VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. képviseli: Simonyi Ágnes, fıigazgató, mint megrendelı (a továbbiakban Megrendelı) másrészrıl a Gesztelyi Építıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. székhely: 1158 Budapest, Ady Endre út 40. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043793 adószám: 12358427-2-42 képviseli: Gesztelyi Nagy Tibor Zoltán mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), között alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel: Elızmények Megrendelı, mint ajánlatkérı hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított építési beruházás tárgyában, amelyre a Vállalkozó ajánlatot tett. Felek jelen vállalkozási szerzıdést (a továbbiakban: szerzıdés) ezen közbeszerzési eljárás alapján kötik meg, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi kitételt, elıírást, stb. magukra kötelezınek fogadják el. I. A SZERZİDÉS TARTALMA A szerzıdés tárgya 1. A szerzıdés tárgya az Ajánlati Dokumentációban rögzítettek szerint SZMI székházrekonstrukciós munkái pótmunkáinak elvégzése a Vállalkozó, mint fıvállalkozó által. 2. Jelen szerzıdés határozza meg a felek jogait és kötelezettségeit, a teljesítés mőszaki tartalmát, a teljesítésre irányadó jogi feltételeket, a Vállalkozó szolgáltatásai ellenértékeként járó díjak összegét, a fizetési feltételeket és egyéb kötelezettségeket. 3. Megrendelı a teljesítésre vonatkozó részletes mőszaki tartalmat és követelményeket a közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjában határozta meg. Vállalkozó ajánlatában a közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjában szereplı mőszaki tartalmat elfogadta, ennek alapján Felek az Ajánlati Dokumentációt a szerzıdéshez annak elválaszthatatlan 1. sz. mellékleteként csatolják. 4. Vállalkozó alapvetı kötelezettsége az, hogy az Ajánlati Dokumentációban szereplı mennyiségi és minıségi feltételeknek megfelelıen, a saját mőszaki ajánlatában meghatározottak szerint határidıre elvégezze az elıírt munkálatokat. A Vállalkozó a feladatainak teljesítését fıvállalkozóként végzi el, kizárólagosan és egyedül felelıs a teljesítésnek a jelen Szerzıdés és az Ajánlati Dokumentáció feltételei szerinti megvalósításáért.

1

A vállalkozói díj 5. Megrendelı a dokumentációban részletezett és elıírt munkálatoknak határidıben történı, I. osztályú anyag és kivitelezıi minıségő elvégzése esetén 22.499.468.- + ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére. 6. A vállalkozói díj egyösszegő átalányár, amely közbeszerzési eljárás során került meghatározásra az elvégzendı munkálatok tételes felmérése eredményeként. A vállalkozói díj az árképzésben felmerült hibák, egyéb tévedések, valamint a gazdasági feltételek, árfolyam-kondíciók megváltozása esetén nem módosítható. 7. A vállalkozói díj tartalmazza a mőszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a felvonulási- és anyagköltséget, a vagyonbiztosítást, a tevékenységgel kapcsolatos minden díjat, illetéket, az átadás-átvételi eljárás költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit. Vállalkozó a fenti díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 8. A vállalkozói díj megfizetése forintban (HUF), egy összegben, a szerzıdésszerő és igazolt teljesítést követı 30 napon belül, banki átutalással történik, a Vállalkozó K&H banknál vezetett 10402166-21612053-00000000 számú számlájára szabályszerően kiállított számla ellenében. Ajánlatkérı elıleget nem fizet. 9. Amennyiben a Megrendelı az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, Vállalkozó késedelmi kamatot követelhet, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat összege. 10. A vállalkozói díjról szóló - a kiállításkor hatályos jogszabályoknak megfelelı tartalmú számla kiállítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Megrendelı mőszaki ellenıre írásban igazolta a teljesítést. Az errıl szóló teljesítés-igazoló jegyzıkönyvet csatolni kell a benyújtott számlához, ennek hiányában a számla visszaküldésre kerül.

II. A KIVITELEZÉSI SZAKASZRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK A munkaterület átadása 11. A Megrendelı köteles a munkaterületet a szerzıdés teljesítésére alkalmas állapotban a szerzıdés aláírását követıen, 2009. június 19. napján a Vállalkozó részére átadni. 12. Vállalkozó a munkaterületet a helyszíni bejárás során megismerte, az elvégzendı munkálatokat zavaró körülményeket az elvárható gondossággal áttanulmányozta, így erre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el. 13. Vállalkozó a munkaterület átadásának idıpontjáig köteles írásban megnevezni a Megrendelı részére a felelıs mőszaki vezetıjét, aki a Vállalkozó nevében teljes hatáskörrel jogosult intézkedni a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban. Amennyiben Megrendelı saját megítélése szerint a felelıs mőszaki vezetı alkalmatlan, vagy megszegte kötelezettségét, Megrendelı írásbeli kérésére Vállalkozó köteles ezen személyt lecserélni megfelelı felelıs mőszaki vezetıre.

2

Az építési napló vezetése 14. Vállalkozó a munkaterület átvételekor az építési naplót megnyitja. Vállalkozónak a munkálatok teljes idıtartama alatt biztosítani kell az építési napló helyszínen – zárt helyiségben történı – tartását és folyamatos, szakszerő vezetését a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve a kijavítási kötelezettség teljesítéséig. Az építési napló vezetése során a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet elıírásait be kell tartani. Az építési naplót 1 eredeti, 1 másolati példányban kell vezetni, amelybıl megrendelı kap 1 másolati példányt, legalább kéthetente. 15. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen végzett naplóban kötelesek egymással közölni. Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenırzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenırzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. is rögzíteni kell. 16. A Vállalkozó építési naplóba történı bejegyzésre jogosult helyszíni képviselıje: Név: Cím: Telefon: Fax: e-mail:

Gesztelyi Nagy Zsolt 1158 Budapest, Ady Endre u. 40. 06-1/414-40-90, 06-30/5588-330 061/414-40-91 [email protected]

Név: Cím: Telefon: Fax:

Kiss Attila 1158 Budapest, Ady Endre u. 40. 06-1/414-40-90, 06-30/970-3682 061/414-40-91

17. A Megrendelı építési naplóba történı bejegyzésre jogosult helyszíni képviselıje: Név: Cím: Telefon: Fax: e-mail:

Pálfy Tamás 1224 Budapest VIII. utca 11/a. 06-20-419-6027 06-1-240-77-17 [email protected]

Név:

Kiss Gábor Iván (Pálfy Tamás ellenjegyzése mellett) 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 06-1-2376-792 06-1-2376-753 [email protected]

Cím: Telefon: Fax: e-mail:

A teljesítés ellenırzése 18. Megrendelı a Vállalkozó teljesítését a munkálatok teljes menete során elıre bejelentett idıpontokban, és alkalomszerően is ellenırzi. 19. Megrendelı mőszaki ellenıre:

3

Név: Cím: Telefon: Fax: e-mail:

Pálfy Tamás 1224 Budapest VIII. utca 11/a. 06-20-419-6027 06-1-240-77-17 [email protected]

A mőszaki ellenır a teljesítés egész menetében jogosult bármikor, elızetes bejelentés nélkül az ellenırzési jogokat gyakorolni. A mőszaki ellenırt - hacsak a Megrendelı kifejezetten ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz - a teljesítés egész menete során a Megrendelı nyilatkozattételre feljogosított képviselıjének kell tekinteni, akinek nyilatkozatai, állásfoglalásai egyben a Megrendelı nyilatkozatainak, állásfoglalásainak minısülnek. 20. A Vállalkozó köteles az ellenırzés eredményes lefolytatása érdekében a Megrendelı, és mőszaki ellenıre rendelkezésére állni, a felmerült kérdésekre és észrevételekre vonatkozóan teljes körő tájékoztatást nyújtani. Az építési munkálatok végzésének fıbb szabályai 21. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munkálatok gyors, biztonságos, a határidıknek megfelelı szakszerő elvégzését. 22. Vállalkozónak oly módon kell megszerveznie a munkálatokat, hogy az a Megrendelı mőködését a lehetı legkisebb mértékben akadályozza. 23. Vállalkozó vállalja, hogy a munkaterületen az eredményes mőszaki átadás-átvételi eljárásig az állagmegóvásról, a vagyon és tőzvédelemrıl és a munkavédelmi elıírások és a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok betartásáról gondoskodik. E kötelezettségek megszegésébıl, valamint a tevékenységbıl eredı harmadik személynek okozott károk vonatkozásában Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli. 24. Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan körülményrıl haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellı idıre történı elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A Vállalkozó felelısséggel tartozik az értesítés elmulasztásából eredı károkért. 25. Vállalkozó köteles szigorúan követni a Megrendelı utasításait minden olyan ügyben, amely a rekonstrukciót érinti, vagy arra vonatkozik. Megrendelı utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Megrendelı az utasításait elsısorban - de nem kizárólagosan - az építési naplóban történı bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. 26. Megrendelı a Vállalkozó részére nem biztosít irodát, szociális helyiségeket, öltözıt, raktárakat. A teljesítés feltételeit a Vállalkozó köteles megteremteni saját költségére. 27. Megrendelı biztosítja Vállalkozó részére az elektromos áram és vízvételi lehetıséget, azonban a vételezés mőszaki feltételeit (almérık kihelyezése, engedélyeztetés, stb.) Vállalkozó köteles kialakítani saját költségén. Az áram és vízvétel díját – melynek összetételét Megrendelı a számlában részletezi – Vállalkozó számla alapján köteles megfizetni Megrendelı részére.

4

28. Vállalkozó köteles az építési helyszínt rendben tartani, a keletkezı hulladékait folyamatosan, és minden munkanap végén összetakarítani. A Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes és hatályos környezetvédelmi elıírásokat, jogszabályokat, így különösen az esetlegesen keletkezı veszélyes hulladékok kezelésére, illetve a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozóan. Vállalkozó köteles betartani az intézmény területére vonatkozó munka-, baleset-, tőz-, és vagyonvédelmi szabályokat. A munka megkezdése elıtt át kell adnia a munkában résztvevık névsorát és aláírását tartalmazó listát, mely igazolja, hogy a kötelezı munka és balesetvédelmi, valamint tőzvédelmi oktatáson részt vettek. Vállalkozó dolgozóinak tőz-, baleset- és munkavédelmi oktatásáért, valamint az intézményre vonatkozó szabályok betartásáért és betartatásáért, továbbá az esetleges önhibákból adódó balesetekért, a munkafegyelem és morál megfelelı szinten tartásáért, mindezekbıl adódó jogvitákért egyedül Vállalkozót terheli a felelısség, e téren Megrendelıvel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet. 29. A Vállalkozó feladatát képezi az Ajánlati Dokumentációban elıírt feladatok elvégzéséhez esetlegesen szükséges közterület-foglalási engedély beszerzése, a közterület-foglalási és törmelék-lerakási díj, stb. megfizetése. 30. Vállalkozó köteles az alkalmazásra, beépítésre kerülı anyagokat, eszközöket elızetesen bemutatni a Megrendelı mőszaki ellenıreinek. A tényleges beépítésre csak a Megrendelı jóváhagyása esetén kerülhet sor. A beépítésre kerülı anyagokról a vonatkozó jogszabályok és mőszaki elıírások szerinti minıségi bizonylatokat a mőszaki ellenır részére át kell adni. 31. Az építési tevékenység végzése során keletkezett törmelék és sitt végleges elhelyezésérıl (lerakásáról) és a lerakóhelyre történı szállításról a Vállalkozó köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos költségek viselése is a Vállalkozó kizárólagos feladata és felelıssége. 32. A szerzıdés teljesítésének határideje 2009. június 29. napja. 33. A szerzıdés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozók mőködhetnek közre. Az ajánlatban megjelöltekhez képest más szervezet/személy közremőködéséhez az ajánlattevıként szerzıdı fél írásbeli hozzájárulása szükséges a Kbt. 304. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével és alkalmazásával. 34. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelıs minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. Pótmunka 35. Ha a kivitelezés során pótmunka végzésének szükségessége merül fel, arról a Vállalkozónak soron kívül írásban tájékoztatnia kell Megrendelıt. Pótmunka csak a Megrendelı vagy megbízottja írásos megrendelése alapján végezhetı.

5

36. A pótmunkákat - hasonlóan az elvégzendı kivitelezési munkákhoz - az építıiparban szokásos standardoknak, és a vonatkozó szabványoknak, mőszaki elıírásoknak megfelelıen, I. osztályú minıségben kell teljesíteni. Készre jelentés, átadás-átvételi eljárás 37. A munkálatok befejezésekor a Vállalkozó köteles a munkálatokat készre jelenteni és a Megrendelıt a mőszaki átadás-átvételi eljárásra meghívni. 38. Az átadás-átvételi eljárás során Megrendelı megvizsgálja a teljesítés szerzıdésszerőségét. Jegyzıkönyvbe rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre esı költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. 39. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzıkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott meghatározott határidıre, saját költségén kijavítani. 40. A mőszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthetı eredményesnek, ha az Ajánlati Dokumentációban elıírt munkálatok I. osztályú minıségben teljes körően elkészültek, továbbá a beépített anyagok megfelelıségét tanúsító bizonylatait Vállalkozó átadta Megrendelınek. 41. A sikeres átadás-átvételi eljárás lezárultakor a Megrendelı mőszaki ellenıre a Kbt. 305. § (2) bekezdése figyelembe vételével kiállítja a Vállalkozó részére a teljesítést igazoló jegyzıkönyvet. 42. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 18 hónap elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet Megrendelı hív össze. A meghívóhoz csatolni kell a Megrendelı által összeállított hibajegyzéket. Vállalkozó az utó-felülvizsgálat során feltárt hibákat köteles 15 napon belül kijavítani.

III. SZERZİDÉSI BIZTOSÍTÉKOK Felelısségbiztosítás 43. A Vállalkozó eleget téve a Kbt. 306. § (2) bekezdésében foglaltaknak kijelenti, hogy jelen szerzıdés tárgyára és értékére is kiterjedı felelısségbiztosítással rendelkezik. Vállalkozó felel azért, hogy az a kivitelezés teljes ideje alatt hatályban legyen. Jótállás 44. Vállalkozó jótállást vállal azért, hogy a megvalósított létesítmény mentes az anyagminıségbıl, gyártásból vagy a Vállalkozó bármely tevékenységébıl illetve mulasztásából adódó mindazon hibáktól, melyek a rendeltetésszerő használat során elıállhatnak. 45. Vállalkozó jótállása a sikeres mőszaki átadás-átvétel napjától számított 18 hónapig terjed.

6

46. Vállalkozó köteles a jótállási idın belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított részekre a jótállási kötelezettség a javított rész vonatkozásában a vállalt jótállási idıvel azonos idıtartamra meghosszabbításra kerül. 47. Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétıl számított 48 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelı jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni. 48. Amennyiben a jótállási idıszak alatt a hiba kijavítását vállalkozó nem végzi el, úgy megrendelı a Vállalkozó terhére más vállalkozóval elvégeztetheti azok kijavítását. Jóteljesítési biztosíték 49. Vállalkozó a 18 hónapos jótállás lejártáig, tehát az utófelülvizsgálati eljárásig a nettó vállalkozói díj 5 %-nak megfelelı mértékő, tehát 1.124.974.- forint összegő jóteljesítési biztosíték fizetését vállalja. A jóteljesítési biztosíték összege a számlából visszatartásra kerül. (A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint kiváltható azonos összegrıl szóló feltétel nélküli bankgaranciával, teljesíthetı a Megrendelı számlaszámára történı befizetéssel, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Vállalkozó a bankgarancia vállalásról szóló eredeti banki okiratot, vagy a készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt a mőszaki átadás-átvétel napján köteles a Megrendelınek átadni, ennek hiányában a jóteljesítési biztosíték összege a számlából visszatartásra kerül.) 50. Ha a Vállalkozó a jótállási idıszak alatt felmerült hibákat a Megrendelı felhívására nem javítja ki határidıre, a Megrendelı jogosult a hibát más vállalkozóval kijavíttatni, és a kijavítás költségeit a visszatartott jóteljesítési biztosíték összegébıl levonni, vagy a bankgarancia összegébıl lehívni. 51. Amennyiben az utófelülvizsgálati eljárás a jelzett hibák kijavításával lezárul, Megrendelı a visszatartott jóteljesítési biztosíték összegét visszautalja a Vállalkozó részére. Megrendelı a jóteljesítési biztosíték után kamatot nem fizet. Amennyiben a jóteljesítési biztosíték bankgaranciával, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel lett kiváltva és az utófelülvizsgálati eljárás a jelzett hibák kijavításával lezárul, Megrendelı a bankgarancia okiratot, illetve a készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt a Vállalkozó részére kiadja. Megrendelı a bankgarancia, illetve a kötelezvény rendelkezésre állása ellenében költséget nem térít. 52. A jóteljesítési bankgarancia akkor megfelelı, ha a teljesítési határidı lejártától számított 18 hónap + 30 napig érvényes és hatályos, visszavonhatatlan, feltétel nélkül és azonnal igénybe vehetı és a bank kötelezettség-vállalásai a Megrendelı és a Vállalkozó közötti jogviszonyra, továbbá Vállalkozó ellenvetéseire nincsenek tekintettel. 53. Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, a biztosító a teljesítési határidı lejártától számított 18 hónap + 30 napig érvényes és hatályos kötelezvényének eredeti példányát a mőszaki átadás-átvétel napján a Megrendelı részére át kell adni. A kötelezvénynek tartalmazni kell, hogy a biztosító a teljesítési biztosíték összegének erejéig készfizetı kezességet vállal.

7

Késedelmi kötbér 54. A véghatáridı Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó – a szerzıdésszegésbıl fakadó egyéb kötelezettségein túl – napi 100.000.- Ft késedelmi kötbér fizetésére köteles. Az érvényesíthetı késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozói díj maximum 25%-a. A késedelem idıtartamába nem számít bele a megrendelıi késedelem és a vis maior. Felek vis maiornak tekintik különösen a – nem Vállalkozó alkalmazottaira vonatkozó – sztrájkot, valamint a háborút, árvizet, tőzesetet, karantént. Késedelemnek számít az is, ha hibás teljesítés miatt a Vállalkozó a hiba kijavításra megállapított póthatáridıre, de az eredeti szerzıdéses határidın túl teljesít. 55. A késedelmi kötbér összegét Megrendelı jogosult a számla összegébıl visszatartani, illetve a Vállalkozó felé fennálló fizetési kötelezettségébe beszámítani.

IV. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA, A SZERZİDÉSTİL VALÓ ELÁLLÁS 56. Felek a szerzıdést csak a Kbt. 303. § szerinti feltételek fennállása esetén módosíthatják. 57. Amennyiben a Vállalkozó a szerzıdés teljesítése során súlyos szerzıdésszegést követ el, vagy az egyéb szerzıdésszegést nem orvosolja 15 napon belül, vagy a teljesítési határidı elıtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevı késéssel (15 napnál hosszabb késedelemmel) tudja elvégezni és Megrendelı az általa felajánlott új határidıt nem fogadja el, akkor Megrendelı a szerzıdéstıl elállhat, vagy a szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja. 58. Amennyiben Megrendelı elállási, vagy felmondási jogát gyakorolja, Megrendelı a szerzıdésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítésre jogosult. V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 59. Vállalkozó a szerzıdésbıl eredı követeléseit Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem engedményezheti. 60. Szerzıdı Felek jelen szerzıdéssel kapcsolatban felmerült bármilyen vitás kérdés vonatkozásában kikötik a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 61. Szerzıdı felek – a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érekében – a szerzıdés lényeges tartalmáról a tájékoztatást nem tagadhatják meg üzleti titokra való hivatkozás címén. Vállalkozó köteles a Megrendelıtıl a munka kapcsán kapott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni. Megrendelı írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél részére azokba betekintést nem engedhet, szakmai publikációkban azokat nem használhatja fel, az elkészült dokumentumokat kizárólag Megrendelınek adja át. Vállalkozó a munkában részt vevı személyekért felelısséget vállal, és velük, még a munka megkezdése elıtt titoktartási nyilatkozatot irat alá, melyet Megrendelı felé – annak kérésére – dokumentál. 62. Felek tudomásul veszik az Állami Számvevıszék, és a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, valamint az Szociális és Munkaügyi Minisztérium ellenırzési jogosultságát.

8

63. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlata az irányadó. 64. Jelen szerzıdés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlati Felhívás, Ajánlati Dokumentáció és mellékletei, Vállalkozó nyertes Ajánlata és mellékletei) együtt érvényes, ezek a szerzıdés részét képezik. 65. Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdés közbeszerzési eljárás alapján kötött szerzıdés, így a szerzıdés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik. Szerzıdı felek a szerzıdést, mint akaratukkal és megállapodásaikkal mindenben megegyezıt azzal írják alá azzal, hogy az a közbeszerzési eljárásban adott és elfogadott ajánlattal mindenben megegyezik. Budapest, 2009. június 19.

Simonyi Ágnes fıigazgató Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Megrendelı

Gesztelyi-Nagy Tibor Zoltán Gesztelyi Zrt. Vállalkozó

Balázs Tamásné gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzı

dr. Mészáros Ágota jogtanácsos jogi ellenjegyzı

9