VÁLLALKOZÁSISZERZÖOÉS Melyet kötöttek egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (szckhc1): 7400. Kapos\ar. Bajcsy-Zs. u. 28.. képviseli: Gelencsér Attila. a megyei kőzgyülés elnöke. mint mcgrcndclö (a továbbiakban: megrendelő). másrészről pedig az Invcstmcnt Kft. (s7c"'hel): 7·WO Kapos\'ár. Kontrássy u. I.. cégjegyzékszám: Cg. 14-09-300257. adószam: 11~21375-2-14. számlasám: 11101600-11221375-01000003. képviseli: Wagner Emő üg)\CZC1Ö). mini \'állalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) az alulírt napon és helyen aL: alábbi feltételek szerint. A felek egybehangzóan megállapítják. hogy a megrendelő a kÖ7bcszcrLésckről s/ólő 2003. c\ i CXXIX. t\. szerinti nemzeti eljárási rendü nyílt közbcszer/..csi eljárást fol) tatoH le il ..Somog) Mcg)ci Önkormányzat 2 intézményének akadál)mentesítése" elnc\'C7ésscl. A megrendelő a 2. rész tekintetében a vállalkozó ajánlatát minősítcue nyertes ajanlatnak " felek ennek mcgfelelően a közbeszerLési eljánis tárgyat képező építési ki, iteiezési munkáJ...rn az ajánlati felhívás és az azt kiegészítő ajánlati dokumentáció tartalmára figyelemmel. aL./..a1 mindenben összhangban az alábbi vállalkozási szerLödést kötik. I.
A szcrLödés tárgya és
műszaki
tartalma
1.1. A megrendelő vállalkozásba adja. a vállalkozó elvállalja a Somog) t\lcg~ei Önkomlányzat 2.intézményének fizikai és infokomll1unikációs akadálymcntcsítc:sét a/ alábbiak szerint:
a Somogy Megyei Gyemlckvédelmi Köz nt (Kaposvár. Orci u. 18/a.) Ilí'ikai és infokommunikációs akadálymcntesítése: akadálymentes parkoló. gyalogos útvonal. rámpa. külsö lift kialakítása. egyes nyílászárók cserC:je. akadal)mentcs vizesblokk és információs-kommunikációs rendszer kialakítása tl dokumcntacióban részletezcttek szerint. 1.2. A szerződés részletes. teljes müszaki tartaimáI az ajánlati felhívás. az aLt kiegésí'ílő ujánlali dokull1cnlációban szereplő müszaki leírás. költségvctés. a liftck esctében a:l engedélyezési terv. valamint a vállalkozó által benyújtott részletes költségvetés tartalmazza, mely dokumentumokat a felek melléklctként e szerződéshez csatolnak. A linek kialakításához szükséges kiviteli terveket a vállalkozó készítteti CI a saját költségére. 1.3. A szerLődő felek megállapodnak abban is. hogya vállalkozó külön díjazás ndkül köteles elvégezni a tervekben és a müszaki leírásokban szereplő. de s:lerLődes Illcllékletét képező kö\tségvetésböl esetleg hiányzó munkákat (többletmunka). továbbá aLokat a müszakilag szükséges munkákat is. amcl)ck nélkül a létesítm(on~ rcndeltctéssLerüen nem használható (pótmunka). 1.4. A \állalkozó kijelenti. hogy az. 1.2. pontban hi,atkolott dokumentumokat meg\izsgálta. azokat teljesnek. khitelczésre alkalmasnak találja. A ,
2.
A \'állalkozói díj 2.1. A s/crl.ődő felek megállapodnak abban. hogy az 1. pontban mcghataro7ott mun"a elvégzésének díja 15.449.000.-Ft. + ÁFA. összesen bruttó JS.538.S00.-Ft.-. a~al tizellll)'olcmillió-ötszázharmillcllyolezer-ll)'olcszázjorillt. az 1.2. pontban hivalkOlott tételes költségvetésen alapuló vállalkozói átalánydíj.
2.2. A szerződő felek megállapodnak abban. hogya megrendelő külön díjazásért a vállalkozótól pótmunkát rendelhet meg. amely póununkát a vállalkoLó köteles elvégezni. 2.3. A vállalkozó pótmunkát csak a megrendelő előzetes írásbeli megrendelése és a megrendelő által elfogadott árajánlat. külön megállapodás alapján \"égezhet. " pótmunka vállalkozói díját a felck a szerL.ooés mcllékletél képelő tételes költség\'etésben szereplő dijtételek alkalmazásával állapítják meg. 2.4. Amennyiben a megrendelő által elrcndelt pótmunka anyag- és díj tételei a szer.fődés l11clléklctébcn szcrcplő tételes költségvetésben nem s7..crepclnck. akkor a v:íllalkozó a pótmunka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési köllségeket. valamint az 1.2. pontban megjelölt tételes költségvctés clkészílésekor alkalmazott rCLsióradí,ial sZ{l.nlolhatja el.
3.
A \'állalkozó leljesílésének halárideje
3.1. A mcgrendelő az építési munkák cl\'égzéséhez szükséges munkaterületet 2008. c"tóber 8-ig il.ladja. A vállalkozó - az építési napló megnyitásával egyidejüleg - köteles az iti mcghatáro.fotl dokumentumokat és a munkaterületet átvenni. A munk~,k megkezdése után folyamalos munka\'égzésre tart igényt az ennek elmulaszIása szerLödésszegésnek minősül.
lljoinlalkérő,
3.2. A szer/Més tc!jcsítésének határideje: 2009. 05. 31. 3.3. Amennyiben a fenti hataridő a szerződő feleknek fel nem róható okból ncm teljesíthctÍl. a felek új határidőkben állapodnak meg a Kbl. vonatkozó rendelkezéseinek szem e1ön tartásával.
4. 4.1,
Pénzügyi feltélelek A megrendelő a vállalkozói díjat a szerződésszerü teljesítést követő 60 napon belül a vállalko7ó által kiállított. cégszerüen aláírt számla és a mcgrendelő által c1lcnjcg)/clt teljesítést igazoló okmán) alapján a vállalkozó jelen szcrLooésbcn ~L.cn:plö bankszámlájárn történő átutalással egycnliti ki. A megrendelő elöleget nem fiLet.
4.2. A vállalkozó hibájából adódó késedelmcs tejesílés esetén a megrendelőt kötOCr illeti meg. mcl) nek összcge naponta 50.000.- Ft. A vállalkozó hibájára \ iSSLa\ czcthctö 2
meghiúsulás esetén a megrendelőI a neHó vállalkozói díj 30 %-ának meghiúsulási kötbér illeli meg. S.
A
megrendelő
megfelelő
kötelezeItségei
5.1. A megrendelő megbízoll - a müszaki munkaterületen:
ellenőrzési
feladatokat ellátó -
képviselője
a
Műszuki ellenőr:
Név: Bank Zoltán Telefon/fax: 20/9947773. 82/428-352 E-maiI:
[email protected] (megbízottja) a kivitelezés teljes időlartama alaH heti egy alkaloIllmal (előre egyeztelett időpontban) köteles müszaki ellenőrzést végezni. A kivile!ezcsrc és a müszaki ellenőri tevékenységre a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelel előírásai a/ irányadóak.
5.2. A
megrendelő
5.3. A megrendelő felelősséget vállal azért. hogyavállalkozónak átadot! építési munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye. amely il szerződés teljesítését akadályozza. 5.4. A
megrendelő
időtartamára.
6.
rehabilitációs szakmémöki müvezetést bizlosít a kivitelezés tl.:ljcs melyet Vállalkozó IÍÍmi köteles.
A vállalkozó kÖlelezettségei
6.1. A vállalkozó a szeíLődésben szereplő munkákat a magyar és a közösségi szabványoknak és a technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. 6.2. A vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származasl es minőségi bizonylatait. tanlisítványail köteles a mcgrendelő mcgbízottjúnak beépítés. beszcrelés előtt bemutatni és a mt"lszaki átadás - átvételi dokumentáció részeként él szerződés teljesítésévcl egyidejClleg a megrendelőnek átadni. Az e tekintetben irányadó jogszabály a 312003. (1.25.) BM-GKM-KvM együttes rendelel és a 21/1998. (lv.17.) IKIM rendelet. 6.3. A v{lllalkozó köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálato~. ellenörzésck. mérések folyamatos lefolytatására és az ezek eredményeit tarlalma;r(l okiratokat haladéktalanul köteles írásban átadni a megrendelőnek (megbí7.ottjának). 6.4. A vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének időszakára lc1jes körű élct- és baleselbiztosításI kötni a kivitelezési munkában résztvevőkre: teljes körű építés- és szerelésbiztosítást kötni a felhasználásra kerülő anyagokra és eszközökre a teljes pótlási. illetve helyreállítási költségek mértékéig. továbbá fetelősségbiztosítást kötni az altala harmadik személynek okozott károk bizlosító általi meglérítésére. 1\ megkötött biztosítas a jelen szerződés mcllékletét képezi. 6.5. A vúllalkozó a teljesítés teljes időszaka alatt köteles építési naplót vezetni és azt a teljesítés helyszínén tartani. A szerződő felek kÖlelesek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetell építési
3
naplóban egymással közölni. Az építési napló vezetésére a 290/2007. (X.3 I.) Konn. rendelet az iranyadó.
6.6. Az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak neve, beosztása: Név: Wagner Ernő elérhetőség: 30/9476-546 Műszaki ellenőr:
elérhetősége:
Bank Zoltán
20/9947773
6.7. A vál1alkozó a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozata szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. akinek tevékenységéért ugy felel mint a sajátjáérl. Kijelenti. hogya szerződés teljesítése céljából általa igénybe vett alvallalkozókkal kÖlendő szcrződéseibcn saját magára vonatkozó kötclezettségként vállalja a Kbt. 305. §. (I) - (3) bekezdése és a 306/A. §. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítésé!. 6.8. A kivitelezés során a vállalkozó szabályok belartásáért.
felelős
a baleset-. munka-o környezet- és a
tüzvéd~lllli
6.9. Az építési munka során felhalmozódott bontási törmelék nek. egyéb hulladéknak újrahasznosításra, újrafeldolgozásra. környczetkímélő módon történő kezelésre és/vagy raktáro7..ásra kell kerülnie. Ennek biztosítása a vállalkozó kötelezettsége. melynek teljesítését dokumcntálni kelJ.
7. Jótállás, szavatosság 7. I. A vállalkozó az építési szerelési tevékenységre az átadás-átvételtől számítolI 24 hónapra jótállást vállal az általa beépíten anyagokra és a teljes körű kivitelezesre. 7.2. A megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat. hiányosságokat köteles haladéktalanul írásban közölni a vállalkozóval, a vállalkozó pedig azonnal köteles intézkedni a kijavítás iránI. Amennyiben a létesítmény vagy annak egy része a jótállási kÖlclezetts0g aláeső hibák miau nem üzemel, nem müködik, a jótállási idő a létesítmény egészére vagy a hibával érintett részére a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tét CI időtartamávalmcghossza.bbodik.
7.3. Az egyes épiiletszerkezetekre, és azok létrehozásanal felhasználásra kerülö tervekre a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet. valam im a 1211988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együlIes rendelet szerinti kötelező alkalmassúgi idő az irányadó.
8. Műszaki átadás-átvétel 8.1. Az eltakanísra kerülö munkák átadás~átvételére. ellenőrzésére felck a Plk. 394. §. (2) bekezdésében előírtak szcrint járnak cl. azzal a kiegészítéssel. hogy az ellcnőrzését az eltakarás időpontját megelőző 3 nappal korábban köteles kérni a vállalkozó. 8.2. A szerződésszerű teljesítést követően a vállalkozó a kivitelezést készre jelenti és kitüzi az átadás-átvétel időpontját. EITől a megrendelőt legalább az időpont előlI 8 nappal előbb köteles írásban értesíteni. vele időpontot egyeztetni. 8.3. /\ műszaki átadás- átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a megrendelő által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavitásának határidejet. CI
4
megrendelő nek azt a nyilatkozatát hogya teljesítést átveszi·e vagy megtagadja. A/ átvétel meglagadása esetén a felek kitüzik a következő áladás-átvétel időpontját is. 8.4. A megrendelő nem tagadhalja meg az átvéteil olyan hibák és hiányosságok miau. amelyek más hibákkal. hiányokkal összcfliggésben. illetve a kijavításukkal. pótlásukkal járó munkák folylán scm akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 8.5. A vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-ál vétel a J.2. pontban meghatározolI időpontban megkezdődik, kivéve. ha a megrendelő a szolgáltatást nem veszi át. 8.6. A vállalkozó 2 példány épílési, engedélyezési tervdokllmentációt biztosí l a megrendelönek. A műszaki átadási dokumentáció mcllékletét a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumok képezik, így különösen a beépített
a) b) c) d) e)
9.
kivitelezöi nyilatkozatot. a mcgvalósulási tervet, az épílés kivitelezésekor a vállalkozó által beszerzett. bizonylalokaI és vizsgálati eredményeket. mérési jegyzőkönyveket. az építési napló másolatait.
minőséget
igazoló
A szer-Lődés megszünése
9.1. A felek ezt a szerződéSI annak teljesítése előtt csak a másik fél súlyos vagy szerzödésszegése esetén mondhatják fel. éspedig azonnali hatállyal.
ismétlődő
9.2. A megrendelő akkor is jogosult e szerz.ődést azonnali hatállyal fehnondani. ha tudomást szerez arról. hogy a vállalkozó ellen esőd- vagy felszámolási eljárás indult vagy \an folyamatban. 9.J. A felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a mcgszűnéskor elszámol nak egymással a jelcn szerződésben rögzitett ár- és díjtételek alkalmazásával. c szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével.
10. Eg)'éb rendelkezések: 10.1. A szerződő felek a közöttük létrejött szeí.lődésből adódó vitákat percn ki"üli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés ercdménytelensége esctén alávetik magukat: • műszaki viia esetén: ÉMI Baranya Megyei KirendelIség. illetve • jogi vita esetén: apertárgy értékétől ftiggően kikötik a Kaposvári Városi Bíróság. illctve a Somogy Megyci l3íróság illetékességét. 10.2. A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős ajelen szeí.lődésben foglalt kötelezellségek mcgszegéséért, illetve elmlllasZlásáért. ha azl vis maior oJ...ozta. Vis maior bekövctkezése cselén mindkél fél maga viseli asajál érdekkörébcn fclmcrOlö kárt. 10.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi sl'crl'ődéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni. és egyidejűleg javaslatot tenni a7 ennek folytán bekövetkező késedelem, illelve hibás teljesítés kiküszöbölésére.
5
em minősül vis maiomak bánnely fél átalakulása. felszámolása. illct\c fi Letesképtelensége. 10.4. A \állalkozó tudomásul veszi. hogy ezen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezellscg terheli cs köteles a megrendclőre vonatkozó valamennyi titoktartási rcndelkedst betartani. 1\ szerződéssel összefüggésben álló. a mcgrendelőre vonatkozó bármilyen adatol. információl harmadik személynek ncm, vagy csak ti mcgrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat ki. A titoktartási kötelezettség megs7cgésc esetén a megrendelő jogosult e szerLődést azonnali hatállyal felmondani. 105. A SZCíZOOŐ felek e szerezooésscl kapcsolatban tett bámlilyen nyilatkoL.1ta. illcl\C a sL.erLooés esetleges módosítása ki7..árólag írásban joghatályos. 10.6. Amennyiben a jelen szerLooés tartaimát érintő jogszabály a szer.tooés hatályana~ idótartama alatt módosul. a felck módosítják e szeíLooést a jogszabál) i előírásokna~ megfelelöcn. 10.7.1. A jelen szcrzödésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai. \alamint al ajánlati felhívás és az azl kiegészítő ajánlati dokumenláció rendelkezései a;r irányadó\". I O.8.A jelen
szerL.ődés elválaszthatatlan
részél képezik az alábbi dokumentumok:
az építési engedély. az építési. engedélyezési tervdokumentáció. műszaki leírás. az ajánlattcvők kérdéseire adott válaszok és minden egyéb. al ajánlat clkés7ítése alatt keletkezett infonnáció. a részletes költségvetés. a vállalkozának a kivitelezés teljes időszakára vonatko/ó felelősség· cs vagyonbiztosítása. A felek a jelen szerLődést. mint akaratuk kal mindenben megegyező!. magukra nC?\ e kötelezőnek ismerik cl. és kijelentik. hogy annak aláírására jogosultak és LI s/erződés halálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. Kaposvár. 2008. októbcr 8.
...................
~
.
.
;2
;. v········· ,..,..
mémö
rr..,..1VENT dllalko%.6 kft
7400 K.lpu-:;V81. KOlllrássy U. 1.
L~· USZKAI Ügyvédi Iroda
.
_
iN
E szcrl.:ődést készítettem és ellenjegyzem: Kaposvár. 2008. október 8.
I!f '"
_
Wanger Emö Il1\estmenl Kft. vállalkozó
omo' legye' Önkormányzat Gc1cnc ér Attila ---me' endeló
"'" 11
6
somogymegyeIJY.központ_akadalymentesnese
Név: Investment Kft. eim : 7400. Kaposvár KontTássy u. l.
Kelt:
2008 év
Szám
hó nap
.
KSH besorolás: Teljesítés:20.. év A munka leírása: Készitette "Somogy Megyei Gyennekvédelmi Központ" t'öépülete komplex akadálymentesitése Kaposvár, Orci u. 18Ja KészO.h neltó 1700 Ft.-os rezsióradijjal
. hó nap .
Költsigvttb fóössusitó Me-gntvcús
Anyagköltség
DíjL:.öltség
15·01·001 Falzsaluzas kétoldali, függöleges vagy ferde sík felülettel
96 ml 2
346,5
916,3
33.264
87.965
7.484
19.523
O
16.698
68.6·10
39.411
16.280
8.100
15·02·008 Síklemez zsaluzása alátámasztó állváMyai, 4,00 m magasságig
12 m2
3
623,7
1626.9
21-03-093 Munkagödör ~Idkiemelése épületek és mútárgyak helyén gépi erövel., kiegészító kézi munkával, bánnely konzisztencüijú, I·IV. oszt. talajban, alapterület: 10,1-50,0 ml közön, 5,5 ro mélységig 7.5 m3 O 2226,4
4
21-11·022·0120123 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen beliIl, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T
13 m3
5
5280
3031,6
23-03-00 1-00 1231 O Beton· és vasbeton· sávalap készitése darus technológiával, ..... minőségú betonból C 81l0·24IFN kavicsbeton keverék eEM 32.5 ponlandcemcnttel, m=6,6
0,8 ro3 6
20350
10124,4
23-03·003-0012310 Beton· és vasbeton· lemezalap készítése darus technológiával, .....minöségú betonból C 811 0·24/FN kavicsbeton keverék CEM 32,S portlandcementtel, m=6,6
20350
9878
99.715
48,402
236936.7
132598,38
201396
112.709
4.9 nt3 7
31·01·002·0220582 Betonacél·szerelés; 8·10 mm átmeroig Betonacél B60.50 8 mm, szálban
0,85
t
I.oldal Ssz.
8
Tételszám somogymegyei---.ID'.központ_aka Egységrejutó Tételkiírás Anyagár Munkadij
A tétel ára összesen, Anyag Munkadij
31-01-003-02206~8
Betonacél-szerelés: 12-20 nun átméröig Betonacél B60.50 14 mm, szálban
1,5 9
10
II
12
13
14
15
16
17
Inn1
259.166
128.560
Betonral készítése; 13-24 cm vastagságig kavicsbetonból C 12/15-24/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcemennel, m=6,8 XO környezeli osztályú 14 m3 2~200 12706,11
338.800
177.886
31-21-021-0221110 Sík vagy bordás vasbclonlemez készítése; 15 fok hajlásszögig, 12 cm vastagságig, KK vagy K konzisztenciájú betonnal C 16/20-l6/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcemenncl, m=6, I XO környezeti osztályú 26400 13310,01 6,3 m3
166.320
83.853
31-30-201-0313476 Vasbetonszerkezetek vékony kiegyenlitése lSalutáblák illesZléseinél vagy felületképzés elölt, egykomponenses gyári, kézijavítóhabarccsal, I nun vastagságban egykomponensú, fmom betonsimító habarcs, max. 3 mmlréteg vastagságig 358,53 96 m2 429
41.18~
34AI9
l
85106,43
31-11-02I-0112~10
33-00-001 Függóleges teherhordó és kitöiló ralazalok bontása kisméretú, mészhomok, magasíton vagy nagymérCIÜ téglából, falazó, cementes mészhabarcsból 7831,05 4,4 m3 O
O
34.457
33-13-001-1210211 Gipszkarton válaszfal 50, 75, vagy 100 nun-es állvanyszerkezetre szerelt kétszer egy réteg építólemezból, szigeteló anyag nélkül, 75,100, vagy 125 mm-es falvastagsággal 75 mm-es állványszerkezet, 12,5 mm-es impregnáltépítólemez 2226,66 30,1 m2 3385,5
101.904
67.022
34-0S.003 Épület elötti nimpa készítése horganyzott acélból 266400 l trtel
266.400
IS.700
8.481
63.95-1
18100
36-90-003-0550040 Vakolatjavítis oldalfalon, tégla-, beton-, kófelUleten vagy épitólemezen, a meglazull, sérült vakolat elózetes lever6ével, hiánypóllas 25% felen Hvb8-mc, belsö, vakoló cementes mészhabarccsal 282,7 2131,S 30 m2 42·00-008 Lapburkolatok bontása, fal· pillér- és oszlopburkolal, bannely méretü mozaik, köagyag es csempe 75 m2 I35S,64 O 42-02-003-0510551 Padlóburkolat mozaiklapból, 25x25 cm-es Mozaiklap 25x25 cm szürke, csús7.ásmentes IS,2 m2 4058,16
1452,99
O
73.8S9
10l.S98
26.44~
2.oldal
Ssz. 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Tetelszám Tetelkiirás
somogymegye(j~y.közponl_aka
Anyagár
A tétel ára összesen Anyag Munkadíj
Egysigrejutó Munkadíj
42·02·00~-0510301
Padlóburkolat mozaiklapból, 30UO cm-es Mozaiklap 30x30 cm, szürke fagyálló, csúszasmentes ~5 m2 3413,25 1471,86
153.596
66.234
42-02-028-2115011 Fal-, pillér. és oszlopburkolat 15xl5 cm méretU csempelapból, ragasztVa Falburkoló csempe 15xl5 cm-es, sima egyszími., Alap csemperagasztóval, EAN: 9002428 + 040454 58 m2 2151,18 2755,02
12~.768
159.791
43-0 l-60 1-0570061 Sima fémlemez fedés horganyzon acéllemezool egyszerű korcolt kivitelben Melegen hengerelt horganyzon acéllemez, 0,60 mm IOO0x2000 mm-es 4~64,9 3665,2 5 m2
22.325
18.326
44-01·012·0137251 Belso valaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, falazassal egyidejüleg, vagy kihagyon nyilásba 6,00 m kerO.letig IOOx21 Ocm 39360,6 7180,8 2 db
78.721
1~.36l
44-01-011-0137252 Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, falazassal egyidejüleg, vagy kihagyott nyilasba 6,00 m kerületig, asszimetrikus, középen felnyfló 190x260 cm 94350 7180,8 8 db
754.800
57.446
44-01·012·0137253 Bejárati akad:ilymentes ajló elhelyezése, szerelvényezése, falazással egyidejilleg, vagy kihagyon nyilásba 6,OOm kerületig, asszimetrikus, középen felnytló I 85x150 cm 216450 7180,8 2 db
432.900
14.362
68.568
50.752
45-90-101-0230025 Az érvenyes akadálymenlesítésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 8 személyes lift beszerzése és elhelyezése l db 6061932 6.061.932 O
O
45·04·003·0990114 Cső kézfogó elhelyezése, falba szerelve Csökézfogó kétsoros 1162,17 S9 m
47·00-100 Felület előkészítése, részmunkak belso festéseknél; lekaparása bánnilyen padozafÚ helyiségben O 1,08 100 ml
860,2
többrétegű
meszelés
9944,49
O
IO.7~O
47-~110-015138t
Felület előkészítése, részmunJcik belső festéseknél; fe10Iet glenelése készítményekkel (simílóanyaggal), teljes sima vakolt felületen, bármilyen padozafÚ helyiségben beltéri glett, tönfehér, EAN: 5992452378057 108 m2 404,8 301,92
műanyag kötÖ3nyagú
43.718
32.607
3.oldal Ss~
28
Tételszám somogymero-eiJY.központ_aka Egységre jutó Tételkiru Anyaga,. Munkadíj
A tétel Anyag
ara összesen Munkadíj
47-01-133-0159456 Műanyag·diszperziós festés új vagy régi lekapan, lemosott felületen, vakolaton két rétegben, fehér vagy színes festékkel, sima felületen diszperziós belső falfesték
108 m2 29
94,6
320,79
10.217
34.645
70.277
17.054
105.653
20.196
48-03-003-04 JOOO I Víznyomás elleni szigetelés, egy rétegben, PIB szigetelő lemezzel, bármely nagyság(l, vízszintes felületen, alatta-felene I-I réteg bitumenes csupaszlemez, ragasztva, mázolva szigetelő lemez 1,5 mm, bitumenes csupaszlemez
12 m2 30
5856,4
1421,2
48-04-014-0313611 Üzemi viz elleni szigetelés, kent szigetelöanyagga~ két ritegben rugalmas egykomponensii kent vizszígeteló anyag
12 m2
31
1467,4
280,5
48-07·116-4110164 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, liftakna falának rétegrend szerinti kiaiakítasa
96 m2 32
33
2615,8
504,9
251.117
48.470
Info--kommunikáció akadálymentése Anyag és munkadij együnesen l egys 2549334,78
o
2.549.335
o
71·00.001
81-01-001-0120001 Akad3.lymentcs Wc kialakítása alapozassal ( állítható mosdó döntóberendezéssel· Idb, Speciális Wc kagyló, falrarögzitésú, tanályos· I db, fix kapaszkodó 60 cm, szinterezett, sárga - Idb, felhajtható kapaszkodó, 80Ox700, állványra szerelt, szinterezett, sárga· I db, dönthető tükör - Idb, ruhaakasztó mosdóba, piperepolc, szappantartó, egykaros álló csaptelep, hosszU karral ·1-1 db 3 letel 443300 31098,1 1.329.900
93.294
I. I Építmény közvetlen költségei:
13.740.720
1.708.280
lA Közvetlen önköltség összesen
13.740.120
1.708.180
2.1 Árkockálati fedezet vel.alap
13.740.720
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap
13.740.120
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 3.1 Tartalékkeret vetítési alap
1.708.280
15.449.000
4.1 ÁFA vetítési alap 4.2 Áfa
15.449.000 3.089.800
200;'
18.538.800
S. A munka ára
J
iN\ESTIVENT mérnöki és fővallalkoz6 kft 7400 Kaposvar, Kontrassy u. 1.
Aiaru
QBE Atlasz Biztosító ln. 1143. Budapes!, Stefania Ílt 51 tel.: 06-1-460-1400 rax.:06-I-460-1499
Adós.zám: I021160J-2-l4 SzJ.: 660310 MKB: 10300002-20398600-00003285
Vezérigazglllóság
Bróker. Palládíum Kft.
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY (kötvényszám: 2006/30033)
Jelen biztosítási kötvény értelmében a QBE Atlasz Biztosító Zrt. vállalja, hogy az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmeriilt károk. és egyéb azzal összefüggő költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási fehételeknek megfelelően. Szerződő
neve: címe:
In'-estment Kft. 7400 Kaposvár, Konrrássy u. I.
Biztosított neve:
Feltétel:
ua., mint Fővállalkoző a Fövállalkozónak az egyes projektre
szerződött
alvállalkozói
a QBE ATLASZ Biztosító zrt. fAR feltételei és záradékai IMünchener ROck Standard! (CAR - 001 - 2004)
A biztosítás tartama:
határozatlan
Kockázatviselés kezdete:
2006. november 25.
Biztosítási
időszak:
Biztosítási évforduló: A biztosítás
rends~re:
minden év OLDI díjelszámolásos az elszaITrolást'a szerződő felek ci betejeíéttP,lunkák tényleges értékén~~k í~n{;relében a tárgy everk5vet01~núái30-i"g elvégzik
Díjfizetés ütemezése:
negyedéves
Díjfizetés módja:
banki átutalás
Építési munka megne,-ezése:
-
-
I év
folyamatosan bejelentésre
kerülő
építési munkák (kérjük pontosan
megadni!) A kockázatviselés helye:
az egyes bejelentések építési helyszínei
(adatközlő
szerint)
Az egyes berubázásokra vonatkozó kockázatyiselés
tartama: kezdete:
határozott legkorábban a bejelentésnek a BiztosÍlóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órája
lejárata:
a munkálatok befejezésének bejelentett időpontja, de legkésőbb az adott építési (eljesités, ill. részteljesítés átadás·átvételének (a végsó ill. egy következő munkafázis részére (örténö átadás egyar.int) d.ituma
A keretszerzödésben biztosított beruházásokra a biztositó önálló könényt nem állíl ki. Jelen
szerződés
keretein belül azon munkák biztosithatók, amelyek volumene nem haladja meg a 100
OOO eFt-os határt. Az ezt meghaladó értékü, továbbá a fentebb leírtaktól eltérö jellegü ( pl. folyami QSB ."'...TLASZ ~lZTOsíTÓ ZP..T.
hidépités), illen'e a nem hagyomanyos technológiat igénylő munkák biztosítása egyedi I-ondiciók szerint lehetséges, illetve kO Jön megállapodás alapján vonhatók a keretszerzódés hatálya alá. A 150 OOO eFt adatokkal: -
alatti
értékű
munkákat negyedévenként jelenti a
Szerződő
a biztosító felé az alábbi
a munkálatok helyszínének és várható időtartamának megne\ezése a munkák rövid leírása, a munkálatok kezdetének és tervezett befejezésének idépontja az alvállalkozók megnevezése a project értéke.
A bejelentési kötelezettség alá nem eső projectek csak abban az esetben fedezhetökjelen szerzódéssel, amennyiben a Szerződő bizonyítja, hogy azokra a munkálatok megkezdése elött a Megrendelővel vállalkozói szerződést kötött. A 150 OOO eFt~ot elérő illetn meghaladó értékű munkák bejelentésekor a Szerződő a következő adatokat juttatja el a Biztosító részére, a munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal, írásban: - kitölcött C.A.R. kérdőív - műszaki leírás - alaprajz, metszetek A 150 OOO eft.·ot elérő ill. meghaladó értékű munkák esetében a Biztosító, amennyiben az adott project kockázatának elbirálásához szűk?égesnek ítéli, a fentieken túlmenóen további adatokat ill. dokumentumokat kérhet (pl. helyszínrajz, alaprajz, metszetek, ütemterv, statikai számítások, talajmechanikai szakvélemény stb.). =-" Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztositónakjoga van a konkrét munkákra vonatkozó fedezet kiadását megtagadni, amennyiben arra.alapos indoka van. <
-"
~
-- -
A keretszerzódés nem vonatkozik olyan építési-teljesítésekre, melyek kiyitelezési ideje a 14 hónapot - ~ ~ .:--' meghaladja. I. FC'ezet (Doloai !cirok) I. Epítési teljesítés (l.a+l.b) '. r -: I ':'lr _ ':'r 'r '-'., r (A végleges épí~ési teljesítésösszege.béleértve az összes beépítésre-kefülö
anvao~'"
2.
3.
4.
. .
. r
eFt 35000C
'-
.
I.al vállalási dTrAFA nélkül) l.b} megrendse~~ által rendelkezésre bocsátott anyag, ill. építési teliesítés AFA nélkül} A szerződő tulajdonát képező építési segédszerkezetek, segédépületek, 500 eFt eovedi érték alatti énítéoé~k, énítőszerszámok {úi értéken} A szerződé tulajdonát képező építögépek (új értéken) Tételes listáJ kérünk! A munkálatok helyszínén lévő. a biztosított tulajdonában, gondoskoclásában, felelős érizetében lévő mealévő vavvontárovak limitie (!időszakl Romeltakarilási költségek
5. BIZTOSITAS/ OSSZEGmIJSZAMITAS ALAPJA\ OSSZESEN
---
--
3000 1500
50 40000
A Biztosító az eltulajdonitható vag)'ontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelóen lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a részleges mechanikai \ édelem előírása tejesül. A részleges mechanikai védelemnek a vonatkozó MABISZ ajánlásban foglalt követelményeket kell kielégítenie. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak abban az esetben terjed ki, IHI a biztosított vagyontárgyakat kerítéssel körülkerített, őrzött (kutyás őrrel), éjszakára kivilágított telephelyen tárolják. Ön részesedés (levonásos):
100 OOO Ftlkár
ll.
Fejeze~ (FeleJősségi károii)
Kánérítési limit:
10 OOO eFtlkár és 50 OOO eFt/idószak
Önrészesedés (levonásos):
100 OOO Fl/kár
A biztosítási fedezet nem teljed ki azokra a repedéskárokra, amelyek a károsodott épület/építmény állékonyságát vagy használójának biztonságát nem veszélyeztetik. A kánéritési limit a felelósségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes.
Standard Záradékok 002. Keresztfelelősség Kánérítési limit beruházásonként: Önrészesedés: 004. Biztosítási időszak kiterjesztése Tartam: Önrészesedés: 008. FöldrengésveszéJ)'es övezetekben
a [f. fejezet limitjével közös, kombinált a ll. fejezettel megegyezöen
12 hónap a biztosítási tanam lejáratát követóen az I. fejezettel megegyezóen létesülő építménye kre
100. Gépek és berendezések próbaüzemének fedezete Próbailzemelés idótartama: 4 hét
vonatkozó kikötés
=.......
102. Földk.:lbelek, csővezetékek és egyéb berendezéSek különfeltételei Önrészesedés: a) a helyszínrajzon vagy közmütérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 20 % de min.., ID,Q OOO Fl/kár b) a helyszínrajzQ!1 vagy közrrfútérképen IX>niosan feltüntetett vezetékek és --.I --10-% de min -IDO OOO Ftlkár berendezések esetében: 108. Építési segédSlerkezetekre, építőszersuímokraés építőgépekre \"onatkozó kikötés
;-, . T'
.r-....:.. . ..-I..!.
Tr""'I . . . .
?
--.J~_._. __
110. CsapadéJ.."\'iz, magas vízállás és án'ÍZ elleni biztonsági intézkedésekre ,"onatkozó külön feltételek 111. Földcsuszamlás, földomlás utáni belyreállítási költségekre vonatkozó külön feltételek l J 2. Túzoltóberendezésekre vonatkozó külön feltételek JYlktáregységenként tárolható max. érték: 100 OOO eFt 115. Tervezési kockázat fedezet Kártéritési limit beruházásonként: Önrészesedés:
5 OOO eFtlkár/idószak
100 OOO Ftlkár
116. Átvett vag)' üzembe bel)'ezctt, biztositott építési teljesítések fedezete
119. Az építtető azon ingatlanai. amelyek a biztosíto U felügyelete, ellenőrzése alatt állnak, ill. gondjaira vannak bízva kérjük megadni! Biztosítás tárg) a: Biztosítási összeg: kérjük megadni.' 2 OOO eFúkár/idószak Kártérítési limit beruházásonként: 20 % de min. \00 OOO Ftlkar Önrészesedés:
QBE A!L..l\SZ BIZTOS!TÓ Z!(f.
120. Vibráció, szerkezeti elemek meggyengítése, eltávolítása Biztosítás tárgya: kérjük megadni! Kárterítési limit beruházásonként: 2 OOO eFtlkár/idószak Önrészesedés: 20 % de min. 100 OOO Ftlkár
Speciális záradékok Általános kizárások I. Általános kizárás (ÁLTKIZ-j)01-2004) 2. Nem teríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyekre ajelen körvén) vonatkozó záradékaiban foglaltak szerint nyújtható biztosítási fedezet és a biztosítási díjtájékoztató az adott záradék alkalmazása nélkül jön létre. Kisgépek. kézi szerszámok A biztosítási fedezetból kizárt a kisgépeket, kézi szerszámokat ért következményi kár. Díjtétel/díj: Minimális díj:
1,6 %o
mindennemű
közvetlen és
640 OOO Ft/idós",k
600 OOO Ftlidöszak
Kelt: Budapest, 2006-11-28
3
I
-/
..cl JI
Biztosítási kötvény módosítása
K6tvIiny&%llim: 92822303800039300
Ogyülszám:
43.138721
A biztosftás k05zvetlt05jeMk neve : PALlAOIUM·6RÓKERHAz KFT.
Pajzs kolJe!'.-tív szeméJybiztosítás
K6zvetftó}ének szervezetlegysege-: Budapest II. Alkusz KirendeltHg
, 132 BudapetIt Vaci lit 36-38 Tet: 452·3847 Az Önhöz legkOzelebbl Ogyf'hn:olgálat : Kaposvár Ogyf'lszolgálat 7400 Kaposvár FO: utca 36
Szerződő-:
lnvestrnent Kft. Kaposvár Kontrássy utca 1 7400
Tel: (82) 529-61 O
Díjfizetés I biztosítás technikai kezdete: 2005. március 01.
A módosítás érvényessége:
2008. július 01.
A biztositás következö évfordulója:
2009. március 01.
A biztosítás határozatlan tartamÚ.
A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondásl határidővel felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási szerződés egy éwel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy éwel a biztosítási évfordulóval automatikusan meghosszabbodik. BIztositott fedezetek: BaJesetbiztosítás
227.995 Ft
Éves dij : Fizetendő
dij
227.995 Fl
Évente:
Azetésl mód: ÁMalás dijértesltóvel
Generali-Provirlellcia Biztosító Zrt. 1066 Budapes!, Terét krt.. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - Fax: (I) 269 3996 - ",w",.generali.hu o.doa&m .
I03V80~""""
- 6onkWIIIII'-'m: Ralffoutn Bank 12001008-00IOU511HI(lIlJOOO8 -
r....i . - 8jrW;U;hí"',;o~OI·llHNoI305
Oldalsuím :
2
Kötvénysuím: Ogyfél.szám. :
92822303800039300 43138721
Biztosított fedezetek: Balesetbiztosítás Vonatkozó biztosítási feltételek : Jelen biztosítási szerződés részét képezik az alábbi megjelölésű biztosítási feltételek: KKÁSF099; KBHAT099; KBROK099; KBR0399; KBCST099; KBKNT099; KBMÜT099; Biztosítottak :
1. Csoport Szellemi·irodai alkalmazottak A biztosított személyek száma: 8 ló Biztosítási szolgáltatások Baleseti halál Lineáris baleseti rokkantság 50%-t61 emelt baj. rokkantság Csonttörés Baleseti kórházi napi térítés Baleseti műtéti térítés
81ztosUásl összegllimlt 597.400 FI 1. 194.700 FI 597.400 Ft 12.000FI ll. 950 FI 298.700 FI
Biztosítási védelem terjedelme: 24 órás fedezet A biztosító a szolgáltatást az alábbi kedvezményezettek számára teljesiti : Halál esetén: Ajánlat szerint Minden más esetben a biztosított személy, feltéve. hogy az ajánlaton a szerződő úgyfél máshogy nem rendelkezik. Biztosítottak : 2. Csoport Fizikai alkalmazottak L A biztosított személyek száma: 1 fó Biztosítási szolgáltatások Baleseti halál Lineáris balesetí rokkantság 5O%-tól emelt baj. rokkantság Csonttörés Baleseti kórházi napi térítés Baleseti műtéti térítés
Biztosítási összeglllmft 1. 194.700 FI 2. 389. 400 FI 358.400 Ft 12. OOO FI 3.580 FI 597.400 FI
Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest. Terét krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - Fax: (t) 269 3996 - ",,,,,,,·.generali.hu ~"6Id",:
10308024-4-44 ·IbnLn.:i.lllI-am. Ra!ff~iM:n lI...k 12001008-001005114-110100008 - Fon.... Binloúg ~a ~OI·IG-(l.II30S
..ti GENERALI " "" .
Oldalszám:
., " BlztOSltO
Kötvényu,am: Ügyfélszám :
3
92822303800039300 43138721
Biztositási védelem terjedelme:
24 órás fedezet A biztosító a szolgáltatást az alábbi kedvezményezettek számára teljesíti:
Halál esetén: Ajánlat szerint Minden más esetben a biztosított személy, feltéve, hogy az ajánlaton a szerz6dó ugyfél máshogy nem rendelkezik. Biztosítottak : 3. Csoport FIZikai alkalmazottak II A biztosított személyek száma: l fő Biztosítási szolgáltatások Baleseti halál Lineáris baleseti rokkantság
Blztosftási összeglJimtt
1. 194. 700 2. 389. 400 597.400 12. OOO 11. 950 298.700
50%·161 emelt bal. rokkantság Csonttörés Baleseti kórházi napi térrtés Baleseti műtéti térítés
Ft Ft Ft Ft Ft Ft
Biztosftási védelem terjedelme: 24 órás fedezet A biztosító a szolgáltatást az alábbi kedvezményezettek számára teljesíti :
Halál esetén:
Ajánlat szerint
Minden más esetben a biztosított személy, feltéve. hogy az ajánlaton a szerződő Ogyfél máshogy nem rendelkezik. Biztosítottak :
4. Csoport Ügyvezet6k A biztosított személyek száma: 2 fő Biztosítási szolgMatások Baleseti halál Lineáris baleseti rokkantság 5O%-tól emelt baj. rokkantság Csonttörés Baleseti kórházi napi térftés Baleseti műtéti térítés
Biztosítási ósszegllimft
1. 194.700 Ft 2.389.400 Ft 2.389.400 Ft 12.000Ft 35.840 Ft 298.700 Ft
Generali-Pro"idencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest., Terét bt. 42-44. - TeleCenter. 06 (40) 200 250 - Fax: (I) 269 3996 - ...",-w.generali.hu
~GENERALI ~ Oldalszám :
Biztosító
Kötvénysz.ám : Ogyflli.am ,
4
92822303800039300 43138721
Biztosítási védelem terjedelme: 24 órás fedezet
A biztosító a szolgáltatást az alábbi kedvezményezettek számára teljesíti; Halál
esetén:
Ajánlat szerint
Minden más esetben a biztosított személy. feltéve, hogy az ajánlaton a szerz6dó ugyfél máshogy nem rendelkezik. Biztosítottak : 5. Csoport
Építésvezet6k A biztosított szemétyek száma: 4 fő
Blztosftásl összegflimit l. 194.700 Ft l. 194. 700 Ft 597.400 Ft 18. OOO Ft 11. 950 Ft 298.700 Ft
Biztosítási szolgáltatások
BaJeseti halál Lineáris baleseti rokkantság
50%-161 emelt bal. rokkantság Csonttörés Baleseti kórházi
Baleseti
műtéti
napi térités
térítés
Biztosításí védelem terjedelme: 24 órás fedezet A biztosító a szolgáltatást az alábbi kedvezményezettek számára teljesíti:
Halál esetén: Ajánlat szerint Minden más esetben a biztosított személy, fenéve, hogy az ajánlaton a szerződó ügyfél máshogy nem rendelkezik.
Budapest. 2008. július 15.
~. Generali·Providencia Biztosító Zrt.
Generali-Providencia Biztosító ZrL 1066 Budapest. Te.réz; bt. 42-44. - Telt.Cente.r: 06 (40) 200 2aO - Fax: (I) 269 3996 - ""","".ge.oerali.hu
......................... _
9zJfU'" MlO
HATAL YOSSAG
BIZTosíTOTTAK AKTUÁLIS NÉVSORA
2008.07.01
A 92822303800039300 SZÁMO SZERZOOESHEZ SZERZÖDŐ NEVE: Investment Kft.
NEv
SZOL. IDO
BIZT.
csop
1 Hajdu Miklós
1
2 Horváth László
1
3 Kolozsvári Tamás
1
4 Laki Zsuzsanna
1
5 Marián Gábor
1
6 Matucza Zsolt
1
7 Opalk6né Somogyi Bernadett
1
8 Wagner Annamária
1
1
.
csoport ÖSSZ 7"
.
8 fó
2
1 Virág Sándor
~:
2csoport össz . :.1,fö.
. 3
1 Sándor Péter 3 csoport össz
2 Wágner
4
2fó
1 Farkas István
5
2 Wágner Mihály
5
3 Wagner Péter
5
4 Zsiga Zsolt
5
5 csoport össz
TELJES LÉTSZÁM:
200S.07.01·ig l-es csoport
4
Ernőné
4 csoPOrt össz
:.:1
1fó
1 Wágner Ernő
Et1'...
LAKciM
::,
4fó
.
::.:
2008.07 15
111
16 ló
CENERALI-PRQVIDENCfA Biztosító Rt.