Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

PB/S S29 11/02/2011 48353-2011-NL

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

1/5

Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48353-2011:TEXT:NL:HTML

B-Gent: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 2011/S 29-048353 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent p.a. Botermarkt 1 Contact: IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent T.a.v.: Jan Gheldof 9000 Gent BELGIË Telefoon +32 92662994 E-mail: [email protected] Fax +32 92662899 I.2)

TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN Algemene overheidsdiensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten Neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1) BESCHRIJVING II.1.1)

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Bestek PA 07/2010 - Parkeerplan Gent 2012.

II.1.2)

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Categorie diensten nr. 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening Gent. NUTS-code: BE234

II.1.3)

De aankondiging betreft Een overheidsopdracht

II.1.4)

Inlichtingen over een raamovereenkomst

II.1.5)

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Opmaak van een globale parkeerstudie voor de stad Gent.

II.1.6)

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) 71241000

II.1.7)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Neen

II.1.8)

Verdeling in percelen

11/02/2011 S29 http://ted.europa.eu/TED

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

1/5

PB/S S29 11/02/2011 48353-2011-NL


2/5

Neen II.1.9)

Varianten worden geaccepteerd Neen

II.2)

HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1)

Totale hoeveelheid of omvang Zonder BTW 200 000,00 EUR

II.2.2)

Opties Neen

II.3)

LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT Periode in dagen 350 (vanaf de gunning van de opdracht)

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1)

Verlangde borgsommen en waarborgen De borgtocht wordt gesteld op 5 % van de totale aannemingssom overeenkomstig de bepalingen van art. 5. Het bewijs van borgstelling dient toegestuurd te worden aan Departement Stafdiensten, Afdeling Kennis en Expertise, Juridische Dienst en Kennisbeheer - cel Overheidsopdrachten, stad Gent, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

III.1.2)

Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betaling gebeurt in 4 schijven: bij validatie van fase 1, 2 en 3 wordt telkens het overeenstemmende inschrijvingsbedrag gefactureerd. Voor fase 4 kan gefactureerd worden bij oplevering van de globale studie. De factuur geldt als schuldvordering en wordt pas ingediend na het verstrijken van de periode waarop zij betrekking heeft. De betaling vindt plaats binnen een termijn van 50 kalenderdagen na oplevering van de schuldvordering, voor zover het bestuur over een regelmatige factuur en de andere vereiste documenten beschikt. Indien het bestuur niet in het bezit is van de factuur bij het beëindigen van de oplevering of indien er geen oplevering vereist is, gaat de betalingstermijn in op de datum van de ontvangst van de factuur.

III.1.3)

De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund 1. Wat de tijdelijke vereniging van inschrijvers betreft, mag geen enkele deelgenoot zich in één van de uitsluitingstoestanden in de zin van artikel 69 van het K.B. van 8.1.1996 bevinden. Elke deelgenoot dient bijgevolg de vereiste stukken in te dienen. De deelgenoten van de tijdelijke vereniging dienen samen aan de vereisten inzake financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid te voldoen. 2. Wat het aspect onderaanneming betreft, kan de inschrijver zich, om aan te tonen dat hij aan bovenvermelde vereisten inzake financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid voldoet, ook beroepen op andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, doordat deze entiteiten tijdens de uitvoering van de opdracht zullen optreden als onderaannemers. In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte bovendien: — een schriftelijke verbintenis van deze toekomstige onderaannemers om de opdrachthouder voor de uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen.

III.1.4)

Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht Neen

III.2)

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING



2/5

PB/S S29 11/02/2011 48353-2011-NL


3/5

III.2.1)

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De dienstverlener mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van artikel 69, (§ 1 en) § 2 van het K.B. van 8.1.1996. Door ondertekening van de offerte verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in 1 of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden:veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor: — deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, — omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek, — fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17.2.2002, — witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Wanneer de aanbestedende overheid kennis heeft dat de inschrijver zich in 1 van bovenstaande gevallen bevindt, sluit zij de inschrijver uit van de toegang tot de gunningsprocedure, in welk stadium van de procedure ook. Indien de aanbestedende overheid twijfels heeft over de persoonlijke situatie van de aannemer, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten om de inlichtingen die zij nodig acht. (artikel 69, § 1 van het K.B. van 8.1.1996)in staat van faillissement of vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een gelijkaardige toestand verkeren volgens buitenlandse wetgeving;aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor de inschrijver is een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig of in een gelijkaardige toestand verkeren volgens buitenlandse wetgeving;bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is;zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie. Wanneer de aanbestedende overheid kennis heeft dat de inschrijver zich in 1 van bovenstaande gevallen bevindt, kan zij de inschrijver uitsluiten van de toegang tot de gunningsprocedure, in welk stadium van de procedure ook. (artikel 69, § 1 van het K.B. van 8.1.1996). Bovendien voegt de inschrijver als bewijs bij zijn kandidaatstelling:een RSZ-attest in de zin van artikel 69bis, § 1 of 2 van het K.B. van 8.1.1996; De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om, indien zij twijfels heeft over de toestand van de inschrijver, na indiening van de kandidaatstelling en/of offertes bijkomende originele bewijsstukken betreffende bovenvermelde uitsluitingstoestanden op te vragen aan de inschrijver.

III.2.2)

Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's.

III.2.3)

Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Een referentielijst van minimum 3 relevante diensten inzake parkeerstudies of studies waarbij het parkeren een wezenlijk onderdeel was van een grotere studie, uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Bovendien moet het



3/5

PB/S S29 11/02/2011 48353-2011-NL


4/5

gaan over grootstedelijke of regionaalstedelijke gebieden (of gelijkwaardig, vb. vervoerregio in Nederland)een lijst van de al dan niet tot de onderneming behorende medewerkers die voor deze specifieke opdracht zullen worden ingezet, met vermelding van de taken die ze zullen waarnemen en beroepskwalificaties en -ervaring. Voor de projectleider wordt een minimale ervaring van 10 jaar vereist. De relevante ervaring van de projectleider omvat zowel parkeerstudies, mobiliteitsstudies als studies waarbij er een duidelijke link is tussen de thema's mobiliteit en ruimtelijke planning. Bovendien moet het gaan over grootstedelijke of regionaalstedelijke gebieden (of gelijkwaardig, vb. vervoerregio in Nederland). III.2.4)

Voorbehouden opdrachten Neen

III.3)

VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING

III.3.1)

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden Neen

III.3.2)

Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Ja

AFDELING IV: PROCEDURE IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1)

Type procedure Onderhandeling De gegadigden zijn reeds geselecteerd Neen

IV.1.2)

Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen

IV.1.3)

Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt Ja

IV.2)

GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1)

Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria 1. Gedetailleerd plan van aanpak. Weging 65 2. Totaalprijs opdracht. Weging 35

IV.2.2)

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling Neen

IV.3)

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1)

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst BESTEK PA 07/2010

IV.3.2)

Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Neen

IV.3.3)

Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten 24.3.2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten Neen

IV.3.4)

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 11.4.2011 - 10:00

IV.3.5)

Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden



4/5

PB/S S29 11/02/2011 48353-2011-NL


IV.3.6)

Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands.

IV.3.7)

Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.3.8)

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum: 11.4.2011 - 10:00 Plaats IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Sint-Michielsplein 9 te 9000 Gent, BELGIE.

5/5

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT Neen VI.2)

OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD Ja verwijzen naar project(en) en/of programma(´s): CIVITAS project.

VI.3)

NADERE INLICHTINGEN Ref:01005785/2011006799. Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:http://www.publicationsonline.be/ cscDownload.aspx?ViewID=29040500060D6E. — PPS_01_BE_07_2010 - Publicatie.pdf.

VI.4)

BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1)

Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State Wetenschapstraat 37 1040 Brussel BELGIË Telefoon +32 2349923

VI.4.2)

Instellen van beroep

VI.4.3)

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Raad van State Wetenschapstraat 37 1040 Brussel BELGIË Telefoon +32 2349923

VI.5)

DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 8.2.2011



5/5

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Recommend Documents