Algemene onderaannemings- en inkoopvoorwaarden VBK Beheer BV ARTIKEL 1: Algemeen
stratieve) documenten, en kan zich ter zake niet beroe-
ringswetten en tot afdracht van loonheffing, voor zover
1.1 Aannemer in de zin van deze voorwaarden zijn: VBK
pen op onbekendheid.
direct en indirect verband houdend met het aan hem
Noord BV, VBK Noord-West BV, VBK Zuid BV, VBK
1.9 Indien één of meerdere bepalingen van deze alge-
opgedragen werk, na te komen;
Leidingtechniek BV, VBK Materieel BV en VBK Beton-
mene voorwaarden om welke reden dan ook geen
4.5 De onderaannemer is verplicht op verzoek van de
techniek BV.
werking/toepassing heeft/hebben, blijven de overige
aannemer te overleggen:
1.2 De term onderaannemer wordt gebruikt voor de
bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van
a. zijn BTW-nummer;
onderaannemer en leverancier van goederen en diensten
kracht.
b. geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging;
in de ruimste zin van het woord.
c. een kopie van zijn vestigingsvergunning, voor zover hij
1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan de opdrachtge-
ARTIKEL 2: Uitbestedingen, onderaanneming
daarover voor de uitvoering van zijn bedrijf dient te
ver van de aannemer.
2.1 De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem
beschikken;
1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan de tussen
opgedragen werk of een deel daarvan, door een derde te
d. (voor zover van toepassing) zijn aansluitingsnummer
aannemer en onderaannemer gesloten overeenkomst
laten uitvoeren, dan na schriftelijke goedkeuring door de
bij de onderlinge waarborgmaatschappij;
met alle daarop betrekking hebbende documenten en
aannemer. De onderaannemer blijft – ook na zulke
4.6 De onderaannemer is bij het sluiten van de overeen-
bijlagen.
goedkeuring - jegens de aannemer verantwoordelijk voor
komst verplicht een kopie van inschrijving in het handels-
1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
het door hem uitbestede werk.
register bij de Kamer van Koophandel te overleggen en
opdrachten door en overeenkomsten met aannemer
2.2 Indien de verplichtingen aan derden worden uitbe-
een kopie van de G-rekening overeenkomst. Tevens
betreffende onderaanneming en/of koop en/of levering
steed onder toepassing van bovengenoemde goedkeu-
dient hij eenmaal per 3 maanden te tonen een verklaring
van goederen en/of de uitvoering van werken door
ring, zal onderaannemer een schriftelijk contract opstel-
inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en
onderaannemer alsmede op alle aanvragen of aanbie-
len. De voorwaarden van de overeenkomst dienen een
een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en
dingen die tot een dergelijke overeenkomst of opdracht
integraal onderdeel van dit contract uit te maken, waarbij
sociale verzekeringspremies zoals bedoeld in het kader
kunnen leiden.
de onderaannemer de rechtspositie inneemt van de
van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlij-
1.6 Op de overeenkomst zijn van toepassing:
aannemer en genoemde derde die van de onderaanne-
nen.
a. alle op het betreffende werk betrekking hebbende
mer.
4.7 De onderaannemer is verplicht de aannemer onver-
technische en administratieve bepalingen en de daarbij
2.3 De onderaannemer is niet bevoegd gebruik te
wijld en voordat hij tot uitvoering of levering overgaat te
behorende tekeningen evenals de daarbij behorende
maken van ter beschikking gestelde ("uitgeleende")
wijzen op fouten, tegenstrijdigheden, omissies en/of
processen-verbaal en nota’s van wijzigingen, toelichtin-
arbeidskrachten, alvorens van de aannemer schriftelij-
onduidelijkheden in de overeenkomst en alle daarbij
gen en aanvullingen, en alle overige bepalingen van de
ke goedkeuring verkregen te hebben.
behorende documenten, inclusief tekeningen, omschrij-
overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever, voor
2.4 Bij uitbesteding van het aan onderaannemer opge-
vingen en dergelijke, bij gebreke waarvan de onderaan-
zover verband houdende met de diensten, leveringen
dragen werk of bij gebruikmaking van (een) door een
nemer voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, kosten
en/of het werk waar de overeenkomst betrekking op
derde ter beschikking gestelde werknemer(s) onder
en schade aansprakelijk is en een eventueel recht op
heeft;
toepassing van bovengenoemde goedkeuring, is de
meerwerk of bijbetaling vervalt.
b. deze Algemene onderaannemings- en inkoopvoor-
onderaannemer verplicht de administratieve voorschriften
4.8 De werkzaamheden en/of leveranties verricht door de
waarden;
ex art. 28 Wet op de loonbelasting na te leven.
onderaannemer, dienen in overeenstemming te zijn met
Het bepaalde in de overeenkomst prevaleert boven het
de in de overeenkomst genoemde eisen, specificaties,
bepaalde in de onder sub a en b genoemde documenten.
ARTIKEL 3: Rechtstreekse prijsaanbiedingen
voorwaarden, tekeningen, etc, en tevens in overeen-
1.7 Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de in lid
3.1 Het is de onderaannemer niet toegestaan aan de
stemming met planning van aannemer en zodanig dat de
1.6 in sub a en b genoemde stukken zullen de bepalin-
opdrachtgever van de aannemer prijsaanbiedingen te
werkzaamheden van aannemer en/of derden niet worden
gen van de in sub a genoemde documenten prevaleren
doen die direct of indirect verband houden met de
verstoord.
boven de in sub b genoemde. Bij onderlinge tegenstrij-
uitvoering van de overeenkomst en/of het betreffende
4.9 De werkzaamheden en/of leveranties verricht door de
digheid van de bepalingen en/of stukken als bedoeld in
project.
onderaannemer, moeten voldoen aan alle wettelijke
lid 1.6 sub a wordt de rangorde bepaald volgens de in
eisen en andere overheidsbepalingen ten tijde van
deze bepalingen en/of stukken voorkomende rangorde-
ARTIKEL 4: Verplichtingen onderaannemer
(op)levering;
regeling, bij gebreke waarvan de bepalingen en/of
4.1 De onderaannemer is verplicht de door of namens de
4.10 Het is de onderaannemer verboden om het in de
stukken in onderling verband en in verband met de
aannemer gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde
overeenkomst als geheel dienen te worden uitgelegd.
4.2 De onderaannemer is, in verband met de voortgang
premies, sociale verzekeringswetten en loonheffing te
1.8 De functionele en/of technische specificatie en/of het
en de afstemming, verplicht tijdens de uitvoering van de
cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook in
bestek en de daarbij behorende (administratieve) docu-
werkzaamheden op het werk een gemachtigde aanwezig
eigendom over te dragen.
menten liggen voor onderaannemer bij aannemer ter
te hebben, die tevens deel dient te nemen aan al het
4.11 Tenzij anders overeengekomen draagt onderaan-
inzage. Indien de onderaannemer niet over alle bij de
regelmatig overleg.
nemer zelf zorg voor de benodigde hulpmiddelen en
overeenkomst behorende stukken beschikt is hij verplicht
4.3 De onderaannemer is gehouden de verplichtingen
materieel.
bij aannemer daarvan onverwijld een (extra) afschrift op
uit de CAO voor het bouwbedrijf na te komen, behou-
4.12 Van aanwezige hulpmiddelen, materieel en voorzie-
te vragen. Onderaannemer wordt geacht inzage te
dens voor zover op de werknemers van de onderaan-
ningen mag slechts met toestemming van aannemer en
hebben gehad in de functionele en/of technische specifi-
nemer een andere CAO van toepassing is.
voor eigen risico gebruik worden gemaakt.
catie en/of het bestek en de daarbij behorende (admini-
4.4 De onderaannemer is gehouden zijn wettelijke
4.13 De onderaannemer is verplicht om jaarlijks een
verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzeke-
CO2-emissie inventaris scope 1 & 2 conform ISO 14064-
1 aan te leveren (de carbon footprint). ARTIKEL 5: Uitvoeringsduur werkzaamheden en/of
aannemer voortvloeiende schade, niet zijnde de schade
De onderaannemer is verplicht alle gebreken die in de
wegens overschrijding van de uitvoerings- c.q. opleve-
onderhoudstermijn aan de dag treden, op eerste aan-
ringstermijn, door de onderaannemer te worden vergoed.
zegging van aannemer onverwijld te herstellen.
leveranties
7.5 In geval van ingebruikneming van het werk voordat dit
5.1 De onderaannemer start met de uitvoering van de
ARTIKEL 6: Uitvoering van de werkzaamheden
voltooid is, wordt het werk van de onderaannemer niet als
werkzaamheden en/of leveranties op het tijdstip vermeld
6.1 Alle transport-, opslag-, overslag-, laad- en loswerk-
goedgekeurd en opgeleverd beschouwd.
in de overeenkomst. Hij voert het werk en/of de leveran-
zaamheden zullen voor zover niet anders zijn overeen-
ties uit overeenkomstig de planning/het werkschema van
gekomen, door en voor rekening en risico van de onder-
ARTIKEL 8: Arbeidsomstandigheden, milieu, kwali-
de aannemer en levert het werk en/of de leveranties, op
aannemer worden uitgevoerd;
teit en veiligheid
het tijdstip vermeld in de overeenkomst en bij gebreke
6.2 De onderaannemer is ten tijde van de uitvoering van
8.1 Onderaannemer is verplicht de werkzaamheden en/of
daarvan op de einddatum van een door de aannemer
de overeenkomst verplicht steeds persoonlijk op het werk
leveranties dusdanig uit te voeren, dat wordt voldaan aan
goedgekeurd tijdschema.
aanwezig te zijn, dan wel te zorgen, dat een schriftelijk
de eisen en normen met betrekking tot arbeidsomstandig-
5.2 Iedere tussen aannemer en onderaannemer vastge-
door hem gemachtigde (welke machtiging door de
heden, milieu, kwaliteit en veiligheid die voortvloeien uit de
stelde planning/tijdschema en/of ieder onderdeel daar-
aannemer ten blijke van goedkeuring moet zijn onderte-
overeenkomst of uit de wet of overeenkomstig zijn met
van, voor zover daarin een aanwijsbare en relevante
kend), steeds op het werk aanwezig is;
goed gebruik en aan de eisen en normen die algemeen
levertijd c.q. verplichting voor de onderaannemer is
6.3 De onderaannemer is verplicht op verzoek van de
gelden binnen B&U- en GWW-sector c.q. binnen de VBK
opgenomen met betrekking tot de nakoming c.q. voort-
aannemer wekelijks een mandagenregister ter zake van
Groep.
gang van diens werkzaamheden behelst een fatale
het aan hem opgedragen werk te verstrekken. Het
8.2 Onderaannemer dient bij de uitvoering van opdrachten
termijn. Bij overschrijding is de onderaannemer gehou-
mandagenregister dient onder meer de namen van alle
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
den alle daardoor door de aannemer geleden schade te
door de onderaannemer in het kader van de overeen-
erop toe te zien, dat zijn personeel dan wel de door hem
vergoeden. Onderaannemer vrijwaart de aannemer voor
komst ingeschakelde werknemers, alsmede een man-
ingeschakelde derden de regels en voorschriften voort-
alle gevolgen, waaronder eventuele boetes en aanspra-
uren-verantwoording te bevatten.
vloeiend uit de op dat moment van kracht zijnde veilig-
ken van opdrachtgever en/of derden, etc.
heidswet- en regelgeving nauwkeurig nakomen, onder meer
5.3 Indien de onderaannemer niet in staat is op de in de
ARTIKEL 7: Opneming, oplevering werk onderaan-
waar dit aangaat het in te zetten materieel, evenals de te
overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te
nemer
gebruiken hijsmiddelen en gereedschappen, welke tevens
vangen, is hij verplicht de aannemer zo vroeg mogelijk,
7.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk
alle in goede staat van onderhoud moeten verkeren;
doch uiterlijk vijf werkdagen voor de overeengekomen
naar de mening van de onderaannemer zal zijn voltooid,
8.3 De onderaannemer ziet er tevens op toe, dat de
aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen. Bij nalaten
nodigt de onderaannemer de aannemer schriftelijk uit om
door hem in te zetten werknemers c.q. derden steeds de
van een dergelijke melding is een later beroep op de
tot (voor)opneming van het werk over te gaan. Deze
beschikking hebben over deugdelijke persoonlijke
verlate aanvangsdatum, waaronder een beroep op
opneming vindt plaats door de aannemer in aanwezig-
beschermingsmiddelen, zoals deze op de dag van
overmacht, niet meer aanvaardbaar.
heid van de onderaannemer en strekt ertoe te constate-
uitvoering in de B&U- en GWW-sector dienen te worden
5.4 De aannemer heeft het recht de volgorde van de
ren of de onderaannemer aan zijn verplichtingen uit de
toegepast, een en ander volgens de meest recente
werkzaamheden en/of leveranties te wijzigen in geval hij
overeenkomst heeft voldaan. De toestand waarin het
eisen van de Arbeidsinspectie dan wel enig ander
dat wenselijk acht ten behoeve van de voortgang van het
werk bij opneming verkeert, wordt beschreven in een op
overheidslichaam.
werk, zonder om deze reden tot vergoeding van schades
te maken en door beide partijen te ondertekenen O3-
8.4 Bij niet-naleving van de in dit artikel genoemde
en extra kosten te zijn gehouden.
document.
verplichtingen is de onderaannemer gehouden alle
5.5 Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van
7.2 De oplevering zal pas plaatsvinden nadat is beoor-
daaruit voortvloeiende schade te vergoeden en de
de (op)leveringstermijn is de onderaannemer aan de
deeld dat de werkzaamheden van onderaannemer tot
aannemer te vrijwaren van (administratieve) boetes en
aannemer – bij gebreke van een overeengekomen
genoegen van de aannemer en de opdrachtgever zijn
alle overige aanspraken van derden, waaronder die ter
korting- / boete-regeling in de overeenkomst - de contrac-
afgerond en onderaannemer aan zijn verplichtingen uit
zake schade.
tuele korting / boete verschuldigd die is overeengekomen
de overeenkomst heeft voldaan. Dit wordt schriftelijk
tussen aannemer en opdrachtgever. Bij gebreke van een
vastgelegd in een proces-verbaal, inclusief de na opleve-
ARTIKEL 9: Keuring werkzaamheden en/of leveran-
boetebeding in zowel de overeenkomst als de hoofdaan-
ring nog af te werken restpunten.
ties
nemingsovereenkomst is onderaannemer een boete
7.3 Uit de oplevering voortvloeiende restpunten dienen
wegens te late (op)levering verschuldigd van € 500,-- per
binnen 15 werkdagen na oplevering te zijn afgerond,
werkdag. Het boetebedrag treedt niet in de plaats van
tenzij onderaannemer aantoont dat dit niet redelijk of niet
vergoeding van kosten, schades en rentes aan de zijde
mogelijk is. In dat geval dienen de restpunten binnen de
van de aannemer. Aannemer is te allen tijde gerechtigd
kortst mogelijk termijn te zijn afgerond doch altijd voor het
naast de boete tevens aanspraak te maken jegens
einde van de onderhoudstermijn.
onderaannemer op de door aannemer als gevolg van de
7.4 De onderhoudstermijn van onderaannemer zal ten
te late oplevering geleden en nog te lijden schade,
minste gelijk zijn aan de onderhoudstermijn die tussen
zonder dat op die schade het bedrag in mindering kan
aannemer en opdrachtgever geldt uit hoofde van hoofd-
worden gebracht dat door onderaannemer verschuldigd
aannemingsovereenkomst. Ook indien het werk van
is aan boete op grond van deze bepaling
onderaannemer eerder gereed is dan het tijdstip waarop
5.6 Indien de aanvang of voortgang van het aan de
het gehele werk volgens de hoofdaannemingsovereen-
onderaannemer opgedragen werk of de aan onderaan-
komst is opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van
nemer opgedragen leveranties of diensten worden
onderaannemer eerst op hetzelfde moment als de
vertraagd door voor rekening van de onderaannemer
onderhoudstermijn die tussen aannemer en opdrachtge-
komende omstandigheden, dient de daaruit voor de
ver geldt uit hoofde van hoofdaannemingsovereenkomst.
9.1 Leveringen of werkzaamheden worden eerst geacht door de aannemer te zijn aanvaard indien deze schriftelijk zijn goedgekeurd middels het bij de overeenkomst gevoegde O3 document. 9.2 Aannemer, opdrachtgever, en/of door hen aangewezen derden hebben het recht geleverde of te leveren zaken tijdens de uitvoering, bewerking, fabricage/productie of opslag te bezichtigen en/of te beproeven. Onderaannemer zorgt in dat geval dat aannemer ten behoeve van de bezichtiging en/of beproeving over de daartoe noodzakelijke faciliteiten kan beschikken. 9.3 Onderaannemer kan aan de resultaten van een bezichtiging of beproeving geen rechten ontlenen. Inspectie en/of goedkeuring ontslaat de onderaannemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, en/of verplichtingen m.b.t. de kwaliteit en de overige eigen-
schappen van de werkzaamheden en/of leveranties,
schriftelijk in, met opgave van redenen, onverminderd zijn
ARTIKEL 11: Werkterrein; aan de onderaannemer ter
zoals deze voortvloeien uit de tussen de partijen gesloten
verplichtingen tot nakoming en/of schadevergoeding.
beschikking gestelde zaken
overeenkomst of uit de wet.
10.7 Onverminderd het recht van de aannemer om in
11.1 De onderaannemer is verplicht hetgeen hem door
9.4 In geval van afkeuring van (onderdelen van) werk-
geval van niet tijdige levering en/of uitvoering te zijner
de aannemer ter beschikking is gesteld behoorlijk te
zaamheden en/of leveranties stelt de aannemer de
keuze en beoordeling algehele nakoming van de over-
gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor
onderaannemer hiervan in kennis. Onderaannemer
eenkomst, eventueel met schadevergoeding, te vorde-
de daardoor ontstane schade en kosten.
herstelt en/of vervangt de desbetreffende afgekeurde
ren, heeft de aannemer het recht de overeenkomst bij
11.2 De onderaannemer is gehouden het werkterrein
werkzaamheden en/of leveranties voor eigen rekening op
niet tijdige levering en/of uitvoering te ontbinden c.q.
gedurende en na de uitvoering van zijn werkzaamheden
eerste verzoek van de aannemer. Indien onderaannemer
beëindigen zonder dat aannemer gehouden is tot ver-
schoon te houden. Indien schoonmaken of verwijderen
niet binnen een redelijke termijn alsnog deugdelijk haar
goeding van schade, waaronder gederfde winst, en/of
van afval niet op eerste aanzegging van de aannemer
verplichtingen nakomt heeft aannemer het recht die
kosten.
plaatsvindt, heeft de aannemer het recht om dat voor
verplichtingen door een derde te laten verrichten voor
10.8 De eigendom van de zaken gaat reeds voor de
rekening en risico van de onderaannemer te (laten)
rekening en risico van onderaannemer. Tevens heeft
levering over op aannemer zodra onderaannemer deze
doen;
aannemer alsdan het recht de overeenkomst te beëin-
ten behoeve van het werk in bewerking heeft genomen,
11.3 De onderaannemer is verplicht voor de verwijde-
digen. Onderaannemer is verplicht de eventuele schade
van derden heeft gekregen of vervaardigd. In alle overige
ring, verwerking en opslag van het afval dat ontstaat bij
als gevolg van de afkeuring door aannemer, opdrachtge-
gevallen gaat de eigendom over op de aannemer direct
de levering en/of uitvoering van het aan hem opgedra-
ver of derden geleden, vertragingsschade daaronder
nadat de zaken zijn geleverd en/of de werkzaamheden
gen werk gebruik te maken van voor eigen rekening en
begrepen, te vergoeden.
zijn verricht en goedgekeurd. Goedkeuring en aanvaar-
risico verzorgde containers.
9.5 In geval van afkeuring komen de kosten van de
ding gelden uitsluitend de uiterlijke staat en hoeveelheid
keuring en herkeuring voor rekening van de onderaan-
van de geleverde zaken. Indien geleverde zaken worden
ARTIKEL 12: Betaling
nemer. Aannemer heeft het recht de betaling van de prijs
afgekeurd blijft het eigendom bij onderaannemer en
12.1 De aannemer betaalt slechts nadat:
die op het materiaal en/of het werk of onderdeel daarvan
worden deze zaken geacht nooit in eigendom op aanne-
a. (Onderdelen van de) werkzaamheden en/of leveran-
betrekking heeft op te schorten.
mer te zijn overgegaan.
ties waarop een (termijn)betaling betrekking heeft
9.6 Bij gebreke van herstel en/of verwijdering van afge-
10.9 Levering en/of uitvoering van meer- of minderwerk
overeenkomstig alle verplichtingen van onderaannemer
keurde werkzaamheden en/of leveranties, is aannemer
wordt slechts geaccepteerd, indien uitdrukkelijk schrifte-
en alle bepalingen van de overeenkomst zijn afgerond
gerechtigd deze binnen een redelijke termijn op kosten
lijk overeengekomen. In geval van minderwerk komt
en naar genoegen van de opdrachtgever en de aanne-
en risico van de onderaannemer te (doen) herstellen
uitsluitend het geleverde en/of het uitgevoerde voor
mer zijn goedgekeurd, vastgelegd in een ondertekend
en/of te retourneren.
vergoeding in aanmerking, een en ander tegen de
O3-document en
oorspronkelijke overeengekomen eenheidsprijzen;
b. De uitvoerder een (ontvangst)bon, manurenstaat of
ARTIKEL 10: Levering en/of uitvoering
10.10 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt
afrekenstaat heeft verstrekt, en
10.1 Het transport van zaken komt voor rekening en
levering op de bouwplaats waarbij de exacte plaats wordt
c. Een afzonderlijke factuur voor de (onderdelen van)
risico van onderaannemer. Tot het moment van de
bepaald in nauw overleg met de aannemer.
werkzaamheden en/of leveranties is ingediend. Deze
levering en de goedkeuring door aannemer zijn de te
10.11 Door aannemer ter beschikking gestelde en/of in
factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in art.
leveren zaken voor risico van de onderaannemer.
het kader van de overeenkomst door onderaannemer of
35/35a Wet op de Omzetbelasting. De onderaannemer
10.2 Breuken en beschadigingen ontstaan bij het laden,
derden vervaardigde middelen en/of materialen blijven of
dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in
tijdens het transport en bij het lossen c.q. aanbrengen,
worden eigendom van aannemer en dienen als zodanig
ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzich-
zijn voor rekening van de onderaannemer.
op voor derden herkenbare manier door onderaannemer
telijk te vermelden:
10.3 Het lossen dient plaats te vinden binnen de normale
te worden geïndividualiseerd. De onderaannemer dient
het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
werktijden. Het lossen buiten de normale werktijden kan
aannemers eigendommen zodanig te identificeren, dat
het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de
alleen plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van de
ook in geval van faillissement van de onderaannemer
aannemer en is voor risico van de onderaannemer;
c.q. beslag ten aanzien van de aannemers eigendommen
10.4 Indien de aannemer om welke reden dan ook niet in
geen misverstand kan bestaan betreffende de identiteit
staat is de zaken in ontvangst te nemen op het overeen-
van de eigenaar.
gekomen tijdstip c.q. op de tijdstippen als voorzien in het
10.12 Indien de onderaannemer niet binnen twee werk-
door de aannemer goedgekeurde tijdschema, dan
dagen na ontvangst van de door de aannemer geleverde
bewaart en beveiligt de onderaannemer de zaken en treft
materialen bij de aannemer heeft gereclameerd met
hij alle redelijke maatregelen om beschadiging c.q.
betrekking tot deze materialen, worden de materialen
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, dit tot aan het
geacht zonder gebreken en conform de overeenkomst
moment waarop de levering plaatsvindt.
aan de onderaannemer ter beschikking te zijn gesteld.
10.5 De aannemer heeft het recht, zonder dat de onder-
10.13 Indien van toepassing dient het geleverde bij
d. De onderaannemer de in het werk gestelde werkne-
aannemer aanspraak kan maken op prijswijziging of
levering te zijn getest volgens KOMO-Keur, dan wel te
mers het hun toekomende heeft betaald en dit op een
vergoeding, het moment van levering nader vast te
zijn voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring voor
eventueel verzoek van de aannemer tot diens genoegen
stellen op een ander tijdstip dan eerder overeengeko-
zover de geleverde materialen en/of producten vallen
heeft aangetoond, en
men, mits dit tijdstip niet later is dan drie maanden na het
onder de werkingssfeer van het Bouwstoffenbesluit. Het
e. De onderaannemer de voor de door hem in het werk
eerder overeengekomen c.q. vastgestelde tijdstip.
geleverde dient te worden aangebracht c.q. afgegeven
gestelde werknemers verschuldigde sociale verzeke-
10.6 Zodra de onderaannemer een uitloop op de plan-
c.q. gelost op aanwijzing van de aannemer.
ringspremies, bedrijfseigene sociale regelingen, loonbe-
factuur betrekking heeft; het tijdvak en de verrichtte prestatie waarop de factuur van toepassing is; de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag (voorheen loonsom CSV); naam, adres, woonplaats en bankgegevens van de onderaannemer; een opgave of de verleggingsregeling m.b.t. de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting, en
ning vermoedt en/of weet dat hij een levering niet op het
lasting en premies voor de volksverzekeringen heeft
vastgestelde tijdstip c.q. niet volgens het tijdschema kan
betaald en dit op eventueel verzoek van aannemer tot
uitvoeren licht hij de aannemer hierover onmiddellijk
diens genoegen heeft aangetoond en
f. (Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing
13.5 Wanneer geleverde c.q. nog te leveren zaken
inbreuken en zal aan aannemer alle schade vergoeden,
is) is voldaan aan de wettelijke en eventueel in de
overcompleet raken, moeten deze door de onderaanne-
die aannemer lijdt als gevolg van zulke inbreuken.
overeenkomst vermelde verplichtingen en dit op eventu-
mer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen. ARTIKEL 16: Garantie
eel verzoek van aannemer tot diens genoegen heeft aangetoond.
ARTIKEL 14: Weekrapporten
16.1 De door onderaannemer te verstrekken garantie
12.2 Onderaannemer is gehouden om binnen een
14.1 Indien in de overeenkomst is bepaald dat de onder-
met betrekking tot door hem geleverde zaken en/of
maand na de oplevering van diens werk aan aannemer
aannemer weekrapporten dient op te maken, kan de
verrichte werkzaamheden dient ten minste dezelfde te
zijn afrekening ter zake van een eventueel hem nog
aannemer verlangen dat daarbij een door hem te ver-
zijn als de garantie die aannemer jegens opdrachtgever
toekomende bedrag bij aannemer in te dienen, bij
strekken model wordt gehanteerd. De onderaannemer
dient te verstrekken. Indien tussen aannemer en onder-
gebreke waarvan onderaannemer geacht wordt ieder nog
biedt in dat geval het weekrapport zo spoedig mogelijk,
aannemer geen langere termijn is overeengekomen, is
mogelijk resterend vorderingsrecht jegens aannemer te
doch uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van
de (einddatum van de) garantietermijn voor de onder-
hebben prijsgegeven.
de werkweek waarop het betrekking heeft aan de aan-
aannemer dezelfde als de (einddatum van de) garantie-
12.3 Alle vorderingsrechten van onderaannemer uit
nemer aan. Indien de aannemer zich met de inhoud van
termijn die aannemer en de opdrachtgever zijn overeen-
welken hoofde ook, in het bijzonder m.b.t facturatie en/of
het weekrapport kan verenigen, tekent hij dit voor ak-
gekomen; de voor onderaannemer geldende garantie-
schadevergoeding, jegens aannemer in verband met de
koord.
termijn eindigt dan derhalve op hetzelfde moment als de
overeenkomst, vervallen in ieder geval na één jaar na het
garantietermijn tussen aannemer en opdrachtgever.
ontstaan van de vordering.
ARTIKEL 15: Geheimhoudingsplicht
16.2 Gedurende de garantieperiode, dan wel bij gebreke
12.4 Betalingen van (onderdelen van) de werkzaamhe-
15.1 De onderaannemer verplicht zich tot geheimhouding
van een specifiek overeengekomen garantieperiode
den en/of leveranties ontslaan de onderaannemer niet
tegenover derden van tekeningen, afbeeldingen, om-
gedurende een periode van vijf jaar, garandeert de
van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze
schrijvingen, berekeningen, modellen, werkmethoden,
onderaannemer dat alle geleverde zaken en/of de
voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeen-
procedures, gereedschappen, specificaties, bestekken,
uitgevoerde werkzaamheden beantwoorden aan hetgeen
komst of de wet.
instructies, offertes, certificaten, werkwijzen, schema's en
is overeengekomen, van goede en deugdelijke kwaliteit
12.5 De aannemer is gerechtigd tot compensatie van de
ander bedrijfsinformatie of zaken in de meest ruime zin
zijn, geen gebrek in ontwerp, constructie, montage en
in verband met de overeenkomst verschuldigde of te
van het woord, afkomstig van de aannemer, die in
materieel bevatten, voor de beoogde levensduur geschikt
vorderen bedragen, met welke hijzelf van de onderaan-
verband met de uitvoering van de overeenkomst te zijner
blijven voor het beoogde doel, voldoen aan alle bij
nemer te vorderen heeft, of aan de onderaannemer
kennis is gekomen.
oplevering relevante bepalingen van overheidswege in
verschuldigd is;
15.2 Alle onder lid 1 genoemde documenten en zaken,
de breedste zin des woords, waaronder alle eisen van
12.6 Betaling van ingediende facturen vindt plaats binnen
afkomstig van aannemer, blijven eigendom aannemer en
het Bouwbesluit, en voldoen aan alle relevante overige
60 dagen nadat deze in goede orde zijn binnengekomen
mogen door onderaannemer niet worden vermenigvul-
normen, standaardbepalingen en voorschriften.
en voldoen aan de in dit artikel genoemde eisen.
digd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld
16.3 Onderaannemer herstelt of vervangt alle gebreken,
dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins benut
die het werk van onderaannemer c.q. het door onder-
ARTIKEL 13: Wijzigingen, hoeveelheden en meer-
worden dan uitsluitend voor de onderhavige Overeen-
aannemer geleverde na oplevering gedurende de
werk
komst.
garantieperiode vertoont, op het eerste verzoek van
13.1 Meerwerk en/of andere afwijkingen komen uitslui-
15.3 Zaken, kennis en werkwijzen die onderaannemer in
aannemer onmiddellijk en in overleg met de aannemer.
tend dan voor verrekening in aanmerking, indien dit
opdracht van of in samenwerking met aannemer of
Alle aan dit herstel of deze vervanging verbonden kosten
schriftelijk door de aannemer is opgedragen en een
anderszins in verband met de overeenkomst heeft
zijn voor rekening van de onderaannemer, tenzij onder-
namens de aannemer afgetekende opdrachtbon door de
ontwikkeld, worden eigendom van aannemer en mogen
aannemer aantoont dat een gebrek niet voor zijn risico
onderaannemer wordt overlegd.
niet dan na schriftelijke toestemming van aannemer aan
komt.
13.2 De in de overeenkomst vermelde prijzen staan vast
derden ter beschikking worden gesteld.
16.4 De aannemer is gerechtigd om het werk c.q. de
gedurende de looptijd van de overeenkomst voor zover
15.4 Ten behoeve van en/of na nakoming van de ver-
zaken of delen daarvan die gebreken vertonen zelf te
niet uitdrukkelijk tussen de aannemer en de onderaan-
plichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of het
(doen) herstellen of vervangen voor rekening van de
nemer schriftelijk anders overeengekomen;
betreffende werk worden de in voorgaande leden ge-
onderaannemer indien deze niet onmiddellijk dan wel
13.3 Prijzen van leveranties zijn gebaseerd op franco
noemde zaken en documenten door de onderaannemer
uiterlijk binnen 15 werkdagen na het verzoek van aan-
levering, inclusief kosten van emballage, inlading,
op eerste verzoek kosteloos aan aannemer verstrekt.
nemer het herstel en/of de opheffing van die gebreken
transport, verzekering en inclusief gelost c.q. aange-
Voor zover van toepassing doet onderaannemer ter zake
bewerkstelligt.
bracht of verwerkt op aanwijzing van de aannemer, voor
afstand van eventuele intellectuele eigendomsrechten
16.5 Alle eventuele garanties vanwege onderaannemer
zover niet uitdrukkelijk tussen de aannemer en de
c.q. auteursrechten of indien zulks niet moge-
en door of namens onderaannemer ingeschakelde
onderaannemer schriftelijk anders is overeengekomen.
lijk/toepasselijk is verleent onderaannemer aan aanne-
derden worden uiterlijk bij oplevering van de werkzaam-
13.4 De aannemer heeft het recht (onderdelen van) de
mer ter zake een licentie.
heden van onderaannemer door onderaannemer aan
werkzaamheden en/of leveranties te wijzigen. De onder-
15.5 Onderaannemer is niet gerechtigd om zonder
aannemer verstrekt, bij gebreke waarvan die oplevering
aannemer is verplicht, indien deze wijziging gevolgen
voorafgaande schriftelijke toestemming van aannemer de
niet door aannemer zal worden aanvaard, een en ander
heeft ten aanzien van de prijs en het tijdschema, deze
naam van aannemer of van het project waar de overeen-
onverminderd de aanspraken van aannemer jegens
direct aan de aannemer schriftelijk, met redenen om-
komst betrekking op heeft te gebruiken voor commerciële
onderaannemer uit hoofde van de garantieverplichtingen
kleed, bekend te maken, bij gebreke waarvan de prijs- en
doeleinden.
van de onderaannemer.
planningsconsequenties voor rekening van de onderaan-
15.6 Onderaannemer garandeert dat geleverde zaken
16.6 Indien de gebruikelijke (fabrieks)garantie uitgebrei-
nemer blijven. Indien de aldus bekend gemaakte wijzi-
c.q. verrichte werkzaamheden geen inbreuk maken op
der en / of van langere duur is dan in de voorgaande
gingen een voor de aannemer onaanvaardbare prijs c.q.
rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van
leden bepaald geldt de meest verstrekkende garantie.
levertijd inhouden, heeft de aannemer het recht de
opdrachtgever of andere derden. Onderaannemer
overeenkomst te beëindigen;
vrijwaart aannemer voor aanspraken wegens zulke
ARTIKEL 17: Zekerheidsstelling
18.4 De voorgaande leden zijn tevens toepassing op
voor het bouwbedrijf jegens die werknemers, verhaal op
17.1 De aannemer is gerechtigd om van de onderaan-
schaden die voortvloeien uit de aanwezigheid of het
de onderaannemer ten belope van hetgeen door de
nemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de
gebruik van goederen, zoals materieel en materialen, die
aannemer te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de
nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de
de onderaannemer voor de uitvoering van de overeen-
kosten die, zonder dat aannemer deze nader hoeft aan te
overeenkomst; ten aanzien van de door onderaannemer
komst gebruikt, waaronder begrepen industriële en
tonen, worden vastgesteld op 20% van het aldus door
te stellen zekerheid geldt het bepaalde in het tweede tot
intellectuele rechten.
hem betaalde, vermeerderd met de wettelijke rente over het door aannemer betaalde bedrag vanaf het tijdstip van
en met vierde lid van dit artikel. 17.2 Tenzij anders is overeengekomen, is de waarde
ARTIKEL 19: Wet op de Ketenaansprakelijkheid
voldoening door aannemer, onverminderd de overige
van de zekerheid gelijk aan 5% van de met de onder-
19.1 De aannemer heeft steeds het recht de door de
rechten van de aannemer.
aannemer overeengekomen onderaanneemsom en dient
onderaannemer ter zake van het werk verschuldigde
20.2 Onderaannemer is gehouden tot naleving van alle
de zekerheid te worden gesteld in de vorm van een
premies sociale verzekering, omzet- en loonbelasting,
verplichtingen uit hoofde van de Wet arbeid vreemdelin-
bankgarantie.
waarvoor de aannemer ingevolge de Wet Ketenaan-
gen (Wav), de Wet allocatie arbeidskrachten door
17.3 Indien de aannemer voornemens is de bankgarantie
sprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de onder-
intermediairs (WAADI), de Wet op de identificatieplicht
in te roepen, geeft hij de onderaannemer daarvan
aannemer de betalen door storting op diens geblokkeer-
(WID) en alle overige relevante wetten en voorschriften.
middels aangetekende brief kennis. De aannemer is
de rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Onderaannemer vrijwaart aannemer van alle boetes
gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de Raad
19.2 De aannemer heeft het recht de in het vorige lid
en/of sancties en/of aanspraken van overheden, op-
van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, in
bedoelde premies sociale verzekeringswetten en belas-
drachtgever en andere derden wegens overtreding
een door de onderaannemer binnen tien werkdagen na
tingheffingen van de onderaanneemsom in te houden en
daarvan, alsmede van alle overige schade hiermee
de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving
namens de onderaannemer rechtstreeks aan de betrok-
samenhangende.
aanhangig te maken spoedgeschil, in eerste aanleg
ken bedrijfsvereniging of de ontvanger der directe
20.3 Onderaannemer vrijwaart aannemer voor aanspra-
anders beslist.
belastingen te voldoen, indien de aannemer redelijkerwijs
ken gebaseerd op artikel 7:658 BW vanwege door
17.4 De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop
tot het oordeel kan komen dat zulks noodzakelijk is om
onderaannemer ingeleend personeel en vanwege (het
het aan de aannemer opgedragen werk geheel is opge-
het risico van de in het vorige lid bedoelde hoofdelijke
personeel van) onderaannemer zelf.
leverd en de onderhoudstermijn van de overeenkomst
aansprakelijkheid te beperken.
tussen aannemer en haar opdrachtgever is verstreken
19.3 Indien de aannemer redelijkerwijs tot het oordeel
ARTIKEL 21: Verzekering
met dien verstande dat, indien daarbij gebreken in het
kan komen dat door de onderaannemer ter zake van het
21.1 Onderaannemer is gehouden een verzekering af te
werk van de onderaannemer worden geconstateerd,
aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan
sluiten met een naar het oordeel van aannemer genoeg-
inclusief gebreken die niet aan oplevering van het totale
premies sociale verzekeringswetten loonheffing ver-
zame afdekking van risico’s c.q. van de aansprakelijkheid
werk in de weg staan, de zekerheid van kracht blijft tot
schuldigd zal zijn dan het percentage dat is vastgesteld,
van onderaannemer, waaronder tevens de risico’s in
het tijdstip waarop de onderaannemer deze gebreken
kan hij na overleg met de onderaannemer dat percentage
verband met de zaken, waaronder motorvoertuigen, die
heeft hersteld.
eenzijdig wijzigen.
onderaannemer onder zich heeft en/of gebruikt, bij
19.4 Indien de onderaannemer redelijkerwijs tot het
gebreke waarvan aannemer gerechtigd is de overeen-
ARTIKEL 18: Aansprakelijkheid en schadevergoe-
oordeel kan komen dat door hem ter zake van het aan
komst te ontbinden, onverminderd de overige rechten
ding
hem opgedragen werk een lager bedrag aan premies
van aannemer. Onderaannemer draagt er zorg voor dat
18.1 De onderaannemer is aansprakelijk voor alle
sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd
aannemer als mede verzekerde in de polis wordt aange-
schade, inclusief gevolg- en bedrijfschaden, en verliezen
zal zijn dan het percentage dat is vastgesteld, kan hij de
merkt. Onderaannemer is gehouden op het eerste
die aannemer, personen en/of ondernemingen werkzaam
aannemer verzoeken dat percentage te wijzigen.
verzoek van aannemer inzage in de daartoe strekkende
bij of voor de aannemer en derden (waaronder begrepen
19.5 Indien de aannemer gebruik maakt van in lid 1 en 2
polis te verstrekken.
de opdrachtgever), al of niet door de schuld van de
omschreven rechten, is hij voor de daar bedoelde
21.2 Indien onderaannemer volgens de overeenkomst is
onderaannemer, lijden als gevolg van of samenhangend
bedragen jegens de onderaannemer gekweten;
meeverzekerd onder een CAR-polis van aannemer of
met de uitvoering van de overeenkomst door onderaan-
19.6 Indien de aannemer, na tot betaling daarvan te zijn
opdrachtgever, is, in geval hij schade op het werk lijdt, de
nemer, ongeacht de oorzaak van de schade en verliezen.
aangesproken, de premies sociale verzekeringswetten
afwikkeling met de CAR-verzekeraar voor zijn rekening
Onderaannemer vrijwaart aannemer ter zake deze
en/of belastingen heeft voldaan, die waren verschuldigd
en risico (inclusief eigen risico bij toekenning van een
schade. Een beroep op overmacht is uitgesloten.
maar niet zijn betaald door de onderaannemer of door
uitkering).
18.2 De onderaannemer is aansprakelijk voor alle
een onderaannemer die na de onderaannemer in de
(administratieve) boetes en/of andere maatregelen van
keten komt, heeft de aannemer ten belope van het
ARTIKEL 22: Ontbinding / opschorting van de over-
overheidswege die opkomen bij aannemer, opdrachtge-
gehele door hem voldane bedrag verhaal op de onder-
eenkomst
ver en derden, als gevolg van of samenhangende met de
aannemer, vermeerderd met de kosten die, zonder dat
22.1 De aannemer is, onverminderd eventuele hem
uitvoering van de overeenkomst door onderaannemer.
aannemer deze nader hoeft aan te tonen, worden
verder toekomende rechten zoals de wettelijke ontbin-
18.3 Onderaannemer vrijwaart aannemer ter zake alle
vastgesteld op 20 % van het door hem betaalde, ver-
dings- en opzeggingsbevoegdheden, het recht op
aanspraken van derden op schadevergoeding voortvloei-
meerderd met de wettelijke rente over het door aanne-
schadevergoeding en/of het recht om zijn verplichtingen
ende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder
mer betaalde bedrag vanaf het tijdstip van voldoening
geheel of gedeeltelijk op te schorten, in afwijking c.q.
ook begrepen de aansprakelijkheid wegens het niet
door aannemer, onverminderd de overige rechten van
aanvulling op artikel 6:80 lid 1 sub c BW, gerechtigd de
naleven door de onderaannemer van zijn verplichtingen
aannemer.
overeenkomst naar keuze geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder zelf tot enige schadevergoeding
ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet en wegens inbreuken op auteurs-, octrooirechten dan wel
ARTIKEL 20: Verhaal, vrijwaring
gehouden te zijn, indien de onderaannemer naar het
(overige) rechten uit industriële of intellectuele eigendom
20.1 Na daartoe door de werknemers van de onderaan-
oordeel van aannemer ter zake één of meer verplichtin-
van derden.
nemer te zijn aangesproken, heeft de aannemer door
gen uit hoofde van de overeenkomst inclusief de bepa-
voldoening aan zijn verplichtingen ingevolge de CAO
lingen in deze algemene voorwaarden tekort schiet of
dreigt te schieten, zoals in het geval van een gebrekkige
hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. Indien de
ARTIKEL 24: Geschillen
voortgang van leveringen en/of werkzaamheden of een
onderaannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te
24.1 Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die
dreigende vertraging, en de onderaannemer niet binnen
komen, is de aannemer gerechtigd het werk voor reke-
welke slechts door een der partijen als zodanig worden
twee weken na door aannemer ter zake te zijn aange-
ning van de onderaannemer te voltooien of te doen
beschouwd, die naar aanleiding van deze overeenkomst
sproken dit (dreigende) tekort schieten tot genoegen van
voltooien, onverminderd het recht van de aannemer op
of rechtsverhoudingen die daarvan een uitvloeisel zijn,
aannemer heeft weerlegd dan wel alsnog tot genoegen
schadevergoeding.
tussen de aannemer en de onderaannemer, worden
van aannemer presteert.
22.4 Ingeval de aannemer overeenkomstig het voor-
beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst tussen de
22.2 De aannemer is tevens en zonder dat daartoe enige
gaande lid maatregelen ten dienste van het werk neemt
aannemer en diens opdrachtgever is voorzien ten
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist,
dan wel het werk zelf voltooit of door derden doet voltooi-
aanzien van eventuele geschillen tussen de aannemer
onverminderd eventuele hem verder toekomende rechten
en, is hij gerechtigd daarbij van alle ter beschikking van
en diens opdrachtgever. Bij gebreke van een geschillen-
zoals de wettelijke ontbindings- en opzeggingsbevoegd-
de onderaannemer staande hulpmiddelen gebruik te
regeling tussen aannemer en opdrachtgever worden alle
heden, het recht op schadevergoeding en/of het recht om
maken of te doen maken.
geschillen die tussen aannemer en onderaannemer
zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten,
22.5 De onderaannemer doet uitdrukkelijk en onherroe-
mochten rijzen met uitsluiting van de gewone rechter
gerechtigd de overeenkomst naar keuze geheel of
pelijk afstand van enig en ieder opschortingsrecht- dan
beslecht door middel van arbitrage door de Raad van
gedeeltelijk ontbonden te verklaren:
wel retentierecht, behoudens voor zover voorafgaand
Arbitrage voor Bouw overeenkomstig het arbitragere-
indien onderaannemer de bedrijfsuitoefening of een
aan de uitoefening ervan tussen partijen op grond van
glement van die Raad zoals dit luidt drie maanden voor
deel daarvan dan wel de zeggenschap daarover aan
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis in een
de dag van ondertekening van deze overeenkomst, met
een ander overdraagt;
bodemprocedure is vastgesteld dat onderaannemer een
dien verstande dat de voorzitter van het scheidsgerecht
opeisbare vordering heeft op aannemer. Onderaanne-
zal behoren tot de leden-jurist van het College van
ce van betaling, faillissement, of (gedeeltelijke) liqui-
mer bedingt van iedere van zijn onderaannemers op
Arbiters.
datie van onderaannemer;
gelijke wijze dat zij afstand doen van enig en ieder
in geval van (een aanvraag tot) (voorlopige) sursean-
indien op activa c.q. zaken of een gedeelte daarvan van de onderaannemer beslag wordt gelegd; in geval één of meer natuurlijke personen (die het
opschortingsrecht- dan wel retentierecht en draagt er
ARTIKEL 25: Toepasselijk recht
zorg voor dat dit beding wordt opgenomen in de betref-
25.1 Op de verhouding tussen de aannemer en de
fende overeenkomst van onderaanneming.
onderaannemer is uitsluitend het Nederlands recht van
bedrijf van onderaannemer voeren) onder curatele
toepassing.
worden gesteld en/of beschikkingsbevoegdheid dan
ARTIKEL 23: Verbod van Cessie
wel handelingsbekwaamheid met betrekking tot (de-
23.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
De algemene onderaannemings- en inkoopvoorwaarden
len van) het vermogen verliezen, en
de aannemer is het de onderaannemer niet toegestaan
van VBK Beheer BV zijn te downloaden van de website:
vorderingen die de onderaannemer ingevolge of in
www.vbkgroep.nl.
in geval de hoofdaannemingsovereenkomst al dan niet gedeeltelijk wordt ontbonden, anderszins wordt
verband met een overeenkomst met de aannemer heeft
beëindigd of wordt geschorst;
of zal verkrijgen aan derden te cederen, te verpanden of
22.3 In de in de leden 22.1 en 22.2 genoemde gevallen is
anderszins onder welke titel dan ook te bezwaren of over
aannemer tevens gerechtigd voor rekening en risico van
te dragen. Overdraagbaarheid van voornoemde vorde-
de onderaannemer zodanige maatregelen te nemen als
ringen is uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
07-07-2014
