No title

„Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 A-12/2-2013-0002 projekt keretében” DOKUMENTÁCIÓ

2014

DOKUMENTÁCIÓ

A „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljáráshoz

A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, szíveskedjenek az ajánlat összeállításakor is betartani. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltakkal összhangban kérjük kitölteni. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat (a tartalomjegyzéket is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem zártan, vagy a nem írásban benyújtott ajánlatok érvénytelennek minősülnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, más ajánlattevő – függetlenül az igénybevétel százalékos mértékétől - alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára kapacitást nem biztosíthat. Amennyiben egy - a Kbt. 4. § 2. pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen (Kbt. 26. §). Felhívjuk a figyelmet, hogy az új szabályozás értelmében, amennyiben az ajánlattételbe bevonni kívánt gazdasági szervezet a teljesítésben ténylegesen közreműködik (pl. szakembert, eszközt bocsát rendelkezésre), úgy az ajánlatban alvállalkozónak kell minősíteni a Kbt. 55. § (6) a) bekezdésének alkalmazásával.

1


2014

TARTALOM

1. dokumentum

Felolvasólap

2. dokumentum

Ajánlatkérő részére szükséges információk

3. dokumentum

Ajánlattevők által benyújtani szükséges igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

4. dokumentum

Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint

5. dokumentum

Nyilatkozata a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról

6. dokumentum

Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozókról

7. dokumentum

Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetről

8. dokumentum

Cégokmányok

9. , 9/A. dokumentum

Nyilatkozat kizáró okokról

10. dokumentum

P/1. alkalmasság igazolása

11. dokumentum

M/1. alkalmasság igazolása

12. dokumentum

M/2. alkalmasság igazolása

13. dokumentum

Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

14. dokumentum

Szakmai önéletrajz

15. dokumentum

Nyilatkozat a munkavállalók védelméről

16. dokumentum

Nyilatkozat elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről

17. dokumentum

Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

18. dokumentum

Egyenértékűségi nyilatkozat

19. dokumentum

Kapacitásnyújtó szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról

20. dokumentum

Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítási szerződés közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó megkötésének vállalásáról

21. dokumentum

Vállalkozási szerződés tervezete

22. dokumentum

Műszaki leírás

23. dokumentum

Árazatlan költségvetés

2


2014

1. DOKUMENTUM FELOLVASÓLAP a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. Név (megnevezés) székhely:

Nettó ajánlati ár (HUF)

1

Számmal Nettó……………………………………Ft + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA.

Kelt……………., 20… …..hó…napján

….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

1

Ajánlatkérő a beárazott költségvetés főösszesítőjének „Nettó anyag és díj összesen + tartalékkeret (Ajánlati ár)” megnevezésű sorában feltüntetett nettó összeget bírálja ajánlati árként.

3


2014

2. DOKUMENTUM AJÁNLATKÉRŐ RÉSZÉRE SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. Név (megnevezés) székhely: cégjegyzékszám: adószám: kapcsolattartó neve: kapcsolattartó elérhetősége: (telefon, fax, e-mail)

Kelt……………., 20… …..hó…napján ______________________________ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

4


2014

3. DOKUMENTUM Ajánlattevők Által benyújtani szükséges igazolások, nyilatkozatok jegyzéke „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Benyújtandó dokumentum Tartalomjegyzék (a végén: az ajánlat összesen ... számozott oldalból áll) Felolvasólap Ajánlatkérő részére szükséges információk Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról Nyilatkozat a szerződés teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról Az ajánlattevő „Nyilatkozat”-a a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján Cégokmányok Nyilatkozat a kizáró okokról Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bek. kc) pontja tekintetében Nyilatkozat a közbeszerzési tárgya szerinti árbevételről Referencianyilatkozat Nyilatkozat a teljesítésbe bevont szakemberről Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata Szakember szakmai önéletrajza Nyilatkozat a munkavállalók védelméről Nyilatkozat elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról Egyenértékűségi nyilatkozat Kapacitásnyújtó szervezet (amennyiben Ajánlattevő igénybe vesz) nyilatkozata a rendelkezésre állásról Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítási szerződés közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó megkötésének vállalásáról Árazott költségvetés Ajánlatkérő eredeti iratot a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont alkalmazása és a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján tett nyilatkozat vonatkozásában kér.

5


2014

4. DOKUMENTUM

Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a a Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírt tartalommal

Alulírott,

…………………………….

………………………………..….... kijelentem/kijelentjük,

hogy

a

mint

a

(cég

megnevezése,

kötelezettségvállalásra „Győr-Moson-Sopron

Megyei

címe)

jogosultja/jogosultjai Kormányhivatal

Kapuvári

Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban,

továbbá

az

ajánlattevők

által

feltett

kérdésekre

kapott

válaszokban

meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérő által készített dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körűen elfogadjuk, és nyertességünk esetén a Kbt. 60.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződést megkötjük és a szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a megajánlott ajánlati áron.

Kelt………………………., 20….. . …………………. hó ….. napján. ______________________________ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

6


2014

5.DOKUMENTUM

Az Ajánlattevő nyilatkozata a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 1 minősül-e

Alulírott/alulírottak, ………………… mint a (cég megnevezése, címe) ………………………………… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk

a kis- és

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozásnak minősül, vagy 2

nem tartozik a fenti törvény hatálya alá .

Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján.

______________________________ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

1 2

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. A megfelelőt kérjük aláhúzni.

7


2014

6.DOKUMENTUM Ajánlattevő „Nyilatkozat”-a a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról [Kbt. 40. § (1) bekezdés]:

Alulírott/alulírottak

……………………….………………..,

…………….……………………………………………………….. kötelezettségvállalásra

jogosultja/jogosultjai,

mint

a

mint

a(z)

………………

(cégnév,

székhely)

„Győr-Moson-Sopron

Megyei

Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/ A-12/2-2013-0002 projekt keretében”

tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője az alábbi

nyilatkozatot teszem/tesszük: (kérjük az 1-2. pontok mindegyikének tekintetében a nemleges választ is jelölni a megfelelő □kiválasztásával) 1. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10 %-ot meghaladó mértékben alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10 %-ot meghaladó – de a 25 %-ot el nem érő - mértékben alvállalkozót, az alábbiak szerint:

A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező)

Részvétel százalékos aránya

A közbeszerzés részének

Kbt. 26. §

megnevezése, amelyhez igénybe

(10-25% között)

veszi

(kitöltése kötelező)


2. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10 % alatti alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásába be nem vont, 10 % alatti alvállalkozót veszek igénybe, az alábbi munkák tekintetében: ………………………………………………………………… Kelt………………………., 2014. ……………hó ….. napján. ….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

8


2014

7. DOKUMENTUM Az ajánlattevő „Nyilatkozat”-a a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján (kérjük a nemleges választ is jelölni a megfelelő □kiválasztásával)

Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a „Győr-MosonSopron

Megyei

Kormányhivatal

Kapuvári

Kormányablakának

kialakítása,

akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: I. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, alvállalkozónak minősülő kapacitást nyújtó szervezetet. A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, alvállalkozónak minősülő kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és

Az alkalmassági követelmény

Igénybevétel módja

székhelye

pontos hivatkozása

a teljesítés során




II. Az alkalmasság igazolásához nem veszek igénybe a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. Az alkalmasság igazolásához igénybe kívánok venni a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és

Az alkalmassági követelmény


székhelye

pontos hivatkozása





9


2014

III. Az alkalmasság igazolásához nem veszek igénybe a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. Az alkalmasság igazolásához igénybe kívánok venni a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: Az alkalmassági


A cég megnevezése, és székhelye

követelmény pontos



hivatkozása



Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján.

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Megjegyzés: Kérjük a jelen dokumentum mögé csatolni - értelemszerűen az igazolni kívánt alkalmassági követelmény függvényében - a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés szerinti dokumentumot. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek

10


2014

adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

11


2014

8.DOKUMENTUM

Cégokmányok

A cégokmányokat az alábbiaknak kell külön-külön csatolni az ajánlatban: •

Ajánlattevő (közös ajánlattevők);

•

bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet.

Az alábbiak szerint: −

az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírásmintái,

−

a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya.

−

az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolata. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.

vállaló

12


2014

9.DOKUMENTUM

NYILATKOZAT kizáró okokról

Alulírott

……………………….………………..,

mint

…………….………………………………………………………..

a(z) (cégnév,

……………… székhely)

kötelezettségvállalásra jogosultja, mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégre, mint ajánlattevőre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdése, 56. § (2) bekezdés és az 57.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy nem veszek igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56.§ (1) bekezdés és az 57.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok alá eső alvállalkozót, valamint egyéb kapacitást nyújtó szervezetet.

Kelt………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

______________________________________ (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Megjegyzés: A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró okot – a fenti nyilatkozaton túl - az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontjában és a 4.§ fc) pontjában foglaltak figyelembevételével külön igazolnia kell. Kérjük, hogy a jogszabály által e körben megkövetelt dokumentumot jelen nyilatkozat mögé szíveskedjen csatolni a 9/A dokumentum szerinti formátumban. Felhívjuk továbbá a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltakra.

13


2014

9/A. DOKUMENTUM

NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1) bek. kc) pontja és az 56.§ (2) bek. tekintetében

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra)

jogosult

képviselője,

mint

a


Megyei

Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontja tekintetében (I) nyilatkozom* hogy: I.1. cégem olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek VAGY I.2. cégem olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és egyúttal nyilatkozom,

hogy cégem

tekintetében

a

pénzmosás

és

a

terrorizmus

finanszírozása 1

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 2

nyilatkozatot ajánlatomhoz csatolom az alábbiak szerint: 1

2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)3. § r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására. 2

A táblázat szükség esetén bővíthető.

14


Természetes

személy

2014

Lakcím

megnevezése

(II) A Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintettel ezúton nyilatkozom* továbbá, hogy: II.1. nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. VAGY II.2. az alábbi jogi személy / személyes joga szerint jogképes szervezet, vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy közvetlenül több, mint 25 %1

os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik : Jogi személy megnevezése

Székhelye

Fenti jogi személy/ személyes joga szerint jogképes szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn* / fennállnak*

Kelt………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

______________________________________ (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

(*megfelelőt kérjük aláhúzni)

1 A táblázat szükség esetén bővíthető. 15


2014

10. DOKUMENTUM

P/1. alkalmassági követelmény igazolása

NYILATKOZAT az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről

Alulírott ......................................................, mint a(z) ............................................................................................................ szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult:

Év

A közbeszerzés tárgya (építőipari kivitelezési munkák) szerinti árbevétel (nettó Ft-ban)

2011. 2012. 2013.

Kelt………………………., 20….. .………………. hó …… napján.

________________________________ (Cégszerű aláírása a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

16


2014

11. DOKUMENTUM

M/1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA

Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző öt év közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb munkáiról, és az ahhoz kapcsolódó referencia-igazolások

Alulírott

......................................................,

mint

............................................................................................................ (kötelezettségvállalásra)

jogosult

képviselője,

mint

a

szervezet

a(z) cégjegyzésre


Megyei

Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 /A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Az műemlék épület építési beruházás tárgyának leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, műemléki jelleg vagy törzsszám feltüntetése

Ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban)

Teljesítés helye (város)

Teljesítés 1 ideje

A teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőség (igen/nem)

Szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ..... napján.

………………………………………………….. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Kérjük a táblázatban hivatkozott referenciákhoz kapcsolódó referenciaigazolásokat jelen dokumentum mögé elhelyezni az ajánlatban. Kérjük, figyeljenek arra, hogy a referenciaigazolás a megfelelő adatokat tartalmazza, és abból a megfelelőség megállapítható legyen. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni a műszaki/szakmai alkalmasságot. 1

A sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.

17


2014

12. DOKUMENTUM

M/2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről [306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pont és 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont]

Alulírott/alulírottak

……………………….………………..,

…………….……………………………………………………….. kötelezettségvállalásra


mint

a

mint

a(z)

………………

(cégnév,

székhely)


Megyei

Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 /A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a szolgáltatás nyújtása során az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni:

Szakmai tapasztalat ismertetése annak megfelelően, hogy az alapján Szakember neve

Képzettség és/vagy végzettség

az ajánlattételi felhívás III.2.3 M/2.

megnevezése

pont szerinti alkalmasság megállapítható legyen

Kelt, …………………., 20... ……………. hó ......... napján. ….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

Melléklet: Külön csatolandó a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint szakember tapasztalatát, gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajz. A szakmai tapasztalat ismertetése év-hónap bontásban szükséges, továbbá a szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. Csatolni szükséges a megnevezett szakemberek szándéknyilatkozatát, mely szerint ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) 17. § (1) bekezdésének alkalmazására.

18


2014

13. DOKUMENTUM

Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

Alulírott

…………………………………………..

kijelentem,

hogy

a

…………………(cég

megnevezése, címe), mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 /A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési eljárást követő szerződés teljesítéséhez az Ajánlattevő nyertessége esetén - rendelkezésére állok, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokkal rendelkezem, és a nyilvántartási számom:……………………. vagy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés megkötéséig rendelkezni fogok.

Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján.

………………………………………………….. aláírás

1

1

A nyilatkozatot saját kezűleg kérjük aláírni.

19


2014

14. DOKUMENTUM Önéletrajz minta

1

Önéletrajz

Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek)

Utónév Vezetéknév Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország

Állampolgárság Születési dátum

Szakmai tapasztalat

Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat

Tanulmányok

Időtartam

Külön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva.

Végzettség / képesítés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa

1

Ajánlatkérő eltérő formátumban benyújtott önéletrajzot is elfogad, amennyiben az önéletrajzból megállapíthatók a vizsgált alkalmassági feltételek teljesülése.

20


2014

15.DOKUMENTUM

Az ajánlattevő „Nyilatkozat”-a arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe) ……………………………………………………………………………………...… kötelezettségvállalásra

jogosulja/jogosultjai,

mint

a


Megyei

Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002

projekt

keretében”

tárgyú

közbeszerzési

eljárás

ajánlattevője

kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Kelt ………………………., 20.. . ………………… hó ….. napján.

………………………………………………….. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

21


2014

16.DOKUMENTUM AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről

Alulírott/alulírottak,

…………………………………………..

………………………………………………………………………….. kötelezettségvállalásra


mint

a

(cég

mint

a

megnevezése,


címe) Megyei

Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002

projekt

keretében”

tárgyú

közbeszerzési

eljárás

ajánlattevője

kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyeznek. Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján.


22


2014

17.DOKUMENTUM

NYILATKOZAT 1 A BIZTOSÍTÉKOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

Alulírott/alulírottak………………………………mint ………………………………………………………

a

(cég

megnevezése,

kötelezettségvállalásra

címe)


mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy a teljesítési biztosítékot és a jótállási biztosítékot külön-külön a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ában, valamint az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre rendelkezésre bocsátjuk.

Kelt………………………., 201…. év...…………………. hó ….. napján.


1

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia!

23


2014

18.DOKUMENTUM

EGYENÉRTÉKŰSÉGI NYILATKOZAT

Nyilatkozom,

mint

a


Megyei

Kormányhivatal

Kapuvári

Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője, hogy az ajánlatadás során a műszaki specifikációban szereplő termékek gyártmányától, típusától nem tértem el / eltértem, így kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő termékek gyártmánya, típusa mindenben megegyezik azokkal, vagy azokkal minden tekintetben egyenértékű*.

Ha van eltérés, az eltéréssel érintett termékek:

A dokumentációban szereplő

Az ajánlatban megadott termékek

termékek gyártmánya, típusa, cikkszáma

gyártmánya, típusa, cikkszáma

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

Kelt………………………., 201…. év...…………………. hó ….. napján.


24


2014

19.DOKUMENTUM

Kapacitásnyújtó szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról [Kbt. 55. § (5)]

Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő részére az ajánlattételi felhívás …… pontja szerinti alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet, igazolom/igazoljuk, hogy erőforrásainkat rendelkezésre bocsátjuk, kijelentjük, hogy tárgyi eljárás alapján az Ajánlattevővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljes időtartama alatt.

Kelt……………………, 201.……………. hó …..... napján.

______________________________ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

25


2014

20. DOKUMENTUM

Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítási szerződés közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó megkötésének vállalásáról

Alulírott/alulírottak,

…………………………………………..

mint

a

(cég

megnevezése,

címe)…………………………………………………………………………..kötelezettség

vállalásra


Kapuvári

mint

a


Megyei

Kormányhivatal

Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk nyertessége esetén legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés megkötéséig a szerződés tárgyára nevesített a nettó ajánlati ár 30 %-nak megfelelő mértékű felelősségbiztosítási szerződést köt vagy a már meglévő felelősségbiztosítást jelen építési beruházásra kiterjeszti és azt a teljesítés befejezésétől számított, a Ptk.-ban a rejtett hibáért fennálló szavatossági felelősség teljes időtartama alatt /legalább 3 év/ folyamatosan fenntartja, azzal a megkötéssel, hogy a biztosítási fedezet a káresemények összértékének egészére vonatkozik. Tudomásul veszem/vesszük, hogy az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés aláírásának előfeltétele. A vonatkozó biztosítási kötvény másolatát a szerződés aláírása időpontjában Ajánlatkérőnek átadjuk.

Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján.

….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

26


2014

21.DOKUMENTUM SZERZŐDÉSTERVEZET

A szerződéstervezet az ajánlattevő tájékoztatására szolgál, azt nem kell csatolni az ajánlatban.

27


2014

SZERZŐDÉSTERVEZET Jelen szerződés száma Megrendelőnél: […]*a szerződéskötéskor kitöltendő

Jelen szerződés száma Vállalkozónál: […]*a szerződéskötéskor kitöltendő

V ÁL L AL KO Z ÁSI SZ ERZ ŐDÉS

A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ADATAI

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. bankszámlaszám: 10033001-00299633-00000000 adószám: 15789305-2-08 képviseli: Széles Sándor, kormánymegbízott - továbbiakban „Megrendelő“ -

a név: * nyertes ajánlattevő adatai székhely: * nyertes ajánlattevő adatai adószám: * nyertes ajánlattevő adatai bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): * nyertes ajánlattevő adatai számlavezető pénzintézet neve: * nyertes ajánlattevő adatai képviseletében eljáró személy neve: * nyertes ajánlattevő adatai nyilvántartó cégbíróság neve: * nyertes ajánlattevő adatai cégjegyzékszám: * nyertes ajánlattevő adatai mint Vállalkozó, - továbbiakban „Vállalkozó” (együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”)

I. ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján ”Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás).

28


2014

Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással. 2. Szerződéses okmányok Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, – amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során kiegészítő tájékoztatás iránti igény felmerült – a kiegészítő tájékoztatás iránti kérésre adott ajánlatkérői válaszok, a Közbeszerzési Eljárást indító felhívás és dokumentáció; a tárgyalási jegyzőkönyv(ek) és Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma – a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –, az építményre a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi

Járási

Hivatal

Járási

Építésügyi

és

Örökségvédelmi

Hivatala

által

VA-

06D/EOH/1132-12/2013. iktatószámon 2013. július 19. napján kiadott építési engedély (a továbbiakban együtt: Szerződéses okmányok) tartalmazza. 3. Dokumentumhierarchia A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő rendelkezés az irányadó. 4. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma 4.1. A Kbt. 124. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok részét képezi Vállalkozó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, Vállalkozó kötelezettségét képezik. 4.2. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 4.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 4.4. A Kbt. 125. § (5) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

29


2014

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 4.5. A Kbt. 125. § (6) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 4.6. A Kbt. 125. § (7) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 4.7. Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kbt. 125. § (8) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési eljárás előkészítése során. 4.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadók. 4.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 132. § irányadó. 4.10. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó feladata a Közbeszerzési Eljárás során, illetve a Dokumentáció Műszaki Leírásában (továbbiakban: Műszaki Leírás) meghatározott kivitelezési munkák teljes körű elvégzése (a továbbiakban a Munka) a jelen szerződésben meghatározott díjért. 1.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó feladatát, így a Munka részét képezi továbbá a teljesítés során: a) ideiglenes létesítmények (konténerek, kerítések, védőszerkezetek, lehatárolások, stb.) kialakítása, munkavégzés körülményeinek biztosítása, a folyamatos rendeltetésszerű működés körülményeinek biztosítása, a munkaterület őrzése, építési víz- és áramvételezés biztosítása,

ideiglenes

takarások

és

védőszerkezetek,

építési

anyagmozgató

berendezések/gépek telepítése és üzemeltetése, munkavégzés utáni takarítások és helyreállítások; b) építési segédszerkezetek (állványok, védőtetők, korlátok, fóliafal, stb.) építése, kialakítása, helyszínen

tartása

kapcsolódó

kiegészítő

szerkezetekkel,

illetve

a

szükséges

épületszerkezeti (pl. tetőfedés, stb.) megbontásokkal és helyreállításokkal együtt; c) a

jogerős

építési

engedély

alapján

„Az

új

falcsatlakozások

kialakításánál

művészettörténész felügyeletet kell biztosítani. A tapasztalatokat dokumentálni kell

30


2014

hivatalom felé. A felügyelő művészettörténész műemléki érdekvédelem céljából leállíthatja a folyamatban lévő bontási munkát. Ezt a tényt egyidejűleg az építési naplóban rögzíti, és tájékoztatja hivatalomat. A bontási munka ezt követően csak hivatalom hozzájárulásával, vagy módosított engedélye alapján folytatható.” A művészettörténész biztosítása a kivitelező feladata. d) bontott anyagok és bontási törmelékek elszállítása hulladéklerakó helyre lerakóhelyi költséggel együtt; e) a munkavégzést követő átadási munkarészek: ea) átadási dokumentáció elkészítése és átadása, eb) kivitelezés befejezésekor a felvonulási terület helyreállítása az eredeti/tervezett állapotnak megfelelően, ec) próbaüzem lefolytatása.

2. Amennyiben a teljesítés során a Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. Amennyiben Vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez képest megrendelői többletigény merül fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését megelőzően jelezni Megrendelő számára. A többletigények kapcsán a Felek a Kbt. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott kérdést a szerződés teljesítésétől elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben Vállalkozó álláspontja az, hogy az adott kérdés a teljesítést (határidőben vagy ellenértékben) érinti, úgy köteles ésszerű időben írásban megindokolni azt, hogy a) az adott kérdés miért nem tartozik a II. 3. pontban foglaltak alá, valamint b) az adott kérdés eldöntése előkérdése-e a további teljesítésnek. Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni Vállalkozóval. 3. Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges. Ezért Vállalkozó – külön díjigény nélkül – köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi – jelen szerződésben vagy Közbeszerzési Eljárás során kifejezetten nem említett, vagy a Szerződéses Okmányokban nem szereplő, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó – tevékenység ellátására. 4. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 1. A munkaterület átadása 1.1. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb az I. ütem vonatkozásában jelen Szerződés megkötését követő, a II. ütem vonatkozásában az I. ütem műszaki átadását követő 10. munkanapon köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület

31


2014

átadásával egyidejűleg ismertetni a Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterületre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Műszaki Leírás tartalmazza. 2. Teljesítési véghatáridő A teljesítés határideje a munkaterületek átadásától számított az I. ütem vonatkozásában 60. nap, a II. ütem vonatkozásában 40 nap. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a fenti időtartam a próbaüzem időtartamát is magában foglalja. 3. Akadályközlés Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Munka eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: Akadályközlő Levél). Az Akadályközlő Levél alapul szolgálhat a szerződés szerinti teljesítési határidő módosításához a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti, azonban az akadály

esetleges

elháríthatatlanságára

(pl.

időjárási

körülmények)

figyelemmel

annak

érvényesítését mérlegelheti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 4. Előteljesítés Felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 5. Megrendelő késedelme Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik. Megrendelői késedelem

esetén

Vállalkozó

közölni

köteles

Megrendelővel

egyeztetést

kezdeményezni

és

álláspontját

Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél aláír. IV. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 1. Teljesítés helye A teljesítés helye: Magyarország, 9330 Kapuvár, Fő tér 1., hrsz.: 1487/1

Vállalkozó köteles tudomásul venni, hogy az épületben hivatali munkavégzés folyik. Ennek megfelelően köteles folyamatosan egyeztetni Megrendelő kijelölt kapcsolattartójával és a műszaki ellenőrrel a munkavégzés zavartalan biztosítása és a hivatali funkciók teljesülése érdekében. 2. Teljesítés elősegítése Megrendelő megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy delegált képviselői a szerződés teljesítése során Vállalkozó rendelkezésére álljanak, vele együttműködjenek. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a teljesítési határidő elmulasztását utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy Megrendelő delegált képviselőinek nem volt

32


2014

megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha Megrendelő valamelyik képviselője nem működik együtt Vállalkozóval, akkor Vállalkozó köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni Megrendelő kapcsolattartója részére. Ha Vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki a fentiekre hivatkozással. Amennyiben azonban - Megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel - Vállalkozó a jelen

pontban

foglalt

kötelezettségének

eleget

tett,

Megrendelő

viszont

a

szükséges

intézkedéseket nem teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, és Vállalkozó emiatt nem tudja szerződésszerű feladatait határidőben elvégezni, úgy az ilyen késedelemből eredő kárért Vállalkozó nem felel. 3. Ellenőrzés Megrendelő jogosult Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy meghatalmazott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza. 4. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi jelen szerződésben szabályozott témában kiadott utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet és vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy Vállalkozó köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja. Ebben az esetben azonban

a célszerűtlen/szakszerűtlen utasításból adódó minden

következmény

Megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. 5. Teljesítés szerződésszerűsége: Megrendelő szerződésszerűnek tekinti Vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított határidőben Vállalkozó a Munkát hiánytalanul, a Szerződéses Okmányokban meghatározott követelményeknek megfelelően elvégezte. A Felek hangsúlyozzák, hogy Megrendelő nem minősül szakvállalatnak a Szerződés tárgya vonatkozásában, ezért Megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, vagy, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal megjelölje. 6. Felelős műszaki vezető: A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint

33


2014

Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a Megrendelőtől. 7. Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő Megrendelő építési műszaki ellenőre: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő

8. Felek rögzítik, hogy az építési naplót a Felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vezetik. 9. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, felvonulási létesítmények építése és karbantartása a Vállalkozó feladatát és költségét képezi. 10. Átadás-átvétel: Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó készre-jelentését megelőzően ütemenként próbaüzemet tart, amelynek időtartama 8 óra. –

A próbaüzem a teljes csőhálózat nyomáspróbáját és a bevizsgálás céljából történő vízmintavételt foglalja magában. A próbaüzem időtartama alatt szükséges egy sikeres nyomáspróbát, valamint egy negatív vízmintavételt produkálni. Amennyiben ez a próbaüzem alatt nem valósul meg, úgy Megrendelő jogosult a szerződésszegésből eredő jogosultságainak érvényesítésére.

–

A próbaüzem magában foglalja továbbá az elektronikus hálózat próbáját, valamint a kivitelezés során beépítésre, beszerelésre került elektromos berendezések próbáját.

A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele az építészeti, gépészeti, valamint villamossági munkálatok I. o. minőségben történő elvégzése, a próbaüzem sikerességét igazoló negatív vízmintavétel és sikeres nyomáspróba tényét rögzítő jegyzőkönyvek átadása Megrendelő részére, valamint

a

kivitelezés

során

beépítésre,

beszerelésre

került

elektromos

berendezések

rendeltetésszerű működése.

34


2014

Felek kötelesek a próbaüzem alkalmával regisztrálni minden lényeges eseményt, körülményt, esetleges hibajelenséget. A próbaüzem alatt a Vállalkozó köteles a próbaüzem helyén Megrendelő rendelkezésére állni. Eredményes próbaüzem esetén jogosult Vállalkozó a készre jelentésre. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés ütemeinek teljesítését (’Készre jelentés’). Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően ütemenként műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Készre jelentés Megrendelő általi kézhezvételét követő 3 munkanapon belül kell megkezdeni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. A műszaki átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 5 munkanap áll rendelkezésre. A műszaki átadás-átvételi eljárásokról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az efőnaplóhoz mellékletként csatolni. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, c) Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, d) Megrendelő észrevételeit, e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), f)

a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,

g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, h) Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, i)

Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér,

j)

A résztvevők aláírását.

Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia.

35


2014

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja teljesítésigazolás kiállítását Megrendelőnek az elvégzett kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a Vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ez alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. Megrendelő

a

teljesítésigazolás

alapján

ütemenként

ténylegesen

elvégzett

kivitelezési

tevékenységről kiállított számlán feltüntetett összeget fizeti ki a Vállalkozónak. 12. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a Munka elvégzésével érintett ingatlan vagy ingatlanrész (a továbbiakban Ingatlan), ha több kisebb jelentőségű hiba javítása az Ingatlan zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során az Ingatlan használata balesetveszéllyel járna. 13. Többletmunka és pótmunka Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett kerülhet sor. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését Vállalkozó megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben Vállalkozó saját felelősségére jár el. Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy Vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására. 14. Megrendelő köteles az építési napló adatai alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz csak részt. V. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, azzal, hogy Vállalkozó köteles a költségvetés vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáit, hiányait Megrendelőnek jelezni. 2. Az építkezés teljes időtartama alatt az ideiglenes víz és elektromos energia hálózat kiépítésének költsége a Vállalkozót terheli, a Megrendelő hálózatához történő csatlakozás esetén a Megrendelő fogyasztási díjat nem számol fel.

36


2014

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói

díj

kialakításához

szükséges

lényeges

információk

rendelkezésére

álltak

a

közbeszerzési eljárás során. 4. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, berendezés és szállítási költséget, a bér- és a járulékos bérköltségeket, továbbá mindazon költséget és díjat, ami a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos teljesítéséhez és beüzemeléséhez, a hitelesítéshez szükséges, valamint az esetleges szellemi termékek vagyoni értékű jogainak átadásának díját is, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet.

5. A vállalkozó díj összege összesen: […],- Ft. + Áfa, azaz betűvel …… forint + Áfa. A nettó ajánlati ár ………………………………. Forint tartalékkeretet is tartalmaz, melynek felhasználási feltételei: A tartalékkeret terhére elvégzett, az ajánlati időszakban előre nem kalkulálható munkák kizárólag a Megrendelő elrendelése alapján, tételes elszámolás szerint használható fel az árazott költségvetésben meghatározott díjak figyelembe vételével. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének

elszámolására

közbeszerzésének

használható

fel,

összhangban

az

építési

részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.)

beruházások

Korm. rendelet (a

továbbiakban: 306/2011. (XII. 23. Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdésével. 6. Megrendelő költségvetési tételenként megbontva a dokumentációban feltüntette azokat a munkanemeket, melyek finanszírozása Európai Uniós, illetve nemzeti forrásból történik. VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Vállalkozó a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert, ütemenként ténylegesen elvégzett kivitelezési tevékenysége ellenértékét jogosult számlázni. Megrendelő

részszámlázási

lehetőséget

biztosít

az

ütemenként

ténylegesen

elvégzett

munkatételek összegéről. Vállalkozó 1-1 végszámla, valamint az I. ütem megvalósulása után 1 részszámla benyújtására jogosult. 2. Vállalkozó a számlákat a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A hazai forrásból finanszírozott vállalkozási díj kifizetéséről a Megrendelő gondoskodik, ezért a számlákat a Megrendelő nevére kell kiállítani és benyújtani. A hazai forrásból történő finanszírozás esetében Megrendelő előleg kifizetését a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja, a szerződésben foglalt tartalékkeret és ÁFA nélkül számított, teljes nemzeti forrásból finanszírozott ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg erejéig.

37


2014

3. A kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ára figyelemmel kell eljárni. 4. A számlák tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései, a TIOP-3.3.1/ A-12/2 pályázat(ok) mindenkor hatályos útmutatói, a projektek támogatási szerződései (támogatói okiratai) és azok mellékletei irányadóak. 5. A szabályszerűen benyújtott számlák kiegyenlítése az alábbiak szerint történik: a) amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott rendben történik azzal, hogy a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti számlákban feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Ajánlatkérőként szerződő Fél a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja szerint 30 napon belül, a hivatkozott számlákban feltüntetett fővállalkozói teljesítés ellenértékét pedig a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján 15 napon belül átutalás útján fizeti meg. b) amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, abban az esetben a számla ellenértékét Megrendelő a Ptk. 6:130. §-a, a Kbt. 130. § (3) bekezdése, valamint az Art. 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki, a számla fizetési határideje 30 nap. c) A

Megrendelő

a

számlákat

a

TIOP

3.3.1/A-12/2-2013-0002

kódszámú

projekt

Közreműködő Szervezetének útján, szállítói finanszírozás keretében egyenlíti ki, figyelemmel a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaira. 6. Szállítói előleg 6.1. Vállalkozó a Rendelet 57/A. §-a alapján a jelen szerződés európai uniós forrásból finanszírozott elszámolható összegének, azaz […] forint legfeljebb 30 %-ának megfelelő összeg, azaz […] forint előlegként történő kifizetését kérheti közvetlenül a Közreműködő Szervezettől Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett. Amennyiben Vállalkozó élni kíván a Rendelet 57/A. § szerinti előleg kifizetésével, úgy a Közreműködő Szervezet részére a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett előlegbekérő levelet köteles küldeni, mely tartalmazza Vállalkozó nevét, adószámát, bankszámlaszámát és az igényelt előleg mértékét. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előlegigénylést Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni. Az előleget a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) fizeti meg a Vállalkozó részére. A Felek megállapodnak, hogy az NGM által fizetett előleg összegének beszámítása az NGM mindenkor hatályos szabályzatai, illetve utasításai alapján történik. A hivatkozott szabályzatok és

38


2014

utasítások aktuális verziói megtalálhatóak a www.nfu.hu honlapon. 6.2. Szállítói előleggel kapcsolatos biztosíték Vállalkozót előleg igénylése esetén az előlegre vonatkozóan a Rendelet 57/A. §-a alapján a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NGM javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség terheli. Rendelet 57/A. §-a alapján Vállalkozó cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként, azonban a 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. 7. Az ellenérték megfizetésére részben a TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0002 azonosítószámú „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című projektben, a Közreműködő Szervezet által nyújtott támogatási összeg felhasználásával kerül sor, a

TIOP

forrás

vonatkozásában

kiállítandó

számlákon

szerepelnie

kell

Megrendelő

megnevezésének és TIOP pályázati azonosító számának, amelyek a következők: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, TIOP-3.3.1 /A-12/2-2013-0002 8. Megrendelői késedelem Megrendelő késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. VIII. SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK, KÖTBÉREK 1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér érvényesítését elfogadja. A késedelmi kötbér mértéke: 1 %/ nap. Alapja: a késedelemmel érintett munkatétel nettó értéke, maximális mértéke: a nettó vállalkozói díj 7 %-a. 2. Hibás teljesítési kötbér Ha a Vállalkozó teljesítése minőségileg kifogásolható, Megrendelő a hiba bejelentésétől számított naptól a szerződésszerű, minőségileg kifogástalan teljesítésig, a hibás teljesítésért kötbért követelhet. Hibás teljesítés esetén, ha a Megrendelő kijavítást vagy cserét kér, a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkatételre eső nettó vállalkozói díj 10 %-a.

3. Kötbérrel kapcsolatos egyéb rendelkezések Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.

39


2014

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített vállalkozói díjból levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa a szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott, a harmadik személy által Megrendelőre hárított kárt. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. A késedelmi kötbér számítása során minden megkezdett óra egész órának számít (egy nap = 24 óra). A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről. 4. Teljesítési biztosíték Megrendelő teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényeinek érvényesítésére a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegben teljesítési biztosíték nyújtását írja elő a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. 5. Jótállási biztosíték Megrendelő a jótállási igényeinek érvényesítésére a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegben jótállási biztosíték nyújtását írja elő a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. 6. Vállalkozó alvállalkozókkal kötött szerződéseiben kikötött biztosítékok Felek rögzítik, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapján Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb az alvállalkozói szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 7. Felelősségbiztosítás Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kibővíteni Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötésig a szerződés tárgyára nevesített felelősségbiztosítási szerződéssel

kell

rendelkeznie.

A

nettó

vállalkozói

díj

30

%-nak

megfelelő

mértékű

felelősségbiztosítási szerződést a konkrét építési beruházásra nevesítve kell megkötni és azt a teljesítés befejezésétől számított, a Ptk.-ban a rejtett hibáért fennálló szavatossági felelősség teljes időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartani, azzal a megkötéssel, hogy a biztosítási fedezet a káresemények összértékének egészére vonatkozik. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy esetleges kárnál a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10 %-át Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötésig köteles Megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

40


2014

IX. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 1. Szavatosság Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfeleljenek jelen szerződésben meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások alkalmasak legyenek a szerződés céljának betöltésére. A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Felek a Ptk.-val és a vonatkozó jogszabályokkal egyezően állapítják meg. 2. Jótállás Vállalkozó garantálja: a) valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, b) hogy az általa létrehozott Munka eredményeként létrejött rendszer minősége 1. osztályú mind a felhasznált anyagok, mind a Munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, c) az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását. Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a műszaki átadás-átvételtől kezdődően 36 naptári hónapos időtartamra terjed ki. Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető vissza. X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 1. Szerződés módosítása 1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 2. Elállás, felmondás

41


2014

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni. Erre szolgáló oknak minősül, különösen ha a) Vállalkozónak felróható késedelemből eredő kötbér mértéke meghaladná a nettó vállalkozói díj 7 %-át; b) Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát a hiba bejelentésétől számított 10 napon belül nem javítja ki teljes körűen; c) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; d) Vállalkozó

jelen

szerződésen

alapuló

kötelezettségeit

olyan

jelentős

mértékben

megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; e) Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, köztartozása van; f)

jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;

g) Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére; h) a szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi; i)

a szerződés szerinti berendezések szabálytalanul kerülnek beüzemelésre, hitelesítésre;

j)

a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányának bemutatására kitűzött póthatáridő eredménytelen elteltének esetén.

2.3. Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. A szakértő költségeit az a Fél viseli, amelyiknek számításait a szakértő nem támasztja alá, ha ez nem állapítható meg, a költségeket a Felek egyenlő arányban viselik. 3. A szerződés megszűnése képtelenné válásra tekintettel Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, és erre a körülményre az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekintik a Felek, amelyre Megrendelő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A fenti körülmény megvalósulása esetén Megrendelő haladéktalanul, írásban értesíti Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételével a jelen szerződés megszűnik. A szerződés megszűnésére már nyújtott szolgáltatások tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

42


2014

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Irányadó jog Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen szerződés egészére - így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre,

a

szerződéssel

kapcsolatos

követelések

beszámíthatóságára,

engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, id e n e m

ér tv e a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi

magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.). Egyébiránt Felek irányadó jognak tekintik – figyelemmel a jelen szerződés európai uniós finanszírozottságára is – az európai uniós finanszírozottságú projektekre vonatkozó jogszabályokat, különösen a Rendelet, valamint a 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit. 2. Bírósági kikötés Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő helyi bíróság elé tartozó vagyonjogi jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességének. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is. Törvényszéki hatáskörbe tartozó vagyonjogi jogviták elbírálása kapcsán Felek nem kívánnak bírósági kikötéssel élni. 3. Jogról való lemondás hiánya Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

4. Részleges érvénytelenség Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 5. Titoktartás Vállalkozó a jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott, nyilvánosságra még nem hozott információkat harmadik személynek csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat át, illetve hozhat nyilvánosságra. Vállalkozó ezen kötelezettsége megszegésével összefüggésben Megrendelő felé kártérítési kötelezettséggel tartozik. 6. A szerződés nyilvánossága, adatkezelés 6.1. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél (ingyenes használati jogosult), a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő

43


2014

feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. A Megrendelő kiköti, a Vállalkozó pedig elfogadja az Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Megrendelő a jelen szerződést a fent említett TIOP forrás terhére finanszírozza, így a Felek alávetik magukat az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék, ill. bármely vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott szerv ellenőrzésének is. 6.2.

A

Felek

tudomásul

veszik,

hogy

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. 6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen Szerződéssel összefüggő valamennyi információt illetve személyes adatot a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek az Irányító Hatósághoz, a program monitoringozásában résztvevő, valamint jogszabály, illetve a támogatási szerződés szerinti külső ellenőrzési szervek részére átadhatja. 7. Alvállalkozók Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. szabályainak megfelelően jogosult. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek magatartásáért. 8. Tájékoztatási kötelezettség Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett– a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 9. Közlések hatályosulása Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: a) kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,

44


2014

b) ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, (a kézbesítés egyéb szabályaira Felek elfogadják a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 89. § (3)-(10) bekezdésében foglalt szabályokat), c) faxüzenet küldése esetén a faxigazolás megérkezését követő munkanapon, d) email üzenet küldése esetén az email elolvasásáról szóló visszaigazoló email megérkezését követő munkanapon. 10. Kapcsolattartók: Megrendelő részéről: Név és beosztás

Telefonszám

Szeiber Anita pénzügyi főosztályvezetőhelyettes

96/814-264

e-mail [email protected]

*a szerződéskötéskor kitöltendő Vállalkozó részéről: Név és beosztás

Telefonszám

e-mail

[…]*

[…]*

[…]*

11. Felek kijelentése: 11.1. Mindkét Fél kijelenti, hogy •

kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és

•

jelen Szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy

teljesítésére; vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek (adott esetben); •

jelen szerződést a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt, regisztrált aláírási joggal rendelkező írta alá, így részéről a Szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

11.2. Vállalkozó kijelenti, hogy: •

kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre;

•

Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak;

•

ajánlatának

szakmai

kialakítása

során

figyelembe

vette

Megrendelő

által

rendelkezésére bocsátott információkat; •

Megrendelő által elvárt feladatokat teljesíthetőnek minősíti;

•

a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;

•

nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely

kedvezőtlenül

hathat

a

jelen

szerződésben,

illetőleg

az

egyedi

45


2014

megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 11.3. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők megtartásával történő teljesítéséhez kiemelt jogi érdeke fűződik. Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. Jelen szerződés 6 példányban készült, melyből 5 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ………., 201... […] hó [...] napján Aláírás:

[…………………………..] […], 201... […] hó [...] napján Aláírás:

……………………………. Képviseli: ………..

…………………………………. Képviseli:

P.H.

P.H.

Megrendelő

Vállalkozó

.……………………………………..…. Jogi ellenjegyzés: Dr. Herédi Erika jogtanácsos

Győr, 201…….….. .……………………………………..…. Pénzügyi ellenjegyzés: Reif Lászlóné főosztályvezető

Melléklet: 1. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, nyertes ajánlat 2. Felelősségbiztosítási kötvény

46


2014

22.DOKUMENTUM

MŰSZAKI LEÍRÁS

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 306/2011. (XII. 23.) KORM. RENDELET SZERINT. 1. ALAPADATOK, OKIRATOK 1.1. AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÍTMÉNY, ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐ ADATAI • az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0002 projekt keretében”

az építési munkahely megjelölése: Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., hrsz.: 1487/1 • az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei: Építészeti munkák: Építészeti és tartószerkezeti bontások, Ideiglenes melléklétesítmények, egyéb költségek, Takarítás, Földmunka, Helyszíni beton és vasbeton munka, Falazás és egyéb kőművesmunkák, Vakolás, Szárazépítés, Burkolás belső térben, Belső nyílászárók elhelyezése, Üvegezés, Felületképzés, Szigetelés, Árnyékolás, Információs táblák elhelyezése, Piperetárgyak elhelyezése, Egyéb

-

munkák elvégzése.

ÉPÍTÉSZETI ÉS TARTÓSZERKEZETI BONTÁSOK Ssz.

Tételszám

1

21-011-11.8

2

21-011-11.8

3

21-011-12

Tétel szövege Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

Mennyiség

Mennyiségi egység

27,83 lazam3 55,17 lazam3 27,83 lazam3

47

„Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 A-12/2-2013-0002 projekt keretében” DOKUMENTÁCIÓ 4 5

Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül Vasbeton gerendák bontása, 400 cm˛ 31-000-6.1.1 keresztmetszetig, C16/20 betonminőségig 21-011-12

6

31-000-13.2

7

31-000-13.2

8

M33-00021.1.1.1.1.1

9

33-00031.1.1

10

33-063-3.2.3

11 12

Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva, vakolattal együtt Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban

Horonyvésés, téglafalban, szigetelőlemez részére bevésés készítése Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 36-000-1.1.1 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm 36-000-18 mélységben Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy kerámia lapból

13

42-000-2.1.1

14

42-000-2.2

15

M42-0003.2.2

16

M42-0003.2.2

17

M42-0003.1.1.1

Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű csempe Padlóburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva, szegéllyel Padlóburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva, szegéllyel Padlóburkolatok bontása, laminált parketta, szegéllyel

18

M42-0003.1.1.1

Padlóburkolatok bontása, szőnyegburkolatok, szegéllyel

19

M42-0003.11.2

20

42-000-6.2

Padlóburkolatok bontása, PVC, linóleum vagy gumilemez, szegéllyel Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása megmaradó aljzatbetonnál

21

44-000-1.2

22 23

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, belső ajtó

K44-000-1.3 Beépített fa pultok bontása 45-000-2.3

Rácsok bontása, belső ajtón vagyonvédelmi rács

2014

55,17 lazam3 0,25 m3 112,55 m2 72,03 m2

53,02 m2

2,58 m3 59,1 fm 124,92 m2 124,92 m2 18,99 m2 94,54 m2 43,27 m2

79,93 m2 9,53 m2 40,43 m2 31,15 m2

41,45 m2

13,97 m2 1 klt 2 db

48


2014

IDEIGLENES MELLÉKLÉTESÍTMÉNYEK, EGYÉB KÖLTSÉGEK Ssz.

Tételszám

1 2 3

K K K

Tétel szövege Ideiglenes energia ( víz, villany ) kiépítése Ideiglenes energia ( víz, villany ) kiépítése Építési tábla költsége

Mennyiségi egység 0,28 klt 0,72 klt 1 klt

Mennyiség

TAKARÍTÁS Ssz.

Tételszám

1

K

2

K

Tétel szövege Piperetakarítás átadás előtt / nettó m2-re vetítve (csak az átalakítással érintett területeken) Piperetakarítás átadás előtt / nettó m2-re vetítve (csak az átalakítással érintett területeken)

Mennyiség

Mennyiségi egység

113,25 m2 113,26 m2

FÖLDMUNKA Ssz. Tételszám

Tétel szövege Új padlószerkezeti rétegének földkiemelése belső térben, kihordása épületből depóniába, átlag 20 cm vastagságban Új padlószerkezeti rétegének földkiemelése belső térben, kihordása épületből depóniába, átlag 20 cm vastagságban

Mennyiség

Mennyiségi egység

1

M21-0038.1.1.1.3

2

M21-0038.1.1.1.3

3

M21-0111.2.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. és elszállítása lerakóhelyre

17,53 lazam3

4

M21-0111.2.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. és elszállítása lerakóhelyre

27,47 lazam3

17,53 m3

19,39 m3

HELYSZÍNI BETON ÉS VB MUNKA Mennyiség

Mennyiségi egység

Ssz.

Tételszám

Tétel szövege

1

31-03011.1.1.10121110

Gyengénvasalt beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 8 cm vastagságban, C25/30 minőségű betonnal

7,00 m3

2

31-03011.1.1.10121110


3,28 m3

3

31-03011.1.1.10121111


2,50 m3

49


4

31-03011.1.1.10121111

5

M31-001-20451503

6

M31-001-20451503

7

M31-001-20451504

8

M31-001-20451504

9

M31-0021.1.1-4

Gyengénvasalt beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm vastagságban, C25/30 minőségű betonnal Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ř 8,00 / 8,00 BHB55.50, vasaltaljzatban Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ř 8,00 / 8,00 BHB55.50, vasaltaljzatban Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ř 10,00 / 10,00 BHB55.50, vasaltaljzatban Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ř 10,00 / 10,00 BHB55.50, vasaltaljzatban Utólagos nyíláskiváltás készítése, melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötéssel, vízszintes tartószerkezetbe, kézi erővel, "HEA100" - szelvényű idomacélból, korrózióvédelmi alapmázolással ellátva, a szükséges alátámasztó és segédszerkezetekkel együtt kompletten, H= 4*1,6 fm

2014

3,12 m3

87,67 m2

40,76 m2

25,26 m2

30,90 m2

6,4 fm

FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMÜVES MUNKA Ssz. Tételszám

1

33-0911.1.11110002

Tétel szövege Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs

Mennyiség

Mennyiségi egység

3,12 m3

VAKOLÁS Ssz. Tételszám

Tétel szövege

1

36-0122.1.1.10414891

Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban LB-Knauf EUROSAN EP/Eurosan szárítóvakolat, konyhában és garbróbban 2 m magasságig

2

36-012-30415954

Falszárító, felújitó vakolaton simítóvakolat készítése, 1 cm vastagságig, konyhában és garbróbban 2 m magasságig

Mennyiség

Mennyiségi egység

29,27 m2

29,27 m2

50


3

36-0901.1.20550040

Vakolatjavítás oldalfalon, téglafelületen, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel; bontások, gépészeti és elektromos szerelések után, 5-25 % között (a mennyiség a teljes javítandó felületre vonatkozik!)

91,87 m2

4

36-0901.1.20550040

Vakolatjavítás oldalfalon, téglafelületen, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel; bontások, gépészeti és elektromos szerelések után, 5-25 % között (a mennyiség a teljes javítandó felületre vonatkozik!)

236,27 m2

5

36-0901.3.1.20550040

Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton födémen, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel; bontások, gépészeti és elektromos szerelések után, 5-25 % között (a mennyiség a teljes javítandó felületre vonatkozik!)

9,21 m2

6

36-0901.3.1.20550040

7

36-0901.3.1.20550041

8

36-0901.3.1.20550041

Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton födémen, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel; bontások, gépészeti és elektromos szerelések után, 5-25 % között (a mennyiség a teljes javítandó felületre vonatkozik!) Vakolatjavítás mennyezeten, boltozatos födémen, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel; bontások, gépészeti és elektromos szerelések után, 5-25 % között (a mennyiség a teljes javítandó felületre vonatkozik!) Vakolatjavítás mennyezeten, boltozatos födémen, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel; bontások, gépészeti és elektromos szerelések után, 5-25 % között (a mennyiség a teljes javítandó felületre vonatkozik!)

2014

53,73 m2

66,31 m2

113,40 m2

SZÁRAZÉPÍTÉS

Ssz. Tételszám

1

39-0013.1.20210200

2

39-0013.1.20210200

3

39-0013.1.20210201

Tétel szövege CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW tartóvázzal, 12,5 mm-es normál építőlemez, ásványi szálas hangszigetelés pl : ISOVER Akusto, 12,5 cm szerkezeti vastagsággal CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW tartóvázzal, 12,5 mm-es normál építőlemez, ásványi szálas hangszigetelés pl : ISOVER Akusto, 12,5 cm szerkezeti vastagsággal CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), kétszeres, CW tartóvázzal, 12,5 mm-es normál építőlemez, ásványi szálas hangszigetelés pl : ISOVER Akusto, 35 cm szerkezeti vastagsággal

Mennyiség

Mennyiségi egység

38,72 m2

10,77 m2

5,28 m2

51

„Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 A-12/2-2013-0002 projekt keretében” DOKUMENTÁCIÓ 4

K

Előző tételekhez, felülfizetés szerelt válaszfalaknál; 1 rtg impregnált gipszkarton borításért

65,41 m2

5

K

Előző tételekhez, felülfizetés szerelt válaszfalaknál; 1 rtg impregnált gipszkarton borításért

21,54 m2

6

39-00321.4

Felülfizetés szerelt válaszfalaknál; ajtóhely kialakításért, UA erőborda beépítésével együtt, 75/212,5 cm méretben

4 db

7

39-00321.5

Felülfizetés szerelt válaszfalaknál; ajtóhely kialakításért, UA erőborda beépítésével együtt, 100/212,5 cm méretben

2 db

8

K

UA 100 erősborda beépítése GK falba szaniterek, kapaszkodók stb rögzítéséhez

32,4 fm

9

39-0053.1.30120032

Előtétfal készítése készítése CW állványszerkezetre szerelve, 2 rétegű 12,5 mm-es normál giszkartonnal, hőszigetelés nélkül, ügyféltérben gépészeti vezeték eltakarására

6,29 m2

10

39-0053.1.30120033

Előtétfal / szárazvakolat készítése, állványszerkezetre szerelve,1 rétegű 12,5 mm-es normál giszkartonnal, hőszigetelés nélkül, ügyféltérben boltvállig, CS-08 részletterv szerinti kialakításban

95,66 m2

11

39-0053.1.30120033

Előtétfal/szerelőfal készítése készítése CW állványszerkezetre szerelve,1 rétegű 12,5 mm-es normál és 1 réteg 12,5 mm-es impregnált gipszkartonnal, vízesblokkban szerelőfalként, szálas hangszigeteléssel, 10 cm vastagságban

6,88 m2

12

39-0021110-

Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre (CD50/27), acél szerkezeten, utólagos nyíláskiváltásnál, tűzgátlás, Tçh = 0,5 óra, FB 20 mm vastag, építőlemez borítással, pl: KNAUF Fireboard építőlemezzel, tartószerkezettel

13

39-0031.2.1.1.12120012

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, választható (rugós) függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),1 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással.

14

39-00321.9.1.20143102

Kiegészítő és mellékmunkák, 40*40cm szerelő ( revíziós ) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, gipszkarton betéttel

2014

1,8 m2

15,99 m2

1 db

BURKOLÁS BELSŐ TÉRBEN

Ssz.

1

Tételszám

Tétel szövege

Csempe falburkolat készítése ragasztva, fugázva, a szükséges helyken élvédőzve, mázas kerámiból. 42-012Ajánlott típusa: Rako color two 20x40 cm méretben, 1.1.3.1.1.2szürke WAAMB110 színben, fugázás manhattan 0212009 színben, sávban konyhapult és felsőszekrény között

Mennyiség

Mennyiségi egység

2,16 m2

52


2

Csempe falburkolat készítése ragasztva, fugázva, a szükséges helyken élvédőzve, mázas kerámiból. 42-012Típusa: Villeroy & Boch Pro Architectura 197x197 1.1.3.1.1.2mm méretben, 6mm vastagságban, PN09 színben, 0212010 vízesblokkban (tükör nélküli mennyiség) PVC élvédővel, F8-V20 jelű

80,63 m2

3

Greslap burkolat készítése kiegyenlített aljzatra, ragasztva, fugázva. Ajánlott típusa : Villeroy & Boch 42-022Pro Architectura 197x197 mm méretben, 8,2 mm 1.1.3.2.1.1vastagságban, PN83 vagy PN82 vagy PN81 0212005 színben, R10 csúszásmentesség, 3 mm színazonos fugával, P8-V20 jelű

16,51 m2

4

Greslap burkolat készítése kiegyenlített aljzatra, 42-022ragasztva, fugázva. Típusa: Zalakerámia Gresline 1.1.3.2.1.1Graphite, szürke 30x30 cm, 8 mm vastag, R9 0212004 csúszásmentesség, alárendelt helyeken, P8 jelű

67,59 m2

5

42-0022.1.2.10512057

Lábazatburkolat készítése ragasztva, fugázva, 10 cm magasan, vágott lapokból. Ajánlott típusa: Zalakerámia Gresline Graphite, szürke, 8 mm vastag, R9 csúszásmentesség, alárendelt helyeken, L3 jelű

6

42-0424.1.2.2.10110701

Parkettafektetés ragasztva. Ajánlott típus: Mátraparkett tölgy, angolmintás lamella parketta, 10 mmvtg, I.osztályú, P10 jelű

9,21 m2

7

42-0424.1.2.2.10110701

Parkettafektetés ragasztva. Ajánlott típus: Mátraparkett tölgy, angolmintás lamella parketta, 10 mmvtg, I.osztályú, P10 jelű

78,33 m2

8

K

Lábazatburkolat készítése előző tételhez, L4 jelű. Ajánlott típus: Mátraparkett tölgy székléc, 60/20 mm-es, a parkettával megegyező felületképzéssel.

11,82 fm

9

K

10

42-0426.1.2.21311154

Lábazatburkolat készítése előző tételhez, L4 jelű. Ajánlott típus: Mátraparkett tölgy székléc, 60/20 mm-es, a parkettával megegyező felületképzéssel. Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és beresztése Pallman Magic Oil 2K természetes olaj és viaszalapú bevonó, szürke színben.

11

42-0426.1.2.21311154

Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és beresztése Pallman Magic Oil 2K természetes olaj és viaszalapú bevonó, szürke színben.

78,33 m2

12

42-0424.1.2.2.10110701

Parkettafektetés laminált parkollából, alátét hablemezzel. Ajánlott típus: KAINDL Natural Touch LP10K-37266 fremont tölgy, kopásállóság 4-V, IP33, 10 mm vastag közületben alkalmazandó laminált parketta; P-LAM jelű

9,21 m2

13

42-0424.1.2.2.10110701

Parkettafektetés laminált parkollából, alátét hablemezzel. Ajánlott típus: KAINDL Natural Touch LP10K-37266 fremont tölgy, kopásállóság 4-V, IP33, 10 mm vastag közületben alkalmazandó laminált parketta; P-LAM jelű

41,79 m2

14

K

Lábazatburkolat készítése előző tételhez, L1 jelű. Ajánlott típus: KAINDL a meglévő burkolathoz igazodó tölgy színű székléc.

11,82 fm

2014

45,94 fm

47,08 fm

9,21 m2

53


K

16

42-0426.1.2.21311154

17

K

18

K

Lábazatburkolat készítése előző tételhez, L1 jelű. Ajánlott típus: KAINDL a meglévő burkolathoz igazodó tölgy színű székléc. Taktilis burkolat - vezetősáv elhelyezése, burkolatra ragasztva. Típusa: Inducttrade IT-0041/1 rozsdamentes acél pálca, káprázás mentes matt felület 30x260x2 mm, R11 csúszásmentesség barázdált felület, beltéri taktilis jel, P5-P jelű Burkolatváltó profil elhelyezése. Ajánlott típusa: Schlüter Reno-T, PR3 jelű Burkolatváltó profil elhelyezése. Ajánlott típusa: Schlüter Schiene-ae, PR1 jelű

2014

17,95 fm

0,81 m2

1,64 fm 1,94 fm

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE Ssz.

1

Tételszám

Tétel szövege

Mennyiség

Mennyiségi egység

Beltéri ajtók elhelyezése, 40 mm vastag T0 papírrácsbetétes szürke színű gyári felületkezelt M44-001acéllemez borítású, egyszárnyú tömör felnyíló 2.2.1ajtólappal, utólagosan elhelyezhető, helyszínen 000000001 festett átfogó acéltokkal. Konszignáció szerinti vasalattal.

1.1

A-01 jelű; NM : 1000 / 2125 mm

2 db

1.2

A-02 jelű; NM : 750 / 2125 mm

4 db

Meglévő és megmaradó faszerkezetes, vázbetétes ajtó felújítása konszignáció szerint. Kilincs és vasalat cseréje, biztonsági zárszerkezet felszerelése, szárny és tokszerkezet mázolása, a jelzett helyeken a küszöb bontása, az ajtó pászítása

2

2.1

R-01 jelű; NM : 100 / 210 cm méretű tömör faajtó

2 db

2.2


1 db

2.3


1 db

2.4


2 db

2.5

R-05 jelű; NM : 100 / 210 cm méretű megmaradó és felújított fa ajtótok szerkezet + új 92 /195 cm méretű keretnélküli savmart, ragasztott biztonsági üveg ajtószárny felszerelése, kilinccsel és zárszerkezettel

1 db

ÜVEGEZÉS Ssz. Tételszám

1

K

Tétel szövege Ügyféltéri belső üvegfal legyártása és elhelyezése, 50*50-es acélvázszerkezettel, savmart 4+4 mm-es ragasztott biztonsági üvegezéssel, 1 db ajtóval, részletterv szerinti kialakításban. NM : 4,06 / 2,10 m

Mennyiség

Mennyiségi egység

1 db

54


2014

FELÜLETKÉPZÉS

Ssz.

1

2

3

4

Tételszám

Tétel szövege

Belső festéseknél felület előkészítése, 47-000részmunkák; glettelés, szilikát kötőanyagú glettel 1.21.2.1.1.1(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen 0151449 padozatú helyiségben Belső festéseknél felület előkészítése, 47-000részmunkák; glettelés, szilikát kötőanyagú glettel 1.21.2.1.1.1(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen 0151449 padozatú helyiségben Diszperziós festés beltéri szilikát festékkel 47-011vakolaton vagy gipszkarton felületen, három 15.1.1.1rétegben, sima felületen, STO color in vagy vele 0151522 azonos minőségű belsőtéri falfesték, fehér színben, RAL 9003 Diszperziós festés beltéri szilikát festékkel vakolaton vagy gipszkarton felületen, három 47-01115.1.1.1rétegben, sima felületen, STO color in vagy vele 0151522 azonos minőségű belsőtéri falfesték, fehér színben, RAL 9003

Mennyiség

Mennyiségi egység

264,70 m2

680,63 m2

264,70 m2

680,63 m2

5

47-01115.1.1.10151542

Tisztasági festés, két rétegben, sima felületen, HÉRA vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, álmennyezet felett falon és mennyezeten

62,8 m2

6

47-02131.3.10130391

Acélfelületek átvonó festése megmaradó radiátorokon, 2 rétegben, radiátor fetékkel, fehér színben

70,4 m2

SZIGETELÉS Mennyiségi egység

Ssz.

Tételszám

1

48-0041.1.2.1.10095372

2

48-007Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 41.1.1.1.3- felületen, betonaljzat alá, lépésálló EPS 0093628 keményhab lemez, 60 mm vtg.

112,93 m2

3

48-007Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 41.1.1.1.3- felületen, betonaljzat alá, lépésálló EPS 0093628 keményhab lemez, 60 mm vtg.

71,65 m2

4

48-007Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, függőleges 41.1.1.1.3- felületen, betonaljzat alá, lépésálló EPS 0093629 keményhab lemez, 20 mm vtg. , faltőben

6,33 m2

5

6

Tétel szövege Vizes helyiségek burkolat alatti üzemivíz elleni szigetelése, pl : Mapei Mapelastic vékony kent szigetelés + alapozó , hajlaterősítéssel

48-007Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, függőleges 41.1.1.1.3- felületen, betonaljzat alá, lépésálló EPS 0093629 keményhab lemez, 20 mm vtg. , faltőben Technológiai szigetelés; Alátét- és elválasztó 48-005rétegek beépítése, PE fólia egy rétegben, 1.41.1.1átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen 0414959 úsztató réteg felett, falra felvezetve

Mennyiség

18,16 m2

5,81 m2

112,93 m2

55


7

48-0051.41.1.10414960

8

M48-0021.1.1.1.10099115

9

K

10

K

11

K

12

K

13

K

14

K

15

K

16

K

Technológiai szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, PE fólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen úsztató réteg felett, falra felvezetve Talajnedvesség elleni szigetelés készítése, pl : SICOFOL 1,2 mm PVC lemez vízszintes felületen hegesztve, falra 15 cm-re felvezetve, szigetelésvédelemmel Szellőző réteg készítése vízszintes felületen, HDPE tojáslemez, dombornyomattal a talaj felé átlapolással fektettve, pl : Isola Platon P20 típus Szellőző réteg készítése vízszintes felületen, HDPE tojáslemez, dombornyomattal a talaj felé átlapolással fektettve, pl : Isola Platon P20 típus Szellőző réteg készítése függőleges felületen, átlapolással, falra bűbelezve és szorítóprofillal, pl : Dörken Delta PL hálós kasírozású dombornyomott lemezzel, CS-08 és CS-09 részletterv szerint Szellőző réteg készítése függőleges felületen, átlapolással, falra bűbelezve és szorítóprofillal, pl : Dörken Delta PL hálós kasírozású dombornyomott lemezzel, CS-08 és CS-09 részletterv szerint Szellőző profil elhelyezése a szellőzőréteg felső lezárására, pl : Dörken Delta MS típus, , CS-08 és CS-09 részletterv szerint Szellőző profil elhelyezése a szellőzőréteg felső lezárására, pl : Dörken Delta MS típus, , CS-08 és CS-09 részletterv szerint Szellőzőréteg alsó lezárására, a kerámia lábazatnál tartósan rugalmas kitöltés és a gipszkarton lemez alján alumínium "L" szegés, CS-08 és CS-09 részletterv szerint Szellőzőréteg alsó lezárására, a kerámia lábazatnál tartósan rugalmas kitöltés és a gipszkarton lemez alján alumínium "L" szegés, CS-08 és CS-09 részletterv szerint

2014

71,65 m3

22,42 m2

96,63 m2

68,50 m2

74,36 m2

45,52 m2

57,40 fm

63,88 fm

57,40 fm

64,88 fm

ÁRNYÉKOLÁS Ssz. Tételszám

1 1.1 1.2 1.3

M49-0711.2.1.10194403

Tétel szövege Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér színben, golyósláncos mozgatással 110 / 180 cm méretben 125 / 180 cm méretben 290 / 260 cm méretben

Mennyiség

Mennyiségi egység

4 db 5 db 2 db

56


2014

INFORMÁCIÓS TÁBLÁK ELHELYEZÉSE Ssz. Tételszám

Tétel szövege

Mennyiség

Mennyiségi egység

1

K

Információs kültéri tábla gyártása és elhelyezése, 3 soros, T-01-a jelű

1 db

2

K

Helyiségnév tábla gyártása és elhelyezése, T-02-a3 jelű

1 db

3

K

4

K

5

K

Ffi WC jelző tábla gyártása és elhelyezése, T04-1 jelű

3 db

6

K

Női WC jelző tábla gyártása és elhelyezése, T04-2 jelű

2 db

7

K

Akadálymentes és női WC jelző tábla gyártása és elhelyezése, T04-4 jelű

1 db

8

K

Névtábla gyártása és elhelyezése, T-09 jelű

9

K

Parkoló tábla elhelyezése, T11-a jelű

1 db

10

K

Irányjelző tábla gyártása és elhelyezése kültérben, T12-a -V1 jelű

1 db

11

K

Kültéri bejárati tábla ( matrica ) gyártása és elhelyezése, T-13-e jelű

1 db

12

K

Akadálymentes kültéri bejárati falitábla gyártása és elhelyezése, T-14-b jelű

1 db

13

K

Aláírókeret, T-24 jelű

7 db

Egysoros irányjelző tábla gyártása és elhelyezése, T-03-a jelű Kétsoros irányjelző tábla gyártása és elhelyezése, T-03-b jelű

1 db 1 db

14 db

PIPERETÁRGYAK ELHELYEZÉSE Ssz. Tételszám

Tétel szövege Kézszárító; Infrás automata, közepes teljesítményű, műanyagházas kézszárító energiatakarékos, fehér sz. (pl.Valera HANDY vagy azzal egyenértékű), S-04 jelű Folyékony szappanadagoló; zárral ellátott, 0,5 l, ablakos, ABS ház, (pl.Vialli S5 vagy azzal egyenértékű), S-05 jelű

Mennyiség

Mennyiségi egység

1

K

2

K

3

K

Hulladéktároló; (pl.Simex vagy azzal egyenértékű), fehér színezett acél, 25 literes, S-06 jelű

2 db

K

Tükör; ezüst szín falburkolat modulrendszerében falra teljes felületén ragasztva, kerámia síkjával megegyező síkban, körülötte rugalmas fuga, 6 mm, 80/100 cm méretben, S-07 jelű

2 db

K

Intim hulladék-tároló; (pl. MEDICLINICS MEDPP0006_01vagy azzal egyenértékű), fehér színezett acél, 230x102x290 mm, fedeles, 6 liter, S08 jelű

2 db

4

5

4 db

4 db

57


6

K

7

K

8

K

9

K

10

K

Toalett papír adagoló; kulccsal zárható, 3 tekercses csapózár rendszerrel ellátott adagoló (pl. MEDICLINICS M-784 vagy azzal egyenértékű), S09 jelű Fali wckefe tartó; tartócsésze fali tartóval és WCkefével (pl. Mofém FIESTA vagy azzal egyenértékű), S-10 jelű Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval; függőleges, progresszív lecsapódás elleni fékrendszerrel, fehér 77 cm, ø 30 mm, ak.ment wc-ben (pl. Simex BA80B vagy azzal egyenértékű), S-24 jelű Egyenes kapaszkodó; fehér 80 cm, ø 32 mm, ak.ment wc ajtaján (pl. Inducttrade IT 800 E vagy azzal egyenértékű), S-25a jelű Ajtóbehúzókar; fehér 60 cm, ø 32 mm, wc ajtaján ((pl. Inducttrade IT 800 E vagy azzal egyenértékű), S-25b jelű

2014

4 db

4 db

1 db

1 db

1 db

EGYÉB Ssz. Tételszám 1

Tétel szövege Művészettörténész felügyelet biztosítása az új falcsatlakozásáok kialakításánál.

K

Mennyiség

Mennyiségi egység

1 klt

Épületgépészeti munkák: -

-

Vízellátás – csatornázás, 1. Bontási munkák, 2. Víz szerelési munkák, Fűtés, 1. Fűtés szerelési munkák, Hűtés, 1. Klíma szerelési munkák,

elvégzése.

BONTÁSI MUNKÁK Ssz.

Tételszám

Tétel szövege

1

K

2

K

3 4

K K

5

K

6

K

7

K

Mosdókagyló és szerelvényei elbontása. WC kagyló és szerelvényei (öblítő tartály, WC papír adagoló) elbontása. Vizelde és szerelvényeinek elbontása. Hajdú 120L-es villanybojler elbontása. Vízvezeték elbontása 1" méretig, az elbontott vezeték szakszerű lezárása. PVC lefolyóvezeték elbontása Ø110 méretig. Elbontott szerelvények elszállítása a megrendelő által meghatározott helyre.

Mennyiségi egység 3,00 db

Mennyiség

3,00 db 1,00 db 1,00 db 17,00 m 7,00 m 1,00 klt.

58


2014

VÍZ SZERELÉSI MUNKÁK Ssz. Tételszám

Tétel szövege

Mennyiség

Mennyiségi egység

1

K

Meglévő megmaradó padlóburkolat vágása vizes gyémánttárcsás vágóval (beton vastagsága 10-15 cm között).

2

K

Aljzatbeton bontása gépi erővel.

4,00 m

2

3

K

Beton törmelék épületen kívüli deponálása.

0,60 m

3

4

K

Aljatbeton helyreállítása.

0,60 m

3

5

K

Meglévő lefolyó vezeték feltárása, azon elágazás készítése szükséges idomokkal.

3,00 klt

K

PVC lefolyóvezeték szerelése tokos és ragasztott kötésekkel, idomokkal, bilincsekkel, segédanyagokkal, aljzatban NA 110.

7,59 m

K

PVC lefolyóvezeték szerelése tokos és ragasztott kötésekkel, idomokkal, bilincsekkel, segédanyagokkal, aljzatban NA 110.

3,41 m

K

PVC lefolyóvezeték szerelése tokos és ragasztott kötésekkel, idomokkal, bilincsekkel, segédanyagokkal, falban NA 63.

13,00 m

K


12,00 m

K


4,14 m

11

K


1,86 m

12

K

13

K

6

7

8

9

10

14

K

Meglévő horganyzott acél vezetékre csatlakozás szükséges idomokkal. Meglévő műanyag vezetéken elágazás készítése szükséges idomokkal. Haka Gerudor vízvezeték szerelése, présfittinges idomokkal, falban padlóban szerelve, hideg víz gégecsővel, meleg víz Tubolit DG 9mm-es csőhéjjal szigetelve, Ø20x2 méretben. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

20,00 m

1,00 klt 1,00 klt

13,00 m

59


K

Meglévő vízkiállások átalakítása az új szerelvények részére Haka Gerudor csővezetékkel, présfittinges idomokkal, falban, hideg víz gégecsővel, meleg víz Tubolit DG 9mm-es csőhéjjal szigetelve, Ø18x2 méretben. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

17,25 m

K

Meglévő vízkiállások átalakítása az új szerelvények részére Haka Gerudor csővezetékkel, présfittinges idomokkal, falban, hideg víz gégecsővel, meleg víz Tubolit DG 9mm-es csőhéjjal szigetelve,Ø18x2 méretben.Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

7,75 m

K

Haka Gerudor vízvezeték szerelése, présfittinges idomokkal, falban, padlóban, hideg víz gégecsővel, meleg víz Tubolit DG 9mm-es csőhéjjal szigetelve, Ø16x2 méretben. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

6,21 m

K

Haka Gerudor vízvezeték szerelése, présfittinges idomokkal, falban, padlóban, hideg víz gégecsővel, meleg víz Tubolit DG 9mm-es csőhéjjal szigetelve, Ø16x2 méretben. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

2,79 m

K

Schell (032500099) WC szerelőelem beépítése, Schell (032850699) nyomógombbal, víz és lefolyó oldali bekötéssel. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

4,00 db

20

K

Oldalfalra szerelhető Gormex 5112 típ. konzolos WC felszerelése mozgáskorlátozottak részére, Gormex D100 ülőkével. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

1,00 db

21

K

Schell (032550099) mosdó szerelőelem beépítése. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

3,00 db

K

Gormex 3001 típ. porcelán mosdó felszerelése mozgáskorlátozottak részére, rögzítőelemmel, Mofém Trend2 (159-1351-02) típ. orvosi csaptelep, falsík alatti Gormex 6332 típ. leeresztő szifonnal. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

1,00 db

K

Alföldi SAVAL (4056) oldalfalra szerelhető konzolos WC felszerelése, design 1001 típ. Műanyag WC tetővel. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

3,00 db

K

Alföldi LINER (5102) típ. mosdó szerelése, tartalék elzárokkal, Mofém Trend2 egykaros csapteleppel, krómozott szifonnal. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

2,00 db

K

Alföldi LINER (5108) típ. mosdó szerelése, tartalék elzárokkal, Mofém Trend2 egykaros csapteleppel, krómozott szifonnal. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

2,00 db

15

16

17

18

19

22

23

24

25

2014

60

„Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 A-12/2-2013-0002 projekt keretében” DOKUMENTÁCIÓ K

Schell (032720099) vizelde szerelőelem beépítése. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

1,00 db

K

Alföldi BÁZIS (433200) típ. vizelde szerelése, szifonnal, tartalék elzáróval, Schell BASIC öblítőszeleppel. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

1,00 db

28

K

HAAS rozsdamentes falikút felszerelése, háttámlával, bűzelzáró szifonnal, légbeszívós 1/2"os hideg-meleg vizes kifolyóval. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

1,00 db

29

K

30

K

26

27

HL-21 típ. csepegtető tölcsér beépítése. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű. TEKA rozsdamentes egymedencés csepptálcás mosogatótálca beépítése Mofém Trend2 csapteleppel, víz- és lefolyó oldali bekötéssel. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

1,00 db

1,00 db

K

HAJDU ZA-10 elektromos forróvíztároló beépítése, víz oldali bekötéssel, hideg vízben tartalék elzáróval, biztonsági szeleppel, de elektromos bekötés nélkül. U=230V, P=2,0kW, I=10A

1,00 db

32

K

HAJDU ZV80 elektromos forróvíztároló beépítése vízszintes helyzetbe, víz oldali bekötéssel, hideg víben tartalék elzáróval, biztonsági szeleppel, de elektromos bekötés nélkül. U=230V, P=1,2kW, I=6,3A

1,00 db

33 34 35 36 37 38 39 40

K K K K K K K K

Vízhálózat nyomáspróbája. Vízhálózat nyomáspróbája. Vízhálózat fertőtlenítése. Vízhálózat fertőtlenítése. Negatív vízminta biztosítása. Negatív vízminta biztosítása. Megvalósulási terv készítése. Megvalósulási terv készítése.

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,69 0,31

31

2014

klt klt klt klt klt klt klt klt

FŰTÉS Ssz. Tételszám 1

K

2

K

3

K

4

K

5

K

Tétel szövege Meglévő fűtési rendszer leürítése. 22K 600x400 acéllemez lapradiátor bontása tartószerkezettel. Elbontandó lapradiátor réz bekötő vezetékének bontása. 11K 600x400 acéllemez lapradiátor bontása tartószerkezettel. Meglévő 11K 600x400 acéllemez lapradiátor felszerelése új tartószerkezettel a terven jelölt helyre.

Mennyiségi egység 1,00 klt

Mennyiség

1,00 db 1,00 klt 2,00 db 2,00 db

61


K

7

K

8

K

9

K

10

K

11

K

Meglévő fűtési vezetéken elágazás készítése az új radiátornak megfelelően. (A szükséges csővezeték külön tételben kiírva.) Rézvezeték szerelése, oldalfalhoz rögzítve, forrasztott kötésekkel, Ø15x1 méretben. A kialakítandó kormányablak területén lévő radiátorok átmosása. Radiátor le-, és felszerelése festési munkálatok idejére. A fűtési rendszer feltöltése lágyított vízzel, a rendszer légtelenítése. Elbontandó lapradiátor réz bekötő vezetékének bontása, a leágazás szakszerű megszüntetése.

2014

1,00 db

12,00 m 10,00 db 10,00 db 1,00 klt 1,00 klt

HŰTÉS Ssz. Tételszám

Tétel szövege

Mennyiség

Mennyiségi egység

K

Klíma rézcső szerelés Armeflex AC csőhéllyal szigetelve, mennyezethez rögzítve, falhoronyba bevésve Ø 6x1 méretben.

15,00 m

2

K

Klíma rézcső szerelés Armeflex AC csőhéllyal szigetelve, mennyezethez rögzítve, falhoronyba bevésve Ø 10x1 méretben.

15,00 m

3

K

Klíma vezérlő kábel szerelése védőcsőben.

17,00 m

4

K

5

K

6

K

7

K

8

K

9

K

10

K

11

K

12

K

13

K

1

100x50-es kábelcsatorna beépítése a klíma vezetékek részére. 20-as KM cső szerelése cseppvíz részére, szükséges idomokkal. Födémek oldalfalak áttörése, visszajavítása. GREE Office inverter (GWH12MB Q=3,5kW) klíma felszerelése, bekötése kompletten. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű. Födém átvezetéseknél HILTI CSF-W tűzvédelmi szalag alkalmazása HILTI CFS-ACR acél kitöltővel. Cseppvíz bekötése külső esővíz vezetékbe szükséges idomokkal. (A cseppvíz vezeték nem jelenhet meg a homlokzaton!) Klíma rendszer vákuumozása. A klímaberendezés beüzemelése, a berendezés kezeléséről a személyzet kioktatása. Megvalósulási terv készítése. AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt merevcső beépítése, bilincsekkel, szükséges idomokkal Ø100 méretben. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

11,00 m 11,00 m 1,00 klt 1,00 db

2,00 klt

1,00 klt 1,00 klt 1,00 klt 1,00 rendszer 10,00 m

62


K

HELIOS M1/100 N/C kisventilátor beépítése, de az elektromos bekötése nélkül. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

3,00 db

15

K

Airvent KV100 típusú elszívó légszelep beépítése szükséges idomokkal. Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

2,00 db

2014

Elektromos munkák: -

Falazás és egyéb kőművesmunka Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

munkák elvégzése.

FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUNKA Ssz. Tételszám 1 2 3 4

33-0631.1.1 33-0631.1.2 33-0633.2.1 33-0633.2.3

Tétel szövege Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig helyreállítással Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között, helyreállítással 2 Horonyvésés, téglafalban, 8 cm keresztmetszetig helyreállítással 2 Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm keresztmetszet között helyreállítással

Mennyiség

Mennyiségi egység

10 db 8 db 390 m 70 m

ELEKTROMOSENERGIA-ELLÁTÁS, VILLANYSZERELÉS Ssz. Tételszám 1

2 3 4

5 6

7

Tétel szövege

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 71-000vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 1.5.1 védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 71-000-1.6 kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 71-000-1.8 vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 71-000süllyesztett tartozékok bontása, fa vagy 1.9.2 fémszekrények, 300x300x80 mm méret felett 71-000- Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 1.10 áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 71-000csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 1.11 nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 71-0001.1.1

Mennyiség

Mennyiségi egység

160,00 m

640,00 m 50,00 m 140,00 m

3,00 db 2,00 db

110,00 db

63


71-0001.12

9

71-0001.13

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 71-000biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 1.14 jelzőberendezések leszerelése 71-000-4.1 Hőkészülékek leszerelése, melegvíztárolók Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, 71-001- vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai 1.1.1.1.1- igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm 0110116 HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, 71-001- vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai 1.1.1.1.2- igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm 0110123 HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, 71-001- vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai 1.1.1.1.2- igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm 0110129 HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, 71-001-2.2 falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm négyzet R: 080141 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 71-001Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy 11.1.1négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. 0123831 négyes sorolásig LEGRAND Batibox süllyesztődoboz téglafalba Egyes, 40mm mély Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 71-001Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 11.1.2107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER 0123001 elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm, R: 1094-31 Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna 71-001- elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 24.2.4szerelve, idomdarabokkal, OPTILINE 0533836 szerelvényezhető csatorna 185x55 mm, három rekeszes, fedéllel, fehér színben Padló alatti szerelés; aljzattal színelő, nyitható 71-001padlódoboz elhelyezése acéllemez fedéllel, 51.5.1.1szerelvények keretelemeivel, teli tetővel, 0536925 OPTILINE 6 főrőhelyes, nyitható padlódoboz 71-001- Padló alatti szerelés; aljzattal színelő, nyitható 51.5.1.1- padlódoboz elhelyezése acéllemez fedéllel, 0536930 szerelvények keretelemeivel, teli tetővel,

2014

4,00 db 48,00 db 2,00 db 2,00 db

480,00 m

180,00 m

30,00 m

90,00 m

80,00 db

18,00 db

16,00 m

2,00 db

2,00 db

64


2014

OPTILINE 8 főrőhelyes, nyitható padlódoboz

21

71-0021.20213006

22

71-0021.30213016

23

71-00221.10221521

24

71-00221.10221522

25

71-00221.10221541

26

71-00221.10221561

27

71-00221.30221566

28

71-00221.40221570

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 42 6 mm PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 2 10-16 mm PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 2 0,5-2,5 mm PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 2 0,5-2,5 mm PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 2 0,5-2,5 mm PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 2 0,5-2,5 mm PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 2 mm PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 2 10 mm PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x10 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)

38,00 m

10,00 m

460,00 m

680,00 m

130,00 m

70,00 m

30,00 m

22,00 m

65


29

71-00241.1.10111856

30

71-00242.1.20111902

31

71-00245.10331166

32

71-0051.1.1.20562352

33

71-0051.1.1.20562355

34

71-0051.1.1.20562357

35

71-0051.1.1.20562359

36

71-0051.11.1.1.10230109

37

71-0051.11.1.1.10230113

38

71-0051.11.1.1.10230122

39

71-0051.11.1.1.10230122

40

71-0052.620534066

41

71-0052.620534068

Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, alufólia vagy rézszövet árnyékolással, 75 ohm PannonCom-Kábel koaxiális kábel RG 59 (75 Ohm) Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel FTP cat. 5. falikábel Műanyag szigetelésű távközlési kábel alufólia árnyékolással, belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,62 0,8 mm tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom2 Kábel J-Y(St)Y 300V 6x2x0,8 mm távközlési kábel, alufólia árnyékolással Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Schneider UNICA (NOVA) Kétpólusú kapcsoló, fehér Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Schneider UNICA (NOVA) csillár kapcsoló, fehér Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Schneider UNICA (NOVA) VÁLTÓ kapcsoló, fehér Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Schneider UNICA (NOVA) kereszt kapcsoló, fehér Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) UNICA (NOVA) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) UNICA (NOVA) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, piros Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettes csatlakozóaljzat (2P+F) ALTIRA 2x(2P+F) csatlakozóaljzat, fehér, csatornába építve Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettes csatlakozóaljzat (2P+F) ALTIRA 2x(2P+F) csatlakozóaljzat, piros, csatornába építve Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése Schneider Electric ALTIRA 2xRJ45 CAT5 aljzat szerelvényezhető csatornába (45mm-es rendszer) Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése Schneider Electric UNICA 2xRJ45 CAT5 aljzat szerelvény dobozba

2014

40,00 m

1870,00 m

110,00 m

16,00 db

2,00 db

4,00 db

3,00 db

48,00 db

4,00 db

4,00 db

8,00 db

24,00 db

14,00 db

66


42

71-00711.2.1.30313500

43

71-0089.3.30623201

44

71-0093.2.1

45

71-0093.2.10000002

46

71-0093.2.10000004

47

71-0101.1.1.2.20140211

48

71-0101.1.1.2.20140214

49

71-0101.1.1.2.20140216

50

71-0101.1.1.2.20140219

51

71-0104.2.2.10140901

52

71-0104.2.2.10140903

Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 40A C kismegszakító, főelosztóba Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kapcsoló, kismegszakítók, túlfeszvédelem, ávk, stb. számára) Schneider Electric V-4. sz terv szerinti "V1" eloszó, az ügyféltér részére Áramköri elosztó elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel, maszkolva, fém ajtóval (kapcsoló, kismegszakítók, túlfeszvédelem, ávk, stb. számára) V-5. sz terv szerinti "V2" eloszó, a háttériroda részére Schneider Electric Áramköri elosztó elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel, maszkolva, fém ajtóval (kapcsoló, kismegszakítók, túlfeszvédelem, ávk, stb. ) V-6. sz terv szerinti "SZ" eloszó (szünetmentes hálózat) Schneider Electric Függesztékre szerelt lámpatest elhelyezése, nyitott, T5 fénycsöves, elektronikával szerelt (A osztályú), káprázáskorlátozott (parabola tükrös) 1,5m hosszú, 2x49W fénycsővel, direkt-indirekt Terveken F1 jelű (Papillon Cosmia ML249 típus) IP20 Függesztékre szerelt lámpatest elhelyezése, nyitott, T5 fénycsöves, elektronikával szerelt (A osztályú), káprázáskorlátozott (parabola tükrös) 1,5m hosszú, 2x49W fénycsővel, direkt-indirekt Terveken F1* jelű (Papillon Cosmia ML249 típus) IP20 inverterrel, egyórás akkuval Mennyezetre szerelt lámpatest elhelyezése, nyitott, T5 fénycsöves, elektronikával szerelt (A osztályú), káprázáskorlátozott (parabola tükrös) 1,2m hosszú, 1x54W T5 fénycsővel IP20, Terveken F2 jelű Papillon Cosmia TSL154 típus Oldalfalra szerelt lámpatest elhelyezése, tartószerkezetre, opál burával, T5 fénycsöves, elektronikával szerelt, 1x14W fénycsővel, IP20, Terveken F3 jelű lámpa (Tükör fölött) Carina 114 tipus Álmennyezeti lámpatest elhelyezése, 2x18W komp. fcs. kivitelben, vízszintes elrendezésű IP 44, Terveken L1 jelű lámpa OMS X-DL 202 típus Álmennyezeti lámpatest elhelyezése, 2x18W komp. fcs. kivitelben, vízszintes elrendezésű IP 44, Terveken L1* jelű lámpa OMS X-DL 202 típus + akku + inverter

2014

2,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db

11,00 db

4,00 db

16,00 db

3,00 db

7,00 db

2,00 db

67


54

55 56 57

58

Biztonsági világítási lámpatest AWEX - LOVATO 71-010P LVPO 3W LED lámpatest 1óra saját 12.13.1.1.6 akkumulátorral, Terveken L3 jelű lámpa Papillon Emergenza 2W LED kijáratmutató 71-010oldalfalra szerelve, vagy függesztve, Terveken L2 12.13.1.1.6 jelű lámpa + 3 órás akku + inverter Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre 71-012elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszárító 2.5vagy hajszárító Infrás kézszárító, fehér műa. 0241001 burkolattal, Rendelési szám: B&K ART715 71-012-3 Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 71-013épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO 7.3földelő bilincs, 1", csatlakoztatható 0310389 2 vezetékkeresztmetszet 1x35 mm , R.sz.: 5050111 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 71-013-9 készítése

2014

4,00 db

11,00 db

2,00 db 4,00 db 2,00 db

320,00 mp*

ÉPÜLETAUTOMATIKA, - FELÜGYELET (GYENGEÁRAM) Ssz.

Tételszám

1

72-0111.1.1.1.10220002

2

72-0111.1.3.10220006

3

72-0111.1.5.3.10220135

4

72-0111.1.5.5.20220451

5

72-0111.1.5.70220151

Tétel szövege Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben,programozással, üzempróbával, nem bővíthető központok, 4 zónás riasztó központ MASCO CA4VP SATEL 4 zónás riasztó központ panel 1A tápegységgel, NO/NC/EOL bemenetek késleltetett, 3 féle riasztási reakció Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LED-es kezelő egységek MASCO CA4VKLED SATEL LED-es kezelő CA4VP központhoz, kihajtható előlap, háttérvilágított billentyűzet, zónaállapot, hiba, riasztás és késleltetés jelzés Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, kombinált mozgásérzékelő beltéri kivitelben MASCO COBALT SATEL kombinált (PIR és mikrohullámú) érzékelő, PIR: 9 m, 101°, mikrohullám: 3-20 m, infratartó fali és mennyezeti szereléshez Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) elhelyezése beltéri sziréna MASCO SPW100 SATEL piezo beltéri sziréna, kör, fehér színű műanyag, szabotázsvédett házban, 3 különböző hanggal, -10 és +55°C, 12VDc Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, nyitás érzékelő elhelyezése MASCO SK1 SATEL mágneses érzékelőpár, felületre csavarozható, téglatest alakú, fehér műanyag házban, hatótáv 15-18 mm, kb. 35 cm-es vezeték

Mennyiség

Mennyiségi egység

1,00 db

1,00 db

4,00 db

1,00 db

8,00 db

68


72-0411.1.1.2.40110611

6

72-041141.2.1 72-041142

7 8 9

72-041151.1

10

72-041152.1

11

12

13

14

74-0011.2.1.30923041 74-0011.2.1.30923042 74-0011.2.1.30923043 74-0011.2.1.30923044

15

74-0011.2.1.30913041

16

74-0011.2.1.10913041

Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/FTP PannonComKábel Fibrain U/FTP falikábel cat.6, 450 MHz, LSOH, kék, 500 m, Csz: XQ100.126 Kábelvég kifejtése blankolva, szétsodorva, 51-128 érpár db között, beltéri rézkábel Kábelvég bekötése rendezőbe réz kábelnél betűzőszerszámmal erenként elszámolva Veszteségmérés 2 végpont között műszerrel, mérés eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén

240,00 m

120,00 db 120,00 db 120,00 db

120,00 db

Patch kábelek átadása, 1m hosszú

54,00 db

Patch kábelek átadása, 1,5m hosszú

18,00 db

Patch kábelek átadása, 2 m hosszú

18,00 db

Patch kábelek átadása, 3 m hosszú

18,00 db

Akadálymentes vészjelző szett kiépítése, központi egységgel, 2db hívógombbal, 1db nyugtázó gombbal, jelzőcsengővel, lámpával, Portára történő távjelzés kiépítésével, kompletten SCHRAK típus Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos érzékelők elhelyezése, füstérzékelő, ionizációs MASCO Global Fire Equipment hagyományos füstérzékelő, működési hőmérséklet: -10-50 °C, táp: 12-30 Vdc, méret: 100x46 mm, 5 év garancia, GFES2L

2014

1,00 db

1,00 db

A tartalékkeret a nettó ajánlati ár 5 %-a. A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. • Az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.): Meglévő épület átalakítása, akadálymentesítése kiviteli terv alapján. Lsd. továbbá kiadott tervdokumentáció műszaki leírását. • az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Az ajánlattételi felhívás F) pontja, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

1.2. ELŐZMÉNY OKIRATOK •

jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedély: a beruházás építési engedélyköteles, építési engedély van

69

„Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Kormányablakának kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 A-12/2-2013-0002 projekt keretében” DOKUMENTÁCIÓ •

2014

felmentések, valamint eltérési engedélyek: van

1.3. AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSOK • az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.): •

Nyertes Ajánlattevőként szerződő félnek a kivitelezési munkálatokat a működő intézmény területén kell elvégezni, melynek során annak működését a kivitelezés nem akadályozhatja. Ennek érdekében a kivitelezést két ütemben kell elvégezni.

-

Az első ütemben a 003, 004 és 016 iroda, valamint a WC blokk, valamint a hozzá tartozó közlekedő folyosószakasz (60 nap)

-

Második ütemben az okmányirodai rész 024, 025, 022 iroda és a hozzá tartozó közlekedő folyosószakasz (40 nap)

•

Amennyiben a munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges a működő intézmény működésének teljes, vagy részleges akadályozása, úgy az csak Ajánlatkérő engedélyével és jóváhagyásával lehetséges.

Ügyfélfogadás rendje: hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-12.00 óra és 13.00-15.30 óra között kedd: 11.30-15.30 óra között péntek: 8.00-12.00 óra között Munkaidő: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7.30-16.00 óra, ügyelet 16.30 óráig péntek: 7.30-13.30 óra, ügyelet 14.00 óráig • a Megrendelő által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, stb. rendelkezésre bocsátása): felvonulási terület villamos energia víz 2. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 2.1. AZ ÉPÍTMÉNY, AZ ÉPÍTÉSI MUNKA ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA • telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentetés üzemeltetés stb. lásd. kiadott tervdokumentációt • az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének részletes meghatározása: Tervdokumentáció Kapuvár Építészet 01 Felmérési terv FE.00 felmérési terv címlap FE.01.00 felmérési áttekintő helyszínrajz FE.01.01 felmérési helyszínrajz FE.02.00 földszinti felmérési alaprajz FE.02.01 felmérési alaprajz

70


2014

FE.03.01 A-A és B-B jelű felmérési metszet FE.03.01 B-B felmérési metszet

BO.00 bontási terv címlap BO.01.00 földszinti bontási alaprajz BO.02.00 A-A jelű bontási metszet BO.02.01 B-B jelű bontási metszet

71


2014

72


2014

73


2014

É.00.1 építész kiviteli terv címlap 1/2. É.00.2 építész kiviteli terv címlap 2/2 É.01.00 helyszínrajz É.02.00 földszinti alaprajz É.02.01 WC blokk terve É.03.00 A-A jelű metszet É.03.01 B-B jelű metszet É.04.00 Homlokzatok É.04.01 Nyugati Homlokzat É.05.00 001 jelű akadálymentes wc terve É.06.00 földszint álmennyezeti terve É.07.00 földszint padlóburkolat terv É.08.00 földszint falburkolat terv É.08.01 001 jelű akadálymentes wc falburkolat nézetei É.08.02 Konyhabútor terve É.08.03 SZ-1 Szürke falnézetek É.08.04 L-1 LED-fal nézet É.09.00 földszint berendezési terv É.10 nyílászáró konszignáció. É.11 bútor konszignáció É.12 szaniter konszignáció É.13 tábla konszignáció É.14 Részletrajzok É.15 Asztalos és kiegészítő konszignáció

74


2014

75


2014

76


2014

Előlap Kapuvár Akadálymentes műszaki leírás Kapuvár műszaki leírás KIVITELI Kapuvár építési engedély

Gf-1 Fűtés Gksz-1 Klíma, szellőzés Gv-1 Vízellátás, csatornázás KAB-08-009 Épületgépészeti műszaki leírás

KAB-08-009 Kapuvár, Fő tér 1. S1-jelű falbontás és befalazás (A3). Statikai kiviteli dokumentum Kapuvár, Fő tér 1. Kormányablak Kapuvár V 01 00 világítás terv V 02 00 erőátvitel terve V 03 00 gyengeáram terve V 04 00 V1 elosztó terve V 05 00 V2 elosztó terve

2.2. A TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK (ÉPÍTMÉNYRÉSZEK, SZERKEZETEK, BERENDEZÉSEK, KÉSZÜLÉKEK, VEZETÉKEK, RENDSZERELEMEK STB.) TERVRAJZOKRA, AZONOSÍTHATÓAN UTALÓ LEÍRÁSA: Lásd a kiadott tervdokumentációt

2.2.1 Az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények meghatározásával: A kiadott tervdokumentáció, valamint szerződéstervezet szerint. 2.2.2 A javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldások részletes ismertetése: Lsd. a műszaki leírásban rögzítettek. 2.2.3. egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges köre: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás értelmében nem fogad el alternatív ajánlatot. 2.3.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI,

MUNKAVÉDELMI

ÉS

BIZTONSÁGI

KÖVETELMÉNYEK

ISMERTETÉSE - A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. - Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet. - Az általános érvényű munkavédelmi előírások.

77


2014

3.1. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza az építési beruházás megvalósításához szükséges összes elkülöníthető munkafázis, megnevezését, mennyiségét, valamint az ajánlattevő általi beárazást lehetővé tevő üres anyagköltség, munkadíj rovatot. Az árazatlan költségvetési kiírást az ajánlattevők részére átadott tervdokumentáció tartalmazza. 3.2. MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS: • az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések térbeli elhelyezkedése, mérete, mennyisége: a kiadott tervdokumentáció dokumentációja tartalmazza. • a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények: A műszaki leírásban előírt minőségű anyagok beépítésével elkészített szerkezetnek meg kell felelnie az előírt szabványossági feltételeknek. • az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkák: A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik. Vállalkozó a munkaterületet körülkeríti, illetve körülhatárolja. • a meglévő építményre, illetve az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, műszaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érintő műszaki szakvéleményeket (például a meglévő szerkezetek felhasználhatóságára vonatkozó tartószerkezeti, közegészségügyi, biztonsági megállapításokat és követelményeket): A kiadott tervdokumentáció tartalmazza. A műszaki leírás egyéb részei (rajzi mellékletek, műszaki leírások) külön dokumentumként kerülnek csatolásra. 4. Műszaki-szakmai ajánlat 4.1. Költségvetési főösszesítő Árajánlattal megegyező költségvetési főösszesítőt kell benyújtani. Ajánlattevő a műszaki tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetést köteles kitölteni. Az árazatlan költségvetés összesítések eredményét (nettó anyag/díj) kell a főösszesítőbe átvezetni, illetve amennyiben a főösszesítő előírja, az ott megadott bontás szerint az alcsoportok összegeit is. A felolvasólap ajánlati ár (nettó) sorába a költségvetési főösszesítő mindösszesen nettó sor eredményét kell bemásolni! A kiadott árazatlan költségvetés és költségvetési főösszesítő minden sora kötelezően kitöltendő (amennyiben releváns az adott tétel szempontjából, anyag vagy díjtétel nélküli költségvetési tétel esetén nulla). A költségvetési főösszesítő üres cellát nem tartalmazhat! Mind ajánlattételi határidőre benyújtott eredeti ajánlat, mind a tárgyalás során benyújtott módosított és végleges ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő nem ad ajánlatot minden, ajánlatkérő által a költségvetési főösszesítőben meghatározott tételre. A meghatározott munkanem sorra megadott árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzett munka során felmerült valamennyi munkával összefüggő tevékenység költségeit. (pl.: hulladék elszállítása, kezelése, vízvizsgálat díja stb.) 4.2. Árazott költségvetés, gyártmány és típus megjelölésekkel A tervdokumentációban, kifejezetten a költségvetésekben szereplő, tervezők által megjelölt esetleges konkrét termékekre utalás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű terméket is ajánlhat. Amennyiben az adott költségvetési tételnél a fentiek szerinti típus megjelölés szerepel, és attól ajánlattevő eltér, akkor kötelező

78


2014

kitölteni egyenértékűségi nyilatkozatot, az adott tétel(ek) vonatkozásában. Ajánlatkérő az egyenértékűséget vizsgálhatja, nem megfelelő, azaz paramétereit tekintve nem egyenértékű termék megajánlása esetében az ajánlat érvénytelen. A nemleges egyenértékűségi nyilatkozatot is kötelező Ajánlattevőnek ajánlatához becsatolni! Az árazatlan költségvetés minden tételére kell ajánlatot tenni a 4.1 pontban meghatározottak szerint! Ajánlatkérő a teljes dokumentációt elektronikus formában Ajánlattevő rendelkezésre bocsátja azzal, hogy az esetleges nyomtatott formától való eltérésért nem vállal felelősséget. Az elektronikusan megküldött költségvetés felhasználása esetében a nyomtatott formával való összevetés, és megfeleltetés ajánlattevő kötelessége.

79


2014

23.DOKUMENTUM

Árazatlan költségvetés Az árazatlan költségvetés külön dokumentumként kerül csatolásra.

80

No title

Recommend Documents