Iktatószám: 341-15/2009.
VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl
Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban: Megrendelı
másfelıl a
FENSTHERM Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft. 3390 Füzesabony, Hunyadi u.72. képviseli: Háklár László projektvezetı adószáma:11178583-2-10 mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett: 1.
A szerzıdés tárgya:
1.1. A Megyeháza (Salgótarján belterület hrsz.: 4119, Salgótarján, Rákóczi út 36.) 136 db homlokzati nyílászárójának kicserélése és a kapcsolódó bontási, helyreállítási munkák elvégzése az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás során a Megrendelı által elfogadott vállalkozói ajánlatban rögzítettek szerint. 2.
Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás
2.1. Vállalkozó által e szerzıdéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidı: 2009. augusztus 21. Megrendelı elıteljesítést elızetes egyeztetés és megállapodás alapján elfogad. 2.2. A teljesítés megállapítása átadás-átvételi eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles Megrendelıt az átadás-átvételi eljárás kitőzött idıpontjáról legalább 15 nappal elıbb írásban (készre jelentı levélben) értesíteni. 2.3. A munka akkor tekinthetı teljesítettnek, ha Vállalkozó készre jelentette, azaz a) a szerzıdés tárgyát képezı munka a vonatkozó szabványok szerint I. o. minıségben, rendeltetésszerő használatra alkalmas, üzemkész állapotban, hibaés hiánymentesen elkészült; b) Vállalkozó a Megrendelınek átadta: ba) a beépített anyagok mőbizonylatait, szerelési mőbizonylatot; bb) az elvégzett építési tevékenység megvalósítási (terv)dokumentációját 3 példányban; bc) a rendeltetésszerő és biztonságos használatot igazoló felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozatot; bd) az építési- bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot; c) ha az Üzemeltetı és a Mőszaki ellenır együttesen igazolta, és a Megrendelı átvette. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülı okra vezethetı vissza.
2 2.4. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzıkönyvben megállapított hiányosságokat az ott megadott határidıre, saját költségén kijavítani.
hibákat,
2.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díj kézhezvételét követı 3 munkanapon belül Megrendelı birtokába adja a munkával érintett építményrészt, továbbá átadja: a) a Megrendelıt megilletı építési napló példányát, annak összes mellékletével; b) a jótállási iratokat, így különösen ba) használati-, és karbantartási utasítást, bb) beépített szerelvények, egyéb tartozékok jótállási jegyét. 2.6. Felek a sikeres mőszaki átadás-átvételtıl számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet – Mőszaki ellenır útján – a Megrendelı készít elı, és arra meghívja Vállalkozót. Az ott készített jegyzıkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése Vállalkozó 15 napos határidın belüli kötelezettségét képezi, melynek teljesítése az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának feltétele. 3.
A szerzıdés értéke:
3.1. Felek a szerzıdés szerint teljesítendı munka értékét 9.708.480,-Ft vállalkozói díj + ÁFA azaz: kilencmillió-hétszáznyolcezer-négyszáznyolcvan 00/100 forint vállalkozói díj + ÁFA összegben határozzák meg. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján az adót a Megrendelı fizeti. 3.2. A vállalkozói díj a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált, egyösszegő átalányár, mely tartalmazza a rendeltetésszerő használathoz szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát, az anyagok ellenértékét, továbbá mindazon járulékos költséget, amely a beruházás teljeskörő megvalósításához szükséges. A megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció részeként Vállalkozó rendelkezésére áll. 3.3. Felek rögzítik, hogy többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. 3.4. Vállalkozó pótmunkát csak a Kbt. elıírásai szerinti szerzıdésmódosítás szerint végezhet. A pótmunka díja a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásba beadott ajánlata alapján, közös megegyezéssel kerül megállapításra. 4.
Fizetési feltételek:
4.1. Megrendelı kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete pályázati támogatásból rendelkezésre áll. Megrendelı a vállalkozói díjat a Vállalkozó által kiállított számla alapján, 30 napon belül átutalással fizeti meg a Vállalkozó Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. pénzintézetnél vezetett 10403507-35017853-00000000 számú bankszámlájára. Megrendelı elıleget nem fizet. 4.2. Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Felek rögzítik, hogy a szerzıdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik.
3 4.3. Vállalkozó a számla benyújtására a sikeres átadás-átvétel megtörténtét tanúsító teljesítésigazolás alapján jogosult. 4.4. Vállalkozónak a számlát 3 példányban Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) nevére és címére kell kiállítani és a mőszaki ellenır címére kell megküldeni. A számla mellékletét képezi a Mőszaki ellenır és az Üzemeltetı által kiállított teljesítésigazolás. 4.5. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. 5. Felek jogai és kötelezettségei: 5.1.Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta. 5.2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy feladatát az intézmény mőködıképességének biztosítása mellett a hivatali munkaidın kívül illetve munkaszüneti napokon végzi. Vállalkozó a nagy zajjal járó, továbbá a munkanapokon végezhetı tevékenységet az Üzemeltetıvel elıre egyeztetett idıpontban folytathatja. Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzést követıen olyan állapotba hozni, hogy az intézmény üzemszerő mőködését ne akadályozza. 5.3. Megrendelı a munkaterületet a Vállalkozó által az 5.2. pontban foglaltak figyelembevételével legalább 2 munkanappal elıbb közölt értesítése szerint, Üzemeltetıvel egyeztetett módon, szakaszosan adja át Vállalkozó részére. 5.4. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejőleg az építési naplót megnyitni és folyamatosan vezetni. 5.5. Vállalkozó – a naplóbejegyzésen túl – köteles a Megrendelıt telefaxon tájékoztatni azokról a veszélyhelyzetekrıl, tényekrıl és körülményekrıl, melyek a szerzıdésszerő teljesítést befolyásolják, vagy veszélyeztetik. 5.6. Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület pormentes lehatárolása, és a munkák során keletkezı mindennemő hulladéknak az intézmény területérıl történı elszállítása, elhelyezése. A bontást elızetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen, ezért ezeket elkülönítetten kell tárolni és jegyzıkönyvileg át kell adni Üzemeltetınek. 5.7. Vállalkozó kötelezettsége és felelıssége az építési és felvonulási terület ırzése, vagyonés tőzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi elıírások betartása. E kötelezettségek megszegésébıl, valamint a tevékenységbıl eredı kár, bírság megfizetése Vállalkozót terheli. 5.8. Vállalkozó szavatolja a hatályos jogszabályokban elıírt minısítéssel rendelkezı anyagok, szerelvények kivitelezés során történı felhasználását, továbbá vállalja ennek igazolását. 5.9. Ha Vállalkozó az ajánlattételi dokumentációban leírt anyagokat az idıben való megrendelés igazolása mellett sem tudja beszerezni, úgy az azonos mőszaki paraméterő,
4 minıségő, és használati értékő más anyagokkal való helyettesítésre vonatkozó javaslatával – jóváhagyás végett – haladéktalanul köteles Megrendelıt értesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli. 5.10. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása Üzemeltetı által jóváhagyott módon, szállítólevéllel történik. Mind a helyszíni tárolás, mind a szállítás Vállalkozó felelısségi körébe tartozik, azért a Megrendelı felelısséget nem vállal. 5.11. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Mőszaki ellenırt megfelelı idıben, de legalább 24 órával korábban a beépítésrıl értesíteni. 5.12. Megrendelı Vállalkozó részére térítésmentesen felvonulási területet, valamint térítés ellenében (az Üzemeltetıvel történt megállapodás alapján) víz- és energiavételezési lehetıséget biztosít. 5.13. Megrendelı megbízásából eljáró Mőszaki ellenır legalább 10 naponként a munkát ellenırzi, észrevételeit az építési naplóban közli, de Megrendelı – kijelölt képviselıi útján – a munka végzését bármikor megtekintheti. 5.14. Vállalkozó a kivitelezési tevékenység megkezdésekor a közterületrıl jól láthatóan, az építési munkaterületen a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben elıírt tartalommal, legalább 1 m2-es táblát köteles elhelyezni. Ennek elmulasztása esetén az építési naplóban történt eredménytelen Megrendelıi felszólítás után a Megrendelı jogosult a Vállalkozó költségére elkészíttetni, és a számlából ennek összegét levonni. 5.15. Vállalkozó a szerzıdés teljesítése céljából e szerzıdésen alapuló szerzıdéseiben kötelezettségként vállalja a Kbt. 305 § (1)-(3) bekezdése és a 306/A § (1) és (2) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. 6. Kapcsolattartás: 6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés teljesítése során kölcsönösen együttmőködnek, a teljesítést akadályozó körülményekrıl haladéktalanul értesítik egymást, és kezdeményezik a szükséges intézkedést. A kapcsolattartásra kijelölt személyek változtatása a Kbt. elıírásai szerinti szerzıdésmódosítással történhet. 6.2.
a)
b)
c)
Megrendelı kapcsolattartásra kijelölt képviselıi: Csomor Imre (Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala) Tel.: (32) 620-105 Virágh Krisztina (Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Üzemeltetı) Tel: (32) 620-287 Megrendelı megbízásából eljáró mőszaki ellenır: QUADRÁT Építıipari és Kereskedelmi Kft., (3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.) Majoros Sándor ügyvezetı igazgató Tel.: (32) 511-714 Vállalkozó képviselıi: Kovács György felelıs mőszaki vezetı Tel: : 20/3562-319 Háklár László projektvezetı Tel.: 20/3610-483
7.
5 A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek:
7.1. Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtásával kötelezi magát arra, hogy a szerzıdés nem teljesítése, illetve a nem szerzıdésszerő teljesítés esetén Megrendelı követelését közvetlenül kielégíthesse. 7.2. Vállalkozó jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg (a nettó ajánlati ár 10 %-a) teljesítési biztosítékot átutalással megfizetett Megrendelınek a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12031005-00156762-00100006 számú költségvetési elszámolási számlájára. 7.3. Az átutalt teljesítési biztosítékot a vállalt jótállási idıtartam elteltével – 10 munkanapon belül – szolgáltatja vissza Megrendelı. A teljesítési biztosíték után Megrendelı a számlavezetı bankja által számított letéti kamatot a számlanyitás- és vezetés költségeivel csökkentett mértékben megfizeti. 7.4. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges szerzıdésmódosítás esetén a biztosíték mértékét a felek megállapodása szerint módosítja. 7.5. Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelınek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendı kötbér mértéke minden késedelmes nap után a nettó ajánlati ár 0,5 %-a. 7.6. A szerzıdés teljesítése Vállalkozónak felróható okból történı meghiúsulása esetén, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelı meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 7.7. A kötbér – mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés – forrása a számla valamint a teljesítési biztosíték, melynek megfizetésére a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor. 7.8. Megrendelı a szerzıdésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelembıl származó kárigényét is érvényesítheti. 7.9. Megrendelı jogosult a szerzıdéstıl elállni, ha a Vállalkozó által az utólagos teljesítésre vállalt póthatáridı eredménytelenül telt el. 7.10. Vállalkozó csak Megrendelı elızetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerzıdést. 7.11. Vállalkozó a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított 12 hónap jótállást vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak. 7.12. Megrendelı a birtokbaadást követıen, az építés kivitelezési tevékenység aktiválásával egyidejőleg jótálláson, szavatosságon alapuló jogait, az abból eredı követelései érvényesítését átruházza Üzemeltetıre. 7.13. Vállalkozó köteles a jótállási idın belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. 7.14. Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétıl számított 24 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelı jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket – a teljesítési biztosíték igénybevételével – Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerzıdés szerinti bármely jogát Vállalkozóval szemben elvesztené.
6 8. Záró rendelkezések: 8.1. Felek kijelentik, hogy szerzıdésük nyilvános, annak tartalma közérdekő adatnak minısül. 8.2. A szerzıdés magyar nyelven, négy eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megrendelı három, Vállalkozó egy eredeti példányt kap. 8.3. A szerzıdés csak a szerzıdı felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. elıírásai szerint módosítható. 8.4. Minden, a jelen szerzıdés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie. A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be. 8.5. A szerzıdésbıl eredı jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerzıdés. Ennek eredménytelensége esetére a Salgótarjáni Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8.6. A jelen szerzıdés nem, vagy nem kielégítıen szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., Kbt., a 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet és az egyéb ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 8.7. A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet. Salgótarján, 2009. év 04. hó 23.nap
Becsó Zsolt s.k. MEGRENDELİ
Háklár László s.k. VÁLLALKOZÓ
Ellenjegyezte: dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı A szerzıdés tartalmát az Üzemeltetı megismerte és a rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó rendelkezéseket elfogadja.
Virágh Krisztina s.k. ÜZEMELTETİ 1. sz. melléklet: felelısségbiztosítási szerzıdés
