Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
2015/45 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ Nyílt 2015.04.20. 6423/2015 45233142-6;45233140-2;45233160-8;45233200-1;45233220-7;45233221-4;45233223-8
Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, XVII. út 3022 hrsz. Mezőtúr Szolnoki út 2053 hrsz. Mezőtúr Kiss István út 2058 hrsz. Mezőtúr Puskin út 1423 hrsz. Mezőtúr Deák Ferenc utca 1736 hrsz. Mezőtúr Köz tér 1792 hrsz. Mezőtúr Vásárhelyi Pál út 2055/2 hrsz. Mezőtúr Cs. Wagner J. út 1791 hrsz., 1807/2 hrsz., 1737 hrsz., 1718 hrsz., 1720 hrsz., 1790 hrsz., Mezőtúr Széchenyi I. út 1719 hrsz., Mezőtúr Északi összekötő út 022 hrsz., Mezőtúr Sugár út 3862 hrsz., Mezőtúr 46 II. rendű főközlekedési út 046 hrsz., Mezőtúr 4202 j. összekötő út 0245 hrsz., Mezőtúr Földvári út 2372/3 hrsz., Mezőtúr Sugár út 3863 hrsz., Mezőtúr Asztalos János utca 6299/1 hrsz., Mezőtúr Balassa Bálint út 2663/1 hrsz., Mezőtúr 2386 hrsz., 1811 hrsz. 2015.05.06.
Regionális/helyi szintű Általános közszolgáltatások
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió 1
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata Postai cím: Kossuth tér 1. Város/Község: Mezőtúr Postai irányítószám: 5400 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Herczeg Zsolt polgármester Telefon: +36 56551937 E-mail:
[email protected] Fax: +36 56350971 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotur.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás 2
Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004) projekt kivitelezéséhez kapcsolódó fővállalkozó kivitelezői feladatok ellátására. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja 3
Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Mezőtúr, XVII. út 3022 hrsz. Mezőtúr Szolnoki út 2053 hrsz. Mezőtúr Kiss István út 2058 hrsz. Mezőtúr Puskin út 1423 hrsz. Mezőtúr Deák Ferenc utca 1736 hrsz. Mezőtúr Köz tér 1792 hrsz. Mezőtúr Vásárhelyi Pál út 2055/2 hrsz. Mezőtúr Cs. Wagner J. út 1791 hrsz., 1807/2 hrsz., 1737 hrsz., 1718 hrsz., 1720 hrsz., 1790 hrsz., Mezőtúr Széchenyi I. út 1719 hrsz., Mezőtúr Északi összekötő út 022 hrsz., Mezőtúr Sugár út 3862 hrsz., Mezőtúr 46 II. rendű főközlekedési út 046 hrsz., Mezőtúr 4202 j. összekötő út 0245 hrsz., Mezőtúr Földvári út 2372/3 hrsz., Mezőtúr Sugár út 3863 hrsz., Mezőtúr Asztalos János utca 6299/1 hrsz., Mezőtúr Balassa Bálint út 2663/1 hrsz., Mezőtúr 2386 hrsz., 1811 hrsz. NUTS-kód: HU322 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004) projekt kivitelezéséhez kapcsolódó fővállalkozó kivitelezői feladatok ellátására II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:
Kiegészítő szójegyzék
45233142-6 45233140-2 45233160-8 45233200-1 45233220-7 45233221-4 45233223-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004) projekt kivitelezéséhez kapcsolódó fővállalkozó kivitelezői feladatok ellátására. A Támogatási Szerződés szerinti indikátor: Felújított utak hossza: 4,545 km. Balassa Bálint út útfelújítás: 0 - 1+ 333 km szelvények között 1333 méter hosszúságban 6 méter szélességben Vásárhelyi Pál út útfelújítás: 0 - 0+470 km szelvények között 470 méter hosszúságban 6 méter szélességben Széchenyi út útfelújítás: 0 - 0+200 km szelvények között 200 méter hosszban 6 méteres szélességben Cs. Wagner J. út útfelújítás: 0 - 0 + 470 km szelvényig útfelújítás 6 m szélességben, 0+470 km - 1+ 048 km szelvényig útszélesítés 578 m hosszban 6 m szélességűre 6 db villanyoszlop áthelyezés 1 db tűzcsap áthelyezés Északi összekötő út felújítása:: 5
0 - 1+494 km szelvények között 1.494 m hosszban 6 m szélességben A projekthez kapcsolódóan az útfelújítás mellett az utak melletti zöldsávok fejlesztése, fa, facsemete és cserjeültetés fog megvalósulni. A nyertes Ajánlattevő feladata résztervek elkészítése az ideiglenes forgalomtechnikai tervek, és a 6 db térvilágítás oszlop valamint 1 db elektromos szekrény áthelyezésére vonatkozóan. A projekt megvalósítására városi környezetben, építés közbeni forgalomkorlátozással kerül sor. Nyertes ajánlattevő feladata ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése. A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 140 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelem esetére kikötött kötbér. Mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. Kötbérterhes határidő a véghatáridő, 30 naptári nap kötbérterhes időszak. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot (30 naptári nap), úgy Megrendelő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdéséből adódóan a Vállalkozó arra az esetre köteles kötbér fizetésére, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési 6
kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Amennyiben a szerződés teljesítési határideje elmulasztásának oka kizárólag a vezetékjogi engedélyeztetés késedelme, Vállalkozó mentesül a kötbérfizetés kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti azon okból, hogy a vezetékjogi engedélyeztetés késedelméért Vállalkozó nem felelős. Hibás teljesítés miatti kötbér: Mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot (30 naptári nap), úgy Megrendelő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték-nyújtási kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A teljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét a szerződés teljesítésének időpontjáig tartó érvényességgel kell fenntartani. A teljesítési biztosíték lehívására a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények felmerülését követően kerül sor. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot (30 naptári nap), úgy Megrendelő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, továbbá ebben az esetben a teljesítést a Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és a Megrendelő a teljesítési biztosíték teljes összegének lehívására jogosulttá válik. Jótállási kötelezettség. Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, eszközökért, a szerződésben támasztott követelményeknek való megfelelésért, illetőleg azért, hogy a teljesítése minden tekintetben hibátlan elvégzéséért az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számított 36 hónapig jótállást köteles vállalni. Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételt követő 36 hónap időtartamig szóló, teljes körű jótállási biztosíték biztosítása, melynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %- a, mely 36 hónap időtartamig szól, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben az igényelt előleg összege a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja, a nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésének megfelelően biztosítékot nyújt. Az előleg visszafizetési biztosítéknak mindaddig érvényesnek és lehívhatónak kell lenni, amíg az előleg teljes összege (kamatmenetesen) visszafizetésre kerül. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában (Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont). A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) 7
bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg bekérő dokumentummal egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról - a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján - az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból történik. Pályázati azonosító: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004. A támogatási intenzitás mértéke: 90,000000%. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét 30 napos fizetési határidő mellett, átutalással, a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései alapján egyenlíti ki. A beszerzés tárgyát képező beruházás támogatásának folyósítására szállítói finanszírozással kerül sor. Az ÁFA összegét Megrendelő fizeti. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a nettó vállalkozói díj 90,000000 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 10,000000 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia. A saját teljesítésre vonatkozó számla mellékletét kell képezze egy, a kifizetés időpontjában érvényes, együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania kell, hogy szerepeljen az NAV köztartozásmentes adózók listájában. Ajánlatkérő tartalékkeret képzését nem köti ki. Részszámlázás: Ajánlatkérő részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A teljesítés során legalább 4 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint. Minden részszámla összegének a vállalkozási díj legalább 10%-át elérő mértékűnek kell lennie. Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál. A végszámla benyújtására a megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően van lehetőség. Az egyes részszámlák összegének a tényleges teljesítés arányához kell igazodni (teljesítmény arányos részszámlázás), és csak olyan összegben állíthat ki részszámlát a vállalkozó, amely összeget a műszaki ellenőr jóváhagyott. A részszámlák és a végszámla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A részszámlák összegét - a 306/2011.(XII.23.) Korm. rend. 13.§ (6) bekezdése alapján - az ajánlatkérő által teljesítés igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A részszámlákból levonásra kerül az igénybe vett előleg mértéke oly módon, hogy minden részszámlának olyan %-os mértéke kerül levonásra, amilyen mértékben a Vállalkozó előleget vett igénybe. Amennyiben az előleg nem került visszafizetésre az utolsó részszámla (végszámla) 8
kibocsátásáig, akkor az előleg teljes hátralevő (vissza nem fizetett) része azonnal esedékessé és a Vállalkozó által Megrendelő részére kifizetendővé válik. A kifizetés rendje: Ajánlatkérő a következők szerint teljesít kifizetéseket: a) az igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, feltéve, hogy az előírt összegű előlegbiztosíték ajánlatkérőnél rendelkezésre áll; b) ajánlattevő által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe. c) az ajánlattevő által benyújtott számlák tekintetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a számlák kiegyenlítése szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti. Előleg: Ajánlatkérő - a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján a szerződés elszámolható összege legfeljebb 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Amennyiben az igényelt előleg összege a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja, a nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha biztosítékot nyújt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt előleg különbözetére eső támogatás mértékéig, azzal, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtási kötelezettség alól. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában (Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont). A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg bekérő dokumentummal egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg-visszafizetési biztosítékot is. Az ajánlattevőként szerződő fél előlegszámlát állít ki. Az előleg összege a részszámlákból és a végszámlából kerül egyenlő mértékben - az igénybevett előleg mértékének megfelelően visszatartásra. Az ajánlatkérőként szerződő fél az előleg teljes összegét az ajánlattevőként szerződő fél kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vonatkozó jogszabályok különösen: • Art. • Kbt. • ÁFA törvény. 9
• Ptk. • 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet • 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet • 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A finanszírozási és a fizetési feltételek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét az önálló ajánlattevők esetében is kizárja. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: - A Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletében foglalt esélyegyenlőségi, illetve fenntartható fejlődésre vonatkozó vállalások (Vállalkozó feladata ezek betartásában való közreműködés): - A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett - Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, vagy más esélyegyenlőségi kedvezményezettek igényeit - a zöldfelület kialakítása során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése (A kivitelezés során a zöldfelületek kialakításakor az idegen és magas fenntartási költségű növényfajokkal szemben az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat kell előnyben részesíteni, hozzájárulva ezzel a területek hagyományos jellegének megőrzéséhez.) - A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja További különleges feltételek: - másodlagos alapanyag felhasználása (A kivitelező köteles a másodlagos nyersanyag felhasználás arányának lehető legnagyobb mértékű növelésére). - a létesítés, építés ideiglenes helyigényének, hatásterületének tudatos minimalizálása (A kivitelező köteles a kivitelezés során felmerülő építési munkák helyigényét, hatásterületét minimalizálni), - A hátrányos helyzetű, álláskereső munkaerő alkalmazásának lehetősége (A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a térségben élő hátrányos helyzetű, különös tekintettel az álláskereső munkaerő alkalmazásának lehetőségére, előnyben részesítésére). A szerződés teljesítése során szükséges az EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy MS EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása. A jelen pontban foglalt esélyegyenlőségi, illetve fenntartható fejlődésre vonatkozó vállalásokat, azok megvalósítását az Ajánlatkérő a műszaki ellenőr révén ellenőrzi. Amennyiben a műszaki ellenőr ellenőrzési tevékenysége alapján az Ajánlatkérő azt tapasztalja, hogy a jelen pontban előírt valamely különleges feltételt a Nyertes ajánlattevő nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, úgy az hibás teljesítésnek minősül, s az Ajánlatkérő ebben az esetben a szerződés hibás teljesítése esetére alkalmazandó jogkövetkezményeket kívánja alkalmazni. III.2) Részvételi feltételek
10
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bek. a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. 3. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be. AZ IGAZOLÁS MÓDJA: 1. A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja esetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján kell eljárni. 2. Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint: a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a kizáró okok igazolása, illetve ajánlatkérő a kizáró okok fennállásának ellenőrzése során A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.); és A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 11
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) útmutatókat alkalmazza. Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a kizáró ok hiánya a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozattal, irattal kerül igazolásra, az ajánlatba becsatolt nyilatkozat dátuma ne legyen korábbi az eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőbe történő feladása időpontjánál. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: GP1: A számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, - a felhívás feladásának napján létező valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kr. 14. § (1) bekezdés a) pont), az alábbi tartalommal: - mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, a számlanyitás időpontja, - a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától volt-e tizenöt napot meghaladó sorbaállítás valamelyik vezetett számláján. „Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A nyilatkozatok - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az ajánlatkérő azon pénzintézeti nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést. GP2: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló csatolása. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámolók közzétételét, akkor nyilatkozat becsatolását kérjük a mérleg szerinti eredményre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő onnan ellenőrzi, így annak csatolása az ajánlatban nem szükséges. A Kr. 14. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a GP2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. GP3: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 12
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja ezen pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. A GP3. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, míg a GP1. és GP2. pontokban meghatározott követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, így azok esetében elegendő, ha közülük egy felel meg. Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés] Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, GP1.: ha az eljárást megindító felhívás feladásának napján létező bármelyik pénzforgalmi számláján tizenöt napot meghaladó sorbaállítás volt az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától. GP2: ha a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év időszakában egynél több évben volt negatív. Amennyiben az ajánlattevő a GP2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 150.000.000,- Ft-ot. GP3: - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 330.000.000,- Ft-ot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 250.000.000,- Ft-ot. Amennyiben az ajánlattevő az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 150.000.000,Ft-ot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 13
MSZ1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. Igazolás módja: a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) és (5) bekezdés) Az ajánlatban csatolni kell az előírt időszakban teljesített legjelentősebb építési beruházás ismertetésére szolgáló, a Kr. 16. § (5) bekezdése szerint a Kr. 16. § (3) bekezdésének megfelelő igazolást. Az igazolásban meg kell adni legalább: - a vállalkozó nevét, székhelyét - a szerződést kötő másik felet (megrendelőt) és elérhetőségét (legalább név, cím, telefonszám), - az ellenszolgáltatás összegét, - közös ajánlattevői/alvállalkozói teljesítés esetén a részesedés százalékos mértékét és a részesedésnek megfelelő teljesítés értékét, - a teljesítés idejét (kezdés/befejezés naptári nap pontossággal, külön feltüntetve a végleges műszaki átadás-átvétel dátumát) - és a teljesítés helyét, a megépített létesítmény megnevezését, - az elvégzett munkák felsorolását, az elvégzett munka mennyiségi adatait (közös ajánlattevői /alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyiségi adatait), valamint, hogy - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (Kr. 15. § (2) bekezdés a) pont). Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak megfelelő építési beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, az alkalmassági minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, ez alól kivételt képez a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében szabályozott eset. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra. Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő (részvételre jelentkező) felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. MSZ2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Kr. 15. § (2) bekezdés e) pont), annak feltüntetésével, hogy melyik szakembert mely pozícióba ajánlja meg az ajánlattevő. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az 14
alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre. A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt írja elő. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű végzettséget és szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével, ebben az esetben szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló dokumentum másolata csatolása nem szükséges. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a névjegyzéki/kamarai számot az ajánlattevő megadhatja. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontjában még nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, Ajánlattevő (kapacitást nyújtó szervezet) csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. MSZ3: Az előírt időszakra vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás benyújtása (Kr. 15. § (2) bekezdés d) pont). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésére. Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdés] 15
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, MSZ1. ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) nem teljesített szerződésszerűen, végleges műszaki átadás-átvétellel lezárt, egy darab, építés közbeni forgalomkorlátozással megépített legalább nettó 250 millió forint értékű útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú építési szerződést. Ajánlatkérő víziközmű munkaárok szélességű helyreállítási munkát nem fogad el. MSZ2. ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel (egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető): A) műszaki szakember (összesen legalább 1 fő): aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) vagy MV-KÉ-R (Közlekedési építmények szakterület részszakterülete) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik az alábbiak szerint: aa) okleveles építőmérnök végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal; vagy ab) építőmérnök, vagy mélyépítési mérnök, vagy közlekedésépítési mérnök, vagy vízellátási mérnök, vagy csatornázási mérnök, vagy vízgazdálkodási mérnök végzettségek valamelyikével, és legalább 4 éves szakmai gyakorlattal; vagy ac) közlekedésépítő technikus, útépítő technikus, vasútépítő technikus, hídépítő technikus, mélyépítő technikus végzettségek valamelyikével, és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal. B) Minőségellenőrzésért felelős vezető (összesen legalább 1 fő): minőségügyi/minőségmenedzsment mérnök vagy minőségügyi/minőségmenedzsment szakmérnök végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és összesen legalább három év építőipari tevékenység minőségellenőrzési szakmai tapasztalattal MSZ3. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben legalább 10 (tíz) fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal, és legalább 1 fő vezető tisztségviselői létszámmal. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája 16
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk 17
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8391 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/05/09 (év/hó/nap) x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10666 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/06/06 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21831 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/10/17 (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/05/06 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/05/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/05/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: ANPAST Europroject Kft. (1122 Budapest, Maros utca 19-21., 7. emelet) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. A bontási eljárással kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1)-(4), illetve (6)-(7) bekezdésében foglaltakra.
18
V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése” (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004) projekt V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvétele (letöltése): A Dokumentáció átvétele (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő a Kbt. 49. §-ának (6) bekezdésével összhangban előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt ajánlatonként egy ajánlattevő, vagy alvállalkozó veszi át. A dokumentációt Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben megadja a hozzáférés adatait: a dokumentáció letölthető a http://www.anpast.hu oldalon a „Dokumentumok” menüpont „Ajánlati dokumentáció” alpontja alatt. A dokumentáció postai úton történő megküldésének igénylése esetén elektronikus igénylést kell elektronikus levélben az
[email protected] e-mail címre megküldeni az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet részére, az igénylést környezetvédelmi szempontból elektronikus levélben kéri az Ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza a hirdetmény iktatási számát, a szerződés tárgyát, az igénylő nevét, székhelyét, a postacímet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető, a kapcsolattartó nevét, az igénylő telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, ahová az eljárással kapcsolatos iratok megküldhetőek. Ha az igénylő a dokumentáció megküldését kéri, ebben az esetben a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Ajánlatkérő a dokumentáció átruházhatóságát lehetővé teszi, azzal, hogy a Kbt. 42. § (1) bekezdése, 44. § (2) bekezdése, 45. § (4) és (5) bekezdése szerinti tájékoztatásokat az ajánlatkérő kizárólag olyan gazdasági szereplő részére tudja megküldeni, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. Az ajánlatkérő a dokumentációba előzetesen, térítésmentesen, írásbeli kérelemre betekintést engedélyez a dokumentáció átvételének fent megjelölt időpontjaiban és helyszínén. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Dokumentációt kizárólag 19
elektronikus adathordozón (digitális adathordozón, DVD-n) bocsátja rendelkezésre, figyelemmel a fenntarthatósági vállalásokra, zöld környezetvédelmi szempontokra (különösen papírtakarékosság, fák védelme). V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. GP1., GP2. GP3; III.2.3. MSZ1., MSZ2., MSZ3. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 500.000,- Ft; azaz ötszázezer forint. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. Mezőtúri Fiókjánál vezetett 11745097-15408796-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - eredeti kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosítékot az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlattételi határidőig, az ajánlata részeként, azaz az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (azaz „Ajánlati biztosíték”). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát), a bankgarancia-nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia és Kötelezvény nyújtása esetén a Bankgarancia és Kötelezvény Kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni, a bankgaranciában és a kötelezvényben tárgyként fel kell tüntetni az eljárást megindító felhívás II.1.5) pont szerinti szerződés tárgyát, valamint a Kbt. 59. § (4) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell visszavonhatatlanul és feltétel nélkül, hogy ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az Ajánlati Biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség időtartamával megegyező időtartamig érvényesnek kell lennie. Az Ajánlati Biztosítékot az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, azaz a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát, a bankgaranciát vagy a kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatkérő előírja a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 20
tartalmazó - kötelezvény eredetiben történő benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség ideje alatt, legalább a szerződés megkötéséig fenn kell tartania. Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen V.4) Egyéb információk: 1. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ában és a 122. § (5) bekezdésében, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart. A kivitelezés helyszíne ugyanakkor munkaidőben szabadon megtekinthető, ezért ajánlatkérő egyúttal felhívja az Ajánlattevőket arra, hogy a teljesítés helyszínét ismerjék meg és annak ismeretében tegyenek ajánlatot. Az ezzel kapcsolatos minden költség és felelősség az Ajánlattevőt terheli. A Ptk. 6:252. § (3) bekezdése szerint a kivitelező köteles a megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. Az ajánlati kötöttségre tekintettel erre az ajánlattételi határidő lejárta előtt van lehetőség, emiatt ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlati kötöttség beállta előtt vizsgálják meg a tervdokumentációt, és a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztessék az ajánlatkérőt. 2. Ajánlatok benyújtása: A Kbt. 61. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatot írásban és zártan, az A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatot digitális adathordozón (pl. CD/DVD-n) elektronikusan is csatolni kell az ajánlathoz, tekintettel arra, hogy a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan formában küldi meg a Támogatónak. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: pdf. vagy azokkal egyenértékű formátum bármelyike. Amennyiben az eredeti és a másolat, az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat elektronikus másolata tartalmazza az árazott költségvetéseket excel formában (.xls kiterjesztésben). A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 21
legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy eredeti papír alapú és 1 db elektronikus (pl. CD/DVD) másolati példányban kell benyújtani. e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy más szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. g) Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerint, amely tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti adatokat, információkat. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 1122 Budapest, Maros utca 19-21. sz. alatti irodaházban portaszolgálat működik, melynek megkerülésével nem lehet az irodaházba bejutni. Ezen adminisztrációs kötelezettség miatt a 1122 Budapest, Maros utca 19-21. sz. alatti irodaházba való bejutás több percet is igénybe vehet, mellyel az ajánlatok leadásakor Ajánlattevőknek számolniuk kell. Az esetleges ebből eredő késedelem Ajánlattevőket terheli, tekintettel a fenti figyelemfelhívásra. 3. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjával kapcsolatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell). 4. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja a fordítás benyújtását. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 5. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatkérő elfogadja a dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtását. Ajánlatkérő előírja az ajánlati biztosíték eredeti példányának benyújtását. A Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő 22
előírja, hogy az ajánlat eredeti, papír alapú példányának a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 6. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 7. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamok alapján vizsgálja az ajánlatkérő az alkalmasságot. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Ilyen esetben az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatban közölnie kell a saját nemzeti bankja (központi bankja) által az előzőek szerint számított EURO ellenértéket, amelyet ajánlatkérő számol át forintra az üzleti év fordulónapjának, illetve a referencia teljesítése napjának az alapulvételével az adott napon a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott Euro/Ft árfolyam szerint. 8. A támogatás tényére történő utalás: Az ajánlatkérő - támogatásból megvalósuló beszerzéséről lévén szó - kifejezetten utal a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára. A Támogatási Szerződés aláírásra került. 9. Tájékozódási kötelezettség: A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ezt a becsült érték meghatározása során figyelembe vette. 11. Ajánlattételi képesség: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezzel egyenértékű okiratot annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat a képviseletre jogosult személy írta alá. Meghatalmazás esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján az ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A cégszerű aláírással kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. § (1) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. Ennek megfelelően az ajánlatba benyújtott nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult oly módon írja alá, hogy az a benyújtott aláírási címpéldányban foglaltaknak mind tartalmilag, mind formailag megfeleljen. A cégszerű aláírás megvalósulása kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha a tartalmi és formai egyezőség is fennáll. Ajánlatkérő ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet a 26.K.30.252/2013/5. sz. ítéletben foglaltakra. 23
12. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerinti feltételekkel és körben biztosítja. 13. A szerződés teljesítése során szükséges az EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy MS EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány alkalmazása. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Vállalkozóval szemben szerződéses feltételként előírja, hogy a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes ideje alatt rendelkeznie kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által igazolt, a szerződéskötés napjától érvényes, építésre vonatkozó EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy MS EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítványával, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. 14. Felhasználási jog kikötése: A Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek 11.4. pontja alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson, az Ajánlatkérő (Kedvezményezett) területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására. 15. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetére ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különösen a Kbt.25. §-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: az építési beruházásra vonatkozóan legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítás szerződést kell kötni, amelyet ki kell terjeszteni az adott projekt keretében megvalósuló építési beruházásra. 17. A szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétel: Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén gondoskodik ajánlattevő az adott szakemberek előírt kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Legkésőbb a szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a) az ajánlatban az ajánlattételi felhívás III.2.3. MSZ3. a) pontja szerint megjelölt szakemberek rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) vagy MV-KÉ-R (Közlekedési építmények szakterület részszakterülete) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően szerzett jogosultsággal. 18. Támogatás felhasználása: Az Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt. 40.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 40. § (4) bekezdésében szereplő rendelkezések alkalmazásának lehetőségét. A Magyar Közlöny 2015. március 31-i számában (2015. évi 42. szám) megjelent, az egyes 24
fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007-2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról szóló 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. §-a által beiktatott, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és építési koncesszió tárgyú, háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 40/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése esetén is csak akkor indítható meg, ha ahhoz a Kormány - a 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat 16. pontja alapján - hozzájárul. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007-2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról szóló 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. §-a által beiktatott, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/E. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) bekezdése szerint indíthat közbeszerzési eljárást a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítését (azaz a Kormány előzetes hozzájárulását) megelőzően is; ugyanakkor az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az Ajánlatkérő az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007-2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról szóló 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. §-a által beiktatott, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulást nem kapja meg, úgy az Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítani; illetve a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötése esetén az Ajánlatkérő köteles a szerződés hatályba lépését az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007-2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról szóló 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. §-a által beiktatott, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás megadásához - mint felfüggesztő feltételhez - kötni. 19. Ütemterv: Ajánlattevő Előzetes Műszaki ütemtervet és Előzetes Erőforrástervet köteles készíteni ész ajánlatában benyújtani, az Ajánlati Dokumentáció előírásainak megfelelően. Ajánlatkérő előírja, hogy a felújításra váró utak kivitelezésének a sorrendje a következő: - 1./ Északi összekötő út - 2./ Balassa Bálint út - 3./ Vásárhelyi Pál út - 4./ Széchenyi István út - 5./ Cs. Wagner József út Ajánlattevő a fenti sorrend figyelembe vételével köteles elkészíteni az Előzetes Műszaki ütemtervet és Előzetes Erőforrástervet. 20. A Ptk. 3:133. §-3:136. § tartalmazza a gazdasági társaságok átalakulásának szabályait. Amennyiben a jogutód a jogelőd meghatározott jogosultságait (például: referenciáit, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját) kívánja felhasználni, Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlathoz csatoljon nyilatkozatot, arról hogy kizárólagosan jogosult az alkalmassági feltételeknek megfelelő jogelődi jogosultságok felhasználására, s azok tekintetében kizárólagos jogutódnak minősül. 21. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a 25
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 22. A Támogatási Szerződés szerint a Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak, és a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/16 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. Postai cím: Maros utca 19-21. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1122 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Paksi Gábor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Telefon: +36 16961627 E-mail:
[email protected] Fax: +36 16961628 Internetcím (URL): www.anpast.hu II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. Postai cím: Maros utca 19-21. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1122 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Paksi Gábor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Telefon: +36 16961627 E-mail:
[email protected] Fax: +36 16961628 Internetcím (URL): www.anpast.hu III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. Postai cím: Maros utca 19-21. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1122 Ország: HU 26
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Paksi Gábor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Telefon: +36 16961627 E-mail:
[email protected] Fax: +36 16961628 Internetcím (URL): www.anpast.hu IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------------- B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
27