Vízrendezés szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
2014/72 Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 2014.06.20. 11454/2014 45232130-2;45112000-5;45111290-7 Mohács Város Önkormányzata 7700 Mohács, Hrsz.: 10141/1, 10175/2, 10228, 10132, 10523, 10512, 3017, 2800/1, 2755, 2739, 2712/1, 2682, 2631, 2502, 746/3, 1456/6, 804/1, 747/1, 1435, 1462, 2189/3, 1407, 2561, 2549, 2624, 2573, 2602, 10522, 2767
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Ajánlatkérő típusa:
PT Mohács Vízrendezés Konzorcium, Konzorciumi tagok: vezető: Platina-Bau Zrt., tag: Terra-21 Kft Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Általános közszolgáltatások
Nyertes ajánlattevő:
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Mohács Postai irányítószám: 7700 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Hegedűs Katalin Telefon: 69/505-546 E-mail:
[email protected] Fax: +36 69505505 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mohacs.hu A felhasználói oldal címe (URL): 1
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: PT Mohács Vízrendezés Konzorcium, Konzorciumi tagok: vezető: Platina-Bau Zrt., tag: Terra-21 Kft Postai cím: Faiskola u. 3. Város/Község: Pécs Postai irányítószám: 7632 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia 2
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Mohács város mélyfekvésű területeinek vízrendezése II. ütem” című, DDOP-5.1.5/B-11-2012-0028 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye 7700 Mohács, Hrsz.: 10141/1, 10175/2, 10228, 10132, 10523, 10512, 3017, 2800/1, 2755, 2739, 2712/1, 2682, 2631, 2502, 746/3, 1456/6, 804/1, 747/1, 1435, 1462, 2189/3, 1407, 2561, 2549, 2624, 2573, 2602, 10522, 2767 NUTS-kód HU231 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap) 3
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége Mohács város mélyfekvésű területeinek vízrendezése II. ütem” című, DDOP-5.1.5/B-11-2012-0028 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése az alábbiak szerint: Bajcsy-Zsilinszky utca és környéke vízrendezése, Baross udvar vízelvezetése: A Felszabadulás utca - Duna sor vonalon, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utcai és Rózsa utcai ároktól a Duna sorig zárt csapadékcsatorna kialakítása, A CS-1-0-0 csatorna és mellékágai önálló rendszert alkotva az I. sz. kivezetéshez csatlakoznak. A II. sz. dunai kivezetés rákötésre nem felhasznált, de a rendszer túlfolyójaként megtartott. Ehhez a CS 1-2-0 csatornával lesz összekötve. A III. sz. dunai kivezetés egy szakasza átépítésre kerül, ez a CS-2-0-0 ág. A Felső dunasoron két irányból egy-egy mellékág csatlakozik rá. A vízelvezető rendszer többi ága burkolt árokként épül ki, többségében részben nyitott, részben zárt szelvénnyel. Zárt szakaszok épülnek a kapubejárókban, az utcákból nyíló közök csatlakozásánál és az Ady Endre utcai szakasz teljes hosszában. A burkolt árkok hordalékfogón keresztül csatlakoznak a zárt rendszerű csatornákba a Bajcsy-Zsilinszky utcában és Rózsa utcában. A kétoldali burkolt árkok a hordalékfogó előtt egyesítésre kerülnek. Baross udvar A meglévő rendszer működése nem kielégítő, ezért kiegészítése szükséges, a meglévő gyűjtőszakaszok megtartása mellett. A kiegészítés fedett, rácsos folyókákkal és azok bekötőszakainak kiépítésével történik. Nyomvonalkialakítás: A Felszabadulás utca - Duna sor zárt csatornája a gyűjtőút É-i illetve K-i forgalmi sávjában épül. Az aknák a forgalmi sáv középvonalába kerülnek. A tervezett árkok nyomvonala a meglévő ároknyomvonalak figyelembevételével és az árkok tengelyvonalának kisebb korrekciójával került megtervezésre. A nyomvonal módosítás az iránytörések számának csökkentését és a légvezeték oszlopoktól való távolság növelését tartotta szem előtt. Az oszlopoktól előírt védőtávolság ennek ellenére több helyen nem tartható be. Ezeken a helyeken az árkot megszakítva zárt DN 400 csőszakaszok betervezésére került sor. Az oszlopok a Bajcsy-Zsilinszky utca nyugati oldalán a jelenlegi árok tengelyvonalába esnek. A nyomvonal elhúzására nincs mód, az oszlopok kiváltása szükséges. A telek behajtóknál az árkok lefedésre kerülnek. A behajtó út burkolatának szerkezete a fedlap feletti részen kerülhet kialakításra. Fedett szakaszok épülnek az utcákról nyíló a közök csatlakozásánál. A magassági vonalvezetés a Dunai kivezetések meglévő szintjeinek figyelembevételével történt. Építendő szakaszok: Bajcsy-Zsilinszky utca – Felső-Duna sor Felszabadulás utca Duna sor Rózsa utca Bajcsy Zsilinszky utca K-i oldal - Ady Endre utca Bajcsy Zsilinszky utca NY-i oldal Rózsa utca NY-i oldal Rózsa utca K-i oldal - Ady Endre utca Rózsa utca K-i oldal Baross udvar - NY-i rész 4
Baross udvar - K-i rész Összmennyiség: 2931,8 méter Közműkiváltások: A zárt csatornaszakaszok illeve a burkolt árkok megépítése több helyen is szükségessé teszi a meglévő vezetékek átépítését: a Rózsa utcai DN 100 acny vízvezeték kiváltása és átépítése teljes hosszában hga bekötéseivel együtt, a CS-1-0-0 csatornánál szintbeni keresztezés, az Á-1-3-1 és az Á-1-3-1-1 árkoknál a nyomvonalak hosszmenti érintettsége miatt meglévő gázvezeték két szakaszának kiváltása a Rózsa utcában, a CS-1-3-0 csatornánál 7 db légvezeték oszlop kiváltása a Bajcsy Zs. utcában az Á-1-4-0 ároknál Hidraulikai méretezés: A tervezett csatornák és árkok méretezése az MI-10-455/2 előírásainak figyelembe vételével készült, 1 éves visszatérési idejű, 10 perces záporcsapadék intenzitásával számolva. A dunai kivezetések átépítésére nem kerül sor. Gázvezeték megközelítésére vonatkozó előírások: A tervezett árkok több helyen keresztezik a meglévő gázvezetéket. A keresztezési pontokon a minimális takarás biztosítása szükséges. Rét utca és környéke vízrendezése: Az utcák többségében nyíltárkos vízelvezetési rendszer került megtervezésre. Két utcában ezt a hely szűkössége és a meglévő közműállapot ezt nem tette lehetővé, a Molnár utcában és a Batthyány utca Ny-i részén. Az árkok TB 30/50/40 (a Bem utcában a 0+000 és 0+150 km szelvény között TB 40/70/50, a Bocskay utcában a 0+000 és 0+008 szelvény között I/40/40) mederburkoló elemből kerülnek kialakításra, a mélység függvényében változó magasságú földrézsűvel kiegészítve. Ezzel a megoldással a helytakarékosság és a gyors, minőségi kivitelezés szempontjai is érvényesíthetők. Egy utcán belül a kezdő szakaszokon sem került csökkentésre a szelvényméret, tekintettel az egységesebb utcaképre, továbbá arra, hogy az ároknak nagyobb záporoknál tározó funkciója is van. A kapubejáróknál a mederburkoló elemekhez gyártott lefedő elemek alkalmazására került sor, így itt sincs szelvényváltozás, ami csökkenti a lerakódások mennyiségét. A rendszer lezáró elemmel nem rendelkezik, ezért az utolsó elem 20 cm vtg monolit beton lezárással készül, „tüskézés”-sel a mederelembe kötve. A szakaszok elnevezésénél az I. ütem számozása folytatódikk, így a két munkarész jelölése egységes rendszert alkot. Nyomvonalkialakítás: A tervezett árkok nyomvonalát a meglévő ároknyomvonalak figyelembevételével és az árkok tengelyvonalának kisebb korrekciójával került megtervezésre. A nyomvonal módosítással az iránytörések számának csökkentése és a légvezeték oszlopoktól való távolság növelése került figyelembe vételre. Az oszlopoktól előírt védőtávolság ennek ellenére több helyen nem tartható be. (Az oszlopok gyakran a jelenlegi árok szelvényébe, helyenként tengelyvonalába (20 kV) esnek. Ezeken a helyeken az árkot megszakítva zárt DN 400 csőszakaszok kerültek betervezésre. A Rét utcát keresztező átereszek megtartottak, a tervezett árok az áteresz belépő szelvényéhez csatlakozik. A csatlakozást egy lezáró pofafal építésével kell megoldani. A telek behajtóknál az árkok lefedésre kerülnek. A behajtó út burkolatának szerkezete a fedlap feletti részen kerülhet kialakításra. A magassági vonalvezetésnél a befogadó Á-1-0-0 árok I. ütemben tervezett szintjei kerültek figyelembe vételre. (Balog és Társa Mérnöki Iroda Bt. - Mohács: belterületi útárkok rendezése; 5
Farkas u., Rét u., Zrínyi u., Drágffy u., Garai u. és Sirály utcák engedélyezési terve - Tsz:2009-21) Építendő szakaszok: Kölkedi utca Bem utca Ny-i rész Bem utca K-i rész Török utca K-i rész Török utca Ny-i rész Árpád utca K-i rész Zrínyi utca D-i rész Zrínyi utca É-i rész Drágffy utca K-i vége, Halász utca Drágffy utca É-i oldal Molnár utca Bocskay utca, Batthyány utca Bocskay utca Összmennyiség: 2545,7 méter Hidraulikai méretezés: A tervezett árkok méretezése az MI-10-455/2 előírásainak figyelembe vételével készült, 1 éves visszatérési idejű, 10 perces záporcsapadék intenzitásával számolva. Közműkiváltások: A tervezett nyomvonalvezetés döntő mértékben a meglévő árkok nyomvonalát követi, ezért a vízelvezető rendszernek a közművezetékekhez viszonyított helyzetében nincs lényegi változás, a megközelítések a jelenlegivel azonosak. Az Árpád utcában a gázvezeték a meglévő (és a tervezett) árok nyomvonalát többszörösen keresztezi, egy szakaszon alatta halad. Az előbbiek miatt az üzemeltető a gázvezeték kiváltását írta elő. A kiváltás 3,0 szakaszt érint, összesen 82 fm hosszban. Az Á-1-9-1 árok a meglévő vízvezetéket kb. 10°-os szögben keresztezi, itt a vízvezeték kiváltása szükséges. Az árkok keresztezik a meglévő víz- és gázbekötéseket. Ahol a gázbekötés takarása nem éri el az 1,0 m-t, mélységi kiváltás szükséges. A bekötések mélységére nyilvántartási adat nem áll rendelkezésre, a költségkiírásba becsült adatként a keresztezett darabszám 40 %-ának kiváltását állítottuk be. A meglévő vízbekötések hga csőből készültek. Javasoljuk DN32 PE100 SDR11 csőre történő átépítésüket a tervezett árok fenékszint alatt 1,20 m takarással. A Török utca nyugati részén a 20 kV-os vezeték oszlopai a mederben állnak, ez az oszlop melletti zárt szakasz közbeiktatásával kerül megszüntetésére. Gázvezeték megközelítésére vonatkozó előírások: A tervezett árkok több helyen keresztezik a meglévő gázvezetéket. A keresztezési pontokon a minimális takarás biztosítása szükséges. Geodéziai előmunkák: Helyi magasság: Mohács Bocskay - Drágffy . u. sarok körforgalom NY-i aknafedlap magassága: 87,05 mBf. Talajmechanika: A nyomvonal mentén korábban feltáró és kutató fúrások nem készültek. A helyi talajok közepes agyag és szemcsés anyagúak; fejtés szempontjából I-III.o-ba sorolhatók. A rézsűk állékonysága S=1:1-1,5 esetén is megfelelő. 6
A kivitelezés során az árkokhoz kapcsolódó építési munkáknál ideiglenes vízelvezetésre előreláthatólag szükség lesz . A nyitott munkagödröket és árkokat az építés ideje alatt a felszíni vizektől meg kell védeni. Hidrológiai és hidraulikai számítások: Az alkalmazott műtárgyak méretezése hidraulikailag elkészült, melyek kialakítása a számított viszonyokra részben vagy átépítés után megfelelő. Megállapítható, hogy az átépített útárkok és zártszelvények a keletkező 1 éves gyakoriságú vizeket kártétel nélkül vezetik el. Vizi munkával érintett terület: Hrsz: 10141/1, Hrsz: 10175/2, Hrsz: 10228, Hrsz: 10132, Hrsz: 10523, Hrsz: 10512, Hrsz: 3017, Hrsz: 2800/1, Hrsz: 2755, Hrsz: 2739, Hrsz: 2712/1, Hrsz: 2682, Hrsz: 2631, Hrsz: 2502 Építendő létesítmények: Farkas u.i árok Rét u.-i árok Zrínyi u-i árok Drágffy u.-i árok Befogadó árok Garai u-i árok Sirály u-i árok Összmennyiség: 1870,5 méter Biztonságtechnika: A munkaterület átadásra a közművállalatok képviselőit meg kell hívni, a szakfelügyeletet biztosítani szükséges! Építés közbeni forgalomtechnika: A kivitelezés során az Önkormányzati és közutak közelében szakaszos munkavégzés végezhető az MSZ 11318-760 szerinti közúti elemekkel történő ideiglenes forgalomkorlátozással. Egyszerre 50 m-es szakaszok vehetők munkavégzés alá. A munkavégzés során az utak áteresztőképességét biztosítani szükséges. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 45232130-2 45112000-5
Kiegészítő szójegyzék
45111290-7 II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 227981519 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 7
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/09/30 (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 8
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Ajánlati ár (nettó Ft) Késedelmi kötbér napi mértéke (nettó ajánlati ár %-a naptári naponként)
Súlyszám 10 1
Jótállás időtartama (hónap)
2
VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) 9
ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20755 / 2012 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/01/11 (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6586 / 2013 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/05/01 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 1. Az eredeti szerződés szerint a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja 2014. szeptember 15., az átadás-átvételnek 2014. szeptember 30-ig meg kell történnie. A módosított szerződés szerint a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja 2014. december 15., az átadás-átvételnek 2014. december 31-ig meg kell történnie. 2. Az eredeti szerződés szerint a Vállalkozó teljesítés során érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselője Kohl József. A módosított szerződés szerint Vállalkozó teljesítés során érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselője Szabó Attila. IV.1.3) A módosítás indoka: 1. Az építési kivitelezési munkákat a vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó 2013. április 16-án megkezdte. A lefolytatott közbeszerzési eljárás és az annak eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés ellen 2013. április 19-én jogorvoslati eljárás indult, mely a Közbeszerzési Döntőbizottság 2013. június 14-i, D.175/21/2013 számú elmarasztaló határozatával zárult, mely szerint a Megrendelő és Vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződés a Kbt. 127. § (1) bekezdés c) pontja alapján semmis. A jogorvoslat ellen Megrendelő közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti pert indított, mely per a Pécsi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2014. február 13-án meghozott, 1.Kf.20875/2013/7/2. számú jogerős ítéletével zárult. Ítéletében a Pécsi Törvényszék kimondta, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata jogsértő, Megrendelő és Vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződés a Kbt. 127. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem semmis. A jogorvoslati és az azt követő bírósági peres eljárásra tekintettel a tárgyi szerződésben foglalt építési beruházás kivitelezése 2013. augusztus 15–től 2014. február 13–ig szünetelt. A Vállalkozó emiatt a tárgyi szerződésben foglalt teljesítési határidőt, a szerződéskötéskor előre nem látható okból, neki fel nem róható módon nem tudja teljesíteni, melyre tekintettel a szerződés módosítása vált szükségessé. 2. A szerződéskötéskor előre nem látható módon a teljesítés során Vállalkozó hivatalos 10
képviseletére jogosult személy változott, melyre tekintettel a szerződés módosítása vált szükségessé. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2014/05/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a hirdetményben foglaltakkal. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/06/17 (év/hó/nap)
11
