozó a muntát a tervek és a helyszín meglekintését és teljes köní feL,nérésétkövetóen nrinden múszaki adottság ismeretében vállalja el. A kivitelezésnek aZ épületre vo atkoó jogszabályi előírások figyelembe vételével és betartásával kell elkészülrrie ol1an módon, hogy a használatbavételhez adott es€tbeí a szakhatóságok hozzájárulásukat megadhassrlk, a rendeltetés szerinti használat további ráfordítás nélkiil biztosítható legyen. Vállalkozó a kivitelezési munká]atokat egyösszegú átalánydíjas szerződés szabályai szelint vállalja aZ alábbiakban felsololt múszaki taftalom szerint. Többlet-, illetve pótmunka elszámolására csak a vállalási ár s%-nak mértékéig,Vállalkozó és Megrendelő általi egyeztetést követően, a szerződésben neghatározott rnunJ<ák elvégzéséhezvagy a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen esetben van lehetőség.
1.
Műszaki tartalom A teljesítés múszaki tarta]rnát a szerződést megelőző köZbeszerzési eljárás dokumentációja és mellékletei, valamint Válla]kozó ajáDlatában szereplő tételes költségvetés alkotja. Ezek a dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Vállalkozó gaíantálja, hogy valamennyi hatósági és törvényi előírást teljes mértékben betaft, a betaítással kapcsolatos költségek elszárrrolása az ajánlati ár keretein belül
,
meqtöfiént.
l\Á\ ^
\\'1
3.
Ezen felül Vállalkozó garantálja, hogy minden vonatkozó múszaki előírást, szabál}.t, szabván}t betart, A karok, illetve költségek, amel],ek ezon előírások be nem tartásából keletkeznek, teljes nátékben Vállalkozót teihelik.
1.
vállalkozó költsége és kötelezettsége a munkaterületen való fel- és 1evonulás, valamint a levonulás után a munkaterület megfelelő helyreál]ítása. illetve Meglendelő felé töfiénő át- és visszaadása Fe tiek teljesítésea betbjezett beruházás részétképezi,
5.
Vállalkozó költsége az epítésitörmelék lerakóbell ellrelyezése a kijelölt helyen deponálva,
6.
Vállalkozó kóltsége a munkavédelmi segédszelkezetek kiepítéseés folyamatos fenntaftása, karbantartása (korlátok, állványok, védófa], szükség szerinti megvilágítások) az építésimunkák múszaki átadás-át\,ételéig.
,l.
Megrendelő felé az átadás-átvételi jegyzőkönl"vben lögzített mérőóra-állások szerint (víz, csatoma, villany, gáz, stb.) történik, illetve aZ átadás-átvételi etáTás solán a jegyzőkön}.vben felek lögzítik, hogy mely energia igénybevétel esetéD sziikséges alnérő lélszereltetése, Amennyiben a közüzemi díjakhoz kapcsolódó számlákat a szolgáltatók a Megrendelő részéreállítják/állítanlk ki úgy a Megrendelő e költségeket a Vál]alkozó lészéIe továbbsziámlázza. Ha a váIlalkoló ezen ősszeget a szán, án léltüntetett határidőre a Megrendelő részéIenem fiZetné kj, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a ki nl-m fiZetett összeget, valanint annak a késedelenr időtartamata a Megrendelő Szolgáltató szerződés szerinti késedelmi kamattal növelt mértékéta Megrendelő az esedéLes számla alapján íizetendő összegbe beszámitsa, abból le\onja.
8.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési,szerelési mr.rnka tel.jes taíama alatt a Megrendelő által igén},bevett fligget]en múszaki elleDőr elősegíti és e]]enőrzi a vonatkoó jogszabályok, hatóságj előírások, szabvátr1,ok, szerződések, valamint az építésügyihatósági előírások, szabványok, engedélyező hatóság álta1 jóváhagyott építészetimúszaki teN betaftását. AZ építésimúszaki elienőr feladatait és hatásköIét az építőipali kivitelezési tevékenységlől szóló 191/2009. (IX,15.) Korm, rendelet szabáIyozza, mely alapján a múszaki ellenőr a tevékenységétellátja jelen szerződés keretében.
9.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a múszaki ellenőr a kiviielezési te!,ékenységsorán olyan mértékúszabáll,talanságot észlel, mely jelen szerződés, illetv€ a vonatkozó szabályok rendelkezéseit súlyosan sérti, az építkezési te\ékeny§éget átnenetileg leállíthatja, Ebben az esetben jegyzőkönlv felvételére kerül sor, és a műszaki ellenőr haladéktalanul értesítiMegrendelőt a töfténteklől, és a to\,ábbi teendók érdekében Megrendelő és Vállalkozó haladéktalanul egyeaetni köte]es,
i0.
A kivitelezés méretpontosságának és minőségének olyarnak kell ]ennie, hogy többlet ráfordítás nélkül biztosítsa a soron következő technológiai folyamat L osztályú kiviteleZhetőségét.
11.
Válialkozó köteles írásban készle jelentési nyilatkozattal aZ átadás-átvételi eljárást kezdeményezni, az eljárás rnegkezdésekor az alább felsorolt dok-umentumokat ] pildán1 ban Megrendeltjnek áradni: a
Vállalkozó által beszelzett
é§ beépített anyagokról megfelelőségi
nyilatkozat.
épitési napló 1násolata,
felelős kiviteleZői nyilatkoZat.
L
A SZERZÓDÉS ÖSSZEGE
A szerződés múszáki
tartalrnában foglalt munkák egyösszegú átalányáras vállalkozói díja:
építésimunkák anyag és díjösszege: 76.136.419,- Ft azaz Hetvenhatmillió-egyszázharminchatezer-négyszráaizenkilenc Forint.
+
Bruttó
27%
ÁFA
ö§szesen:
20.556.833.- Ft 96,693.252.- Ft
Felek a teljesítésellenértékénekkifizetésétaz általános folga]íni adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142.§-ának rendelkezései szerint te]jesítik.
AZ ár
fedezetet nyújt a munkadijon és az anyagköltségeken felül a tevékenységgel kapcsolatos hatósági és jogszabályi előírások maradéktalan betafiására, aZ építéstarlama alatt szükséges biztonságtechnikai eszközök és védőfelszerelések biztosításfua ideértve az építési terillet 24 óIás őrzését is, amerrnyiben szükség€s , továbbá nindazon munkákra, anelyek az I. osáál}ú rnirrőség eléréséhezsziüségesek, de itt felsorolásla nem keúltek. Továbbá 1'edezetet n}újt a fiZetési határidőből kö\,etkezően szijkséges péizügyi elólinanszírozásra is, valamint az ezzel kapcsolatosan feimerülő költségeke is.
IV,
TELJESÍTESIHATÁRIDÓ
Munkaterület átadá§-átvételi időpontja: szerződéskötés1 követő 5. munkanapig.
AZ átadás-átvételt Mezey Attila alpolgiiímester yezett. Az átadás-átvétel során felek jegyzőkönlwet vesznek fel. AZ átadási átvételi eljrirrisnál jelen vannat: Megrendelőrészéről: MezeyAttilaalpolgáimester
szabó-Tóth péter. benrházási iroda munlatársa
Vállalkozó részérő1:
vincze János
üg}r,,ezető igazgató
A jegyzőkön]i/ kötelezően legalább az alábbi adatokat tartalmazza: aZ átadás-átvétel helyét, pontos időpontját, aZ átadás-átvétel solán jelen lévő feleket,
az átadás-átvétel során bármelyik ielen lévő személy által tett ésaevételeket,
a közmúórákkal kapcsolatos rendelkezéseket - közműóra állásának rögzítése. illetve almérő fe]szerelésénekténye, időpontia, költségviselése,
,
Vállalkozó nyi]atkozatát aZ építésimunkálatok tényleges megkezdésének időpontjáról, ideértve a biztonsági előmunJ<áIatok védőkollát, stb. elhelyezéséről.
A kivite]ezés befejezési hatrlrideje: 2013. július 31.
PENZUGYI UTEMEZES 1.
Szerződó felek rnegállapodnak abban, hogy a Vá]lalkozó 1 db előlegszámlát 3 db részszámlát és 1 db végszánlát állít ki, Az elólegszánla értékea III. pot]tbaD meghatfuozott ár 10%-a. Az 1. részszámla műszaki ellenőr által igazolt 25%-os telj€sülésnél állítható ki. A 2. részszámla műszaki ellenőr által igazolt 50%-os teljesülésnél állítható ki, A 3. részszámla műszaki ellenőr által igazolt 70%-os teljesülésíélállítható ki, végszámla a MegTendelő á]ta] aláírt átadás-át!ételi jegyzőkönyv és teljesítés igazolás alapján, a múszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan, előirt minösegu és hiánltalan elvégzéseután nyújtható be.
2.
Megrendelő részéről a teljesítésigazolására Mezey Attila alpolgármestel jogosult.
vI.
VÁLLALKOZÓ KÉSEDELMES TELJESÍTÉ,SE,KÖTBÉR
l
A Vállalkozónak a teljesítésta szerződés Iv, pontjában rögzített hátáridő szerint kell elvégezni,
2.
Amenryiben a Vállalkozó kötelezettségeinek nem, nem megfelelő minőségben vagy csak késedelmesen tesz eleget, úgy vele szemben az alábbi szankciók énényesíthetők tkivetelt kepez ez alóI a \is mdjor c.elcl: - késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbérigény éNényesítése; kártérítésiigény tárnasztása és jelen szerződés Vállalkozó mulasztása miatti elállás, valamint a Megrendeló érvényesíthetia szelződésszegésből eredő egyéb jogait is,
a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséta szerződésben vállalt minőségben \ágy határidőn belül, úgy a Meg.eídelő a szelződésszegésből fakadó egyéb kínendezésekre vorratkozó igényein túl késedelni kötbérre jogosult. Amennyiben
a.)
A
késedelmes teljesítés esetál a kötbér mértékeaz eredményeler'ül eltelt határidőt követő miíden késedelmesen eltelt nap utfu] a szerződés nettó éfiékének (III. pont) 0,5%-a, Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesíthetia Vállalkozóval szembeí. Vállalkozó nem felel a kivitelezési határidő túllépéséért, mely a Megrelldelő hibájából következett be, Ennek tényétnapokban meghatáTozva aZ építésinaplóban kell rögzíteni. Megrendelő fliggetlenül attól, hogy Válla]kozó a késedelmétkin]entette-e követelheti a teljesítést,vagy ha ez többé nem á11 érdekében, elál]iat a szerződéstől.
l
b.) Arnemyiben Vállalkozó nem
a
megfelelő minőségben teljesít, úgy a
késedelemmel megegyező mértékűhibás teljesitési kötbért taíozik fizetni a nem megfelelő minőség kijavításáig.
A kijavítást vagy kicserélést -
a dolog tu]ajdonságaba és a Megrendeló á]tal elváIható rendeltetés&e figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Ebben aZ esetben Felek a hiba Megrendelő általi észlelésekor a figgetlen műszaki ellenőr ber.onásával !ögzítik a kijavítási hatáJidőt. Ha a Vállalkozó a dolog kijavítását megfelelő határidóre nem \,,állalja, vagy nem végzi el, Megrendeló a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással
-
kij avíttathatja.
Megrendelő
a kijavításig vagy
visszatarthatja.
kicserélésigaz ellenszolgáltatás alányos részét
A
fentiekben meghatározott késedelem, illetve hibás teljesítésesetére kikótött kötbénel kapcso]atos eljfuásokat a végső teljesítés (végszámla) során a]ka]mazni kell, 4.
A szerzódésszerű teljesítésen és a
5,
Megrendelő a Vállalkozó szeTződésszegése miatti elállási joga gyakorlása e§etén. a vállalkozó kőteles 24 órán belül levonu]ni az építé§iterületről, és azt Megrendelőnek eredeti állapotban átadni,
6.
nyilatkozatának esetein túlmenően a szerődést Meg.endelő elállással megszűntetheti, ha a Vállalkozó a teljesítési határidő lejártát követő 20. nap végéignem, \agy nem az előí1 minőségben teljesít (a szerződésben kikötött határidők ir'x lratlfuidők, így érdekmúlás bizonyításfua nincs szükség), Megrendelő ezen jogának érvényesítése előtt köteles Vállalkozót 1 alkalommal írásban felszólítani az azonnali teljesitésre, fe]ek sZeIZődés megszüntető köZös
Abban az esetbeq ha Vállalkozó a teljesítéstalapo§ ok nélkül megtagadja,
Megrendelő a kötelezett szerződésszegéséIehivatkozva elállhat a szerződéstől. Ebben, illetve a ví/5. pont szerinti esetben Megrendelő a teljesítéstnem követelheti, de meghiúsulási kötbéne jogosult, me]y a II. pontban meghatárorctt nettó szelződéses érték12%-a, 7.
Bárrnely nem szerződésszerű 1eljg§ítésjogi feDntallás nélküli elfogadása a Megrendelő
ré§Zéről nem éfieLrrezhető joglemondásként azon igényról vagy igényekól, amelyek a
Meglendelőt szerződésszegés kö\€tkezményeként
VII.
megil]etik.
KÉSEDELMESFIZETÉS
Arrrennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti vállalkoZási díjfizetési kötelezettségének teljesítésévelkésedelerrrbe esik. úgy a késedelmes pénzösszeg utan a mindentoli jegybanki alapkamat kétszeresének rnegfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megíizetni
Vállalkozónak,
4
V I.
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
Vállalkozó az elyégzett munkákról a pénzügyi és egyéb. hatályban lévő, vonatkozó
rendeleteknek megfeleló, 1 db előlegszámlát, 3 db lészszámlát és 1 db végszánlát állít ki, nelynek 1 példányát Megrendelőnek postai úton (téItivevénnyel) megküldj.
1.
A
végszámla a múszaki taltalonban .ögzített valamennyi munka hibát]an és hiánylalan elvégzéseután nyújtható be. a Megrendelő és Vállalkozó által aláír1 Atadás-átvételi jeg,vzőkön}a, és a Teljesítés igazolás alapján. vállalkozó számláját a fenti dokunentumok eredeti aláírású példányainak számlához töIténő csatolásával nyújthatja be Megrendelő felé,
2.
A
3.
A
pénzngyi teljesítéssorán Megrendelő alkaLnazza az adóás rendjéról szóló 2003. évi XCIL tv, 36/A. § (6) bekezdésébenmeghatározottakat.
a Kbt.
130,§ rendelkezései és az építésiberuháZások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szám]a kifiZetése
12,§ - 14,§-ában foglaltak szerint töitéDik.
Lx.
V
ÁLL4LKoZó KöTELEZETTS ÉcEl, JocAl
Vállaikozó a szerződés tárgyát képező munkákat ezen vál]a]kozá§i szerződés alapján végzi. a vonatkozó hatályos magyar szabványoknak és érr,ényes előírásoknak megfelelóen, I. osztályú minőségben.
1.
Vállalkozó kötelessége
a
nunkatelület átadás-átvételi nauáíól az építésinapló
naponta töfiénő folyamatos vezetése.
2.
Vállalkozó köteles munkáját gondosan negszer,,ezni minden esetlegesen 1'elmerülő akadályt időben úegszüntetni és onnek érdekében Megrendelő figyelmét az aL rda ll oztalásokra idöben l'elhir ni.
3.
Vállalkozó köteles az állag-, vagyorr- és kapcsolódó életvédelem biáosításáíak
4.
Vállalkozó viselni taíozik továbbá késede]rnes vagy hibás teljesítésből eredően a
5-
Vállalkozó a kivitelezés során a munkavédelmi és tűZ\,édelmi előírásokat, illetve a biztonsá8technikai lendszabályokat fokozottan betartja. és betartatja, valamint a
garantálására, aZ esetle8esen okozott káíok helyreálJítására.
Megrendelő általjogosan benyújtott kárigény terheit is.
munkaterületet és a beépítendő anyagokat teljes körúen, saját költségén őrDteti.
6.
Vállalkozó tudomásul veszi, lrogy a a zaj_ é§ rezgésterhelési határéftékek negállapításáról szóló 8/2002, (lll.22,) KöM_EüM együttes rendelet vonatkoá rendelkezéseit köteles betartani-
7.
Az építésiberuházrisok közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XIL 23.) Konn rendclet 9,§-a alapjáu Vállalkozó jelen szelződésben meghatfuozott munkára kiterjedően íélelősségbiztosítással rendelkezik, mel,vet a szerzódés
teljesítéséigköteles fenntafiani, e]válasáhatatlan részétkepeZi. 8,
A Kbt.
a)
A
1'elelősségbiztosítási kötvény
a
szelződés
125, § (4) bekezdése alapján
Vállalkozó nem fizet. illetve számol el a szerződés teljesítésélelösszeliiggésben olyan költségeket, melyek az 56, § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem rnegfelelő társaság tekintetében merülnek fel. és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelrrrének csökkentésére alkalmasak;
b) Vállalkozó a
szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi §Zerkezetét az ajálrlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyleteklől aZ ajál atkérőt haladéktalaíul éitesíti.
9,
A kömyezettudatos beruházás jegyében Vállalkozó köteles: a) a beruházás során felhasznált és beépítettfaanyagot igazoltan jogszeru, szabályozott eldőgazdálkodás keletében kitermelt li]íásból beszerezni, b) a beépítetttennékek kiválasztása soráí azono§ műszaki tulajdonságok mellelt
c)
d)
előnyben IésZesíteniaz újrahasznosított anyagból készítetttermékekot; amemyiben műszakilag lehetséges, úgy energiatakarékos termékeket beépíteni; az epítésiterületen törekedni a hulladék szakszelú és kömyezetkimélő gyíijtésére é5 a tevékenység során a lehető legkisebb méItékbeD szennyezni a környez9tet.
x.
MEGRENDELÓ KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI
1,
Az építésiidőszaka Megrendelő biztosítja a múszaki ellenőrzést.
2.
Megrendelő kjjelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. az átvett teljesítések ellenéfi ékéthatáridőben megfiZeti.
3.
Meglendelő jogosult és egyben köte]es a szerződést felmondani - }ra szükséges olyan határjdővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel éIintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) Vállalkozóban köZvetetten vagy közvetleDül 257o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi szeméJy vagy jogi személyiséggel nem lendelkező gazdasági táísaság, amely nem felel meg a Kbt, 56, § (1) bekezdés k) pontjában neghatározott feltételeknek. b) Vállalkozó közvetetten vagy köZvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi sz€méIyiséggel nem rendelkező gazdasági tfusaságbaq amely nem felel meg a Kbt. 56, § (1) bekezdé§ k) pontjában neglratározott feltételeknek.
xI.
ÁLr,q.LÁNos rr]r,rÉrRr,Irr
1.
Vállalkozó a munkaterületet megtekintett állapotban veszi át, Az építésimunkák megkezdése előtt az aktuális állapotot a felek az építésinaplóban rögzítik.
2,
A
vállalkozás atkor tekiíthetó teljesítettnek, ha a munka a hatál),os magyal szabványok előírásai szerint I. osztályú minőségben, a meghatiáíorctt műszaki tarta]ommal elkészült, és azt vállalkozó Megrendelőnek átadja,
xII.
JóTÁLLÁsI ÉscAnaNcrÁrrs ror,rÉrnrnx
1.
váilalkozó az általa megvalósított epítmén}ae és berendezésekre 12 hónap teljes körú jóíállást vállal, valamint eleget tesz az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12n988. (xII.27.) EvM- IpM-KM-\,íEM-KVM egyiittes rendeletben meghatározottaknak, illetve a Ptk. szavatosságáról és jótállásáról szóló előírásainak,
2.
Amenrryiben Vállalkozó a bejelentett hibátjogszerú kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, vagy késedelmesen szünteti meg, Megrendelő jogosult más kiviteleZővel elvégeZtetni vállalkozó költségére.
3,
Garancia nem érvényesíthető, ha meghibásodás nem lendeltetésszelúhasznílat miatt következik be.
XIII. EGYÉBMEGÁLLAPODÁSOK
1.
Szerzódő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítéséve],módositásával kapcso ]atban
Megrendeló részéről: Mezey Attila alpolgármester Cím: 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. Tel,/fax:
Mobil:
vállalkozó részéről:
Cím: Tel./íbx: Mobi1: jogosult eljámi,
06/29-330-011 / 06/29-330-0,7 8 06/30-515-4266
vincze János 2230 Gyöntő, szt, lstván u.
14,
06l29-330-448 06/20-968-I6,7I
Kivitelezés irányításában és e]lenőrzésében résztvevők:
Műszaki ellenőr: cím:
spaits Miklós 2230 Gyömrő, Kölcsey u. 15.
TeVfax:
06/29-330-,7,7,7
Mobil:
06/70-320-3551
vállalkozó részéről| cím:
vincze János
Tel.:
Mobil: 2.
2230 Gyömró, Sá. István u. 14. 06/29-330-448 06/20-968-1 67 1
Vállalkozó utasítást csak a szerzódést aláíró Megrende]őtől és annak hivatalos megbíZottjától fogadhat
A
e],
naplóbejegyzési joggal rendelkezők személyében töfténő változást szerződő felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közlik egyrnással. Jelen szerződést
csak a szerződő íillek cégszeni aláírásával lehet módosítani. Nem heiyettesítheti a szerződé§ módosítását koopelációs jegyzőkönyvbe tett megállapítás, eg}üttműl<ödési megállapodás, vagy építésinaplóba történó bejegyzés,
4.
E szerződés feltételeinek megállápításában. továbbá ezen szerződés megkötése
5.
A
6,
A Vis
7. 8.
után
-
az ebből eredő minden múszaki és átvita tekintetében szerződő felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki,
szerzódő feleket semmilyen jogkövetkezmény nem éIl]eti, ha a teljesítésben vis major körüImény akadályozta, illelve partnele íem szerződés szerint teljesített vagy mulasáott. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó vagy alvállalkozói által fol}1atott sárájkot nem tekintik vi§ major körülménynek,
major felmerülésekor aZ akadályozott fél szerződő pafinelét vis majol
beállásának idejéről és megszLínésérőlhaladékta]anul éItesíteniköteles.
Amerrnyiben a tevékenység során régészeti lelet fordul elő, úgy vállalkozó köteles a régészetilelettel kapcsolatos tevékenységétfelfüggeszteni, haladéktalanul értesíteni Megrendelőt és a hatályos jogszabályok és normatívák reídelkezéseit betafiva eljámi. Amenrryiben a tevékenységsorlárr fém- vagy lőszeTmentesítéssel kapcsolatos tiirgy fordul eló, úgy Vállalkozó köte]es a kapcsolatos tevék€nységét felfiiggeszteni, haladéktalanul értesíteniMegrendelőt és a batál}.os jogszabályok és normatívák rendelkezéseit betaft va eljárni.
Jelen szerződésben nern szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. Felek a szerződést elohásást követően, ismeretének birtokában 4 példányban ióváhagyólag iriák alá.
Glömró, 2012. december
.!5ff9^TPé,,
2
223a Györalő
/
Jáno
entó ézető
egrendelő ré§zéről
llalkozó részéről
