Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. -
a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal
-
a munkának tartalmaznia kell a villamos közműkiváltás teljes tervezését.
-
a kivitelező vállalja az illetékes áramszolgáltató (ELMŰ) irányába történő mindennemű ügyintézést (engedélyeztetések, szerződések, jegyzőkönyvek). Ezek aláírása, hitelesítése kizárólag a Semmelweis Egyetem ,mint megbízó részéről történhet.
-
1db 1000kVA-es zárt, olajszegény transzformátor ideiglenes transzformátort a kivitelezőtől megvásároljuk) időjárásálló tokozatban.
-
A telepített transzformátort az ELMŰ felé ideiglenes, építkezési energia biztosítása céljából telepítendő eszközként kerüljön bejelentésre, ELMŰ részére történő tulajdonátadás nélkül.
-
ELMŰ által engedélyezett 0,4Kv-on üzemelő háromfázisú fogyasztás mérés kiépítése. 0,4kv vill. szekrények kiépítése melyek tartalmazzák a kiinduló tápkábelek villamos védelmét ill. szakaszolhatóságát.
-
A transzformátortól 0,4kv-os tápkábel kiépítése az I.sz Sebészeti Klinika ,, Fül-orr gégészeti Klinika, II.sz szülészetnél lévő Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, mosoda és a kazánház épületéhez , oly módon, hogy a kiinduló tápkábelek hossza a kiváltandó 2db 630Kva-es transzformátorokig ér ,addig a pontig , hogy a transzformátorokból kikötött kábelekkel biztonságosan össze lehessen kötni úgy , hogy a tervben szereplő új épülethez legközelebb eső kábel is az épület alaphomlokzatához legalább 3m-re legyen.
-
A kábelek fektetése földben történik.
-
Az I.sz belgyógyászati Klinika 0,4Kv-os tápkábelének kiépítése az ideiglenes transzformátortól az épület főelosztójáig .
-
A kábel bekötése a főelosztóba.
-
II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2db 0,4kv-os tápkábel kiépítése úgy, hogy az egyik kábelt az 1000Kva-es a másik az 1600Kva-es transzformátorról kapja az energiát.
-
A 10kv-os kábelek átkötése az ideiglenes transzformátorba oly módon, hogy megkeresve a transzformátor és a 10kv kábelek közötti legrövidebb távolságot ott kötéspontot létrehozva és onnan a legrövidebb nyomvonalon bevezetni a transzformátorba.
-
A kiépített új hálózatot terhelési próbának kell alávetni erről jegyzőkönyvet kell készíteni.
telepítése
(
-
A kiépített új hálózatról, 0,4kv-os elosztókról, valamint az üzemen kívül helyezett vezetékszakaszokról érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a megrendelőnek átadni .
-
Mindennemű átkapcsolás, szakaszolás, feszültségmentesítés a megrendelővel egyeztetve, a közösen megállapított időpontban és időtartamig történhet.
-
A Kivitelező átterhelést követően az ELMŰ tulajdonát képező 2db 630kVA-es transzformátort (ELMŰVEL egyeztetve) elszállítja ,ezt dokumentálja.
-
A transzformátor melletti épületrészben található 0,4kv - os elosztószekrényeket, fázisjavítóberendezést és egyéb egységeket lebontja és a megrendelő igénye szerint átadja ill. elszállítja.
-
A transzformátorépületet üresen, bontható állapotban adja át.
-
A tervben szereplő új épület alapterületén lévő térvilágítási oszlopok feszültségmentesítése úgy, hogy az alapterületen kívül eső térvilágítás tovább funkcionáljon.
-
A kivitelező betartja az idevonatkozó szabványokat: MSZ 2364 Erősáramú szabv. MSZ 2040 1995 Erősáramú szabv.. BM35/1996 XII.29. Tűzvédelmi szabályzat
-
A kivitelező betartja a Semmelweis egyetem által előírt és az egyetem területén érvényben lévő közlekedési, tűzvédelmi, Polgári védelmi és vagyonvédelmi rendszabályokat.
-
a II. Szülészeti és Nőgyógyászati klinika és a II.Női ambulancia "D" épület közötti szakaszon egy forgalmi sáv szélességben a kábelfektetés út átfúrással vagy olyan más technológiával történhet ,hogy fölötte lévő útburkolat gépjármű közlekedésre alkalmas maradjon."
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás [X] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Postai cím: Üllői út 26. Város/Község Budapest
Postai irányítószám: 1085
Kapcsolattartási pont(ok):
Ország: Magyarország Telefon: 201-9610
Címzett: Beleznai Gábor rektori tanácsadó E-mail:
[email protected]
Fax: 201-9611
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [X] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [X] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [X] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA [ ] Központi szintű
[ ] Közszolgáltató
[ ] Regionális/helyi szintű
[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
[ ] Közjogi szervezet
[ ] Egyéb
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK [ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Honvédelem
[ ] Szociális védelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Környezetvédelem
[X] Oktatás
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[X] Egyéb : Felsőoktatás
[X] Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[ ] Vasúti szolgáltatások
[ ] Villamos energia
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[ ] Kikötői tevékenységek
[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
[ ] Repülőtéri tevékenységek
[ ] Víz
[ ] Egyéb (nevezze meg):
[ ] Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: villamos közműkiváltás II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) [X] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Kivitelezés
[ ] Adásvétel
[ ] Tervezés és kivitelezés
[ ] Lízing
[X] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
[ ] Bérlet
Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
[ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja
[ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 1085 Budapest, Üllői út 78 NUTS-kód: HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [ ] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul [ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) [ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
VAGY (adott esetben) maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY:
és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Villamos közműkiváltás Ajánlatkérő Budapest Üllői út 78 szám alatti telephelyén. Teljes tervezéssel, ELMŰ ügyintézéssel.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): [ ] egy részre
[ ] egy vagy több részre
[ ] valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [X] nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték Villamos közműkiváltás Ajánlatkérő Budapest Üllői út 78 szám alatti telephelyén. Teljes tervezéssel, ELMŰ ügyintézéssel. Kiváltandó 2 db transzformátor és a kapcsolódó elektromos szerelvények elbontása 1 db 1000kVA-es transzformátor ideiglenes telepítése, 10kv-os kábelezés kiépítése, 0,4kvos vill. szekrények kiépítése, 0,4kv-os tápkábelezés kiépítése. Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [X] nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 50(a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A kötbérköteles határidők nem teljesülése esetén, amennyiben az a Vállalkozónak felróható okok miatt következett be, Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 0,5 %-a. A késedelmi kötbér felső határa a teljes vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 15 %-a. A meghiúsulás esetén, a kötbér mértéke a vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 20 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: építési beruházások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint fizeti meg banki átutalással Vállalkozó részére, a számla kézhezvételétől számított alábbi határidőknek megfelelően: az alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak, a fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségének a rendelet szerint eleget tett, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-át és a 36/B §-át maradéktalanul be kell tartani. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 125. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. Továbbá a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki 2011. évi XCIX. számú „az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról” szóló törvény 6. §-ban foglaltaknak nem tett eleget. Igazolási mód: A Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontja szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek a saját nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a 2011. évi XCIX. törvény 6. §-ban foglaltaknak eleget tett. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az az Ajánlattevő amely nem Az ajánlattevőnek a szerződés rendelkezik az előző három évre vonatkozóan teljesítéséhez szükséges pénzügyi és átlagosan évente nettó 20 millió Ft gazdasági alkalmassága igazolható a közbeszerzés tárgyából származó árbevétellel. 310/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával. Az alkalmasság igazolható a 310/2011. Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése szerint is. Az előírt alkalmassági követelményeknek
a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Más szervezet erőforrásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a 310/2011. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító hirdetmény megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését figyelembe venni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az az Ajánlattevő amely nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény megküldésétől - visszafelé számított öt évben összesen legalább egy, legalább 10 kv-os kapacitású földkábel építés és hozzá kapcsolódó transzformátortelepítés tárgyú, összesen legalább nettó 20 millió Ft értékű referenciával
Az alkalmasság igazolható a 310/2011. Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése szerint is. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Más szervezet erőforrásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [X] nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [X] nem III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét [ ] igen [ ] nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
[ ] Nyílt
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
[X] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) alapján [ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [X] nem IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) [X] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY [ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [X] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) [ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2012.03.07. Időpont: 10:00 óra A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén, csak számokkal)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2012.03.07. (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók [ ] Az EU bármely hivatalos nyelve [ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i): [ ] Egyéb: [X] Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2012.03.07. Időpont: 10:00 óra Hely: Semmelweis Beszerzési Kft tárgyalója Cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [X] igen [ ] nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: A tárgyalások tervezett menete: Ajánlatkérő a tárgyalási szakaszban szabadon tárgyal az ajánlattevővel a szerződés feltételeiről. Ajánlatkérő ajánlatevőkkel külön-külön tárgyal. Ajánlatkérő lehetőség szerint egy alkalommal kíván az adott Ajánlattevővel tárgyalni, de fenntartja magának a jogot szükség esetén több tárgyalás tartására. A tárgyalások az egyes Ajánlattevőkkel az ajánlatok beadásának sorrendjében történnek, amely sorrendről Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben tájékoztatja ajánlattevőket. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérés szakmai feltételeit, az Ajánlattevők, pedig az ajánlatukat módosítani. Ajánlatkérő nem fogad el olyan módosítást, amely az Ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal ellentétes. A tárgyalások során az Ajánlattevő az Ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. Több tárgyalás esetén a tárgyalási forduló(ka)t követően Ajánlatkérő írásban ismerteti – összefoglalja – a tárgyalás eredményeként létrejövő, az Ajánlat elbírálását befolyásoló módosításokat. Az adott tárgyalási nap végén Ajánlatkérő kitűzi a következő tárgyalási napot. A tárgyaláson az Ajánlattevőnek nyilatkozattételre jogosult képviselővel kell megjelennie. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó írásbeli dokumentumait teljes körűen magával kell hoznia a tárgyalás hatékonyságának szavatolása érdekében. A Kbt 92. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő a tárgyalásokat akkor kívánja lezárni amikor a szerződéses feltételek mindkét fél számára elfogadhatóak, illetve az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás Ajánlattevő számára elfogadható mértékben kerül meghatározásra. A tárgyalást követően az Ajánlatkérő jogosult írásban végső ajánlatot kérni Ajánlattevőktől.
Ajánlatkérő az Ajánlattevőket jelen felhívással a tárgyalásra meghívja. Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2012.03.09. 10:00 órai kezdettel, helye: 1091 Budapest, Üllői út 55. V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [X] igen [ ] nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 52. §. (3) bekezdése alapján térítésmentesen bocsájtja Ajánlatkérő rendelkezésére. A dokumentáció átvehető személyesen a Semmelweis Beszerzési Kft irodájában (1091, Budapest, Üllői út 55.) munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattétel utolsó napján 8.00-10.00 óráig. Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus formában is rendelkezésre bocsájtja, mely a
[email protected] email címre küldött üzenetben kérhető jelszó használatával letölthető a Semmelweis Beszerzési Kft honlapjáról. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak [X] igen [ ] nem Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. Alkalmatlan az az Ajánlattevő amely nem rendelkezik az előző három évre vonatkozóan átlagosan évente nettó 20 millió Ft közbeszerzés tárgyából származó árbevétellel V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [X] nem V.4) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosítja. 2. Ajánlattevő csatolja be az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldány másolati példányát. Érvénytelen az ajánlat, ha azt nem az arra jogosult személy írja alá. 3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaira valamint a 55. § (5)-(6) bekezdésére vonatkozóan. 4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan 5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan 6. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva és minden oldalt szignálva, kötve vagy fűzve, zárt borítékban, a borítékon " AJÁNLAT Korányi Projekt Villamos közműkiváltás "
megjelöléssel, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. 7. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2012. január 1. napjától hatályos Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 8. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára érvényes összkockázati C.A.R. építés- és szerelésbiztosításról szóló szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, legalább a jelen villamos közműáthelyezés értékének összegét elérő mértékű/káresemény limit, fedezetet nyújtva, a szerződés teljes időtartama + 1 év időtartamra vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feltételeknek megfelelően a meglévő felelősségbiztosítás megkötését a szerződés teljes időtartama + 1 év időtartamra vonatkozóan. A megfelelő tartalmú és értékű felelősségbiztosítás megléte a szerződés hatálybalépésének feltétele. 9. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal. Az erről szóló nyilatkozatot ajánlatában csatolnia kell. 10. A szerződéskötés tervezett időpontja az összegezés megküldését követő 11. napon 10:00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanapon. Helye: 1091 Budapest, Üllői út 55. 11. Ajánlatkérő a leendő munkaterület megismerésére, az alábbi időpontban helyszíni bejárást biztosít. A találkozó időpontja: 2012. 02. 24. 9.00 óra A találkozó helye: Budapest, VIII., kerület, Üllői út 78. II. sz. Nőgyógyászati Klinika Üllői út felőli főbejárata A bejárás alkalmával kérdésekre Ajánlatkérő nem válaszol. A bejáráson a munka kivitelezésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag a bejárás végeztével, írásban lehet feltenni és eljuttatni Ajánlatkérő részére (elektronikusan vagy faxon), aki ezt követően a beérkezett kérdésekre folyamatosan, ésszerű időben, írásban válaszol. Az eljárás folyamán feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat Ajánlatkérő minden ajánlattevőnek átadja elektronikusan. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek melléklete a jelenléti ív, melyet minden jelen lévőnek aláírásával kell ellátnia. 12. Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet abban az esetben, ha el nem bírált cégmódosítás van folyamatban, csatolja a változás bejelentési kérelem eredeti vagy közjegyzővel hitelesített másolati példányát. 13. Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet csatolja be az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldány másolati példányát. Érvénytelen az ajánlat, ha azt nem az arra jogosult személy írja alá.
V.5) E FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2012.02.16.
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft Postai cím: Üllői út 55. Város/Község Budapest
Postai irányítószám: 1091
Kapcsolattartási pont(ok):
Ország: HU Telefon: +361-210-9610
Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft E-mail:
[email protected]
Fax: +361-210-9618
Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft Postai cím: Üllői út 55. Város/Község Budapest
Postai irányítószám: 1091
Kapcsolattartási pont(ok):
Ország: HU Telefon: +361-210-9610
Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft E-mail:
[email protected]
Fax: +361-210-9618
Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft Postai cím: Üllői út 55.
Város/Község Budapest
Postai irányítószám: 1091
Kapcsolattartási pont(ok):
Ország: HU Telefon: +361-210-9610
Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft E-mail:
[email protected] Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft
Fax: +361-210-9618
AJÁNLATKÉRŐ: SEMMELWEIS EGYETEM 1085 Budapest, Üllői út 26.
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
Semmelweis Egyetem „Villamos közműkiváltás”
1
TARTALOMJEGYZÉK 1.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
3
2.
AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
5
3.
AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁNAK SZABÁLYAI
9
4.
AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
10
5.
ÚTMUTATÓK
11
6.
IRATMINTÁK
12
2
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1
A Semmelweis Egyetem – továbbiakban Ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a „Semmelweis Egyetem „Villamos közműkiváltás” kivitelezése tárgyban.
1.2
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosítja.
1.3
Az okiratokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti formátumban kell benyújtani.
1.4
Ajánlattevők további információért, kizárólag írásban az alábbi címhez fordulhatnak: Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft. Cím: 1091 Budapest Üllői út 55., I emelet. Telefon: 210-9610 Telefax: 210-9618 Email cím:
[email protected] Honlap: www.sbkft.hu
1.5
Az Ajánlati Dokumentáció átvétele az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.
1.6
Az ajánlattétel költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezen költségekkel kapcsolatban az eljárás lefolyásának eredményétől függetlenül.
1.7
Az Ajánlati Dokumentációban kért információ benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Nem kielégítő információ következménye az Ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.
1.8
Helyszíni bejárás: 1) Ajánlatkérő a leendő munkaterület megismerésére, az alábbi időpontban helyszíni bejárást biztosít. A találkozó időpontja: 2012. 02.24. 9.00 óra A találkozó helye: Budapest, VIII., kerület, Üllői út 78. II. sz. Nőgyógyászati Klinika Üllői út felőli főbejárata A bejárás alkalmával kérdésekre Ajánlatkérő nem válaszol. A bejáráson a munka kivitelezésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag a bejárás végeztével, írásban lehet feltenni és eljuttatni Ajánlatkérő részére (elektronikusan vagy faxon), aki ezt követően a beérkezett kérdésekre folyamatosan, ésszerű időben, írásban válaszol. Az eljárás folyamán feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat Ajánlatkérő minden ajánlattevőnek átadja elektronikusan. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek melléklete a jelenléti ív, melyet minden jelen lévőnek aláírásával kell ellátnia.
1.9
Ajánlati dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás nyújtása:
1.9.1 A Kbt. 45. § értelmében az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az
3
ajánlattételi felhívásban, illetőleg az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. A Kbt. 122. § (5) bekezdés szerinti határidőkkel kell megválaszolnia Ajánlatkérőnek. 1.10 Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása, visszavonása: 1.10.1 Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetőleg a dokumentáció módosításának tényéről, e határidő lejárta előtt közvetlenül értesíti az Ajánlattevőket. 1.10.2 Ha az ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre-bocsátását követően észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy e törvénytől, ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlattevőkkel, hogy a dokumentáció ezen – az ajánlatkérő által pontosan megjelölt – eleme, előírása semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 1.10.3 Az ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről e határidő lejárta előtt közvetlenül értesíti az Ajánlattevőket.
4
2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 2.1
Ajánlattevő iratai, igazolásai, nyilatkozatai:
2.1.1 Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást és nyilatkozatot. A közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztásról. A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyik bír jogosultsággal. Közös ajánlattevők csatoljanak meghatalmazást a tekintetben, hogy jelen közbeszerzési eljárásban melyik ajánlattevő jogosult közös ajánlattevők képviseletére. 2.2
Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy tartalmazzon minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget ajánlatkérő nem vállal. Ajánlatában Az ellenszolgáltatásra Ajánlattevő a következők szerinti kifejezett nyilatkozatokat tegye: − Jelölje meg a szolgáltatás ellenértékét a felolvasólapon kérteknek megfelelően forint összegben (nettó ár, ÁFA, bruttó ár). − Ajánlatában adja meg külön a tervezés díját. − Nyilatkozzon, hogy a megjelölt ellenérték tartalmaz minden felmerülő költséget, ráfordítást és minden egyéb fizetési kötelezettséget. − Nyilatkozzon arra nézve, elfogadja, hogy a szerződéses díjat a szerződés időtartama alatt semmilyen módon nem emeli.
2.3
Az Ajánlattevő által megadott árak az Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között nem változtathatók.
2.4
Az ajánlat elkészítésének formai szabályai és az ajánlat benyújtásának szabályai
2.4.1 Jelen dokumentáció a Kbt. előírása szerint tartalmazza az eljárás eredményessége esetén megkötendő Vállalkozói szerződés tervezetét. Ezen tervezettel kapcsolatban az eljárás során - az ajánlati dokumentáció 1.9.1. pontjában meghatározott időszak alatt – lehet észrevételezni. Az észrevételeket írásban (elektronikusan vagy faxon) kell eljuttatni Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a beérkezett észrevételeket ellenőrzi/elbírálja és azokkal kapcsolatban hozott döntését írásban válaszolja meg. Ezen rendelkezés kizárólag a szerződés pontosítására/javítására szolgál, ilyen értelemben Ajánlatkérő azonnal elutasítja azokat az észrevételeket mely a szerződéses feltételek módosítására irányul, illetve az Ajánlatkérő szerződéses feltételeit gyengítik. A tervezetnek kizárólag azon részei kerülhetnek pontosításra, amelyeket Ajánlatkérő, ezen időszak alatt, írásban is jóváhagyott. Az eljárás folyamán feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat, Ajánlatkérő minden – az Ajánlati dokumentációt megvásárolt – potenciális Ajánlattevőnek megküldi azt. A szerződéstervezet elfogadásáról minden Ajánlattevőnek Ajánlatában nyilatkoznia kell. A fenti szabályok meghatározása és annak betartása, az esélyegyenlőség biztosítása és a közös teherviselés érdekében szükséges és elengedhetetlen követelmény. 2.4.2 Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban foglalt tartalmi és formai szabályok szerint kell az ajánlatát elkészítenie.
5
2.4.3 Az ajánlat összeállításának sorrendje 1. Az ajánlat fedő/borítólapja, Ajánlattevők egyedi kidolgozása szerint. 2. Oldalszámozással ellátott tartalomjegyzék 3. Felolvasólap, az Iratminták fejezetben szereplő, kötelező tartalommal. 4. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. § (2) bekezdésének megfelelően, az Iratminták fejezetben szereplő, kötelező tartalommal. 5. Aláírási címpéldány (és meghatalmazás adott esetben) 6. Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló okiratok: - Nyilatkozat az előző 3 naptári évre (2009, 2010, 2010) vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről az Iratminták fejezetben szereplő, kötelező tartalommal. 7. Műszaki-szakmai alkalmasságot igazoló okiratok: - Nyilatkozat az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszaszámított 5 év hónap építési beruházásairól, - Referenciaigazolás 8. Nyilatkozatok: - a Kbt. 40. § (1) bekezdésére vonatkozóan, az Iratminták fejezetben szereplő, kötelező tartalommal. - a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan, az Iratminták fejezetben szereplő, kötelező tartalommal. - a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan, az Iratminták fejezetben szereplő, kötelező tartalommal. - 55. § (5) és (6) bekezdésére vonatkozóan, az Iratminták fejezetben szereplő, kötelező tartalommal. - kizáró okok igazolása az Iratminták fejezetben szereplő, kötelező tartalommal. - kizáró okok igazolása a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe vett alvállalkozó tekintetében, az Iratminták fejezetben szereplő, kötelező tartalommal. - Nyilatkozat közös ajánlattevők esetén a dokumentáció II.1.b) pontja szerint - Nyilatkozat az idegen nyelvű irat esetén a fordítás eredetivel való megegyezéséről - Nyilatkozat a fénymásolatban csatolt iratokról - Nyilatkozat az előírt tartalmú és limitű felelősségbiztosítás megkötésének vállalásáról, - Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultságról szóló nyilatkozat. 9. Műszaki ütemterv 10. Egyéb iratok 2.4.4 A fenti nyilatkozatok a Kbt. 4. § 11. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek! 2.4.5 Az Iratminták között esetleg előforduló nyilatkozat minták hiánya nem mentesíti Ajánlattevőt az Ajánlati felhívásban előírt követelményeknek való megfelelés alól! Erre vonatkozóan a Kbt. előírásai az irányadók. 2.4.6 Az ajánlatok formai követelményei: a) Az ajánlattevőnek az ajánlatát az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. b) Az ajánlatokat cégszerűen aláírva és minden oldalt szignálva, kötve vagy fűzve, zárt borítékban, a borítékon " AJÁNLAT Villamos közműkiváltás " megjelöléssel, 3 példányban
6
(1 eredeti, 2 másolat), oldalszámos tartalomjegyzékkel ellátva, zártcsomagolásban az ajánlattételi határidő időpontjáig kell benyújtani a következő címre: c) Semmelweis Beszerzési Kft. 1091 Budapest, Üllői út 55. I. emelet. d) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. e) Az ajánlat minden számozott oldalát egy önállóan cégjegyzésre jogosult képviselőnek vagy az általa írásban meghatalmazott személynek saját kezűleg (aláírás bélyegző nem használható!) szignálnia kell. Nem cégjegyzésre jogosult szignáló esetén az írásbeli meghatalmazást az ajánlatba csatolni szükséges. 2.4.7 Az ajánlat eredeti példányához mellékelni kell azt elektronikus formában is adathordozón (CD vagy DVD lemez). Az elektronikus verziónak tartalmaznia kell a papír alapú jelentkezés minden olyan oldalát, melyen szöveg szerepel, ide értve az esetleges közjegyzői hitelesítést tartalmazó oldalakat is, aláírás/szignálás után szkennelve pdf (Portable Document Format) vagy jpeg vagy tif formátumban. 2.4.8 Ajánlattevő ajánlatát magyar nyelven tartozik elkészíteni és Ajánlatkérőhöz eljuttatni. 2.4.9 Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az esetben ajánlattevőnek/alvállalkozónak/erőforrást nyújtó szervezetnek/közös ajánlattevőnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik. 2.4.10 Ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezetnek/közös ajánlattevőnek a saját nyilatkozatait köteles cégszerűen aláírni. Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet/közös ajánlattevő meghatalmazott képviselőt vesz igénybe, a meghatalmazást kell cégszerűen aláírni. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazás feltételeit és korlátait, valamint a meghatalmazott képviselő aláírását. 2.4.11 Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. 2.4.12 Ajánlattevőnek az ajánlatuk eredeti, másolati és elektronikus példányát egy közös borítékban/csomagolásban kell elhelyezniük. (Eredeti és másolati példányonkénti különkülön boríték nem szükséges.) A borítékot/csomagolást Ajánlattevő úgy köteles lezárni, hogy az illetéktelen beavatkozás vagy annak kísérlete felfedezhető legyen, és általában megnehezítse a borítékok felnyitását. A borítékon/csomagoláson az alábbi feliratokat kell feltüntetni: a) „Ajánlat” b) „Semmelweis Egyetem „Villamos közműkiváltás” c) "Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos" d) Ajánlattevő neve, címe. Egyéb információt a boríték/csomagolás nem tartalmazhat, kivéve a postai küldemény esetében ahol a címzett is szerepel a borítékon. Bármely módon, személyesen, postai, légipostai, illetve futárszolgálat által továbbított küldemények esetén, Ajánlattevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a csomagoláson minden esetben jól látható, olvasható módon szerepeljenek a feliratok. 7
A feliratok bármilyen módon történő eltakarásából (átcsomagolás, címkézés, stb.), olvashatatlanságából eredő, be nem azonosítható küldeményekért és az abból eredő következményért – miszerint az azonosíthatatlanság miatt a küldemény nem kerül felbontásra - Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté. 2.4.13 Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban, illetőleg jelen dokumentációban megjelölt címre személyesen, postán vagy kézbesítő útján kell eljuttatni. 2.4.14 A megadott címen a Semmelweis Beszerzési Kft. 1091 Budapest, Üllői út 55. I. emeleti irodájában ajánlattételi határidő előtt munkanapokon 8-12 óra között adható le az ajánlat, az ajánlattételi határidő napján 8-10 óráig. Postai úton történő ajánlattétel esetén az ajánlatot tértivevényes, ajánlott küldeményként kell postázni, kizárólag az alábbiakban megadott címre: Semmelweis Beszerzési Kft., 1091 Budapest, Üllői út 55. Ajánlattevő az átvétel tényéről igazolást kap. 2.4.15 Az ajánlat akkor minősül határidőben érkezettnek, ha legkésőbb az ajánlati felhívásban ajánlattételi határidőként megjelölt időpontban az ajánlatnak az előírásoknak megfelelő mindhárom példánya az Ajánlatkérőnek az átvételre jogosult szervezeti egységnek a birtokában van. 2.4.16 Az ajánlatok átvételéről Ajánlatkérő Átvételi elismervényt készít, amelynek eredeti példányát az ajánlatot kézbesítő személynek adja át, míg másolati példányát maga archiválja. 2.5
Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési Törvény rendelkezései és az ajánlattételi felhívás feltételei az irányadók.
8
3. AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁNAK SZABÁLYAI 3.1
Az ajánlatok bontása:
3.1.1 Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívás szerinti helyen és időpontban bontja. 3.1.2 Ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. 3.1.3 A bontáson jelenlévők a részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 3.1.4 Az ajánlatok bontásakor a bizottság tagjain kívül az Ajánlattevő igazolt képviselői és a jogszabályban feljogosított személyek lehetnek jelen. 3.2
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az alábbiak szerint végzi:
3.2.1 Az ajánlattételi határidő lejártakor, a beérkezett ajánlatok időrendi sorrendben kerülnek felbontásra. 3.2.2 A legkorábbi időpontban beérkezett ajánlat kerül először felbontásra, majd az azt követő és így tovább. 3.2.3 A beérkezett ajánlatok őrzéséről bontásukig a Semmelweis Beszerzési Kft. gondoskodik. 3.3
Az ajánlatok bontását az Ajánlatkérő által felkért bizottság végzi:
3.3.1 A bizottság veszi át a Semmelweis Beszerzési Kft. címére beérkezett ajánlatokat. 3.3.2 A bizottság ellenőrzi, hogy az ajánlatok milyen időpontban érkeztek, valamint, hogy a borítékok sértetlenek-e. 3.3.3 Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amely határidőn túl érkezett, érvénytelenné nyilvánít. 3.3.4 A bizottság a boríték felbontása után az eredeti ajánlatot ismerteti, a Kbt. 62. § (3). bek. szerint ismerteti ajánlattevők nevét és címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek 3.4
A bizottság az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről és nyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bizottság aláírásával hitelesít.
3.5
A bontási jegyzőkönyvet 5 napon belül meg kell küldeni Ajánlattevőknek.
3.6
Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési Törvény rendelkezései és az ajánlattételi felhívás feltételei az irányadók.
9
4. AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 4.1
Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását. A pontosításra irányuló kérésnek, valamint a válasznak írásban kell történnie.
4.2
Ajánlatkérő az értékelés során ellenőrzi a kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatást. Ha egy ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak ítélt ellenszolgáltatást, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást vagy lehetetlen elemet tartalmaz Ajánlatkérő indoklást kér a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján.
4.3
Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben egyik benyújtott ajánlat sem minősül az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt feltételek szerint – Ajánlatkérő részére – megfelelő ajánlatnak, illetőleg a törvény 76. §-ában, meghatározott egyéb ok fennállása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
4.4
Ajánlatkérő az Ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat kizárólag jelen közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel.
4.5
Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a felolvasólapon megadott nettó árat hasonlítja össze.
4.6
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Ajánlatkérő a Kbt.77. § (2) bekezdése alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
4.7
Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési Törvény rendelkezései és az ajánlattételi felhívás feltételei az irányadók.
10
5. ÚTMUTATÓK 5.1
ÚTMUTATÓ A MŰSZAKI ÜTEMTERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
5.1.1 Az Ajánlatevő által, az ajánlatában kidolgozott részletes műszaki ütemterv a Vállalkozási szerződés részét fogja képezni. 5.1.2 Az ütemterv az alábbiakat tartalmazza különösen: a. az egyes munkanemek kezdési és befejezési időpontját, valamint a megvalósítás egyes részhatáridőit. 5.1.3 Az ütemtervben a munkanemeket olyan bontásban kell szerepeltetni, hogy az egyértelmű alapja legyen a kivitelezési munkák készültsége ellenőrzésének, továbbá a számlázásnak.
11
6. IRATMINTÁK 1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP Az eljárás tárgya: „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás” Ajánlattevő adatai Szervezet/Személy: Cím: Telefon: Telefax: E-mail: Internet cím (URL): Képviselője neve: Képviselője telefonszáma: Mobil telefonszáma:
Képviselője címe: Képviselője fax száma: E-mail:
Bírálati részszempontok Nettó ár
ÁFA
Bruttó ár
Teljes nettó ajánlati ár (HUF) A teljes ajánlati árból a tervek elkészítésének ellenértéke (HUF) A teljes ajánlati árból a kivitelezés ellenértéke (HUF) Ajánlatunkhoz az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig kötve vagyunk. Az ajánlat ……… számozott oldalt tartalmaz. Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
12
2. sz. melléklet ÖSSZEVONT AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a felhívásban és a dokumentációban illetve a szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és ajánlatunkat ezek figyelembevételével nyújtottuk be. Továbbá nyilatkozunk, hogy: -
majdani nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 130. § (3) bekezdések szerinti előírások érvényesítését;
-
Ajánlati kötöttségünk az ajánlattételi határidő lejárta után kezdődik és 60 napig tart;
-
a megadott ajánlati árunk tartalmaz a szerződés teljesítéséhez szükséges, minden felmerülő költséget, ráfordítást és egyéb fizetési kötelezettséget.
-
ha ajánlatkérő ajánlatunkat elfogadja, a közbeszerzési eljárás nyerteseként hirdeti ki, akkor szerződéses kötelezettségeinket a végső ajánlatunk szerinti feltételekkel és ellenszolgáltatásért teljesítjük, a szerződéses díjat a szerződés időtartama alatt semmilyen módon nem emeljük;
-
ÁFA tekintetében adóalanyok vagyunk/nem vagyunk; (a megfelelő aláhúzandó!)
-
ÁFA bevallási és elszámolási kötelezettségünk havi/negyedéves. (a megfelelő aláhúzandó!)
-
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint a …………….. (cégnév) …........................................... (mikro-, v. kis-, v. középvállalkozásnak minősül).
Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
13
3. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 40. § (1) a), b) pontjai tekintetében Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a: a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás”” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
14
4. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésére vonatkozóan
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy a(z) általam képviselt …………………………………………………………….. ajánlattevő, 1) az alkalmassági feltételek igazolásánál az alábbiak szerinti – alvállalkozónak nem minősülő – más szervezet (személy)/gazdasági szereplő (név, cím) kapacitására támaszkodik: ……………………………………………………………………………………………… 2) az alkalmassági feltételek igazolásánál – alvállalkozónak nem minősülő – más szervezet (személy) / gazdasági szereplő kapacitására a következő esetekben támaszkodik: a) más szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni az alábbiak szerint (az igénybevétel módja): ........................................................................................................................................ b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során: ........................................................................................................................................ c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során e más szervezet (személy) az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg: ........................................................................................................................................ Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem által megindított „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás”” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Helység, év, hónap, nap
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
15
5. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés tekintetében Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….. ajánlattevő, nem tartozik Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. amely az alábbiakat tartalmazza:
(1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 36 ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban,
16
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás”” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
17
6. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1) k) pont kc) alpontja tekintetében Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. Kbt. 122. § (1) bekezdésében, valamint a 310/2011. Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….. ajánlattevő, a) Olyan társaságnak minősül melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek b) Olyan társaságnak minősül melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Tényleges tulajdonosok nevei Tényleges tulajdonosok állandó lakhelye
c) Olyan társaságnak minősül melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, de a 2007. évi CXXXVI A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. Figyelem! A fenti felsorolásból csak az egyik elemet tartalmazhatja a benyújtott nyilatkozat. Amennyiben a nyilatkozatminta b pontjában foglalt eset áll fenn, abban az esetben az összes tényleges tulajdonost fel kell sorolni. Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás”” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
18
7. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….. ajánlattevő, a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozókat és az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet akik a Kbt. 56. §-ban foglalt kizáró okok hatálya alá tartoznak. Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás”” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
19
8. sz. melléklet NYILATKOZAT a 2011. évi XCIX. törvény 6. §-ban foglalt kizáró ok igazolására Alulírott ……………………….……, mint a(z) ……….………..….………(ajánlattevő cég neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy cégünk a 2011. évi XCIX. törvény 6. §-ban foglaltaknak eleget tett. Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem által megindított „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Helység, év, hónap, nap
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
20
9. sz. melléklet NYILATKOZAT a fénymásolatban csatolt iratokról
Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által folytatott „villamos közműkiváltás” tárgyú eljárásban – büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készültek, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
21
10. sz. melléklet NYILATKOZAT az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról
Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője a Semmelweis Egyetem részére, „villamos közműkiváltás” tárgyú eljárásban – büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam a fenti eljárásban ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. Jelen nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
22
11. sz. melléklet NYILATKOZAT a 310/2011. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében
Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által indított „Semmelweis Egyetem villamos közműkiváltás” tárgyú eljárásban – az ajánlati felhívásban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása utána – a 310/2011. Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….. ajánlattevő, az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásai a következőképpen alakultak: 1. A Megrendelő neve: A referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetősége: Az elvégzett munkák felsorolása: Az ellenszolgáltatás összege: A teljesítés ideje és helye (kivitelezés kezdő és befejező időpontja év/hónap megadásával), A szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése: (A felsorolás szükség szerint folytatható.) Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………... Ajánlattevő cégszerű aláírása
23