VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. képviselő: Dr. Szabó Géza Főigazgató főorvos törzsszám: 450351 adószám: 15450353-2-12 számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár bankszámla száma: 10037005-00324340-00000000 mint „Megrendelő", másrészről a

ÉPKAR Z R T . székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. képviselő: Szeivolt István vezérigazgató cégjegyzékszám: 01-10-044871 adószám: 11266101-2-43 számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt. bankszámla száma: 10702136-48594008-51100005 mint „Vállalkozó"

a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek között, alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK

1, Előzmények: Megrendelő, mint Pályázó a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 azonosítószámú projekttel kapcsolatosan pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv részét képező Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) körében meghirdetett A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert kórház struktúrájának modernizálása pályázatra (továbbiakban: „Pályázat"). Megrendelő a Pályázatban foglaltak megvalósításának európai uniós és hazai forrásokból való (társ)finanszírozásának biztosítása érdekében támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kijelölt közreműködő szervezet (ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.) útján, mely támogatási szerződés jelen vállalkozási szerződés szerint Megrendelő oldali finanszírozásának részét képezi. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része, 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „ Vállalkozási szerződés „A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert kórház struktúrájának modernizálása" elnevezésű, TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 azonosítószámú Projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezésére" tárgyban (továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). A közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok értékelését követően a Megrendelő, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlatát fogadta el

r

nyertesként, a Kbt. 124. § (4) bekezdésére figyelemmel. Erre figyelemmel Felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással az alábbiak szerint. Tekintettel arra, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Eljárás során kizárta a projekttársaság létrehozását, így a Kbt. 129. §-a nem irányadójelen szerződés vonatkozásában. 2. A szerződéses okmányok: Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: - Ajánlattételi Felhívás, Dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került); - Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 3. Felek rögzítik, hogy az 1.2. pontjában említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma. 4. Dokumentumhierarchia: A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), (ii) az Ajánlattételi Felhívás, (iii) Dokumentáció, (iv) Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: 'szerződéses okmányok'. Amennyiben Vállalkozó ajánlatában Megrendelőre nézve a dokumentum-hierarchiában fentebb sorolt dokumentumban szereplő előírásnál kedvezőbb vállalás vagy kijelentés található, úgy ez irányadó a szerződés teljesítése kapcsán.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 125-127., hrsz. 1036/71, 1036/70, 1036/69, 1036/66, 1036/20. helyrajzi számok alatti építési munkaterületen a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott, építési-szerelési munkák kivitelezését (a továbbiakban: "Munka"). 2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során részére átadott a Munkákhoz kapcsolódó terveket egy tapasztalt kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte, és azt a Munkák megvalósítására alkalmasnak találta a Közbeszerzési Eljárás során megállapított Vállalkozói Díj ellenében. Amennyiben Vállalkozó ezt a kötelezettségét megszegte, úgy Megrendelő még a szerződés teljesítési határidejét megelőzően élhet a Ptk. 6:151. § (2) bekezdése szerinti jogaival. Ennek keretében Megrendelő - a hiba kijavítására vagy kicserélésre tűzött határidő eredménytelen eltelte után- gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. 3. Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsán Vállalkozó ezennel vállalja, hogy teljes körűen elkészíti a Munkákat a (az alább definiált) Végteljesítési Határidőre; továbbá azok vonatkozásában a jótállási (garanciális) kötelezettségeinek eleget tesz. 4. Vállalkozó kijelenti, hogy - ismerve Megrendelő tevékenységének jelentőségét - kész és képes a Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú

teljesítésre. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a Közbeszerzési Eljárás során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez és a megrendelői cél teljesítéséhez szükségesek. 5. Megrendelő, mint építtető hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez a Kbt. 128. §-ában előírtaknak megfelelően. 6. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveknek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 7. A szerződés teljesítése során használt anyagokkal, minőségbiztosítással kapcsolatos előírásokat, továbbá a kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatókat) a szerződéses okmányok tartalmazzák.

I I I . T E R V E K ENGEDÉLYEK

1. Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a munkák végzése során Vállalkozónak figyelemmel kell lennie arra, hogy a pályázathoz kapcsolódóan más vállalkozó is végez munkákat. Vállalkozónak a munkák végzése, azok szervezése kapcsán figyelemmel kell lennie erre a tényre, az elégtelen munkaszervezésből és koordinációkból eredő károk, időveszteség tekintetében Vállalkozó kizárólag akkor hivatkozhat az akadályoztatásra, amennyiben aggálytalanul megállapítható, hogy Vállalkozó minden ésszerű lehetőséget megtett a károk, illetőleg az időveszteség elkerülése érdekében. 2. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során Megrendelő a kiviteli terveket (továbbiakban. „Kiviteli Tervek") átadta Vállalkozó részére. A Közbeszerzési Eljárás keretében Megrendelő által Vállalkozó részére átadott engedélyeken túli - esetlegesen még szükségessé váló egyéb engedélyek beszerzését — Vállalkozó végzi. Az esetleges engedélymódosítások kapcsán Vállalkozó Megrendelővel köteles együttműködni és minden segítséget megadni. Amennyiben ezek beszerzéséhez Megrendelő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt Megrendelő Vállalkozó kérését követő 5 munkanapon belül biztosítja. Az Építési Engedélyben és/vagy a Hatósági Engedélyekben előírt követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállalkozó erre való hivatkozással nem kérheti a (az alább definiált) Szerződéses Árnak vagy (az alább definiált) Befejezési Határidőnek a módosítását kivéve, ha az engedélyező hatóságok a hivatalos eljárási határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő érdekköréből ered az engedélyeztetési eljárások csúszása.

IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSE

1. Szerződő felek jelen szerződés végső teljesítési határidejét a szerződés aláírását követő első hivatalos munkanaptól számított 330 naptári napban határozzák meg, mely szigorú (fix) határidő. A szigorú (fix) határidő, mint jogi fogalom tartalmával és jogkövetkezményeivel a felek tisztában vannak (a szolgáltatást a felek által meghatározott fenti időpontban - és nem máskor - kell teljesíteni). Előteljesítés nem lehetséges.

2. A teljes munkaterületet a Megrendelő a legkésőbb a szerződéskötést követően, a közbeszerzési eljárásban meghatározott ütemezés szerint, munkavégzésre alkalmas állapotban adja át a Vállalkozónak. 3. Vállalkozó a műszaki ütemtervébe a kritikus úton lévő tevékenységek közé (a kritikus útra, kritikus tevékenységként!) beépített az új épület vasbeton teherhordó szerkezeteinek bebetonozása után 1 hét időtartalékot és az új épület beázásmentes állapotának elérése után 1 hét időtartalékot az előre nem láthatóan esetlegesen felmerülő munkák elvégzésére vagy az előre nem látható események bekövetkezte esetén szükséges intézkedések megtételéhez előirányozva - mely időtartalékot a vállalási időtartama tartalmazza. 4. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás 30 napos időtartama beleszámít. 5. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak - figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is - elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. 6. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. 7. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező felépítmény közcélokat szolgál, továbbá Európai Uniós forrásból (támogatásból) valósul meg, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke. 8. A műszaki- és pénzügyi ütemtervben meghatározott részhatáridők, mint „belső határidők" változása nem minősül a Kbt. 132. § szerinti szerződésmódosításnak, de Vállalkozó a saját rendelkezésére álló erőforrásai alapján kidolgozott műszaki ütemtervében meghatározott kritikus úton lévő tevékenységek esetében késedelembe nem eshet, továbbá a nem kritikus úton lévő tevékenységek esetében maximum az adott tevékenységhez tartozó tartalékidőnek megfelelő késedelembe eshet. •

V. F E L E K JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Jóváhagyások, engedélyek beszerzése 1.1. A Vállalkozó köteles arra, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges és a Megrendelő által a III.2. pont szerint rendelkezésére nem bocsátott, és jelen szerződés szerint nem Megrendelői szolgáltatási körbe tartozó egyéb dokumentációt, engedélyt saját költségén beszerezze, ÜL elkészíttesse. A költségek nyilvánvalóan a szerződéses ár részét képezik. A Vállalkozó továbbá köteles arra, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges, kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági jóváhagyásokat beszerezze, és a hatóság vagy más szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen, ide nem számítva azokat az engedélyeket, melyeket jogszabály alapján az építtetőnek kell megtennie, és jelen szerződésben nem adott Megrendelő erre nézve felhatalmazást vállalkozónak a képviseletében történő eljárásra. 1.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Szerződés keretében nem képezi Vállalkozó feladatát a kivitelezés használatbavételi engedélyének megszerzése. 2. Minőségi előírások, normák betartása

2.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nem ezeknek megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen. Az előírt minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. Vitás esetben a Felek döntőként az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) minőség ellenőrzés eredményét fogadják el. 2.2. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés 1. számú mellékletében foglaltakra is figyelemmel köteles eljárni a Szerződés teljesítése során. 3. A Vállalkozó által felhasznált építési célú termékek, illetve anyagok 3.1. A Vállalkozó építési-szerelési munkáihoz kizárólag az előírt minőségi szabványnak megfelelő, alkalmas és kifogástalan építési célú terméket, illetve anyagot köteles felhasználni és a munkákat képzett, megbízható szakszemélyzettel, az elfogadott tervek szerint és szabályszerűen, a hatályos szabványoknak megfelelően hiánytalanul elvégeztetni. Amennyiben a Szerződésben előirányzottaktól eltérő építési célú terméket, illetve anyagokat kell felhasználni, azokat előzetesen a Megrendelővel jóvá kell hagyatni. Ezeket az anyagokat időben, a próbák, ill. minták megjelölésével kell a Megrendelőnek jóváhagyásra bemutatni. 3.2. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása után építheti be ezeket az anyagokat. Megrendelő az előzetes értesítésre 3 (három) naptári napon belül köteles nyilatkozni. A Vállalkozó folyamatosan és külön felhívás nélkül köteles a véglegesen beépített építési célú termékek, beleértve különösen anyagok származását igazoló dokumentumokat és minőségi bizonylatait a Megrendelő részére átadni. 3.3. Az esetlegesen szükséges vizsgálati bizonyítványok és megfelelőség igazolások költségei, amelyeket kérésre a Megrendelőnek, illetőleg a Műszaki ellenőrnek be kell mutatni, a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó viseli valamennyi vonatkozó szabványban és munkajegyzékben rögzített próbák és átvételek esetleges próbavételi és hivatalos vizsgálati költségeit, amennyiben azok az ő munkáit érintik. A Megrendelő által jóvá nem hagyott építési célú termékek, beleértve különösen anyagok beépítése súlyos szerződésszegésnek minősül. 4. Az eltakart munkarészek vizsgálata: A Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a Szerződésben előírt ellenőrzés és vizsgálat és a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. A Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az eltakarás előtt a Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozó nem kötelezhető a saját költségén történő visszabontásra és az eltakart munkarészek láthatóvá tételére ha a jelen pont szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget tett és Megrendelő a Vállalkozó bejelentését követő 3 (három) munkanapon belül a próbavizsgálat és ellenőrzés céljából nem jelent meg. 5. Organizációs követelmények és Építési Ütemterv: Vállalkozó a Munkák kivitelezését a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizált Organizációs Tervben és az Építési Ütemtervben foglaltaknak megtartásával köteles végezni. Vállalkozó az Építési Ütemtervet a kivitelezés időtartama alatt köteles folyamatosan betartani. Az Építési Ütemtervtől eltérés esetén ki kell dolgozni egy korrekciós ütemezést, mellyel az ütemtervhez vissza lehet térni, a korrekciós ütemterv kidolgozását Megrendelő elrendeli, ha a kivitelezés során a műszaki ütemterv kritikus

útján lévő tevékenységek esetében késedelem következik be, ez az ajánlatban vállalt és a szerződésben rögzített határidők módosulását nem eredményezheti szerződésmódosítás hiányában. 6. Helyi adottságok ismerete: 6.1. A Vállalkozó a Szerződés aláírása előtt valamennyi helyi adottságot, körülményt, árképző tényezőt megvizsgált, esetleges észrevételeit Megrendelővel közölte. 6.2. Vállalkozó kijelenti és megerősíti, hogy minden szükséges szemlét, vizsgálatot, tanulmányt, feltárást és bejárást elvégzett (de mindenképpen úgy kell tekinteni, hogy mindezt elvégezte) az építési helyszínnel és annak környezetével kapcsolatban, összegyűjtötte, megvizsgálta és megismerte az összes rendelkezésre álló adatot és információt ami az építési munkák és vállalkozói szolgáltatások megvalósításához szükséges, s amely kihatással lehet a munkák és szolgáltatások szerződés szerinti teljesítéséhez. 7. Építési munkaterület: 7.1. A Vállalkozó köteles a hatóság és a Megrendelő előírásai szerint az építési munkaterületet elkeríteni, figyelmeztető jelzések elhelyezéséről gondoskodni. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és az építési munkaterületről elszállítani és a építési munkaterületet, valamint annak közvetlen környezetét építési törmeléktől, szeméttől és hulladéktól mentesen tartani. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékot, szemetet, illetve törmelékanyagot a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások szerint dokumentálva igazoltan köteles elszállíttatni és a vonatkozó dokumentáció másolatát köteles a munkaterületen tartani. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladék - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezése Vállalkozó részéről: Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth utca 59., KÜJ szám: 100 220 146, KTJ szám: 101 025 497, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: H/4944_9/2013.). 7.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelővel előzetesen egyeztetett méretű, tartalmú és elhelyezkedésű építési táblát helyez el az építési munkaterületen. A tábla elkészítésével, elhelyezésével, illetve folyamatos fenntartásával felmerülő valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 8. Anyagok és eszközök kezelése: 8.1. A Vállalkozó maga felel az anyagainak és eszközeinek a biztonságos kezeléséért és elhelyezéséért. A Megrendelő ezekre vonatkozóan nem vállal semminemű felelősséget. 8.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a szükséges anyagok, eszközök, termékek és berendezések beszerzéséért, ezek megszervezéséért és koordinálásáért felelős. A Vállalkozó köteles arra, hogy az anyagokat, eszközöket, termékeket, illetve berendezéseket úgy rendelje meg, szállíttassa le, hogy azok a Szerződésben meghatározott részhatáridők és befejezési határidők betartását biztosítsák. 8.3. A munkaerő, az építési célú termékek, különösen építőanyagok és szükséges eszközök elhelyezéséről és szállításáról a Vállalkozó maga köteles gondoskodni. A Vállalkozó jogosult arra, hogy az anyagait és az eszközeit az építési területen kívül tárolja, amennyiben az ilyen terület igénybevételéhez szükséges engedélyeket, illetve hozzájárulást beszerezte. Az építési területen kívüli terület (különösen közterület) igénybevételével felmerülő valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Megrendelő nem köteles ilyen terület használatának biztosítására.

8.4. A Vállalkozó köteles az építési célú termékeket, különösen anyagokat, illetve eszközöket biztonságos helyen tárolni, és a tárolás helyét a Megrendelő részére előzetesen írásban bejelenteni. A Vállalkozó úgy köteles az eszközeit és az anyagait tárolni, hogy azok a már megépített szerkezetben, vagy más vállalkozók és/vagy a Megrendelő anyagaiban, eszközeiben, illetve más vagyontárgyaiban kárt ne okozzanak. 9. Munkavégzés módja: A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során a Balassagyarmat Város Önkormányzatának hatályos zajrendeletét továbbá a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások szerinti levegővédelmi határértékeket betartja. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha az építési területen kívüli területek a jelen Szerződés teljesítése kapcsán bármilyen módon szennyeződnek, a szennyeződést annak felmerülését követően haladéktalanul eltávolítja a saját költségén. Az ennek elmulasztásából eredő összes kárért, beleértve különösen bírságot, a Vállalkozó a felelős és azt köteles megtéríteni a Megrendelőnek 15 naptári napos határidővel. 10. A Vállalkozó kár elkerülésére vonatkozó kötelezettsége: 10.1. A Vállalkozót terheli valamennyi, kár elkerülésére vonatkozó kötelezettség, így különösen a Vállalkozó által a Munkák végzése céljából igénybe vett épületekről Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán lehulló tárgyak által okozta kárért való felelősség. Vállalkozó felel a biztonsági előírások betartásáért, továbbá a balesetelhárítási előírások szerinti valamennyi védő- és biztonsági intézkedésért. 10.2. A Vállalkozó felel az általa a tárgyi munkák kivitelezésével összefüggően igénybe vett segédei, alkalmazottai, meghatalmazottai, alvállalkozói, illetve szállítói részéről okozott károkért. 10.3. A Vállalkozó felel minden igényért, amelyet az előbbi károkból, balesetekből és hiányosságokból eredően a Megrendelővel szemben támasztanak. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben nem hivatkozhat arra, hogy a teljesítésnél és a kivitelezésnél igénybe vett segédeinek a kiválasztásánál és azok felügyeleténél úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. 10.4. A Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt az olyan kártérítési igények alól, amelyek a munkáival és szolgáltatásaival kapcsolatban merülnek fel. 11. A Vállalkozó felelőssége berendezéseiért: A Vállalkozó viseli a teljes felelősséget állványzatainak, eszközeinek és berendezéseinek a helyes felépítéséért. 12. A jogszabályok által támasztott követelmények betartása: A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy betartja az alkalmazandó jogszabályokat, elsősorban, de nem kizárólag a munkaviszonyra, társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat és fizeti valamennyi, a Vállalkozó munkavállalói alkalmazásának következtében adódó járulékokat és adókat. A Vállalkozó köteles arra, hogy külföldi állampolgár általa történő alkalmazása esetén ezen alkalmazottak részére a munkavállalási engedélyt beszerezze. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő higiéniai és munkavédelmi feltételeket biztosít a dolgozóinak, és az ezekre vonatkozó előírásokat betartja. Az építési munkaterületen dohányozni kizárólag a Vállalkozó által a dohányzásra kijelölt helyeken szabad, amelyek az építkezés különböző fázisaiban változhatnak. Az építési munkaterületen kábítószert, alkoholt fogyasztani és kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság állapotában megjelenni és/vagy munkát végezni tilos.

13. Építési napló vezetése: Az építési naplót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell vezetni. Vállalkozó köteles az építési naplóban az időjárási szempontból munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelölni annak feltüntetésével, hogy az adott időjárási körülmények mellett mely munkák végzése miért nem lehetséges. Amennyiben Megrendelő megítélése szerint Vállalkozó álláspontja indokolt és elfogadható, úgy a teljesítési határidőbe nem számít bele a munkavégzésre alkalmatlan nap, feltéve, hogy az adott nap egyébként nem minősül munkaszüneti napnak. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételüket a Megrendelő által a beruházás helyszínén vezetett építési naplóban vezetik, amelybe bejegyzéseket a Vállalkozási Szerződés VT. pontjában megjelölt személyek, valamint a Megrendelő részéről még a Megrendelő műszaki ellenőre tehet. A Megrendelő által az építési naplóba bejegyzett megrendelői észrevételekre a Vállalkozó köteles 5 (öt) munkanapon belül válaszolni. 14. Kooperációs értekezlet, részvétel auditokon: 14.1. Kooperáció: A Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel egymással kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen a Vállalkozó által és annak költségén elhelyezett és fenntartott helyiségben (illetve konténerben). A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója Megrendelő műszaki ellenőre. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti helyiségben (illetve konténerben) a Megrendelő, annak megbízottai részére (a Megrendelő részéről egyidejűleg max. 10 fő) leültetési, tárgyalási lehetőséget biztosít, illetve vállalkozói, valamint a beruházás tekintetében érdeklődők javára legalább 5 (öt) védősisakot és legalább 5 (öt) pár gumicsizmát a saját költségén elhelyez és folyamatosan fenntart. 14.2. Részvétel auditokon: Tekintettel jelen beszerzés támogatásból finanszírozott jellegére, Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles külön díj vagy költségigény nélkül részt venni a Támogatást nyújtó, annak felhasználását ellenőrző szervek által tartott auditokon. 15. A Megrendelő jogosult - más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával. - Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 16. Megrendelő köteles - Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet rendelkezésre bocsátani. Megrendelő a teljesítés elősegítése érdekében biztosított szolgáltatásokat, nyilatkozatokat és intézkedéseket a Műszaki Leírásban megadta. - Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni. - a kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra a szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében. - az építési napló adatai alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz csak részt.

A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján Megrendelő - az egyértelműség okán tájékoztatja Vállalkozót arról, hogy a szerződés teljesítése során Megrendelő jogosult ellenőrizni azt, hogy a teljesítésben kizárólag a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 17. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása 17.1. Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyon! is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó. 17.2. Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelő, mely azt a célt szolgálja, hogy a szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben működjenek a meglévő rendszerek.

VI. FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ / MŰSZAKI ELLENŐR/ VÁLLALKOZÓ ÉS A MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE

1. A Vállalkozó köteles a Munkákra vonatkozó jogszabályi előírások szerint felelős és az ajánlatban bemutatott műszaki vezetőt kinevezni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. 2. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a Megrendelőtől. 3. A felelős műszaki vezető valamint a Szerződésben meghatározott szakági vezetők személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt. E körben a Kbt. 128. § (3) bekezdésében foglaltakra, továbbá a Kbt. 132. §-ára figyelemmel kell eljárni. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 128. § (3) bek. alkalmazása kapcsán Vállalkozó írásban köteles a szakember lecserélését megelőzően Megrendelő részére a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti jogszabályi feltételek fennállását írásban igazolni, a szükséges indokolással és dokumentumok csatolásával. A műszaki vezető cseréje a szerződés módosítását vonhatja maga után a Kbt. 132. § szerinti korlátozásokkal. 4. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: Nyitrai Miklós Felelős műszaki vezetői névjegyzéki szám: 01-54691 Cím: 1149 Budapest, Egressy út 28-30. Telefon: 06/1-422-3550 Fax: 06/1-422-3559 E-mail: [email protected]

Név: Bernát László Felelős műszaki vezetői névjegyzéki szám: 16-50238 Cím: 1149 Budapest, Egressy út 28-30. Telefon: 06/1-422-3550 Fax: 06/1-422-3559 E-mail: [email protected] Név: Dóra Zoltán Felelős műszaki vezetői névjegyzéki szám: 01-64882 Cím: 1149 Budapest, Egressy út 28-30. Telefon: 06/1-422-3550 Fax: 06/1-422-3559 E-mail: [email protected] 5. A Vállalkozó szakági vezetői: Név: Nyitrai Miklós Felelős műszaki vezetői névjegyzéki szám: 01-54691 Cím: 1149 Budapest Egressy út 28-30. Telefon: 06/1-422-3550 Fax: 06/1-422-3559 E-mail: [email protected] 6. A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők: Szerződéses kérdésekben: Név: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos Cím: 1142 Budapest, Kassai u. 161/b. Telefon: +36309337559 Fax: +3635505092 E-mail: [email protected] Műszaki kérdésekben: Név: Antal Attila műszaki vezető Cím: 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 32/6. Telefon: +36308114182 Fax: +3635505092 E-mail: [email protected] 7. A Megrendelő műszaki ellenőre(i): Magasépítési műszaki ellenőr:

Név: Magyaros Tamás Cím: 2659 Ersekvadkert, Búcsú utca 14. Névjegyzéki szám: MEK-ME-ÉI-12-11019 Telefon: +36 20/981-4227 Fax: +36 35 505975 E-mail: magyaros@,balassagyarmat.hu Mélyépítési műszaki ellenőr: Név: Magyaros Tamás Cím: 2659 Ersekvadkert, Búcsú utca 14. Névjegyzéki szám: MEK-ME-ÉM-12-11019 Telefon: +36 20/981-4227 Fax: +36 35 505975 E-mail: [email protected] Gépész műszaki ellenőr: Név: Braun Attila József Cím: 3100 Salgótarján, Báthori út 4. Névjegyzéki szám: MMK-ME-G-12-22037 Telefon: +36 30/953-8540 Fax: +36 32 512020 E-mail: [email protected] Epületvillamos műszaki ellenőr: Név: Lajkó István Cím: 3100 Salgótarján, Béke körút 39/a. Névjegyzéki szám: MMK-ME-ÉV-12-12178 Telefon:+36 30-817-2100 Fax:+36 32 420 417 E-mail: [email protected] 8. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

VII. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, BIRTOKBAADÁS, HASZNÁLATBA VÉTELI ENGEDÉLY MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1. Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését ('Készre jelentés 1 ). Az átadás-átvételi eljárást a Készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül kell megkezdeni. 2. A műszaki átadás-átvételi eljárásról négy példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi, egy példány a műszaki ellenőré. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott tényeket. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi folyamat megkezdésekor köteles átadni - az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően - a beépített anyagok betervezettnek megfelelő teljesítményének igazolására szolgáló teljesítménynyilatkozatokat is Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna. A birtokbaadásig Vállalkozó köteles valamennyi közműdíjat fizetni. A fogyasztásmérők és almérők óráinak, mérőberendezéseinek beszerzésének ügyintézése, beszereltetése - a Megrendelő nevében eljárva - a Vállalkozó feladata. A mérőórák, mérőberendezések költsége a Vállalkozót terheli. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadók. 3. Birtokbaadás: Az építmény műszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását, az építési műszaki ellenőri teljesítésigazolás, kézhezvételét követő napon a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, építményrészt, továbbá átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt, a tervlapokat elektronikus, dwg formátumban is, az

építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, és ha rendelkezésre áll, az energetikai tanúsítványt, továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely a Megrendelő számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges. Ezek összeállításában a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók kötelesek együttműködni. A birtokbaadás során a Vállalkozó kivitelező - az előző pontban foglaltakon túlmenően - a Megrendelőnek átadja az öt megillető építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat, így különösen: a) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, b) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, a kezelőszemélyzet oktatását igazoló j egyzőkönyveket, c) a nyomáspróba jegyzőkönyveit, d) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, e) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, f) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, g) a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, h) az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó - külön jogszabály szerinti - biztonsági és egészségvédelmi tervet. 4. Használatba vételi engedély megkérése: A Megrendelő az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válását követően - a külön jogszabályban foglaltak szerint - az építésügyi hatóságtól használatbavételi engedélyt kér vagy használatbavételi bejelentést tesz. Kivitelező köteles a használatbavételi engedélyezési eljárás során Megrendelővel együttműködni, a Megrendelő részére megfelelő határidőben minden, az engedély kiadásához szükséges tájékoztatást megadni, dokumentumot rendelkezésre bocsátani. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szakhatósági bejárások során nyilatkozatot nem tehet. 5. ütófelülvizsgálat: Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 1 éven belül a Megrendelő utó felülvizsgálati eljárást tart. Megrendelő az utófelülvizsgálati eljárást legalább 15 nappal az esedékes határidő előtt kezdeményezi. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozói is jelen legyenek az eljárás során. Az utófeíülvizsgálati eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, hiányosságokról. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendelő által átadott hibajegyzékben szereplő határidőben megszüntetni.

V I I I . A Z ELLENÉRTÉK MÉRTÉKE, FIZETÉSE

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésének ellenértékeként vállalkozói díjra jogosult.

2. A vállalkozó díj mértéke 1.183.160.773,Ft+Áfa, azaz száznyolcvanhárommii lió-százhatvan ezer-hétszázhetvenhárom forint+Afa.

egymilliárd

3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj, amelynek jogi természetével tisztában vannak. 4. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót - jogszabályi kötelezettségének eleget téve -, hogy a tárgyi kivitelezési munka a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. § alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik, építési engedély köteles munka. 5. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó költségvetése szerint került meghatározása. Vállalkozó kijelenti, hogy a megajánlott átalánydíj a szerződésszerű teljesítéshez elegendő. 6. Vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon - Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott szakmai ajánlatában részletesen kifejtett - munkák, organizációs és műszaki ütemezési megoldások elvégzésére és azok költségeire, amelyet vállalkozó a kidolgozott szakmai ajánlatában megajánlott, továbbá jelen szerződés Vállalkozó kötelezettségeiként felsorol, és amelyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat valamennyi előírt tartalmát és annak betartását a kivitelezés során jelentőséggel bírónak tekinti. 7. Megrendelő többletmunka utáni díjigényt (többletmunkaigény) nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó - mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy - jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a felek a Kbt. rendelkezési szerint járnak el azzal, hogy pótmunkára csak a közbeszerzési műszaki leírás és mellékleteiben nem szereplő, az ajánlattételkor az ajánlattevőtől (Vállalkozótól), mint hasonló tevékenységet üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható fokozott gondossággal előre nem látható okból kerülhet sor. A pótmunka elszámolása a pótmunkára vonatkozó eljárásban foglaltak szerint történik. 8. A beruházás pénzügyi fedezetét a TIOP-2.2.6-12/1/B-2013-0012 azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás biztosítja szállítói finanszírozás keretében. Megrendelő a fentiek figyelembevételével nyilatkozza, hogy a teljes forrás rendelkezésre áll., figyelemmel arra, hogy a támogatási intenzitás: 100%. 9. Megrendelő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 10. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 7 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: •

1. részszámlabenyújtásának lehetősége: nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli vállalkozói díj 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

•

2. részszámla benyújtásának lehetősége: nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli vállalkozói díj 30%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

•


•


•


•


•

végszámla benyújtása: nettó vállalkozói díj fennmaradó 10%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli vállalkozói díj 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

11. A beruházás a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a hatálya alá tartozik, a számla általános forgalmi adóját a Megrendelő fizeti, így Vállalkozó számláját nettó módon állítja ki. 12. Megrendelő a vállalkozói díjat a fenti számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján a TIOP-2.2.6-12/1/B-2013-0012 azonosító számú program keretében kötött Támogatási szerződés és a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja eljárásrendje szerint fizeti meg átutalással az alábbiak szerint: •

alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 130. § (l)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) bek. szerint;

•

alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)(3) bekezdései szerint.

13. A szerződéskötés, az elszámolás és a számlázás, továbbá a kifizetés pénzneme: HUF 14. Vállalkozó a 4/2011. (1.28.) Korm. r. 57/A. § alapján jogosult a jelen szerződés elszámolható összege 30%-os mértékéig szállítói előleget igénybe venni, melynek feltétele a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára nyújtandó előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása. Az előleg kifizetésére alkalmazni kell a 306/2011. (XII.23.) Korm. r. 12. § (1) bekezdését. Az előleg visszafizetési biztosítékból a Jogosult kielégítést nyerhet, ha Vállalkozó az igénybe vett előleggel részben vagy egészben nem számol el. Az előleggel történő elszámolás részletszabályait a központi koordinációs szerv határozza meg. 15. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig, az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell biztosítania Vállalkozónak, azzal, hogy a biztosíték hatálybalépése legkésőbb az előleg Összegének Vállalkozó számláján történő jóváírás időpontjához kötött. 16. Az előleg visszafizetési biztosíték az előleg visszatérítésével (elszámolásával) egyező ütemben (arányban) szabadítható fel. A biztosíték mindaddig nem kerül felszabadításra, amíg az ajánlattevő az előleget nem számolta el. Az előleggel a Vállalkozó az egyes részszámlákban egyenlő mértékben köteles elszámolni. 17. Az előleg igénybevételének feltétele a fentiek szerint, a jelen szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosíték nyújtása. A biztosíték

nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdése b) pontja alapján a 126.§ (6) a) pontja szerint, illetve gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) Vállalkozó közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében. 18. A teljesítésigazolás kiállítására - mely a számla kötelező melléklete - a műszaki ellenőr jogosult. 19. A számlákat a hatályos jogszabályok, ül. a támogatási szerződés rendelkezései szerint kell kiállítani. 20. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő, mint szerződő hatóság köteles a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot megfizetni. 21. Késedelmi Kamat: 21.1. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 127. § (4) bekezdés alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (l)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 21.2. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. 22. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

IX. TARTALÉKKERET

1. A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak járó többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés kifizetése is. 2. Felek 3 % tartalékkeretet kötnek k i a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapján. 3. Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, ami a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. 4. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Szerződéses Ár és a Tartalékkeret együttesen adja k i a Szerződés Elfogadott Végösszegét. Tartalék keretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján el számolható sági kérdést nem vet fel, - a szerződéskötéskor az egyik fél által sem előre látható ok következtében beállott, valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértő körülmény miatt van szükség az adott pótmunkára.

X. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

1. Jótállás: Vállalkozó jótállási kötelezettsége 48 hónap. A jótállás kezdő időpontja a jelen szerződés teljesítésének időpontja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető vissza. 2. Kellékszavatosság: 2.1. Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. 2.2. Felek a Ptk. 6:159. § (4) bekezdésére figyelemmel megállapodnak, hogy jelen szerződés tekintetében a kijavítás/kicserélés tekintetében a „megfelelő határidő" három (3) munkanapot jelent. Azaz Vállalkozó Megrendelő szavatossági igénybejelentésétől számítottan ennyi munkanapon belül köteles a kijavítást/kicserélést elvégezni. A fenti időtartam elmulasztása kötbérterhes. 3. Vállalkozó viseli Megrendelő minden felmerült és igazolt költségét (kiszállás, csere, ellenőrző vizsgálatok, teszt-próba, stb.), mely a termékek/berendezések minőségromlására vezethető vissza. 4. Felek e helyütt is kifejezetten rögzítik, hogy a szavatosság, jótállás időtartama alatt azzal összefüggésben Megrendelőt semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Vállalkozóval, sem harmadik személlyel szemben.

X I . KÖTBÉREK

1. Késedelmi kötbér: 1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés neki felróható okból történő késedelme, elmaradása esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. 1.2. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén (a végteljesítés vonatkozásában) Vállalkozó a késedelmi kötbér érvényesítését elfogadja. A késedelmi kötbér mértéke: 0,60 %/naptári nap, de legfeljebb 30 napi tétel. A késedelmi kötbér alapja: a Szerződéses Ár (a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás). 1.3. Kötbérterhes határidő: a teljesítés a Szerződés IV. 1. pontjában foglalt véghatárideje. 2. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: 2.1. Jelen szerződés Vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán) esetén a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke 7,00 %. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja: a Szerződéses Ár (a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás).

3. A kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését követően jogosult, a Vállalkozó által elismert, az általa fizetendő kötbér összegét a ki nem egyenlített számla összegéből - a pénzügyi teljesítéskor - levonni, valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és a Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést. 3.2. A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt, míg a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér a teljesítés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén az elmaradást követő napon, a szerződés Vállalkozónak felróható megszűnése esetén a megszűnést követő napon válik esedékessé. 3.3. A kötbérigényről szóló értesítésben Megrendelő köteles feltüntetni a kötbér jogalapját, valamint a kötbér összegszerűséget. Az értesítés történhet: •

A teljesítés-igazolással egy időben;

•

Teljesítést követően Vállalkozó felé írásban megküldött feljegyzésben.

Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó a fenti határidőt elmulasztja, az a Megrendelői kötbérigény elismerésének minősül. 3.4. A késedelmi kötbér és a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér együttes összege nem haladhatja meg a Szerződéses Ár (a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 25,00 %-át; ezt meghaladóan kötbér nem érvényesíthető. 4. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: 4.1 Vállalkozó a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke ajánlatkérő a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás Öt százalékának megfelelő összeg. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot jelen szerződés mindkét fél általi aláírásakor a szerződésszerű teljesítésről kiállított teljesítésigazolás napjáig köteles nyújtani. 4.2 A biztosítékot Vállalkozó választása szerint az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja: (i) a pénzösszegnek óvadékként a Megrendelő jelen szerződés fejlécében megjelölt fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy (ii) bankgarancia biztosításával, vagy (ni) banki készfizető kezesség, vagy (iv) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. 4.3 A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre, az alábbi minimális tartalommal: - pontos hivatkozás a jelen szerződésre, - azt, hogy a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál, - a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését, - a vállalt fizetés összegét, - az érvényességi idejét, - nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

-

nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen. 4.4 A biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek - a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint - ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat. Megrendelő a biztosíték futamidejét követő 30 napon belül köteles a Vállalkozónak a bankgarancia nyilatkozatot visszaadni. 5. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítéka: 5.1 Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igényekre biztosítékot nyújt. A biztosíték ajánlatkérő a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő Összeg. A jótállási és szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés időpontjában (a teljesítésigazolás kézhezvételével egyidejűleg) kell rendelkezésre bocsátani a jótállási kötelezettség lejártáig. 5.2. Vállalkozó köteles a szerződést megerősítő kötelezettségként kikötött jóltelj esi tési biztosítékot a Megrendelő részére bocsátani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában választása szerint: (i) (ii) (iii) (iv)

a pénzösszegnek óvadékként a Megrendelő jelen szerződés fejlécében megjelölt fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy banki készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

5.3 A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre, az alábbi minimális tartalommal: -

pontos hivatkozás a jelen szerződésre, azt, hogy a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál,

-

a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését, a vállalt fizetési összegét, az érvényességi idejét,

-

nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

-

nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

5.4 A biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek - a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint - ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat. 5.5 Megrendelő a fel nem használt biztosítékot a futamidőt követő 5 banki napon belül köteles visszaadni.

5.6 Vállalkozó Megrendelő jótállási igényekre nyújtott biztosítékból történő igényérvényesítése esetén köteles a biztosítékot a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegre 5 banki napon belül kiegészíteni. 5.7 Megrendelő számlájára történő befizetés helyett az ellenértékből levonással való biztosításra nincs lehetőség. 5.8 Amennyiben Megrendelő a kártérítési vagy kötbérigényét a jólteljesítési biztosíték terhére érvényesíti, úgy Vállalkozó köteles a jólteljesítési biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni. Amennyiben Vállalkozó fenti határidőn belül nem teljesíti ezt a kötelezettségét megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE

1. Szerződés módosítása: 1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 2. Elállás: 2.1. Altalános elállás: Megrendelő a teljesítésig jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, köteles azonban Vállalkozó kárát megtéríteni. Vállalkozót azonban kárenyhítési kötelezettség terheli. 2.2. Szankciós felmondás: 2.2.1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal - a szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha - Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 30 napot; - Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; - Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; - Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; - Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz; -jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;

- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére. 2.2.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha - Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; - Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a felmondást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 3. Elszámolás: Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, úgy Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 4. Vis maior: Felek egyike sem felelős a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségek nemteljesítéséért, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen bekezdés értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek Felek érdekkörén kívüli, elháríthatatlanul következnek be, nekik fel nem róható, melyre Felek nincsenek befolyással (természeti katasztrófa - robbanás, tűz, természeti csapás - felkelés, zavargások, polgári engedetlenség, szabotázs, terrorcselekmény, forradalom vagy háborús események, stb.). A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie Felek tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha értesíti Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben ésszerűen az lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. A teljesítési határidő a vis maior időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll - hátrányos jogi következmények nélkül - a nem teljesített résztől elállni oly módon, hogy a Vállalkozó részére erről írásos értesítést küld. A Vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége az írásos értesítés ellenére is fennáll.

X I I I . V E G Y E S RENDELKEZÉSEK

1. Irányadó jog:

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen szerződés egészére - így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámítható ságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására - a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.). 2. Bírósági alávetés: 2.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. 2.2. Felek a jelen szerződésből eredően a jövőben felmerülő vagyonjogi jogvitáik elbírálására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi I I I . tv. 41. §-a alapján kikötik Balassagyarmati Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől függően a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is. 3. Jogról való lemondás hiánya: Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 4. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 128. §-ában foglaltak szerint van lehetőség. Vállalkozó az igénybe vett közreműködőiért a Ptk. 6:543. § szerint felel. 5. Szerződés bizalmas kezelése: 5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződést, valamint a Vállalkozónak a Közbeszerzési Eljárásban tett nyertes ajánlatát Megrendelő a honlapján közzéteszi, azok azon részeinek kivételével, amelyeket a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során üzleti titoknak minősített. 5.2. Vállalkozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi gazdasági érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel. Jelen pontban szabályozottak a 6.1. pontban foglaltak együttes alkalmazásával értelmezendőek. 5.3. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésről, mellékleteiről, továbbá a teljesítés során fölmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról csak és kizárólag másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a hatályos jogszabályok alapján hatóság vagy tulajdonos részére adott tájékoztatásra. 6. Titoktartás: Jelen Szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják k i , azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat, alvállalkozóikat, teljesítési segédeiket is nyilatkoztatják. Felek vállalják a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt károk másik Fél részére való teljes megtérítését. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a jelen Szerződés lejáratát követően határozatlan ideig terheli.

7. Vállalkozó közbeszerzési eljárással összefüggő kötelezettségei: 7.1. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a ECbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 7.2. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a XII.2.2.2. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 7.3. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírják. MELLÉKLETEK: -

Az eljárást megindító KÉ-24565/2014. számú ajánlattételi felhívás I I I . 1.4) pontjában szereplő egyéb különleges feltételek

Kelt: Budapest, 2015. év május hónap 11. napján

Dr. Kenessey Albert Kórház¬ Rendelőintézet

ÉPKAR Z R T .

Aláírás:

Aláírás:

/*—-75

—

Képviselő neve:

Képviselő neve:

Dr. Szabó Géza Főigazgató főorvos

Szeivolt István vezérigazgató

Me grendelő-képv i seletében

Vállalkozó képviseletében

A

^ 5

1, sz. melléklet

III.1.4) Egyéb különleges feltételek A különleges feltételek meghatározása: A megkötésre kerülő szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkát az intézmény és a környezetének a folyamatos és rendeltetésszerű üzemelésének fenntartása mellett kell megvalósítani. A kivitelezési munkavégzések hétfőtől péntekig munkanapokon 6:00 óráról 19:00 óráig lehet, valamint pihenőnapokon 8:00 órától és 17.00 óráig történhetnek, de 90 dB feletti zajterhelést eredményező munkákat pihenőnapokon 12:00 órától 14:00 óráig nem lehet végezni, a műszaki ütemtervben előre meghatározottak szerint. Állami munkarend szerinti ünnepnapokon munkavégzés nem tervezhető. A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás során a legkörnyezetkímélőbb műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, ennek érdekében a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek az MSZ EN ISO 14001:2005. környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést a legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek az MSZ EN ISO 9001:2009. minőség-irányítási rendszer (MIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek az OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008. szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Recommend Documents