SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése“ tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó eszközök szállítása, üzembe helyezése tárgyában amely létrejött egyrészről

Név: BODROGKÖZI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 3973 Cigánd, Fő utca 80. képviseli: Gönczi Zsolt ügyvezető cégjegyzékszám: 05-09-016250 Név: GÖNC ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. képviseli: Varga József László ügyvezető cégjegyzékszám: 05-09-016252 Név: „KOPPÁNY-VÖLGYE KEK" EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 56. képviseli: Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető cégjegyzékszám: 14-09-308472 Név: LÉT.A.MED LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG székhely: 4281 Létavértes, Baross u. 7. képviseli: Dr. Kiss Gyula igazgatóság elnöke és Szigetvári János igazgatósági tag cégjegyzékszám: 09-10-000450 Név: MEZŐCSÁTI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. képviseli: Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető cégjegyzékszám: 05-09-016281 Név: RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. képviseli: Balogh Péter ügyvezető cégjegyzékszám: 12-09-005825 Név: SARKADI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 5720 Sarkad, Béke sétány 5. képviseli: Dr. Pintér Lajos ügyvezető cégjegyzékszám: 04-09-008436 1

Név: VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: 4287 Vámospércs, Béke u. 1. képviseli: Dr. Rácz Norbert ügyvezető cégjegyzékszám: 09-09-017283 (a továbbiakban együtt és külön-külön is Ajánlatkérő(k) vagy ’Megrendelő(k)’

másrészről

név: Siemens Zrt. székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57. nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság cégjegyzékszám: 01-10-041548 képviselő: Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely adószám: 10495892-2-44 számlavezető pénzintézet neve: MKB Zrt. pénzforgalmi számla száma: 10300002-20349314-00003285 mint Szállító (a továbbiakban: ’Szállító’)

(a továbbiakban Szállító és Megrendelő(k) együttes említésük esetén: ’Felek’) között az alábbi helyen és napon, a lentebb részletezett feltételekkel.

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Kbt. jelenti a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt. Közbeszerzési eljárás jelenti a Megrendelők által TIOP 2.1.2. „Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és fejlesztése“ tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó eszközök szállítása, üzembe helyezése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást. Termék(ek) jelenti a Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező eszközöket, berendezéseket, gépeket, felszereléseket. A Termékek műszaki, technikai jellemzőit Felek a Közbeszerzési Eljárás során rögzítették. Egységár jelenti valamely Termékre vonatkozó darabárat. Tehát az egységár 1 db termék ára. Kár jelent minden kárt, elmaradt hasznot (ideértve a következménykárokat is), helytállási kötelezettséget, felelősséget és költséget, amely a Félnél felmerült. Írásbeli Értesítés jelenti a szerződés V. 2. pontjában rögzített nyilatkozatot. Támogatás jelenti a TIOP 2.1.2. „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése“ tárgyú pályázaton elnyert forrást.

2

I. ELŐZMÉNYEK 1. Megrendelők, mint közös ajánlatkérők a Kbt. alapján Közbeszerzési Eljárást folytattak le. 2. Szállító, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, ajánlatot tett. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő(k) Szállító ajánlatát fogadták el nyertes ajánlatként, Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással. II. A SZERZŐDÉS ALAPDOKUMENTUMAI, A SZERZŐDÉS STRUKTÚRÁJA 1. Felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 1.1. jelen szerződés törzsszövege; 1.2. jelen szerződés mellékletei az egyes Ajánlatkérőkre vonatkozó egyedi feltételekről; 1.3. Megrendelők által Ajánlatkérőként kiadott, a Közbeszerzési Eljárásra vonatkozó Részvételi Felhívás, Részvételi Dokumentáció, Ajánlattételi Felhívás és Ajánlattételi Dokumentáció; 1.4.

a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások (amennyiben erre sor került)

1.5.

a Szállító nyertes ajánlatának teljes tartalma.

2. Felek rögzítik, hogy a II. 1.3. - 1.5. terjedő pontokban említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét fél számára ismert azok tartalma. Bármely eltérés, értelmezési nehézség esetén jelen szerződés törzsszövegében és egyes ajánlatkérőkre vonatkozó mellékleteiben foglaltak az irányadók elsődlegesen. 3. Jelen szerződés törzsszövege tartalmazza a Szállító és a Megrendelők vonatkozásában általános jellegűnek minősülő szabályokat. Jelen szerződés egyes mellékletei rögzítik az adott Megrendelő tekintetében a speciális szerződéses feltételeket.

III. A FELEK SZERZŐDÉST ÉRINTŐ NYILATKOZATAI 1. Mindkét Fél kijelenti, hogy - kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; - a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek (adott esetben); - a jelen szerződést a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt, regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; 2. Szállító kijelenti, hogy: - kész és képes Megrendelő(k) szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. 3

- a Megrendelő(k) által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak. - Szállító ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő(k) által rendelkezésére bocsátott információkat. Szállító Megrendelő(k) által elvárt feladatokat teljesíthetőnek minősíti. - a Megrendelő(k) céljának teljes körű kielégítéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, erőforrásokkal és kapacitásokkal rendelkezik jelen szerződés teljes időtartama alatt. - a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. - rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. - nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 3. Megrendelők kijelentik, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan teljesítéséhez kiemelt jogi érdekük fűződik, annak okán, hogy a Szállító jelen szerződés szerinti feladat-ellátása Támogatás felhasználásának szabályszerűségét alapvetően befolyásolja. IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. Szerződéses Termékmennyiség: Jelen szállítási szerződés alapján Szállító a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott Termékmennyiség erejéig köteles Megrendelők beszerzési igényeit kielégíteni. 2. Szállító köteles adott Megrendelő részére a Közbeszerzési Eljárás során az adott Megrendelő tekintetében meghatározott Termékmennyiséget leszállítani, majd az Írásbeli Értesítés szerinti véghatáridőre a termékeket üzembe helyezni, és – amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során rögzítésre került – Megrendelő részére kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani. 3. Amennyiben a teljesítés során a Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Szállító köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. Amennyiben Szállító úgy ítéli meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez képest többlet Megrendelői igény merül fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését megelőzően jelezni Megrendelő számára. A többletigények kapcsán a Felek a Kbt. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott műszaki kérdést a szerződés teljesítésétől elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben Szállító álláspontja az, hogy az adott kérdés a teljesítést (határidőben vagy ellenértékben) érinti, úgy köteles ésszerű időben írásban megindokolni azt, hogy (i) az adott kérdés miért nem tartozik a IV. 4. pontban foglaltak alá, valamint (ii) az adott kérdés eldöntése előkérdése-e a további teljesítésének. Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni Szállítóval. 4. Szállító – külön díjigény nélkül – köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi – jelen szerződésben vagy Közbeszerzési Eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó – tevékenység ellátására, részegység, termék szállítására.

4

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 1. Teljesítés helye: Valamely Megrendelő által igényelt termékmennyiséget Szállító értelemszerűen az adott Megrendelőre vonatkozó – jelen szerződés adott Megrendelőre vonatkozó mellékletében megjelölt – teljesítési helyen köteles üzembe helyezni. 2. Teljesítési határidő: Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján Szállító még át nem adott épületekbe szállít eszközöket és azok üzembe helyezésére is ott kerül sor. Ezzel összefüggésben Felek számára világos, hogy előfordulhat az a nemvárt eset, hogy az épületekre vonatkozó építési tevékenység munkálatainak átadási időpontjai módosulhatnak. Jelen szerződés mellékletében tájékoztató jelleggel Megrendelőnként külön-külön megjelölésre került az az időpont, amikorra Szállítónak teljesítenie kell. Ezt az időpontot azonban a még át nem adott épületekben folyó építési tevékenységek befolyásolhatják. A fentiekre figyelemmel Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Termékek leszállításának és üzembe helyezésének tényleges és konkrét teljesítési véghatárideje Szállító számára attól az időponttól kezdődik, amikor az adott Megrendelő saját vonatkozásában írásban értesíti Szállítót (’Írásbeli Értesítés’). A Termékek leszállításának és üzembe helyezésének készre jelentési határideje az adott Megrendelő Írásbeli Értesítésének Szállítóval történő közlésétől számított 42 nap, kivéve amennyiben adott Megrendelő a Részvételi Felhívás alapján ennél rövidebb határidejű megrendelés leadására is jogosult. Megrendelő nyilatkozza, Szállító tudomásul veszi, hogy az üzembe helyezés kapcsán az épületet Szállító nem kizárólagosan fogja birtokolni, az épület kivitelezője még építésikivitelezési munkákat végezhet a szállítási, szerelési munkaterületen. Szállítónak és a kivitelezőnek együtt kell működnie egymással és úgy kell eljárniuk, hogy a másik fél teljesítését ne akadályozzák. Előteljesítésre Szállító kizárólag az adott Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása mellett jogosult. 4. Munkák eltakarása: Amennyiben eltakarásra kerülő munkákat is végez Szállító, úgy köteles az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző 3 nappal Megrendelőt értesíteni és lehetővé tenni ezek ellenőrzését. Az értesítésnek tartalmaznia kell az eltakarás tervezett időpontját. Amennyiben Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, Szállító jogosult az adott munkarész eltakarására, azonban ezen munkarészekért is teljes felelőséggel tartozik. 5. Próbaüzem: Amennyiben Közbeszerzési Eljárás során Megrendelő előírta, a készre jelentést megelőzően próbaüzemet tartanak a Felek. Ennek részleteit az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza. 6. Átadás-átvétel: Felek rögzítik, hogy a készre jelentésre a valamennyi termék leszállítása, üzembe helyezéseamennyiben ez előírásra került a Közbeszerzési Eljárás során – próbaüzeme után kerülhet sor. Szállító készre jelentésére Megrendelőnként külön-külön kerül sor. A készre jelentéssel egyidejűleg az alábbi dokumentumokat kell Szállítónak átadni Megrendelő számára: - magyar nyelvű használati utasítás, 5

- garancialevél. Szállító készre jelentését követően a Szállító és az érintett Megrendelő megkezdi az átvételi eljárás lefolytatását. Az átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A termékek sikeres átadásátvételéről szóló jegyzőkönyv egyben a teljesítés igazolásnak minősül. Az átadás-átvétel során megállapított, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibákat Megrendelő köteles Szállítóval írásban közölni. 7. Teljesítés Dokumentálása: Amennyiben a teljesítés eredményeként eltakarásra kerülő munkákra (pld. falban történő kábelezés) kerül sor, úgy Szállító köteles a létrejött, megvalósult állapotokat részletesen tartalmazó műszaki, technikai dokumentációt, rendszerrajzokat (elektronikus formában, címkézett DVD hordozón – 3 példányban és papíralapon – 1 példányban) Megrendelő számára a készre jelentéssel egyidejűleg átadni. 8. A kárveszély átszállása: A kárveszély a beszerelést követő átvétellel száll át Megrendelőre. 9. Jogszavatosság: Szállító szavatol azért, hogy a Termékek tulajdonjogát per-, teher- és bármely egyéb igénytől mentesen ruházza át Megrendelőre. 10. Kellékszavatosság: Szállítót jogszabályon alapuló kellékszavatosság terheli. Szállító továbbá szavatolja, hogy teljesítése keretében általa szállított Termékek újak. Szállító kötelezi magát arra, hogy Megrendelő hibabejelentésétől számított 24 órán belül helyszíni kiszállás útján gondoskodik a hibaelhárítás megkezdéséről. Alkatrészcserét igénylő meghibásodás esetén a Szállító a hibabejelentéstől számított 3 napon belül köteles kijavítani a hibát. A megfelelő szervízháttér (alkatrészek, minimálisan kettő magyar nyelvet beszélő, kiképzett szakember) biztosítása Szállító feladata. A kellékszavatosság gyakorlásának egyéb aspektusaira a Ptk. szabályait rendelik alkalmazni a Felek. 11. Szellemi alkotásokról szóló rendelkezések: Figyelemmel a Támogatás kapcsán létrejött támogatási szerződésre – mely szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.), mint Támogató képviseletében eljáró Strukturális Alapok Programiroda (1055 Budapest, Honvéd u. 20.) Közreműködő Szervezettel került megkötésre – illetőleg a támogatási szerződés Általános Szerződési Feltételeire (továbbiakban: ’ÁSZF’); Felek megállapodnak abban, hogy Szállító az ÁSZF 12. pontja szerinti tartalommal a szellemi alkotásokra vonatkozó jogokat biztosítja a Támogatás Kedvezményezettje számára. Az ÁSZF vonatkozó részét a Részvételi Dokumentáció tartalmazza. 12. Felelősség az alvállalkozókért: Szállító felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak magatartásáért. Szállító vállalja, hogy betartja a munkavégzés helyén érvényes különleges, Megrendelő által megfelelő időben vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat. 6

VI. AZ EGYSÉGÁR MÉRTÉKE, FIZETÉSI ÜTEMEZÉS 1. A Termékekre vonatkozó Egységárat Szállító nyertes ajánlata tartalmazza. 2. Felek rögzítik, hogy az Egységár magában foglalja a Szállító valamennyi költségét (így különösen a tárolási költséget is) és egyéb kiadását. Szállító kijelenti, hogy az Egységár kialakításához szükséges információkat, körülményeket megismerte, azokra figyelemmel ajánlotta meg annak mértékét Megrendelő, mint ajánlatkérő számára. 3. Az Egységár mértéke – figyelemmel a bruttó módon meghatározott pályázati forrás meghatározásra – bruttó módon értendő. Az ajánlattételt követő esetleges jogszabálymódosítások az Egységár mértékét nem érintik. 4. Szállító részére egyik Megrendelő sem fizet előleget. 5. Részteljesítések: Első részteljesítés: Ha az adott Megrendelő részére meghatározott termékmennyiség beérkezett a Magyar Köztársaság területére, – ennek a ténynek Megrendelő általi vagy Megrendelő által kiállított megbízólevéllel rendelkező képviselő útján történő ellenőrzése után – a tárolási nyilatkozat kiadását követően Szállító jogosulttá válik az adott Megrendelőre vonatkozó teljes ellenszolgáltatás 60%-ának megfelelő összeg kiszámlázására. Ennek megfizetését követően az adott Megrendelőre átszáll a termékek tulajdonjoga. Második részteljesítés: A fennmaradó részt – az adott Megrendelőre vonatkozó teljes ellenszolgáltatás 40%-ának megfelelő összeget – a termékek sikeres átadás-átvételéről szóló teljesítésigazolást követően jogosult Szállító számlázni. 6. Az adott Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő Szállítói részteljesítésről teljesítésigazolást állít ki. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag a jelen szerződés adott Megrendelőre vonatkozó mellékletében meghatározott természetes személy vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 7. Szállító a (rész)számlát, az adott Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. Az adott Megrendelőre vonatkozó (rész)számlát a szóban forgó Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül Szállítónak el kell juttatnia az adott Megrendelő részére - a szóban forgó Megrendelő által aláírt - teljesítés-igazolás egy eredeti példánya kíséretében. 8. Fizetési késedelem esetén a késedelmesen fizető Megrendelő a Kbt. 306/A. § (1) bek. b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Szállító számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül. 9. Felek rögzítik, hogy a kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A-ára is figyelemmel járnak el. 10. Valamennyi Megrendelő jelen szerződés aláírásával pénzforgalmi szolgáltatóját felhatalmazza arra, hogy amennyiben Szállító, mint az ajánlattevőként szerződést kötő fél a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén beszedési megbízást nyújt be, azt teljesítse. A félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy Szállító csak az adott Megrendelő esetében jogosult az azonnali beszedési megbízás benyújtására.

7

VII. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE/MÓDOSÍTÁSA 1. Jelen szerződés megszűnik a Felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnésével, illetve megszüntethető közös megegyezéssel, valamint rendkívüli felmondással. A fenti megszűnési okok természetszerűleg Megrendelőnként külön-külön is bekövetkezhetnek. Ilyen esetben a megszűnés (ide értve különösen a Ptk. 381. § (1) bekezdésében foglaltakat) csak a Szállító és az adott Megrendelő relációjában értelmezhető. 2. Bármely Megrendelő a saját vonatkozásában jogosult jelen szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozással, rendkívüli felmondással - azonnali hatállyal - felmondani, ha erre Megrendelőnek a VIII. 2. pont alapján megnyílik a joga, továbbá ha Szállító: -

késedelme eléri a 30 naptári napot

-

bármilyen módon megtéveszti az adott Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére;

-

a neki felróható mulasztásokon túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal kapcsolatos hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően befolyásolja a szerződésszerű teljesítést az adott Megrendelő vonatkozásában.

3. A felmondási határidő a felmondás ajánlott, vagy tértivevényes levélben, illetve a kapcsolattartó útján való kézbesítése napját követő napon kezdődik. 4. Jelen szerződés megszűnése és felmondása esetén a felek kötelesek elszámolni úgy, hogy az elszámolás után egymással a jövőre nézve anyagi és egyéb követelésük ne legyen. 5. Megrendelő jogosult jelen szerződést felmondani, amennyiben Szállító felfüggeszti a kifizetéseit, tárgyalásokat kezdeményez a hitelezőivel történő megegyezés céljából, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, Szállító legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, felszámolásának megkezdéséről határoz. 6. A szerződés módosítása: 6.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat az egyes Megrendelők vonatkozásában csak írásban (papír alapú dokumentum), az adott Megrendelő és Szállító cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 6.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. A szerződésmódosítás relatív hatályú főszabályként, azaz csak az adott Megrendelő és Szállító tekintetében irányadó, a szerződésmódosításban részt nem vevő Megrendelőre nem terjed ki a hatálya. VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS 1. A szerződésszegés és a szerződés megszűnésének relatív hatálya: Felek bármelyikének tekintetében felmerülő szerződésszegés/megszüntetés esetében a 8

szerződésszegés/megszüntetés jogkövetkezményeit csak a szerződésszegéssel/ megszüntetéssel érintett személyekre (az adott Megrendelőre, Szállítóra) vonatkozóan lehet érvényesíteni. 2. Szállító szerződésszegése esetén követendő eljárás: Megrendelő Szállító szerződésszegése esetén jogosult Szállítót felszólítani (továbbiakban: „Felszólítás”) arra, hogy: - szüntesse meg a szerződésszegést, és tegyen eleget szerződéses kötelezettségének a Felszólításban jelzett ésszerű időtartamon belül; vagy - adjon be javaslatot és részletes ütemezést a szerződésszegés helyrehozatalára (továbbiakban: „Program”) a Felszólítás kézbesítésétől számított 8 napon belül, megfelelő részletességgel meghatározva, hogy a Szállító a szerződésszegés helyrehozatalát milyen módon és határidővel javasolja. (A Programot a Megrendelő kizárólag arra hivatkozva utasíthatja el, hogy nem alkalmas a mulasztás ésszerű határidőn belül történő orvoslására. A Megrendelő a Program elutasítását megelőzően köteles a Szállítótól a Program további 7 napon belül történő ésszerű módosítását kérni). A fentiek nem érintik Megrendelő szerződésszegésből eredő igényeit. Amennyiben − a Megrendelő a Programot megfelelő indokok alapján elutasítja, vagy − a Szállító a Megrendelő által elfogadott Programban rögzített kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését elmulasztja, vagy − a Szállító nem szünteti meg a szerződésszegést a Felszólításban rögzített határidőn belül, vagy − a szerződésszegés súlyára tekintettel a szerződés fenntartása a Megrendelőtől nem várható el, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbérigényét érvényesíteni. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben. 3. Kártérítés: A jogszabályon alapuló és jelen szerződésből eredő kártérítési igény érvényesítésén túl amennyiben Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése okán valamely Megrendelőt érintően a nyújtott támogatást visszavonják, annak mértékét csökkentik, avagy kifizetését később foganatosítják, úgy Szállító köteles ezért az adott Megrendelő irányában helytállni. 4. Késedelmi kötbér: Amennyiben Szállító valamely feladatot saját érdekkörében felmerült okból nem tud ellátni, úgy haladéktalanul köteles az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével a késedelemmel érintett Megrendelő(ke)t erről írásban tájékoztatni (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levél, vagy annak Megrendelő(k) általi meg nem válaszolása a szerződés szerinti teljesítési határidőt önmagában nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. Szállító tudomásul veszi, hogy az akadályközlő levél kézbesítésétől függetlenül, az egyedi Megrendeléseket tekintve, a neki felróható késedelme esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelemmel érintett Megrendelő az őt megillető kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben. A kötbér fizetése nem mentesíti a Szállítót a teljesítés

9

alól. Szállító késedelmes teljesítése esetén a kötbér érvényesítését elfogadja. A késedelmes teljesítésre megállapított kötbér mértéke napi 1.000.000,- Ft. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő késedelmi kötbér követelése külön felszólítás nélkül esedékessé válik, amennyiben eléri a maximumát (30 nap). Megrendelőnek jogában áll az elismert, esedékessé vált kötbért az ellenértékbe beszámítani. 5. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Szállító hibás Terméket szállít és a szavatossági/jótállási kötelezettségének a szerződés V. 12. pontja szerinti határidőben nem tesz eleget kijavítási, kicserélési kötelezettségének, úgy köteles a határidő lejártát követő naptól kezdődően az érintett Megrendelő részére (naponta) 150.000,- Ft mértékű kötbért fizetni. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben. A kötbér fizetése nem mentesíti a Szállítót a szerződésszerű teljesítés alól. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő hibás teljesítési kötbér követelése külön felszólítás nélkül esedékessé válik, amennyiben eléri a maximumát (30 nap). Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért az ellenértékbe beszámítani. 6. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Megrendelő a saját vonatkozásában a Szállító szerződésszegésére alapozva szünteti meg a szerződéses jogviszonyt, illetve ha a Szállító jogellenesen szünteti megszerződést, úgy a Szállító köteles az adott Megrendelő számára 10.000.000,- Ft mértékű meghiúsulási kötbért fizetni. Szállító a meghiúsulási kötbért Megrendelő felszólításától számított 15 napon belül köteles megfizetni Megrendelő részére. 7. Ellenőrzés: Valamennyi Megrendelő külön-külön jogosult arra, hogy Szállítónak az adott Megrendelő irányában vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizze olyan módon, hogy Szállító adott Megrendelőt érintő teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza. Felek tudomásul veszik, hogy a jogszabály meghatározott esetekben a Feleken kívüli szervek számára is meghatározhat ellenőrzési jogosultságot. 8. Megrendelő késedelme: Megrendelő megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy munkavállalói a szerződés teljesítése során Szállító rendelkezésére álljanak, vele együttműködjenek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Szállító feladatait teljesítse. Felek rögzítik, hogy Szállító a fenti határidők elmulasztását nem mentheti ki arra hivatkozással, hogy a Megrendelő részéről közreműködő kollégáknak nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Abban a nem várt esetben, ha a Megrendelő valamelyik munkavállalója nem működik együtt a Szállítóval, akkor Szállító köteles ezt jelezni a Megrendelő kapcsolattartója részére, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben Szállító e kötelezettségét elmulasztja, az egyes határidők elmulasztását nem mentheti ki arra hivatkozással, hogy a Megrendelő részéről közreműködő kollégáknak nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Amennyiben Szállító a teljesítés érdekében dokumentumok átadását, információk adását kéri Megrendelőtől, úgy ezt köteles írásban jelezni Megrendelő kapcsolattartója felé. Megrendelő köteles a kért dokumentumot, információt Szállító részére legkésőbb 2 munkanapon belül átadni. Az átvett dokumentumokat Szállító köteles bizalmas információként kezelni, azok tartalmát harmadik személyeknek nem hozhatja tudomására.

10

Megrendelő késedelmének jogkövetkezménye a teljesítési határidő meghosszabbodása az adott Megrendelő vonatkozásában, mégpedig főszabályként a késedelem időtartamával. Amennyiben Szállító úgy ítéli meg, hogy Megrendelő késedelembe esett, úgy ezt köteles haladéktalanul írásban jelezni Megrendelő felé. 9. Jogról való lemondás hiánya: Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 10. Jótállás: Szállító jótállást vállal azért, hogy teljesítése, az abban szereplő Termékek és az azzal összefüggésben nyújtott szolgáltatások, munkák hiba- és hiánymentesek, továbbá mennyiségében és minőségében megfelelnek a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, a szakmai standard-okban, szabványokban foglalt előírásoknak. A jótállás időtartama – amennyiben jogszabály e tekintetben szigorúbb követelményt nem állapít meg – a teljesítés részét képező valamennyi termék és szolgáltatás Megrendelő általi végleges átvételétől számított 3 év, függetlenül attól, hogy az adott terméket Szállító ténylegesen mikor szállította le, az adott szolgáltatást ténylegesen mikor végezte el. A jótállás kezdő időpontja szempontjából az egyetlen releváns időpont a Szállítói teljesítés szerződésszerű átadás-átvételének időpontja. Megrendelő Szállítói teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási időn belül bármikor, a hiba észlelését követő azonnali értesítéssel jogosult érvényesíteni. Mentesül a Szállító a jótállási kötelezettsége alól azon meghibásodások tekintetében, amelyek az alábbi esetekkel kapcsolatosan következnek be: - nem rendeltetésszerű, illetve Megrendelőnek felróható, nem a használati utasításban leírtak szerinti használat, - illetéktelen (3. személyek általi, jogosulatlan) beavatkozás esete, amennyiben az illetéktelen beavatkozást nem a Szállító által szállított rendszer Szállítónak felróható hibája tette lehetővé, - a hiba nem a Szállító által szállított termék meghibásodásából ered, - elemi kár, - az energiaellátó rendszer zavarából eredő meghibásodás. IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Nyilvánosság: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a jelen szerződés értékét, időtartamát, valamint ezen adatok változását a Megrendelő hivatalos lapjában vagy honlapján közzéteheti az Áht. 15/B. §-a szerinti esetben. Felek rögzítik, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. tv. 19. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-a alapján a szerződés tartamáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén. Megrendelő a Kbt. 73. § (1) bekezdése értelmében nem hozhatja nyilvánosságra azokat a jelen szerződéssel összefüggő adatokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Szállító a közbeszerzési eljárásban 11

benyújtott ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon (mellékletben) megtiltotta. Szállító azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 2. Irányadó jog: Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására - a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.). 3. Részleges érvénytelenség: Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy jogszabályba ütközik és ezt bíróság jogerős határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a határozat jogerőre emelkedését követő harminc (30) napon belül. 4. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Minden közlést, kérést, követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: a) kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában, b) ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, c) faxüzenet formában az elküldést követő munkanapon, d) email formában az email elküldését követő munkanapon Minden Megrendelő, illetve a Szállító kijelöli azt a felelős személyt - illetve később szükség esetén ennek helyettesét -, aki a jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult. A megjelölt képviselők jogosultak a Felek képviseletére, a jelen szerződés alapján. E személyek megjelölése Megrendelőnként külön-külön a szerződés mellékletében történik. A mellékletben megjelölt személyek képviseleti jogosultsága kiterjed: a jelen szerződés teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére. A mellékletben megjelölt személyek jogosultsága nem terjed ki: a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. 5. Vitás kérdések rendezése: Felek az egymás között a jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatosan közöttük 12

esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket ésszerű határidőn belül, egymás között kísérlik meg rendezni. Felek alávetik magukat - helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyek esetén - a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. A polgári perrendtartás szerint megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a felek nem kívánnak bírósági kikötéssel élni. Felek a jelen szerződést és annak mellékleteit elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá az egyes mellékleteknél. Jelen szerződés 9 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés eredeti példányaiból 8 darab a minden egyes Megrendelőt, 1 darab Szállítót illet meg. Kelt: Budapest, 2010. június 4. napján

…………………………………….. Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító Kelt: Cigánd, 2010. június 3. napján

Kelt: Gönc, 2010. június 3. napján

…………………………………….. Gönczi Zsolt ügyvezető Megrendelő

…………………………………….. Varga József László ügyvezető Megrendelő

Kelt: Tab, 2010. június 4. napján

Kelt: Létavértes, 2010. június 3. napján

…………………………………….. Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető

…………………………………….. Dr. Kiss Gyula igazgatósági tag és Szigetvári János igazgatósági tag Megrendelő

Megrendelő Kelt: Mezőcsát, 2010. június 3. napján

Kelt: Rétság, 2010. június 4. napján

…………………………………….. Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető Megrendelő

…………………………………….. Balogh Péter ügyvezető Megrendelő

Kelt: Sarkad, 2010. június 3. napján

Kelt: Vámospércs, 2010. június 3. napján

…………………………………….. Dr. Pintér Lajos ügyvezető Megrendelő

…………………………………….. Dr. Rácz Norbert ügyvezető Megrendelő

13

1. számú melléklet 1. Megrendelő neve: BODROGKÖZI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 3973 Cigánd, Fő u. 43. Hrsz.: 1341 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: 2010. szeptember 14. 4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag Gönczi Zsolt ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. Megrendelő szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank Nyrt. által vezetett 11734138-20014438-00000000 számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Megrendelő részéről: név: Értesítési cím telefon / fax e-mail Szállító részéről: név: értesítési cím telefon / fax e-mail

Gönczi Zsolt ügyvezető 3973 Cigánd, Fő utca 80. 47-334-092 / 47-334-096 [email protected] Fodor József projektmanager 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1-471-1917; 30-3980716 / 1-471-1952 [email protected]

Kelt: Cigánd, 2010. június 3. napján

Kelt: Budapest, 2010. június 4. napján

…………………………………….. Gönczi Zsolt ügyvezető Megrendelő

…………………………………….. Dr. Szokodi Csaba és Huszáros Gergely Szállító

14

2. számú melléklet 1. Megrendelő neve: GÖNC ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 3895 Gönc, Károlyi Gáspár u. 19-21. Hrsz.: 986/3 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: 2010. július 16. 4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag Varga József László ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. Megrendelő szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár által vezetett 54700013-1810421960000013 számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Megrendelő részéről: név: Értesítési cím telefon / fax e-mail Szállító részéről: név: értesítési cím telefon / fax e-mail

Varga József László ügyvezető 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. 70-938-6124 / 46-588-356 [email protected]; [email protected] Fodor József projektmanager 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1-471-1917; 30-3980716 / 1-471-1952 [email protected]

Kelt: Gönc, 2010. június 3. napján


…………………………………….. Varga József László ügyvezető Megrendelő


15

3. számú melléklet 1. Megrendelő neve: „KOPPÁNY-VÖLGYE KEK" EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÉS

2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 56. Hrsz.: 1044/98 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: 2010. július 3. 4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. Megrendelő szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Nyrt. által vezetett 11743112-20016715 számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Megrendelő részéről: név: Értesítési cím telefon / fax e-mail Szállító részéről: név: értesítési cím telefon / fax e-mail

Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. 84-525-939 / 84-525-908 [email protected] Fodor József projektmanager 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1-471-1917; 30-3980716 / 1-471-1952 [email protected]

Kelt: Tab, 2010. június 4. napján


…………………………………….. Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta ügyvezető Megrendelő


16

4. számú melléklet 1. Megrendelő neve: LÉT.A.MED LÉTAVÉRTESI SZAKELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 4281 Létavértes, Baross u. 7. Hrsz.: 1471 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: 2011. január 25. 4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Kiss Gyula igazgatóság elnöke és Szigetvári János igazgatósági tag együttesen vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. Megrendelő szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank Nyrt. által vezetett 11738008-20854698 számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Megrendelő részéről: név: Értesítési cím telefon / fax e-mail Szállító részéről: név: értesítési cím telefon / fax e-mail

Dr. Kiss Gyula igazgatóság elnöke 4281 Létavértes, Baross u. 7. 20-399-7844 / 52-376-345 [email protected] Fodor József projektmanager 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1-471-1917; 30-3980716 / 1-471-1952 [email protected]

Kelt: Létavértes, 2010. június 3. napján


…………………………………….. Dr. Kiss Gyula igazgatósági tag és Szigetvári János igazgatósági tag Megrendelő

17


5. számú melléklet 1. Megrendelő neve: MEZŐCSÁTI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. Hrsz.: 6/18 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: 2010. július 3. 4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. Megrendelő szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank által vezetett 11734217-20008770 számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Megrendelő részéről: név: Értesítési cím telefon / fax e-mail Szállító részéről: név: értesítési cím telefon / fax e-mail

Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. 49-552-046 [email protected] Fodor József projektmanager 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1-471-1917; 30-3980716 / 1-471-1952 [email protected]

Kelt: Mezőcsát, 2010. június 3. napján


…………………………………….. Dr. Rublinszki Mihály ügyvezető Megrendelő


18

6. számú melléklet 1. Megrendelő neve: RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye:2651 Rétság, Hunyadi u. 2. Hrsz.: 356/38 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: 2010. július 9. 4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag Balogh Péter ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. Megrendelő szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet Kirendeltsége által vezetett 63600959-16502800 számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Megrendelő részéről: név: Értesítési cím telefon / fax e-mail Szállító részéről: név: értesítési cím telefon / fax e-mail

Balogh Péter ügyvezető 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 35-350-100 / 35-350-712 [email protected] Fodor József projektmanager 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1-471-1917; 30-3980716 / 1-471-1952 [email protected]

Kelt: Rétság, 2010. június 4. napján


…………………………………….. Balogh Péter ügyvezető Megrendelő


19

7. számú melléklet 1. Megrendelő neve: SARKADI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FEJLESZTŐ

2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 5720 Sarkad, Béke sétány 6. Hrsz.: 16/5 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: 2010. július 13. 4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Pintér Lajos ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. Megrendelő szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: OTP Bank által vezetett 11733175 – 20006792 számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Megrendelő részéről: név: Értesítési cím telefon / fax e-mail Szállító részéről: név: értesítési cím telefon / fax e-mail

Dr. Pintér Lajos ügyvezető 5720 Sarkad, Béke sétány 5. 66-270-670 / 66-270-360 [email protected], [email protected] Fodor József projektmanager 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1-471-1917; 30-3980716 / 1-471-1952 [email protected]

Kelt: Sarkad, 2010. június 3. napján


…………………………………….. Dr. Pintér Lajos ügyvezető Megrendelő


20

8. számú melléklet 1. Megrendelő neve: VÁMOSPÉRCS - KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2. Az üzembe helyezés teljesítési helye: 4287 Vámospércs, Béke u. 1. Hrsz.: 476/13. 3. Teljesítés ütemezése: Termék-leszállítás és üzembe helyezés tájékoztató jellegű véghatárideje: 2011. március 15. 4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag Dr. Rácz Norbert ügyvezető vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. 5. Megrendelő szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére az ellenértéket. 6. Megrendelő pénzforgalmi szolgáltató(i) a szerződés VI. 10. pont szerinti beszedési megbízás kapcsán: ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. által vezetett 11600006-0000000037186157 számla 7. Tájékoztatás, kapcsolattartás: Megrendelő részéről: név: Értesítési cím telefon / fax e-mail Szállító részéről: név: értesítési cím telefon / fax e-mail

Dr. Rácz Norbert ügyvezető 4287 Vámospércs, Béke u. 1. 20-800-2969 / 52-591-515 [email protected] Fodor József projektmanager 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1-471-1917; 30-3980716 / 1-471-1952 [email protected]

Kelt: Vámospércs, 2010. június 3. napján


…………………………………….. Dr. Rácz Norbert ügyvezető Megrendelő


21

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Recommend Documents