a Képviselő-testülethez

1

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI,- TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 – 000; Fax: 531 – 001 E-mail: [email protected]

Iktatószám:

/2016.

14 ELŐTERJSZETÉS – a Képviselő-testülethez– Földesi Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi u. 11. sz. (88 hrsz.) alatti épületeinek felújítása, két csoportszobás új épületszárny és főzőkonyha építése, bővítése, 12 férőhelyes bölcsőde kialakítása projekthez, TOP-1.4.1-15 pályázathoz szükséges műszaki ellenőrzés kiválasztására

Készítette: Bíró Imre Pénzügyi,- Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. ÁPRILIS 7.

2

Tisztelt Képviselő-testület! Az óvoda fejlesztési pályázathoz szükséges műszaki ellenőri szolgáltatásra a GORI-ARCHISTÚDIÓ Építészeti és Szolgáltató ajánlatát fogadtuk el a 2016.03.03-án. A szolgáltatás ellátásához szükséges általam javasolt szerződés tervezetet a műszaki ellenőr jelen ajánlata mellett nem kívánja aláírni. A műszaki ellenőri szolgáltatástól e szerződési feltételek mellett eláll. Ezért javaslom a testületnek a szükséges szolgáltatásra új ajánlattételi kiírást készíteni melynek melléklete legyen a szerződés tervezet. Az ajánlatok bekérésére ismételten keressük fel az eddigi ajánlatadókat illetve javaslok még 2-3 plusz ajánlatadót megkeresni.

Kérem a tisztelt képviselőtestület minden tagját, hogy véleményezze és támogassa előterjesztésemet. Köszönettel: Bíró Imre

3

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001 ; 531 - 031 E-mail: [email protected]

Ügyiratszám:207-……/2016

Tárgy: ajánlatkérés II.

Tisztelt Ajánlattevő!

Földes Nagyközség Önkormányzata nevében kérem, hogy az önkormányzatunk által a TOP1.4.1-15 kódszámú pályázati forrásból megvalósítani kívánt fejlesztéséhez, műszaki ellenőrzési tevékenységre hivatalos árajánlatát megküldeni legyen szíves. A műszaki ellenőrzés tárgya, 4177 Földes, Rákóczi út 11 sz. alatt található Községi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése , új építésű 2 csoportos óvoda, főzőkonyha létesítése. Továbbá meglévő óvoda udvari épület átalakítása, felújítása és meglévő óvoda utcafronti épület bölcsődévé és tornaszobává történő átalakítása. Teljes energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés is része a fejlesztésnek. A műszaki ellenőrzésen belül szükséges elvégezni az építész, gépész, villamos, út és csapadékvíz elvezetési munkarészek ellenőrzését kompletten. A terület és épületek a helyszínen megtekinthetők. 1. Az ajánlatnak cégszerűen aláírva személyesen, vagy postán, zárt borítékban meg kell érkeznie 2016. április 22. 12:00 óra határidőig. 2. Ajánlatot kérjük a következő tételekre külön-külön megadni, ahol szerepel a nettó ár, az áfa és a bruttó összeg is. 3. A megvalósítás alatt műszaki ellenőri feladatok elvégzését kompletten várja el Ajánlatkérő, kivétel a rehabilitációs szakmérnöki feladatok. 4. A felolvasólapon a nettó, áfa, bruttó költségeket is szerepeltetni legyenek szívesek. 5. Ajánlatához csatoljon legalább egy középület, vagy szociális szolgáltató épület műszaki ellenőrzéséről szóló referencia igazolást az elmúlt 5 évből, melyben szerepeljen: megrendelő, cím, épület funkciója, beruházás összege, a felolvasólapon ezt is szerepeltesse. 6. Ajánlatkérő legalább 100.000.000 összegű szakmai felelősségbiztosítást vár el, melynek igazolását a kötvény egyszerű másolatával és ajánlathoz történő csatolásával teljesítheti. 7. Ajánlatkérő csatoltan megküldi az ajánlatkérés mellékleteként: felolvasólapot, műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződés mintát, melyek az ajánlat elválaszthatatlan részét képezik. 8. A megvalósításra (napló nyílástól záró elszámolásig) 12 hónap áll rendelkezésre. 9. A műszaki ellenőrzésre vonatkozóan a szerződésben feltételként fog szerepelni, hogy Megrendelő a meghatározott munkarészeket csak és kizárólag nyertes pályázat esetén rendeli meg és fizeti ki az elfogadott ajánlatban szereplő összegeket. 10. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati forrással megvalósítani tervezett beruházásra vonatkozó belső korlátokat figyelembe

4

véve, csak az olyan ajánlatot tudja elfogadni, amely a pályázatban adott tevékenységre elszámolható, projekt bruttó összköltségén alapuló, belső korlátot nem haladja meg. 11. Az árajánlatok beérkezés után elbírálásra kerülnek ,melynek eredményéről 3 munkanapon belül értesítést küldünk. 12. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy a felhívásban megfogalmazott feltételeket megértette és elfogadta, ajánlatát ennek tudatában teszi meg, különös tekintettel a szerződés mintában előírtakra. Az ajánlatok beküldésének/benyújtásának címe: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5., I. emelet, műszaki iroda, e-mail: [email protected] Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. 04.22. 12:00 A bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ajánlat. A bírálat és döntés tervezett időpontja: 2016. 04.28. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. ………………………………..

Földes, 2016. április …….

Tisztelettel: Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester

5

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről: Cégnév/név: Földes Nagyközség Önkormányzat Székhely/lakhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Adószám: 15728702-2-09 Törzskönyvi azonosító szám: 728702 Képviseli:

Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről: Cégnév/név: ……………………………………………………….. Székhely/lakhely: …………………………………………………. Adószám: …………………………………………………. Bankszámla száma: …………………………………………………. Képviseli: ………………………… műszaki ellenőr között, mint Megbízott (a továbbiakban Műszaki ellenőr, együtt: Szerződő felek) alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya, mely kizárólag nyertes megrendelésre a megvalósítási időszakban.

pályázat

esetén

kerül

1.1. A Megbízó megrendeli a Műszaki ellenőr elvállalja: Földesi Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi u. 11. sz. (88 hrsz.) alatti épületeinek felújítása, két csoportszobás új épületszárny és főzőkonyha építése, bővítése, 12 férőhelyes bölcsőde kialakítása projekthez, TOP-1.4.1-15 pályázathoz szükséges: - Műszaki ellenőrzését.(építész, villamos, gépész, út és csapadékvíz elvezetés) 1.2. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Műszaki ellenőr köteles mindazon munkákat elkészíteni, amelyek a pályázat lezárásához szükségesek a záró ellenőrzésig, megvalósítási időszakban. Felmerülő változás bejelentők készítése. Pályázathoz szükséges műszaki ellenőri, teendők elkészítése a megvalósítási időszakban.

Oldalszám:

5/5

6


1.3. A kivitelezés során fizetendő igazgatási, szolgáltatási, közműfejlesztési és eljárási díjak, illetékek megfizetése a Megbízót terhelik. 2. Ellenőri díj, fizetési feltételek: 2.1.

Műszaki ellenőrzés díja összesen: Nettó: Általános Forgalmi Adó (ÁFA) 27 %: Bruttó.

,- Ft - Ft

,- Ft

2.2. A Megbízó a szerződésben meghatározott tervezési munka ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a fizetéskori jegybanki alapkamat időarányos része, a számla összegére vetítve. 2.3. A díjat tartalmazó számlákat a Megbízó -- az esetleg felmerülő szavatossági igényének fenntartása mellett -- a számlák kézhezvételétől számított 30 banki napon belül átutalással egyenlíti ki a Műszaki ellenőr részére 0000000-0000000 számlaszámú bankszámlájára.

2.4. A műszaki ellenőrzés díja bruttó …………………..millió Ft pályázati összköltségre vonatkozik. Amennyiben ezen összköltség csökken, úgy a műszaki ellenőrzés díja is ezzel arányosan csökken, hogy a pályázati elszámolható költséget ne haladja meg. Felek a díjak arányos növelését kizárják. Az esetleges csökkentést felek írásban, jelen szerződés módosításával rögzítik, mely ezek után a tervezési szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 2.5. A Megbízó 50%-os készültségnél 50%-os fizetést teljesít. 2.6. A számla benyújtásának feltétele a szerződés maradéktalan teljesítésének Megbízó képviselője vagy képviselő meghatalmazottja által írásbeli átadás-átvétel útján történő igazolása. 2.7. A Műszaki ellenőr minimum felelősségbiztosítással rendelkezik.

100.000.000

Ft keretösszegű,

Oldalszám:

szakmai

6/6

7


3. Munka kezdése-megrendelése, teljesítési határideje, módja: 3.1. Nyertes pályázat esetén kerül megrendelésre, eredményes kivitelezői kiválasztás után a tárgyi munka. 3.2. Teljesítés, részhatáridők: A kivitelezési munka várható ideje az építési napló megnyitástól cca. 310 nap ideig tart. A munkavégzés a sikeres műszaki átadás-átvétel napjával zárul. 3.3. A Műszaki ellenőr előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megbízót legalább 3 (három) nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell. 3.4. Amennyiben a Műszaki ellenőr elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségének határidőre történő teljesítését saját hibájából, úgy a Megbízó késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér összege munka naponta nettó 35.000 Ft azaz: harmincötezer forint. A kötbér mértéke nem haladhatja meg a díj 20%-át. 3.5. A teljesítés módja: a Megbízó jogosult képviselőjének történő átadással, valamint írásbeli átadás-átvételi igazolással, műszaki átadás-átvétellel történik. 4. A megállapodásra, nyilatkozattételre felhatalmazott személyek és elérhetőségek, hivatalos működő e-mail címek: a) Megbízó részéről: Jeneiné Dr.Egri Izabella polgármester Szőllősi Levente tanácsos [email protected] +36-20-556-0757 b) Műszaki ellenőr részéről: …………………………………….. …………………………………….. 5. Adatszolgáltatás: 5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó az alábbi adatszolgáltatásokra köteles: - Jogszabályokban előírt kötelezettségek, Megbízó -- az erre irányuló felhívó levél vagy e-mail beérkezésétől számított -- 5 munkanapon belül biztosítja az adatszolgáltatást 6. Megbízó feladata, kötelezettségei: Oldalszám:

7/7

8


6.1. A Megbízó és Műszaki ellenőr jogszabályban előírt időszakonként kooperációt tart. A Megbízó jóváhagyásával készült (e-mail-ben és/vagy írásban rögzített) megoldásokat nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit viselnie kell. 6.2. A Megbízó a kivitelezéssel érintett ingatlanon, a kivitelezés ideje alatt szabad bejárást biztosít a Műszaki ellenőr számára. Megbízó a szerződés aláírásakor a birtokában lévő minden olyan dokumentumot Műszaki ellenőr rendelkezésére bocsátja, melyek megismerését a feladat végrehajtásához szükségesnek tartja. 7. Műszaki ellenőr feladata, kötelezettsége: 7.1. A Műszaki ellenőr vállalkozik a tárgyi munka elkészítésére. Műszaki ellenőr kijelenti, hogy rendelkezik mindazon engedéllyel, jogosultsággal, melyeket jelen ellenőrzési munka végrehajtásához a hatályos jogszabályok előírnak, továbbá birtokában van azon szakmai ismereteknek melyek segítségével jelen Műszaki ellenőri szerződés tárgyát képező munkát magas színvonalon képes végrehajtani. A Műszaki ellenőr műszaki felelőssége csak az általa készített munkarészek körében áll fenn. Munkája során a Műszaki ellenőr felelőssége nem áll fenn az épület, illetve környezete olyan rejtett hibáiból, tényezőiből, illetve az erre vonatkozó hivatalos adatszolgáltatás pontatlanságából eredő károkért, amelyek az elvárható gondosság mellett sem voltak felismerhetők. 7.2.

Az építész munkálatok műszaki ellenőrzését: …………….. Tel. (…………………) kamarai száma: ……………………. A gépész munkálatok műszaki ellenőrzését: ……………… Tel. (………………) kamarai száma: ……………… A villamos szerelési munkálatok műszaki ellenőrzését: ……………… Tel. (………………) kamarai száma: ……………… Az Út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzését: ……………… Tel. (………………) kamarai száma: ………………

7.3.

Az építési kivitelezési munkálatok során: - a kivitelezési munkák megkezdésekor a munkaterület átadás-átvételi eljáráson megjelenni köteles, feladata a munkavégzés feltételrendszerének (egyeztetésének és véglegesítésének) rögzítése az építési naplóban; - az építmény kitűzése helyességének ellenőrzése; - tereprendezési, munkálatok elvégzésének ellenőrzése; Oldalszám:

8/8

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

az építési kivitelezési munkálatok szakszerűségének, megfelelő minőségének és a tervek szerinti beruházás gazdaságos megvalósításának saját jogkörén belüli biztosítása az előírt költségkereten belül; az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és a munkák eltakarása előtt a beépített anyagok mennyiségi és minőségi, a késztermékek és berendezések megfelelőségi-igazolás meglétének ellenőrzése; az építési-szerelési munka ellenőrzése és betartatása a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építési-műszaki tervdokumentációk, valamint a kiviteli tervdokumentációk alapján; a Megbízó által meghatározott és a kivitelezői szerződésben foglalt feltételrendszer folyamatos ellenőrzése és betartása; a kivitelezés folyamán szükségessé váló koordinációs tárgyalások kezdeményezése annak érdekében, hogy a létesítmény a Megbízói érdeknek megfelelő minőségben és határidőben elkészüljön; pótmunkák esetén a megrendelő igényei szerint a műszaki indokoltság felülvizsgálata – mind a munkák szükségessége, mind a becsült költségek tekintetében – írásos vélemény elkészítésével; koordinál a Megbízó feladatkörébe tartozó szükséges engedélyezési ügyekben, közreműködik a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzésében, kivéve azokat, amelyeket a Megbízó és a Vállalkozóval kötött Vállalkozási Szerződés értelmében a Vállalkozó szerez be; ellenőrzi a megvalósítás során szükségessé váló vizsgálatok, mérések, jelentéseit, jegyzőkönyveit és azokat a Megbízó részére jóváhagyólag aláírásával ellátva tovább adja; az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése, valamint a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban; a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó részére; ellenőrzési jogkörében a Megbízott vizsgálja a pénzügyi elszámolásokat és felméréseket. A Megbízott a vállalkozó által készített minőségbiztosítási tervben foglaltak alapján köteles végezni az ellenőrzést. A minőségbiztosítási terv tartalmazza a beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módját, az építési területen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, bizonylatolását; az ellenőrző mérések számát, idejét; az ellenőrzések során Oldalszám:

9/9

10


-

vizsgált paraméterek, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiséget; minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket. A Megbízott a vasbeton szerkezetek vasszerelési, zsaluzási és betonozási munkálatát, a tervezővel közösen ellenőrzi jóváhagyása és átvételét követően engedélyezi a kivitelezési munkálatot.

7.4. A kivitelezői teljesítések és elszámolások vonatkozásában: - a Megbízott köteles az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljáráson részt venni; - a Vállalkozási szerződésben meghatározott részteljesítések műszaki és minőségi, valamint pénzügyi felülvizsgálata, ennek dokumentálása, a benyújtott Vállalkozói számla alapján a teljesítés mennyiségi és minőségi igazolása; - az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel melynek során ellenőrzi, hogy a Vállalkozó a szerződés feltételeinek megfelelően jogosult-e a számla benyújtására, a számlázott összeg összhangban van-e a szerződés előírásaival, a számla szabályszerű-e, számla megfelel-e a teljesítések tényleges helyzetének. 7.5. A kivitelezői tevékenység folyamatában a minőség biztosítása érdekében: - a beépítésre szánt anyagok összes műbizonylata ellenőrzése; - munkaterületek átadás előtti ellenőrzése, bemérési jegyzőkönyvek kiértékelése; - a beépítés körülményeinek terv szerinti és szabványossági vizsgálatát minden munkafázisban el kell végezni; - a Vállalkozói szerződés és tervek szerint történő teljesítésének, a teljesítés szakszerűségének ellenőrzése; - a munkavégzéssel kapcsolatos technológiai leírások, illetve technológiai utasításokban foglaltak folyamatos ellenőrzése, észrevételek megtétele, intézkedés a szabványokban foglalt minőségi teljesítés biztosítására; - Vállalkozó készre jelentése alapján megszervezi az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, bejárásokat és próbákat. Javaslatot készít a Megbízó részére a munkák folytatására, próbák megkezdésére, ideiglenes és végleges átvételi bizonylatok kiadására vonatkozóan; - megvizsgálja a Vállalkozó szerződésben előírt garantált és egyéb műszaki adatok teljesítésének igazolására elkészített teljesítményvizsgálati (garanciális mérések) terveket, programokat és javaslatot tesz azok lebonyolításának feltételeire és rendjére; 7.6. A kivitelezői tevékenység befejező szakaszában: Oldalszám:

10 / 10

11


-

-

A Vállalkozó készre jelentési anyagai, dokumentációi és bizonylatai alapján szervezi az üzembevételt, használatbavételt megelőző hatósági és egyéb bejárásokat. A műszaki átadás-átvételi eljárás meghirdetése, folyamatainak rendezése és dokumentálása. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok minőségileg megfelelő állapotba történő kijavíttatása.

7.7. A létesítmény elkészítését követően: - A helyszíni bejáráson részt vesz a Vállalkozóval és Megbízóval, a szavatosság körébe tartozó összes hibát rögzíti, és a megállapodott határidőre kifogástalan minőségben történő kijavíttatásra javaslatot tesz, illetve a hiánypótlás elkészültét ellenőrzi; - A szavatossági időszak alatt készre jelentés alapján ellenőrzi, hogy a Vállalkozó az ideiglenes átvételi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat, hibákat, amelyeket az üzemelés, illetve a karbantartások alatt a Kivitelezőnek meg kell szüntetnie, továbbá, hogy az egyéb, az üzemelés alatt felmerülő, a Vállalkozó javítási kötelezettségei közé tartozó hibákat időben és megfelelően megszüntette-e. - A beruházás megvalósulását követően a beruházás folyamatában keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és Megrendelő részére történő átadása. 7.8. A szavatossági időn belüli feladatai: - A Megbízói szavatossági igénybejelentéseket összeállítja, a szükséges szakértői vizsgálatokat intézi, a Vállalkozó felé és a Megbízói igény maradéktalan kielégítése érdekében eljár; - a Vállalkozó, Megbízó és az üzemeltető képviselőivel közösen lefolytatja a szavatossági időszak végén az utólagos műszaki felülvizsgálatot és jegyzőkönyvben rögzíti a Vállalkozó jótállási kötelezettségei közé tartozó hiányosságok felszámolására és megoldására adott javaslatát. 7.9. A Műszaki ellenőr erkölcsileg, szakmailag és anyagilag felelős az általa illetve esetleges alvállalkozói által készített ellenőrzési munkák szakmai helyességéért. 7.10. A Műszaki ellenőr a munka során jogosult további közreműködőket, szakági Műszaki ellenőröket, mint alvállalkozókat bevonni. A Műszaki ellenőr az igénybe vett alvállalkozókért a minőségi és határidőre történő teljesítésért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Oldalszám:

11 / 11

12


7.11. A Műszaki ellenőr kötelezettséget vállal arra, (amennyiben a Megbízó az adott teljesítéshez vonatkozó számlát kiegyenlítette a Műszaki ellenőr részére) hogy az alvállalkozói számlákat a műszaki teljesítés arányában kiegyenlíti, jogosulatlanul nem tart vissza kifizetéseket. Ennek megszegése esetén Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozók felé közvetlenül teljesíthet kifizetést jelen szerződés pénzügyi keretein belül, amennyiben a Műszaki ellenőr az alvállalkozói díj teljesítését nem tudja igazolni. A kifizetés a Műszaki ellenőr következő számlájából kerül levonásra a mindenkor érvényes hitelkamat felszámolásával. Az ebben a pontban foglaltakat a Műszaki ellenőr az alvállalkozóival kötött szerződésekben is köteles rögzíteni. A Műszaki ellenőr az alvállalkozóival kötött szerződésben köteles rögzíteni, hogy a Megbízó jogosult alvállalkozókkal szemben közvetlenül érvényesíteni a kártérítési, jótállási és szavatossági igényeit. 7.12. A Műszaki ellenőr kötelezettséget vállal arra, hogy a terv dokumentáció elkészítése során tudomására jutott minden adatot, információt, üzleti titokként, bizalmasan kezeli. 7.13. A Műszaki ellenőr kötelezettséget vállal a fejlesztés megvalósítása során megnyitja és folyamatosan vezeti az építési naplót, annak vezetéséhez meghívja a szükséges szakembereket és betekintésre jogosultakat. A fejlesztésre vonatkozó jogerős engedélyekben foglaltakra tekintettel végzi munkáját és felügyeli az építési folyamatokat. 7.14. A Műszaki ellenőr kötelezettséget vállal a munkavégzés folyamatos ellenőrzésére, melyről az építési naplón kívül fotódokumentációt is készít és csatolja azt a teljesítési dokumentumokhoz. 7.15. A Műszaki ellenőr kötelezettséget vállal a fejlesztés teljes ideje alatt az Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel és minden egyéb jogosult szervezettel kapcsolatos és munkájával összefüggő közreműködésre, számítások elvégzésére, adatok szolgáltatására, az elszámolások elkészítésének segítésére. 8. Műszaki ellenőrzések gyakorisága: 8.1. A Megbízott ellenőri tevékenységét a jogszabályban előírt építési technológiai folyamatoknál és az építési kivitelezési, szerelési munkálatok közben felmerülő eseti és szükséges időpontokban végzi úgy, hogy minden egyes Oldalszám:

12 / 12

13


építéstechnológiai folyamatot.

munkafolyamat

megkezdésénél

ellenőrzi

az

építési

9. A Szerződő felek kölcsönös megállapodása: 9.1. A Szerződő felek a szerződés teljesítésének érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A szerződő felek kötelesek egymást minden lényeges körülményről tájékoztatni. A Műszaki ellenőr a közműbekötések és közműfejlesztések megoldásait, díjait és megvalósításának költségeit a Megbízóval egyezteti, véleményezteti, és jóváhagyatja. 9.2. Amennyiben a Megbízó a Szerződés alapján folytatott munkát olyan ok miatt állítja le, vagy áll el attól, amely nem tartozik a Műszaki ellenőri érdek- és felelősség körébe, úgy köteles a Műszaki ellenőr - készültségi fokának megfelelő – számláját kiegyenlíteni. 9.3. A szerződő feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan merült fel. Amennyiben a Felek között a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy pertárgyérték függvényében a Hajdúszoboszlói Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 9.4. A szerződő Felek az egymás vezető tisztségviselőinek – ideértve a cégvezetőket is – jogviszonyukkal összefüggésben a másik félnek okozott kárért való felelősségét – ide nem értve a szándékos és az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget – kizárják, e vonatkozásban az igényérvényesítés jogáról kifejezetten lemondanak. 9.5. A szerződés csak a mellékleteivel együtt érvényes. Jelen szerződés 4 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 példány a Megbízót, 2 példány a Műszaki ellenőrt illeti. A Szerződő felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Földes, 2016.

Oldalszám:

13 / 13

14


.......................................... Megbízó cégszerű aláírás

.............................................. Műszaki ellenőr cégszerű aláírás

Oldalszám:

14 / 14

a Képviselő-testülethez

Recommend Documents