VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (1239. Bp. Grassalkovich út 162., számlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank RT. által kezelt 1178400915523002 költségvetési számla), mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) és a Dózsa Junior 97’ KFT telephelye: 2360 Gyál, Dózsa Major 2215/2 hrsz. címe: 2360 Gyál, Dózsa Major 2215/2, adószáma: 12252338-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09075132 bankszámlaszáma: 12012008-00121163-00100005 mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel. 1.
A szerződés tárgya
1.1.
Megrendelő vállalatba adja, a Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros XXIII. kerület, Orbánhegy I. ütem víznyomócső építés tárgyú építési-szerelési munkák kivitelezését I. o. minőségben.
1.2.
A szerződés tárgyát a kiviteli tervek, a Megrendelőtől átvett, "Ajánlattételi felhívás” és ”Részletes ajánlatkérési dokumentáció" határozza meg.
1.3.
A jogerős vízjogi létesítési engedélyt Megrendelő szolgáltatja, mely a dokumentációban a Vállalkozó rendelkezésére áll.
1.4.
Megrendelő a szerződés tárgyának megvalósításához 2 pld. tervdokumentációt szolgáltat Vállalkozónak a munkaterület átadás időpontjáig.
1.5.
A munkaterület a szerződéskötést követően Vállalkozónak – az általa kért időpontban – a rendelkezésére áll. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles a munkát a Megrendelő által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően megkezdeni és folyamatosan, annak megfelelően végezni. A munkaterület átadását Építési Naplóban, vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkaterület átadásának időpontja: 2009. augusztus 25.
2.
A szerződés díja
2.1.
Jelen szerződés vállalkozói díja:
2.1.1. Egyösszegű elszámolású prognosztizált átalányáron számított fixár (ÁFA nélkül):
43.981.200.-
2.1.2. Ezen összeg után tartalékkeret 5% (előirányzat): 2.199.060.2.1.3. ÁFA nélkül összesen:
46.180.260.-
2.1.4. ÁFA:
11.545.065.-
ÁFA-val mindösszesen: 2.2.
57.725.325.-
A Vállalkozói díj részletezését a "Részletes ajánlatkérési dokumentációban” rögzített feltételek szerint a tervdokumentációban meglévő tételes költségvetés beárazása tartalmazza. 1
2.3.
Többletmunka nem számolható el. A Megrendelő által elrendelt pót-munka a műszaki ellenőr által a Felmérési Naplóban igazolt mennyiségekkel az előzetesen általa jóváhagyott egységárakon történik.
2.4.
Felek megállapodnak abban, hogy az érvényesíthető árral kapcsolatos - közös egyeztetéssel nem rendezett - vitáikat választott bíróság elé terjesztik.
3.
Teljesítési határidő
3.1.
A szerződés teljesítési határideje: 2009. október 15.
3.2.
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozás nem osztható szolgáltatás.
3.3.
Határidőre teljesít Vállalkozó, ha a 3.1. pontban megjelölt határidőre a közútkezelők általi átvétele hiánymentesen megvalósul.
3.4.
Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó napi 219.906.- Ft kötbért köteles fizetni oly módon, hogy számláját csak a kötbér összegével csökkentve nyújthatja be. A késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.
4.
Pénzügyi megállapodások Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozás ellenértékét az OTP Bank Rt. által vezetett, 11784009-15523002 számlaszámú költségvetési számláján biztosítja.
5.
Fizetés módja
5.1.
A Vállalkozó a számlát 5 példányban köteles kiállítani. A műszaki ellenőr által igazolt és teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése a Részletes ajánlatkérési dokumentációban leírtak szerint 30 napos fizetési határidővel történik.
5.2.
Fizetési késedelem esetén: a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
5.3.
A számla csak a szolgáltató által is elfogadott I. osztályú minőséget és hiánymentes teljesítést igazoló műszaki vizsgálati jegyzőkönyv és az első osztályú teljesítést igazoló minőségbizonylatok, valamint a műszaki ellenőr által záradékolt megvalósulási tervek átadását követően nyújtható be.
5.4.
Megrendelő előleget nem folyósít. Részszámlák benyújtására nincs lehetőség.
5.5.
A Megrendelő a számla összege ellen kifogással élhet. Amennyiben a vállalkozó azzal nem ért egyet, a felülvizsgált számla kézhezvételét követően számla-egyeztetést kezdeményez.
5.6.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§) hatálya alá esik. 2
6.
Felek együttműködése
6.1.
Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben kötelesek együttműködni. Az együttműködést helyszíni képviselőik útján valósítják meg.
6.1.1. Megrendelő képviselője: Név: Cím: Telefon:
Jónás Ferenc 1239 Budapest, Hősök tere 12. 289-2116, 0630-973-2753
6.1.2. Megrendelő műszaki ellenőre: Név: Sipos Árpád Antal Cím: 1174 Budapest Melczer u. 13. Telefon: 06 30 9526460 6.1.3. Vállalkozó képviselője, építésvezetője: Név: Schurina Tamás Cím: 1239 Budapest, Szitás u. 126. Telefon: 06 1 2860586 6.1.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy képviselője az 244/2006. (XII.05.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek megfelel. 6.2.
Vállalkozó köteles: építési naplót, - az esetleges pótmunkákra - felmérési naplót vezetni és a munka helyszínén tartani.
6.3.
Megrendelő és műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekintheti, észrevételeit az Építési Naplóban rögzíti. A Vállalkozó köteles a Megrendelő és műszaki ellenőre számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat és felvilágosításokat megadni.
6.4.
A Vállalkozó az ajánlatban megadott alvállalkozókon kívül alvállalkozót csak a Megrendelő írásos engedélye alapján foglalkoztathat.
6.5.
A Megrendelő jogosult ellenőrizni, hogy a munkákat kizárólag a Vállalkozó, illetve a 6.4. pont szerinti alvállalkozóival munkaviszonyban álló munkavállalók végzik-e. Az építési helyszínen munkát végzők ellenőrizhetőségét a Vállalkozó az Építési Napló mellékleteként helyszínen tartott munkaszerződésekkel köteles igazolni. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét elmulasztja vagy a munkát végzők személyi azonosítása nem megvalósítható, akkor ez a szerződés 6.4. pontjával ellentétes alvállalkozói foglalkoztatásnak minősül.
6.6.
Az alvállalkozók további alvállalkozót nem foglalkoztathatnak.
7.
Teljesítés, átadás-átvétel
7.1.
A Vállalkozó az átadás-átvétel időpontjáról a Megrendelőt legalább 15 nappal korábban köteles értesíteni.
3
7.2.
Az átadás-átvételt megelőzően legalább 5 nappal korábban kell szolgáltatni a Vállalkozónak az átadási (megvalósulási) dokumentációt.
7.3.
Az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a szolgáltató átadás-átvételi nyilatkozata.
7.4.
Az átadási dokumentációt Vállalkozó 3 példányban köteles szolgáltatni a beépített anyagok minőségi bizonylataival és vizsgálati jegyzőkönyvekkel együtt, a műszaki ellenőrök záradékolásával ellátva.
8.
Egyéb megállapodások
8.1.
Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet a közterületen végzett munkákra vonatkozó előírásait. A munkahely előírt elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és a munkahely őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, melynek során be kell tartani a 20/1984.(XII.21.) KM rendelet előírásait. Az építés közbeni forgalomkorlátozást az BFFH Közlekedési Ügyosztály Forgalomtechnikai alosztálya és az FKF Rt. FF által jóváhagyott forgalomtechnikai kezelői előírásokat.
8.2.
Vállalkozó gondoskodik a talajvízszint süllyesztéssel érintett területen az ingatlanok állagfelméréséről, állagmegóvásáról, káresemény előfordulása esetén saját hatáskörben rendezi az érintettel, melyről az építési napló mellékleteként jegyzőkönyvet készít.
8.3.
Munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartása, betartatása a Vállalkozó feladata.
8.4.
Vállalkozónak a szerződés létrejöttét követő lehető legrövidebb időn belül meg kell kérnie mindkét közútkezelőtől a munkakezdési közútkezelői hozzájárulást.
8.5.
Vállalkozónak a munkakezdést 5 nappal korábban be kell jelenteni a XXIII. kerületi Rendőrkapitányságnak, a XXIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságnak, az Országos Mentőszolgálatnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, továbbá az érintett lakosságot is értesíteni kell.
8.6.
A munkahely átadása után a munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok megtartása és megtartatása Vállalkozó kötelessége.
8.7.
Megrendelő csak I. osztályú teljesítést fogad el a vonatkozó szabványok, műszaki előírások alapján. A 12/1988 (XII.27.) számú ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet határozza meg a kötelező alkalmassági időt. Szavatossági kötelezettség fennállása esetén a Vállalkozó a kivitelezési munkából eredő hibák kijavítására köteles határidőt felajánlani.
8.8.
Vállalkozó 60 hónap garanciális kötelezettséget vállal.
8.9.
Szerződő felek egymással szembeni meglévő és jövőbeli követeléseinek beszámítási joga kizárásra kerül.
4
9.
Záró rendelkezések
9.1.
A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával véleményeltérés nélkül jön létre ténylegesen.
9.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés időpontjában hatályos Ptk. és a 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet, a vonatkozó Magyar Szabványok és Útügyi Műszaki Előírások az érvényesek.
9.3.
Jelen szerződés műszaki tartalmát a Megrendelő által készített "Ajánlati felhívás” és ”Részletes ajánlatkérési dokumentáció", valamint a Vállalkozó által 2009. július 27. napján készített ajánlat tartalmazza.
9.4.
Jelen szerződés 5 oldalból áll, 9 pontban, 6, azaz hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
Budapest, 2009. augusztus 18.
..................................................... Megrendelő
........................................................... Vállalkozó
5
