Vállalkozási keretszerződés

Ü.sz.: XXVII-4-6/2009.

Vállalkozási keretszerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243 KSH jelzőszáma: 0104011. Bankszámla száma: OTP. Bank Rt. 11784009-15519009 Telefonszáma: 3-474-525 Faxszáma: 2-807-241 mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő másrészről:

„MÉLYKÖZÉP” Mély- és Közműépítő Kft. Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 14. Képviseli: Tolnai Lajos ügyvezető Adószám: 10778654-2-43 Cégbejegyzési szám: 01-09-168406 Bankszámla száma: 10104167-57300500-01000005 Telefonszáma: 278-02-85 Faxszáma: 278-02-85 mint vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó

között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: A Bp. XIX. ker. Kispest Önkormányzat

tulajdonában és üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú közjárdák és parkolók karbantartási, javítási munkái a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása alapján benyújtott, és a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság 3/2009.(I.6.) KKB határozatával elfogadott ajánlat alapján.

2.) A szerződés időtartama: 2009. január 20-tól - 2010. december 31-ig 3.) Az 1. pontban meghatározott munkák keretösszege:

A 2009. és 2010. évi keretösszeg meghatározása az önkormányzat éves költségvetési rendeletében történik, jelen szerződés írásos kiegészítése formájában. Megrendelő a Költségvetési rendelet elfogadása után 8 napon belül írásban értesíti a Vállalkozót az adott évre vonatkozó keretösszeg nagyságáról. Megrendelő kijelenti, hogy fenti munka forgalmi adó köteles. Vállalkozó az általa benyújtott számlában a mindenkori érvényes ÁFA szabályozásoknak megfelelő mértéket számolhat el. 4.) Az elszámolás módja:

A felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által az elvégzett munkák elszámolása az összes munkarészre tételesen történik a közbeszerzési eljárás keretében elfogadott, jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező egységárak alapján. 5.) A Megrendelő helyszíni megbízottjai:

Név és beosztás: Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda vezetője által kijelölt személy Tel.: 3474-500, Tel/fax: 3474-681

1

Ü.sz.: XXVII-4-6/2009.

E mail: [email protected] A Vállalkozó helyszíni megbízottjai: Név és beosztás: Lakics Péter Név és beosztás: Építésvezető Tel.sz.: 06-30-914-9423 Faxszám: .278-0285 E mail: [email protected] 6.) A munkák megrendelése, igazolása, ill. elszámolása:

A konkrét elvégzendő munkálatokra Megrendelő külön megrendelőt ad Vállalkozónak, mely tartalmazza az elvégzendő munkát, a helyszín pontos megjelölését, a teljesítés határidejét, egyéb feltételeket. A megrendelés átvételét Vállalkozó aláírásával köteles igazolni. -

Vállalkozó vállalja, hogy a keretszerződés ideje alatt a Megrendelő által észlelt és jelzett különösen sürgős, balesetveszély elhárítási munkákra max. 2 órán belül a Megrendelő rendelkezésére áll, és a baleset elhárítást megkezdi. Különösen sürgős esetben a megrendelés telefonon, faxon, és e mail-on is történhet, ezt Vállalkozó köteles visszaigazolni. Megrendelő részéről később a munka írásban is megrendelésre kerül. A munka megkezdését Vállalkozó írásban köteles Megrendelő felé jelenteni.

-

Megrendelőben meghatározott műszaki tartalomtól való eltérésre, csak a felek közös egyeztetését követően kerülhet sor.

-

Vállalkozó az elvégzett munkákról naponta építési naplót köteles vezetni, a 290/2007 (X.31.) Kormány rendelet szerint, az építési naplóra vonatkozó előírások betartásával.

-

Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóba bejegyzett munkák elkészültét folyamatosan (10 naponként) ellenőrzi és aláírásával azok elvégzését igazolja. 10 nap eltelte után Megrendelő a Vállalkozó bejegyzését nem vitathatja.

-

A munkák átadás-átvételére a készre jelentést követő 10 (tíz) munkanapon belül kerül sor. Minőségi kifogás esetén a hiba kijavítása utáni újbóli átadás számít teljesítésnek. Amennyiben Vállalkozó az adott hibát az újabb határidőre sem teljesíti, Megrendelő jogosult az ilyen hiányokat saját belátása szerint kiküszöbölni, vagy harmadik személlyel Vállalkozó költségére és kockázatára elvégeztetni.

-

Vállalkozó az ezen keretszerződés mellékletét képező, a közbeszerzési eljárás során elfogadott egységárak alapján felmérési naplót készít, pontos méret és mennyiségszámítással.

A részszámla benyújtásának feltétele: az eseti megrendelések teljes körű teljesítése a megrendelő által elfogadott tételesen igazolt felmérési napló. 7.) Fizetési feltételek:

A Megrendelő a teljesítés igazolása után benyújtott számla kézhezvételét követően a részszámla ellenértékét 30 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó által a számlán megjelölt pénzintézetnél vezetett bankszámlára. A részszámla átvételétől számított Negyven

2

Ü.sz.: XXVII-4-6/2009.

banki napon túli átutalás esetén Vállalkozó késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult leszámlázni. 8.) A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt is teljesíteni. 9.) Amennyiben a Vállalkozó túllépné a szerződés teljesítésének határidejét, ez esetben az eseti

megrendelőben meghatározott nettó vállalási ár 0,5%-a naponta, de legalább napi 5 000.Ft, és legfeljebb a keretszerződés nettó értékének a 20% késedelmi kötbért köteles fizetni. 10.) A vállalkozó a teljesítés meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbér fizetésére vállal

kötelezettséget, melynek mértékét a felek a nettó vállalási ár 20%-ában határoznak meg. A meghiúsulási kötbér a teljesítési határidő eredménytelen elteltekor esedékes, amelyet Vállalkozó a Megrendelő által kiállított számla alapján, abban közöltek szerint köteles teljesíteni, nem teljesítés esetére a Megrendelő azonnali fizetési megbízást /inkasszó/ alkalmaz a vonatkozó hatályos végrehajtási szabályok szerint. A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az esetlegesen felmerülő késedelmi kötbér igényét a Vállalkozó számlájának kibocsátásával egyidejűleg jogosult érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. Nem érvényesíthető késedelmi kamat, ill. kötbér abban az esetben, ha bármelyik fél bizonyítani tudja, hogy a késedelem tőle nem függő ok következtében állt elő. 11.) Ajánlati biztosíték

A Vállalkozó által nyújtott 1 000 000 Ft (azaz egymillió forint) ajánlati biztosíték (letéti számlára történő átutalás, bankgarancia, készfizető kezességvállalásról szóló kötelezvény)* a Szerződés 1. pontjában vállalt feladat I. osztályú kivitelezésének biztosítékául szolgál, visszafizetésére a 3. pontban megjelölt határidő eredményes teljesítését követően kerül sor. * megfelelő aláhúzandó 12.) Vállalkozónak olyan felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely folyamatosan kiterjed

azon tevékenységre, amelyért a magyar jog szerint felelősséggel tartozik a 13. pontban felsorolt részletezéssel, kívülálló harmadik személy(ek)nek, és az út tulajdonosának, azaz Megrendelőnek okozott esetleges károkért. 13.) A károk, melyért Vállalkozó felelősséggel tartozik: a kivitelezési, javítási munkák végzése

során keletkezett anyagi károk (például az út mellett lévő lakóépülete(ek)ben keletkezett károk), személyi sérüléses károk, továbbá a kivitelezési hibákból keletkező, kívülálló harmadik személy(ek)nek, és az út tulajdonosának, azaz Megrendelőnek okozott anyagi és személyi sérüléses károk. 14.) A felelősségbiztosításnak folyamatosnak, de min. három éves időszakra - amely a

garanciális időszakot is magában foglalja - , azaz a 2009, 2010, 2011. évre kell kiterjednie. 15.) A megrendelt munkák minőségi követelményei, garancia, szavatosság:

- A Vállalkozó teljes körűen I. osztályú minőségi munkát végez, minden esetben. A felhasznált, beépített anyagok tekintetében is vállalja az I. osztályú minőséget. - Vállalkozó az elvégzett munkára 12 hónap teljes körű jótállási időszakot vállal. 16.) A Vállalkozó kötelezettségei a biztonságosság tekintetében: - Vállalkozónak az építési termékek műszaki követelményeinek,

megfelelősség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM rendeletben foglaltaknak eleget kell

3

Ü.sz.: XXVII-4-6/2009.

tennie a járda és parkoló vonatkozásában.. - A Vállalkozó a munkát a mindenkor érvényes útügyi műszaki előírásoknak,

szabványoknak és az előírt biztonságtechnikai követelményeknek megfelelően köteles elvégezni. - Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tűzvédelemről szóló 35/1996.(XII.29.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani, és betartatni. - Amennyiben a munkaterület balesetveszélyt okozhat, annak elkerítéséről a munkahelyen

figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a gyalogos és közúti közlekedés eltereléséről jól látható módon Vállalkozónak kell gondoskodnia, melynek során be kell tartani a 20/1984. (XII.21.) KM., és a 3/2001. (I.31.) KöVIM rendelet előírásait. - A fentiek elmulasztása esetén mindennemű kártérítési igény Vállalkozót terheli. 17.) Szerződés egyéb, különleges feltételei:

-

Vállalkozó vállalja az ajánlati dokumentációban rögzítettek értelmében, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlatban szereplő árakat szerződéskötéstől egy évig semmilyen jogcímen nem változtatja meg. A szerződés fennmaradó idejére vonatkozóan az árak változhatnak, ha azt a gazdasági körülmények változása indokolja, ez a felek közös megállapodása alapján szerződésmódosítással lehetséges. Vállalkozónak fenti igényét az egy év eltelte után kell írásban Megrendelő felé benyújtani.

-

Vállalkozó köteles olyan sürgős munkát is elvégezni rendelkezésre álló éves kereten belül külön árajánlat alapján, amelyet a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt munkanem, illetve egységár nem tartalmaz.

18.) Megrendelő saját hatáskörében gondoskodik arról, hogy az átadott munkaterület tekintetében kívülálló személyek ne érvényesíthessenek olyan igényt, amely a kivitelezési munkákat akadályozza. Vállalkozó ennek tényét azonnal köteles Megrendelő felé jelezni. 19.) A kivitelezés során a meglévő, megszokott környezeti zajnál hangosabb munkafolyamatot csak hétköznap reggel 8,00 és délután 16,00 óra között végezhet.

20.) A felek együttműködésük során a keletkezett vitákat elsődlegesen közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek alávetik magukat értékhatártól függően a Bp. XVIII. - XIX. kerületi, illetve a Fővárosi Bíróság döntéseinek. 21.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban foglaltak az irányadóak. 22.) A szerződő felek ezen szerződést értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták azzal, hogy ezt módosítani csak mindkét fél egybevágó nyilatkozatával és az arra feljogosítottak cégszerű aláírásával lehet. Jelen szerződés 8 egyező példányban magyar nyelven készült, az egyes példányok 5 oldalból állnak. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi 3 db melléklet az alábbi bontásban: 1.) sz. Az ajánlattevő által kitöltött beárazott egységárgyűjtemény.

4

Ü.sz.: XXVII-4-6/2009. 2.) sz. 200... …. - án kelt …….. számú Felelősségbiztosítási szerződés eredetben 3.) sz. 2008.12. 04. – én kelt Ajánlati biztosíték az ajánlati biztosíték átutalásának tényét

igazoló pénzintézeti terhelési értesítő* vagy a bankgarancia-vállalási szerződés eredeti példánya,* vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti példánya.* *-gal jelzettek közül a ténylegesen beadott példányra vonatkozó szövegrész aláhúzandó! Ezen vállalkozási szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Budapest, 2009. január 16.

Gajda Péter sk. Megrendelő Gajda Péter polgármester Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Tolnai Lajos sk. Vállalkozó Tolnai Lajos ügyvezető „MÉLYKÖZÉP” Mély- és Közműépítő Kft.

Ellenjegyzem: dr. Istvánfi Sándor sk. jegyző Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat

5