Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ajánlatkérő

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ajánlatkérő

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren " A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja" c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója.” tárgyában a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nemzeti közbeszerzési eljáráshoz

2014. december 30.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Az ajánlatkérő Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet A közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlattevő feladata A teljesítés helye és határideje Többváltozatú ajánlat és részajánlat Az ajánlat költségei Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe Az ajánlatok bontása Az ajánlatok módosítása, ajánlati kötöttség Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok értékelése A közbeszerzési eljárás nyelve A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek

II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. 2. 3. 4. 5.

Általános megjegyzések Ajánlati ár Késedelmi kötbér Meghiúsulási kötbér Előleg visszafizetési biztosíték (adott esetben)

III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK V.

SZERZŐDÉSTERVEZET

VI. MŰSZAKI LEÍRÁS (külön dokumentumként) VII. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS (külön dokumentumként)

13

TARTALMA,

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az alapelvek figyelembevételével az ajánlattevők számára megkönnyítse és elősegítse az érvényes ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is tartalmazza azokat felhívásban is feltüntetett adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt. Jelen dokumentáció a Közbeszerzési Értesítő 2014. december 31-i számában KÉ 26869/2014. számon közzétett Eljárást megindító felhívás (továbbiakban Felhívás) alapján, annak kiegészítésére készült. A Felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás esetén a Felhívás rendelkezései az irányadóak.

3

I.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1.

Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel. Az ajánlatkérő és a Megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazza jelen dokumentum.

2.

1.2.

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

1.3.

Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó iratanyag, melyet az ajánlattevő a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívással együtt elektronikus és személyes átvétel útján megkapott. A dokumentáció átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

1.4.

Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő vállalkozási szerződés.

Az ajánlatkérő: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. telefon: +36 1 437 8807 fax: +36 1 437 8804 e-mail: [email protected] A továbbiakban: „Ajánlatkérő”

3.

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Levelezési cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. Kapcsolattartó: Banai Erika telefon: +36 1 244 8225 mobil: +36 70 984 5672 fax: + 36 1 244 8226 email: [email protected]

4.

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren " A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja" c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója” Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség mind az ajánlattétel, mind a teljesítés során elfogadott.

5.

Ajánlattevő feladata:

4

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a Felhívásban, a jelen ajánlattételi dokumentációban illetve mellékletét képező műszaki dokumentumokban, tervekben meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. 6.

A teljesítés helye és határideje: A teljesítés helye: Budapest, III. kerület, Békásmegyer, érintett helyrajzi számok: 65552/68. hrsz. A szerződés időtartama: a nyertes ajánlattevő vállalása szerint, legkésőbb 2015. július 30.

7.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban a részajánlatok tételét nem teszi lehetővé.

8.

9.

Az ajánlat költségei 8.1.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

8.2.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető.

8.3.

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli és őrzi meg.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 9.1.

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban.

9.2.

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában meghatározottak szerint biztosítja.

9.3.

Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén, figyelemmel az ajánlati kötöttségre, nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem.

9.4.

Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 45. § (3) bekezdésében és a Kbt. 122.§ (5) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért fordulhat ajánlatkérőhöz, aki a kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. A kiegészítő tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja.

9.5.

Kiegészítő tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek ésszerű határidőben meg kell érkezniük ajánlatkérőhöz, hogy azok az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben a válasz kiküldhető legyen.

9.6.

A kérdéseket fax (+36 1 244 82 26) e-mail ([email protected]), vagy kézbesítő útján kell Ajánlatkérőhöz eljuttatni.

5

9.7.

Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás nyújtás megkönnyítése érdekében szíveskedjen elektronikus úton szerkeszthető (Word) formátumban a ([email protected]) email címre is eljuttatni.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: 10.1.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2015. január 21. 10:00 óra

10.2.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a 10.1. pontban megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 1033 Budapest, Fő tér 2. II/18.

10.3.

Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: Az ajánlatokat írásban, 1 nyomtatott példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A csomagoláson "AJÁNLAT – közterület rekonstrukció - beszerzés tárgyában. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Formai követelmények a Felhívás V.4.) 1 pontja szerint. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.

11. Az ajánlatok bontása 11.1.

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejáratakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

11.2.

Az ajánlatok bontásakor a Kbt.62. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a felolvasólapról ismertetésre.

11.3.

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési szakaszban kerül sor.

11.4.

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 1033 Budapest, Fő tér 2. II/18. 2015. január 21. 10:00 óra

12. Az ajánlatok módosítása, ajánlati kötöttség 12.1.

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig módosíthatja.

12.2.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásától számított 60 nap.

12.3.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt. -ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg. 6

13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, megfelelő határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 67. § rendelkezéseinek megfelelően. 14. Az ajánlatok értékelése Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat szempont alapján értékeli az alábbiak szerint: 15. Ponthatárok kiosztása a részszempontok körében, az értékelési módszer: Az összességében legelőnyösebb ajánlat 10) pontja szerinti részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 A ponthatárok közötti pontszám kiosztás módszerének ismertetése a Kbt. 71.§ (3) bekezdés d) pontja alapján: az értékelés módszere valamennyi részszempont esetében az arányosítás. Mindkét részszempont esetében: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

P= ahol: P: Pmax: Pmin: Alegjobb: Avizsgált:

Alegjobb Avizsgált

Pmax  P min + Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa a pontskála alsó határa a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési részszempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat, majd a pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. Az eljárás nyertese az, aki a legmagasabb pontszámot éri el. 16. A közbeszerzési eljárás nyelve 16.1.

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.

16.2.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

7

16.3.

A Kbt. 36.§ (3) értelmében az egy eredeti, nyomtatott példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

17. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek 17.1.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés a Felhívás, a dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1.

Általános megjegyzések 1.1.

2.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak az építési beruházás követelményeit határozzák meg.

Ajánlati ár Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni. Az értékelés alapját a nettó forintban számolt (tartalékkeret nélküli) ellenszolgáltatás képezi.

2.1 Árképzés Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. különböző díjak és illetékek stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 2.2 Az ajánlati ár alátámasztására szolgáló költségvetés benyújtására vonatkozó rendelkezések: A műszaki leírásban megjelölt anyagokkal megegyező minőségű (egyenértékű) vagy azoknál jobb minőségű anyagok fogadhatóak el az Ajánlattevők részéről, amennyiben az egyenértékűséget az ajánlatban igazolják. Az el nem fogadható indoklásból származó kockázatokat Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek a költségvetés minden tételét hiánytalanul beárazva kell csatolnia, a díj és anyag bontásban, ahogyan az a kiadott költségvetésben megadásra került. 8

Ajánlattevő köteles minden költségvetési sor reális ajánlattal történő beárazására. A nulla (0) forinttal árazott költségvetési sorokat (akár az anyag- akár a díjoldalon) Ajánlatkérő nem fogadja el (kivéve a természetéből fakadóan anyag- vagy munkadíjat nem tartalmazó kivitelezési feladatokat). A költségvetés kiírástól és a kiegészítő tájékoztatás keretében feltárásra kerülő kiegészítő tételektől, melyek a költségvetésen átvezethetőek oly módon, hogy azokat külön műszaki észrevételként kell szerepeltetni, eltérni nem lehet (kivéve a műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. megajánlása tekintetében), Ajánlattevő ezeken kívül nem egészítheti ki, vagy nem csökkentheti a költségvetés műszaki tartalmát. Az ajánlat elkészítésénél figyelembe kell venni a Dokumentáció VI. és VII. pontjaiban részletezett műszaki mellékletek tartalmát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67.§ (8) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a hiánypótlás illetve felvilágosítás megadása során a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Fenti előírás értelmében az ajánlattétel során csak a jelen Dokumentációban leírtak szerint elkészített költségvetés benyújtása lehetséges az itt leírt formai ás tartalmi követelmények megtartása mellett. A hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során a Kbt. 67. § (8) bekezdés szerint jár el Ajánlatkérő. A költségvetésben foglalt műszaki tartalom (mennyiségek, tételek) –műszaki előírások és teljesség szempontjából történő- felülvizsgálata az Ajánlattevő feladata, észrevételeket a Kbt. 45.§ kiegészítő tájékoztatás kérés keretében teheti meg az Ajánlatkérő felé. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem észrevételezi az esetlegesen elmaradt, de a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges tételeket, úgy a teljességi nyilatkozatára is tekintettel a munkálatokat köteles elvégezni az általa vállalt átalányáron, külön díjazás nélkül (többletmunka). Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a kiadott költségvetési kiírásból hiányzó, vagy nem megfelelő mennyiséggel szerepeltetett, de a műszaki dokumentumokból, engedélyekből, szakhatósági nyilatkozatok tartalmából és a hatályos jogszabályokból következő munkákat és kötelezettségeket, a teljességi nyilatkozatra való tekintettel köteles elvégezni, illetve teljesíteni külön díjazás nélkül. 2.3 Fizetési feltételek A teljesítés igazolására és az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdése illetve a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdése alapján a nyertes vállalkozó rész és végszámlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül átutalással kerül sor, figyelemmel az Art. 36/A. §-ára is. A részszámlák körében az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) kormányrendelet 12. §; 13. § (1)(2) és (4)(6) bekezdése továbbá alvállalkozói teljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a 14. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (1) bekezdésére figyelemmel előleg igénylés lehetőségét biztosítja maximum a vételár 5%-ának erejéig. Amennyiben Ajánlattevő a szerződéskötéskor úgy nyilatkozik, hogy előlegfizetés lehetőségét igényli, úgy annak megfizetése az előlegbekérő benyújtásától számított 15 napon belül történik meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni. A szerződéskötés valutaneme forint (HUF). 9

Nyertes ajánlattevő az igazolt teljesítésnek megfelelően a szerződéstervezetben foglaltak szerinti számlák benyújtására jogosult. A számlák - annak igénylése esetén - az előleg mérték összegével csökkentve kerülnek kifizetésre. 3.

Késedelmi kötbér Amennyiben nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés szerinti bármely feladatával késedelembe esne, az ajánlattevő által vállalt teljesítési véghatáridő tekintetében a teljesítési határidő mulasztásának első napjától kezdve naptári naponként a nettó Ajánlati Ár 0,5%- a, minden az ajánlattevőnek felróható okból késedelmesen eltelt naptári nap után, összesen legfeljebb 20 naptári nap. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult a nyertes ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

4.

Meghiúsulási kötbér Amennyiben a megkötésre kerülő szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevő érdekkörébe eső okból hiúsulna meg, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés áfa nélkül számított ellenértékének 15%-a. Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a nyertes ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

5.

Előleg visszafizetési biztosíték Előleg igénylése esetén a nyertes vállalkozó biztosíték köteles nyújtani, az igényelt előleg mértékével azonos mértékben, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes feltételeket a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező tartalomjegyzékben meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell benyújtaniuk. 2. Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 10

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 4. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 5. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, - az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (2) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, teljes bizonyító erejű okirati formában készített meghatalmazást. 6. Ajánlatkérő a sorbaállítás fogalma alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározottakat érti.

11

IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

12

TARTALOMJEGYZÉK

1. számú melléklet

Ajánlattevőknek ajánlatukat az alábbi tartalomjegyzékben meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell benyújtaniuk: Oldalszám Felolvasólap (2. számú melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján (3. számú melléklet) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) Igazolások, dokumentumok Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (4. számú melléklet) Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontja tekintetében (5. számú melléklet) Alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezete(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (6/a-b). számú melléklet) (adott esetben) Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó igazolások P.1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, - a pénzforgalmi számlán az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás. P.2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevőnek felhívás feladását megelőző utolsó 3 évből a közbeszerzés tárgyából (közterületi rekonstrukció és/vagy parképítés, parkfelújítás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban. Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolások Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését megelőző utolsó 60 hónap legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: o a megrendelő nevét o az elvégzett építési beruházás megnevezését, elvégzett munkák olyan részletezettségű leírását, melyből az alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés kiolvasható, o az ellenszolgáltatás összegét, o a teljesítés idejét és helyét, o továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 55.§ (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15.§ (2) 13

Oldalszám bekezdésének e) pontja alapján ismertetni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, képzettségük (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján), végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, (saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal, melyből a szakmai tapasztalatra vonatkozó alkalmasság kiolvasható). Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékai Kimutatás csatolása az előző 3 éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja szerint Egyéb igazolások, dokumentumok A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat (9. számú melléklet) A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (10. számú melléklet) Nyilatkozat az előírt biztosíték Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (11. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében (12. számú melléklet) (adott esetben) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében (13./a – 13./d) (adott esetben) A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében (14. számú melléklet) (adott esetben) Nyilatkozat CD vagy DVD mellékletre vonatkozóan (15. számú melléklet) Ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció és a Kbt. szerinti kötelező egyéb nyilatkozatok Beárazott költségvetés Pénzügyi-műszaki ütemterv

14

2. számú melléklet FELOLVASÓLAP Beszerzés tárgya: „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” Ajánlattevő neve:

.....................................................................................................................

Ajánlattevő székhelye:*

.....................................................................................................................

Ajánlattevő telefonszáma:

.....................................................................................................................

Ajánlattevő faxszáma:

.....................................................................................................................

Ajánlattevő email címe:

.....................................................................................................................

Ajánlati ár (Ft):

nettó __________ Ft

Teljesítés vállalt időtartama

__________ naptári nap

Kelt: Hely, év/hónap/nap

...................................................................... cégszerű aláírás



Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!

15

3. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján Beszerzés tárgya: „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.”

Alulírott __________________ társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: __________________ az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.



Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi felhívással, a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.



Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést a felolvasólapon, illetve az ajánlatban szereplő ajánlati áron, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekkel megkötjük és teljesítjük.



Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.



Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

Kelt: Hely, év/hónap/nap ………………………………. cégszerű aláírás

16


NYILATKOZAT

a Kbt. 56. § (1) és 57.§ (1) bekezdés illetve a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében Beszerzés tárgya: „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvény 56.§ (1), az 57.§ (1) illetve az 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. Nyilatkozunk továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………. cégszerű aláírás

17


NYILATKOZAT

a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontja tekintetében Beszerzés tárgya: „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.1 2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunk – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált – tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):1 Név

Állandó lakhely

3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.1 Kelt: Hely, év/hónap/nap ………………………………. cégszerű aláírás

1A

nem kívánt rész törlendő. 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;.

18

6/a. számú melléklet Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (Ajánlattevő nyilatkozata a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ a) pontja esetén)

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, székhelye) képviselője a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (Ajánlattevő neve) nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)- f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet. Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………… cégszerű aláírás

19

6/b. sz. minta Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (eljárásban megjelölt alvállalkozó/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ b) pontja esetén)

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, székhelye) képviselője a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (eljárásban megjelölt alvállalkozó/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet neve) nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)- f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. Az alábbiakban közlöm az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzéke szerinti nyilvántartási számot:  ajánlattevő………………….  10% feletti alvállalkozó1…………….  kapacitást biztosító szervezet, amennyiben alvállalkozóként részt vesz a teljesítésben2……………..


………………………………… cégszerű aláírás

1 2

ha nem releváns törölhető ha nem releváns törölhető

20

7. sz. minta NYILATKOZAT1 a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja tekintetében

Beszerzés tárgya: „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.”

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet2, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladatleírás gondos áttekintése után a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapos időszakban végzett legjelentősebb építéseink az alábbiak voltak:

A megrendelő neve

Az az elvégzett építési beruházás megnevezése

Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Teljesítés ideje és helye (év/hónap/ nap)

A teljesítés előírás A és referenciaigazolás szerződésszerűen az ajánlat …. történt-e oldalán található (igen/nem)

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. Kelt: Hely, év/hónap/nap


1 az

itt felsorolt építési beruházásokról referenciaigazolás benyújtása szükséges a bemutatott építési beruházás Megrendelője által aláírva 2 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 21

8. számú. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja tekintetében

Beszerzés tárgya: „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében..”

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet1, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladatleírás gondos áttekintése után a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a teljesítés során igénybe veendő szakemberek: Szakember neve

Felelős műszaki vezetői jogosultság száma (adott esetben)

Végzettsége

Gyakorlati idő (hónapokban kifejezve)

Ajánlattevő

2alkalmazottja/alvállal

kozója/kapacitást biztosító szervezet

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. Kelt: Hely, év/hónap/nap


1A 2

nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! a megfelelő jelölelendő 22

9. számú melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján1 Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren „A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy 1.

a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk alvállalkozót igénybe venni: Közbeszerzés része(i)

2.

a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben, a közbeszerzésnek az alábbiakban meghatározott százalékos arányában igénybe venni: Alvállalkozó neve, címe (székhelye, lakóhelye)

Teljesítési arány (%)

Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás

Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, kérjük, nyilatkozzanak erről a körülményről. (Nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozat!) 23 1


NYILATKOZAT a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy cégünk 

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.1



a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak2 minősül.

törvény

szerint



1 2

Megfelelő aláhúzandó! Megfelelő aláhúzandó! 24

11. számú melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre rendelkezésre bocsátjuk. Kelt: Hely, év/hónap/nap ………………………………. cégszerű aláírás

25

12. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA

a Kbt. 55. § (5) tekintetében Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren „A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében. tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy alkalmasságunk igazolásához és a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezete(ke)t kívánjuk igénybe venni: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése)



1

1

Kbt. 55. § (6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

26

13./a számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében a(z) Beszerzés tárgya: „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének a) pontjára tekintettel

kijelentem,

hogy az ajánlatomban megjelölt, ténylegesen igénybevett erőforrást biztosító, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekre az alábbiak szerint támaszkodom1: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése

Az erőforrás tényleges igénybevételének módja


1Abban

az esetben szükséges a mellékelt nyilatkozat kitöltése, amennyiben az alkalmasság igazolásához rendelkezésre bocsátott erőforrás ténylegesen igénybe vehető (pl.: eszköz, szakember), azonban a kapacitást nyújtó szervezetet ajánlatkérő nem jelöli meg alvállalkozóként.

27

13/b számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében a(z) „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének a) pontjára tekintettel

kijelentem,

hogy az ajánlatomban megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó alábbi szervezetekre, mint alvállalkozóimra támaszkodom1: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése


1Abban

az esetben szükséges a mellékelt nyilatkozat kitöltése, amennyiben az alkalmasság igazolásához rendelkezésre bocsátott erőforrás ténylegesen igénybe vehető (pl.: eszköz, szakember), és a kapacitást nyújtó szervezetet ajánlatkérő alvállalkozóként kívánja megjelölni. Az alvállalkozóként igénybevett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek megjelölése.

28

13./c számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében a(z) „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének b) pontjára tekintettel

kijelentem,

hogy az ajánlatomban megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekre az alábbiak szerint támaszkodom1:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése

Milyen módon kerül bevonásra a teljesítés során a kapacitást nyújtó szervezet (legyen megállapítható az, hogy a szakmai tapasztalat milyen módon kerül felhasználásra a teljesítés során)


1Abban

az esetben szükséges a fenti nyilatkozat kitöltése, amennyiben a kapacitást nyújtó szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrás korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik (vagyis előírt referenciát kíván a kapacitást nyújtó szervezettel igazolni ajánlatkérő).

29

13./d számú melléklet ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET NYILATKOZATA a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének c) pontjára tekintettel

tudomásul veszem

hogy a(z) ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő fizetésképtelenségének esetére a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felelek az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.


30

14. számú melléklet KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA

a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, szervezetünk által biztosított erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kelt: Hely, év/hónap/nap


31

15. számú melléklet A CD VAGY DVD MELLÉKLETRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren „A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, nyomtatott ajánlat tartalmával. Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás

32

V.

SZERZŐDÉSTERVEZET

33

1

SZERZŐDÉSTERVEZET

amely létrejött e g y r é s z r ő l : Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3. adószáma: számlaszáma: Képviseli: Bús Balázs polgármester megbízásából Puskás Péter alpolgármester mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), másrészről:

neve: székhelye: adószám: számlaszám: cégjegyzékszám: képviseli: mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. Előzmény: Jelen szerződés alapján megvalósuló építési munka műszaki dokumentációjában foglaltak alapján valósul meg és nem engedélyköteles tevékenység. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő a Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 2014. július 10. napján Támogatási Szerződést kötött Budapest Főváros Önkormányzatával, a „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren – a Heltai Jennő tér melletti lakóterület rehabilitációja” című városrehabilitációs projekt megvalósítására. Ezt követően Megrendelő a Kbt. 121.§ (1) b) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren – A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja c. projekt keretén belül a közterület rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú építési beruházás kivitelezésére. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban az Megrendelő, mint ajánlatkérő KÉ 26869/2014. számú felhívása és Dokumentációja, az eljárásban nyújtott kiegészítő tájékoztatás valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási szerződés szerves részét képezik. 1.

A szerződés tárgya: Közterületi munkák az alábbi mennyiségekkel és helyszínen: A főbb mennyiségek – épület nélkül: -

Fakivágás 190 db Aszfalt bontás 12576 m2 Betonburkolat bontása 4246 m2 Szórt burkolat bontása 999 m2 34

-

Térburkolat készítése 22431 m2 Színezett beton készítése 3212 m2 Stabilizált burkolat 565 m2 Aszfaltburkolat 5643 m2 Szegélyépítés 5938 m2 Utcabútorok 192 db (közte Pixel beton (átlátszó üvegbeton) ülőke) Faültetés 227 db Cserje 5186 db Gyepesítés 13567 m2 Szökőkút 2 db 1 db párakapu Vízvezeték építése 734 fm Csapadékcsatorna építése 186 fm Kandeláber telepítés dísz és közvilágítás 32+26 db 2 m3 látszóbeton nyertes vállalkozó feladatát képezi az elkészült zöldfelület integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérése és az adatok rendszerbe integrálása A teljesítés helye: Budapest, III. kerület, Békásmegyer Érintett helyrajzi szám: 65552/68. hrsz. A részletes megvalósítandó műszaki tartalom a közbeszerzési eljárásban kiadott Dokumentáció szerint.

1.1

Vállalkozó köteles a szerződés értelmében az Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki tervdokumentáció alapján a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak megfelelően határidőben elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A fentiektől eltérő, nem szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő nem köteles az elvégzett munkát átvenni. Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.2

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező műszaki tervdokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 2.2. pontban megadott vállalkozói díjat a helyszín és a rendelkezésre bocsátott műszaki tervdokumentáció ismeretében alakította ki.

1.3

Vállalkozó a feladat ellátása során köteles Megrendelővel együttműködni, folyamatosan egyeztetni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

1.4

Vállalkozó kötelezettségét képezi különösen a kivitelezéshez kapcsolódó összes szükséges hatósági és egyéb engedély megszerzése.

1.5

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor Megrendelő nyilatkozata az irányadó, hogy mely verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltérés jelzésére a Vállalkozó írásban köteles felhívni Megrendelő figyelmét a Műszaki ellenőrnek küldött értesítéssel. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kár bekövetkezése miatti felelősség a Vállalkozót terheli.

2.

A vállalkozói díj: 35

2.1

A vállalkozói díj megállapítására az árazatlan költségvetési kiírások szerint beárazott költségvetések alapján került sor.

2.2

Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj a következők szerint alakul: 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Nettó kivitelezési díj ÁFA Bruttó kivitelezési díj

……………………………..,- Ft ……………………………..,- Ft ……………………………..,- Ft

2.2.4

Tartalékkeret (a bruttó kivitelezési díjra vetítve): ……………………………..,- Ft

2.2.5

Mindösszesen:

…………………………….,- Ft

Jelen bruttó összeg a szerződés aláírásának időpontjában érvényes ÁFÁ-val számolt bruttó összeg. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA-törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val történik, a bruttó ár változatlanul hagyása mellett. 2.3

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj alapjául szolgáló, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, mely az ajánlati Dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott műszaki Dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezetek, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg.

2.4

A 2.2. pontban meghatározott vállalkozói díj fix átalányáron került megállapításra. A vállalkozói díjnak magában kell foglalnia a közvetlen költséget, ennek kertében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, fedezetet, ennek kertében a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, a tervezett nyereséget is.

2.5

Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény (ÁFA tv.) 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint ezúton nyilatkozik, hogy Megrendelő által megrendelt szolgáltatás nem építési hatósági engedélyköteles. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az ÁFA tv. 142.§ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek nem állnak fent, így a vállalkozói díj megfizetése egyenes adózás alá esik.

2.6

A vállalkozói díj tartalmazza a tartalékkeret (2.2.4.) összegét, amely a bruttó vállalkozói díj 5 %-a.

2.7

A tartalékkeret kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel Megrendelő és műszaki ellenőr írásos jóváhagyását követően azon munka esetében, amely a szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepelt. Elszámolása az ajánlatban lévő hasonló vagy megegyező munkára vonatkozó egységár alapján, tételes elszámolással történik, a tartalékkeret terhére és annak mértékéig szerződésmódosítás nélkül. Elszámolása mindig a felmerülésekor esedékes részszámlával együtt lehetséges.

2.8

A szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de vállalkozói díjban figyelembe nem vett tétel többletmunkának minősül és Vállalkozó ennek megtérítését nem igényelheti.

2.9

Amennyiben a kivitelezés során olyan tételek megvalósításnak szükségessége merül fel, amely munkák esetében a 2.6 pont szerinti módon az elszámolás nem lehetséges, úgy a Vállalkozó köteles tételenként egységárelemzést készíteni, amelyet a jelen szerződésben megnevezett építési Műszaki 36

ellenőr hagy jóvá előzetesen és az elszámolás alapját csak Megrendelő jóváhagyását követően képezheti. Az egységárak képzésénél és az ezek alapján kialakuló végső ajánlatnál figyelemmel kell lenni a Kbt. 125.§ (9) bekezdésére, amely alapján a végső ajánlat összege nem haladhatja meg a jelen szerződés 2.2. pontjában megjelölt mindösszesen összeget. 2.10 A jelen szerződés 2.6. és 2.7. pontja szerint a tartalékkeret erejéig felmerülő és az eredeti költségvetésben nem szereplő munkák műszaki szükségességét a Vállalkozó Megrendelővel, illetve az általa megbízott Műszaki ellenőrrel az építési naplóban köteles haladéktalanul közölni. A fenti munkálatokat kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezheti el a Vállalkozó, a megrendelésben foglalt határidőre. 2.11 Amennyiben a 2.2.4. pont szerinti tartalékkeret teljes összege felhasználásra kerül, úgy azt követően a pótmunkák megrendelése csak a Kbt. szerződés módosításra, valamint kiegészítő építési beruházásra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel történhet. 2.12 Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező építési munka ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 3.

A határidők:

3.1

A munkaterület átadásának határideje: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 napon belül, amely határidőre Megrendelő legkésőbb az építésre alkalmas munkaterületet átadja a Vállalkozó részére. A munkaterület átadásáról Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és azt a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 25.§ - 27.§ -aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően megnyitott és vezetett építési naplóban rögzítik.

3.2

A kivitelezés befejezési határideje:1 ……………..

3.3

Szerződő Felek a kivitelezés befejezési határideje alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hibaés hiánymentes) lezárását, ennek jegyzőkönyvi dokumentálását értik, a műszaki átadás-átvételhez hozzájáruló nyilatkozatok becsatolásával.

3.4

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a 3.2. pontban foglalt véghatáridő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát szerződésszerű teljesítés esetén átvenni és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját megfizetni.

3.5

Az időjárási viszonyok (pl. tartós eső, fagy stb.), vagy a teljesítés során észlelt szokatlan körülmények sem adnak alapot a jelen szerződésben meghatározott határidők egyoldalú módosítására és a késedelemhez fűződő jogkövetkezmények ilyen esetekben is beállnak.

4.

A műszaki feltételek:

4.1

Vállalkozó a munkaterület átadásakor Építési naplót nyit, amelyben a hatályos jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre. Az Építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik Szerződő Feleket a jelen szerződés szerinti értesítési, bejelentési kötelezettségek és eljárásrend alól.

4.2

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 4.2.1 Megrendelő részéről: név: cím: tel.: 4.2.2

Közreműködő műszaki ellenőr részéről (szakáganként felsorolva): név: ……...

1

nyertes ajánlattevő vállalása szerint (legkésőbb 2015. július 30.)

37

cím:……….. tel.: ………………. név: . szakág:….. tel.: ………………. 4.2.3

Vállalkozó részéről: név: ………. cím: ………. tel.: ……….

4.3

Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. Vállalkozó köteles továbbá a forgalomkorlátozásról és egyéb, a lakosságot érintő bármilyen „hatásról” a környéken élő lakosságot a munkálatok megkezdése előtt írásban tájékoztatni.

4.4

A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról és az ezzel kapcsolatos oktatásról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.

4.5

Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni illetve gondoskodni arról, hogy illetéktelenek a munkaterületen ne tartózkodjanak.

4.6

Ha közterület igénybevételére, forgalomterelésre, fakivágásra van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni és köteles viselni a közterület használatának díját és a kapcsolódó költségeket.

4.7

A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

4.8

Megrendelő vagy megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e.

4.9

Megrendelő vagy megbízottja észrevételeit jogosult az Építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles Megrendelő ill. megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni, továbbá 1 példány kivitelezési tervdokumentációt az építés helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani.

4.10 Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles Megrendelőnek vagy megbízottjának bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni. 4.11 Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről Megrendelőt vagy megbízottját 24 órán belül írásban, az építési naplóba történő bejegyzéssel is értesíteni. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá Megrendelő vagy megbízottja minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. Vállalkozó köteles megtéríteni Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát is. 38

4.12 A tervekben illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót terheli a felelősség és a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. Vállalkozó a munkaterület átadásától kezdve teljes felelősséget vállal a meglévő közművekben okozott károkért, azok megrongálódásáért. Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (így különösen kutató feltárást végez a munkák megkezdése előtt, betartja a közműszolgáltatók előírásait, együttműködik a közművek pontos helyének meghatározásában, stb.), hogy a káresetet, a közművek megrongálódását megelőzze. 4.13 A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni, az építési, bontási hulladék folyamatos nyilvántartása mellett. 4.14 Szerződő Felek megállapodnak, hogy munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség Vállalkozót terheli, így Vállalkozó köteles helytállni az adott vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy munkaterületről eltűnik. 4.15 Vállalkozó jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a munkaterületen található közműcsatlakozásokat (elektromos áram, víz) a jogszabályoknak megfelelően és a Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben saját költségén igénybe venni és a közműcsatlakozások esetlegesen szükséges átalakítását elvégezni. Megrendelő a közműcsatakozások szükséges átalakításával kapcsolatban együttműködik a Vállalkozóval, kiállítja részére a kérelmezett nyilatkozatokat. 4.16 A munkaterület átadásakor Szerződő Felek együtt ellenőrzik és a munkaterület átadás-átvételi eljárásának Jegyzőkönyvében rögzítik az egyes mérőórák állását, fontosabb adatait és ezt követően az építési beruházáshoz közvetlenül használt közművekkel kapcsolatos fogyasztás költsége a munkaterület teljes elhagyásáig Vállalkozót terheli. 4.17 Vállalkozó köteles saját költségén a szomszédos közterületeken, útburkolatokban, közterületi műtárgyakban keletkezett károkat a munkák befejeztével helyreállítani. A közterületen közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (pl. gödör, kiálló hegyes acéltárgyak) haladéktalanul meg kell szüntetni. Vállalkozó a megelőzés elmaradásából eredő károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 4.18 Vállalkozó köteles a munkaterületről és a munkaterülethez csatlakozó idegen területekről a tevékenységével, Alvállalkozó Kivitelező tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést folyamatosan eltávolítani, a munkaterületet és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani, mely tekintetében teljeskörű felelősséget vállal. 4.19 Amennyiben a Vállalkozó a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni. 4.20 Szerződő Felek külön is rögzítik, hogy a munkaterület átadásától függetlenül Megrendelő vagy engedélyük alapján bármely harmadik személy jogosult a munkaterületre bármikor korlátozásmentesen belépni, jogosult ott – Vállalkozóval összehangoltan – munkát végezni. 4.21 Vállalkozó köteles a leadott ütemterv szerinti munkavégzéshez szükséges megfelelő számú és szaktudású vezetőket és irányítókat, valamint megfelelő szaktudású és szakképesítésű szerelőket, munkásokat helyszínen alkalmazni, mely alapján a kivitelezés ütemterv szerinti előrehaladása biztosított. 4.22 A munkaterület 150 méteres körzetében Vállalkozó, jelen szerződés aláírását követően, a munkaterület közvetlen átvételét követő 5 napon belül, köteles fotódokumentáció készítésével 39

állapotfelmérést készíteni, annak érdekében, hogy a munkavégzés következtében keletkező esetleges károk dokumentálhatóak legyenek és az elkészült fotódokumentációt Megrendelőnek átadni. 4.23 Az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen táblát kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 5.§ (6) bekezdése szerinti tartalmat illetve a projekt számát, megnevezését. 5. 5.1

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: A kötbér: Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés elmarad. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség Megrendelő által 3.2. pontban előírt teljesítési határidő elmulasztásától kezdődik. 5.1.1

Késedelmi kötbér a véghatáridőre: a késedelmi kötbér mértéke a Vállalkozó által vállalt teljesítési véghatáridő tekintetében a teljesítési határidő mulasztásának első napjától kezdve naptári naponként a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj 0,5%a/nap, minden – a Vállalkozónak felróható okból – késedelmesen eltelt naptári nap után, összesen legfeljebb 20 naptári nap. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó hibájára visszavezethető okból meghiúsul, illetőleg a Vállalkozónak felróható okból a vállalt teljesítési véghatáridő vonatkozásában 20 naptári napot meghaladó felróható késedelme lenne, Megrendelő a Vállalkozóval szemben jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj 15 %-a. A meghiúsulási kötbér alkalmazása kizárja a késedelmi kötbér alkalmazását. Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

6.

5.1.2

A kötbérek megfizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

5.1.3

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság köteles a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot megfizetni.

A szerződés hibás teljesítésének biztosítéka (jótállás, jólteljesítési biztosíték) és előleg visszafizetési biztosíték

6.1

A kivitelezés 3.2. pont szerinti sikeres teljesítését követő 36 hónapos garanciális felülvizsgálatig Vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására jólteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: biztosíték) köteles nyújtani, amelynek kedvezményezettje Megrendelő, mértéke a 2.2.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 5%-a.

6.2

A biztosíték a Vállalkozó választása szerinti formában, figyelemmel a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető: nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg. Amennyiben a jótállás a fizetési számlára történő befizetéssel történik, úgy a számlához a befizetésről szóló banki igazolást is csatolni kell.

6.3

A biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi – 3 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A teljesítéshez kapcsolódó határidőt a Szerződő Felek hibajegyzékhez kapcsolódó jegyzőkönyvben rögzítik, melyet együttesen 40

aláírnak. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni. 6.4

Amennyiben a biztosíték nyújtására bankgarancia formájában kerül sor, úgy Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő bankgarancia alapján a bank köteles a fentiekben meghatározott összeget feltétel nélkül kifizetni Megrendelőnek, annak első felszólítására, tekintet nélkül a Vállalkozó vagy a bank bármely ellenvéleményére, ha az Megrendelő kijelenti felhívásában, hogy a Vállalkozó mulasztást követett el a szerződés értelmében, a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette és Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja.

6.5

A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.

6.6

Megrendelő fizetési számlájára teljesített biztosíték felhasználásra nem került összegét Megrendelő a 6.1. pontban meghatározott időtartam lejártát követően 15 napon belül Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára visszautalja.

6.7

Előleg igénylése esetén Vállalkozó biztosítékot köteles nyújtani az előleg igénylésével egyidejűleg, az igényelt előleg mértékével azonos mértékben, szintén a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti választott formában. Az előleg célja a kivitelezési szolgáltatás megkezdéséhez szükséges fedezet biztosítása. Az előleg kifizethető, ha Vállalkozó a Szerződés megkötését követő 15 napon belül az előlegbekérőt benyújtja, továbbá az előleg-visszafizetési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Az előlegszámla kiállítása a 2007. évi CXXVII. törvény 59.§ és 163.§ értelmében az előleg kézhezvételét követően történik, mivel az előleg kézhezvétele számít a teljesítés időpontjának. Az előlegszámlát az előleg kézhezvételét követő 5 napon belül Vállalkozónak át kell adnia Megrendelő részére. Az előleg visszafizetése úgy történik, hogy Vállalkozó a részszámlában a teljes előleget visszafizeti olyan módon, hogy a Vállalkozó által benyújtott résszámlát az előleg összegének megfelelő összegű levonás terheli, amit a Vállalkozónak fel kell tüntetnie a benyújtott számláján.

7.

Pénzügyi feltételek:

7.1

Vállalkozó a szerződés 2.2 pontjában meghatározott vállalkozói díjról Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az előlegszámla a részszámlákban – egyenlő mértékben - kerül elszámolásra, illetve levonásra. A részszámla a kivitelezési munka 25%-os, 50%-os, 70 % -os műszaki készültségi fokát követően nyújtható be, mértéke nem lehet több a vállalkozói díj 25%, 50%, 70%-ánál. A végszámla nem lehet kisebb, mint a teljes szerződéses érték 30%-a.

7.2

A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy Megrendelő részéről: 7.2.1 7.2.2

7.3

Név: Elérhetőség:

Vállalkozó a 7.1 pont szerinti számláit Megrendelő részére jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemtervalapján, a teljesítményével arányosan nyújthatja be. 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4

1. részszámla: a kivitelezés 25%-os készültségénél, a díj 25%-ról (csökkentve az előleg összegével) 2. részszámla: a kivitelezés 50%-os készültségénél, a díj 25%-ról 3. részszámla: a kivitelezés 70%-os készültségénél, a díj 20%-ról a végszámla a kivitelezés 100%-os készültsége esetén, a vállalkozói díj 30%-ról

7.4

A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően nyújtható be.

7.5

A végszámla kibocsátásának feltétele:  a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolás Megrendelő részére történő átadása 41

7.6

Az ellenszolgáltatás teljesítése az építési beruházások részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 14.§ (1)- (2) bekezdése, és a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5) bekezdése alapján történik az alábbiak szerint: 7.6.1

Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a Kbt. 130. § (1)-(3), (5) Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerint.

7.6.2

Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, amelyre a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdéseitől eltérően a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.

7.7

Megrendelő a kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltak szerint jár el.

7.8

Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napját követően haladéktalanul köteles a számlákat kiállítani és Megrendelőnek átadni.

7.9

Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 7.10. pont szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7.10 Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 7.10.1 a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 7.10.2 a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 7.11 A szerződés 7.10. pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 8.

Alvállalkozó igénybevétele:

8.1

A szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó egyéb közreműködőt (alvállalkozó) is igénybe vehet. Az igénybe vett közreműködőért a Vállalkozó úgy felel, mintha a közreműködő által ellátott feladatokat maga végezte volna el.

8.2

Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során közreműködőt vesz igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett közreműködő számára feltétlenül szükséges adatokat és információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában a közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől kapott írásbeli kifejezett beleegyező nyilatkozat birtokában, Megrendelőtől vagy a Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kötelezettség a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad.

8.3

A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében - a 8.4. pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan vállalkozó és szakember, amely/aki a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során 42

minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó Kivitelező helyett igénybe venni kívánt alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt Megrendelő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt. 8.4

Az olyan alvállalkozó, vagy szakember (a továbbiakban: alvállalkozó) helyett, aki, vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt, a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozó, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

8.5

Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült.

8.6

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik.

8.7

Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát végző alvállalkozóját írásban bejelenteni Megrendelőnek, és az építési napló részét képező vállalkozói nyilvántartásban rögzíteni az alkalmazott alvállalkozókat.

9.

Az átadás-átvétel:

9.1

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 15 nappal köteles Megrendelő és megbízottja felé a munkát készre jelenteni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó írásbeli kezdeményezésére a Megrendelő illetve az általa megbízott Műszaki Ellenőr hívja össze.

9.2

Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő Műszaki ellenőre a készre jelentés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül kitűzi az átadás-átvételi bejárás időpontját.

9.3

Megrendelő által megbízott Műszaki ellenőr az Építési munkák befejezését követően a Vállalkozó előzetes készre jelentése esetén a Vállalkozó által megjelölt határnapra az átadás-átvételi eljárást kitűzi és lefolytatja a Kbt. 130. § (2) és a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, Felek az átadás-átvétel időtartamát 15 munkanapban határozzák meg. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében.

9.4

A kitűzött határnapon a munkaterület bejárásával és a szükséges hibajegyzék felvételével a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik. A hibajegyzék felvételére Megrendelőnek illetve képviselőiknek mindösszesen 3 munkanap áll a rendelkezésére.

9.5

A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére álló 12 munkanap alatt a hibákat kijavítja és azok elkészültét követően a Műszaki ellenőrt értesíti.

9.6

A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat Megrendelő képviselői és a Műszaki ellenőr áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát átveszi és a műszaki átadás-átvételi eljárást lezárja, majd a teljesítés igazolást kiállítja. 43

9.7

A teljesítésigazolás kiállítására - mely a számla kötelező melléklete - a Műszaki ellenőr jogosult.

9.8

Amennyiben a 9.1. pontban rögzített 15 munkanap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le sikeresen, a Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés 5.1.1. szerinti késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba merül fel.

9.9

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a Vállalkozó átadja az Megrendelőnek az építési munkaterületet - ez a birtokbavétel napja - továbbá átadja a.) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. (IX.15) kormányrendelet 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, b.) a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, c.) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint d.) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja.

9.10 Továbbá Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel lezárásáig a Vállalkozó köteles valamennyi eszközt, anyagot, hulladékot és felvonulási épületet a kivitelezés helyszínéről elszállítani, mely az átvétel feltétele. Továbbá az átadás-átvétel további feltétele a kivitelezéssel a Vállalkozónak felróható károk teljeskörű megtérítésének/helyreállításának igazolása. 9.11 Továbbá Vállalkozó az átadás –átvételi eljárás során átadja a 191/2009 (IX.14.) kormányrendelet 33.§ (3) bekezdésében felsorolt dokumentumokat, amennyiben azok jelen szerződés szerinti építési tevékenység tárgya szerint szükségesek. 10. Minőség, szavatosság: 10.1 Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványoknak, a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó Műszaki Előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek a nemzeti szabványokban, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel, melynek igazolt bizonylatai, jelen szerződés részét képezik és a teljesítés során a beépített anyagok/szerkezetek/berendezések beszállításakor ellenőrzésre kerülnek a szállítólevelek, gyártói megfelelőségi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek, műszaki adatlapok stb. alapján a Műszaki ellenőr által. 10.2 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:  igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá  a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell. 10.3 Szerződő Felek megegyeznek, hogy a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének napjától a jótállási időszak végétől, évenként számított 12. és 24. hónapban köztes utó-felülvizsgálati eljárást, a 36. hónapban pedig záró utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelynek szervezése Megrendelő vagy megbízottja feladata és amelyen a Vállalkozó köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 30 nap. 10.4 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéshez a beruházás egészére kiterjedő legalább éves 300 millió Ft és káreseményenként 50 millió Ft összegű teljes körű felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényét csatolja, amelynek megléte a munkaterület átadásátvételi eljárás megkezdésének feltétele. 44

11. Egyéb feltételek: 11.1 A Szerződő Felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők:  Eljárást megindító felhívás és Dokumentáció (valamint Ajánlatkérő által nyújtott kiegészítő tájékoztatás (adott esetben),  Vállalkozói ajánlat  Pénzügyi –számlázási és műszaki ütemterv  Felelősségbiztosítási kötvény másolat 11.2 A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet a Kbt. 132. §ban foglaltaknak megfelelően 11.3 Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Szerződő Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a Szerződő Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. 12. Jogviták eldöntése: Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. A Szerződő Felek jogvita esetén alávetik magukat az Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességének. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik. A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 5. ………………………………. Megrendelő részéről

…………………………… Vállalkozó részéről

45

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ajánlatkérő

Recommend Documents