Vállalkozási Szerzıdés amely létrejött egyrészt Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. adószám: 15392103-2-13 statisztikai jelzıszám: 15329103-8411-321-13 képviseli: Szabó Márton polgármester mint Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı) másrészt a Szilasi és Társas Kft. székhely: 5231 Fegyvernek, Liszt F. út 13/A. cégjegyzékszám: 16-09-003277 bankszámlaszám: 10104569-60658955-00000008 képviseli: Szilasi Péter ügyvezetı mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a Megbízó által a Közbeszerzési Értesítı 2008. évi XIV. évfolyam 26. számában (2008. február 29-én, 2646/2008. azonosító számú) megjelentetett ajánlati felhívás alapján indult nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása miatt, Pilis Város Önkormányzata, mint ajánlatkérı, - a Kbt. 125. § (1) bekezdése alapján, - által 2008. június 2-án indított hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán, a pilisi Rákóczi úti Óvodában történı épületbıvítésre és korszerősítésre adott, a nyertes Vállalkozó ajánlata és Megrendelı ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja, továbbá az eredményes közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok alapján, az alulírott helyen és idıben a következı feltételekkel: 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA 1.1./ A meglévı 747.30 m2-es pilisi Rákóczi úti Óvoda épület bıvítése és korszerősítése, a tender dokumentáció és a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok szerint. 1.2./ Vállalkozó feladata az üzemeltetési (mőködési) és használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges feltételek teljes körő biztosítása. 1.3./ Jelen szerzıdés létrejöttének alapját az Ajánlati felhívás, az ahhoz kiadott ajánlati és mőszaki dokumentáció, az eljárás alatt feltett kérdésekre megadott válaszok, az eredményhirdetési jegyzıkönyv és a Vállalkozó ajánlata képezi, amelyek a jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezik. 1.4./ Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott Tender Terv és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok ismeretében tett ajánlatával a Rákóczi úti Óvoda bıvítését, korszerősítésének kivitelezését vállalja a szerzıdés mellékletét képezı dokumentumok szerint. 1.5./ A szerzıdés teljesítésének helye: 2721 Pilis, Rákóczi út 42., 2840 hrsz. 2. A SZERZİDÉS MŐSZAKI TARTALMA 2.1./ A beruházás alapja Monor Városi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatósági Iroda által kiadott 25267-12/2007. számú, épületbıvítésre és korszerősítésére vonatkozó jogerıs építési engedélye, a Nemzeti Közlekedési Hatóság KA/2327/21/2007. számú, parkoló építésére vonatkozó jogerıs engedélye. 2.2./ Szerzıdı felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a Megrendelı - jelen vállalkozási szerzıdés megkötésével egyidejőleg - átadott a Vállalkozó részére 1, az 1
építésügyi hatság által záradékolt és jogerısített engedély tervdokumentációt, a hozzá kapcsolódó mellékleteivel együtt, továbbá 6 pld. kivitelei tervdokumentációt. 3. A SZERZİDÉS ÖSSZEGE 3.1./ A szerzıdésben foglalt munka vállalkozói díja a befejezési határidıre prognosztizált, fix egyösszegő versenyáron, átalánydíjas elszámolással: Nettó vállalási ár: 173.034.054.- Ft ÁFA: 34.606.811.- Ft Szerzıdéses összeg összesen: 207.640.865.- Ft azaz: bruttó Kettıszázhétmillió-hatszáznegyvenezer-nyolcszázhatvanöt forint általános forgalmi adóval együtt. 3.2./ Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerzıdés 3.1./ alpontjában rögzített nettó vállalkozói díj után fizetendı általános forgalmi adót, - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 142. §-a, valamint az ÁFA tv.–t módosító 2008. évi VII. törvény 8. §-a figyelembevételével, - a Megrendelı fizeti meg a központi költségvetés részére - a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkezı APEH-en keresztül, a Megrendelı jelenlegi (tárgyévre érvényes) ÁFA jogalanyiságára figyelemmel. Szerzıdı felek rögzítik és nyugtázzák, hogy a Megrendelı 2008. évben negyedévente köteles ÁFA bevallására. 3.3./ A prognosztizált fix átalányár a hibátlan teljesítéshez szükséges valamennyi költséget tartalmazza, így különösen a felvonulási, ideiglenes melléklétesítmények, szakhatósági felügyeletek, egyéb hatósági különbözı engedélyek beszerzési, minısítési, próbaüzem, valamint minden egyéb kivitelezéssel kapcsolatos költséget - a használatbavételi, és üzemeltetési (mőködési) engedély megadásáig. 3.4./ Elmaradó munka esetén (a Megrendelıvel egyeztetett és az építési naplóban dokumentált) a Vállalkozó az elmaradt munkára nem számolhat fel vállalkozói díjat, ezért az elmaradt munka átalányárával a teljes vállalkozási díj csökkentendı. 3.5./ Megrendelı többlet és pótmunka igényt nem fogad el. 4. A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 4.1./ A munkaterület átvétele: 2008. július 07. napja, 11 óra. 4.2./ A részteljesítési határidık: (készültségi fok feltüntetésével) 4.2.1./ I. ÜTEM: Bıvítmény vonatkozásában: Alapárok ásás, alaptestek vasszerelése, betonozás: 100 %. Teherhordó falak, monolit vaspillérek, áthidalók, elıregyártott áthidalók és födémek készítése aljzatbeton készítése: 75 %. Fa tetıszerkezet készítése, lángmentesítése: 25 %. Válaszfalak készítése: 60 %. Víz-és csatornavezetékek, főtési vezetékek, villanyszerelései valamint gyengeáramú csövezések és vezetékek készítése: 15 %. Épület felújítás keretein belül: Fa tetıszerkezet készítése: Nyílásbontások, nyílásszőkítések: Válaszfalazások:
60 %. 100 %. 100 %. 2
Épületgépészeti csıvezetékek és szerelvények, valamint villanyszerelési szerelvények bontása: 100 %. Víz és csatornavezetékek, főtési vezetékek, villanyszerelési, valamint gyengeáramú csövezések és vezetékek készítése: 100 %. Nyílászárók elhelyezése: 50 %. Vakolat javítások és belsı vakolások: 90 %. Aljzatok bontása, javítása, aljzat kiegyenlítés és hidegburkolat készítése: 30 %. Festés-mázolás: 40 %. Melegburkolatok készítése, parketta csiszolás, lakkozás: 20 %. I. részszámla összege: nettó 51.950.000.-Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA. I. mőszaki ütem részteljesítési határideje: 2008. augusztus 19. 4.2.2./ II. ÜTEM: Bıvítmény vonatkozásában: Teherhordó falak, monolit vasbeton pillérek, áthidalók, elıregyártott áthidalók és födémek készítése, aljzatbeton készítése: 100 %. Fa és acél tetıszerkezet készítése és lángmentesítése: 90 %. Tetılécezés és tetıfedés készítése: 60 %. Válaszfalazás: 100 %. Víz-és csatornavezetékek, főtési vezetékek, villanyszerelési, valamint gyengeáramú csövezések és vezetékek készítése: 100 %. Belsı vakolatok készítése: 25 %. Parkoló építés: 20 %. Épület felújítás keretein belül: Tetıszerkezet készítés: Tetıfedés: Épületgépészeti és villanyszerelési szerelvények elhelyezése: Aljzat javítás és kiegyenlítés, hidegburkolat készítés: Nyílászárók elhelyezése: Vakolatjavítások és belsı vakolatok: Festés-mázolás: Melegburkolás, parketta csiszolás és lakkozás:
100 %. 50 %. 30 %. 100 %. 100 %. 100 %. 90 %. 70 %.
II. részszámla összege: nettó 36.200.000.-Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA. II. mőszaki ütem részteljesítési határideje: 2008. szeptember 19. 4.2.3./ III. ÜTEM: Bıvítmény vonatkozásában: Fa- és acél tetıszerkezet készítés: Tetıfedés és bádogos munkák: Belsı vakolatok: Nyílászáró szerkezetek elhelyezése: Aljzatok és hidegburkolat készítés: Festés-mázolás: Homlokzatképzés: Udvari térkı burkolatkészítés: Parkolóépítés:
100 %. 100 %. 100 %. 100 %. 80 %. 30 %. 50 %. 30 %. 60 %. 3
Épület felújítás keretein belül: A felújítandó óvodarész belsımunkáinak teljes befejezése:
100 %.
III. részszámla összege: nettó 36.200.000.-Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA. III. mőszaki ütem részteljesítési határideje: 2008. október 17. 4.2.4/ IV. ÜTEM: Feladat leírása: A létesítmény építési és felújítási munkáinak teljes befejezése, valamennyi részmunkanem illetve rész feladat tekintetében: 100 %. Végszámla összege: nettó 48.684.054.-Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA. 4.3./ A részteljesítési határidık: I. mőszaki ütem részteljesítési határidı: 2008. augusztus 19. II. mőszaki ütem részteljesítési határidı: 2008. szeptember 19. III. mőszaki ütem részteljesítési határidı: 2008. október 17. 4.4./ Végsı teljesítési határidı: 2008. november 30. 4.3./ A munkák kizárólag a munkaterület hatályos átadás-átvételi eljárása lefolytatását, birtokba adását követıen kezdhetık el. 5. MŐSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS A megvalósítás a jelen vállalkozási szerzıdés 1. számú mellékletét képezı, összevont mőszaki és pénzügyi ütemezés szerint történik. 6. SZÁMLÁZÁS, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 6.1./ Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi ütemezés szerinti részszámlákat, a teljes munka elvégzését követıen végszámlát állít ki és a számlák három példányát a Megrendelı rendelkezésére bocsátja. 6.2./ Az elkészült munkáról a felek közösen teljesítés-igazoló jegyzıkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a mőszaki teljesítést, a hozzá tartozó mőszaki készültséget. A Felek által aláírt jegyzıkönyv a számlázás alapját képezi. 6.3./ Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a teljesítés igazolásra 15 nap idıtartam áll rendelkezésre. 6.4./ A számlák kiegyenlítése a Megrendelı részérıl a teljesítésigazolást követıen 10 % mértékben kerül kifizetésre, a fennmaradó részösszeg (90 %) a társfinanszírozó által történı számlabefogadást követıen, a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága, mint forrásgazda és a VÁTI Kht. bonyolításában kerül a Vállalkozó részére kifizetésre. 6.5./ Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, a Megrendelı hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó – jelen szerzıdés szerint – befogadott számláját ún. faktoráltathassa a számlavezetı bankjánál. Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy ennek költségei kifejezetten a Vállalkozót terhelik. 6.6./ Fizetési határidı az önrész vonatkozásában: a szabályosan kiállított és befogadott számla kézhezvételétıl számított 30. nap. 6.7./ Az önrész késedelmes kifizetése esetén a Megrendelı a Ptk 301/A. §-ának megfelelı mértékő késedelmi kamatot fizet.
4
7. SZERZİDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 7.1./ Késedelmi kötbér: 7.1.1./ Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem tartja be az ajánlatban vállalt véghatáridıt, valamint a 4.2./ alpont szerinti részhatáridıket, a késedelmes teljesítés idejére a Vállalkozót az ajánlatában megadott mértékő késedelmi kötbér terheli. 7.1.2./ A szerzıdı felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér lejárt követelésnek minısül, ezért azt a Megrendelı a vállalkozói díjba történı közvetlen beszámítással is érvényesítheti. 7.1.3./ Mértéke a Vállalkozói ajánlat szerint: 1.600.000.- Ft/nap, azaz Egymillióhatszázezer forint/nap, amely egy naptári napra vonatkozik 7.1.4./ A türelmi idı, azaz a kötbérfizetési kötelezettség a teljesítéshez kötött ütemezési idıpontokat követı elsı 30 napig érvényes. 7.1.5./ Amennyiben az Ajánlattevı késedelmes teljesítése a vállalt határidık esetében a 30 napot meghaladja, úgy ezt követıen a Megrendelı, mint ajánlatkérı a szerzıdés teljesítését meghiúsultnak tekinti. 7.2./ Meghiúsulási kötbér mértéke: 80.000.000.- Ft azaz Nyolcvanmillió forint. 7.2.1./ Amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó a Megrendelı részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni a meghiúsulás bekövetkezésétıl számított 30 napon belül. 7.2.2./ A szerzıdı felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak felróható okból bekövetkezı meghiúsulásnak minısül különösen a vállalt teljesítési határidıt 30 nappal meghaladó teljesítési késedelem. 7.2.3./ A szerzıdı felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér lejárt követelésnek minısül, ezért azt a Megrendelı a vállalkozói díjba történı közvetlen beszámítással is érvényesítheti. 7.3./ Teljesítési biztosíték (jóteljesítési és szavatossági biztosíték): 7.3.1./ A Megrendelı, mint ajánlatkérı a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján – a teljesítés idıtartamára és a garanciavállalás idıtartamára – teljesítési biztosítékot köt ki arra az esetre, ha a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevı nem az ajánlattételi felhívásban/ajánlatkérési dokumentációban/mőszaki leírásban foglaltak szerint, vagy nem szerzıdésszerően, nem az elvárt és elıírt mőszaki rendelkezéseknek, paramétereknek megfelelıen, illetve nem az elvárt minıségben, vagy egyéb módon hibásan teljesít, illetve a Megrendelı, mint ajánlatkérı garanciális igényét nem, vagy nem megfelelıen teljesíti, vagy nem a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelıen teljesít. 7.3.2./ Mértéke: 16.000.000.- Ft, azaz Tizenhatmillió forint az Ajánlattevı (Vállalkozó) által az ajánlatban vállalt, forintban kifejezett összeg. 7.3.3./ Idıtartama: a vállalt biztosítéknak a szerzıdéskötéstıl kezdıdıen a garanciavállalás idıtartama utolsó napjáig terjedı idıszakra kell érvényesnek lennie. 7.3.4./ A biztosíték az Ajánlattevıként szerzıdı fél választása szerint teljesíthetı az elıírt pénzösszegnek az ajánlatkérıként szerzıdı fél, Megrendelı bankszámlájára történı befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított – készfizetı kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is. 8. MEGRENDELİI KÖTELEZETTSÉGEK 8.1./ Megrendelı a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére - a jelen vállalkozási szerzıdés megkötése napján, a felek által elıre egyeztetett idıpontban (11 óra) - átadja. A munkaterület átadásának idıpontja: 2008. július 07. (hétfı) 11 óra. 5
8.2./ A Megrendelı köteles a szerzıdés tárgyát képezı bıvítmény számított értékét - a jelen vállalkozási szerzıdés megkötésétıl számított 5 munkanapon belül - az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 30.000.000.- Ft számított építmény-értéket meghaladó, valamint a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) hatálya alá tartozó, továbbá a továbbépítésre vonatkozóan a 30.000.000.- Ft szerinti számított értéket elérı, fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában elvégzendı építési tevékenység végzése esetén benyújtani a Korm. rendelet 4. melléklet szerinti tartalommal az építésfelügyeleti hatóságnak. 8.3./ A Megrendelı köteles a 8.2./ alpont szerinti adatszolgáltatást, a 8.1./ alpont szerinti adatoknak az építésfelügyeleti hatósághoz történı bejelentésével egyidejőleg az építés helye szerint illetékes Pest Megyei Adó-, és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalának (1132 Budapest, Váci út 48. C-D.) - elektronikus formában is bejelenteni, megküldeni, az építési tevékenységre vonatkozó teljes kivitelezési értéket (szerzıdéses érték), az építés helyszínének címét és helyrajzi számát. 8.4./ A Megrendelı – jogszabályban meghatározott feltételek szerint – köteles a munkát megbízott helyszíni képviselıje (mőszaki ellenır) útján ellenırizni, továbbá a Vállalkozó által vezetett építési naplót legalább 8 naponként ellenırizni és abba a Vállalkozó bejegyzésére érdemi nyilatkozatot tenni. 9. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 9.1./ Vállalkozó jogosult és a Megrendelı által megadott idıpontban köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzıkönyvben (építési naplóban) rögzíteni, és ebben az esetben felhívni a Megrendelı figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. A kivitelezéshez szükséges, többlet építési energia csatlakozási pontok kiépítése, a vételezett mennyiségek mérése és díjának fizetése, továbbá valamennyi esetleges egyéb költség, díj (pl. közterület foglalás, stb.) megfizetése a Vállalkozó feladata. 9.2./ Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Megrendelı jogosult a Vállalkozó által, a tárgyidıszakra vonatkozólag elhasznált, igénybe vett energiáról (víz, villany, gáz) illetve igénybe vett szolgáltatásról (szennyvíz szolgáltatás) számlát kiállítani, és ezen költséget a Vállalkozó részére továbbszámlázni. Fizetési határidı: 30 nap. Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelı által, a tárgyidıszakra vonatkozólag elhasznált, igénybe vett energia, valamint igénybe vett szolgáltatás ellenértékét, a számla kézhezvételétıl számított 30 napon megfizetni és kiegyenlíteni. 9.3./ A kivitelezéshez szükséges, ideiglenes melléklétesítmények kiépítése és annak fenntartása folyamatos biztosítása a Vállalkozó kizárólagos feladatát képezi. 9.4./ Amennyiben a Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során elıre nem látható akadállyal, vagy feltételekkel találja magát szemben, köteles arról azonnal értesíteni Megrendelıt. 9.5./ Vállalkozó a szerzıdés tárgyát képezı munkákat a tervdokumentáció, az érvényes hatósági, szakhatósági engedélyek szerint, anyag és munka vonatkozásában is az anyagra és a munkára vonatkozólag meghatározott jogszabályok és szabványok szerint, elsı osztályú minıségben végzi el. 9.6./ Vállalkozó az anyagok, gépek, berendezések, szerelvények, stb. beépítésénél az I. osztályú minıség bizonyítását az érvényes jogszabályok szerint vállalja és azt minıségtanúsítvánnyal igazolja. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró anyagot használhat fel. 9.7./ Az elsı osztályú minıség megállapítása a munkanemre vonatkozó Magyar Szabvány, ágazati szabványok, EMI minıségi elıírások alapján történik. Vállalkozó vállalja, hogy elsı 6
osztályúnál alacsonyabb minıséget nem készít, az esetleges hibás munkarészeket – saját költségére és kárveszélyére - kijavítja, kicseréli illetve újra elvégzi. 9.8./ Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni és azt az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló, többször módosított 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben elıírtak szerint vezetni. Naplóbejegyzésekre jogosultak a vállalkozási szerzıdésben megjelölt személyek. 9.9./ A Vállalkozó a létesítmény megvalósítására vonatkozólag, a Megrendelı által elfogadott, a közbeszerzési eljárásban bejelentett és igazolt alvállalkozót vonhatja be – a Kbt. elıírásainak, illetve az ajánlati felhívásnak megfelelıen, akik tevékenységért teljes felelısséggel tartozik. Minden további alvállalkozó kizárólag a Megrendelı írásbeli egyetértésével vonható be. A Vállalkozót terheli minden felelısség, amely a beruházás megvalósításakor a Vállalkozó, alvállalkozója, az ügynöke, vagy a szállítója tevékenységébıl fakadóan keletkezik, illetve harmadik személy jogának megsértésébıl - bármiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb jog megsértése miatt felmerülne. 9.10./ Vállalkozó köteles a Megrendelı beruházással kapcsolatos utasításait betartani. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külsı szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerő utasításokat Vállalkozó köteles megfelelıen végrehajtani és arról a Megrendelıt haladéktalanul értesíteni. 9.11./ A kivitelezési munkák során a Vállalkozó köteles az érvényes országos munkavédelmi, biztonságtechnikai, tőzvédelmi és környezetvédelmi elıírásokat folyamatosan betartani, dolgozói egészségügyi vizsgálatát elvégeztetni, a szükséges munkavédelmi oktatást megtartani, a szükséges szabványoknak, elıírásoknak megfelelı védelmi és biztosító eszközöket a dolgozói rendelkezésre bocsátani és a használatukat folyamatosan ellenırizni, a dolgozóit minden egészséget károsító és más balesetveszélytıl megóvni és ezt alvállalkozó(k)tól is folyamatosan, rendszeresen megkövetelni. 9.12./ Vállalkozó szavatolja, hogy a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerinti megfelelı felelısségbiztosítási szerzıdést megkötötte és azt a szerzıdés idıtartama alatt annak értékállóságára is figyelemmel fenntartja. A felelısségbiztosítási kötvény másolatát Felek a jelen vállalkozási szerzıdéshez csatolták. 9.13./ Vállalkozó az olyan munkarészekrıl, amelyeket eltakarni szándékozik, és amelyek az eltakarás után nem lesznek láthatóak az eltakarás megtörténte után, legalább az eltakarás elıtt 3 munkanappal írásban, vagy faxon értesíti a Megrendelıt vagy a megbízottját, megjelölve az eltakarás idıpontját. Ellenkezı esetben az esetlegesen felmerülı utóellenırzési költségek a Vállalkozót terhelik. Amennyiben az idıben történı értesítés ellenére Megrendelı vagy megbízottja nem jelenik meg, az eltakarás megtörténte után az eltakarás elıtti állapot visszaállítása Megrendelı kérésére elvégzendı, de az ebbıl adódó többletköltségért, idıcsúszásért Megrendelı teljes körő felelısséggel tartozik. 9.14./ A kiviteli tervdokumentációtól eltérni kizárólag a Megrendelı, tervezı együttes hozzájárulásával lehetséges. 9.15./ Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a kivitelezés során kibontott anyagokról, illetve elbontott munkarészekrıl naponta, a külön központi jogszabályban meghatározott hulladékjegyzék (16/2001. (VII. 18.) KöM rendeleta hulladékok jegyzékérıl) figyelembevételével, a külön jogszabályban (45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet-az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól) meghatározott ún. hulladékgazdálkodási terve szerint kiállítandó hulladékgazdálkodási tervlapot vezetni, és azt a külön jogszabályban (164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet-a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl) meghatározottak szerint idıtartamonként a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkezı környezetvédelmi szakhatósághoz benyújtani, a hulladékkal teljeskörően elszámolni. 7
9.16./ A munkaterület, valamint az igénybevett közterület (járda, úttest) folyamatos tisztántartása, a hulladék, szemét, építési törmelék folyamatos és rendszeres győjtése, tárolása és hatóságilag kijelölt tárolóhelyre történı folyamatos elszállítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó felelıs az ezen vállalkozással kapcsolatos veszélyes hulladék kezelésért, elhelyezéséért az ide vonatkozó központi jogszabályoknak – különösen az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló, többször módosított 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletnek - és helyi jogszabályoknak valamint mőszaki szabványoknak megfelelıen. 9.17./ Vállalkozója szavatolja, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatban Megrendelıt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzıi, vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költségkihatása a Vállalkozót terheli. 9.18./ Vállalkozó kötelezi magát, hogy a birtokába kerülı adatokat, terveket, illetve egyéb információikat bizalmasan kezeli, valamint azokat a tárgyi munka megvalósításához használja fel, harmadik személy számára a hozzáférési lehetıséget meggátolja. 9.19.1./ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a értelmében a közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan a közbeszerzésekrıl szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevı és az alvállalkozók, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerzıdések alapján történı, a havonta nettó módon számított 100 000 forintot meghaladó kifizetésnél a Vállalkozó az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért abban az esetben fizethet – ide nem értve az általános forgalmi adót, – ha az alvállalkozó a kifizetés idıpontját megelızıen bemutat, átad vagy megküld egy 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minısülı együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. 9.19.2./ A közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött mindegyik szerzıdés esetén a Vállalkozó tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerzıdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art.36/A. § hatálya alá esik. 9.19.3./ A vállalkozó a nemlegesnek minısülı együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában visszatartja a kifizetést. Amennyiben teljesíti a kifizetést, annak erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés idıpontjában terhelı köztartozásért. 9.19.4./ Amennyiben az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállítását követıen a végrehajtás szabályai szerint haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról. A Vállalkozó a követelés lefoglalását követıen mentesül az egyetemleges felelısség alól, és a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti. 9.19.5./ Amennyiben a 9.19.1.-9.19.4./ alpontok szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevı mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés idıpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették. 9.19.6./ A 9.19.1.-9.19.5. alpontokban rögzített rendelkezéseket a Kbt. szerinti ajánlatkérı, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevı között létrejött szerzıdésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelıt, mint ajánlatkérıt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetıleg a Megrendelınek, mint ajánlatkérınek egyetemleges felelıssége nem keletkezik. 10. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 10.1./ Megrendelı a létesítményeket az eredményes próbaüzemet követıen üzemeltethetı állapotban veszi át. A mőszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelı tőzi ki a Vállalkozó által eszközölt készre jelentés kézhezvételét követı 15 napon belül. 8
10.2./ A mőszaki átadás-átvétel dokumentációi: A mőszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó két példány megvalósulási dokumentációt, minıségi bizonylatokat és garanciális iratokat ad át Megrendelınek az átadási dokumentáció részeként. 10.3./ A beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek és berendezések mőbizonylatait, a gépkönyvet, nyomáspróbák és víztartás próbái jegyzıkönyveit, a Vállalkozó szolgáltatja a Megrendelı részére mőszaki átadás-átvétel idıpontjáig. 11. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 11.1./ Tekintettel arra, hogy a beruházás pénzügyi fedezetéül állami támogatás és önkormányzati saját forrás szolgál, Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevı tudomásul veszi, hogy az állami támogatás mértékének és ütemének esetleges változása olyan körülménynek tekintendı, amely miatt a megkötött szerzıdés az egyik félnek sem felróható lehetetlenülés szabályai szerint megszőntetésre kerülhet, kivéve ha Megrendelı úgy nyilatkozik, hogy az állami támogatás mértékének és ütemének változása ellenére is képes a szerzıdés teljesítésére. Az ilyen lehetetlenülés esetén Megrendelı a szerzıdés megszőntetéséig elvégzett munkát a nyertes ajánlat szerinti díjakkal elszámolja és kiegyenlíti, de ezt meghaladóan Vállalkozó kártérítéssel, vagy más igénnyel a Megrendelıvel szemben nem élhet. 11.2./ A létesítmény megvalósítása során felmerülı többletköltség kizárólag a Megrendelı írásbeli elrendelése (az ajánlati dokumentációban nem szereplı, elıre nem látható, de a létesítés során szükségessé váló, illetve a Megrendelı által elrendelt munkák) esetén számolható el. Szerzıdı felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy az elszámolás az ÉMIR normagyőjtemény anyag-, bér- és gépnormatíváinak és maximum 2.800 forintos bruttó rezsióradíj figyelembe vételével történik. 11.3./ Az ajánlatban megjelölt, a megvalósítás idıszakában esetleg nem beszerezhetı anyagok, termékek kiváltásánál – a minıségi színvonalában egyenértékő anyagok, termékek közül – az ún. kiválasztás joga a Megrendelıt illeti meg. A termékváltás miatt pótköltséget a Vállalkozó a Megrendelıvel szemben nem érvényesíthet. 11.4./ Megrendelı visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a létesítmény átvétele után Vállalkozó az adott létesítményt a késıbbiekben, mint referencia-munkát a saját pályázataiban és egyéb munka-vállalásaiban feltüntesse, leendı partnereinek bemutassa. 12. JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK 12.1./ Vállalkozó az általa kivitelezett munkarészekre a vonatkozó, hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban, illetve ajánlatában vállalt jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállás idıtartama: 5 év. 12.2./ A jótállási/szavatossági kötelezettség idıtartama a létesítmény sikeres mőszaki átadás-átvételének dátumától kezdıdik. 12.3./ Megrendelı köteles évente a mőszaki átadás-átvétel idıpontjával megegyezı napig összehívni helyszíni bejárást, melyen a felek a felmerülı hibákat jegyzıkönyvben, tételesen rögzítik. 12.4./ Megrendelınek a jótállás idıtartama dokumentálnia kell, hogy eleget tett a kötelezı karbantartási kötelezettségének. A jótállás nem vonatkozik a természetes elhasználódásból, valamint a rongálásból, nem rendeltetésszerő használatból eredı meghibásodásokra. 12.5./ A jótállási, illetve szavatossági idıkre és kötelezettségekre vonatkozóan az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak: 9
- a Polgári Törvénykönyv, - a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, - a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet. 12.6./ A Megrendelı köteles a jótállási és szavatossági idı alatt felfedezett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul - az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló, többször módosított 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben meghatározott ún. „szervízkönyv” útján - a Vállalkozó tudomására hozni, aki haladéktalanul köteles intézkedni a hiányosság, hiba megszüntetésére vonatkozólag. 12.7./ Amennyiben a Vállalkozó ésszerő idın belül a hibák, hiányosságok elhárítására, megszüntetésére vonatkozólag nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, - a Megrendelı jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó kizárólagos költségére és kockázatára megszüntettetni. Szerzıdı felek rögzítik, és nyugtázzák, hogy az így elvégeztetett munkákra vonatkozólag továbbra is fennáll a Vállalkozó garanciális és/vagy szavatossági kötelezettsége. 12.8./ Vállalkozó kizárólagos felelısséget vállal az általa, valamint az alvállalkozója által kivitelezett létesítmények rendeltetésszerő használhatóságáért. 13. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 13.1. Megrendelı a kivitelezést mőszaki ellenıre útján ellenırzi: MAKETT Tervezı, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. képviseli: Járó György ügyvezetı, Király Jenı ügyvezetı telefon/fax: 53/311-235 mobil telefonszám: 06-20/941-63-41 e-mail:
[email protected] 13.2. Megrendelı kapcsolattartója: Balatoni Pál, a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Mőszaki Iroda vezetıje 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Telefon/faxszám: 29/696-310, 29/696-320, Mobil telefonszám: 13.3. Megrendelı a Vállalkozó, valamint a kivitelezés mőszaki ellenırzését végzı személy szervezete részére a tervezıi mővezetést biztosítja. A tervezı mővezetı: Szanyi Lajos építésztervezı, szakmérnök, egyéni vállalkozó székhely: 2700. Cegléd, Jókai M. u. 22. mobil telefonszám: 06-30/63-59-670 13.4. A Vállalkozó képviselıi: Szilasi Péter ügyvezetı Mobil telefonszám: 06-30/92-54-535 13.5. A Vállalkozó kapcsolattartója: Kálmán Ferenc felelıs mőszaki vezetı mobil telefonszám: 06-30/39-32-658 14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14.1. A jelen vállalkozási szerzıdésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (159. évi IV. törvény), valamint a szerzıdésben felsorolt jogszabályok, illetve a fel nem sorolt, de kötelezı jogszabályok, szabványok, irányelvek stb. rendelkezései, valamint a fejlesztésekre vonatkozó hatályos jogszabályok és rendelkezések az irányadók. 14.2. A létesítmény megvalósításával, vagy szerzıdéses kötelezettségekkel kapcsolatosan felmerülı vita esetén a szerzıdı felek a rendezés érdekében tíz napon belül egyeztetést 10
tartanak, illetve annak sikertelensége esetén - értékhatártól függıen - alávetik magukat a Monori Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 14.3. A szerzıdést kizárólag a szerzıdı felek képviselıinek cégszerő aláírásával, a Kbt. 303.§-ának korlátozó rendelkezéseire figyelemmel lehet módosítani. Nem helyettesíti a szerzıdésmódosítást a kooperációs jegyzıkönyvben rögzített megállapodás, építési naplóban történt bejegyzés vagy bármilyen más megállapodás. 14.4. A jelen vállalkozási szerzıdés kizárólag az 1-4. számú mellékletekkel együtt érvényes.
Jelen vállalkozási szerzıdés példányban készült, melybıl a Megrendelıt 4 eredeti példány, a Vállalkozót 2 eredeti példány, a mőszaki ellenırt 1 eredeti példány, az OTP Hungaro Projekt Kft. pályázat bonyolítót 1 eredeti példány, a Magyar Államkincstárt, valamint a VÁTI Kht. 1-1 eredeti példány illeti meg. 1. sz. melléklet: A Vállalkozó ajánlata, pénzügyi és mőszaki ütemterve. 2. sz. melléklet: Ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció, és a közbeszerzési eljárás dokumentumai. 3. sz. melléklet: Vállalkozói felelısségbiztosítás. 4. sz. mellékelt: Teljesítési biztosíték (bankgarancia, vagy biztosítási szerzıdés, vagy banki átutalási bizonylat).
Pilis, 2008. július hó 07. napján.
………………………………. Megrendelı
………………………………… Vállalkozó
11
