VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: cím: adószám: bankszámlaszám: KSH szám: képviseli:
Hidegkút Község Önkormányzata
Pénzes Erzsébet polgármester
továbbiakban mint Megrendelő másrészről név: cím: adószám: bankszámlaszám: képviseli:
STRABAG Általános Építő Kft.
továbbiakban mint Vállalkozó, együttes említés esetén Felek között a mai napon és helyen az alábbiak szerint. 1. Szerződés tárgya Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a helyszín Megrendelő képviselőjével történt megtekintése után ajánlott műszaki tartalommal a Hidegkút, Hosszú utca aszfaltozása a Hosszú utca 31 – 54. sz. közötti szakasz (hrsz. 138/1.) kivitelezése tárgyú munka jelen szerződésben és mellékletében, valamint az ajánlattételi dokumentációban rögzített feltételekkel – I. osztályú minőségben – történő teljeskörű megvalósítását. 2. A teljesítés helye 2.1
Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott beruházást Vállalkozó Hidegkút község közigazgatási területén, az alábbi ingatlanon valósítja meg: Belterület: 138/1 hrsz., Hosszú utca 31 – 54 sz. előtti szakasz;
3. Vállalkozói díj 3.1
Az 1. pontban körülírt munka vállalkozói díja: Vállalkozói díj nettó: ......... 3 936 837,- Ft 27% ÁFA:
1 062 946,- Ft
Vállalkozói díj összesen: ...4 999 783,- Ft
1
3.2
Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 3.1. pontban és a mellékletben meghatározott műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során az esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.
3.3
Vállalkozó a Megrendelő által az ajánlatkérési eljárásban kiadott dokumentumok alapján elkészített tételes árajánlatával támasztotta alá a 3.1. pontban meghatározott, egyösszegű, átalányáras vállalkozói díját.
4. Teljesítési határidők 4.1
A munkaterület átadásának határideje: szerződéskötés napján.
4.2
A kivitelezés befejezési határideje: 2014.szeptember 10.
4.3
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelővel folytatott előzetes egyeztetés esetén – a szerződésben foglalt véghatáridő előtt is jogosult teljesíteni.
5. Műszaki feltételek 5.1
Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni.
5.2
Megrendelő köteles a munkahelyet a munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotban átadni.
5.3
A munkaterület átadását a Vállalkozó kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.
5.4
A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó kötelessége.
5.5
Vállalkozó a munkálatok tényleges megkezdése előtt egy naptári nappal írásban értesíti Megrendelőt.
5.6
A munkavégzés idején a munkaterület lehatárolásának a KRESZ; a Közlekedési és Vízügyi miniszter 3/2001.(I.31.) KöViM rendelete a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről; valamint az ÚT 2-1.119. 2010. „A közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” útügyi műszaki előírás követelményeinek meg kell felelnie.
5.7
Vállalkozó felelős a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárultáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, továbbá a munkahely elkerítéséért és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséért.
5.8
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. 2
5.9
Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.
5.10
Megrendelő jogosult és köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit a megadott kapcsolattartási úton Vállalkozó felé írásban jelezni.
5.11
Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően írásban, legalább 3 munkanappal korábban értesíteni.
5.12
A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
5.13
Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
5.14
Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt, megfelelőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. 5.15
Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek használhatók.
5.16
A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok, az ágazati műszaki szabályzatok és vonatkozó a műszaki irányelvek előírásai szolgálnak.
5.17
A kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó saját költségén köteles.
5.18
Vállalkozó köteles a munkavégzésével kapcsolatosan okozott károkat megtéríteni, illetőleg a munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően saját költségén helyreállítani.
5.19
Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult igénybevételére, akinek tevékenységéért sajátjaként felelős.
alvállalkozó
Pénzügyi feltételek
6. 6.1
Megrendelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
6.2
Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően Megrendelő képviselője által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be végszámláját a Megrendelőnek. Megrendelő köteles a számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. 3
6.3
Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét.
6.4
Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a PTK-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni.
6.5
Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni.
6.6
Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlából. A javítás értékét Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen határozzák meg. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
7. 7.1
Késedelmi kötbér Vállalkozó hibájából fakadó késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó köteles Megrendelőnek naponta a nettó vállalkozói díj 1%-ának megfelelő, de összesen maximum a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő késedelmi kötbért megfizetni.
7.2
Hibás teljesítési kötbér A szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasztása, vagy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett munkának a Megrendelő által meghatározott értéke. A kötbér mértéke legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
7.3
Meghiúsulási kötbér Harminc napot meghaladó, a Vállalkozónak felróható okból származó, jegyzőkönyvben, vagy egyéb írásos dokumentumban (pl.: megrendelői felszólítás) rögzített késedelem esetén a vállalkozói teljesítés meghiúsultnak tekintendő, amely esetben Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek.
7.4
Megrendelő a jogos kötbérigényét a Vállalkozó (vég)számlájával szemben kiállított számviteli bizonylatával érvényesíti.
7.5
Harminc napot meghaladó, a Vállalkozónak felróható okból származó, jegyzőkönyvben rögzített késedelem esetén a Megrendelő díjazás nélkül elállhat a szerződéstől.
7.6
A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó elvégzett és dokumentálható munkájának költségeit és az elállásból származó kárát megtéríteni.
7.7
A Megbízó a szerződésszegésből eredő, kötbér mértékét meghaladó kárának megtérítésére is igényt tart. Átadás-átvétel
8. 8.1
A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 8 naptári nappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi 4
jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. 8.2
A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiba és hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával történik meg.
8.3
Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele.
8.4
Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
8.5
Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 1 példányban, benne a megvalósulási dokumentációt, melyben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályok és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette, Szavatosság és jótállás
9.
10.
9.1
Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik.
9.2
Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.
9.3
Vállalkozó az általa, vagy Alvállalkozói által végzett kivitelezési munkákra 24 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre, illetve létesítményrészekre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.
9.4
Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 45 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére és kockázatára azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak költségét Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti.
9.5
Amennyiben a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek jogosult a munkát Vállalkozó költségére és kockázatára azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak költségét Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti. Felek kapcsolattartása 5
Megrendelő részéről: Név Cím Tel.: Fax: Mobiltel.: E-mail: Vállalkozó részéről: cím: Tel/Fax: E-mail: 11.
Különleges szerződéses feltételek 11.1
12.
13.
Amennyiben a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt a Megrendelő felé, 3 munkanapon belül jelezni. Ezen esetben a Megrendelő jogosult a munkák szakértővel való felmérésére és a szerződés teljesülését más vállalkozó megbízásával biztosítani. Az ebből eredő költségek a Vállalkozót terhelik.
Záró rendelkezések 12.1
A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit
12.2
Szerződő Felek e szerződés aláírásával minden, a szerződésből fakadó esetleges jogvitájuk esetére a Veszprémi Járásbíróság – hatáskör hiányában a Veszprémi Törvényszék – kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
12.3
Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.
Szerződéshez tartozó dokumentumok 13.1
Szerződő Felek a szerződés alapdokumentumaiként a Vállalkozó ajánlatát tekintik. A szerződés csak a fenti dokumentumokkal együtt érvényes.
Kelt: Veszprém, 2014. ….hó….nap
………………………………….………..….. ………………………………………………. Hidegkút Község Önkormányzata STRABAG Általános Építő Kft Megrendelő Vállalkozó
Pénzügyi ellenjegyző: …………………… 6