Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Tel.: +36-28-522-000 Fax: +36-28-522-967 E-mail:
[email protected]
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. § alapján
„Villamos energia-termelő szoláris rendszerek kivitelezése” tárgyban,
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című konstrukciója (Kódszám: KEHOP-5.2.11) pályázathoz, amelynek eredménytelensége esetén, a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően történő bekövetkezésekor, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Feltételes közbeszerzés!
2017. január 13.
1. AJÁNLATKÉRŐ KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI: Szent István Egyetem Kancellária Közbeszerzési Főosztály 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. dr. Kómár Márta Tel.: +36 (28) 522-000/2247 Fax: +36 (28) 522-967 e-mail:
[email protected] web: www.szie.hu 2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA, MENNYISÉGE: „Villamos energia-termelő szoláris rendszerek kivitelezése” tárgyban a Szent István Egyetem székhelyén és két telephelyén megújuló energetikai kivitelezési munkálatok (napelemes villamos energiatermelő rendszer kivitelezése, a rendszerhez kapcsolódó eszközök szállítása és komplett kulcsrakész telepítése a műszaki specifikációban részletezett követelményeknek, az árazatlan költségvetésnek és a tender terv(ek)nek megfelelően: - 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.: 338,52 kWp, 1302 db napelem - 1146 Budapest, Thököly út 74. (Hrsz.: 32788): 28,86 kWp, 111 db napelem - 1238 Budapest, Túri István út 2. (Hrsz: 0196055): 187,2 kWp, 720 db napelem CPV kód: 09331000-8 Napelemek. 3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Vállalkozási szerződés KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉRE, DINAMIKUS BESZERZÉSI ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR-E: 4.
RENDSZER
Nem 5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című konstrukciója (Kódszám: KEHOP5.2.11) pályázatban Ajánlatkérőnek a támogatási szerződés hatálybalépése napjától, ezen sikeres pályázási feltétel teljesülését követően lép hatályba a mindkét Fél részéről aláírásra kerülő szerződés - 2018. január 16. közötti időtartamra. 6. A TELJESÍTÉS HELYE: - 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. - 1146 Budapest, Thököly út 74. (Hrsz.: 32788) - 1238 Budapest, Túri István út 2. (Hrsz: 0196055) 7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A Kbt. 135. § (2) bekezdése szerint építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az 2
ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. Vállalkozó nyilatkozata esetén egy előlegszámla, valamint – a munka 50%-os készültségi szintjénél – egy részszámla és a végszámla kiállítására jogosult a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A részszámlákban és a végszámlában szereplő vállalkozói díjat a Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint az építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg. A Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján építési beruházás esetében az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a következő szabályok (az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. §) szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 3
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. (2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. (3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. (4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő 1. részszámlában történik, így az 1. részszámla benyújtása kizárólag a folyósított előleg mértékével arányosan csökkentett összegben lehetséges. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (1) és (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére − a (2) bekezdés szerinti kivétellel − legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. A kifizetésre irányadó a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 8. AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT: Nem. 9. RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE: Ajánlatkérő kizárja. Indoklás: Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, nem teszi lehetővé az esetleges részekre bontást. Tekintettel arra, hogy jelen eljárás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című konstrukciója (Kódszám: KEHOP-5.2.11) pályázat keretén belül megvalósítandó fotovoltaikus rendszer kivitelezésére irányul, így az az azonos építési tevékenységekre az egy, a jelen eljárásban nyertes gazdasági szereplővel történő szerződéssel megvalósítható a több telephelyen történő kivitelezés ellenére is. A háztartási kiserőmű, valamint a kiserőmű telepítése tekintetében engedélyezési folyamat lebonyolítása szükséges, amely egyidejűleg történő eljárás, indokolja a kizárólag egy gazdasági szereplővel történő szerződéskötés biztosítását.
4
10. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli. Értékelési szempont: 1. ellenszolgáltatás: Nettó ajánlati ár 2. napi kötbér mértéke: Kéttizedes jegyű számokban megadva, minimum 0,25 % és maximum 1 % mérték között megadva 3. a jótállás időtartama az eredményes és végleges műszaki átadástól számítva: 36-60 hónap között megadva
Súlyszám: 70 15
15
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1-2. Az ellenszolgáltatás: Nettó ajánlati ár, a napi kötbér mértéke: Kéttizedes jegyű számokban megadva, minimum 0,25 % és maximum 1 % mérték között megadva és a jótállás időtartama az eredményes és végleges műszaki átadástól számítva: 36-60 hónap között megadva részszempontok esetében az értékelési pontszám fordított arányosítással kerül kiszámításra. Ennek során az egyes ajánlatok ajánlati árai a megajánlott legjobb ajánlati árhoz, valamint legkedvezőbb teljesítési határidőhöz kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb ajánlati ár, illetve legkedvezőbb napi kötbér mértéke a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított lineáris arányban csökken. Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontok szerint összeadásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. A napi kötbér mértéke minimum 0,25 % és maximum 1 % mérték közötti, az 1 %-ot elérő érték esten Ajánlatkérő a legmagasabb pontszámot adja. A jótállás időtartama az eredményes és végleges műszaki átadástól számított értékelési résszempont tekintetében a 60 hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő a legmagasabb pontszámot adja. A Számítás képlete részszempontonként: P legjobb Pmax Pmin Pmin A vizsgált Megnevezés Az ajánlat pontszáma Max pontszám Min. pontszám A vizsgált ajánlatban vállalt nettó ajánlati ár/teljesítési határidő A legalacsonyabb nettó ajánlati ár/teljesítési határidő
Jelölés P Pmax Pmin Avizsgált Alegjobb
Pontszám 10 1
11. KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. 5
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 6
Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. § (2) bekezdése értelmében, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A Kbt. 74. § (1) bekezdésére hivatkozással az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 12. ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEK, AZ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD: 12.1. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján: Az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), nyilatkozata az Ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (Villamos energia-termelő szoláris rendszerek kivitelezéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65 § (6)-(7)-(8) bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (1) bekezdés c) pontjában és a 19. § (7) bekezdésében foglaltak. – az együttes megfelelés e tekintetben akként értelmezendő, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetőek. A gazdasági-pénzügyi alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdése alapján kerülhet sor. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók! Alkalmassági minimumkövetelmény meghatározása: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha nem mutat be az Ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, legalább a közbeszerzés tárgyából (Villamos energia-termelő szoláris rendszerek kivitelezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított legalább 130.000.000,- Ft árbevételt.
7
12.2. MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kr. 21. § (2) bekezdése alapján: M1. Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján). M2. Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatoljon be az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyából (Villamos energia-termelő szoláris rendszerek kivitelezéséből) származó építési beruházásainak tanúsítását alátámasztó referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a teljesítés helye és időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés szerződésszerű volt-e. Az ajánlattevő az erről szóló igazolást a Kr. 23. § bekezdése szerint köteles benyújtani. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdése alapján kerülhet sor. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók! Alkalmassági minimumkövetelmények: M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljesítésbe nem von be legalább a szakmai kivitelezéséhez megfelelő, felsőfokú (MV-ÉV képzettséggel rendelkező villamosmérnök) végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezetőt, legalább 2 év minőség-ellenőri gyakorlattal rendelkező szakembert. M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben, legalább a közbeszerzés tárgyából (Villamos energia-termelő szoláris rendszerek kivitelezéséből) származó nettó 130.000.000,- Ft összértékű, kiserőmű létesítését (50-500 KW teljesítményű) igazoló rendszer kivitelezését tanúsító referenciával. Az alkalmasság igazolása teljesíthető egy referenciaigazolással is, amely a közbeszerzés tárgyából (Villamos energia-termelő szoláris rendszerek kivitelezéséből) származó beruházásait is tanúsítja. 13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2017. február 17., 12:00 óra 14. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, A BENYÚJTÁS MÓDJA: Szent István Egyetem Közbeszerzési Főosztály, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület Fsz. 40. Az ajánlatot egy eredeti példányban szükséges benyújtani. Az ajánlatokat elektronikus adathordozón 1 db példányban (CD-n vagy DVD-n) is be kell nyújtani, az eredeti példánnyal egybecsomagoltan, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és amelyeknek az 8
eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű formátumú fájl(oka)t kell tartalmazni és az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapúval. Az ajánlatot zárt és sértetlen borítékban/dobozban, kell benyújtani. Az eredeti és az elektronikus példány tartalma közötti eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. A borítékon/dobozon „Villamos energia-termelő szoláris rendszerek kivitelezése” – Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon 8:00 – 16:00 óráig, pénteken 8:00 – 14:00 óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok személyes benyújtása esetén nem szükséges előzetes egyeztetés. Ajánlatkérő az ajánlatok átvételéről átvételi elismervényt ad. Postai úton történő benyújtás esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig be kell érkeznie, az ezzel kapcsolatos kockázatot az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) viseli. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatra a Kbt. 68. § (6) bekezdésben leírtak az irányadók. Az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 15. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: Magyar. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 16. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE, JELENLÉTRE JOGOSULTAK: 2017. február 17., 12:00 óra Helye: Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Közbeszerzési Főosztály Főépület Fsz. 40. Jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 17. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 30 nap, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 18. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: Ajánlati biztosítékot nem ír elő Ajánlatkérő. 19. AZ EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSBÓL TÁMOGATOTT KÖZBESZERZÉS ESETÉN AZ ÉRINTETT PROJEKTRE (PROGRAMRA) VONATKOZÓ ADATOK: A közbeszerzési eljárás Európai Unióból származó forrásból támogatott. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére című konstrukciója (Kódszám: KEHOP5.2.11) című pályázat keretében történő feltételes közbeszerzési eljárás. 20. EGYÉB INFORMÁCIÓK: a) Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként 9
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét és a szükséges nyilatkozatmintákat, valamint a és a szerződéstervezetet ajánlatkérő közvetlenül megküldi az ajánlattevőknek. A megküldött iratok másra át nem ruházhatók. b) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, de a felhívott ajánlattevő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. c) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, továbbá az ajánlati árat. A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formája a Nyilatkozatminták között szerepel. Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli. d) A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az Ajánlattételi felhívásban, a szerződéstervezetben, a nyilatkozatmintákban, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi meghosszabbításának lehetőségével. A kiegészítő információkérést az 1. pontban megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni. e) Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71. § szerinti körben biztosítja. f) Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért ír elő: Késedelmes teljesítés esetére a késedelmi kötbér mértéke a késedelem beálltától kezdődően késedelmes naponként a késedelmesen szállított mennyiség nettó ellenértékének 2 %-a. Hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes vételár nettó ellenértékének 30 %-a. A teljesítés egyéb ellehetetlenülése esetén a meghiúsulási kötbér, melynek alapja a szerződés nettó ellenértéke, mértéke annak 30 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet részletesen tartalmazza. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. g) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 131. § (4) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. h) A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követően, a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium lejártát követő első munkanapon kerül sor. i) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését (fenntartott szerződés). j) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. k) Az ajánlatnak tartalmaznia szükséges: - Fedlap - Tartalomjegyzék - Felolvasólap 10
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben) - A Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerinti eredeti ajánlattevői nyilatkozat - Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése, valamint Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint - Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglaltak szerint - Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően a 8. § i) pont ib) alpontja szerint és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint - Aláírási címpéldány, a Ctv. 9. § szerinti aláírásminta egyszerű másolatban/ meghatalmazás - Nyilatkozat felelős magyar fordításról (adott esetben) – a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni - Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról - Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek - illetőleg a legkedvezőbbet követőnek - tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására (a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani). A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.: - Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglaltak szerint - Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén) - Nyilatkozat az üzleti titokról - Nyilatkozat árbevételről - Nyilatkozat a referenciáról - Változásbejegyzés (adott esetben) - vonalas ütemterv - Nyilatkozat az igazolás elektronikus példányáról - Nyilatkozat a teljesítésbe bevonásra történő személyekről és rendelkezésre állásukról - Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról - Felelősségbiztosítás (Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint Építési beruházás esetén az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
11
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell legalább 80 millió Ft értékű éves limittel és 25 millió Ft/káresemény kárkifizetési limit összegű érvényes, saját névre szóló, építés-szerelési „all risk” típusú felelősségbiztosítással, vagy nyilatkozzon arról, hogy a szerződéskötés időpontjára a felelősségbiztosítás időpontjára rendelkezésre fog állni.) l) Ajánlatkérő – hivatkozással a Kbt. 35. § (8) bekezdésére - a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. m) Ajánlatkérő – hivatkozással a Kbt. 75. § (6) bekezdésére – alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, miszerint Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az eljárás ajánlattételi szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. n) A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. o) Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a https://tarhely.szie.hu/index.php/s/PsGDypxR4cKMq9Q tárhelyen (jelszó: KEHOP5.2.11.) hozzáférhetővé teszi Ajánlattevők részére a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján. A Kbt. 57. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatában megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A hiánytalanul kitöltött regisztrációs adatlapot Ajánlattevő a dokumentáció honlapról történő letöltését követően küldje meg Ajánlatkérő részére a
[email protected] címre. A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő a Regisztrációs Adatlap a
[email protected] címre történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére. 21. HELYSZÍNI BEJÁRÁS LEHETŐSÉGE Az Ajánlatkérő a munkálatok helyszíneinek helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja az alábbi időpontokban: - 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület Fsz. 40. irodahelyiség: 2017. január 24., 10:00 órai kezdettel - 1146 Budapest, Thököly út 74. (Hrsz.: 32788) Főbejárat: 2017. január 25., 10:00 órai kezdettel - 1238 Budapest, Túri István út 2. (Hrsz: 0196055) Főbejárat: 2017. január 26., 10:00 órai kezdettel Ajánlatkérő a helyszíni bejárás(ok)ról jegyzőkönyvet készíteni, amelye(ke)t a helyszíni bejárásra biztosított naptól számított öt napon belül küldi meg vagy elektronikusan hozzáférhetővé teszi. 22. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2017. JANUÁR 13.
12
