VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

J^&P-

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Ostrom utca 23-25. szám alatti Irodaházának nyílászáró csere és homlokzat felújítás kiviteli munkái tárgyában

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója: 294557; adószáma: 15775883-2-41, pénzforgalmi számla száma:10032000-00300939-00000017; képviseli: dr. Harka Péter beszerzési üzemeltetési és vagyonkezelési főosztályvezető, valamint Sorbán János gazdasági igazgató - a továbbiakban: Megrendelő) és a Grabarics Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.; cégjegyzékszáma; 01-09-940225., adószáma: 11106485-2-41., pénzforgalmi számla száma: 12024009-00270335-01500000 [Raiffeisen Bank Zrt.]; képviselője: Karács László , ügyvezető - a továbbiakban: a Vállalkozó) együttesen Felek között, az alábbiakban részletezett feltételekkel:

1.

A Szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgya a Kiviteli Tervben meghatározott munkák elvégzése beleértve az engedélyek intézését, a felvonulást, levonulást, a levonulás utáni helyreállítást is a Vállalkozó által, amely az alábbiakban foglalható össze: a) Közvetlenül a Létesítményre vonatkozó munkálatok, a Megrendelő 1015 Budapest I., Ostrom u. 2325. székházában (a továbbiakban: Létesítmény) a (nem építési engedély köteles, csak bejelentés köteles) nyílászárók cseréje és udvari homlokzat felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki leírás és kiviteli tervek szerinti elvégzését az összes járulékos munkával együtt. b)A kiviteli munkák kiterjednek az udvari homlokzat a hőszigetelésére, nemes-vakolat készítésére, színezési és bádogozási munkákra, teljes rfyílászárócserére az udvari és utcai oldalon, valamint a bütü homlokzatok, oromfalak felújítási munkáira. A kiviteli költségek tartalmazzák a homlokzaton elhelyezett klímakészülékek áthelyezési költségeit az ehhez tartozó csövezési, kábelezési és gáz visszatöltési költségekkel együtt. c) A kivitelezéssel összefüggésben elvégzendő előkészítő és szervezési munkák, és a Létesítmény befejezését követően elvégzendő munkák (beleértve a felvonulás miatti esetleges helyreállítási munkákat). d)A Vállalkozó köteles elvégezni a beárazott kiviteli költségvetésben megjelölt feladatokat a szerződésben rögzítettek szerint, a Megrendelő írásban/építési naplóban megjelölt utasítása alapján az opcionális tételekben felsorolt feladatok közül a megjelölteket a szerződésben rögzítettek szerint, és az 5% tartalékkeret terhére az előre nem látható feladatokat a jóváhagyott vállalkozói ajánlat szerint a Megrendelő utasítása alapján. 2.

A teljesítés helye, a szerződés hatálya

2.1. A Szerződés teljesítésének helye: A szerződés teljesítésének helye: Megrendelő Ostrom utca 23-25. szám alatti székhelye. 1/13

(M-L-.

2.2. A Szerződés időbeli hatálya A szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje az aláírástól számított 330 nap. 3.

A megvalósítás általános feltételei

3.1. Alvállalkozók alkalmazása 3.1.1 A Vállalkozó a kivitelezés során a „C" Mellékletben megjelölt Alvállalkozó(ka)t vonhatja be, figyelemmel a Kbt. 304. § (2) bekezdésére. 3.1.2 A Vállalkozó az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a tevékenységeket a Vállalkozó maga végezte volna. 3.1.3. A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó (ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt. 128. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése nem ismerhető el.

3.2. Kiviteli pénzügyi-műszaki ütemterv 3.2.1

A Vállalkozó által végzendő tevékenységek (Megvalósítási ütemterv) rögzíti.

3.2.2 A Vállalkozó az ütemterv további bontását egyeztetett módon végzi el.

vázlatos

ütemtervét

a „A"

és véglegesítését és a

Melléklet

Megrendelővel

3.3. Építési Napló vezetése A Vállalkozó a munkaterület átvételekor a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet előírásai szerint Építési Naplót nyit, vezeti, és a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Építési Naplóban rögzíti a munkálatok előre haladását. 3.4. A Helyszín átvétele és felmérése 3.4.1. A kivitelezés megkezdésekor a Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint átadja a helyszínt a Vállalkozó részére azzal, hogy a munkaterület átadását megelőzően a munkaterületet érintő állapotfelmérésről szóló dokumentáció elkészítése a Vállalkozó feladata, amelyet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek át kell adnia. 3.4.2. A Vállalkozónak a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt érvényes felelősség biztosítással kell rendelkeznie, amely a teljesítés során a Vállalkozó által okozott vagy az 2/13

érdekkörében felmerült károk megtérítésére szolgál. Megrendelő a tevékenységéből, illetve mulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

Vállalkozó

A Vállalkozó a szerződés teljesítése során - a munka megkezdésétől (munkaterület átvételétől) a műszaki átadás-átvételi eljárás napjáig - , a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél, vagy a teljesítésével összefüggésben harmadik személyeknél keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik, mindez vonatkozik az alvállalkozói és munkavállalói által okozott károkra is. Az így keletkezett károkról haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A fentieknek megfelelő károkozás esetén a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítása terhére a károkat megtéríteni, de a Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása esetleg nem fedez, illetve amire felelősségbiztosítása nem terjed ki. Megrendelő a Vállalkozó vagy a biztosítója által visszautasított kárigényt is érvényesíti. A felelősségbiztosítási kötvény másolatát (biztosítási ajánlat elfogadott példányát) a Megrendelő részére a szerződéskötéssel egyidejűleg, de legfeljebb 10 munkanapon belül át kell adni, az a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi („F" Melléklet).

3.5. A kivitelezés általános szabályai 3.5.1 A Vállalkozó oly módon végzi el a munkálatokat a Kiviteli Terv szerint, hogy a Létesítmény a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben készüljön el az „A" Mellékletben (Megvalósítási ütemterv) meghatározott ütemezéssel. 3.5.2. A Vállalkozó a kivitelezés során környezetvédelmi, biztonságtechnikai bejelentett munkavállalókat alkalmaz.

betartja az általános tűz- és és vagyonvédelmi előírásokat,

munkavédelmi, továbbá csak

3.5.3 A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő por-szennyezésekre vonatkozó előírásokat, és a munkaterületen keletkezett szennyeződést, törmeléket, és hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére harmadik féllel elvégezteti. 3.5.4 A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő zaj- és rezgés szennyezésekre vonatkozó előírásokat - különös tekintettel arra, hogy a helyszín lakó- és irodai környezetben van. 3.5.5

A munkaterület közvetlen környezetében működő hivatalok, szervezetek illetve lakóépületek találhatók, melyek indokolatlan zavarásától Vállalkozó köteles tartózkodni.. A szolgáltatás teljesítése során esetlegesen felmerülő korlátozó körülményeket (és a megtenni szándékozott arányos és szükséges intézkedéseket) két nappal korábban írásban a Megrendelő felé jelezni szükséges.

3.5.6 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során esetleg felmerülő viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a Létesítmény megvalósítását, nem adhatnak 3/13

alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a szerződő Felek kivitelezés közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik. 3.5.7 Amennyiben - a Megrendelő által kezdeményezett - eltérések, ideértve az opcionális tételeket - válnak szükségessé, arra vonatkozóan a Vállalkozó javaslatot ad, amelynek a Megrendelő részéről történő elfogadását követően lehet a munkát elkezdeni. 3.5.8 A kiviteli tervdokumentációban és az elfogadott árajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával alkalmazhat. 3.5.9 A Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdeni, és a műszaki ütemezés szerint végezni. A műszaki ütemezéstől való harmincegy napos elmaradás szerződésszegésnek minősül, és a 6.6.1. pont szerint kezelendő. 3.5.11 A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező, I. osztályú minőségnek megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, építhetők be, amelyek alkalmasságát a Vállalkozó szavatolja. 3.5.10 A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért az NMHH felelősséget nem vállal és költségeit nem viseli. A károk elhárítására a Vállalkozó saját nevére és felelősségére, a beruházásra vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelynek másolatát tartozik a szerződés aláírásával egyidőben, de legkésőbb 10 munkanapon belül az NMHH részére átadni. 3.5.12 Előzetesen bejelentett a Megrendelő igénye szerint a beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját a Vállalkozó bemutatja. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be. 3.5.13 A Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot 3 nappal megelőző írásbeli értesítéssel. Ha a Megrendelő ezen időszak alatt az ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

3.6. A kivitelezés speciális szabályai, tekintettel a működő irodaépületen belül történő munkavégzésre

3.6.1 A Vállalkozó olyan felelős helyszíni munkahelyi irányítót bíz meg, akit a Megrendelő elfogad, és akit a Vállalkozó felhatalmazott, hogy helyette és nevében minden ügyben eljárjon. A Vállalkozó képviselője a munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el, és nyilatkozik. A Vállalkozó képviselőjének kötelessége, hogy a helyszínen teljes körűen együttműködjön a Megrendelő képviselőjével. 3.6.2 Vállalkozó a kivitelezési munkákat folyamatosan végezheti, az alábbi feltételekkel: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság dolgozóinak munkáját zavaró kivitelezési munkákat elsősorban a hivatali üzemidőn kívül lehet végezni, ettől eltérő időpontban történő munkavégzés közös megegyezéssel végezhető, 4/13

egyéb időpontokban a kivitelező saját felelősségére, a vonatkozó előírásoknak megfelelően jár el." 3.6.3 Az épületen belül munkát csak az a személy végezhet a Vállalkozó részéről, akit a szerződés „F" mellékletében megjelölt illetve, akit a munkakezdés előtt egy munkanappal lejelentett a Megrendelő felé, és aki számára a belépési engedélyt a Megrendelő biztosítja. 3.6.4 Az épületen belül a Vállalkozó csak a Megrendelő kijelölt munkatársának a felügyeletében végezhet munkát 3.6.5 Az udvaron a fal előtti sávban az alsó szinten az állványzatot úgy kell kialakítani, hogy az állványzat előtt a lehető legtöbb fal előtti parkolóhely használatra alkalmas módon megmaradjon. Az állványzat hálós lezárása adjon védelmet az ott parkoló gépkocsik számára. 3.6.6 Az udvaron az utca felőli udvari behajtó feletti állványzatot úgy kell elkészíteni, hogy a behajtó keresztmetszetét a felette levő állványzat alátámasztása ne szűkítse le. A konyha és a udvari hátsó bejáraton a közlekedést biztosítani kell az állványozás idején is. 3.6.7 A felvonó vagy gépi csörlő elhelyezését és az anyagszállítást úgy kell megoldani, hogy az udvari pakolóhelyekből legfeljebb két parkolóhelyet vegyen igénybe. 3.6.8 Az anyag- és szerszámtárolásra a parkoló mögötti zöldterület egy része vehető igénybe. 3.6.4 Konténer és mobil WC biztosítása a kivitelező feladata. A szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. 3.6.10 Az anyagszállítás és rakodás megszervezése, a közterület foglalási engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. 3.6.11 Az energiaellátás kiépítése a Vállalkozó feladata. 3.6.12 A Megrendelő az épület udvarán áram és vízvételezési lehetőséget biztosít a Vállalkozó számára. 3.6.13 A kivitelezéssel összefüggő munkálatok az irodai munkát nem akadályozhatják. 3.6.14 A nyílászáró-cserékkel összefüggésben az irodákban végzendő munkák során az irodában a külső faltól egy méterre fóliát kell kifeszíteni, és az irodát le kell választani a porral és szeméttel járó munkavégzés idejére. Az eszközöket meg kell védeni a portól és a mechanikai sérülésektől. Az átlagos méretű irodákban a nyílászáró cseréket egy alkalommal kell elvégezni. Az utólagos javításokra szintén egy alkalom áll rendelkezésre, lehetőleg a következő napon. A munkaterületet a munkavégzés után a kivitelező tisztán adja vissza. 3.6.15 Az irodai munkavégzés során a Megrendelő biztonsági felügyeletet biztosít a Vállalkozó számára. Ugyanabban az időben egy szinten csak az egyik szárny kijelölt helyiségeiben dolgozhat a kivitelező. 3.6.16 A nyílászáró-cseréknél az irodát belülről is érintő beépítési munkák csak hétvégén illetve a munkaidő után végezhetők. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti az elvárt módon a dokumentációban megjelölt követelményeknek megfelelően a nyílászárócseréket a 5/13

kivitelezés alatt, az Megrendelő a hibás teljesítésből adódó károk illetve a kárelhárítás ellentételezésének jogával él. 3.6.17 Öltözőt és irodát a Vállalkozó részére az Megrendelő nem biztosít. 3.6.18 A klímakészülékek áthelyezése esetén tekintetben kell venni a klímakészülékek folyamatos üzemeltetésének biztosítását, ahol ez igényként merül fel. Ezek a klímakészülékek csak a le és felszerelés időtartama alatt helyezhetők üzemen kívül a Megrendelővel egyeztetett időpontban. 3.6.19 Az udvari homlokzat felújításával egy időben a klímakészülékek csak hűtési időszakon kívül helyezhetők üzemen kívül. A hűtési időszakban a klímakészülékek működését folyamatosan biztosítani kell. 3.6.20 A klímakészülékek áthelyezése, a csövezések, kábelezések kiépítése a Vállalkozó feladata, a készülékeket a visszahelyezést követően Vállalkozónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell átadni Megrendelő részére. Vállalkozó a szerelési munkára a 3.6.21. pontban meghatározottak szerint vállal garanciát. Az építés ideje alatt az építkezéssel összefüggő készülék meghibásodásokat a Vállalkozó köteles saját költségén elhárítani. 3.6.21. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számítva a szigetelési munkálatokra, a nyílászáró csere munkálataira, valamint 60 hónap, a gépészeti szerelésekre vonatkozóan 24 hónap időtartamú teljes körű garanciát vállal.

4. Átadás-átvétel 4.1. Felajánlás Átadás-átvételre

4.1.1 A Vállalkozó a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben elkészült Létesítményt legalább 15 (tizenöt) nappal korábban felajánlja a Megrendelő részére Átadás átvételre, aminek az időpontjára az „A" Melléklettel (Megvalósítási ütemterv) összhangban tesz javaslatot. 4.1.2 Az Átadás-átvételt megelőzően a Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó jelenlétében megtekinti az elkészült Létesítményt, hogy a Kiviteli Tervnek való megfelelési nyilatkozataikat elkészítsék.

4.2. A Létesítmény Átadás-átvétele 4.2.1 Az Átadás-átvételhez a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat nyújtja be a Megrendelőnek: a) b) c) d) e)

az Építési Napló másolata, jótállási dokumentáció (garanciavállalás), megvalósítási dokumentáció, hulladéknyilvántartó lap, a Megrendelő műszaki ellenőrének igazolását a Létesítmény Kiviteli Terv szerinti elkészültéről,

f) további, jogszabályokban előírt vagy a Felek által egyeztetett dokumentumot. 6/13

4.2.2 A Megrendelő a fenti 4.1.1-4.1.2 pontokban meghatározott követelmények maradéktalan teljesülése esetén átveszi a Létesítményt a Vállalkozótól, aminek a tényét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik.

5. Vállalkozási díj, számlázás 5.1. Az elszámolás alapját képező (tartalékkerettel megnövel) összesített Vállalkozási díj): 146.004.579,- Ft + Áfa, azaz nettó száznegyvenhatmillió-négyezer-ötszázhetvenkilenc Forint + Áfa (ajánlat szerint). amelyből a) nettó 136.355.531,- Forint + Áfa az ajánlat alapját képező műszaki leírás tartalmán alapuló, az árazott költségvetésben részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó átalányár b) nettó 2.696.449,- Forint + Áfa az ajánlat alapját képező műszaki leírás tartalmán alapuló, a Megrendelő írásbeli intézkedésére az árazott költségvetésben részletezett opcionális feladatok elvégzését tartalmazó tételes elszámolás szerinti vállalási ár c) nettó 6.952.599,- Forint + Áfa az előre nem látható feladatokra 5 % tartalékkeret amelynek terhére - a Megrendelő írásbeli intézkedésére - a ténylegesen elvégzett a tervben és költségvetési kiírásban nem szerepeltetett a kivitelezés közben szükségessé váló és annak befejezéséhez elengedhetetlenül szükséges pótmunkák - megrendelői - igazolása alapján, tételesen, a végszámlában számolhatók el, ha a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt az kiviteli tervben foglalt kivitelezés a fenti egyösszegű átalányáron nem teljesíthető. A tartalékkeret terhére a Vállalkozó kizárólag előzetes írásbeli jelzés alapján és a Megrendelő kifejezett írásbeli jóváhagyása alapján végezhető munka, kizárólag a vállalkozói ajánlatban foglalt egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalmat meghaladóan előzetes írásbeli jelzés vagy a Megrendelő kifejezett írásbeli jóváhagyása nélkül végez munkát, úgy az elvégzett munka tekintetében a tartalékkeret terhére díjigény nem érvényesíthető. A vállalkozás teljesítésével összefüggő egységárakat a Vállalkozó ajánlata tartalmazza.

5.2.

A Vállalkozó a Létesítmény sikeres Átadás-átvételét igazoló, a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás alapján jogosult számla benyújtására, illetve az adott munkarész tekintetében eredményes műszaki átadás-átvételt követően. Részszámlázásra jelen szerződés 5.4 pontja szerint van lehetőség. A Felek által jóváhagyott Megvalósítási ütemterv jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi („A" Melléklet). A Megvalósítási ütemterv („A" Melléklet) határozza meg a munkák ütemezését.

5.3.

Az elkészült munkáról Felek közösen teljesítésigazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a költségvetéstől való esetleges eltérést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. 7/13

5.4.

A Vállalkozó a Megvalósítási ütemtervnek megfelelő ütemezéssel jogosult (rész)számlát benyújtani, az alábbiak szerint. Részszámla benyújtására négy alkalommal kerülhet sor a kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt legalább 25%, 50%, 75 % illetve 100 %-os, azaz legalább Huszonöt, Ötven Hetvenöt illetve Száz Százalékos készültségi fokának megléte esetén, a vállalkozási díj 25% azaz Huszonöt százalékának mértékében.

5.5.

Vállalkozó az őt megillető teljes vállalkozási díj összegéből a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt feltételekkel, legfeljebb az abban meghatározott mértékű összegről, jelen szerződés hatályba lépésétől az építési terület átadását megelőző 5. napig előlegszámla benyújtására jogosult, az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési bankgarancia vagy más, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott biztosíték ellenében, mely összeget Megrendelő legkésőbb az építési terület átadását követő 15 napon belül átutalja Vállalkozó részére.

5.6.

Amennyiben Vállalkozó az 5.5 pont alapján előlegszámlát nyújt be, úgy a végszámlát az előleg összegével csökkentett összegről nyújthatja be Megrendelőnek.

5.7.

A számlákat az „E" Mellékletben (Számlák formai követelményei) rögzítettek szerint kell benyújtani.

5.8. Megrendelő a vállalkozási díjrészleteket a Kbt. 130. § (1) - (3) bekezdése, illetőleg a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12-14. §-ai alapján utalja át Vállalkozónak. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. 5.9.

A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 9.5. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6. Szerződésszegés és következményei 6.1. Késedelmi és hibás teljesítési kötbér 6.1.1. Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti és ennek következtében az Átadás-átvétel sikeres lefolytatása késedelmet szenved a megvalósítási ütemtervben rögzített határidőhöz képest, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke a késedelem első 20 (húsz) napjáig naponta 0,5 (öt tized) százalék, a késedelem 21. (huszonegyedik) napjától pedig napi 1,0 (egy) százalék. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hiba kijavításának időszakára ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint késedelmes teljesítés esetén. 6.1.2. A késedelmi kötbérek kumulált összegének felső határa a nettó vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka.

8/13

6.1.3. Ha a késedelmi kötbérek kumulált összege eléri a 6.1.2. pontban meghatározott felső határt, akkor a Megrendelő a teljesítést a Vállalkozónak felróható okból meghiúsultnak minősítheti. 6.1.4. Ha a Megrendelő kimondja Szerződés 6.1.3. pont szerinti meghiúsulását, a Megrendelő a nettó Vállalkozási díj 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. A Vállalkozót az elvégzett munkák ellenértékének a meghiúsulási kötbérrel csökkentett díja illeti meg (beleértve a teljesítési biztosíték 6.2. pontban meghatározott összegét is). 6.2. Teljesítési biztosíték Vállalkozó a Kbt. 126.§-a alapján biztosítékot nyújt a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására. A biztosítékot Megrendelő abban az esetben használhatja fel, amennyiben a szerződés teljesítése a szerződéskötést követően a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból vagy a Vállalkozó érdekkörében felmerült lehetetlenülés okán hiúsul meg. A biztosítékot Vállalkozó a szerződéskötéskor Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, illetőleg bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel bocsátja Megrendelő rendelkezésére. A biztosíték a vállalkozási díj 5%-ának, azaz öt százalékának megfelelő összeg. 6.3. A Vállalkozó által fizetendő kötbér beszámítása 6.3.1.

A Megrendelő jogosult kötbérigényének a vállalkozási díjba történő beszámítására, azaz a vállalkozási díjnak a kötbérkövetelés összegével történő csökkentésére.

6.3.2.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető lemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése esetén megilletik.

6.4. A Megrendelő által fizetendő késedelmi kamat Az esedékességi határidőkre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani az Megrendelővel szemben. 6.5. Felmondás súlyos szerződésszegés miatt Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte. 6.6. A súlyos szerződésszegés esetei 6.6.1. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése A Vállalkozó tekintetében az alábbi események bármelyikének bekövetkezése minősül súlyos szerződésszegésnek: a) a Vállalkozó 30 (harminc) napnál hosszabb neki felróható okból időtartamra felfüggeszti vagy megszünteti a kiviteli munkák végzését,

9/13

b) a Vállalkozó az Átadás-átvétel sikeres teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, c) a Vállalkozó kötbéreinek összege eléri a 6.1.3 pontban megadott felső határt, d) a Vállalkozó felszámolását elrendelték, kezdeményezte a végelszámolását, csődjogi védelmet kért, vagy a cégbíróság törvényi felügyeleti eljárásban megszüntette, és törölte a cégnyilvántartásból. A fenti körülményekről a Vállalkozó 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a Megrendelőt. e) a Vállalkozó a 7. fejezetben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi. 6.6.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegése A Megrendelő tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét az 5. 2. pontban foglaltak szerint a Megvalósítási Ütemtervnek megfelelő ütemezéssel kiállított számlán szereplő fizetési határidő letelte után a Vállalkozó által küldött felszólításban közölt - legalább 15 (tizenöt) napos - póthatáridőn belül sem teljesíti. 7. Titoktartás 7.1.

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik Fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely a) közismert b) amelyről a fogadó Félnek már tudomása volt c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek d) vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő.

7.2

A Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

7.3

A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak.

7.4

A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak.

7.5.

A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabad ságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 10/13

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. 7.6.

A Felek tudomásul veszik, hogy: a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a Szerződés tartalmát a Vállalkozónál, b) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81.§ értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, c) kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni.

8. A Felek közötti kommunikáció 8.1. A Felek képviselői 8.1.1 A Feleket a szerződés teljesítése során felmerülő kérdésekben a „B" Mellékletben (A Felek képviselői) megadott személyek képviselik. 8.2. írásbeli kommunikáció 8.2.1 A Felek közötti írásbeli kommunikáció elsődleges formáját az Építési Napló jelenti. 8.2.2 Az Építési Naplót a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell vezetni, tárolni, és a másik fél rendelkezésére bocsátani.

8.3. Kézbesítés 8.3.1 A szerződés szerint bármelyik fél által készített egyéb dokumentumokat - beleértve az értesítéseket, közleményeket, nyilatkozatokat - is írásban kell benyújtani a másik félnek. 8.3.2 A fenti 8.2. pontban meghatározott dokumentumokat az alábbiak szerinti időpontban kell a másik Fél számára átnyújtottnak tekintetni: a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadáskor az átadás időpontjában; b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; c) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report).

9. Záró rendelkezések 9.1.

A Szerződés mindennemű, a Kbt. 132. §-ának megfelelő módosítása írásos formában, a Felek egyetértésével a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges. 11/13

9.2.

A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen feltételt haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Felek szándékához a lehető legközelebb áll.

9.3.

Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek.

9.4.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság, illetve törvényszék illetékességének.

9.5.

A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában az 5.9. pontban foglaltak szerint haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak.

9.6. A Szerződés kapcsolódó dokumentumai: A Szerződésnek az alábbi dokumentumok képezik elválaszthatatlan részeit, prioritási sorrendben: a) A szerződésesben meghatározott mellékletek: „A" Melléklet: Melléklet: Műszaki pénzügyi ütemterv „B" Melléklet: A Felek képviselői „C" Melléklet: Alvállalkozók „D" Melléklet: Árak (Vállalkozó egységárakat tartalmazó (árazott) költségvetése) „E" Melléklet: Számlák követelményei „F" Melléklet: Beléptetendő személyek és gépjárművek adatai „G" Melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye „H" Melléklet: Teljesítési biztosíték bankgarancia formájában b) Kiviteli Terv 12/13

c) A közbeszerzési eljárás során keletkezett és a Kbt. szerint a szerződés részét képező dokumentumok.

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült. A szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, 2012. augusztus 13.

Vállalkozó

Megrendelő

László

Dr. Harka

Grabarics Kft.,

Nemzeti Média- és H BÜV Főosztály, fődsztály

ügyvezető

Budapest, 201

Budapest, 2012.08.13

rbanJános Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Gazdasági Igazgatóság, igazgató Budapest, 2012.08.13

13/13

„A" Melléklet: Műszaki pénzügyi ütemterv

A vállalkozó által napokban megajánlott teljesítési határidő a munkaterület átadásának időpontjától kezdődik, amely legkésőbbi időpontja a szerződés aláírást követő 20. nap, és az Átadás átvételi eljárás lezárásáig tart.

A Helyszín átvétele

A kivitelezés megkezdése

Kivitelezés készrejelentése

Átadás átvétel lezárulta

2012.08.27.

2012.08.27.

2013.06.17.

2013.07.01.

%-os készültség

fizetendő nettó összeg

A számla NMHH-nak történő tervezett benyújtása

25%

36.501.145.-

2012.10.15.

50%

36.501.145.-

2013.01.31.

75%

36.501.145.-

2013.04.30.

100 %

36.501.144.-

2013.07.01.

Ajánlatban megadott részletes ütemezés csatolva

Grabarics Kft.

WBS

2012. július 09.

EPITESI ÜTEMTERV Tevékenység neve

Ostrom utca 23-25 homlokzatfelújítás

:

2012 július 12 auquszt 2 szeptem 012 októbe 12 novemb 12 decemb 2013 lanuár 013 februá 013 márcu 2013 április 2013_Május 2013 |únms . 2013 |úlius 13 au 2728293031.32.3334!353637383940,4142434445464748495051 52 1 2 3.4 5 . 6 7.8 9.10.11.1213 14 15 16 ' 7 18 ' 9 2021 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 32 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ostrom utca 2 ;

m

m

m

a

m

m

m

m

m

2 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

3

1.1

4

1.1.1

Szerződéskötés

5

1.1.2

Kivitelezési munkák megkezdésének bejelentése hatóságok felé

1.1.3

Előkészítő mérnöki munka

6 7

1.1.4

Munkaterület átadás-átvétele

«MMMW^ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

. OIPQ S t W z t d f o M U f o I 19. • K i v i t e l e z é s i munkák megkezdésének bejelentése hatóságok felé

agjUlHI 08.27. •

m

Előkészítő *

m o l < i

munka

Munkaterület átadás-átvétele

8 9

1.2

10

1.2.1

Állványozás

11

1.2.2

Nyílászáró csere


12

1.2.3

Bádogozás

• • • • • p Bádogozás

|. ütem

I. ütem I Állványozás

13 II. ütem

14

1.3

15

1.3.1

16

1.3.2

Homlokzat hőszigetelése

17

1.3.3

Javítási munkák

•BM^

Kllmakészülékek áthelyezése

||. ütem

Klimakészülékek áthelyezése

ggpgm

Homlokzat hőszigetelése •

Javítási munkák

18 Dl. ütem

19

1.4

20

1.4.1

Állványozás

21

1.4.2


22

1.4.3

Bádogozás

23

1.4.4

Javítási munkák

• V III. ütem Állványozás Nyílászáró csere •

Bádogozás 9 Javítási munkák

24 25

1.5

BEFEJEZŐ MU

BEFEJEZŐ MUNKÁK, HATÁRIDŐK

2fi

1.5.1

Munkák készrejelentése

06.17. + Munkák készrejelen

27

1.5.2

Műszaki átadás-átvétel megkezdése, hiány- és hibalista felvétele

06.17. + Műszaki átadás-átv

28

1.5.3

Hiánypótlás és hibajavítás

29

1.5.4

Műszaki átadás-átvétel lezárása

07.01. + Műszaki átadá

30

1.5.5

Szerződés szerinti munkák befejezése

07.01. + Szerződés sze

Munkaszám: 12016

Hiánypótlás és h

Ostrom utca 23-25 homlokzatfelúj ítás

1

n

Grabarics Építőipari Kft.

ELŐZETES PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

2 0 1 1 . február 11.

ELŐZETES PÉNZÜGYI ÜTEMTERV TELJESÍTÉSI ADATOK

Teljesítési időszak

2012. 2013. 2013. 2014.

y

október hónap január hónap április hónap július hónap

Teljesítés időpontja

2012. október 15. 2013. január 31. 2013. április 30. 2013. július 1.

SZÁMLA ADATOK Az ütemterv szerint tervezett teljesítési érték (nettó HUF) 36 36 36 36 146

501 501 501 501 004

145 145 145 145 579

Ft Ft Ft Ft Ft

Számla megnevezése

A számla benyújtásának időpontja (teljesítés +15 nap)

1. rész-számla 2. rész-számla 3. rész-számla Végszámla

2012. október 15. 2013. január31. 2013. április 30. 2013. július 1.

SZÁMLA KIFIZETÉS A számla kifizetésének időpontja (számla benyújtás +30 naptári nap)

Számla tervezett összege (nettó HUF) 36 36 36 36 146

501 501 501 501 004

145 145 145 145 579

Ft Ft Ft Ft Ft

2012. november 14. 2013. március 2. 2013. május 30. 2013. július 31.

Fizetendő összeg (nettó H U F ) 36 36 36 36 146

501 501 501 501 004

145 145 145 145 579

Ft Ft Ft Ft Ft

„ B " Melléklet: A Felek képviselői

NMHH képviselője

Vállalkozó képviselője

Feladatkör:

Tervező

Felelős műszaki vezető

Név:

Terraplan Tervező Iroda

Solti Gábor

Telefonszám

(1) 214 1 214

06 30 561 7575

E-mail cím:

[email protected]

soltí[email protected]

Feladatkör:

Műszaki ellenőr

Termelési igazgató

Név:

Terraplan Tervező Iroda

Bozsó Béla

Telefonszám

(1)214 1 214

06 30 226 0814

E-mail cím:

[email protected]

[email protected]

Feladatkör:

Projektvezető

Ügyvezető

Név:

Csörgő József

Karács László

Telefonszám

(1) 468-0609

06 30 941 0229

E-mail cím:

[email protected]

[email protected]

Szerződésszám: .../2010 N M H H -
„ C " Melléklet

neve>

„C" Melléklet: Alvállalkozók

A szerződés aláírását követően kerül becsatolásra.

„D" Melléklet: Árak Árazott vállalkozói költségvetés (ajánlat szerint)

árazott költségvetés

Ajánlatban megadott részletes költségvetés csatolva.


2012.08.13

Végleges ajánlat

FŐÖSSZESÍTŐ a A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G OSTROM U T C A 23-25. SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S H O M L O K Z A T F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

Anyag Udvari homlokzat felújítása Udvari homlokzat felújítása - ocionális tételek Utcai homlokzat felújítása Utcai homlokzat felújítása - opcionális tételek Összesen (nettó): Anyag + Díj összesen (nettó): 5% tartalék keret: Mindösszesen tartalékkerettel (nettó): 27% Á F A : Mindösszesen (bruttó):

Díj

58 617 172 Ft 1 343 042 Ft 39 839 402 Ft 763 020 Ft

27 781 481 10117 109

100 562 636 Ft

Ft Ft Ft Ft

38 489 345 Ft 139 6 146 39 185

ÁTLAGOS REZSIÓRADÍJ:

511 280 446 107

051 980 Ft 952 599 Ft 004 579 Ft 421 236 Ft 425 815 Ft

3.500.-Ft/óra+ÁFA

Budapest, 2012.07.26.

Kern Lászlóné és Vagyóczki István Grabarics Kft.

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 23-25. SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZATMunkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

Főösszesítő 1/1


Végleges ajánlat

2012.08.13

FŐÖSSZESÍTŐ a A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S H O M L O K Z A T F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

Anyag Udvari homlokzat felújítása Udvari homlokzat felújítása - ocionális tételek Utcai homlokzat felújítása Utcai homlokzat felújítása - opcionális tételek Összesen (nettó): Anyag + Díj összesen (nettó): 5% tartalék keret: Mindösszesen tartalékkerettel (nettó): 27% Á F A : Mindösszesen (bruttó):

58 617 172 1 343 042 39 839 402 763 020

Díj Ft Ft Ft Ft

27 781 481 10 117 109

100 562 636 Ft

511 280 446 107

Ft Ft Ft Ft

38 489 345 Ft 139 051 6 952 146 004 39 421 185 425

980 Ft 599 Ft 579 Ft 236 Ft 815 Ft

Á T L A G O S R E Z S I Ó R A D Í J : 3.500.-Ft/óra+ÁFA

Budapest, 2012.07.26.


A N E M Z E T I MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZATMunkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

Főösszesítő 34/1

Grabarics Építőipari Kft

2012.08.13

Végleges ajánlat

Budapest I. Ostrom u. 23-25. Udvari homlokzat felújítása

Készült:

2012.május

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés

Anyagköltség

1. Építmény közvetlen költségei 1 .a. Opcionális tételek

3. A munka ára

58 617 172 Ft

27 781 511 Ft

1 343 042 Ft

481 280 Ft 88 223 005 Ft

2.1. ÁFA vetítési alap 2.2. ÁFA

Díjköltség

27%

23 820 211 Ft 112 043 216 Ft

Budapest, 2012.07.26.


Munkaszám: 12016

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG OSTROM UTCA 23-25. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK NYÍLÁSZÁRÓ-CSERE ÉS HOMLOKZAÜdvari homlokzat - főösszesítő FELÚJÍTÁS KIVITELI MUNKÁI TÁRGYÁBAN 34/2


Végleges ajánlat

2012.08.13

I. Ostrom u. Udvari homlokzat felújítása M u n k a n e m megnevezése Zsaluzás és állványozás V a k o l á s és r a b i c o l á s Burkolás Bádogozás A s z t a l o s s z e r k e z e t elhelyezés L a k a t o s s z e r k e z e t elhelyezés Felületképzés Szigetelés Kültéri k l í m a e g y s é g e k elhelyezése Kivitelezői észrevételek Összesen: O p c i o n á l i s tételek:

A n y a g összege

1 257 903 Ft 6 390 288 Ft -

Ft

3 389 623 Ft 27 437 156 Ft 753 974 Ft 1 104 672 Ft 4 355 927 Ft 12 699 832 Ft 1 227 797 Ft 58 617 172 Ft 1 343 042 Ft

Díj összege

1 484 846 Ft 8 375 819 Ft 146 280 Ft 1 556 429 Ft 4 627 764 Ft 784 080 Ft 1 160 290 Ft 2 598 282 Ft 6 850 818 Ft 196 903 Ft 27 781 511 Ft 481 280 Ft

A N E M Z E T I MEDIA-ES H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 23-25. S Z Á M A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E ÉSIdrtQMbQKiaAJat Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

munkanemi ös 34/3


Ssz.

Tételszám

T é t e l szövege

Végleges ajánlat

Menny. Egy Anyag ség

1

1 5 - 0 4 - 0 4 2 - Homlokzati állvány készítése 0000001

egységár

2012.08.13

Díj

A n y a g összesen Díj összesen

egységre

1033 m 2

951 Ft

1 097 Ft

982 383 Ft

1 133 201 Ft

60 m 2

1 097 Ft

1 243 Ft

65 820 Ft

74 580 Ft

180 m 2

951 Ft

1 1 7 0 Ft

171 180 Ft

210 600 Ft

45 m

856 Ft

1 477 Ft

38 520 Ft

66 465 Ft

1 257 903 Ft

1 484 846 Ft

és bontása az épület udvari homlokzatán szintenként pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, konzolos, h á r o m p a l l ó s kivitelben, külső v é d ő h á l ó borítással, az emeleti kiugróknál a földszinti részen csak alátámasztó szerkezettel, pm^lpti mnnVac7Ínrtp1 indítva

2

1 5 - 0 4 - 0 4 2 - Homlokzati állvány készítése 0000002

és bontása szintenként pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, konzolos, h á r o m p a l l ó s kivitelben, külső v é d ő h á l ó borítással, a földszinti rész

3

fölötti "kiuprókip" 1 5 - 0 4 - 0 4 2 - Homlokzati állvány készítése 0000003

4

és bontása az átjáróban

1 5 - 0 4 - 0 5 0 - Feljáró készítése h o m l o k z a t i 0000000

állványhoz p i h e n ő k k e l , korláttal, lábdeszkával M u n k a n e m összesen:

A N E M Z E T I M É D I A - É S H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOZsSkTzás és állványozás Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S K I V I T E L I MUNKÁI T Á R G Y Á B A N


Ssz.

Tételszám

T é t e l szövege

Menny. Egys Anyag ég

1

3 6 - 0 0 - 0 0 3 - A meglévő, k b . 3,0 cm vastag 0000000

2012.08.13

Végleges ajánlat

Díj

egységár

A n y a g összesen D í j ö s s z e s e n

egységre

Ft

878 Ft

Ft

87 800 Ft

1205 m 2

109 Ft

293 Ft

131 345 Ft

353 065 Ft

20 m2

2 776 Ft

2 048 Ft

55 520 Ft

40 960 Ft

1185 m 2

2 198 Ft

1 463 Ft

2 604 630 Ft

1 733 655 Ft

74 m 2

6 293 Ft

3 511 Ft

465 682 Ft

259 814 Ft

1205 m 2

752 Ft

878 Ft

906 160 Ft

1 057 990 Ft

100 m 2

1 404 Ft

3 511 Ft

140 400 Ft

351 100 Ft

100 m 2

1 170 Ft

2 048 Ft

117 000 Ft

204 800 Ft

406 m

123 Ft

293 Ft

49 938 Ft

118 958 Ft

253 m

387 Ft

293 Ft

97 911 Ft

74 129 Ft

100 m 2

-

-

homlokzati vakolat átvizsgálása kopogtatással, a leváló r é s z e k leverése a szükséges helyeken, függőleges és vízszintes felületen Előirányzati mennyiség!

2

3 6 - 0 5 - 0 4 1 - W E B E R vékonyvakolat a l a p o z ó 0411023

felhordása szilikátvakolat alá, teljes függőleges és vízszintes felületen, falkávákon, tűzfalakon (143 m 2 )

3

3 6 - 0 5 - 0 4 8 - Lábazati vakolat felhordása 3 0 0411602

4

cm magasságban

36-05-048- WEBERPAS SILICATE 0411603

középszemcsés

vékonyvakolat

készítése teljes függőleges és vízszintes felületen, falkávákon, tűzfalakon 5

K36-05-

O P C I Ó ! S z o m s z é d h á z falára, a

048-

többi felülettel a z o n o s m ó d o n és

0411604

anygokkal a vakolat r e n d s z e r felhordása, színezése a lakóépület színével összhangban v a g y alsó savában átszellőztetett légréses szerelt homlokzatburkolat

36-06-006- Uvegszövet beágyazás W E B E R 0140435

M 7 6 5 M I N E R A L ragasztóval, teljes függőleges és vízszintes felületen, tűzfalakon

7

36-90-005

H o m l o k z a t i vakolat pótlása sima

0550090

kivitelben, függőleges és vízszintes felületen H v h l O - m c , külső, v a k o l ó cementes m é s z h a b a r c c s a l , a levert vakolatrészek helyén Előirányzati mennvisée!

36-90-006- Kiegyenlítő, m a x . 1,0 cm vastag 0550090 h o m l o k z a t i vakolat készítése H v h l O vakolóhabarccsal, a szükséges felületeken

10 11

Előirányzati m e n n v i s é e ! 3 6 - 0 0 - 0 0 0 - Vakolóprofilok elhelyezése 0000001 függőleges éleknél 3 6 - 0 0 - 0 0 0 - V í z o r r o s vakolóprofilok beépítése vízszintes éleknél 0000002 3 6 - 0 6 - 0 0 6 - Áthajtó falán alkalmazott j a v í t ó vakolati rendszer felhordása előtt, 0140436

103 m 2

-

Ft

731 Ft

-

Ft

75 293 Ft

a felület lemosása, tisztítása

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZA^kolás és rabicolás Munkaszám: 1 2016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/i


12

3 6 - 0 6 - 0 0 6 - Áthajtó falán alkalmazott javító 0140437

2012.08.13

Végleges ajánlat

103 m 2

1 887 Ft

293 Ft

194 361 Ft

30 179 Ft

103 m 2

5 661 Ft

2 194 Ft

583 083 Ft

225 982 Ft

103 m 2

522 Ft

2 048 Ft

53 766 Ft

210 944 Ft

1916 Ft

4 710 Ft

574 800 Ft

1 413 000 Ft

6 m2

6 773 Ft

3 438 Ft

40 638 Ft

20 628 Ft

78 m 2

2 156 Ft

2 194 Ft

168 168 Ft

171 132 Ft

892 Ft

2 926 Ft

672 568 Ft

2 206 204 Ft

6 390 288 Ft

8 375 819 Ft

vakolati rendszer felhordása: WEBER SAN EVOLUZIONE 2 0 0 gúzolás 5-10 m m vastagságban

13

3 6 - 0 6 - 0 0 6 - Áthajtó falán alkalmazott javító 0140438

vakolati rendszer felhordása: WEBER SAN EVOLUZIONE 2 0 0 javítóvakolat 2 rétegben, max. 3 c m vastagságban

14

3 6 - 0 6 - 0 0 6 - Áthajtó falán alkalmazott j a v í t ó 0140439

vakolati rendszer felhordása: W E B E R SAN PRESTO 300 simítóvakolás, majd

WEBER

PAS SILICATE vékonyvakolat homlokzatszínezés 15

3 6 - 9 0 - 0 0 1 - V e g y e s kialakítású 0000000

300 m

álmennyezetek megbontása 306 0 cm-es sávban a nyílászárók b o n t á s a és az újak beépítése, valamint egyéb szerelési m u n k á k miatt, majd helyreállításuk (a nyílászárók hosszán túlnyújtva számolva")

16

3 6 - 9 0 - 0 0 2 - IV. emeleti férfi vizesmag W C 0000000

előtere álmennyezetének bontása, és ú j , bontható, látszóbordás, 60/60 cm-es ásványi rost anyagú álmennyezet készítése

17

3 6 - 0 1 - 0 0 1 - Oldalfalvakolás ü v e g s z ö v e t 0550040

beágyazással a liftgéház belső falain, az ott elhelyezett 2 c m vtg. hőszigetelésen (hőszigetelés k ü l ö n tételben)

18

3 6 - 9 0 - 0 4 6 - Nyíláskeret vakolatjavítása a 0000000

belső oldalon, az új nyílászárók beépítése után M u n k a n e m összesen:

754 m

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. S Z Á M A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZArMolás és rabicolás Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/6


Ssz.

Tételszám

Tétel szövege

2012.08.13

Végleges ajánlat

Menny. Eg

Anyag

ysé e g y s é g á r

Díj

Anyag

egységre

összesen

Díj összesen

g 1

4 2 - 0 0 - 0 0 8 - C s e m p e b u r k o l a t o k bontása a 0000000

60 m

-

Ft

2 438 Ft

-

Ft

146 280 Ft

-

Ft

146 280 Ft

k ö n y ö k l ő és k á v á k környezetében, majd helyreállításuk az ablakok beépítése után M u n k a n e m összesen:

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZATMunkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

Burkolás

Grabarics Építőipari Kft

Ssz.

Tételszám

Végleges ajánlat

Tétel szövege

Menny. Egys Anyag

4 3 - 0 0 - 0 0 7 - 45°-os helyzetű külső k ö n y ö k l ő 0000000

2012.08.13

ég 241 m

Díj

egységár

A n y a g összesen D í j ö s s z e s e n

egységre Ft

898 Ft

Ft

216 418 Ft

Ft

129 500 Ft

és erkély mellvédfal b á d o g o z á s o k bontása valamennyi külső erkélynél, nyílászárónál, m a x 3 5 0 m m

kiterített szélesséeben 4 3 - 0 0 - 0 0 8 - Attika fallefedések bontása

125 m

-

Ft

1 036 Ft

-

238 m

9 409 Ft

3 081 Ft

2 239 342 Ft

733 278 Ft

43 m

10 099 Ft

4 117 Ft

434 257 Ft

177 031 Ft

82 m

8 732 Ft

3 661 Ft

716 024 Ft

300 202 Ft

3 389 623 Ft

1 556 429 Ft

0000000 4 3 - 0 5 - 0 0 1 - Egyedi kialakítású, 4 5 ° - o s helyzetű külső 0111145 k ö n y ö k l ő b á d o g o z á s elkészítése 0,8 m m vastagságú, V M Z i n c Quartz Zinc lemezből, horganyzott acél merevítősávokkal, max. 500 m m kiféri tett szélességben 4 3 - 0 5 - 0 0 3 - K o m p l e x t é t e l ! Egyvízorros 0111750

bádogozás a

födémszélen,

a

felvezett b i t u m e n e s szigetelés bontásával, újraépítésével is 4 3 - 0 5 - 0 0 3 - Oromfalnál, tető 0111751

födémszélnél,

tetőfelépítménynél, kétvízorros b á d o g o z á s cseréje M u n k a n e m összesen:

A N E M Z E T I M É D I A - É S H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZATMunkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S K I V I T E L I MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

Bádogozás 34/8


Ssz.

Tételszám

Végleges ajánlat

T é t e l szövege

2012.08.13

Menny. Egység Anyag

Díj

egységár 1

4 4 - 0 0 - 0 0 3 - M e g l é v ő fa nyílászáró 0000000

423,4 m2

-

A n y a g összesen

Díj ö s s z e s e n

egységre Ft

1 2 7 1 Ft

-

Ft

5 3 8 1 4 1 Ft

szerkezetek b o n t á s a a belső könyöklőkkel együtt

2

4 4 - 0 1 - 0 0 0 - Új homlokzati nyílászárók 0000000

0 egység

általános műszaki p a r a m é t e r e i : (részletesebben a konszignációs lapokon) REHAU BRILLANT D E S I G N 70 M D típusú m ű a n y a g nyílászáró rendszer, 5 k a m r á s , 70 m m szerkezeti vastagságú, k ö z é p t ö m í t é s e s , külső felületén R e n o l i t - 1 3 7 9 0 5 167 krémfehér színű ( R A L 9 0 0 1 - h e z hasonló) fóliakasírozással, belső oldalon standard R A L 9 0 1 6 fehér színben, C L I M A GUARD PREMIUM ragasztott b i z t o n s á g i üvegezéssel: W S G 6-16-4 super low-e fóli + a r g o n g á z kitöltés. Vasalat R O T O N T vagy M A C O M U L T I bukónyílói. A kilincs fehér színű, rendszerhez tartozó.

REHAU

B R I L L A N T D E S I G N 70 M D típus helyett választható m á s , d e a z o n o s színvonalú, fent leírt k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r n e k teljesn megfelelő szerkezet is.

3

4 4 - 0 1 - 0 0 1 - M l j e l ű k é t s z á r n y ú üvegezett 0000000

1 db

340 244 Ft

51 037 Ft

340 244 Ft

5 1 037 Ft

ajtó, k ö z é p e n felnyíló szárnnyal, fölötte 1-ldb 60 cm m a g a s b u k ó résszel, üvegbetétekkel, legfölül 35 cm m a g a s t ö m ö r betéttel, 175/210+95 cm méretben. Az E 13 t e r v l a p o n szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti ü v e g e z é s s e l , vasalattal, kiegészítő e l e m e k k e l , a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

A NEMZETI MEDIA-ES H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 2 3 - 2 5 . SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HCMzQJK2AIerkezet elhelyezés Munkaszám: 1 2 0 1 6 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/9


4 4 - 0 1 - 0 0 2 - M 2 j e l ü Egyszárnyú ajtó nyíló 0000000

2012.08.13

Végleges ajánlat

db

155 719 Ft

23 358 Ft

155 719 Ft

23 358 Ft

1 db

290 082 Ft

43 512 Ft

290 082 Ft

43 512 Ft

2 db

595 865 Ft

89 380 Ft

1 191 730 Ft

178 760 Ft

1 db

566 507 Ft

84 976 Ft

566 507 Ft

84 976 Ft

szárnnyal, fölötte 1 db 60 c m fix zsalus szellőző résszel, üvegbetétekkel, legfölül 35 c m m a g a s t ö m ö r betéttel, 75/210+95 cm méretben Az E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

4 4 - 0 1 - 0 0 3 - M 3 jelű Kétszárnyú ajtó, 0000000

felnyíló, aszimmetrikus szárnnyal, fölötte 1 db 60 c m fix zsalus szellőző résszel, üvegbetétekkel, legfölül 35 c m m a g a s t ö m ö r betéttel, 140/210+95 cm méretben Az E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti

4 4 - 0 1 - 0 0 4 - M 4 jelű Ablak, 2 d b 0000000

kétszárnyú, k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló és 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, fölül t ö m ö r elemekkel, 5 4 4 / 2 1 0 c m ö s s z m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

4 4 - 0 1 - 0 0 4 - M 4 * j e l ű Ablak, 2 d b 0000001

kétszárnyú, k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló és 1 db egyszárnyú bukó-nyíló és 1 db nyíló résszel, fölül t ö m ö r elemekkel, 544/210 cm összméretben Az E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

A N E M Z E T I MEDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 23-25. SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HCMIz©IK2Aíerkezet elhelyezés Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/10

G r a b a r i c s É p í t ő i p a r i Kft.

8

4 4 - 0 1 - 0 0 5 - M5 jelű Ablak, 2 db 0000000

2012.08.13

Végleges ajánlat

1 db

6 1 6 8 1 2 Ft

9 2 5 2 1 Ft

6 1 6 8 1 2 Ft

9 2 5 2 1 Ft

2 db

5 4 9 7 9 0 Ft

8 2 4 6 8 Ft

1 0 9 9 5 8 0 Ft

1 6 4 9 3 6 Ft

18 db

5 7 4 9 7 8 Ft

8 6 2 4 7 Ft

1 0 3 4 9 6 0 4 Ft

1 5 5 2 4 4 6 Ft

4 db

6 1 3 0 3 5 Ft

91 9 5 5 Ft

2 4 5 2 1 4 0 Ft

3 6 7 8 2 0 Ft

kétszárnyú, k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló és 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, fölül t ö m ö r elemekkel 5 4 4 / 2 1 0 cm méretben A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

9

44.0I-OO6- M6 j e l ű Ablak, 2 db 0000000

kétszárnyú, k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló és 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, fölül t ö m ö r elemekkel 5 4 4 / 1 9 0 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

10

4 4 - 0 1 - 0 0 7 - M 7 j e l ű Ablak, 2 db 0000000

kétszárnyú, k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló és 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, fölül t ö m ö r elemekkel, tört alaprajzzal 5 5 1 / 1 9 0 c m kiterített méretben A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal,kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

11

4 4 - 0 1 - 0 0 8 - M 8 j e l ű Ablak, 2 db 0000000

kétszárnyú, k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló és 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, fölül t ö m ö r elemekkel, tört alaprajzzal 5 511210 cm kiterített méretben A z E 13 tervlapon szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő e l e m e k k e l , a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG O S T R O M UTCA 23-25. S Z Á M ALATTI I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S H Q M f e B K S & z e r k e z e t e l h e l y e z é s Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/11,


12

4 4 - 0 1 - 0 0 9 - M 9 jelű Ablak, 2 db 0000000

2012.08.13

Végleges ajánlat

1 db

6 1 7 4 9 4 Ft

9 2 6 2 5 Ft

6 1 7 4 9 4 Ft

9 2 6 2 5 Ft

4 db

5 3 7 4 1 1 Ft

8 0 6 1 2 Ft

2 1 4 9 6 4 4 Ft

3 2 2 4 4 8 Ft

2 db

1 7 9 5 0 5 Ft

2 6 9 2 6 Ft

3 5 9 0 1 0 Ft

5 3 8 5 2 Ft

1 db

2 0 1 1 9 6 Ft

3 0 1 8 0 Ft

2 0 1 1 9 6 Ft

3 0 1 8 0 Ft

kétszárnyú, k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló és 2 d b egyszárnyú bukó-nyíló résszel, fölül t ö m ö r elemekkel, tört alaprajzzal, 6 3 8 / 2 1 0 cm kiterített méretben A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

13

4 4 - 0 1 - 0 1 0 - M l 0 jelű Ablak, 2 db 0000000

kétszárnyú, k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló és 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, fölül t ö m ö r elemekkel, tört alaprajzzal, 5 5 1 / 1 7 0 c m kiterített m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

14

44-01 -011 - M 1 1 j e l ű Ablak, kétszárnyú, 0000000

k ö z é p e n felnyíló, fölül t ö m ö r elemekkel, 180/210 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

15

4 4 - 0 1 - 0 1 2 - M 1 2 j e l ű Ablak, kétszárnyú, 0000000

k ö z é p e n felnyíló, fölül t ö m ö r e l e m e k k e l , 175/210 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

A N E M Z E T I MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HQMIzQJKS&ferkezet elhelyezés Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/12


16

4 4 - 0 1 - 0 1 3 - M l 3 jelű A b l a k , kétszárnyú, 0000000

2012.08.13

Végleges ajánlat

8 db

1 7 1 1 3 0 Ft

2 5 6 6 9 Ft

1 3 6 9 0 4 0 Ft

2 0 5 3 5 2 Ft

1 db

1 6 0 5 6 1 Ft

2 4 0 8 4 Ft

1 6 0 5 6 1 Ft

2 4 0 8 4 Ft

1 db

1 0 4 6 0 8 Ft

1 5 6 9 1 Ft

1 0 4 6 0 8 Ft

1 5 6 9 1 Ft

2 db

9 7 2 8 7 Ft

1 4 5 9 3 Ft

1 9 4 5 7 4 Ft

2 9 1 8 6 Ft

5 db

9 7 2 8 7 Ft

1 4 5 9 3 Ft

4 8 6 4 3 5 Ft

7 2 9 6 5 Ft

k ö z é p e n felnyíló, 180/190 cm m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

17


k ö z é p e n felnyíló, 180/170 cm méretben A z E 13 tervlapon szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

18

4 4 - 0 1 - 0 1 5 - M 1 5 j e l ű A b l a k , egyszárnyú, 0000000

bukó-nyíló fölül t ö m ö r elemmel, 9 0 / 2 1 0 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

19

44-01 - 0 1 6 - M 1 6 a j e l ű A b l a k , kétszárnyú 0000000

k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló, (bukó rész j o b b o l d a l t ) 150/100 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti

20

4 4 - 0 1 - 0 1 7 - M l 6 a* j e l ű Ablak, kétszárnyú 0000000

k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló, 150/100 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő e l e m e k k e l , a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

A N E M Z E T I MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 2 3 - 2 5 . S Z Á M A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMizGilí2Aíerkezet elhelyezés Munkaszám: 1 2 0 1 6 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/13


21

4 4 - 0 1 - 0 1 8 - M 16 b j e l ű Ablak, kétszárnyú 0000000

2012.08.13

Végleges ajánlat

2 db

97 287 Ft

14 593 Ft

194 574 Ft

29 186 Ft

4 db

97 287 Ft

14 593 Ft

389 148 Ft

58 372 Ft

1 db

97 287 Ft

14 593 Ft

97 287 Ft

14 593 Ft

10 db

119 318 Ft

17 898 Ft

1 193 180 Ft

178 980 Ft

1 db

71 670 Ft

10 750 Ft

71 670 Ft

10 750 Ft

középen felnyíló bukó-nyíló, (bukó rész baloldalt) 150/100 cm m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

22

4 4 - 0 1 - 0 1 9 - M l 6 b * j e l ű Ablak, kétszárnyú 0000000

k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló, (bukó rész baloldalt) 150/100 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

23

4 4 - 0 1 - 0 2 0 - M 1 6 b * * j e l ű Ablak, 0000000

kétszárnyú k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló, (bukó rész baloldalt) fölül 25 cm m a g a s t ö m ö r résszel, b e n n e fix zsalus szellőzővel, 150/100 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítőelemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

24


alul b u k ó , fölül bukó-nyíló résszel, 9 0 / 2 3 0 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

25

4 4 - 0 1 - 0 2 2 M 1 8 j e l ű Ablak, bukó-nyíló 0000000

szárnnyal 7 5 / 1 6 0 c m m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő k o n s z i g n á c i ó szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti

kiaftlfítéfótgETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 23-25. SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HC>MizG*SAíerkezet elhelyezés Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

/


26

4 4 - 0 1 - 0 2 3 - M 1 8 * jelű Ablak, alul 100 cm 0000000

2012.08.13

Végleges ajánlat

1 db

74 057 Ft

11 109 Ft

74 057 Ft

11 109 Ft

2 db

53 101 Ft

5 234 Ft

106 202 Ft

10 468 Ft

1 db

53 101 Ft

5 234 Ft

53 101 Ft

5 234 Ft

1 db

53 101 Ft

5 234 Ft

53 101 Ft

5 234 Ft

2 db

53 359 Ft

5 234 Ft

106 718 Ft

10 468 Ft

18 db

59 058 Ft

7 178 Ft

1 063 044 Ft

129 204 Ft

m a g a s bukó-nyíló szárnnyal, fölül zsalus szellőzővel + tokmagasítóval 75/160 cm m é r e t b e n A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

27

4 4 - 0 8 - 0 1 2 - Reluxa r e d ő n y szerelése belső 0000001

oldalon a z M 4 j e l ű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a k o n s z i g n á c i ó szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium

forgatópálcás

kivitelben 28

4 4 - 0 8 - 0 1 2 - R e l u x a r e d ő n y szerelése belső 0000002

oldalon az M 4 * j e l ű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz k ü l ö n a k o n s z i g n á c i ó szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium

forgatópálcás

kivitelben 29


oldalon az M 5 j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a k o n s z i g n á c i ó szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium

forgatópálcás

kivitelben 30



forgatópálcás

kivitelben 31


oldalon az M 7 j e l ű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a k o n s z i g n á c i ó szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium

forgatópálcás

kivitelhen

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. S Z Á M A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HCXvflzQlK2ATerkezet elhelyezés Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/15


32

44-08-012- Reluxa redőny szerelése belső 0000006

2012.08.13

Végleges ajánlat

4 db

5 8 2 8 0 Ft

7 1 7 8 Ft

2 3 3 1 2 0 Ft

2 8 7 1 2 Ft

1 db

6 3 9 7 9 Ft

7 1 7 8 Ft

6 3 9 7 9 Ft

7 1 7 8 Ft

4 db

5 6 7 2 7 Ft

7 1 7 8 Ft

2 2 6 9 0 8 Ft

2 8 7 1 2 Ft

2 db

3 4 4 5 0 Ft

7 1 7 8 Ft

6 8 9 0 0 Ft

1 4 3 5 6 Ft

1 db

3 3 6 7 3 Ft

5 2 3 4 Ft

3 3 6 7 3 Ft

5 2 3 4 Ft

8 db

3 4 9 6 8 Ft

5 2 3 4 Ft

2 7 9 7 4 4 Ft

4 1 8 7 2 Ft

1 db

3 2 8 9 7 Ft

5 2 3 4 Ft

3 2 8 9 7 Ft

5 2 3 4 Ft

oldalon az M 8 j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium

forgatópálcás

kivitelben 33

44-08-012- Reluxa r e d ő n y szerelése belső 0000007

oldalon az M 9 jelű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium

forgatópálcás

kivitelben 34

4 4 . 0 8 - 0 1 2 - Reluxa redőny szerelése belső 0000008

oldalon az M 10 j e l ű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s a l u m í m i u m forgatópálcás kivitelben

35


oldalon az M 11 j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s a l u m í m i u m forgatópálcás kivitelben

36


oldalon az M 12 j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz k ü l ö n a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s a l u m í m i u m forgatópálcás kivitelben

37

4 4 - 0 8 - 0 1 2 - R e l u x a redőny szerelése belső 0000011

oldalon az M 13 j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium

forgatópálcás

kivitelben 38

44-08-012- R e l u x a redőny szerelése belső 0000012


forgatópálcás

kivitelben A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 23-25. S Z Á M ALATTI I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S H O A t i z Q H ^ í e r k e z e t e l h e l y e z é s Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/16


39


2012.08.13

Végleges ajánlat

1 db

2 3 5 7 1 Ft

5 2 3 4 Ft

2 3 5 7 1 Ft

5 2 3 4 Ft

2 db

2 3 3 1 3 Ft

5 2 3 4 Ft

4 6 6 2 6 Ft

1 0 4 6 8 Ft

5 db

2 4 3 4 8 Ft

5 2 3 4 Ft

1 2 1 7 4 0 Ft

2 6 1 7 0 Ft

2 db

2 3 3 1 3 Ft

5 2 3 4 Ft

4 6 6 2 6 Ft

1 0 4 6 8 Ft

4 db

2 3 3 1 3 Ft

5 2 3 4 Ft

9 3 2 5 2 Ft

2 0 9 3 6 Ft

1 db

2 1 2 4 0 Ft

5 2 3 4 Ft

2 1 2 4 0 Ft

5 2 3 4 Ft

1 db

2 0 2 0 4 Ft

5 2 3 4 Ft

2 0 2 0 4 Ft

5 2 3 4 Ft

oldalon az M 15 jelű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium forgatópálcás kivitelben

40


oldalon az M 16a jelű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium forgatópálcás kivitelhen

41


oldalon az M 16a* jelű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium forgatópálcás kivitelhen

42


oldalon az M 16b j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s a l u m í m i u m forgatópálcás kivitelben

43

44-O8-OI2- Reluxa redőny szerelése belső 0000017

oldalon az M 16b* j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s a l u m í m i u m forgatópálcás kivitelhen

44


oldalon a z M 16b** jelű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s a l u m í m i u m forgatópálcás kivitelhen

45


oldalon az M 18 j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön, a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium

forgatópálcás

kivitelben A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 2 3 - 2 5 . S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMizöfl^Aferkezet elhelyezés Munkaszám: 1 2 0 1 6 F E L Ú J Í T Á S K I V I T E L I MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

/


46

Végleges ajánlat

4 4 - 0 8 - 0 1 2 - R e l u x a redőny szerelése belső 0000020

1 db

2012.08.13

1 7 6 1 4 Ft

5 2 3 4 Ft

1 7 6 1 4 Ft

5 2 3 4 Ft

3 1 4 0 Ft

4 4 9 Ft

6 4 0 5 6 0 Ft

9 1 5 9 6 Ft

27 437 156 Ft

4 627 764 Ft

oldalon az M 18* j e l ű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön, a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 m m - e s alumímium

forgatópálcás

kivitelhen 47

4 4 - 0 8 - 0 1 2 - O P C I Ó ! Beltéri árnyékolósín 0000021

204 m

a z M 4 - M 1 5 jelű a b l a k o k h o z M u n k a n e m összesen:

A N E M Z E T I MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HQMizQK£6Ierkezet elhelyezés Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/18


Ssz.

Tételszám

1

4 5 - 0 0 - 0 0 2 - K o m p l e x tétel! A homlokzatra

T é t e l szövege

Menny. Egys Anyag ég

0000000

2012.08.13

Végleges ajánlat

1 egyse

szerelt lámpatestek óvatos

Díj e g y s é g r e

egységár

Anyag

D í j összesen

összesen

3 3 8 2 1 3 Ft

6 6 1 6 5 2 Ft

3 3 8 2 1 3 Ft

6 6 1 6 5 2 Ft

8 4 7 6 1 Ft

1 2 7 1 4 Ft

8 4 7 6 1 Ft

1 2 7 1 4 Ft

2 6 4 8 Ft

5 1 2 Ft

3 3 1 000 Ft

6 4 000 Ft

g

leszerelése, biztonságba helyezése, tárolása, majd visszaszerelésük, a szükséges villanyszerelési m u n k á k k a l eevütt 2

4 5 - 0 0 - 0 0 6 - L 3 j e l ű acél biztonsági r á c s 0000000

1 db

174/180 cm méretben, konszináció szerint

3

4 5 - 0 0 - 0 0 7 - L 4 jelű h a g y o m á n y o s 0000000

125 m

galambriasztó tüske, lapostető attikára, a konszignáció szerint

4

45-00-001

M e g l é v ő galambriasztó bontása

1

egyse

-

Ft

4 5 7 1 4 Ft

-

Ft

4 5 7 1 4 Ft

753 974 Ft

784 080 Ft

g M u n k a n e m összesen:

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I HATÓSÁG O S T R O M UTCA 2 3 - 2 5 . S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOfcMMol&íerkezet elhelyezés Munkaszám: 1 2 0 1 6

F E L Ú J Í T Á S K I V I T E L I MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

34/10

G r a b a r i c s É p í t ő i p a r i Kft.

Ssz.

Tételszám

Tétel szövege


1

4 7 - 0 0 - 4 0 2 - Lépcsőház külső falán végigfutó 0000000

2012.08.13

Végleges ajánlat


A n y a g ö s s z e s e n Díj ö s s z e s e n

egységár

73 m 2

6 5 8 Ft

5 1 2 Ft

4 8 0 3 4 Ft

3 7 3 7 6 Ft

73 m 2

3 0 7 Ft

4 9 7 Ft

2 2 4 1 1 Ft

3 6 2 8 1 Ft

73 m 2

4 2 6 Ft

6 5 8 Ft

31 0 9 8 Ft

4 8 0 3 4 Ft

754 m

2 1 9 Ft

3 6 6 Ft

1 6 5 1 2 6 Ft

2 7 5 9 6 4 Ft

754 m

5 1 2 Ft

5 8 5 Ft

3 8 6 0 4 8 Ft

4 4 1 0 9 0 Ft

4 0 9 6 Ft

2 2 5 3 Ft

1 1 4 6 8 8 Ft

6 3 0 8 4 Ft

2 db

6 6 1 2 1 Ft

5 7 7 9 8 Ft

1 3 2 2 4 2 Ft

1 1 5 5 9 6 Ft

1 db

1 6 8 5 2 1 Ft

110885Ft

1 6 8 5 2 1 Ft

1 1 0 8 8 5 Ft

78 m 2

4 6 8 Ft

4 1 0 Ft

3 6 5 0 4 Ft

31 9 8 0 Ft

1 104 672 Ft

1 160 290 Ft

acéllemez " t a k a r ó d o b o z " felületének előkészítése (régi festék eltávolítása, simítótapaszolása) az új festékréteg felhordása előtt

2

4 7 - 0 4 - 0 4 2 - Lépcsőház külső falán végigfutó 0144011

3

acéllemez " t a k a r ó d o b o z "

felületének korróziógátló alapozása 4 7 - 0 4 - 1 2 2 - Lépcsőház külső falán végigfutó 0130721 acéllemez " t a k a r ó d o b o z " felületének fedőmázolása

4

4 7 - 9 0 - 0 0 1 - N y í l á s k e r e t festésjavítása a belső 0000000

oldalon, az új nyílászárók beépítése után

5

4 7 - 9 0 - 0 0 2 - M e g l é v ő acél vaktokok 0000000

rozsdamentesítése, m á z o l á s a rozsdagátló alapozóval, majd fedőmázolása

6

4 7 - 9 0 - 0 0 3 - K o m p l e x tétel! L l , L2 j e l ű , acél 0000000

28 m 2

szögvas keretben Kopilit ü v e g szerkezetű hasadó-nyíló felület acélszerkezetének felújítása, tömítések pótlása konszignáció szerint, üvegszerkezet tisztítása

7

4 7 - 9 0 - 0 0 4 - L5 j e l ű liftgépház ajtók felújítása, 0000000

8

4 7 - 9 0 - 0 0 5 - L ő j e l ü előtető felújítása 0000000

9

konszignáció szerint konszignáció szerint

4 7 - 0 1 - 0 3 3 - M ű a n y a g - d i s z p e r z i ó s festés 0151169

vakolaton két rétegben, fehér vagy színes festékkel, sima felületen, az előkészítő m u n k á k k a l együtt, a liftgépház belső falain M u n k a n e m összesen:

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 2 3 - 2 5 . SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZATMunkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

Felületképzés


Ssz.

Tételszám

Végleges ajánlat

Tétel szövege


4 8 - 0 7 - 0 1 4 - R o c k w o o l R P - P T vakolható 0092121

egységár

2012.08.13

Díj

A n y a g összesen D í j összesen

egységre

237 m 2

1 670 Ft

1 755 F t

395 790 Ft

415 935 Ft

1236 m 2

3 200 Ft

1 755 F t

3 955 200 Ft

2 169 180 Ft

74 m 2

3 200 Ft

1 755 F t

236 800 Ft

129 870 F t

1 097 Ft

2 926 Ft

4 937 Ft

13 167 Ft

4 355 927 Ft

2 598 282 Ft

kőzetgyapot hőszigetelés elhelyezése 2 c m vastagságban, W E B E R M 7 6 5 ragasztóval és dűbellel rögzítve, nyílászárók káváiban, liftgépház belső oldalán

4 8 - 0 7 - 0 1 4 - R o c k w o o l R P - P T vakolható 0092122

kőzetgyapot hőszigetelés elhelyezése 6 c m vastagságban, W E B E R M 7 6 5 ragasztóval és táblánként 4 d b tárcsásdübellel rögzítve, teljes függőleges és vízszintes felületen, az attikafal tetején és belső oldalán is, plusz a tűzfalakon OPCIÓ! Rockwool RP-PT vakolható kőzetgyapot hőszigetelés elhelyezése 6 c m vastagságban, W E B E R M 7 6 5 ragasztóval és táblánként 4 d b tárcsásdübellel rögzítve, a s z o m s z é d h á z falán

4 8 - 0 5 - 0 0 1 - C s a p a d é k v í z elleni szigetelés 0410055

4,5 m

megerősítése rátét sávval, a m e g l é v ő v e l a z o n o s rendszerrel, a portálok előtti sávokban M u n k a n e m összesen:

A N E M Z E T I M É D I A - É S H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZATMunkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S K I V I T E L I MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

Szigetelés 34/21


Ssz.

Ideiglenes klímaáthelyezés Állványozás

1 2

K é s z ü l é k e k bontása

3

Kalorikus csővezetés - t o l d á s

4

Kalorikus csőforrasztás

5

E l e k t r o m o s vezetékezés - vezérlő

6

Végleges ajánlat

2012.08.13

Menny. Egy Anyag ség 4 db 13 d b 223 m

7 3 1 Ft

7 3 1 Ft

51 1 7 0 F t

51 1 7 0 Ft

223 m

5 1 2 Ft

3 2 2 Ft

114 1 7 6 Ft

71 8 0 6 Ft

E l e k t r o m o s vezetékezés - b e táp

50 m

8 7 8 Ft

3 2 2 Ft

4 3 9 0 0 Ft

1 6 1 0 0 Ft

7

Szigetelt vezetéktoldó használata

200 db

2 9 3 Ft

2 1 9 Ft

5 8 6 0 0 Ft

4 3 8 0 0 Ft

8

Rögzítő csavar 10x200 m m

72 d b

7 3 Ft

1 5 Ft

5 2 5 6 Ft

1 0 8 0 Ft

9

Kültéri visszaépítés, beszabályozás

13 d b

2 1 9 4 Ft

21 9 4 3 Ft

2 8 5 2 2 Ft

2 8 5 2 5 9 Ft

1 858 281 Ft

1 033 315 Ft

M u n k a n e m összesen:

70 d b

A n y a g összesen Díj összesen Díj egységre 5 1 4 9 Ft 8 8 6 4 8 Ft 2 0 5 9 6 Ft - Ft 11 7 0 3 Ft - Ft 1 5 2 1 3 9 Ft 6 5 8 3 Ft 1 7 5 5 Ft 1 4 6 8 0 0 9 Ft 3 9 1 3 6 5 Ft

egységár 2 2 1 6 2 Ft

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 2 3 - 2 5 . S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLföKpfti&s klímaáthelyezés Munkaszám: 1 2 0 1 6 F E L Ú J Í T Á S K I V I T E L I MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/22


Ssz. 1 2

Végleges klímaáthelyezés Állványozás K é s z ü l é k e k bontása

Végleges ajánlat

Menny. Egy Anyag ség 4 db 4 2 db

egységár 2 2 1 6 2 Ft -

Ft

2012.08.13

A n y a g összesen Díj egységre 5 1 4 9 Ft 8 8 6 4 8 Ft 11 7 0 3 Ft

-

Díj összesen 2 0 5 9 6 Ft

Ft

4 9 1 5 2 6 Ft

3 4

K a l o r i k u s csővezetés - ú j

605 m

6 5 8 3 Ft

1 7 5 5 Ft

3 9 8 2 7 1 5 Ft

1 0 6 1 7 7 5 Ft

K a l o r i k u s csővezetés - t o l d á s

572 m

6 5 8 3 Ft

1 7 5 5 Ft

3 7 6 5 4 7 6 Ft

1 0 0 3 8 6 0 Ft

5 6

K a l o r i k u s csőforrasztás

400 db

7 3 1 Ft

7 3 1 Ft

2 9 2 4 0 0 Ft

2 9 2 4 0 0 Ft

1177 m

5 1 2 Ft

3 2 2 Ft

6 0 2 6 2 4 Ft

3 7 8 9 9 4 Ft

7

E l e k t r o m o s vezetékezés - b e táp

200 m

8 7 8 Ft

3 2 2 Ft

1 7 5 6 0 0 Ft

6 4 4 0 0 Ft

8

Szigetelt vezetéktoldó használata

950 d b

2 9 3 Ft

2 1 9 Ft

2 7 8 3 5 0 Ft

2 0 8 0 5 0 Ft

9

Á l m e n n y e z e t bontás, visszaállítás

308 m 2

2 2 0 9 Ft

4 4 6 2 Ft

6 8 0 3 7 2 Ft

1 3 7 4 2 9 6 Ft

10

Kültéri visszaépítés, b e s z a b á l y o z á s

2 3 2 2 3 Ft

2 1 9 4 3 Ft

9 7 5 3 6 6 Ft

9 2 1 6 0 6 Ft

10 841 551 Ft

5 817 503 Ft

E l e k t r o m o s vezetékezés - vezérlő

M u n k a n e m összesen:

4 2 db

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I HATÓSÁG O S T R O M UTCA 2 3 - 2 5 . S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLXZafjBgBs klímaáthelyezés Munkaszám: 1 2 0 1 6 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/23


Végleges ajánlat

2012.08.13

Budapest I. Ostrom u. 23-25. Utcai homlokzat nyílászárók cseréje

Készült:

2012. május

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés

Anyagköltség

1. Építmény közvetlen költségei 1 .a. Opcionális tételek

39 839 402 Ft

10 117 446 Ft

763 020 Ft

109 107 Ft

2.1. ÁFA vetítési alap 2.2. ÁFA

Díjköltség

50 828 975 Ft 13 723 823 Ft

27%

3. A munka ára

64 552 798 Ft

Budapest, 2012.07.26.


Munkaszám: 12016

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG OSTROM UTCA 23-25. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK NYÍLÁSZÁRÓ-CSERE ÉS HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI MUNKÁI TÁRGYÁBAN

Utcai homlokzat - főösszesítő, 34/24


Végleges ajánlat

2012.08.13

I. Ostrom u. Utcai homlokzat felújítása M u n k a n e m megnevezése

A n y a g összege

V a k o l á s és r a b i c o l á s

1 062 296 Ft

Díj összege 3 027 868 Ft

2 286 387 Ft

748 683 Ft

35 396 654 Ft

5 598 596 Ft

Felületképzés

550 888 Ft

695 193 Ft

Kivitelezői észrevételek

543 177 Ft

47 106 Ft

39 839 402 Ft

10 117 446 Ft

Bádogozás A s z t a l o s s z e r k e z e t elhelyezés

Összesen: O p c i o n á l i s tételek:

763 020 Ft

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. S Z Á M A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É£JW§lrMb©K2AaT~ munkanemi öss Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/25


Ssz.

Tételszám

Végleges ajánlat

Tétel szövege


1

3 6 - 9 0 - 0 0 1 - Vegyes kialakítású á l m e n n y e z e t e k 0000000

egységár

2012.08.13

Díj

A n y a g ö s s z e s e n D í j összesen

egységre

290 m

1 9 1 6 Ft

4 710 Ft

555 640 Ft

1 365 900 Ft

568 m

892 Ft

2 926 Ft

506 656 Ft

1 661 968 Ft

1 062 296 Ft

3 027 868 Ft

megbontása 30-60 c m - e s s á v b a n a nyílászárók bontása és az újak beépítése, valamint egyéb szerelési m u n k á k miatt, majd helyreállításuk (a nyílászárók hosszán túlnyújtva s z á m o l v a )

2

3 6 - 9 0 - 0 4 6 - Nyíláskeret vakolatjavítása a 0000000

belső és a h o m l o k z a t i oldalon, a z új nyílászárók beépítése után M u n k a n e m összesen:

A N E M Z E T I M É D I A - É S H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKíílAJás és rabicolás (2) Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S K I V I T E L I MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/26


Ssz.

Tételszám

Tétel szövege

Végleges ajánlat


1

4 3 - 9 0 - 0 0 1 - Egyedi kialakítású, 4 5 ° - o s 0111145

243 m

egységár 9 409 Ft

2012.08.13

Díj

A n y a g összesen Díj összesen

egységre 3 081 Ft

2 286 387 Ft

748 683 Ft

2 286 387 Ft

748 683 Ft

helyzetű külső k ö n y ö k l ő b á d o g o z á s javítása, helyreállítása, 0,8 m m vastagságú, V M Zinc Q u a r t z Zinc lemezből, az ablakcserék miatt M u n k a n e m összesen:

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 23-25. SZÁM A L A T T I IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZATMunkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

Bádogozás(2)


2012.08.13

Végleges ajánlat

Ssz. Tételszám Tétel szövege 44-00-003- Meglévő fa nyílászáró szerkezetek 0000000 óvatos bontásaa belső könyöklőkkel együtt, hogy a külső bádogpárkány és körben a káva minél kevésbé sérüliön 44-01-000- Új homlokzati nyílászárók általános 0000000 műszaki paraméterei: (részletesebben a konszignációs lapokon) R E H A U B R I L L A N T DESIGN 70 M D típusú műanyag nyílászáró rendszer, 5 kamrás, 70 mm szerkezeti vastagságú, középtömítéses, külső felületén Renolit-137905-167 krémfehér színű (RAL 9001-hez hasonló) fóliakasírozással, belső oldalon standard R A L 9016 fehér színben, CLIMA G U A R D P R E M I U M ragasztott biztonsági üvegezéssel: W S G 6-16-4 super low-e fóli + argon gáz kitöltés. Vasalat R O T O N T vagy M A C O M U L T I bukó nyíló.


A n y a g összesen

Ft

1 271 Ft

Ft

536 870 Ft

12 db

587 230 Ft

88 085 Ft

7 046 760 Ft

1 057 020 Ft

3 db

805 298 Ft

120 794 Ft

2 415 894 Ft

362 382 Ft

Menny. Egy Anyag ség egységár 422,4 m2

Díj összesen

0 egys cg

A kilincs fehér színű, rendszerhez tartozó. R E H A U B R I L L A N T D E S I G N 70 M D típus helyett választható más, de azonos színvonalú, fent leírt követelményrendszernek teljesn 44-01-001- M 101 jelű Ablak, 2 db kétszárnyú, 0000000

középen felnyíló bukó-nyíló és 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, 535/190 cm összméretben

AzE9

tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással 44-01-002- M 102 jelű Ablak, 2 db kétszárnyú, 0000000

középen felnyíló bukó-nyíló, 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, alul 4 db bukó résszel, folültömör elemekkel, 540/265 cm összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti VialíiVítáccul

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I HATÓSÁG O S T R O M UTCA 23-25. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOW«EÍí«Zá6&-erkezet elhelyezé (2 Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/28


5

2012.08.13

Végleges ajánlat

44-01-003- M 103 jelű Ablak, 2 db kétszárnyú, 0000000 középen felnyíló bukó-nyíló, 2 db

3 db

5 6 9 5 4 5 Ft

8 5 4 3 2 Ft

1 7 0 8 6 3 5 Ft

2 5 6 2 9 6 Ft

1 db

461 293 Ft

69 194 Ft

461 293 Ft

69 194 Ft

3 db

782 442 Ft

117 367 Ft

2 347 326 Ft

352 101 Ft

1 db

6 1 9 8 3 8 Ft

9 2 9 7 6 Ft

6 1 9 8 3 8 Ft

9 2 9 7 6 Ft

12 db

5 8 3 9 6 1 Ft

8 7 5 9 4 Ft

7 0 0 7 5 3 2 Ft

1 0 5 1 1 2 8 Ft

egyszárnyú bukó-nyíló résszel, 552/190 cm összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással 6

44-01-004- M 104 jelű Üvegfal, 1 db 0000000 kétszárnyú, középen felnyíló, 1 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, erkélyajtóval, efölött bukó szárnyú felülvilágítóval 360/281 cm befoglaló összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó

7

44-01-005- M 105 jelű Ablak, 2 db kétszárnyú, 0000000 középen felnyíló, bukó-nyíló, 4 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, 6 db alsó, bukó szárnnyal, tört alaprajzzal, 534/240 cm kiterített összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal,kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

8

44-01-006- M 106 jelű Ablak, 2 db kétszárnyú, 0000000

középen felnyíló, bukó-nyíló, 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, alul 4 db bukó szárnnyal, 540/265 cm összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

9


középen felnyíló, bukó-nyíló, 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, tört alaprajzzal, 552/190 cm összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

A NEMZETI M É D I A - É S H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 23-25. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMfcíifclZ&stz-erkezet e l h e l y e z é (2 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/2 Munkaszám: 12016


2012.08.13

Végleges ajánlat

10

44-01-008- M 108 jelű Ablak, 2 db kétszárnyú, 0000000 középen felnyíló, bukó-nyíló, 1 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, tört alaprajzzal, 462/190 cm összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

4 db

485 917 Ft

72 887 Ft

1 943 668 Ft

291 548 Ft

11

44-01-009- M 109 jelű Üvegfal, 1 db

2 db

437 216 Ft

65 582 Ft

874 432 Ft

131 164 Ft

2 db

753 520 Ft

113 027 Ft

1 507 040 Ft

226 054 Ft

3 db

775 055 Ft

116 259 Ft

2 325 165 Ft

348 777 Ft

4 db

309 727 Ft

46 460 Ft

1 238 908 Ft

185 840 Ft

0000000

kétszárnyú, középen felnyíló, 1 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, erkélyajtóval, efölött bukó szárnyú felülvilágítóval 360/281 cm befoglaló összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó

12

44-01-010- M 110 jelű Ablak, 2 db kétszárnyú, 0000000 középen felnyíló, bukó-nyíló, 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, alul 4 db bukó szárnnyal, tört alaprajzzal, 552/265 cm befoglaló összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti

13


középen felnyíló, bukó-nyíló, 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, alul 4 db bukó szárnnyal, 540/265 cm összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

14

44-01-012- M 112 jelű Erkélyajtó, kétszárnyú, 0000000

középen felnyíló, bukó-nyíló, fölötte 2 db egyszárnyú bukó-nyíló felülvilágítóval, 120/265 cm összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I HATÓSÁG OSTROM UTCA 23-25. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOWtöMZ^erkezet elhelyezé (2 Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/30


2012.08.13

Végleges ajánlat

15

44-01-013- M 113 jelű Lépcsőházi műanyag 0000000 üvegfal, osztott táblás, összesen 12 db szárnnyal, (8 db nyíló, 4 db bukó nyíló) 120/300 cm összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

5 db

420 222 Ft

63 033 Ft

2 101 110 Ft

315 165 Ft

16

44-01-014- M 114 jelű Alagsori műanyag

1 db

424 489 Ft

63 673 Ft

424 489 Ft

63 673 Ft

3 db

60 353 Ft

5 234 Ft

181 059 Ft

15 702 Ft

3 db

53 359 Ft

5 234 Ft

160 077 Ft

15 702 Ft

3 db

113 193 Ft

7 178 Ft

339 579 Ft

21 534 Ft

1 db

79 262 Ft

7 178 Ft

79 262 Ft

7 178 Ft

3 db

59 058 Ft

5 234 Ft

177 174 Ft

15 702 Ft

0000000

bejárati ajtó, osztott táblás, összesen 6 db szárnnyal, (5 db nyíló, 1 db bukó-nyíló) 180/325 cm összméretben Az E 9 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a konszignációhoz tartozó részletrajzok szerinti VinlaícitácQal

17


18


19

oldalon a z M 101 jelű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben

oldalon az M 102 jelű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben, az alsó, bukó szárnvakhoz nem


oldalon az M 103 jelű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben

20



21


oldalon az M 105 jelű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben az alsó, bukó szárnyakhoz nem készül

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G OSTROM UTCA 23-25. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S H 0 W t f l « 2 ^ e r k e z e t elhelyezé (2 Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/31


22

44-08-012- Reluxa redőny szerelése belső 0000006 oldalon az M 106 jelű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben az alsó 4 db bukó szárnyhoz nem készül

23


2012.08.13

Végleges ajánlat

1 db

52 582 Ft

5 234 Ft

52 582 Ft

5 234 Ft

12 db

113 193 Ft

7 178 Ft

1 358 316 Ft

86 136 Ft

4 db

95 321 Ft

7 178 Ft

381 284 Ft

28 712 Ft


24



25

44-08-012- Reluxa redőny szerelése belső 0000009 oldalon az M 109 jelű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben

2 db

79 003 Ft

7 178 Ft

158 006 Ft

14 356 Ft

26

44-08-012- Reluxa redőny szerelése belső

2 db

118 892 Ft

8 374 Ft

237 784 Ft

16 748 Ft

3 db

53 359 Ft

5 234 Ft

160 077 Ft

15 702 Ft

3 db

29 788 Ft

5 234 Ft

89 364 Ft

15 702 Ft

3 140 Ft

449 Ft

763 020 Ft

109 107 Ft

35 396 654 Ft

5 598 596 Ft

0000010

27

28

29

oldalon az M 110 jelű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben, az alsó 4 db bukó szárnvhnz nem készül 44-08-012- Reluxa redőny szerelése belső 0000011 oldalon az M 111 j elű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben, az alsó 4 db bukó szárnvhnz nem készül 44-08-012- Reluxa redőny szerelése belső 0000012 oldalon az M 112 j elű nyílászáróhoz, minden szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben. 44-08-012- O P C I Ó ! Beltéri árnyékolósín az 0000021 M101-M111 jelű ablakokhoz

Munkanem összesen:

243 m

A NEMZETI MÉDIA-ÉS H Í R K Ö Z L É S I HATÓSÁG OSTROM UTCA 23-25. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOWfefMdZáé&erkezet elhelyezé (2 Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI TÁRGYÁBAN 34/32


Ssz.

Tételszám

Tétel szövege

Végleges ajánlat

M e n n y . Eg

Anyag

ysé e g y s é g á r 1

4 7 - 9 0 - 0 0 1 - Nyíláskeret festésjavítása a 0000000

2012.08.13

Díj

Anyag

egységre

összesen

Díj ö s s z e s e n

i 568 m

219 Ft

366 Ft

124 392 Ft

207 888 Ft

833 m

512 Ft

585 Ft

426 496 Ft

487 305 Ft

550 888 Ft

695 193 Ft

belső és a homlokzati oldalon, az új nyílászárók beépítése után

2

4 7 - 9 0 - 0 0 2 - M e g l é v ő acél vaktokok 0000000

rozsdamentesítése, m á z o l á s a rozsdagátló alapozóval, majd fedőmázolása M u n k a n e m összesen:

A N E M Z E T I M É D I A - É S H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M U T C A 23-25. S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOKZAT-Felületképzés (2) Munkaszám: 12016 F E L Ú J Í T Á S K I V I T E L I MUNKÁI T Á R G Y Á B A N 34/33


Ssz.

Tételszám

Végleges ajánlat

Tétel szövege

Menny. Eg

Anyag

ysé egységár

2012.08.13

Díj

A n y a g ö s s z e s e n D í j összesen

egységre

g 17

Utcai homlokzat 4 4 - 0 8 - 0 1 2 - Reluxa r e d ő n y szerelése belső 0000001

9 db

60 353 Ft

5 234 Ft

543 177 Ft

47 106 Ft

543 177 Ft

47 106 Ft

oldalon az M 101 j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n szárnyhoz külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben Összesen: Udvari homlokzat

9

4 4 - 0 1 - 0 0 6 - M ó j e l ű Ablak, 2 db kétszárnyú, 0000000

2 db

549 790 Ft

82 468 Ft

1 099 580 Ft

164 936 Ft

2 db

53 359 Ft

5 234 Ft

106 718 Ft

10 468 Ft

1 db

21 499 Ft

21 499 Ft

21 499 Ft

21 499 Ft

k ö z é p e n felnyíló bukó-nyíló és 2 db egyszárnyú bukó-nyíló résszel, fölül t ö m ö r elemekkel 5 4 4 / 1 9 0 c m méretben A z E 13 tervlapon szereplő konszignáció szerinti üvegezéssel, vasalattal, kiegészítő elemekkel, a k o n s z i g n á c i ó h o z tartozó részletrajzok szerinti kialakítással

30


oldalon az M 6 j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n s z á r n y h o z külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben

27


oldalon a z M 3 j e l ű nyílászáróhoz, m i n d e n s z á r n y h o z külön a konszignáció szerint, a szárnyakra szerelt 16 mm-es alumímium forgatópálcás kivitelben Összesen:

1 227 797 Ft

196 903 Ft

Mindösszesen:

1 770 974 Ft

244 009 Ft

A N E M Z E T I M É D I A - É S H Í R K Ö Z L É S I H A T Ó S Á G O S T R O M UTCA 23-25. S Z Á M A L A T T I I R O D A H Á Z Á N A K N Y Í L Á S Z Á R Ó - C S E R E É S HOMLOHHKflelezői észrevételek Munkaszám: 12016

F E L Ú J Í T Á S KIVITELI MUNKÁI T Á R G Y Á B A N

34/34

„E" Melléklet: Számlák követelményei

1.

A Vállalkozónak az NMHH részére benyújtott számlákon az alábbi adatokat kell feltüntetnie: a)

Az NMHH címe: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.

b) c)

A Szerződés megnevezése: Ostrom utca 23-25. nyílászáró csere és udvari homlokzat felújítás Közlemény: •

„A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához kapcsolódik"

2.

d)

Az NMHH adószáma: 15775883-2-41

e)

A fizetés határideje:

figyelembe

A Vállalkozónak a számlákat az alábbi címen kell benyújtania: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1133Budapest, Visegrádi u. 106.

3.

A Vállalkozónak a benyújtott számlához csatolnia kell az NMHH által aláírt Teljesítés igazolás jegyzőkönyvet

„F" Melléklet: Beléptetendő személyek és gépjárművek adatai

Név:

Gépjármű rendszáma:

Solti Gábor Karács László Bozsó Béla Grabarics Gábor Bilonka István

A fenti felsorolás, a kivitelezés folyamán bővülhet.

UC-013 LTA-701 LTA-703 LMK-790 LVR-371

GBlN^RALI Biztosító

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY Keret építés- és szerelésbiztosítás Szerződésszám: 9 521 0901 9 092 632 00 Szerződő-Biztosított Együttbiztosítottak köre:

Biztosítási módozat:

A biztosítás tárgya:

Tevékenységi kön

Elszámolás módja: Kockázatviselés helye:

A biztosítás tartama: Biztosítás időszaka: Szerződés kezedete: A biztosítás fordulónapja:

Grabarics Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.) A kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő alvállalkozók lejelentési kötelezettség nélkül, ül. további személyek eseti meghatáro zások szerint (külön díjvonzat nélkül) Contractor's AH Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabály oknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal. A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének va gyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra csak külöm megállapodás esetén terjed ki a fedezet. Magas- és mélyépítési munkák, beleértve a foghíj beépítést is, lakóépületek, bevásárló központok, irodaházak, ipari, logisztikai, raktárépületek küi és/vagy belterületi generálkivitelezési munkái. Mérleg-elszámolásos Magyarország változó telephelyei Az egyes építőipari teljesítésekhez kiadott területfoglalási enge délyben megnevezett hely, ide értve az építőanyag le és felrako dásához használt területet is! határozatlan, felmondásig folyamatos 2012. január 01. - 2012. december 31. 2011. február 11. minden év január hó 01. napja

1. Biztosítási összegek I. Fejezet - Vagyonbiztosítás: Tervezett építési teljesítés: Önrészesedés Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség:

Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek: Építőgépek: (saját és idegen tulajdonú)

5.000.000.000,-Ft/bizt. időszak 150.000,-Ft/káresemény 100.000.000,-R/év, de projektenként min. 10.000.000,-Ft és max. a projekt értékének az 5%-a önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény 200.000.000,-Ft (új értéken) Önrészesedés: 200.000,-Ft/káresemény 250.000.000,-Ft (új értéken)

Generáli-Providencia B i z f e f c !

e d é s :

200.000,-Ft/káresemény

1066 Budapest, Teréz kit. 4 2 - 4 4 . - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - ww.generali.hu Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305 A társaság az ISYAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok * W f i f » t ó ^ # @ y ^ í ^ ^

Kérjük a saját tulajdonú éprtéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek pontos megnevezé sét, mennyiségét, új értékének a megadását, valamint az építőgépek megnevezés-tipus-gyári szám, és új értékének a megadását egy mellékelt listán! Kisgépek- és kéziszerszámok, nem biztosíthatóak! Idegen tulajdonú építőgépek esetén: Az idegen tulajdonú építőgépekben keletkezett károkra alapvetően a tulajdonos/üzemeltető biztosítása vonatkozik, amennyiben igazoltan nem kötöttek rá biztosítást, úgy jelen biztosítás is kiterjed ezen eszközökre. Feltétel: Kisgépek- és kéziszerszámok, nem biztosíthatóak Kártérítési limit: 20.000.000,-Ft/káresemény Önrész: 25% de min. 250.000,-Ft II. Fejezet - Felelősségbiztosítás: Kártérítési limit:

500.000.000,-Ft/bizt.időszak

Dologi és személysérüléses károknál: Önrészesedés

100.000.000,-Ft/Káresemény Dologi kárnál: 100.000,-Ft/káresmény Személysérülésnél: nincs önrész

Egyedi záradék közbeszerzési pályázathoz: A „Felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és in formatikai fejlesztések (TIOP-1.3.1-07/1) „Science Building épületegyüttes" beruházás kivitele zése tárgyú közbeszerzéses eljárás" pályázatnál a Biztosító a felelősségbiztosítási résznél az 5%-os önrész előtag helyett 0%-os előtag alkalmazását vállalja, ahogy az jelen keretszerző désben szerepel. Záradékok:

002. 003. 004. 006.

100.

102.

106.

Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint Szavatossági munkák Szavatossági időszak: 12 hónap a 004. záradékot követően önrészesedés: I. fejezet szerint Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete Szavatossági időszak: 24 hónap Önrészesedés: I. fejezet szerint Túlórák, éjszakai munkák Kártérítési limit: A dologi kár 20% de max. 10.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint Gépek és berendezések próbaüzeme Próbaüzem: 6 hét önrészesedés: 10% de min. 200.000,-Ft/káresemény Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény Optikai kábelek esetén az önrészesedés forintban meghatározott része 400.000,-Ft/káresemény Szakaszosan kivitelezett építési munkák Max. szakaszhossz: 300 fm

K:VTechnlkai\_ÉPSZER\_Keretszerz6dések\Grabarlcs KftXGrabarlcs Kft. 4..doc

112. 115. 116. 117. 119. 120.

Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 100.000.000,-R Önrészesedés: I. fejezet szerint Tervezői kockázat Kártérítési limit: 100.000.000,-Ft/bizt. időszak Önrészesedés: 20%, de minimum I. fejezet szerint Részátadással átvett, vagy üzembe helyezett létesítményrészek Önrészesedés: I. fejezet szerint Víz- és szennyvízvezetékek Max. hossz: 300 fm Meglévő tulajdon Kártérítési limit: 100.000.000,-Ft/bizt.időszak Önrészesedés: 15%, de min. 200.000,-Ft Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése Kártérítési limit: 50.000.000,-Ft/káresemény/biztidőszak Önrészesedés: 15%, de min. 200.000,-Ft

2. Egyéb rendelkezések: - A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése: Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósí tandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja. Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott építési munkát, amennyiben annak net tó vállalási értéke meghaladja az 5 Mrd Ft-ot, vagy amely eltér a rögzített tevékenységi körtől. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni. A biztosítási fedezet csak külön engedély esetén terjed ki az alábbi munkákra: - Önálló bontási munkák, melyeknél nincs a bontási értéknek megfelelő építési munka - Nagy tűzveszélyességű létesítmények és veszélyes anyagokkal kapcsolatos munkák - Alagút- és tárnaépítés, hídépítés (nagyobb mint 10 m fesztávolság) - Speciális mélyépítési munkák (microtunelling), kútfúrás (20 m mélység alatt) - Vízművek építése, duzzasztógátak, víztározók Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1 .sz. melléklet) - Fedezetigazolás:

A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozá sában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- Kedvezményezett:

A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazo lást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére. A födém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti! Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőkockázati értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelvételi jegy zőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

K:\_Technlkaft_EPSZER\_Keretszerzodesek\Grabarfcs KftVGrabarics Kft. 4..doo

Vagyonvédelmi előírások: A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha: - Azoknál a vagyontárgyaknál, melyeknél elvárható a védelem, a tárolásuk lezárt helységben történik (biztonsági zárral, vagy legalább egy lakattal ellátott zárt helység) - Szabadban tárolt vagyontárgyak esetén a védett terület körbekerített valamint a területen a 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat és kamerás megfigyelő rendszer működött. Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: 2.000.000,-Ft/kár, 6.000.000,-Ft/bizt. időszak Biztosítási időszak, szerződés felmondása: Az egyes építési projektek esetében a biztosítási fedezet a munkák megkezdésétől / fedezet visszaigazolásától az építmény átadás-átvételéig, vagy ha előbb történik, akkor az üzembehelyezésig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. és a 003. záradék alapján. A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb 60 nappal az évforduló előtt. A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszthető a biztosítási vé delem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tar talommal hatályban marad. 3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás: Vetítési alap: Építési teljesítés, segédszerkezetek és építőgépek értéke, azaz: 5.450.000.000,-Ft Díjtétel: 0,90 %« Vagyon- és felelősségbiztosítás éves dija: 4.905.000,-Fí Minimumdíj: Az éves tervezett díj 80%-a. Díjfizetés üteme és módja: Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján. Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő. 4. A Biztosítási díj elszámolása: A biztosítási díj tekintetesben a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással. Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában sze repeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön ké rés nélkül, a végleges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani. Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből szár mazó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei, amennyiben a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentette és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

4

K:VTechnlkaft_ÉPSZER\J<eretszerződések\GrabarÍGs KftVGrabarlcs Kft. -t..doc

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembevéve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat. Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 10%-ot megha ladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra. Biztosításközvetítő: Optimális Kft. Budapest, 2012-05-25

Generáli-Providencia Biztosító Zrt.

5

K:V.Techraka^ÉPSZER\_Keretezer26dések\Grabarics KfttGrabarics Kft. 4..doc

X

Nemzeti M é d i a - é s Hírközlési Hatóság 0 1 5 Budapest Ostrom u. 2 3 - 3 5 .

Raiffeisen BANK

Dunaújvárosi

fiók

TELJESÍTÉSI B A N K G A R A N C I A Garanciaszám: IGTE045288 Értesültünk arról,

hogy Ö n ö k és a G r a b a r i c s Építőipari

Kft. c é g (székhely: 1 0 5 3

Budapest,

Reálta n o d a u. 5.) (továbbiakban „Vállalkozó") között H U F 1 4 6 . 0 0 4 . 5 7 9 , 0 0 összegben vállalkozási szerződés jött létre „ 1 0 1 5 Budapest I., Ostrom u. 2 3 - 2 5 . s z é k h á z á b a n a (nem építési engedély köteles, c s a k bejelentés köteles) nyílászárók cseréje és udvari homlokzat felújítása a z ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki leírás és kiviteli tervek szerinti elvégzése a z összes járulékos munkával együtt" tárgyában (Továbbiakban „ S z e r z ő d é s " ) . Az

elvégzett

munkák v o n a t k o z á s á b a n a S z e r z ő d é s

előírásai értelmében

HUF

7.300.229,00

összegű b a n k g a r a n c i a állítása szükséges a z Ö n ö k javára Vállalkozó teljesítési kötelezettségeinek biztosítására. M i , a Raiffeisen Bank Zrt. ( 1 0 5 4 Budapest, A k a d é m i a u. 6. c é g j e g y z é k s z á m : Fővárosi Bíróság, C g . 0 1 - 1 0 - 0 4 1 0 4 2 ) (továbbiakban „Bank") visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk a r r a , hogy HUF 7 . 3 0 0 . 2 2 9 , 0 0 ( a z a z hétmillió-háromszázezer-kettőszázhuszonkilenc forint) összeget

meg

felszólítására

nem

haladó

(továbbiakban

mértékben

kifizetést

teljesítünk

„Igénybejelentés"), 5

közvetlenül

banki munkanapon

a z Ö n ö k első

írásbeli

belül, a z alapjogviszony

v i z s g á l a t a nélkül, tekintet nélkül a V á l l a l k o z ó , a mi magunk v a g y bármely más fél ellenvetéseire, feltéve, h o g y Ö n ö k a z Igénybejelentésben kijelentik, h o g y V á l l a l k o z ó a z Ö n ö k közvetlen felhívása ellenére, a „ 1 0 1 5 Budapest I., Ostrom u. 2 3 - 2 5 . s z é k h á z á b a n a (nem építési engedély köteles, c s a k bejelentés

köteles)

nyílászárók

cseréje

és

udvari

homlokzat

felújítása

az

ajánlattételi

dokumentációban részletezett műszaki leírás és kiviteli tervek szerinti elvégzése a z összes járulékos munkával együtt" tárgyban kötött s z e r z ő d é s szerinti teljesítési kötelezettségének a z ott meghatározott határidőn belül nem, v a g y c s a k részben tett eleget. Igénybejelentésüket

jelen

garancia-nyilatkozatra

hivatkozással,

átutalással

teljesítjük,

Igénybejelentésükben foglaltaknak megfelelően. Igénybejelentésükhöz csatolniuk kell a jelen garancia-nyilatkozat és a n n a k esetleges módosítása(i) eredeti példányát, valamint d Vállalkozó részére küldött írásbeli felszólításuk másolatát - amelyben megjelölik a z elvégzendő munkákat/ javításokat, a z o k határidejét és értékét -, valamint a felszólítás postára a d á s á t , v a g y a kézbesítését i g a z o l ó irat (postai feladóvevény, tértivevény, v a g y átvételi elismervény) másolatát. Igénybejelentésükre a V á l l a l k o z ó részére küldött felszólításban megjelölt ö s s z e g erejéig de maximum a g a r a n c i a ö s s z e g erejéig és k i z á r ó l a g akkor teljesítünk fizetést, h a a csatolt felszólításukban megjelölt határidő a z Igénybejelentés keltének napjáig eltelt. Jelen g a r a n c i a legkésőbb 2 0 1 3 . július 9-én

ló

óráig - h a e z a n a p munkaszüneti nap v a g y

b a n k s z ü n n a p , úgy a z a z t megelőző banki munkanapon

16 óráig - érvényes, mely időpontig

esetleges Igénybejelentésüknek Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a g a r a n c i a érvényét veszti, Bankunk annak a l a p j á n fizetést nem teljesít. Raiffeisen

Bank

Zrt.

H-2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. • Postai cím/Postai address: 2401 Dunaújváros, Pf.: 5 1 2

Telefon: (36-40) 48-48-48 « Telefax: (36-25) 510-331 « Internet: www.raiffeisen.tiu »/0!W&aip|[email protected] F ő v á r o s i B í r ó s á g mint C é g b í r ó s á g • C é g j e g y z é k s z á m : 0 1 - 1 0 - 0 4 1 0 4 2 • A d ó s z á m : 1 0 1 9 8 0 1 4 - 4 - 4 4 M E M B E R

O F

T H E

A U S T R I A N

R A I F F E I S E N

B A N K I N G

G R O U P

X

Raiffeisen

_

BANK

Dunaújvárosi

fiók

Garanciaszám: IGTE045288 Bank jelen g a r a n c i á b ó l s z á r m a z ó kötelezettsége a lejárat előtt kizárólag a b b a n a z esetben szűnik meg, amennyiben Ö n ö k írásban kijelentik, hogy lemondanak a jelen garancianyilatkozatban foglalt jogaikról, a továbbiakban a g a r a n c i á r a nem tartanak igényt és felmentik Bankot a g a r a n c i á b a n vállalt kötelezettségei alól (Felmentő nyilatkozat). Igénybejelentésüket

és/vagy

Felmentő

nyilatkozatukat

a z alábbi

formában

kötelesek eljuttatni

Bankunkhoz: >

cégszerűen a l á í r v a , mellékelve - eredetiben v a g y k ö z j e g y z ő által hitelesített másolatban - a cégszerű aláírást i g a z o l ó dokumentumokat ( 3 0 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány v a g y aláírásminta) v a g y

>

Bankunknál bejelentett módon aláírva v a g y

>

amennyiben nem vezetnek számlát Bankunknál, számlavezető bankjuknál bejelentett módon aláírva, a z aláírások számlavezető bank általi i g a z o l á s á v a l .

Más

számlavezető bank által hitelesített Igénybejelentést v a g y Felmentő nyilatkozatot

Bankunk

kizárólag a hitelesítést v é g z ő számlavezető bankon keresztül f o g a d el. Bank telefonon, telefaxon, e-mailen érkező Igénybejelentést é s / v a g y Felmentő nyilatkozatot

nem

f o g a d el. Jelen g a r a n c i a keretében garanciaszámra

való

a z Ö n ö k esetleges Igénybejelentése alapján

hivatkozással

teljesített

valamennyi

kifizetés

Bankunk által a

garancia

a

fenti

összegét

automatikusan csökkenti. A jelen g a r a n c i a részleges lehívása esetén Bankunk a jelen bankgarancia-nyilatkozatra rávezeti a részteljesítés összegét és a z ekként záradékolt példányt visszaszolgáltatja a z Ö n ö k részére. Bankunk által kibocsátott jelen g a r a n c i a nem engedményezhető és nem átruházható. Jelen garancia-nyilatkozat e g y eredeti példányban került k i a d á s r a . A

jelen g a r a n c i á b a n nem szabályozott kérdések tekintetében

irányadók.

a m a g y a r jog rendelkezései a z

.

Dunaújváros 2 0 1 2 . augusztus 8.

Raífíeisan BcmkZrt.

Ádám Andrásné vezető szakértő

Raiffeisen

Bank

Zrt.

Schmidt Anita munkatárs

H-2400 Dunaújváros, Vasmű út 3 9 . • Postai cím/Postai address: 2401 Dunaújváros, Pf.: 51 2

Telefon: (36-40) 48-48-48 « Telefax: (36-25) 510-331 • Internet: www.raiffeisen.hu • E-mail: [email protected] F ő v á r o s i B í r ó s á g mint C é g b í r ó s á g • C é g j e g y z é k s z á m : 0 1 - 1 0 - 0 4 1 0 4 2 « A d ó s z á m : M E M B E R

O F

T H E

A U S T R I A N

R A I F F E I S E N

10198014-4-44

B A N K I N G

G R O U P

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Recommend Documents