MM- Xb23M Jjtoli.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZOLNOK RÁDIÓMONITORING ÁLLOMÁS TELEPHELYÉNEK CSERÉJE
amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószám: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017 képviseletében: dr. Harka Péter főosztályvezető, Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével mint Megrendelő, a továbbiakban „Megrendelő" és másrészről NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. székhelye: 1112 Budapest, Hegyalja út 86. adószám: 10708204-2-43 bankszámlaszám: 10200940-20147521 képviseletében: Mód Katalin gazdasági igazgató és Turcsán Zsolt műszaki igazgató mint Vállalkozó, a továbbiakban „Vállalkozó" továbbiakban együtt: „Felek" között az alulírott napon megállapított feltételek szerint:
1.
és helyen, a
következőkben
A Szerződés tárgya
Jelen szerződés tárgya a Megrendelő Szolnok Várkonyi István tér 20. alatti rádiómonitoring állomásának bontása és az új fix telepítésű mérőállomás kialakítása a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában meghatározottak szerint.
2.
A teljesítés helye, a szerződés hatálya
2.1.
A Szerződés teljesítésének helye:
A szerződés teljesítésének helye: állomás)
Szolnok, Várkonyi István tér 20. Hrsz 1800/31 (meglévő 5000 Szolnok, Külterület Hrsz 036/3 (új állomás)
2.2.
A Szerződés időbeli hatálya
A Szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje a lebontás tekintetében: a szerződés aláírásától számított 70 nap (ajánlat szerint); a fix
telepítésű mérőállomás tekintetében: a munkaterület átadásától számított 80 nap (ajánlat szerint, de legfeljebb 5 hónap).
3.
A megvalósítás általános feltételei
3.1.
Alvállalkozók alkalmazása
3.1.1. A Vállalkozó a kivitelezés során a „B" Mellékletben megjelölt Alvállalkozóba)t vonhatja be. 3.1.2.A Vállalkozó az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a tevékenységeket a Vállalkozó maga végezte volna. 3.1.3.A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó (ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt. 128. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése nem ismerhető el. 3.2.
Építési Napló vezetése
3.2.1.A Vállalkozó a munkaterület átvételekor a 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet előírásai szerint Építési Naplót nyit, vezeti, és a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Építési Naplóban rögzíti a munkálatok előre haladását. 3.2.2. A Megrendelő az Építési Naplót a) megnyitásakor és lezárásakor aláírja, b) a munkálatok végzése során ellenőrzi, és észrevételeit rögzíti. 3.2.3.Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult a Megrendelő részéről: Zsák Ferenc; a Vállalkozó részéről Turcsán Zsolt 3.2.4.A Felek az Építési Naplóban történő bejegyzéssel rögzítik a tudomásukra jutott - a szereléssel kapcsolatos vagy azt érintő - tényeket és körülményeket. 3.3.
A kivitelezés általános szabályai
3.3.1. A Vállalkozó oly módon végzi el a munkálatokat, hogy a Létesítmény a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben készüljön el. 3.3.2.A Vállalkozó a kivitelezés során betartja az általános tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi előírásokat. 3.3.3.A Vállalkozónak tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legkésőbb a szerződéskötés időpontjában a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt, amely a teljesítés során a Vállalkozó által - tevékenységével, vagy mulasztásával okozott - vagy az érdekkörében felmerült károk megtérítésére szolgál. A kötelezettség
2
teljesíthető a jelen kivitelezési feladatra kötött külön felelősségbiztosítással vagy a meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésével a jelen szerződésre. A felelősségbiztosítás kötvényének másolatát (biztosítási ajánlat elfogadott példányát) a Megrendelő részére a szerződéskötéskor kell adni, ami a szerződés mellékletét képezi. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél, vagy a teljesítésével összefüggésben harmadik személyeknél keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik, mindez vonatkozik az alvállalkozói és munkavállalói által okozott károkra is. Megrendelő nem felel a Vállalkozó által a kivitelezés teljesítése során okozott károkért. Az így keletkezett károkról haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A fentieknek megfelelő károkozás esetén a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítása terhére a károkat megtéríteni, továbbá a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása nem fedez, illetve amire felelősségbiztosítása nem terjed ki. 3.4.
A munkaterület átadása - felvonulás
3.4.1.A helyszíni bontási munkavégzés céljából a Megrendelő a Vállalkozónak átadja a bontással érintett mérőállomás területét. A munkaterület átadását Felek az építési naplóban rögzítik. Az építési terület szerződés teljesítéséhez szükséges használati jogát Vállalkozó köteles megszerezni az arra jogosulttól. 3.4.2.A helyszíni munkavégzésre vonatkozó speciális követelményeket dokumentáció műszaki leírása tartalmazza. 3.5.
az ajánlattételi
A kivitelezést akadályozó körülmények
3.5.1.Amennyiben a munkálatok végzése során - addig nem ismert körülmények miatt - a kivitelezés akadályba ütközik, vagy a műszaki leírásban rögzítettektől eltérő munkálatok elvégzése látszik célszerűnek, a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. 3.5.2.A 3.5.1 pont szerinti esetben Felek megállapodnak a munkálatok módjában, amelyet az Építési Naplóban rögzítenek.
4.
Átadás-átvétel
4.1.
Felajánlás Átadás-átvételre
folytatásának
4.1.1.A Vállalkozó a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben elkészült Létesítményt a teljesítési határidőt legalább 5 (öt) nappal megelőzően írásban felajánlja a Megrendelő részére Átadás-átvételre (készre jelentés). 4.1.2.Az Átadás-átvételt megelőzően a Megrendelő képviselője a Vállalkozó jelenlétében megtekinti az elkészült Létesítményt, hogy a műszaki leírásnak, a kiviteli tervnek és a költségvetésnek való megfelelési nyilatkozatot elkészítse. Az átadás-átvételi eljárást Megrendelőnek a készre jelentést követő 8 napon belül kell megkezdenie és 25 napon belül be kell fejeznie. Amennyiben Megrendelő az átadás-átvételi eljárást az előbbi határidőben nem kezdi meg, vagy 25 napon belül nem fejezi be, úgy Vállalkozó követelheti a teljesítésigazolás kiadását.
3
4.2.
A Létesítmény Átadás-átvétele
4.2.1.Az Átadás-átvételhez Megrendelőnek: a) b) c)
a
Vállalkozó
az
alábbi
dokumentumokat
nyújtja
be
a
az Építési Napló másolata, a beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványai, megfelelőségi nyilatkozatok, érintésvédelmi tanúsítványok.
4.2.2.A Megrendelő a fenti 4.1.1-4.2.1 pontokban meghatározott követelmények maradéktalan teljesülése esetén átveszi a Létesítményt a Vállalkozótól, aminek a tényét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 4.2.3. A Vállalkozó az általa elvégzett szolgáltatásokra, szállított eszközökre, berendezésekre 12 hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a Létesítmény műszaki átadás átvételének lezárása. A műszaki átadás-átvétel a 191/2009. Korm.rendelet 32. §-a szerint kerül lebonyolításra.
5.
Vállalkozási díj, számlázás, bérleti díj vállalása
5.1.
A Vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés alapján a vállalkozási díj: 11.000.000 Ft (azaz tizenegymillió forint) + ÁFA A vállalkozás teljesítésével összefüggő egységárakat a Vállalkozó ajánlata tartalmazza azzal, hogy a fenti vállalkozási díj átalánydíj, a Vállalkozót a szerződés alapján megillető teljes ellenszolgáltatás összegét tartalmazza.
5.2.
Vállalkozó az őt megillető teljes vállalkozási díj összegéből a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt feltételekkel, legfeljebb az abban meghatározott mértékű összegről, jelen szerződés hatályba lépésétől az építési terület átadásának napjáig előlegszámla benyújtására jogosult, mely összeget Megrendelő legkésőbb az építési terület átadását követő 15 napon belül átutalja Vállalkozó részére.
5.3.
Amennyiben Vállalkozó az 5.2. pont alapján előlegszámlát nyújt be, úgy a végszámlát az előleg összegével csökkentett összegről nyújthatja be Megrendelőnek. 5.4. A kivitelezés szerződésszerű teljesítésének igazolására a sikeres átadás-átvételi eljárást követően a Megrendelő által kiállított Teljesítési igazolás szolgál. A Vállalkozó a Teljesítési igazolással alátámasztott számlát a Teljesítési igazolás kiállítását követő 5 munkanapon belül nyújtja be a Megrendelőnek 1 példányban, cégszerűen aláírva. Megrendelő a vállalkozási díjat a számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel utalja át a Vállalkozó Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10200940-20147521 számú bankszámlájára a Kbt. 130. §-ban foglaltaknak megfelelően, vagy - alvállalkozó igénybevétele esetén - a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában előírtaknak megfelelően. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
4
5.5.
A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 6.7.3. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
6.
Szerződésszegés és következményei
6.1
A Kbt. 126. §-a alapján nyújtandó biztosíték
6.1.1.A Vállalkozó a kivitelezés befejezésével és eredményes műszaki átadás-átvételi eljárással egyidejűleg köteles biztosítékot nyújtani arra az esetre, ha a kivitelezés megvalósítását követően elmulasztja a jótállási kötelezettségéből adódó kötelezettségeit. A biztosíték alábbi módon részletezett biztosítása hiányában a beruházás műszaki átadás-átvétele nem fejezhető be, továbbá a késedelemmel összefüggésben alkalmazandók a 6.2. pontban előírt jogkövetkezmények is. A biztosíték összege 550.000,- Ft, azaz ötszázötvenezer Forint {az ÁFA nélkül számított ajánlati ár 5 %-ának megfelelő mértékű összeg), amelyet a Vállalkozó - választása szerint - a teljes összegnek a Megrendelő bankszámlájára utalással, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel vagy bankgarancia biztosításával teljesítheti. A biztosítékot a Megrendelő abban az esetben használhatja fel (hívhatja le), amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő felszólítása ellenére nem tesz eleget a jótállási kötelezettségének, azaz az átadást követően jelentkező hibát a jótállási időtartam alatt haladéktalanul nem javítja ki. 6.2.
Késedelmi kötbér
6.2.1. Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti és ennek következtében az Átadás-átvétel sikeres lefolytatása késedelmet szenved a véghatáridőhöz képest, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke a késedelmes napokra napi 1,0 (egy) százalék. 6.2.2.A késedelmi kötbérek kumulált összegének felső határa a vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka. 6.3.
Meghiúsulási kötbér
6.3.1. Ha a késedelmi kötbérek kumulált összege eléri a 6.2.2. pontban meghatározott felső határt, akkor a Megrendelő a Szerződést a Vállalkozónak felróható okból meghiúsultnak minősítheti. 6.3.2. Ha a Megrendelő kimondja Szerződés 6.3.1. pont szerinti meghiúsulását, a Megrendelő a Vállalkozási díj 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult.
5
A Vállalkozót az elvégzett munkák ellenértékének a meghiúsulási kötbérrel csökkentett díja illeti meg. 6.4.
A Vállalkozó által fizetendő kötbér beszámítása A Megrendelő jogosult kötbérigényének a Vállalkozási díjba történő beszámítására, azaz a Vállalkozási díjnak a kötbérkövetelés összegével történő csökkentésére. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető lemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése esetén megilletik.
6.5.
A Megrendelő által fizetendő késedelmi kamat Az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A. § (2) klauzulája szerinti késedelmi kamatot felszámítani a Megrendelővel szemben.
6.6.
Felmondás súlyos szerződésszegés miatt Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondására, ha a másik fél szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte.
6.7.
A súlyos szerződésszegés esetei
6.7.1. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése A Vállalkozó tekintetében az alábbi események bármelyikének bekövetkezése minősül súlyos szerződésszegésnek: a) a Vállalkozó 20 (húsz) napnál hosszabb időtartamra felfüggeszti vagy megszünteti a kiviteli munkák végzését, b) a Vállalkozó az Átadás-átvétel sikeres teljesítésével 20 (húsz) napot meghaladó késedelembe esik, c) a Vállalkozó kötbéreinek összege eléri a 6.2.2 pontban megadott felső határt, d) a Vállalkozó felszámolását elrendelték, kezdeményezte a végelszámolását, csődjogi védelmet kért, vagy a cégbíróság törvényi felügyeleti eljárásban megszüntette, és törölte a cégnyilvántartásból. A fenti körülményekről a Vállalkozó 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a Megrendelő-t. e) a Vállalkozó a 7. fejezetben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi. 6.7.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegése A Megrendelő tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségét a 5. pontban meghatározott fizetési határidő letelte után a Vállalkozó által küldött felszólításban közölt - legalább 15 (tizenöt) napos - póthatáridőn belül sem teljesíti. 6.7.3. A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
6
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak.
7.
Titoktartás
7.1.
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül bármelyik Fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely a) közismert b)amelyről a fogadó Félnek már tudomása volt c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek d)vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő.
7.2.
A Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
7.3.
A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak.
7.4.
A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak.
7
7.5.
A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.
7.6.
A Felek tudomásul veszik, hogy: a) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81.§ értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, b) kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni.
8.
Kapcsolattartás, jognyilatkozatok:
8.1
Felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos minden közleményeiket (értesítés, nyilatkozat) személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, e-mailen vagy távbeszélőn juttatják el egymáshoz. A távbeszélőn közölt közleményt e-mailben, ajánlott levélben vagy telefaxon meg kell erősíteni. A telefaxon továbbított iratokat a Feleknek aláírással kell ellátniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, ha azt kézbesítették.
8.2
Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos szakmai nyilatkozatok megtételére jogosultakként (A továbbiakban: szakmai kapcsolattartók) az alábbi személyeket jelölik meg: Megrendelő oldaláról
Vállalkozó oldaláról
Bató Tibor
Turcsán Zsolt
Pozíció
Osztályvezető
műszaki igazgató
Telefon
(1)468-0611
(1)319-8913; 30/9728383
Fax
(1) 468-0611
(1) 319-8916
E-mail cím
batoí®nmhh,hu
[email protected]
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
1112 Budapest, Hegyalja út 86.
Név
Cím
8.3
A Megrendelő oldali szakmai kapcsolattartó szerződésmódosításra nem jogosult.
személy szerződéskötésre, illetve
X
9. 9.1.
Záró rendelkezések A Szerződés mindennemű
módosítása és kiegészítése írásos formában, a Felek
egyetértésével a Ptk. alapján, a Kbt. 132. §-ában foglalt keretek között lehetséges. 9.2.
A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szerződést nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen feltételt haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Felek szándékához a lehető legközelebb áll.
9.3.
Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek.
9.4.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság, illetve törvényszék illetékességének.
9.5.
A Szerződés kapcsolódó dokumentumai: Szerződéses mellékletei: ,A" Melléklet: Árazott költségvetés B" Melléklet: Alvállalkozók
Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült és 11 számozott oldalt tartalmaz. A Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, 2013. június 4
Nemzeti Média- és Hírközlési
(Megrendelő)
NOVOFER
NOVOFER Zrt. (Vállalkozó)
pénzügyi ellenjegyző
OG//2-
9
„A" Melléklet: Árazott költségvetés - Vállalkozó csatolja (a Vállalkozó ajánlat szerint)
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS Tevékenység
Tétel
nettó ár
Tervezés, engedélyeztetés 200 000 Ft
1
Bontáshoz szükséges engedély beszerzése
2
Szolnok közelében megfelelő torony kiválasztása
80 000 Ft
3
Toronyra való betelepülés elvi engedélyeztetése
85 000 Ft
4
Toronyra való betelepülés statikai vizsgálata
334 000 Ft
5
Toronyra való betelepüléshez engedélyes, kivitelei és gyártmány terv készítése
715 000 Ft
6
Építésügyi hatóság felé a szükséges engedélyeztetési eljárás
315 000 Ft
7
Megvalósulási (D) terv készítése
80 000 Ft Bontás 215 000 Ft
1
Antenna rendszer kábeleinek bontása
2
Antenna rendszer leszerelése
3
Antenna tartó vasszerkezet bontása
4
Antenna tartó vasszerkezet ledaruzása
5
Vasszerkezet rögzítési pontok helyreállítása
175 000 Ft
6
Helységből mérőberendezések bontása
110 000 Ft
7
Helységből mérőberendezések RF kábeleinek bontása
11 000 Ft
8
AC kábelezés és AC elosztó bontása
70 000 Ft
9
Helység eredeti állapotának visszaállítása
115 000 Ft
Az új telephelyre a bontott eszközök átszállítása
185 000 Ft
10
70 000 Ft 140 000 Ft 2 200 000 Ft
70 000 Ft
Dokumentálás, menedzsment Építés
300 000 Ft
1
Új konténer részére fogadó beton alaptest építése
2
Ajánlatkérő által előírt új távközlési konténer szállítása és telepítése
3
Antenna rendszer fogadó konzol gyártása
4
Kábelhíd gyártása
160 000 Ft
5
Kábelhíd és fogadószint telepítése
160 000 Ft
6
Antenna rendszer feldaruzása
515 000 Ft
7
Antenna rendszer szerelése
165 000 Ft
8
Szükség szerint a meglévő antennák áttelepítése
9
Antenna rendszer részére tápvonalak kiépítése
10
Antenna rendszer beüzemelése, tesztelése
11
Dokumentálás, menedzsment
1 200 000 Ft 95 000 Ft
95 000 Ft 2 200 000 Ft 145 000 Ft 70 000 Ft
Elektromos csatlakozás 120 000 Ft
1
AC mérőszekrény telepítése
2
Áramszolgáltatói vagy almérős bekötés engedélyeztetése
3
AC villamos terv készítése
120 000 Ft
4
AC villamos betáp kiépítése új mérőállomás részére
215 000 Ft
5
Villámvédelmi levezető kiépítése
70 000 Ft
6
ÉV/VV felülvizsgálat
95 000 Ft
7
Dokumentálás, menedzsment Mind összesen (Nettó):
80 000 Ft
25 000 Ft 11 000 000 Ft
Melléklet: Alvállalkozók - Vállalkozó csatolja (a Vállalkozó ajánlat szerint)
Operátor Service Kft
