2011. (XII. 30.) NFM

Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő:

Teljesítés helye:

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2014/149 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ Nyílt 2014.12.22. 25566/2014 45233142-6;45233140-2;45233160-8;45233200-1;45233220-7;45233221-4;45233223-8

Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, XVII. út 3022 hrsz. Mezőtúr Szolnoki út 2053 hrsz. Mezőtúr Kiss István út 2058 hrsz. Mezőtúr Puskin út 1423 hrsz. Mezőtúr Deák Ferenc utca 1736 hrsz. Mezőtúr Köz tér 1792 hrsz. Mezőtúr Vásárhelyi Pál út 2055/2 hrsz. Mezőtúr Cs. Wagner J. út 1791 hrsz., 1807/2 hrsz., 1737 hrsz., 1718 hrsz., 1720 hrsz., 1790 hrsz., Mezőtúr Széchenyi I. út 1719 hrsz., Mezőtúr Északi összekötő út 022 hrsz., Mezőtúr Sugár út 3862 hrsz., Mezőtúr 46 II. rendű főközlekedési út 046 hrsz., Mezőtúr 4202 j. összekötő út 0245 hrsz., Mezőtúr Földvári út 2372/3 hrsz., Mezőtúr Sugár út 3863 hrsz., Mezőtúr Asztalos János utca 6299/1 hrsz., Mezőtúr Balassa Bálint út 2663/1 hrsz., Mezőtúr 2386 hrsz., 1811 hrsz. 2015.01.20.

Regionális/helyi szintű Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatás megrendelés  Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió 1

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata Postai cím: Kossuth tér 1. Város/Község: Mezőtúr Postai irányítószám: 5400 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Herczeg Zsolt polgármester Telefon: +36 56551937 E-mail: [email protected] Fax: +36 56350971 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotur.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be:  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa  Központi szintű  Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  Közjogi szervezet  Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  Honvédelem  Szociális védelem  Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás  Környezetvédelem  Oktatás 2

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):  Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  Vasúti szolgáltatások  Villamos energia  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  Kikötői tevékenységek  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése  Repülőtéri tevékenységek  Víz  Egyéb (nevezze meg):  Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004) projekt kivitelezéséhez kapcsolódó fővállalkozó kivitelezői feladatok ellátására. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás  Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően  Árubeszerzés  Adásvétel  Lízing  Bérlet  Részletvétel  Ezek kombinációja 3

 Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Mezőtúr, XVII. út 3022 hrsz. Mezőtúr Szolnoki út 2053 hrsz. Mezőtúr Kiss István út 2058 hrsz. Mezőtúr Puskin út 1423 hrsz. Mezőtúr Deák Ferenc utca 1736 hrsz. Mezőtúr Köz tér 1792 hrsz. Mezőtúr Vásárhelyi Pál út 2055/2 hrsz. Mezőtúr Cs. Wagner J. út 1791 hrsz., 1807/2 hrsz., 1737 hrsz., 1718 hrsz., 1720 hrsz., 1790 hrsz., Mezőtúr Széchenyi I. út 1719 hrsz., Mezőtúr Északi összekötő út 022 hrsz., Mezőtúr Sugár út 3862 hrsz., Mezőtúr 46 II. rendű főközlekedési út 046 hrsz., Mezőtúr 4202 j. összekötő út 0245 hrsz., Mezőtúr Földvári út 2372/3 hrsz., Mezőtúr Sugár út 3863 hrsz., Mezőtúr Asztalos János utca 6299/1 hrsz., Mezőtúr Balassa Bálint út 2663/1 hrsz., Mezőtúr 2386 hrsz., 1811 hrsz. NUTS-kód: HU322 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004) projekt kivitelezéséhez kapcsolódó fővállalkozó kivitelezői feladatok ellátására. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

45233142-6 45233140-2 45233160-8 45233200-1 45233220-7 45233221-4 45233223-8

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  egy részre  egy vagy több részre  valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004) projekt kivitelezéséhez kapcsolódó fővállalkozó kivitelezői feladatok ellátására. A Támogatási Szerződés szerinti indikátor: Felújított utak hossza: 4,545 km. Balassa Bálint út útfelújítás: 0 - 1+ 333 km szelvények között 1333 méter hosszúságban 6 méter szélességben Vásárhelyi Pál út útfelújítás: 0 - 0+470 km szelvények között 470 méter hosszúságban 6 méter szélességben Széchenyi út útfelújítás: 0 - 0+200 km szelvények között 200 méter hosszban 6 méteres szélességben Cs. Wagner J. út útfelújítás: 0 - 0 + 470 km szelvényig útfelújítás 6 m szélességben, 0+470 km - 1+ 048 km szelvényig útszélesítés 578 m hosszban 6 m szélességűre 6 db villanyoszlop áthelyezés 1 db tűzcsap áthelyezés Északi összekötő út felújítása:: 5

0 - 1+494 km szelvények között 1.494 m hosszban 6 m szélességben A projekthez kapcsolódóan az útfelújítás mellett az utak melletti zöldsávok fejlesztése, fa, facsemete és cserjeültetés fog megvalósulni. A nyertes Ajánlattevő feladata résztervek elkészítése az ideiglenes forgalomtechnikai tervek, és a 6 db térvilágítás oszlop valamint 1 db elektromos szekrény áthelyezésére vonatkozóan. A projekt megvalósítására városi környezetben, építés közbeni forgalomkorlátozással kerül sor. Nyertes ajánlattevő feladata ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése. A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza. A becsült érték számítása: A Támogatási Szerződés szerint az építési munkák becsült értéke (az építési beruházás elszámolható költsége a projekt megvalósítása során a Támogatási Szerződés szerint): nettó 287.181.223,- Ft. A Támogatási szerződés alapján a projekt Tartalék összege: 0 Ft. Az építési beruházás becsült értéke az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján: nettó 287.181.223,- Ft. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 287181223 Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 6

Késedelem esetére kikötött kötbér. Mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3%-a naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a. Kötbérterhes határidő a véghatáridő. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték-nyújtási kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalási összeg 2%-a. A teljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét a jótállási idő kezdetéig tartó érvényességgel kell fenntartani. A kibocsátási érték be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül. Megrendelő a szállítói fuvarlevelek tartalmából vizsgálja a beépített aszfaltot (honnan, milyen aszfalt, ajánlattal megegyező aszfalt kerül-e beépítésre), valamint az ajánlatba becsatolt iratok alapján. Amennyiben nem felel meg a CO2 kibocsátási érték az ajánlatban megajánlott értéknek, abban az esetben Megrendelő visszautasíthatja az aszfaltot. A Vállalkozó részéről történő szerződésszegés esetén Vállalkozó a teljesítési biztosíték körében felel abban az esetben is, ha a beépített aszfalt előállítása során keletkező káros anyag (CO2) kibocsátás értéke az ajánlatban megajánlott értéknél magasabb. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 126.§ (5) bekezdés) Jótállási kötelezettség. Ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek mértéke 36 hónap, az időszak kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezésének dátuma. Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételt követően teljes körű jótállási biztosíték biztosítása, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 2 %- a, mely 36 hónap időtartamig szól, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben az igényelt előleg összege a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja, a nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésének megfelelően biztosítékot nyújt. Az előleg visszafizetési biztosítéknak mindaddig érvényesnek és lehívhatónak kell lenni, amíg az előleg teljes összege (kamatmenetesen) visszafizetésre kerül. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában (Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont). A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg bekérő dokumentummal egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról - a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján - az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: különösen a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§, 13. § 7

(1)-(2) és (4)-(6) bekezdései, és 14.§ (1) - (3) bekezdései, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § (amely alvállalkozó tekintetében is alkalmazandó), a 4/2011.(I.28.) Korm. rend. kifizetésre vonatkozó előírásai, az 547/2013 (XII.30.) Korm. rendelet, a Támogatási Szerződés. A beszerzés tárgyát képező beruházás támogatásának folyósítására szállítói finanszírozással kerül sor. Ajánlatkérő tartalékkeret képzését nem köti ki. Részszámlázás: Ajánlatkérő részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Minden részszámla összegének a vállalkozási díj legalább 10%-át elérő mértékűnek kell lennie. Az egyes részszámlák összegének a tényleges teljesítés arányához kell igazodni (teljesítmény arányos részszámlázás), és csak olyan összegben állíthat ki részszámlát a vállalkozó, amely összeget a műszaki ellenőr jóváhagyott. A részszámlák és a végszámla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A végszámla kibocsátásának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 130. § (2) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiadása. A részszámlák összegét - a 306/2011.(XII.23.) Korm. rend. 13.§ (6) bekezdése alapján - az ajánlatkérő által teljesítés igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A részszámlákból levonásra kerül az igénybe vett előleg mértéke oly módon, hogy minden részszámlának olyan %-os mértéke kerül levonásra, amilyen mértékben a Vállalkozó előleget vett igénybe. Amennyiben az előleg nem került visszafizetésre az utolsó részszámla (végszámla) kibocsátásáig, akkor az előleg teljes hátralevő (vissza nem fizetett) része azonnal esedékessé és a Vállalkozó által Megrendelő részére kifizetendővé válik. A kifizetés rendje: Ajánlatkérő a következők szerint teljesít kifizetéseket: a) az igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, feltéve, hogy az előírt összegű előlegbiztosíték ajánlatkérőnél rendelkezésre áll; b) ajánlattevő által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe. c) az ajánlattevő által benyújtott számlák tekintetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a számlák kiegyenlítése szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció, illetve a szerződési feltételek tartalmazzák. Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti. Előleg: Ajánlatkérő - a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján - a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Amennyiben az igényelt előleg összege a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja, a nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha biztosítékot nyújt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint a szerződés 8

elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt előleg különbözetére eső támogatás mértékéig, azzal, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtási kötelezettség alól. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában (Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont). A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg bekérő dokumentummal egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg-visszafizetési biztosítékot is. Az ajánlattevőként szerződő fél előlegszámlát állít ki. Az előleg összege a részszámlákból és a végszámlából kerül egyenlő mértékben - az igénybevett előleg mértékének megfelelően visszatartásra. Az ajánlatkérőként szerződő fél, az előleg teljes összegét az ajánlattevőként szerződő fél kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: - A Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletében foglalt esélyegyenlőségi, illetve fenntartható fejlődésre vonatkozó vállalások (Vállalkozó feladata ezek betartásában való közreműködés): - A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett - Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, vagy más esélyegyenlőségi kedvezményezettek igényeit - a zöldfelület kialakítása során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése (A kivitelezés során a zöldfelületek kialakításakor az idegen és magas fenntartási költségű növényfajokkal szemben az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat kell előnyben részesíteni, hozzájárulva ezzel a területek hagyományos jellegének megőrzéséhez.) - A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja További különleges feltételek: - másodlagos alapanyag felhasználása (A kivitelező köteles a másodlagos nyersanyag felhasználás arányának lehető legnagyobb mértékű növelésére). - a létesítés, építés ideiglenes helyigényének, hatásterületének tudatos minimalizálása (A kivitelező köteles a kivitelezés során felmerülő építési munkák helyigényét, hatásterületét minimalizálni), - A hátrányos helyzetű, álláskereső munkaerő alkalmazásának lehetősége (A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a térségben élő hátrányos helyzetű, különös tekintettel az álláskereső munkaerő alkalmazásának lehetőségére, előnyben részesítésére). 9

A szerződés teljesítése során szükséges az EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy MS EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bek. a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. 3. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be. AZ IGAZOLÁS MÓDJA: 1. A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja esetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján kell eljárni. 2. Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint: a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a kizáró okok igazolása, illetve ajánlatkérő a kizáró okok fennállásának ellenőrzése 10

során A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.); és A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) útmutatókat alkalmazza. Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a kizáró ok hiánya a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozattal, irattal kerül igazolásra, az ajánlatba becsatolt nyilatkozat dátuma ne legyen korábbi az eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőbe történő feladása időpontjánál. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: GP1: A számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, - a felhívás feladásának napján létező valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kr. 14. § (1) bekezdés a) pont), az alábbi tartalommal: - mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, a számlanyitás időpontja, - a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától volt-e tizenöt napot meghaladó sorbaállítás valamelyik vezetett számláján. „Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A nyilatkozatok - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az ajánlatkérő azon pénzintézeti nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést. GP2: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló csatolása. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámolók közzétételét, akkor nyilatkozat becsatolását kérjük a mérleg szerinti eredményre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő onnan ellenőrzi, így annak csatolása az ajánlatban nem szükséges. A Kr. 14. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a GP2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. GP3: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül 11

számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja ezen pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. A GP3. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, míg a GP1. és GP2. pontokban meghatározott követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, így azok esetében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, GP1.: ha az eljárást megindító felhívás feladásának napján létező bármelyik pénzforgalmi számláján tizenöt napot meghaladó sorbaállítás volt az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától. GP2: ha a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év időszakában egynél több évben volt negatív. Amennyiben az ajánlattevő a GP2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 150.000.000,- Ft-ot. GP3: - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 287.000.000,- Ft-ot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 280.000.000,- Ft-ot. Amennyiben az ajánlattevő az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 150.000.000,Ft-ot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: MSZ1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. Igazolás módja: a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. 12

(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) és (5) bekezdés) Az ajánlatban csatolni kell az előírt időszakban teljesített legjelentősebb építési beruházás ismertetésére szolgáló, a Kr. 16. § (5) bekezdése szerint a Kr. 16. § (3) bekezdésének megfelelő igazolást. Az igazolásban meg kell adni legalább: - a vállalkozó nevét, székhelyét - a szerződést kötő másik felet (megrendelőt) és elérhetőségét (legalább név, cím, telefonszám), - az ellenszolgáltatás összegét, - közös ajánlattevői/alvállalkozói teljesítés esetén a részesedés százalékos mértékét és a részesedésnek megfelelő teljesítés értékét, - a teljesítés idejét (kezdés/befejezés naptári nap pontossággal, külön feltüntetve a végleges műszaki átadás-átvétel dátumát) - és a teljesítés helyét, a megépített létesítmény megnevezését, - az elvégzett munkák felsorolását, az elvégzett munka mennyiségi adatait (közös ajánlattevői /alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyiségi adatait), valamint, hogy - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (Kr. 15. § (2) bekezdés a) pont). Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak megfelelő építési beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, az alkalmassági minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, ez alól kivételt képez a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében szabályozott eset. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra. A 30/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra. Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő (részvételre jelentkező) felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. MSZ2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása ajánlattevői nyilatkozattal (Kr. 15. § (2) bekezdés b) pont), amely tartalmazza az előírt eszközzel, berendezéssel, műszaki felszereltséggel való rendelkezési jog (így különösen: tulajdonjog, bérleti jog, tartós bérlet, lízing) megjelölését, arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal együtt, hogy az adott eszköz üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A saját tulajdonú eszközök rendelkezésre állását az előírt eszközökre vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi dátummal lehívott, cégszerűen aláírt állóeszköz-nyilvántartás benyújtásával kell igazolni. A nem ajánlattevői tulajdonban álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség tekintetében 13

ajánlatkérő előírja a rendelkezésre állás alapjául szolgáló jogviszony fennállását igazoló dokumentum (különösen bérleti szerződés, tartós bérleti szerződés, lízingszerződés) csatolását is. Járművek, gépek esetében, ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez kötött, állóeszköz nyilvántartás helyett az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatát kell csatolni. Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez nem kötött, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát csatolni kell. MSZ3. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Kr. 15. § (2) bekezdés e) pont), annak feltüntetésével, hogy melyik szakembert mely pozícióba ajánlja meg az ajánlattevő. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre. A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt írja elő. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű végzettséget és szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével, ebben az esetben szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló dokumentum másolata csatolása nem szükséges. Ezért jelöljék meg a kamarai névjegyzéki számot. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontjában még nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, Ajánlattevő (kapacitást nyújtó szervezet) csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlatkérő a vonatkozó jogszabály szerinti, jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül meghatároz az alkalmassági feltételben írt szakmai gyakorlatot is, ezért a jogosultságon felül a szakmai önéletrajzban kell igazolni a vonatkozó jogszabály szerinti, jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felül az alkalmassági feltételben írt szakmai gyakorlati időtartamot. MSZ4: Az előírt időszakra vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás benyújtása (Kr. 15. § (2) bekezdés d) pont). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésére. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, MSZ1. ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 14

hónapban) nem teljesített szerződésszerűen, végleges műszaki átadás-átvétellel lezárt, egy darab, települési (például városi) környezetben, építés közbeni forgalomkorlátozással megépített legalább nettó 215 millió forint értékű útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú építési szerződést. Ajánlatkérő víziközmű munkaárok szélességű helyreállítási munkát nem fogad el. MSZ2. ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítéshez rendelkezésre álló, üzemképes berendezéssel, illetőleg műszaki felszereltséggel: - legalább 1 db járdafinisherrel, és - legalább 2 db min. 12 tonna teherbírású tehergépjárművel, és - legalább 1 db minimum 10 tonnás és legalább 1 db minimum 5 tonnás úthengerrel. MSZ3. ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel (egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető): A) műszaki szakember (összesen legalább 1 fő): aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) vagy MV-KÉ-R (Közlekedési építmények szakterület részszakterülete) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik az alábbiak szerint: aa) okleveles építőmérnök végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal; vagy ab) építőmérnök, vagy mélyépítési mérnök, vagy közlekedésépítési mérnök, vagy vízellátási mérnök, vagy csatornázási mérnök, vagy vízgazdálkodási mérnök végzettségek valamelyikével, és legalább 4 éves szakmai gyakorlattal; vagy ac) közlekedésépítő technikus, útépítő technikus, vasútépítő technikus, hídépítő technikus, mélyépítő technikus végzettségek valamelyikével, és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal. Ezen szakembernek rendelkeznie kell összesen legalább 3 éves szakmai gyakorlattal útépítés területen. B) Minőségellenőrzésért felelős vezető (összesen legalább 1 fő): minőségügyi/minőségmenedzsment mérnök vagy minőségügyi/minőségmenedzsment szakmérnök végzettséggel és összesen legalább három év építőipari tevékenység minőségellenőrzési szakmai tapasztalattal MSZ4. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben legalább 10 (tíz) fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal, és legalább 1 fő vezető tisztségviselői létszámmal. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

15

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt  Meghívásos  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:  Versenypárbeszéd  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:  Nyílt  Meghívásos  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 16

Szempont Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF)

Súlyszám 60

A beépített aszfalt előállítása során keletkező káros anyag (CO2) kibocsátás értéke (kg/t)

40

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8391 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/05/09 (év/hó/nap) x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10666 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/06/06 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21831 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/10/17 (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/01/20 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/01/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  Az EU bármely hivatalos nyelve  Az EU következő hivatalos nyelve(i):  Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 17

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/01/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: ANPAST Europroject Kft. székhelye (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. A bontási eljárással kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1)-(4), illetve (6)-(7) bekezdésében foglaltakra.

V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004) projekt V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvétele (letöltése): A Dokumentáció átvétele (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő a Kbt. 49. §-ának (6) bekezdésével összhangban előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt ajánlatonként egy ajánlattevő, vagy alvállalkozó veszi át. A dokumentációt Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben megadja a hozzáférés adatait: a dokumentáció letölthető a http://www.anpast.hu oldalon a „Dokumentumok” menüpont „Ajánlati dokumentáció” alpontja alatt. A dokumentáció postai úton történő megküldésének igénylése esetén elektronikus igénylést kell elektronikus levélben az [email protected] e-mail címre megküldeni az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet részére, az igénylést környezetvédelmi szempontból elektronikus levélben kéri az Ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza a hirdetmény iktatási számát, a szerződés tárgyát, az igénylő nevét, székhelyét, a postacímet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető, a kapcsolattartó nevét, az igénylő telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, ahová az eljárással kapcsolatos iratok megküldhetőek. Ha 18

az igénylő a dokumentáció megküldését kéri, ebben az esetben a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció nem ruházható át. Az ajánlatkérő a dokumentációba előzetesen, térítésmentesen, írásbeli kérelemre betekintést engedélyez a dokumentáció átvételének fent megjelölt időpontjaiban és helyszínén. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Dokumentációt kizárólag elektronikus adathordozón (digitális adathordozón, DVD-n) bocsátja rendelkezésre, figyelemmel a fenntarthatósági vállalásokra, zöld környezetvédelmi szempontokra (különösen papírtakarékosság, fák védelme). V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az értékelési részszempontok esetében „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” szóló, a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját (megjelent a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ. 2012. évi 61. számában, 2012. június 1.) alkalmazza az alábbiak szerint: Az „1. Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF)” részszempont esetén fordított arányosítás (útmutató III.A.1.ba) pont): a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatot a „1. Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF)” esetében nettó összegben kell megadni és Ft-ban. Az „1. Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF)” értékelési szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A „2. A beépített aszfalt előállítása során keletkező káros anyag (CO2) kibocsátás értéke (kg/ t)” részszempont esetén fordított arányosítás (útmutató III.A.1.ba) pont): a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatot a „2. A beépített aszfalt előállítása során keletkező káros anyag (CO2) kibocsátás értéke (kg/ t)” esetében kg/ t-ban kell megadni. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. GP1., GP2. GP3; III.2.3. MSZ1., MSZ2., MSZ3., MSZ4. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek 19

összege: 500.000,- Ft; azaz ötszázezer forint. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. Mezőtúri Fiókjánál vezetett 11745097-15408796-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - eredeti kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosítékot az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlattételi határidőig, az ajánlata részeként, azaz az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (azaz „Ajánlati biztosíték”). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát), a bankgarancia-nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia és Kötelezvény nyújtása esetén a Bankgarancia és Kötelezvény Kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni, a bankgaranciában és a kötelezvényben tárgyként fel kell tüntetni az eljárást megindító felhívás II.1.5) pont szerinti szerződés tárgyát, valamint a Kbt. 59. § (4) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell visszavonhatatlanul és feltétel nélkül, hogy ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az Ajánlati Biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség időtartamával megegyező időtartamig érvényesnek kell lennie. Az Ajánlati Biztosítékot az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, azaz a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát, a bankgaranciát vagy a kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatkérő előírja a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény eredetiben történő benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség ideje alatt, legalább a szerződés megkötéséig fenn kell tartania. Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen V.4) Egyéb információk: 1. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ában és a 122. § (5) bekezdésében, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor előírja, hogy a beruházás helyszínének megtekintése ajánlattevő kötelessége és ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlatát a helyszín teljes körű ismeretében tegye meg. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás helyszínei közútról elérhetőek, engedély nélkül megtekinthetőek. 2. Ajánlatok benyújtása: A Kbt. 61. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatot írásban és zártan, az A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatot digitális adathordozón (pl. CD/DVD-n) elektronikusan is csatolni kell az ajánlathoz, tekintettel arra, hogy a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 20

felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan formában küldi meg a Támogatónak. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: pdf. vagy azokkal egyenértékű formátum bármelyike. Amennyiben az eredeti és a másolat, az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy eredeti papír alapú és 1 db elektronikus (pl. CD/DVD) másolati példányban kell benyújtani. e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy más szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. g) Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerint, amely tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti adatokat, információkat. 3. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 4. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja a fordítás benyújtását. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 21

mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 5. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatkérő elfogadja a dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtását. Ajánlatkérő előírja az ajánlati biztosíték eredeti példányának benyújtását. A Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat eredeti, papír alapú példányának a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 6. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 7. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamok alapján vizsgálja az ajánlatkérő az alkalmasságot. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Ilyen esetben az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatban közölnie kell a saját nemzeti bankja (központi bankja) által az előzőek szerint számított EURO ellenértéket, amelyet ajánlatkérő számol át forintra az üzleti év fordulónapjának, illetve a referencia teljesítése napjának az alapulvételével az adott napon a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott Euro/Ft árfolyam szerint. 8. A támogatás tényére történő utalás: Az ajánlatkérő - támogatásból megvalósuló beszerzéséről lévén szó - kifejezetten utal a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára. A Támogatási Szerződés aláírásra került. 9. Tájékozódási kötelezettség: A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ezt a becsült érték meghatározása során figyelembe vette. 11. Ajánlattételi képesség: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezzel egyenértékű okiratot annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat a képviseletre jogosult személy írta alá. Meghatalmazás esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján az ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A cégszerű aláírással kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. § (1) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. Ennek megfelelően az 22

ajánlatba benyújtott nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult oly módon írja alá, hogy az a benyújtott aláírási címpéldányban foglaltaknak mind tartalmilag, mind formailag megfeleljen. A cégszerű aláírás megvalósulása kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha a tartalmi és formai egyezőség is fennáll. Ajánlatkérő ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet a 26.K.30.252/2013/5. sz. ítéletben foglaltakra. 12. Az eljárást megindító felhívás III.2.3. MSZ3. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmények, illetve azok igazolási módja tekintetében ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: a) amennyiben tartós bérleti, adott eljárástól függetlenül létrejött és létező, keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett (azaz nyilvántartási számmal beazonosított) eszköz az ajánlattevő rendelkezésére, akkor további (az eljárást megindító felhívásban előírtakon túli) igazolási kötelezettségre nincs szükség az ajánlattevő alkalmasságának igazolására, az ajánlat érvényessé tételére; b) amennyiben az adott beszerzés megvalósítására vonatkozóan jön létre a bérleti szerződés, de ennek értelmében kizárólag a gépek rendelkezésre bocsátása terheli a bérbeadót, akkor a bérbeadó Kbt. szerinti besorolása a kapacitás rendelkezésre bocsátó (erőforrás) szervezet. Ez esetben ekként kell megneveznie az ajánlattevőnek (Kbt. 55. § (5) bekezdés a) pont szerinti szervezet), és az ilyen körben egyébként előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat köteles az ajánlat részeként benyújtani (a kapacitás rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozatok, igazolások is csatolandók, valamint az alkalmassági feltételnek való megfelelés is igazolandó általa). c. amennyiben az adott beszerzés megvalósítására vonatkozóan jön létre a bérleti szerződés, és ennek értelmében a gépek rendelkezésre bocsátása mellett a kezelő személyzet biztosításával a tényleges megvalósításban való közreműködés is terheli a bérbeadót, akkor a bérbeadó a Kbt. szerinti besorolása alvállalkozó, és egyben kapacitás rendelkezésre bocsátó szervezet is. Ez esetben ekként kell megneveznie az ajánlattevőnek alvállalkozóként (vagy az általa végzendő tevékenységet a felsorolásban szerepeltetni), és az ilyen körben egyébként előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat köteles az ajánlat részeként benyújtani (a kapacitás rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozatok, igazolások is csatolandók, valamint az alkalmassági feltételnek való megfelelés is igazolandó általa). Ajánlatkérő az MSZ3. alkalmassági minimumkövetelmény igazolása körében egyúttal felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság D.367/21/2011., D.159/7/2011., D.954/11/2010. sz. határozataira. 13. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerinti feltételekkel és körben biztosítja. 14. A szerződés teljesítése során szükséges az EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy MS EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány alkalmazása. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Vállalkozóval szemben szerződéses feltételként előírja, hogy a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes ideje alatt rendelkeznie kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által igazolt, a szerződéskötés napjától érvényes, építésre vonatkozó EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy MS EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítványával, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. 15. Felhasználási jog kikötése: A Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek 11.4. pontja alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson, az Ajánlatkérő (Kedvezményezett) területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, 23

kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására. 16. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetére ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különösen a Kbt.25. §-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: az építési beruházásra vonatkozóan legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítás szerződést kell kötni, amelyet ki kell terjeszteni az adott projekt keretében megvalósuló építési beruházásra. 18. A szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétel: Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén gondoskodik ajánlattevő az adott szakemberek előírt kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Legkésőbb a szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a) az ajánlatban az ajánlattételi felhívás III.2.3. MSZ4. a) pontja szerint megjelölt szakemberek rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) vagy MV-KÉ-R (Közlekedési építmények szakterület részszakterülete) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően szerzett jogosultsággal. 19. Támogatás felhasználása: Az Ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt. 40.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 40. § (4) bekezdésében szereplő paragrafusok alkalmazásának lehetőségét. 20. Ütemterv: Ajánlattevő Előzetes Műszaki ütemtervet és Előzetes Erőforrástervet köteles készíteni ész ajánlatában benyújtani, az Ajánlati Dokumentáció előírásainak megfelelően. Ajánlatkérő előírja, hogy a felújításra váró utak kivitelezésének a sorrendje a következő: - 1./ Északi összekötő út - 2./ Balassa Bálint út - 3./ Vásárhelyi Pál út - 4./ Széchenyi István út - 5./ Cs. Wagner József út Ajánlattevő a fenti sorrend figyelembe vételével köteles elkészíteni az Előzetes Műszaki ütemtervet és Előzetes Erőforrástervet. 21. A Ptk. 3:133. §-3:136. § tartalmazza a gazdasági társaságok átalakulásának szabályait. Amennyiben a jogutód a jogelőd meghatározott jogosultságait (például: referenciáit, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját) kívánja felhasználni, Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlathoz csatoljon nyilatkozatot, arról hogy kizárólagosan jogosult az alkalmassági feltételeknek megfelelő jogelődi jogosultságok felhasználására, s azok tekintetében kizárólagos jogutódnak minősül. 24

22. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 23. A Támogatási Szerződés szerint a Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak, és a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/19 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. Postai cím: Ferenciek tere 2. félemelet Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1053 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó Telefon: +36 16961627 E-mail: [email protected] Fax: +36 16961628 Internetcím (URL): www.anpast.hu II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. Postai cím: Ferenciek tere 2. félemelet Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1053 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó Telefon: +36 16961627 E-mail: [email protected] Fax: +36 16961628 Internetcím (URL): www.anpast.hu III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. Postai cím: Ferenciek tere 2. félemelet Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1053 25

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó Telefon: +36 16961627 E-mail: [email protected] Fax: +36 16961628 Internetcím (URL): www.anpast.hu IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi   Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)-----------------  B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

26