Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett

„Helyreállítási és műtárgyépítési munkák kivitelezése Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zalalövő és Pacsa városokban, illetve környékükön 2016. évben” tárgyú

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

2015. november

AJÁNLATI FELHÍVÁS

a.

Adatok Ajánlatkérő neve: Ajánlatkérő címe: Ajánlatkérő telefonszáma: Ajánlatkérő faxszáma Ajánlatkérő e-mail címe:

Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban Zalavíz Zrt.) 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. +36 / 92 – 500 – 300 +36 / 92 – 500 – 303 [email protected]

b. A pályázati felhívás tárgya Helyreállítási és műtárgyépítési munkák kivitelezése Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zalalövő és Pacsa városokban, illetve környékükön 2016. évben c.

A szerződés meghatározása: Vállalkozói szerződés

d.

Teljesítés határideje, a szerződés időtartama: 2016.01.01. – 2016.12.31.

e.

Teljesítés helye: Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zalalövő és Pacsa városok, illetve ~10km-es környékük

f.

Az ajánlat bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.

g.

Hiánypótlás és tisztázó kérdések lehetősége: Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. A pályázattal kapcsolatosan kérdéseket csak írásban lehet fel tenni (lehet e-mail is), amelyekre adott válaszok minden pályázónak/ajánlattevőnek megküldésre kerülnek. Kérdések feltevésének határideje: 2015. november 20. A kérdéseket az alábbi elérhetőségen lehet feltenni (mindkét címen együtt): [email protected] és [email protected]

h. Ajánlattételi felhívás közzététel napja: 2015. november 10. i.

Az ajánlattételi határidő: 2015. november 27. 09:00 h

j.

Ajánlat benyújtásának címe: Helye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

2/25

k. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlattárgyalás nélkül kerül elbírálásra: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, azonban fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőkkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Vállalkozás érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül attól, részt vett-e a tárgyaláson. l.

Az eljárásban való részvétel feltétele: Az ajánlati felhívásra, határidőre történő dokumentáció/ajánlat beadása. Amennyiben az pályázó a leadási határidő előtt 5 nappal írásban [e-mail is elég] jelzi, hogy részt kíván venni, ajánlattételt kíván tenni, abban az esetben a g. pontban feltett kérdésekre a válaszok neki is megküldésre kerülnek.

m. Ajánlat elkészítése és költsége: Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, a www.zalaviz.hu honlapon mindenki számára elérhető. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. n. Ajánlat pénzneme: Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. o.

Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához, ezen idő alatt az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít.

p. Ajánlat formája: Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: • ajánlattevő neve és címe, • kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma, email-címe, • beszerzés tárgyának megnevezése. Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Az ajánlatot össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet.

3/25

q. Ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése: Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti példányát borítékban (csomagban) kell lezárniuk. A borítékon/csomagon fel kell tűntetni: • a címet: Zalavíz Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8., Somlai Péter • ajánlat megnevezését (ajánlattételi felhívás tárgyát), • az ajánlattevő nevét és székhelyét, • „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”, Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. r.

Ajánlat visszavonása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlattételi felhívást (pályázatot) indoklás nélkül bármikor visszavonja.

s.

Ajánlat minimális tartalma: • Cégbemutató. • Eszközpark bemutatása • Ajánlattevő által kitöltött vállalkozási szerződéstervezet (1. sz. melléklet kitöltve), az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget [kiszállás, rezsióra, anyag stb.] • Minőségirányítási (ISO stb.) tanúsítványok másolatai (ha van). • AJÁNLATI NYILATKOZAT a pályázati dokumentációban foglaltak tudomásulvételéről és maradéktalan elfogadásáról (melléklet szerint). • Jelentősebb közműépítéssel kapcsolatos referenciák 2013-2015 években. • Egyéb közölni kívánt részek.

4/25

EGYÉB FELTÉTELEK • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lásd a mellékelt szerződés-tervezetben (1. sz. melléklet). Az árak a szerződéses időszakon belül nem változhatnak. Fizetési határidő: 60 nap Havi (gyűjtött) számlázás Az elvégzett munka tételesen kerül elszámolásra (lásd melléklet). A megrendeléseket 8 munkanapon belül el kell végezni, kivétel ha az Ajánlatkérő előzetesen ettől eltérő határidőt ad meg. Határidő csúszás esetén a munkát kötbér terheli, melynek mértéke: 10.000,- Ft/nap/hely, továbbá a nyertes Ajánlattevőnek felelősséget kell vállalnia a helyreállítás elmaradásáért okozott károkért. Adott esetben a felek előzetes egyeztetése alapján a területi hatályon túl, az Ajánlatkérő ellátási területén is történhet munkavégzés. Az Ajánlatkérő által a munkák (szükség esetén pótmunkák) megrendelése írásban (email-en) történik. Az Ajánlattevőnek I. osztályú minőségben kell teljesítenie. Az Ajánlattevő az átvett munkaterületen az élet- és vagyonbiztonságról, a munkavédelmi előírásokról, a tűzvédelemről és a jogszabály szerinti garanciavállalásról maga gondoskodik és őt terhelik az esetlegesen ezek megszegéséből adódó jogkövetkezmények. Az Ajánlattevő alvállalkozó alkalmazás esetén azt írásban köteles az Ajánlatkérőnek előzetesen bejelenteni. A munkaterület tisztaságát, rendezettségét biztosítani kell. A feladat elvégzéséhez az összes szükséges eszközt, anyagot, felszerelést stb. az Ajánlattevőnek kell biztosítania. Az Ajánlattevő a munkagépből/munkaeszközből történő olajkifolyást köteles azonnal elhárítani. Az ebből eredő összes kárt –kármentesítés költségét is beleértve– köteles az Ajánlatkérőnek megtéríteni. A munkavégzés során a munkavédelmi, munkabiztonsági, balesetelhárítási kötelezettségek betartása, betartatása az Ajánlattevő kötelessége. Az Ajánlattevőnek érvényes [rendezett] általános- és tevékenységi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés idejére, minimum 5/15 MFt/év kártérítési limittel. Az 1. sz. melléklet szerinti munkák mennyisége nem meghatározható, emiatt a szerződés becsült értéke kb. nettó 50-70 millió Ft.

5/25

MELLÉKLET

6/25

1.

sz. melléklet

Vállalkozási szerződés (tervezet) 1. Szerződő felek Cégnév/név: ZALAVÍZ ZRT. Cím: 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 8. Adóigazgatási jelzőszám: 11354286-2-20 Képviselő: Nagy András vezérigazgató mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről Cégnév/név: ………………………………………………… Cím: ………………………………………………… Adóigazgatási jelzőszám: ………………-……-……… Képviselő: ………………………………………………… mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

2. Szerződés tárgya: „Helyreállítási és műtárgyépítési munkák kivitelezése Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zalalövő és Pacsa városokban, illetve ~10km-es környékükön 2016. évben”

3. Munkák megrendelése: A tényleges munkák (szükség esetén pótmunkák) megrendelése (a hozzávetőleges m2 illetve a darabszám(ok) megadásával) a 2. sz. mellékletben meghatározott személyek aláírásával, írásban (email is) történik. Pótmunka felmerülése és elrendelése esetén Megrendelő a megrendelést írásban módosítja, a felek a pótmunka ellenértékében közösen állapodnak meg. Rendkívüli sürgősség esetén a felek elfogadják a telefonon történő megrendelést is, utólagos írásbeli jóváhagyással. 4. A vállalkozói díjak, egységárak: lásd az 1. sz. mellékletben. Az árak a szerződés ideje alatt nem változnak. 5. Teljesítési határidő: A vállalt munka határideje 8 munkanap, kivétel, ha a Megrendelő ettől előzetesen eltérő határidőt állapít meg. Minden ettől eltérő esetben a megrendelésben a Megrendelőnek fel kell tüntetni a munkavégzés határidejét. 6. Munkaterület szolgáltatás: A Megrendelő munkához a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés aláírásával a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A kivitelezés során a Megrendelő által előírt munkavédelmi előírások a szerződés mellékletét képezik (3. sz. melléklet). Amennyiben szükséges, a Megrendelő a munka kivitelezéséhez szükséges összes hatósági engedélyt olyan időpontban bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, hogy azok hiánya a munka megkezdését ne akadályozza. • A Vállalkozó az aktuális megrendelt munkahelyszínen a munka kezdetétől annak befejezéséig felelősséggel tartozik. • Vállalkozó feladata és kötelessége a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, stb.), valamint az elkészült és folyamatban lévő munka minőségének megőrzése, továbbá a munkaterület védelme. Vállalkozó az ezen rendelkezések megsértéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik. • A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. • A munkák elvégzéséhez szükséges anyagot, gépet, szerszámot és munkaerőt a Vállalkozó a saját költségén biztosítja.

7/25

7. Átadás-átvételi eljárás A tárgyi munkák elvégzésének bejelentését a Vállalkozó írásos értesítésen felül telefonon is közli a Megrendelővel. Az elvégzett munkákról havi teljesítésigazolásos-összesítő készül, melyet a Megrendelő helyszíni képviselője ellenőrzés után aláírásával igazol. A teljesítésigazolás csak abban az esetben tekinthető elfogadottnak, ha azt minkét fél aláírta. 8. Szerződő felek képviselőit lásd a 2. sz. mellékletben 9. Vállalkozói kötelezettségek, minőség, minőségbiztosítás • A Vállalkozónak nincsen kizárólagos joga a szerződés tárgyára, a Megrendelő adott esetben mással is végeztetheti az adott tárgyi munkát. • A tevékenység végzésének feltételeit a vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. • Ha a munka elvégzéséhez valamilyen anyag szükséges, azt a Vállalkozó köteles beszerezni. • Vállalkozó – jogszabályban meghatározott esetekben és módon – építési napló vezetésére köteles. • A Vállalkozó a műszaki előírásokban, a hatályos OTSZ-ban illetve a vonatkozó magyar szakági szabványok előírásai, valamint az EU ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. minőségi osztályú teljesítést vállal. • A Megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. • A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. Ha egyéb félnek a jóváhagyása is szükséges a tevékenység megkezdéséhez, akkor a kivitelezés a jóváhagyás megérkezéséig nem kezdhető meg (pl. régészeti feltárás esetében). A Megrendelői jóváhagyás azonban nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól. • Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása (vasalások, csomópontok, jellemző vezetékszakaszok, nyíltárkos geodéziai bemérés stb.) csak a műszaki ellenőr vagy a Megrendelő képviselője engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről legalább 3 (három) munkanappal korábban köteles értesíteni faxon, e-mailen vagy telefonon. Amennyiben Vállalkozó bármely munkarészt engedély nélkül takar el, úgy Megrendelő ezen részeket a Vállalkozó költségére kibontathatja ellenőrzés céljából. • Amennyiben szükséges illetve a munka megköveteli, a Vállalkozónak a megépült rendszer geodéziai bemérését el kell végezni az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet szerinti pontossággal. E rendelet 5. mellékletében foglalt geodéziai dokumentáció (bemérési jegyzőkönyv, nyilatkozat, digitális EOV bemérés, műszaki leírás) az átadási dokumentáció részét képezi. • Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak). • Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását, teljesítményét hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni (lásd CPR rendeletben leírtakat). • Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, teljesítmény igazolásokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait a kivitelezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni. Vállalkozó – Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóban történő írásbeli felhívására – köteles a minőség tanúsítását szolgáló dokumentumokat az átadásátvételt megelőzően is átadni. • Ha a dokumentációban előírt beépítendő anyag / termék valamilyen okból helyettesítésre kerül, minden esetben a Megrendelő (építési naplóban történő) írásos hozzájárulása szükséges, amely esetben az alábbi szempontok érvényesülnek: o a helyettesítendő anyag az eredetivel minőségi és használati szempontból legalább egyenértékű o az eredeti anyaggal legalább azonos garancia és jótállás védi. • A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő képviselője számára, hogy bármely időpontban megtekinthesse a kivitelezés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése, gyártása, tárolása folyik, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden segítséget és eszközt megadni.

8/25

A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezetek átvételét megtagadhatja. • A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a Megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. • Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő közművek, építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles a műszaki átadás–átvételi eljárás megkezdéséig végrehajtani. • Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során keletkezett hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, elhelyezni, a keletkezett hulladékokról mennyiségi nyilvántartást vezetni, és elszámolni azok kezeléséről, elhelyezéséről. Az erről keletkező bizonylatokat köteles megőrizni és a Megrendelő kérésére átadni. • Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínét rendben tartani. Amennyiben a Megrendelő a munkaterületen rendetlenséget észlel, úgy írásban (pl. az építési naplóban) felszólítja a Vállalkozót a kivitelezési helyszín rendbetételére. Amennyiben a kivitelezési helyszín rendezése 3 munkanapon belül nem történik meg, Megrendelő jogosult harmadik féllel rendbe tetetni. Ennek költségei a Vállalkozó aktuális számláiból levonásra kerülnek. • Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásait. • A munkák során kibontott és hasznosítható anyagokat Megrendelő külön kérésére, adott telephelyére a vállalkozó beszállítani köteles. • Adott esetben a felek előzetes egyeztetése alapján a területi hatályon túl, a Megrendelő ellátási területén is történhet munkavégzés. 10. Jótállás Vállalkozó a hatályos jogszabályoknak megfelelően az általa végzett kivitelezési munkákra (valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérésére, illetve arra, hogy az általa elvégzett munka minősége mind a felhasznált anyagok és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja) jótállást vállal. A jótállás időtartama – amennyiben jogszabály hosszabb időtartamot nem határoz meg – az adott munka leszámlázási hónapjának végétől (utolsó napjától) számított 2 év. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó köteles: • élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal, • az üzemeltetést és/vagy közlekedést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül, • az üzemeltetést és/vagy közlekedést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári napon belül, megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani. Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban írt időtartamú szavatosságot vállalja. A Megrendelő igénye szerint a jótállás lejáratának napján az elkészült munkára vonatkozóan utó–felülvizsgálati eljárást (éves garanciális bejárást) folytathat le. Megrendelő az utó–felülvizsgálati eljáráson hibajegyzéket nyújt át Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat köteles kijavítani a meghatározott határidőn belül. Amennyiben a kivitelezés (szerződés) tárgya vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, a jótállási idő a kivitelezés tárgyát, és az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére saját maga vagy más vállalkozó útján megszüntetni. 11. A vállalkozói díj pénzügyi elszámolása: Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó a munkadíjról utólagosan minden hónap 5. munkanapjáig tételes számlát állít ki. A munkadíjat Megrendelő a számla kiállításától számított 60 napon belül, a havi összesített teljesítésigazolás alapján köteles átutalni Vállalkozó számlájára. A számla melléklete: az aláírt teljesítésigazolás valamint az alvállalkozók követelésének hiánytalan kiegyenlítését igazoló nyilatkozat és mellékletei. 9/25

12. Szerződésszegés, kötbér A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha • késedelmesen teljesít, • hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és a szerződésben meghatározottaknak, • a szerződés ellehetetlenül és/vagy meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: • Vállalkozót 10.000, Ft/nap/hely kötbér terheli, amelyet Megrendelő jogosult a vállalkozó számlájában szereplő vállalkozási díjból visszatartani. • Megrendelő jogosult mással elvégeztetni a munkát, melynek a Vállalkozó áraihoz képest felmerülő pluszköltsége a Vállalkozót terheli. • Az 5. pontban meghatározott határidő túllépése esetén Vállalkozó felelősséget vállal a helyreállítás elmaradásáért okozott károkért. A kötbér a számlá(k)ból levonható. Felek súlyos szerződésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha: • neki felróható okból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több mint 20 (húsz) napos késedelembe kerül, • neki felróható okból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában a szerződés indulásától több mint 5 alkalommal már késedelembe kerül, • Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalom szerint teljesít, • Vállalkozó legalább 3 (három) munkanapra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem engedélyezte, • a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha: • az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 15 napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki. A Vállalkozó ebben az esetben a Ptk. szerinti késedelmi kamatra is igényt tarthat. Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha • bizonyítják, hogy a késedelem a másik Szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, • bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major” esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott fél a másik felet a vis major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Nem mentesülnek a felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. A felek a teljesítés előrelátható késedelméről vagy akadályáról egymást tájékoztatni kötelesek. 13. Kötelezettségvállalás A Vállalkozónak nincs joga, hogy jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházza. Amennyiben a Vállalkozó a munka teljesítéséhez közreműködőt vagy teljesítési segédet (alvállalkozót) von be, ezt a Megrendelő részére köteles bejelenti és azokért teljes körűen felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó feladata a munkavégzés során az összes vonatkozó jogszabály –különösen élet- és vagyonbiztonság, munkabiztonság, tűzvédelem– és előírás– szakhatóságok, közmű üzemeltetők és egyéb felek által a munkaterület átadáson és a kivitelezés során leírt követelmények, stb. – betartása, alvállalkozó bevonása esetén annak betartatása. A tevékenységhez szükséges engedélyekkel Vállalkozó és esetleges alvállalkozója rendelkezik. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy alvállalkozói bevonás esetén az alvállalkozót az érintett munkaterület veszélyeiről tájékoztatja. A Vállalkozó feladata az átvett terület tisztaságának, rendezettségének biztosítása

10/25

A munkavégzés során az érintett útszakaszon és a járdán a közlekedést, valamint az érintett ingatlanokra való folyamatos bejutást a Vállalkozónak biztosítania kell, a közlekedés teljes elzárását csak a legszükségesebb mértékben szabad elrendelni. A Vállalkozó a munkagépből/munkaeszközből történő olajkifolyást köteles azonnal elhárítani. Az ebből eredő összes kárt –kármentesítés költségét is beleértve– köteles a Megrendelőnek illetve a 3. félnek megtéríteni. A feladat elvégzéséhez az összes szükséges eszközt, felszerelést stb. a Vállalkozónak kell biztosítania. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott munkák teljesítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik, beleértve az igénybevett alvállalkozók díjazását is, valamint alvállalkozóival úgy köt szerződést, hogy az – különösen a fizetési határidő vonatkozásában – megfeleljen az Étv. rendelkezéseinek. 14. Korlátozások Vállalkozó és alvállalkozója a munkaügyi és foglalkoztatási jogszabályokat köteles betartani. Vállalkozó és alvállalkozója, ill. az ő alkalmazásukban álló munkavállalóik a szerződés teljesítésébe a Megrendelő munkavállalóját, megbízottját nem vonhatja be, őt nem alkalmazhatja, nem bízhatja meg, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt vele nem létesíthet. Ezen kötelezettség teljesítéséért Vállalkozó felelősséget vállal. Amennyiben ezen kötelezettséget megszegik, az szerződésszegésnek minősül, amelyért Vállalkozót kötbér terheli. A kötbér mértéke a vállalkozási díj 25%-a, amely a vállalkozási díjból levonásra kerül. Megrendelő ezen túlmenően – választása esetén, érdekmúlásának bizonyítása nélkül – jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, amely miatt a Vállalkozó vállalkozási díjra nem jogosult, és emiatt kártérítést vagy költségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. Megrendelő a Ptk. szerint a kötbért meghaladó kárát is követelheti. 15. Felelősségbiztosítás Vállalkozó a tevékenysége vagy mulasztása során a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felelősséggel tartozik. Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell érvényes általános- és tevékenységi felelősségbiztosítással, amelynél a kártérítési limit legalább 5 millió Forint káreseményenként és legalább 15 millió Ft évente. A felelősségbiztosítási szerződéses időszak folytonosságának elmulasztásáért, illetve megszüntetéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítási jogviszony megszűnése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést kár- és költségtérítési kötelezettség nélkül felmondani vagy attól elállni, amelynek során a Vállalkozó vállalkozási díjra sem tarthat igényt, és a Megrendelő a nem teljesítési kötbért is érvényesítheti; vagy a szerződés fenntartása mellett a Vállalkozótól megfelelő biztosítékot követelhet. A felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazoló okiratot [kötvénymásolatot és fedezetigazolást] a Vállalkozó a szerződés megkötéséig, de legkésőbb a munka megkezdéséig köteles bemutatni. Ennek hiányában a munka nem kezdhető meg, és az ebből adódó esetleges késedelemért a Vállalkozó a felelős. Továbbá a szerződés időtartama alatt a Megrendelő külön kérésére a felelősségbiztosítást igazoló [kötvénymásolat és fedezetigazolás] iratot a Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles bemutatni, és köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a felelősségbiztosítási jogviszonya megszűnik. 16. Egyéb feltételek • Az aszfaltkeverő üzemek téli leállása idején a felek egyeztetnek a helyreállítási munkavégzés módjáról. • Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan időközben felmerült körülményről, ami a munkavégzését befolyásolja, eredményességét veszélyezteti, a határidőre való befejezést gátolja (Vis maior: pl.: régészeti leletek, árvíz esetén), ilyen esetekben a felek közösen írásba foglalva módosíthatják a befejezési határidőt. • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai, valamint az OTSZ, az OTÉK, az MSZ és a vonatkozó ágazati szabványok rendelkezései az irányadók. 17. Vitás kérdések rendezése Szerződő felek a munkavégzés során felmerülő vitákat egyezséggel rendezik, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, vitájukra hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve a Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét elfogadják. A felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Zalaegerszeg, ……………..…….. ……………………………. Megrendelő Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet:

……………………………. Vállalkozó

Vállalási árak Kapcsolattartó és felhatalmazott személyek Éves munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv, Általános munkavédelmi útmutató Vállalkozó által aláírt, Megrendelő minőségirányítási rendszerével kapcsolatos tájékoztató anyagok és nyilatkozatok.

11/25

1.

sz. melléklet

Vállalási árak

egységár [nettó HuF]

D800-as tisztítóakna szulfátálló szigetelése

Mértékegység Ft/m

D1000-es tisztítóakna szulfátálló szigetelése

Ft/m

Szennyvízátemelő aknák szulfátálló szigetelése

Ft/m2

Fedlap és szűkítő csere 800/600

Ft/db

Fedlap és szűkítő csere 1000/600

Ft/db

Szűkítő csere 800/600

Ft/db

Szűkítő csere 1000/600

Ft/db

KHT útban fedlap csere betonkeretes Interex-WAGA KDB81B BE-GU KHT útban fedlap csere önszintező Duna-Armatúra Solo 600 S, Solo 624 S, Solo 700 S beépítése segédkerettel vagy betongyűrűvel Szennyvíz fedlapok cseréje D600 40KN kör akna fed lappal Interex-WAGA KDL81B Fix beépítésű Zöld területen aknafedlap körül betongallér készítése 25cm szélességben Csőtörés javítás, vezeték kiváltás gravitációs vezetéken (fm-ben megadva) DN 160 (bekötésen) (szennyvíz) Csőtörés javítás, vezeték kiváltás gravitációs vezetéken (fm-ben megadva) DN 200 gerincvezetéken (szennyvíz) Csőtörés javítás, vezeték kiváltás gravitációs vezetéken (fm-ben megadva) DN 300 gerincvezetéken (bekötésen) (szennyvíz) Csőtörés javítás, vezeték kiváltás nyomóvezetéken (fm-ben megadva) csőkuplung használattal (a csőkuplungot a megrendelő biztosítja) (szennyvíz) Szennyvíz átemelőknél hídfej, hídgyűrű csere, javítás

Ft/db

Ft/fm

Műanyag kompozit fedlap beépítése D600 40KN (szennyvíz)

Ft/db

DN 800 akna folyásfenék újrabetonozása

Ft/db

DN 1000 akna folyásfenék újrabetonozása

Ft/db

Aknában bekötések körbe kenése

Ft/db

Akna gyűrű csere (800)

Ft/db

Akna gyűrű csere (1000)

Ft/db

Visszacsapó szelep beépítése (szennyvíz)

Ft/db

Szennyvíz bekötés építés

Ft/db

Nyomóvezeték-kiváltás (szennyvíz)

Ft/m

Nyomóvezeték-áthelyezés (szennyvíz)

Ft/m

Nyomóvezeték felújítás (szennyvíz)

Ft/db

Műanyag akna beépítés (szennyvíz)

Ft/db

Fedlap szintre emeléshez 1 db gyűrű beépítés

Ft/db

Fedlap szintre emeléshez 2 db gyűrű beépítés

Ft/db

Vízzáró réteg készítése aknában DN 800

Ft/fm

Vízzáró réteg készítése aknában DN 1000

Ft/fm

Gépészeti aknában vízzáró réteg készítése

Ft/m2

Szennyvíz akna fedlap süllyesztése

Ft/db

Üzemen kívüli szennyvízakna megszüntetése DN 800

Ft/fm

Üzemen kívüli szennyvízakna megszüntetése DN 1000

Ft/fm

Szennyvíz aknában vízbetörés javítás

Ft/db

Munka megnevezése

12/25

Ft/db Ft/db Ft/db

Ft/fm Ft/fm Ft/fm Ft/db

Univerzális zajcsillapító beépítése szennyvízaknában fedlap és keret közé

Ft/db

Takart szennyvízakna fedlap szintre emelése Munkaárok visszabontása nem teherbíró talaj cseréje vagy cementes stabilizációja Kiemelt szegély helyreállítása meglévő szegély beépítésével

Ft/db

Hágcsó kivágás

Ft/db

Akna-építés, karbantartás, javítás (ivóvíz)

• •

Ft/m Ft/m eseti ajánlat alapján

A fentiektől eltérő munkák esetén előzetes árajánlat szükséges Egy helyen (pl. egy utcában) végzett azonos jellegű munkák esetén előzetes árajánlat szükséges, ebben az esetben a fenti egységárak nem alkalmazhatóak!

13/25

Vállalási árak egységár [nettó HuF]

Munka megnevezése

Mértékegység

Útburkolat helyreállítása 15 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

Ft/m2

20 cm vtg Ckt

Ft/m2

7 cm vtg. AB-11 aszfalt pályaszerkezet

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

20 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

Ft/m2

20 cm vtg Ckt

Ft/m2

7 cm vtg.JU-22 aszfalt pályaszerkezet

Ft/m2

4 cm vtg.AB-11 aszfalt pályaszerkezet

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

20 cm vtg. zúzalék

Ft/m2

30 cm vtg. C 12-24 beton

Ft/m2

8 cm vtg hullámkő

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

35 cm vtg vegyeskő

Ft/m2

7 cm vtg.AB-11 aszfalt pályaszerkezet

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

7 cm vtg. hidegaszfalt ideiglenes helyreállításnál

Ft/m2

Járdaburkolat helyreállítása 10 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

Ft/m2

12 cm vtg Ckt

Ft/m2

5 cm vtg. AC-4 aszfalt

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

5 cm vtg. hidegaszfalt

Ft/m2

14/25

egységár [nettó HuF]

Munka megnevezése

Mértékegység

Kht. utakra előirt rétegrend, foltszerű helyreállításként

Út helyreállítás közutakon 1. 20 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

Ft/m2

20 cm vtg Ckt

Ft/m2

10 cm vtg. AC-22 alap átlapolással

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

Út helyreállítás közutakon 2. 20 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

Ft/m2

30 cm vtg. FZKA 0/45

Ft/m2

10 cm vtg. AC-22 alap átlapolással

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

Kht. szakfelügyelet óradíj

Ft/óra

Kiszállási díj Ft/km

Ft/km

Önkormányzati utakra előirt rétegrend szerinti helyreállítás

Út helyreállítás Teljes-, fél pályaszélességgel, vagy szélesített nyomvonalon, beton alappal 15 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

Ft/m2

20 cm vtg C-10

Ft/m2

5+4 cm AC-11 50/70.J. kötőréteg

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

Nyomvonalassal, beton alappal 15 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

Ft/m2

20 cm vtg C-10

Ft/m2

7cm AC-11 50/70.J. kötőréteg

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

Teljes-, fél pályaszélességgel, vagy szélesített nyomvonalon, zúzottkő alappal 32 cm vtg. NZ32/56 bazaltzúzalék

Ft/m2

3 cm vtg. 0/30 bazaltzúzalék kiékelés

Ft/m2

5+4 cm AC-11 50/70.J. kopóréteg

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

15/25

egységár [nettó HuF]

Munka megnevezése

Mértékegység

Nyomvonalasan, zúzottkő alappal 32 cm vtg. NZ32/56 bazaltzúzalék

Ft/m2

3 cm vtg. 0/30 bazaltzúzalék kiékelés

Ft/m2

7cm AC-11 50/70.J. kopóréteg

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

Járda és kerékpárút helyreállítása

• •

10 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

Ft/m2

12 cm vtg C6

Ft/m2

5 cm vtg. AC-4 aszfalt

Ft/m2

összesen:

Ft/m2

Aszfalt marás (kiszállás+marás+elszállítás)

Ft/óra

Aszfaltozás finisherrel

Ft/m2

Emulziós felület szórás

Ft/m2

Élvágás

Ft/db

Aknafedlap szintbeemelése

Ft/db

Munkaárok visszabontása nem teherbíró talaj cseréje, vagy cementes stabilizációja

Ft/m

Térburkolat helyreállítása

Ft/db

Aszfalt- és ideiglenes burkolat bontása, elszállítása lerakó díjjal

Ft/m2

Sürgős, 24 órán belüli teljesítések

Ft/db

Kiemelt szegély helyreállítása a meglévő szegély beépítésével

Ft/m

Hézagkiöntés

Ft/m

Útpadka rendezés

Ft/m

Tűzcsap betonozás

Ft/db

Tolózár csapszekrény betonozás

Ft/db

Hídbejáró aszfaltozás

Ft/db

Szegély, szegélykő helyreállítás/pótlás

Ft/m

Fedlap szűkítő csere (szennyvíz)

Ft/db

A fentiektől eltérő munkák esetén előzetes árajánlat szükséges Egy helyen (pl. egy utcában) végzett azonos jellegű munkák esetén előzetes árajánlat szükséges, ebben az esetben a fenti egységárak nem alkalmazhatóak!

16/25

2. sz. melléklet

Kapcsolattartó és felhatalmazott személyek

Megrendelő részéről: Szerződéssel kapcsolatban …………………………

tel: …………………

…………[email protected]

…………………………

tel: …………………

…………[email protected]

…………………………

tel: …………………

…………[email protected]

…………………………

tel: …………………

…………[email protected]

…………………………

tel: …………………

…………[email protected]

tel: …………………

………….@..................

Megrendeléssel kapcsolatban

Vállalkozó részéről: …………………………

Zalaegerszeg, 2015…………………….

Zalaegerszeg, 2015…………………….

…………………………………. Megrendelő

…………………………………. Vállalkozó

17/25

3. sz. melléklet

Munkaterület átadás-átvételi JEGYZŐKÖNYV

Dátum: …

……………………………….

Helyszín:

Zalavíz Zrt. irodai helyisége

Tárgy:

Helyreállítási és műtárgyépítési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. ellátási területén 2016. évben

Vállalkozó:

………………………………. (cím:………………………….)

Nyilatkozatok: ZALAVÍZ Zrt., mint üzemeltető: Fent nevezett munká(k) és helyszín(ek) tekintetében az fenti napon a ZALAVÍZ Zrt. az érintett munkaterület(ek)et kivitelezésre alkalmas állapotban munkavégzés céljából átadja fent nevezett kivitelezőnek. Ezúton felhívja a kivitelező figyelmét, hogy a munkavégzés helyszínét és határait a munka megkezdése előtt egyértelműen jelölni kell, a munkaterületre vonatkozó tilalmakat egyértelműen közzé kell tenni. A fent jelzett munkaterület(ek)en belül a munkaterület(ek) visszaadásáig a kivitelező felel minden jogi és egyéb szabályozásban foglaltak teljesüléséért, így különösen a munka- és egészségvédelmi feltételek teljesüléséért. A helyismeretre vonatkozó tájékoztatás ill. a helyi sajátosságok, veszélyforrások ismertetése megtörtént. Felhívjuk a figyelmet a fenti munká(k)ra vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások betartására, a fokozott vagyonvédelemre, amennyiben kapuval ill. kerítéssel elzárt területen történik a munkavégzés, azt elhagyáskor lakattal le kell zárni, nyitott kapu esetén (munka közben) figyelni kell arra, hogy illetéktelenek nem juthatnak be. Szabadban történő munkavégzés esetén kérjük a munkaterületet kijelölni, elkeríteni, jogszabályban előírtak szerint elkorlátozni. A vállalkozó munkavállalóinak és alvállalkozóinak részére a vállalkozó képviselője köteles megtartani a munkavédelmi, tűzvédelmi és helyismereti oktatást, ebből eredő felelősséget nem vállalunk. A Zalavíz Zrt. által üzemeltetett vagyonában okozott anyagi és erkölcsi kárért ill. a védterület vagyonvédelméért a vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. Igény esetén vízvételi helyet és áramvételi helyet biztosítunk. Az áramvételi hely csatlakozási pontját csak a Zalavíz Zrt. munkavállalója alakíthatja ki, a kialakított szabványos csatlakozási helyhez a Zalavíz Zrt-től kapott engedély birtokában csatlakozhat rá a vállalkozó. Kapcsolattartó személy az üzemeltető részéről lásd a tárgyi témájú szerződés szerint, havária esetén kötelezően értesítendő éjjel-nappal: 92/500-300. A munkaterületeket átadom:

……………………………. Üzemeltető A fentieket megértettem és kötelezően betartom, a munkaterületeket átveszem:

……………………………. Vállalkozó

18/25

Útmutató a ZALAVÍZ Zrt. területén munkát végző idegen kivitelezők, alvállalkozók részére 1. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. 2. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. 3. A vállalkozón az alábbiakban a fővállalkozót kell érteni, akinek a feladata az alábbiakban foglaltak ismertetése, számonkérése, betartatása az alvállalkozói felé. Az alábbiakban leírtak azonban nemcsak a fővállalkozóra, hanem MINDEN ALVÁLLALKOZÓRA IS vonatkoznak. A létesítés követelménye A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, hogy a munkavédelemről szóló jogszabályokat, utasításokat megtartotta, a vonatkozó szabványokat követte. A létesítés során be kell tartani a 4/2002. SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat. MEBIR-követelmények 1. Kommunikáció A vállalkozó feladata és felelőssége a munkavégzés során észlelt vagy tudomására jutott munkavédelmi szempontú eltérések, hibák vagy rendellenességek haladéktalan jelzése a ZALAVÍZ Zrt. felé. Amennyiben az idő rövidsége nem engedi meg az információk átadását írásban, akkor ezt szóban, vagy telefonon kell megtenni az érintetteknek. Baleset eseten a 8. pontban lévők szerint kell eljárni. 2. Technológiák és munkaeszközök Vállalkozó köteles a veszélyes technológiát, gépet, berendezést munkavédelmi szempontból üzembe helyezni. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Ez munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül és írásban kell elrendelni. Az üzembe helyezésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat el kell végezni. A vállalkozónak az üzembe helyezésre és a felülvizsgálatra vonatkozó dokumentációkat a gép, technológia használatának helyén kell bemutatnia és az elvégzését igazolnia. A vállalkozó a munkaállásokat úgy alakítja ki, hogy azok megfeleljenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek, így az állékonysági, stabilitási, időjárással szemben történő ellenállósági követelményeknek. 1.5 méter feletti szintkülönbség esetén a be- és leesés elleni védelemről gondoskodni kell (1m magas korlát, középdeszka, lábléc). A veszélyes technológiai elemek közelében (pl. szennyvíztelepi medencék) az elkerítésről gondoskodni kell, amennyiben a jelenlegi védelmi berendezések (korlátok, láncok) elbontásra vagy változtatásra kerülnek. Amennyiben a ZALAVÍZ Zrt-nek a vállalkozó szállítási, tárolási, raktározási tevékenységéből, munkavégzéséből, alkalmazott technológiájából, felhasznált anyagaiból adódóan bármilyen olyan különleges, egyéni (a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt nem létező) kötelezettsége merül fel (pl. egyéni védőeszköz juttatás, kollektív védelem biztosítása, oktatási kötelezettség), akkor erről vállalkozó előzetesen, írásban a ZALAVÍZ Zrt-t tájékoztatni köteles. 3. Veszélyes anyagok kezelése A veszélyes anyagok felhasználásának helyén kell tárolni a veszélyes anyagra vonatkozó biztonsági adatlapot. A vállalkozónak a felhasznált veszélyes anyagokat nyilván kell tartani, a felhasználást folyamatosan nyomon kell követni. A ZALAVÍZ Zrt-t a felhasználni kívánt veszélyes anyagokról előzetesen írásban tájékoztatni kell. A felhasznált veszélyes anyagokkal és kezelésükkel kapcsolatos oktatások megtartása a saját munkavállalói részére a vállalkozó feladata, míg a ZALAVÍZ Zrt. munkavállalói esetében a ZALAVÍZ Zrt. feladata.

19/25

4. Munkavédelmi ellenőrzések A ZALAVÍZ Zrt. területén történő munkavégzés esetén a munkafolyamatokat, a munkavégzés menetét a ZALAVÍZ Zrt. munkabiztonsági- és egészségvédelmi szakemberei ellenőrizhetik. Az ellenőrzés eredményeképpen javaslatokat tehetnek, utasításokat adhatnak, amelyeket magára nézve vállalkozó kötelezőnek fogad el és teljesít. Az ellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely a ZALAVÍZ Zrt. feladata. A jegyzőkönyvekben meghatározott feladatok el nem végzése esetén minden felelősség a vállalkozót terheli. 5. Foglalkozás-egészségügy Vállalkozó munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgálatot köteles biztosítani. Az előzetes, időszakos, soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatokat elvégezteti, ezek hiányában a munkavállalót a munkavégzéstől eltiltja. A szükséges védőoltások beadatása a vállalkozó feladata saját munkavállalói esetén:  szennyvíztelepen dolgozók: hastífusz  mélyépítésben dolgozók: tetanusz  külterületi, erdős munkaterületen, mezőgazdasági területen dolgozók részére: kullancs enkefalitisz Az oltások beadatását a ZALAVÍZ Zrt. kérésére igazolni kell. 6. Egyéni védőeszközök Vállalkozó vállalja, hogy a veszélyek károsító hatásainak elkerülése érdekében, amennyiben a hatásos védelem más módon nem valósítható meg (pl. kollektív védelem, szervezési intézkedések), munkavállalói részére egyéni védőeszközt biztosít. Az építési területeken a fejvédő sisak viselése kötelező. A 80db A hangnyomásszintet meghaladó zaj esetében a fülvédő tok viselése kötelező. A munkavállaló ruházatát és egyéb egyéni védőeszközeit (kesztyű, bakancs, stb.) az adott munkafolyamat és technológia ismeretében kell meghatározni úgy, hogy az kellő védelmet nyújtson. Amennyiben a vállalkozó által alkalmazott technológia különleges védőeszközt kíván meg, erről előzetesen a ZALAVÍZ Zrt-t írásban tájékoztatja. A ZALAVÍZ Zrt. munkavállalói részére az egyéni védőeszköz biztosítása a ZALAVÍZ feladata. 7. Vészhelyzeti készültség és reagálás A ZALAVÍZ Zrt-nek a vállalkozó rendelkezésére kell bocsátania minden olyan információt, amely az esetlegesen bekövetkező lehetséges vészhelyzetekkel, azok elkerülésével, a bekövetkezés esetén tanúsítandó magatartással kapcsolatban a birtokában vannak. Az átadott információk birtokában a vállalkozó által alkalmazott munkavállalók oktatását a vállalkozónak kell elvégezni és ezt írásban dokumentálni. Vészhelyzet esetén a ZALAVÍZ Zrt. haladéktalanul értesíti a területen tevékenykedő vállalkozásokat. Ilyen esetben a vállalkozó köteles a végzett munkát azonnal abbahagyni és a lehető legrövidebb időn belül a veszélyes területet elhagyni. A havária helyzet esetén esetlegesen alkalmazandó egyéni védőeszközök (légzőkészülékek, önmentő berendezések, stb.) biztosítása a vállalkozó feladata saját munkavállalói részére. 8. Balesetek, események A vállalkozói munkavállalóit ért vagy a vállalkozói gépei, berendezései, eszközei, technológiája által okozott esetleges baleset esetén a felelősség a vállalkozót terheli. 9. Villamos berendezéseken vagy azok közelében végzett munkák Minden villamos kapcsolással járó tevékenységet, amely a jelenlegi rendszer üzemszünetét, a villamos rendszer felépítésének, feszültségi, áramköri és teljesítménybeli viszonyainak megváltozását eredményezi, a vállalkozó köteles előzetesen bejelenteni a ZALAVÍZ Zrt. részére. Ilyen esetekben a villamos munka végrehajtásához a ZALAVÍZ Zrt. szakembereinek jelenléte szükséges. A villamos munkákhoz kapcsolódó egyéni védőeszközök, szerszámok, berendezések biztosítása, ezek jogszabály által előírt biztonsági felülvizsgálatainak biztosítása a vállalkozó feladata. A villamos munkák megkezdése előtt vállalkozónak tájékoztatást kell kérni a ZALAVÍZ Zrttől a helyi viszonyok tekintetében. A villamos munkák során csak olyan berendezések, készülékek, gépek alkalmazhatók, amelyek a munkavállalókra (mind a vállalkozó saját munkavállalóira, mind a ZALAVÍZ Zrt. munkavállalóira vonatkoztatva) és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt nem jelentenek, illetve a jogszabályok és szabványok által előírt biztonsági követelményeknek megfelelnek. Ezt érvényes dokumentációval kell igazolni. A fentieket tudomásul vettem és a munkavégzés során alkalmazom, kötelezőnek ismerem el. Zalaegerszeg, 2015. ………………. ………………………………….. vállalkozó képviselője

20/25

TÁJÉKOZTATÓ A ZALAVÍZ ZRT. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉRŐL a Zalavíz ZRt. alvállalkozói és beszállítói részére 1. A Zalavíz Rt. 2002. decemberében integrált minőség és környezetirányítási rendszert vezetett be az MSZ EN ISO 9001:2001, és az MSZ EN ISO 14001:1997 követelményeinek megfelelően, és azóta is az aktuálisan érvényben lévő szabványok (jelenleg MSZ EN ISO 9001:2009, és az MSZ EN ISO 14001:2005) szerint működik. 2. Környezetpolitika röviden: - jogszabályi követelmények, hatósági előírások betartása - környezetszennyezés megelőzése, a hulladékok mennyiségének csökkentése, veszélyes hulladékok begyűjtése, szennyvíziszap elhelyezés hosszú távú megoldásának keresése, energiafelhasználás csökkentése - környezeti célok meghatározása, éves értékelése, rendszeres tájékoztatás - környezetvédelmi szakmai ismeretek fejlesztése 3. A Zrt. környezetvédelmi céljait a környezetre hatást gyakorló környezeti tényezőiből határozza meg. Jelentős környezeti tényezőink: - a megtisztított szennyvízben ritkán előforduló határérték feletti szennyezőanyagtartalom, melyet folyamatosan mérünk, így azonnal be tudunk avatkozni, ez különösen fontos, hiszen a megtisztított szennyvíz befogadója a Zala folyó, mely a Balaton vízgyűjtőterületén található - a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen nem veszélyes hulladékot fogadó és kezelő műtárgyat üzemeltetünk, amellyel állati és növényi, folyékony és szilárd hulladékokat tudunk kezelni. A kezelt hulladékokkal növelni tudjuk a biogáz termelésünket. A fogadott hulladékokat a zárt rendszerű műtárgyban azonnal kezeljük, így hullaék a tárolására lehetőség sincsen. A kezelés során keletkező másodlagos hulladékokat zárt konténerben külön gyűjtjük, melyet engedéllyel rendelkező hulladékszállítóval vitetünk el. - a hálózatra bocsátott ivóvíz paraméterei az ivóvíztisztítási technológia hatására változhatnak; amennyiben a paraméterekben negatív irányú változás következik be, úgy azonnali technológiai beavatkozással intézkedünk ennek kijavítása érdekében - az ivóvíz arzénmentesítése során keletkezett arzénes vasiszap hulladék, amely hulladék az érintett vízműveknél keletkezik, ott külön gyűjtjük és arra alkalmas veszélyeshulladék-szállítóval elszállítatjuk ártalmatlanításra - a laboratóriumban dolgozó kollégáink az egyes vizsgálatokat rákkeltő anyagokkal végzik; ilyen tevékenység közben az anyaggal való érintkezés elkerülése a megfelelő munkavédelmi eszközök használatával valósul meg A jelentős környezeti tényezőkhöz meghatározott célok teljesülésével érjük el azt, hogy ezen környezeti tényezőinkkel kapcsolatban folyamatosan javulunk a környezetszennyezés megelőzésében, a felkészültségben és az esetleges intézkedések hatékonyságában. 4. A ZRt. hulladékkezelési szabályzatban szabályozza a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal való tevékenységet.

EU-7.4.-N07

2013.10.20. 1/3. oldal

8. KIADÁS

5. A kommunális hulladékok gyűjtésére elhelyezett konténerekben a papírhulladékok, a fémhulladékok és a veszélyes hulladékok kivételével minden hulladék elhelyezhető. A papírhulladékokat erre a célra elhelyezett konténerekben kell gyűjteni. A PET-palackokat szintén erre a célra kihelyezett gyűjtő edényekben kell gyűjteni. Az irodákban keletkező veszélyes hulladékokat az erre a célra elhelyezett konténerekben kell összegyűjteni. Az egyéb veszélyes hulladékokat minden alvállalkozónak magával kell vinni és ártalmatlaníttatni. 6. A kommunális hulladékokat és a vasiszapot a részvénytársaság szerződött partnerekkel szállítatja el. A kommunális, a papír- és a PET-palackgyűjtő edényeket a szerződött partnereken kívül más szállítóval elszállítatni tilos! Tilos a veszélyes hulladékok más hulladékokkal való keverése, a kommunális hulladékgyűjtőben való gyűjtése! 7. A veszélyes hulladékok elszállítását minden esetben arra engedélyekkel rendelkező vállalkozónak kell átadni, aki az elszállítást illetve az ártalmatlanítást is bizonyíthatóan el tudja végezni. A veszélyes hulladékok gyűjtését minden esetben a munkával megbízott vállalkozó végzi, ártalmatlanításáról a törvényekben meghatározott módon jár el. 8. Társaságunk tevékenysége során veszélyes anyagokat is felhasznál. Az ezekről szóló biztonsági adatlapok a tevékenységek helyén és a raktárban is megtalálhatók. A telepeinkre belépő vállalkozóknak az általuk használt veszélyes anyagokról biztonsági adatlappal kell rendelkezniük és a felhasználás helyén biztosítani azt. A munka végeztével megmaradt veszélyes anyagaikat össze kell gyűjteniük, azokat nem hagyhatják a telepeinken. 9. Veszélyes anyagok kifolyása esetén felitató, semlegesítő anyagokat kell alkalmazni az anyag felitatására, továbbá a kifolyásokat a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni, valamint a megszüntetésig kármentőket kell alkalmazni. A kifolyt anyagok, a felitató anyagok veszélyes hulladékként kezelendők. 10. A fentiekre vonatkozó kérdésekkel és a mindenkori változtatásokkal kapcsolatban biztosítjuk, hogy munkavállalóik mindig naprakész információkat kapjanak a KIR asszisztenstől. Zalaegerszeg, 2013. október 20.

EU-7.4.-N07

2013.10.20. 2/3. oldal

8. KIADÁS

Nyilatkozat Alulírott, mint a ………………………………………………………………………………………………… képviselője nyilatkozom, hogy munkatársainkkal együtt megértettük, tudomásul vettük és ránk vonatkozóan kötelező érvényűnek tekintjük azokat a Zalavíz ZRt. minőség- és környezetirányítási rendszerére vonatkozó ismérveket, melyeket a Zalavíz ZRt. tájékoztató anyagban rendelkezésünkre bocsátott. Tevékenységünk végzése során figyelembe vesszük a Társaság környezetpolitikáját, jelentős környezeti tényezőit, környezetvédelmi céljait, valamint ügyelünk a környezetvédelmi jogszabályok betartására. Tudomásul vesszük, hogy a ZRt. területén szelektív hulladékgyűjtés folyik, ennek megfelelően helyezzük el a keletkezett hulladékokat. A ZRt. telephelyein tevékenységeink során használt saját veszélyes anyagainkról biztonsági adatlapot biztosítunk a felhasználás helyén, valamint a feladat végrehajtása után ezen anyagokat összegyűjtjük, magunkkal visszük. A tevékenységeink során keletkező veszélyes hulladékokat a munka végeztével megfelelő ártalmatlanító helyre szállítjuk.

Dátum:………………………………………..

aláírás

EU-7.4.-N07

2013.10.20. 3/3. oldal

8. KIADÁS

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Ezen nyilatkozat elválaszthatatlan részként kapcsolódik az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8., képviseli: Nagy András vezérigazgató) továbbiakban mint Titokgazda, és a ……………………….………………………………………………………………………………………., képviseli: ……………………..…………………………....) továbbiakban mint Titokbirtokos cégek között

fennálló

érvényes

írásbeli

megállapodás(ok)hoz

(megbízási,

tervezési,

kutatási,

karbantartási, vállalkozói, alvállalkozói stb. szerződés(ek)). A Titokbirtokos jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Titokgazdával kötött fennálló érvényes írásbeli megállapodásokkal kapcsolatban és az alapján ellátott tevékenysége során a tudomására jutott minden információt – beleértve a ZALAVÍZ Zrt.-re és tevékenységére vonatkozó bárminemű adatot - mint üzleti titkot, szigorúan bizalmasan kezel. Az így megszerzett információt külső harmadik személyek részére csak a Titokgazda erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján teheti bármilyen módon hozzáférhetővé. A Titokbirtokos jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a tárgyi írásbeli megállapodások teljesítéséhez külső szakértőt, illetve alvállalkozót vont be, úgy jelen nyilatkozat rájuk is kötelező érvényű. A Titokbirtokos tudomással bír arról, hogy a fent meghatározott írásbeli megállapodás(ok) bármely okból való megszűnése a jelen nyilatkozatban foglaltakat nem érinti, azaz az ebben foglaltak az írásbeli megállapodás(ok) megszűnése esetén is változatlanul hatályban marad(nak) az írásbeli megállapodás(ok) megszűnésétől számított 3 évig. A Titokbirtokos kijelenti, hogy az írásbeli megállapodások tárgyi témájában sem ő, sem tulajdonosa, továbbá vezető tisztségviselője, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottja és ez utóbbi személyek közeli hozzátartozói , a szerződéses jogviszony megszűnése után 3 éven belül nem hoz(nak) létre, a Titokgazda alaptevékenységi körével megegyező tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetet. A Titokgazda jogosult a Titokbirtokossal szemben a szerződésszegésből eredő teljes kárát érvényesíteni. Jelen nyilatkozat nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra

vonatkozó,

külön

törvényben

meghatározott

adatszolgáltatási

és

tájékoztatási

kötelezettségre. Zalaegerszeg, 20…. …………… hó …….. . ……………………………………… Titokbirtokos p.h.

AJÁNLATI NYILATKOZAT Ajánlat tárgya:

„Helyreállítási és műtárgyépítési munkák kivitelezése Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zalalövő és Pacsa városokban, illetve ~10km-es környékükön 2016. évben”

Alulírott________________________________(név)_____________________________________

__________________________________________________________________(cég neve, címe), mint ajánlattevő nyilatkozattételre és aláírásra jogosult képviselője a felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban, a szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozó feltételeket maradéktalanul elfogadom, illetve az ajánlattétel tárgyához szükséges engedélyekkel rendelkezek. Továbbá nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban szereplő munká(k)nál alvállalkozót bevonni nem tervezek bevonni tervezek, melynek mértéke a teljesítési érték %-ban: alvállalkozó

%

……………………………………………………………. ……………. ……………………………………………………………. ……………. ……………………………………………………………. ……………. ……………………………………………………………. ……………. mindösszesen [%]: …………….

_____________________, 2015. _____________ hó ____ nap

................................................... ajánlattevő cégszerű aláírása

25/25