KUPNÍ SMLOUVA (dle ust. § 2079 an. zák.
č.
Níže uvedeného dne měsíce a roku
8912012 Sb., občanský zákoník v platném znění)
uzavřely
REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.
IČ26179113
sídlem Huťská 160, 272 Ol Kladno zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77369 zastoupena Jiřím Pelichovským, jednatelem (dále jen "Kupující") a 2TS s.r.o.
IČ272 02895
sídlem Huťská 3322, 272 Ol Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104147 zastoupena Janem Matouškem, jednatelem (dále jen "Prodávající 11) (oba dále též jako "smluvní strany")
tuto
KUPNÍ SMLOUVU (dle ust. § 2079 an. zák.
č.
8912012 Sb., občanský zákoník v platném znění)
I.
Preambule Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při nákupu strojů pro výrobu stavebních prefabrikátů z anorganických polymerů do budovy bez č.p./č.e. umístěné na pozemku parc. č. 1947/11 v k.ú. Buštěhrad (dále jen "Hala"), kdy půdorys Haly včetně umístění jednotlivých strojů pro výrobu stavebních prefabrikátů z anorganických polymerů (dále jen "Situace Haly") je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotlivé stroje
S tran a 1 z 12
pro výrobu stavebních prefabrikátů z anorganických polymerů, které Kupující hodlá koupit na základě této kupní smlouvy, jsou pak v Situaci Haly opatřeny příslu šnými písměny A až
z. II. Předmět koupě
1.
Předmětem koupě
dle této smlouvy (dále jen
"Předmět koupě")
se rozumí dále uvedené
prvky s předepsanými vlastnoshni: A. Mlýnice B. Hnětač
C. Míchačka D. Zásobník na suchou směs,
E. F. G. H.
Venkovní mobilní silo 6m3 Euro big bag se spodní ocelovou konstrukcí a vyprazdňovacím Euro big bag se spodní ocelovou konstrukcí a vyp razdňovacím Euro big bag se spodní ocelovou konstrukcí a vyprazdňovacím I. Euro big bag se spodní ocelovou konstrukcí a vyp razdňovacím
zařízením zařízením zařízením zařízením
J . Ohybný spirálový dopravník 100 (dále jen "OSD") K. oso 100 L. OSO 100 M. OSO 100 N. Šikmý vážící dopravník kameniva s vibrátorem
O. Venkovní mobilní silo 6m3 P . Venkovní mobilní silo 6m3 Q. Šnekový dopravník
R. S. T. U. V. W. X.
Šikmý dopravník s vibrátorem Šikmý d opravník s vibrátorem Závěsná váha Závěsná váha Lis - vibro (desky) Řezač.ka
Leštící stroj
Y. Balička palet Z. Vysokozd vižný vůz 2.
Bližší specifikace vlastností je součástí přílohy č. 2 této smlouvy.
Struna 2 z 12
III. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek Prodávajícího odevzdat Předmět koupě Kupujícímu ve sjednaném množství, kvalitě a provedení, a není-li jakost a provedení výslovně tou to smlouvou sjednáno1 pak v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z této smlouvy, a to řádně a včas a dále závazek Prodávajícího umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě. 2. Předmět k~upě bude odpovídat technickým normám ČSN v okamžiku splnění Předmětu smlouvy Prodávajícím. 3. Předmětem této smlouvy je na druhé straně závazek Kupujícího Předmět koupě převzít a zaplatit za řádně a včas dodaný Předmět koupě smluvenou kupní cenu. 4. Prodávající se dále touto smlouvou dále zavazuje, že v souvislosti s dodávkou Předmětu kopě provede montáž a instalaci Předmětu koupě v Hale, a to v souladu se situací Haly, jakož i k tomu, že v Hale provede přípravu podkladu jednotlivých míst v rozsahu nezbytném pro bezvadnou montáž, instalaci a funkčnost jednotlivých strojů Předmětu koupě.
S.
6.
Předmětem
smlouvy je i závazek Prodávajícího provést zaškolení pracovníků Kupujícího, kteří budou Předmět koupě obsluhovat, a to v rozsahu nezbytném pro obsluhu všech uživatelských funkcí Předmětu koupě. Spolu s Předmětem koupě se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu veškeré doklady, které se k Předmětu koupě vztahují, zejména, nikoliv však výlučně, záruční listy, návody k obsluze, doklady potřebné pro převzetí a užívání Předmětu koupě apod.
IV. Kupní cena
Celková kupní cena za dodání Předmětu koupě resp. splnění Předmětu této smlouvy je mezi smluvními stranami sjednána ve výši 33 125 000,- Kč (slovy třicettřimiliónůstodvacetpěttisíc korun českých) bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými v den uskutečnění zdanitelného plnění. 2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je konečná a neměnná. 3. Cena Předmětu ·koupě obsahuje veškeré náklady Prodávajícího nezbytné k řádnému a včasnému splnění Předmětu smlouvy dle čl. ill. této smlouvy, a to včetně dopravy Předmětu koupě do místa plnění a dalších plateb v souvislosti s dodáním Předmětu koupě (zejména clo, daně, náklady na zaškolení obsluhy, na instalaci a montáž Předmětu koupě, ·předání dokladů, provedení zkoušek funkčnosti Předmětu koupě apod.). 4. Kupní cena obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek 1.
Strana 3 z 12
5. Kupní cena obsahuje předpokládaný vývoj cen Předmětu koupě v závislosti na čase plnění, a to až do data řádného a včasného dodání Předmětu koupě. 6. V rámci dohodnuté ceny je uvažováno i odstranění vad Předmětu koupě po celou dobu záruky za jakost Předmětu koupě. 7. Prodávající prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností.
V. Platební podmínky 1.
Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu jím vystaveného, který Prodávající vystaví nejdřive poté, co mezi Kupujícím a Prodávajícím bude podepsán předávací protoko], jehož předmětem bude zaznamenání skutečnosti, že Předmět
2.
této smlouvy byl Prodávajícím beze zbytku splněn. Lhůta splatnosti daňového dokladu vystaveného v souladu s odst. 1 tohoto smlouvy je 30 dnů ode dne jeho vystavení a doručení Kupujícímu.
3.
Daňový
článku
doklad vystavený Prodávajícím musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat alespoň: a. označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, b. identifikační údaje Kupujícího, identifikační údaje Prodávajícího, c. d. označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, e. f. g. h.
popis plněnL datum vystavení a odeslání faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti,
i. j. k.
výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, sazby DPH, výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, cenu celkem včetně DPH,
1.
podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. Bude-li daňový doklad {faktura) vystaven v rozporu s ustanoveními této smlouvy, je m.
4.
5.
Kupující oprávněn daňový doklad (fakturu) Prodávajícímu vrátit s uvedenún, v čem nebyla ustanovení této smlouvy týkající se platebních podmínek dodržena. Prodávající se v takovém případě zavazuje, že vystaví opravený daňový doklad v souladu s ustanoveními této smlouvy. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven Prodávajícím předčasně, je Kupující oprávněn takový daňový doklad (fakturu) odmítnout a vrátit Prodávajícímu. V takovém případě je Prodávající povinen předčasně vystavenou fakturu stornovat a následně vystavit
Strana -l z ·12
6.
fakturu novou, a to v okamžiku, kdy pro její vystavení jsou splněny všechny podmínky dle této smlouvy. Kupující může dle vlastního uvážení a po vzájemné písemné dohodě uhradit zálohy na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím. Prodávající nemá na zálohy bez odsouhlasení nárok VII. Splnění předmětu koupě
1.
2.
3.
4.
5.
Prodávající je povinen dodat Předmět koupě a splnit Předmět této smlouvy tak, že Předmět koupě jako celek bude dodán a Předmět smlouvy bude kupujícím naplněn nejpozději do 31. 12.2014. Místem plnění dle této smlouvy je budova bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. 1947/11 v k.ú. Buštěhrad. V případě, že Prodávající hodlá naplnit Předmět smlouvy před datem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, a tuto skutečnost nejméně 7 dní předem písemně oznámí Kupujícímu, je Kupující oprávněn předčasné splnění Předmětu smlouvy odmítnout. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího teprve dnem jeho faktického převzetí Kupujícím. Ust. § 2121, odst. 2 občanského zákoníku se mezi stranami neuplatní. O řádném splnění Předmětu smlouvy bude mezi Prodávajícím a Kupujícím sepsán předávací protokol, jehož obsahem bude, zda Předmět koupě byl dodán řádně, tj. bez vad, dále zda a s jakým výsledkem byla provedena zkouška funkčnosti Předmětu koupě resp. jeho jednotlivých částí a součástí, zda a v jakém rozsahu bylo provedeno zaškolení obsluhy Předmětu koupě a dále zda a v jakém rozsahu byly Kupujícímu předány doklady potřebné pro převzetí a obsluhu Předmětu koupě. Vykazuje-li Předmět koupě nebo jeho část vady, zejména pak tehdy, pokud zkouška Předmětu koupě nebo jeho částí resp. součástí proběhla s negativním výsledkem, není Kupující povinen Předmět koupě jako celek převzít.
VIII. Odpovědnost za vady Předmětu koupě 1. Prodávající odpovídá za vady, jež má Předmět koupě v době jeho předání a převzetí Kupujícím a dále odpovídá za vady Předmětu koupě zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost Předmětu koupě jako celku stejně jako jeho součástí a/nebo příslušenství, která počíná plynout teprve dnem následujícím po dni převzetí Předmětu koupě Kupujícím na základě podpisu předávacího protokolu dle čl.
S tran a S z 12
VII. odst. 4. této smlouvy Kupujícím, přičemž záruka za jakost Předmětu jako jeho součástí a příslušenství se sjednává v délce 36 měsíců. 3.
Záruční lhůta
nemohl 4.
5. 6.
na
koupě stejně
Předmět koupě
Předmět koupě
jako celek neběží po celou dobu, po kterou Kupující nebo jeho součást a/nebo příslušenství využívat pro vady,
za které Prodávající odpovídá. Kupující je povinen vady Předmětu koupě resp. součástí a/nebo příslušenství Předmětu koupě písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Jakékoliv vady Předmětu koupě jsou považovány za podstatné porušení této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Kupující může uvést, jakou požaduje nápravu, přičemž Kupující má právo buď na odstranění vady dodáním nové věci, nebo na odstranění vady opravou, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo od této smlouvy odstoupit. U nároků na výměnu součástí a zařízení, k nimž je obvyklé poskytovat samostatnou záruku, je nutné po třetí vadě vždy součást nebo zařízení vyměnit nebo nahradit lepším ekvivalentem.
7.
Neuvede-li Kupující v reklamaci volbu práva, platt že má právo jako při nepodstatném
8.
porušení této smlouvy. Reklamaci lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční l~uty, přičemž i reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9.
Prodávající je povinen neprodleně (nejpozději do 48 hodin) po obdržení reklamace písemně oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Je-li reklamace oprávněná, je Prodávající povinen vadu odstranit zpusobem dle volby práva Kupujícího, a to ve lhutě 48 hodin od doručení písemného vytčení vady Prodávajícímu.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese Prodávající, a to i ve sporných případech až do případného rozhodnutí sporu o oprávněnosti nebo neoprávněnosti reklamace. ll. Nevyřeší-li Prodávající reklamaci a současně neoznární-li vyřešení reklamace Kupujícímu nejpozději do 5 dnů ode dne jejího uplatnění, má se za to, že vada je neodstranitelná a Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
IX. Smluvní pokuty 1.
Dostane - li se Prodávající do prodlení se splněním Předmětu smlouvy, lj. Předmět smlouvy nebude splněn v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 1. této smlouvy za každý den prodlení.
St ranil ú z '! 2
2.
3.
4.
Dostane - li se Prodávající do prodlení se splněním povinnosti dle ust. Čl. VIII., odst. 9. a/nebo 11. této smlouvy, zavazuje se uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny Předmětu koupě bez DPH dle čl. IV., odst. 1. této smlouvy za každý den prodlení. Dostane - li se Prodávající do prodlení dle předchozích dvou odstavců, přičemž v prodlení bude více než 30 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta uvedená v předchozích odstavcích na 0,2% z celkové kupní ceny Předmětu koupě vč. DPH dle čl. IV., odst. 1. této smlouvy za každý den prodlení, a to od 31. dne prodlení včetně. Poruší-li Prodávající povinnost dle ust. Čl. XL odst. 1. Této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).
5.
6.
Odstoupí-li Kupující od této smlouvy v souladu s čl. X., odst. 1, bod. d., zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výší 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Smluvní pokutu je Kupující oprávněn vyúčtovat Prodávajícímu bezprostředně poté, co mu vznikl nárok na její zaplacení, tj. nárok na její zaplacení byl písemně uplatněn u Prodávajícího. Vyúčtovanou smluvní pokutu je Kupující oprávněn jednostranným písemným prohlášením započíst vůči nároku Prodávajícího na zaplacení kupní ceny Předmětu koupě.
7.
l.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího domáhat se na Prodávajícím náhrady škody, která mu byla způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.
X. Odstoupení od smlouvy Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: a. dostane -li se Prodávající do prodlení s dodáním Předmětu koupě delším než 30dnů.
V případě, že dojde ke zrušení výběrového řízení. Zjistí-li kdykoliv v průběhu záruční doby, že Předmět koupě nesplňuje parametry uvedené v příloze č. 2. této smlouvy. d. V případech stanovených touto smlouvou. e. V případech stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy je Kupující povinen učinit písemně a odeslat jej Prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy působí právní účinky okamžikem doručení písemnosti způsobem předvídaným touto smlouvou. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého Kupující od této smlouvy odstupuje, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. b. c.
2.
3.
S tran<~
7 1 l2
XI. Další ujednání 1. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti/ jakož ani závazky z této smlouvy třetím osobám bez předchozího souhlasu Kupujícího. 2. Předmět koupě vč. součástí a/nebo příslušenství dodá Prodávající jako nový (nepoužívaný), tj. bez jakýchkoliv vad, o čemž Prodávající Kupujícího ujišťuje. 3. Kupující je povinen Předmět koupě prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Předmětu koupě, tj. co nejdříve po jeho převzetí. 4. Změny této smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou, a to na základě vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. Jakékoliv jiné změny této smlouvy jsou smluvními stranami považovány za neplatné a strany se jich nebudou domáhat.
1.
XII. Zajištění povinností Zhotovitele Smluvní se strany se dohodly, že splnění veškerých závazků z této smlouvy Prodávající zajistí jedním ze dvou dále uvedených způsobů, tedy buď formou bankovní záruky, nebo formou vystavení zajišťovací vlastní blanko-směnky.
XII-A Bankovní záruka 2. V případě, že si Prodávající zvolí jako formu zajištění jakýchkoliv svých závazků plynoucích pro něj z této smlouvy, bankovní záruku, zavazuje se, že nejpozději v den uzavírání této smlouvy předloží Kupujícímu záruční listinu banky obsahující písemné prohlášení banky, že uspokojí Kupujícího až do výše 15 000 000 Kč (patnáct miliónů korun českých), jestliže jí bude Kupujícím předložena písemná výzva k plnění z bankovní záruky s uvedením toho, že Prodávající nesplnil jakýkoliv závazek, a to jak peněžitý, tak nepeněžitý, vyplývající z této kupní smlouvy, přičemž záruční listina banky nebude obsahovat jakékoliv ustanovení, které by výplatu bankovní záruky vázalo na splnění jakýchkoliv dalších skutečností či podmínek, než je předložení shora uvedené výzvy Kupujícího bance k plnění z bankovní záruky, či jakékoliv ustanovení, které by zakládalo právo banky uplatňovat vůči Kupujícímu námitky Prodávajícího. Bankovní záruka bude poskytnuta na dobu nejméně do uplynutí záruční doby dle této kupní smlouvy. 3. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že bankovní zárukou budou zajištěny všechny peněžité i nepeněžité závazky Prodávajícího dle této kupní smlouvy a toto bude beze všech pochybností zachyceno v záruční listině banky dle shora uvedeného.
4.
Předloží-li
Prodávající záruční listinu banky k zajištění závazku dle této kupní smlouvy ve znění_ které je v rozporu s ustanoveními této smlouvy vztahujících se k zajištění formou bankovní záruky, jak uvedeny shora, a současně nezajistí zajištění veškerých svých závazků z této smlouvy jiným způsobem předvídaným touto smlouvou, není Kupující povinen s ním tuto smlouvu uzavřít a takový nedostatek je smluvními stranami shodně považován za neposkytnuti součinnosti při uzavírání smlouvy na straně Prodávajícího ve smyslu ust. § 82, odst. 4) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. XII- B. Zajišťovací směnka
1.
V případě, že si Prodávající zvolí, že
splnění
2.
formou vystavení zajišťovací vlastní blanko-směnky, pak Prodávající vystaví, podepiše a předá Kupujícímu v den uzavírání této smlouvy 1 (slovy jednu) vlastní blankosměnku. Uvedená směnka zajišťuje nároky Kupujícího z této smlouvy a musí obsahovat dále uvedené náležitosti v uvedeném pořadí. Směnka bude na samostatném listu papíru a bude obsahovat označení slovem
veškerých
závazků
z této smlouvy zajistí
"Směnka",
dále bude uveden datum a místo vystavení směnky, a to ve formátu den, měsíc (napsán slovy) a rok (např. V Praze dne !.ledna 2000), dále bude obsahovat text následujícího znění: "Za tuto vlastní směnlaJ zaplatím dne ........................ na řad společnosti REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o., IČ 261 79 113, sfdlem Huťská 160, 272 01 částku ...................... .....,- Kč
českých)",
dále bude obsahovat doložku "bez protestu" a dále bude obsahovat podpis Prodávajícího jako výstavce, který bude umístěn pod všemi shora uvedenými náležitostmi, jakož Kladno,
3.
4.
(slovy............ .... .......... korun
i podpisy dále v odst. 4. uvedených osob za ve směnce napsanými slovy "PER AVAL". Směnka bude obsahovat náležitosti vyžadované pro platnou směnku dle zák č. 191/1950 Sb. Ve směnce vlastní dle odst. 3 shora bude zároveň jako směnečný rukojmí (AVAL)
uveden a podepsán statutární orgán Prodávajícího, resp. všichni členové statutárního orgánu Prodávajícího, je-li takových osob více a každý akcionář nebo vlastník Prodávajícího s podílem více jak 10%. V případě, že Prodávající dodá Předmět koupě prostřednictvím takového subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikační kritéria (kvalifikaci) v otevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v němž byl Prodávající vybrán jako vítězný uchazeč, je Prodávající povinen zajistit, aby směnka byla avalována i tímto subdodavatelem a zároveň jeho statutárním orgánem, resp. všemi jeho členy, a každým akcionářem nebo vlastníkem takového subdodavatele s podílem větším než 10%. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že uvedenou směnkou budou zajištěny všechny peněžité i nepeněžité závazky Prodávajícího dle této smlouvy,
přičemž
5.
6. 7.
1.
v případě nepeněžitých závazku se má za to/ že je zajištěn jejich peněžitý ekvivalent. Maximální částka, kterou bude Prodávající povinen uhradit Kupujícímu v důsledku vyplnění uvedené směnky, může v celkovém součtu činit 15.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých). Kupující bude do textu směnky oprávněn vyplnit výši směnečné sumy a datum splatnosti směnky, a to až do celkové částky 15.000.000,- (patnáct milionů korun českých), a zároveň až do posledního dne záruční doby dle této smlouvy. Kupující, pokud směnku nevyphú a neuplatní, je povinen vrátit směnku Prodávajícímu do 60-ti dnů poté, kdy uplyne poslední den záruční lhůty. Poruší-li Prodávající nebo neposkytne-li zajištění závazků dle této smlouvy podle ustanovení této smlouvy vztahujících se k zajištění formou směnky, jak uvedeno shora/ není Zhotovitel povinen s ním tuto smlouvu uzavřít a takový nedostatek je smluvními stranami shodně považován za neposkytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy na straně Zhotovitele ve smyslu ust. § 82, odst. 4) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
XIII. Rozhodčí doložka Všechny v budoucnu vzniklé spory z této smlouvy a související s ní nebo se vztahy, které jsou touto smlouvou založeny, měněny nebo přímo dotčeny budou řešeny s vyloučením pravomoci obecných soudů ČR v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., a to jediným rozhodcem, na němž se strany při uzavření této smlouvy shodly a jímž je doc. ]UDr. Milan Kindl, CSc. nar. 14. května 1954. Pokud osoba, na které se strany dohodly, nepřijme v konkrétní věci funkci rozhodce nebo ji nebude moci přijmout z objektivních důvodů na jeho straně, dohodly se strany, že namísto ní bude
jediným rozhodcem JUDr. Jakub Chytil nar. 24 května 1961. Jazykem rozhodčího řízení je čeština, právem, podle kterého bude spor rozhodován je právo české republiky platné a účinné v době podání žaloby rozhodci, rozhodčí řízení se zahajuje doručením žaloby rozhodci, na kterém se strany shodly, rozhodčí řízení bude probíhat na místě určeném rozhodcem, řízení bude vedeno podle českého práva, přičemž rozhodce bude obdobně postupovat podle občanského soudního řádu s vyloučením zkrácených řízení, odměna rozhodce bude určena podle sazebníku poplatků Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR,. přičemž nerozhodne-li rozhodce jinak, mUže spor rozhodnout bez ústního jednání na základě dúkazů stranami předložených.
Str
XIV. 1.
2.
Komunikace mezi smluvními stranami Předvídá-li tato smlouva písemnou komunikaci mezi smluvními stranami, odesílá se písemnost na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Není-li takto odeslaná písemnost doručena dříve, účinky doručení nastávají 5 (slovy pátým) dnem po jejím odeslaní smluvní stranou, nestanoví-li smlouva jinak. Smluvní strany se zavazují, že pokud u nich dojde nebo má dojít ke změnám v kontaktních údajích předvídaných touto smlouvou, zavazují se tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději v den uskutečnění této změny a to způsobem dle této smlouvy. Komunikace mezi smluvními stranami popsaná v předchozím odst. 1. tohoto článku může být plnohodnotně nahrazena komunikací prostředky komunikace na dálku, a to prostřednictvím faxu nebo emailu, příp. jiným způsobem zachovávajícúni písemnou formu komunikace. Za tímto účelem smluvní strany uvádějí následující kontaktní údaje: a. Prodávající i. Email: jan.matousek@ ii. Fax: b. Kupující i. Email:
[email protected]
3.
4.
Za Prodávajícího je oprávněn jednat: věcech smluvních: a. Ve email jan.matousek
Jan
b. Ve věcech technických: Jan email jan.matousek Za Kupujícího je oprávněn jednat: věcech smluvních a. Ve pan Jiří
Matoušek,
tel:
5,
Matoušek,
tel:
,
Pelichovský,
. email: j.pelichovsky b. Ve věcech technických pan Ing. arch. Radek email: radek.
Janků
tel. tel:
XV. Závěrečná
1.
2. 3.
ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvnúni stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží Prodávající, dvě vyhotovení obdrží Kupující. Na ustanovení této smlouvy se hledí spíše jako na platná, než jako na neplatná. Nastane-
li však neplatnost některého ustanovení této smlouvy, zavazují se jej smluvní strany nahradit ustanovením novým, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu této smlouvy.
S tr íl rlé.1 ll 7. ·12
Pokud k takovému postupu neposkytne jakákoliv ze stran Smlouvy o dílo součinnosti, bude se rozporné ustanovení Smlouvy o dílo vykládat k tíži této smluvní strany. 4.
5.
6.
Smluvní strany prohlašují, že vzájemná plnění dle této Smlouvy o dílo jsou v odpovídajícím poměru. Smluvní strany prohlašují. že souhlasí s obsahem smlouvy, že byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Přílohy:
Příloha č. 1 -
Situace Haly Příloha č. 2 -Oceněný seznam a parametry dodávaných strojů a zařízení
V Kladně ~ťCEób2fE1dHNIK
V Kladně dne 30. 6. 2014
spol. s r.o. Hufská 160. 272 01 KLADNO IČ: 261 79113
,
, spol. s r.o. Jiří Pelichovský jednatel Kupujíc1
2T s.r.o. Jan Matoušek, jednatel Prodávající
Str<m<~
'l2 z l2
