VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS melyet kötöttek egyrészről Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29. adószáma: 15379212-2-10 képviselője: Dr. Sebes Gábor mb. főigazgató főorvos, Kovács Andrea mb. gazdasági igazgató (továbbiakban: Megrendelő) másrészről FORINVEST 93 Export-Import Építési és Kereskedelmi Kft. székhelye: 3300 Eger, Bárány u. 2. (Iroda: 3300 Eger, Knézich K. u. 2.) cégjegyzékszáma: 10-09-022-030 adószáma: 11170035-2-10 bankszámlaszáma:12033007-00278310-00100008 cégjegyzésre jogosult tisztségviselők, aki aláírásra önállóan jogosult: Forgács Károly Lőrinc ügyvezető (továbbiakban: Vállalkozó) Megrendelő ajánlatkérőként a szerződés tárgyában közbeszerzési eljárást írt ki és az eljárás lefolytatásának eredményeként azt a szerződésben vállalkozóként szereplő, a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként résztvevő nyerte meg. Szerződő felek fentiek alapján kötik a szerződést. 1. A vállalkozási szerződés tárgya: A kórház-rendelőintézet Rehabilitációs részlegeinek korszerűsítése: A végzendő munka generálvállalkozás, azaz építőmesteri, vízszerelési, elektromos szerelési munkákból áll. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fenti munka elvégzését. 2. A Vállalkozó a munkálatokat 2007. szeptember 21-én megkezdi és 2007. október 19. napjáig teljes egészében befejezi. Az átadás átvétel legkésőbbi időpontja: 2007. október 19. napja. Megrendelő a munkaterületet 2007. szeptember 21-én adja át Vállalkozó részére. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során az intézet és a kivitelezésben érintett osztály működési rendjéhez alkalmazkodik. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy munkavégzés során betartja az általános munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, valamint a kórház-rendelőintézetnél, annak egyes konkrét munkahelyeinél előforduló speciális munkavédelmi előírásokat. Annak érdekében, hogy a mentőforgalom és betegellátás akadályozása a legminimálisabb legyen, vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy csak a munkaterület átadásakor kijelölt felvonulási területet használja. 3. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a szerződés 1. számú mellékletét képező költségvetésben részletezett munkák elvégzéséért a Vállalkozónak 15.000.000.- Ft azaz tizenötmillió forint + általános forgalmi adó vállalkozási díjat (azaz bruttó 18.000.000.- Ft azaz tizennyolcmillió forint) fizet, mely 10 % tartalékkeretet tartalmaz. A költségvetésben szereplő 10 % mértékű tartalékkeret felhasználását a megrendelő műszaki ellenőrével külön igazoltatni szükséges tételes felmérési naplón keresztül. 1
A Vállalkozó a munka elvégzését a Megrendelőnek jelenti, aki azt az egyeztetett – de legkésőbb 3 munkanapon belüli – időpontban mind a mennyiség, mind a minőség szempontjából ellenőrzi és igazolja. A számlát - melyet a Vállalkozó a 15. pontban szabályozott átadás–átvétel befejezését követően állít ki - Megrendelő 120 napon belül egyenlíti ki. Az ajánlatkérő a számlából 5 %-ot visszatart, mely a szerződéses összeg 5 %-ának megfelelő mértékű, a garanciális idő (12 hónap végéig), illetve amennyiben garanciális munkák válnak szükségessé, úgy ezen munkák teljesítését követően kerül sor a visszatartott összeg kifizetésére. Az összeg visszatartása bankgarancia vállalásával kiváltható. A számla igazolására Megrendelő részéről Tóth Miklós jogosult. 4. Amennyiben a kivitelezés során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Az értesítést követően a felek megállapodnak a többletmunkák díjazásáról, valamint a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenül szükséges pótmunkák elvégzéséről és díjazásáról, valamint a többletként jelentkező díj biztosításáról. 5. A Megrendelő köteles a munka elvégzéséhez szükséges folyamatos víz és elektromos áram ellátását biztosítani és szükség esetén ezek vételezéséhez, valamint a csatorna igénybevételéhez bekötési pontot létrehozni. 6. A Vállalkozó által végzett munkában csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozók működhet közre, az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Ezen körülményről a Vállalkozó haladéktalanul értesíti Megrendelőt a hozzájárulás érdekében. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha azt saját maga követte volna el. 7. A Megrendelő jogosult a munka folyamatos ellenőrzésére. A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét vagy minőségét érinti. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és az eredmény kialakításának kérdésében, valamint a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik, és azt írásba kell foglalni. 8. A Megrendelő az ellenőrzéssel, kapcsolattartással az alábbi személyt bízza meg: Fülöp Henrik telefon: 36/411-444/2140 mellék
2
A Megrendelő ellenőre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó alábbi képviselőjével vagy később megnevezendő helyettesével közölheti: Boros Imre telefon: 30/239-35-19 A felek kölcsönösen kötelesek a kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 9. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan a helyszínen tartott építési naplót vezet. A felek műszaki ellenőre, illetve művezetője a másik félnek szóló – műszaki jellegű – észrevételeit, tájékozató közleményeit, utasításait figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. A felek sürgős közleményeiket távbeszélőn vagy faxon közlik egymással. A távbeszélőn adott értesítést írásban is meg kell ismételniük. 10. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére a 2. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a Vállalkozó napi bruttó 200.000.- azaz kettőszázezer forint késedelmi kötbér fizetésére köteles. A szerződés felróható nem teljesítése, illetve a teljesítés felróható meghiúsulása esetén a vállalkozó a teljes szerződéses értékből még nem teljesített rész 10 %-ának megfelelő kötbért követelhet Megrendelő. A kötbér számítása az egyes munkaterületeknél külön-külön állapítandó meg. A kötbér kifizetése nem érinti a megrendelőnek azt a jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegét meghaladó esetleges kárát külön követelje a szállítótól. 11. Amennyiben a Megrendelő a munka átvételét a rendeltetésszerű használatot akadályozó jelentős hibák miatt tagadja meg, a Vállalkozó a késedelmi kötbérrel azonos mértékű minőségi kötbért köteles fizetni, amíg a kijavítást el nem végzi. A kötbér számítása az egyes munkaterületeknél külön-külön állapítandó meg. A kötbér kifizetése nem érinti a megrendelőnek azt a jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegét meghaladó esetleges kárát külön követelje a szállítótól. 12.Amennyiben az átadás-átvétel után hiányokat kell pótolni vagy hibákat kijavítani, illetve ezek helyett árleszállításra kerül sor, a Vállalkozó a hibás munkára eső vállalkozási díj 15 százalékának megfelelő minőségi kötbért köteles fizetni. 13. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés szerinti munkákat I. osztályú minőségben kell teljesíteni. Vállalkozó erre kötelezettséget vállal. Vállalkozó az alább meghatározott időtartamú jótállást (garanciát) vállal a felhasznált anyagfajtától függően beépítéssel együtt a kötelező alkalmassági időn, jótállási időn felül az alábbiak szerint: - építészeti anyagok: 60 hónap - gépészeti anyagok: 60 hónap Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden hiányosságot saját költségére kijavít. Amennyiben az egyeztetett határidőn belül a vállalkozó nem hárítja el a hibát, a megrendelő jogosult a javítást a vállalkozó terhére más személlyel elvégeztetni, melynek költéségét Vállalkozótól követelheti.
3
14. Ez a szerződés a felek egyező megállapodása alapján írásban módosítható. A módosításról a felek képviseletre és cégjegyzésre jogosult tisztségviselői köthetnek szerződést. A módosítás során a közbeszerzési törvény 303. §-át kötelező betartani. 15. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt és egyúttal – legalább két munkanappal korábban közölt meghívóval – kitűzi az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját. A Megrendelő ezt akkor is köteles elfogadni és átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a munkát a teljesítési határidő előtt fejezte be. Az átadás-átvétel során a felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hiányait és hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy – a munkát átveszi-e, továbbá – ha a munkát átveszi, milyen hiányok pótlását, illetve milyen hibák kijavítását követeli, – a munka átvételét megtagadja-e, továbbá, – ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától és milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő csak olyan munka elvégzését hiányolhatja, amelyet a költségvetés tartalmaz, vagy – enélkül is – azt, amely miatt az eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a Megrendelő az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására. Amennyiben az átadás-átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor, a Vállalkozó a 10. pontban írt kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányokat nem pótolja és a hibákat ki nem javítja. A 11. pontban írt kötbér alól is mentesül a Vállalkozó, ha a hiányokat és hibákat az átadás-átvétel után, de még a teljesítési határidő előtt pótolta, illetve kijavította. 16. A Megrendelő a munka átvétele esetén a vállalkozási díjból visszatarthatja a hiányok pótlásához, illetve a hibák kijavításához szükséges összeget, valamint a díjleszállítás várható összegét is. 17. A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utófelülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás-átvételi jegyzőkönyvben nincs felvéve, az utó-felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza az épület rendeltetésszerű használatát, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett valamennyi hiány és hiba pótlására, illetve kijavítására a Vállalkozó 15 napon belül köteles. 18. A Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles, ha a jogszerűen kiállított számlában feltüntetett Vállalkozói díj fizetésével késedelembe esik. A késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat 100 % -ának megfelelő mértékű.
4
19. A Megrendelő elállhat a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a munkát – rendeltetésszerű használatra alkalmas módon és/vagy az előre meghatározott határidőre – befejezni. 20. Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak venni. 21. Ez a szerződés a felek általi aláírással lép hatályba. 22. Vita esetén szerződő felek megkísérlik a békés úton történő rendezést, megegyezést. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek esetleges jogvita esetére pertárgyértéktől függően az Egri Városi Bíróság illetve a Heves Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. A felek ezt a szerződést kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján aláírták. Kelt 2007. szeptember 20. napján.
…………………………………………… Megrendelő
…………………………………………… Vállalkozó
5
