részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

1/18

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288966-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 175-288966 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Akácfa utca 15. Címzett: Bolla Tibor vezérigazgató 1072 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: +36 14113050 E-mail: [email protected] Fax: +36 14113052 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.hu A felhasználói oldal címe: www.metro4.hu További információ a következő címen szerezhető be: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság Kéthly Anna tér 1. III. em. 324. Címzett: Wagner Zoltán 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: +36 14113064 E-mail: [email protected] Fax: +36 14113052 Internetcím: www.metro4.hu A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság Kéthly Anna tér 1. III. em. 324. Címzett: Wagner Zoltán 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: +36 14113064 E-mail: [email protected] Fax: +36 14113052 Internetcím: www.metro4.hu Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 12/09/2012 S175 http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


2/18

BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság Kéthly Anna tér 1. III. em. 324. Címzett: Wagner Zoltán 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: +36 14113064 E-mail: [email protected] Fax: +36 14113052 Internetcím: www.metro4.hu I.2)

Az ajánlatkérő típusa Egyéb: közlekedési Zrt.

I.3)

Fő tevékenység Egyéb: helyi közlekedés

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Megbízási szerződés FIDIC Mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátására, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtására a budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasza és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításában.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások A teljesítés helye: Magyarország, Budapest. NUTS-kód HU101

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Megbízási Szerződés FIDIC Mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátására, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtására a budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasza és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításában.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 71300000, 71247000, 71311000, 71356100, 71520000, 71631000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

12/09/2012 S175 http://ted.europa.eu/TED


2/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


3/18

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség: A Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakaszának és kapcsolódó felszíni beruházásainak megvalósítása során a FIDIC mérnöki, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások nyújtása, különösen az alábbi feladatokat: — a Projekt megvalósítására, a BKV Zrt., mint megrendelő által megkötött, illetve megkötendő valamennyi szerződés (Vállalkozási Szerződések) tekintetében a Vállalkozási Szerződésekben meghatározott "Mérnök" feladatainak ellátása a Vállalkozási Szerződésekben, az NFÜ-nek és a KIKSZ-nek a Projektet érintő, mindenkor hatályos előírásaiban, valamint a jelen eljárás eredményeképpen kötendő Szerződésben (Szerződés) meghatározott feltételek szerint, — a Projekt megvalósítása keretében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdése szerinti tervellenőri tevékenység, és a 38/A. § (2) bekezdése szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása jogszabályban, a Vállalkozási Szerződésekben és a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint, — közreműködés és műszaki-szakmai segítségnyújtás a Vállalkozók kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban, — a Vállalkozási szerződések előrehaladásának műszaki dokumentálása, — a Vállalkozók által benyújtott változtatások és követelések vizsgálata a Kbt. előírásai és a KÖZOP elszámolhatósági útmutató figyelembevételével, — a változtatások és követelések elbírálásához szükséges dokumentáció összeállítása a Kbt. és a KÖZOP elszámolhatósági útmutató előírásainak figyelembevételével, — a Vállalkozók tájékoztatási feladatainak felügyelete, — Megbízóval egyeztetett integrált projekt monitoring rendszer kidolgozása és működtetése, amely lehetővé teszi a megvalósulás/előrehaladás mennyiségi, idő és pénzügyi mutatóinak számítását, nyomonkövetését és bemutatását, — integrált projekt minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és működtetése, — kiviteli tervek tervellenőrzése és felülvizsgálata, — rendszeres kockázat-felmérés és értékelés, negyedévente, rendkívüli esetben haladéktalanul, írásbeli jelentés készítése a tapasztalt vagy vélelmezhető problémákról, javaslat készítése azok megoldására, — munkakezdő jelentés, projekt előrehaladási jelentések, zárójelentés készítése és közreműködés kifizetési kérelmek összeállításában, — rendelkezésre állás, — a Projekt keretében megvalósuló, akár a Megbízó, akár Budapest Főváros Önkormányzata, akár más személy által a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján aktiválásra kerülő vagyontárgy aktiválásához szükséges, az aktiváló személy számviteli politikája és jogszabály által meghatározott feltételeknek megfelelő tartalmú és formájú, az aktiválás számviteli alapdokumentumaként felhasználható dokumentum előkészítése és átadása a Megbízó részére, — a vagyonelemek/vagyontárgyak tulajdonjogi helyzetét tartalmazó kimutatás összeállítása, amelyek olyan Vállalkozási Szerződések keretében kerültek létrehozásra, amelyek alapján a Megbízó által teljesített kifizetések a Támogatási Szerződés alkalmazásában részben vagy egészben az abban meghatározott Elszámolható Költségnek minősülnek, — az Európai Beruházási Bank részére befejezési jelentés összeállítása, — a Megbízó részére szakmai támogatás nyújtása a Vállalkozási Szerződések alapján indult bármely jogvitában, ideértve a Vállalkozási Szerződésben meghatározott "Döntőbizottság" előtti eljárást és bármely, a Vállalkozási Szerződések teljesítése kapcsán indult bírósági eljárást,



3/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


4/18

— a Projekt megvalósítása során a Megbízónál keletkezett és keletkező, akár a Megbízó által, akár a részére létrehozott vagy létrehozásra kerülő dokumentumok és egyéb adatok nyilvántartására és rendszerezésére szolgáló adatbázis és az adatbázisban számítástechnikai eszközzel való keresést és hozzáférést lehetővé tevő szoftver elkészítése, amely biztosítja a régi rendszerben rögzített dokumentumok további zavartalan felhasználását, az eddig keletkezett összes adat megőrzését, — Projekt megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződések struktúrájából adódó interfész feladatok ellátása, illetve a különböző vállalkozók együttműködésének biztosítása, — a Projekt során megvalósult létesítmények műszaki átadás-átvétele, valamint közreműködés az elkészült (átvett és még át nem vett részek) létesítmények állagának megőrzése és a vonatkozó szerződéses garanciák, szavatosságok érvényesítése, — a Független Ellenőrző Mérnökkel való együttműködés. A Megbízott a feladatát az alábbi időpontok közül a legkésőbbi időpontjáig köteles ellátni: (i) a Vállalkozási Szerződések alapján indult jogviták - ideértve a döntőbizottság előtti eljárást, más alternatív vitarendezési eljárást és a bírósági eljárást is - közül utolsóként lezáruló lezárulásának időpontja; (ii) a Vállalkozási Szerződések alapján időben utolsóként kibocsátandó "Teljesítési Igazolás" kibocsátásának napja; (iii) a Projekt keretében megvalósításra kerülő vagyontárgyak közül utoljára aktivált aktiválása időpontja; (iv) a befejezési jelentés Európai Beruházási Bank általi elfogadása időpontja; (v) a "Záró Projekt Státuszjelentés" finanszírozók általi elfogadása időpontja; (vi) az utolsó olyan hatósági engedély jogerőre emelkedése, amely a Projekt keretében megvalósításra vagy beszerzésre kerülő valamely beruházáselem végleges használatba vételéhez szükséges; (vii) a Vállalkozási Szerződések alapján időben utolsóként eredményesen lejáró jótállási időszak lezárulásának időpontja" A 4-es számú metróvonal I. szakasza és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának tervezett összértéke 373 milliárd HUF. A beruházás a leszámlázott teljesítések szerinti készültsége az ajánlati felhívás elkészítésének időpontjában kb. 72 %-os. A beruházás keretében megvalósuló építési munkák befejezésének tervezett határideje: — Metróépítés: 31.3.2014, — Felszíni munkák: 31.12.2015. A részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlatkérési dokumentáció részletezi. Becsült érték áfa nélkül: 2 400 000 000 HUF II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés 14.12.2012. Befejezés 31.12.2018

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: — Késedelemi kötbér: 500 000 HUF/nap. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a Szerződés szerinti, ÁFA nélküli ellenszolgáltatás 20 %-át,



4/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


5/18

— Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért ajánlatkérő a FIDIC Mérnök nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a FIDIC Mérnök, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési kötbér mértéke 500 000 HUF/alkalom. Amennyiben a FIDIC Mérnök részteljesítés/teljesítése nem szerződésszerű (feltéve, hogy a hibás teljesítés a FIDIC Mérnöknek vagy általa a teljesítésbe bevont közreműködőnek felróható okra vezethető vissza) a Megbízó az okok megjelölésével írásban a hiba kijavítását kérheti, amelynek teljesítésére egy alkalommal, legfeljebb 15 naptári napos kötbérmentes póthatáridőt biztosít. Amennyiben a részteljesítés/teljesítés a póthatáridőre nem szerződésszerű, a Megbízó hibás teljesítési kötbérre jogosult, amelynek mértéke 500 000 HUF. Amennyiben az ismételten kitűzött póthatáridőre a FIDIC Mérnök ismételten hibásan teljesít, a Megbízó további, 500 000 HUF mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult, továbbá élhet a rendkívüli felmondás jogával. — Teljesítési biztosíték: a Szerződés szerint, a szolgáltatások ellátásáért fizetendő nettó átalánydíj (HUF) 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték említett határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel a dokumentációban előírtak figyelembe vételével. A szerződéskötéskor bankgarancia, vagy a biztosítói kötelezvényi formában nyújtandó teljesítési biztosítéknak 2019. január 21. napjáig kell érvényesnek lennie. Ezen rendelkezéstől függetlenül biztosítani kell, hogy a teljesítési biztosíték érvényes és lehívható legyen a teljesítést követő huszonegyedik (21.) napig, — Előleg-visszafizetési biztosíték legfeljebb bruttó 10 000 000- HUF, azaz tízmillió forint összegben. Amennyiben az ajánlattevő előleg számlát kíván benyújtani, nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy az előleg visszafizetési biztosítékot a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre bocsátja. III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF). Az ellenszolgáltatás teljesítésének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából (projektazonosító: KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001), valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított forrásokból történik. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján teljesíti. A vonatkozó jogszabályok: — 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről, — 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, — 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. Az ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján legfeljebb 10 000 000- HUF, azaz tízmillió forint előleg kifizetését kérheti, mely előleg nyújtására a kért előleggel azonos összegű Előleg-visszafizetési biztosíték ajánlatkérő részére való átadása, illetve nyújtása ellenében kerülhet sor. A számlázási időszak: havi.



5/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


6/18

A részletes fizetési feltételeket, különösen a pénzügyi ütemezést az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1)bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdéseire és a Kbt. 57. § (3) bekezdésére is), — Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik, — Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. § 57. § (2) és (3) bekezdéseire is). Igazolási mód az ajánlattevőre vonatkozóan: Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 58. § (2) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. §-ai, valamint 11. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének hatálya alá. Igazolási mód az alvállalkozókra és az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezetekre vonatkozóan: A Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok tekintetében, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő - választása szerint - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint nyújtja be a nyilatkozatokat.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevők mindegyikének csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - vagy annak meghatározott részét - az ajánlati felhívás közzétételét megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló - a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján, magyar nyelven, ingyenesen és közhitelesen - a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő az a) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásából) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot.



6/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


7/18

b) az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az ajánlati felhívás közzétételét megelőző utolsó 3 évre vonatkozóan, a teljes árbevételéről, valamint a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő az a) vagy b) pontok szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 45. §] során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás kérése során az érintett ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. c) az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell olyan, a mérnöki tanácsadói, tervellenőri és műszaki ellenőrzési tevékenységre kiterjedő, az ajánlattételi határidőben fennálló, szakmai felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény vagy biztosító társaságtól, vagy a biztosítást menedzselő társaságtól származó igazolás másolati példányát, amelyből megállapítható az értékhatár és a fedezet fennállása. A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon fenti követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben az ajánlattevő a fenti alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha az alábbi a)c) pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel(nek) meg: a) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők mindegyikének [Kbt. 55. § (4) bek.] a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, az ajánlati felhívás közzétételét megelőző utolsó három lezárt üzleti év beszámolója alapján, egynél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont] b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az ajánlati felhívás közzétételét megelőző utolsó 3 év mindegyikében évente legalább 500 millió HUF nettó teljes árbevétellel, és ugyanezen évek mindegyikében a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása) elért, évente legalább 100 millió HUF nettó árbevétellel. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont] c) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőben fennálló, a mérnöki tanácsadói, tervellenőri és műszaki ellenőrzési tevékenységre kiterjedő, legalább 20 millió HUF/kár és 100 millió HUF/év kártérítési limitű érvényes szakmai felelősségbiztosítással. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pont] 12/09/2012 S175 http://ted.europa.eu/TED


7/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU

III.2.3)


8/18

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A referencia alkalmassági minimumkövetelményeket a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. A referencianyilatkozatoknak, illetve igazolásoknak tartalmazniuk kell: Az a1) minimumkövetelmény esetében. — a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, — a szolgáltatás tárgyát és rövid ismertetését, — annak az a1) minimumkövetelmény szerinti beruházásnak az értékét, amelyben az ajánlattevő a mérnöki szolgáltatást ellátta, — az a1) minimumkövetelmény szerinti beruházásban ellátott mérnöki szolgáltatás ellenszolgáltatásának összegét, — a teljesítés helyét, — a teljesítés naptári napban megadott kezdési és befejezési idejét, — nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint arról, hogy a mérnöki szolgáltatást az ajánlattevő FIDIC típusú vagy FIDIC alapú szerződés keretében megvalósult beruházásban látta el, — a referenciák ellenőrizhetősége érdekében a referenciát kiállító szervezet képviseletére jogosult személy nevét és elérhetőségét (telefon, fax, és e-mail cím). Az a2) minimumkövetelmény esetében. — a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, — a szolgáltatás tárgyát és rövid ismertetését, — annak az a2) minimumkövetelmény szerinti beruházásnak az értékét, valamint támogatási formáját, amelyben az ajánlattevő a mérnöki szolgáltatást ellátta, — az a2) minimumkövetelmény szerinti beruházásban ellátott mérnöki szolgáltatás ellenszolgáltatásának összegét, — a teljesítés helyét, — a teljesítés naptári napban megadott kezdési és befejezési idejét, — nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, — a referenciák ellenőrizhetősége érdekében a referenciát kiállító szervezet képviseletére jogosult személy nevét és elérhetőségét (telefon, fax, és e-mail cím). b) az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) - különösen a minőségellenőrzésért felelős szakember - megnevezését ismertető, az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot; a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a megkövetelt végzettség, képzettség meglétére vonatkozó igazolások másolatát. A megkövetelt jogosultságok fennálltát az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet/kamara által vezetett nyilvántartásban. Amennyiben az előírt jogosultsággal való rendelkezés - a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján, magyar nyelven, ingyenesen és közhitelesen - az illetékes szakmai szervezet/kamara honlapján NEM ellenőrizhető, akkor az érvényes és aktív jogosultság tekintetében az illetékes szakmai szervezet/kamara nyilvántartásában való szereplést alátámasztó egyéb dokumentum másolatban való becsatolása szükséges. c) az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a 2009., 2010. és 2011. évi éves statisztikai állományi létszámukról szóló nyilatkozatot.



8/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


9/18

d) az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell a mérnöki tanácsadásra vagy műszaki ellenőrzésre vonatkozó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsítványt vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések megfelelő egyéb bizonyítékát. A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben az ajánlattevő a fenti alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha az alábbi a), b), c) és d) pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: a) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év során összességében A1) nyomvonalas közlekedési létesítmény(ek) építésének FIDIC típusú vagy FIDIC alapú szerződés szerinti műszaki ellenőri és/vagy független mérnöki munkáiból származó olyan befejezett referenciá(k)val, amely esetben a kivitelezési munkák összértéke, együttesen elérte a nettó 10 000 000 000 HUF-ot, és. A2) legalább egy, nettó 250 millió HUF kivitelezési értéket meghaladó, az Európai Unió támogatásával megvalósult építési beruházás műszaki ellenőri és/vagy független mérnöki munkáiból származó befejezett referenciával. Befejezett munka alatt olyan beruházást kell érteni, ahol a műszaki átadás-átvétel megtörtént. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pont]. A fenti előírások több referenciaigazolással is igazolhatók. b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, megfelelő végzettséggel gyakorlattal, jogosultsággal rendelkező szakemberekkel: — 1 fő projektvezető: Min. 5 év nyomvonalas közlekedési létesítmény építésénél szerzett projektvezetői tapasztalat, legalább egy nettó 10 milliárd HUF kivitelezési értékű nyomvonalas közlekedési létesítmény megvalósítása során szerzett projektvezetői tapasztalat, építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-KÉ/I.), — 1 fő projektvezető-helyettes: Min. 5 év kötöttpályás közlekedési létesítmény építésénél szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi tapasztalat, építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-KÉ/I.), — 1 fő projektvezető-helyettes:



9/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


10/18

Min. 5 év út- és/vagy műtárgyépítési létesítmény építésénél szerzett projektvezetői vagy projektvezetőhelyettesi tapasztalat, építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-KÉ/I.), — 1 fő beruházás szakértő: Min. 5 év FIDIC vagy FIDIC alapú szerződéssel megvalósult nyomvonalas közlekedési létesítmény építésénél szerzett beruházás szakértői tapasztalat műszaki szakirányú felsőfokú végzettség, valamint érvényes beruházás szakértői jogosultság (SZB), — 1 fő építész tűzvédelmi szakértő: Min. 5 év építési beruházásnál szerzett tűzvédelmi szakértői tapasztalat, műszaki szakirányú felsőfokú végzettség, valamint a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet szerinti építész tűzvédelmi szakértői jogosultság, — 1 fő munkavédelmi szakmérnök: Min. 5 év építési beruházás során szerzett munkavédelmi tapasztalat, műszaki szakirányú felsőfokú végzettség, valamint felsőfokú munkavédelmi szakmérnöki végzettség, — 1 fő árszakértő: Árszakértői vagy építésgazdász, vagy költségszakértő végzettség min. 5 év építési beruházás során szerzett szakértői tapasztalat, — 1 fő jogi szakértő: Jogász végzettséggel, jogi szakvizsgával, min. 5 év építési beruházások során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember; — 1 fő zaj- és rezgésvédelem szakértő: Min. 5 év nyomvonalas közlekedési létesítmény építésénél szerzett zaj- és rezgésvédelemi szakértői tapasztalat műszaki szakirányú felsőfokú végzettség, valamint érvényes szakértői jogosultság (SZKV-zr), — 1 fő ütemtervező: Min. 5 év építési beruházás során szerzett ütemterv készítési tapasztalat, műszaki szakirányú felsőfokú végzettség, — 1 fő minőségellenőr: Min. 5 év mélyépítési beruházás során szerzett építéstechnológiai és minőségellenőrzési gyakorlat, műszaki felsőfokú végzettség, — 1 fő Közlekedési sajátos építmények építése szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év út- és műtárgyépítési létesítmény építésénél szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-KÉ/I.). — 1 fő Közlekedési sajátos építmények építése szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év vasúti pályaépítés és/vagy fenntartás során végzett építésnél szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-KÉ/I.). — 2 fő Magasépítési szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év építési beruházás során szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, építőmérnöki vagy építészmérnöki szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-É-I, ME-ÉI-MÉK). — 1 fő Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év mélyépítési beruházás során szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, építőmérnöki szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-ÉM-I). — 1 fő Vízgazdálkodási szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év vízgazdálkodási építmények létesítése során szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, építőmérnöki szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-VZ).



10/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


11/18

— 1 fő Szénhidrogén szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propánbután töltő telepek és tartozékaik építése szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év szénhidrogén szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek építése során szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, felsőfokú szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-GO). — 1 fő Villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év vasúti erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolódó berendezések szerelési munkái során szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, felsőfokú szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-VI/I). — 1 fő Építmény- és épületvillamossági műszaki ellenőr. Min. 5 év építési beruházás során szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, felsőfokú szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-ÉV-I). — 1 fő Vasút-villamossági szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év biztosítóberendezés és vonatvezérlés szakterületen szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, felsőfokú szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-VV/I). — 1 fő Távközlési építmények villamos szerelése szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év vasúti hírközlés szakterületen szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, felsőfokú szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-TV). — 1 fő Távközlési, elektronikus hírközlési szakterületre műszaki ellenőr. Min. 5 év távközlési, hírközlés szakterületen szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, felsőfokú szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-TÉ/I). — 2 fő Építmény és épületgépész műszaki ellenőr. Min. 5 év építési beruházás során szerzett műszaki ellenőri tapasztalat, felsőfokú szakirányú végzettség, valamint érvényes műszaki ellenőri jogosultság (ME-G-I). Tervellenőrök: Minimum 1-1 fő az alábbi területekre külön-külön. — Tartószerkezeti szakterület (betűjele: ET vagy ET-T vagy T-T-Tell), — Építmény gépészeti szakterület (EG vagy EG-G vagy G-T-Tell), — Építmény villamossági szakterület (EV), — Geotechnikai szakterület (EGT). A szakembereknek a részükre előírt jogosultságok tekintetében az illetékes szakmai szervezet/kamara nyilvántartásában érvényes és aktív jogosultsággal kell rendelkezniük. A fent hivatkozott jogosultságokkal való rendelkezés követelményét a korábban hatályos jogszabályok alapján szerzett, egyenértékű és az ajánlattételi határidőben még érvényben lévő, aktív jogosultsággal is teljesíteni lehet. Egy szakember maximum két pozícióra nevezhető meg, de a projektvezető és a projektvezető-helyettesek nem jelölhetők meg más pozícióra. c) ajánlattevő vagy közös ajánlattevők éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2009., 2010. és 2011. években mindegyikében külön-külön nem érte el legalább a 20 főt. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pont]. d) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőben érvényes, mérnöki tanácsadásra vagy műszaki ellenőrzésre vonatkozó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló - bármely nemzeti rendszerben akkreditált -tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések megfelelő egyéb bizonyítékával. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pont]. 12/09/2012 S175 http://ted.europa.eu/TED


11/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


12/18

III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 104/2006. (VI.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól; 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól; 47/2011 (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről; 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről. 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a a munkabiztonsági szakértői tevékenységről.

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1)

Az eljárás fajtája Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: P17/2

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: 24.10.2012 - 10:00 A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő 24.10.2012 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar.



12/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


13/18

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 24.10.2012 - 10:00 Hely: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (MAGYARORSZÁG, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., III. emelet). Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A 4-es metró projekt megvalósítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Közlekedés Operatív Program (KözOP), „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című fejezetben kiemelt prioritást élvez. A projekt megvalósításához a Főváros 2008. május 7-én Kohéziós Alap Támogatási Kérelmet tartalmazó pályázati anyagot nyújtott be a Közreműködő Szervezethez (projekt azonosító: KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001). Az Európai Bizottság 2009. szeptember 2-án hozott határozata szerint a projekt I. szakaszának (Budapest Kelenföld - Budapest Keleti pu.) megvalósítását Kohéziós Alapból támogatja.

VI.3)

További információk 1. Szakemberek létszáma: A felhívás III.2.3) b) pontjában előírt szakemberek nem egyeznek meg maradéktalanul az ajánlatkérő által a teljesítés során elvárt szakember-állománnyal. Az ajánlatkérő a Mérnökszervezet minimális létszámát és összetételét az alábbiak és az ajánlatkérési dokumentáció 2. kötetének 11. mellékletében leírtak szerint határozza meg: Projektvezető (1 fő). Projektvezető helyettes felszíni munkák (1 fő). Projektvezető helyettes metróépítés (1 fő). Zaj- és rezgésvédelmi szakértő (1 fő). Tűzvédelmi szakértő (1 fő). Munkavédelmi szakmérnök (1 fő). Beruházási szakértő (1 fő). Geotechnikai szakértő (1 fő). Geodéziai szakértő (1 fő). Műszaki ellenőr (magasépítési szakterület É-I) (5 fő). Műszaki ellenőr (gépész szakterület ÉG-I) (4 fő). Műszaki ellenőr (építmény és épületvillamosság szakterület ÉV-I) (2 fő). Műszaki ellenőr (vasútvillamossági szakterület VV/I) (2 fő). Műszaki ellenőr (távközlési építmények hírközlési szakterület TÉ/I) (2 fő). Műszaki ellenőr (távközlési építmények villamos szakterület TV) (2 fő). Műszaki ellenőr (villamosenergia szakterület VI/I) (2 fő). Műszaki ellenőr (vasúti jármű) (1 fő). Műszaki ellenőr (mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakterület ÉM-I) (2 fő). Műszaki ellenőr (vízgazdálkodási sajátos építmények VZ/I) (2 fő). Műszaki ellenőr (szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, építése szakterület GO) (1 fő). Műszaki ellenőr (közlekedési szakterület KÉ/I) (2 fő).



13/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


14/18

Tervellenőr (tartószerkezeti szakterület - ET) (1 fő). Tervellenőr (építmény gépészeti szakterület - EG) (1 fő). Tervellenőr (építmény villamossági szakterület - EV) (1 fő). Tervellenőr (geotechnikai szakterület - EGT) (1 fő). Tervellenőr (épületfizikai szakterület - EF) (1 fő). Kertész szakértő (1 fő). Minőségellenőr (2 fő). FIDIC szakértő (1 fő). Árszakértő (2 fő). Jogi szakértő (2 fő). Ütemtervező (2 fő). Összesen: 51 fő. 2. Az ajánlatkérő a III.2.2) pontban, továbbá a III.2.3) a), b), c) és d) pontokban előírt alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez megállapított minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 3. Iratbetekintés: Az ajánlattevő kérésére az ajánlatkérő betekintést biztosít a 4-es metró beruházás kapcsán keletkezett minden, üzleti titoknak nem minősülő dokumentumba. Az iratbetekintés az ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban történik az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének igazolását követően az ajánlattételi határidő lejártáig. 4. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania egy eredeti és három másolati példányban, továbbá elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n). 5. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen ajánlati felhívás A. mellékletben megadott címre (BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság, MAGYARORSZÁG, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. III. em.) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 6. Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra. 7. A Kbt. 26. §-a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 8. A Kbt. 40. § (1) bekezdése a) és b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 9. Az ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése értelmében előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, továbbá a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.



14/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


15/18

10. Határidők: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben (Felhívásban) megjelölt határidők a hirdetmény (Felhívás) feladását követő napon kezdődnek. 11. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. 12. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 13. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlathoz csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cég nyilvántartására illetékes cégbíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott, a jelen ajánlati felhívás TED-ben való megjelenésének napját megelőző 60 napnál nem régebbi kivonat vagy igazolás egyszerű másolati példányát kell csatolni. Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. 14. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek csatolniuk kell a nevükben kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatban lévő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát. 15. Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t. 16. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként - az ajánlata benyújtásával egyidejűleg - ajánlati biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 24 000 000 HUF, azaz huszonnégymillió forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11707024-20451178 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott ajánlati biztosítéknak legalább IV.3.6. pontban megadott ideig kell érvényben maradnia. Mindazonáltal az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy az ajánlattételi határidőtől számítottan 150 napig érvényben lévő ajánlati biztosítékot nyújtsanak be ajánlatuk beadásával egyidejűleg figyelemmel a Kbt. 83. § (7) bekezdésére, továbbá a 65. § (2) bekezdésére és ezzel összefüggésben az 59. § (7) bekezdésére, valamint a 124. § (5) bekezdésére. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. 17. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat a 4-es számú metróvonal I. szakaszának és kapcsolódó felszíni beruházásainak megvalósításával összefüggésben végzendő hasonló szolgáltatás beszerzése tárgyában. 12/09/2012 S175 http://ted.europa.eu/TED


15/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


16/18

18. Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. A beszerzés tárgyát képező feladatok, azaz egy adott Projekttel kapcsolatos mérnöki feladatok, olyan szoros és szétválaszthatatlan egységet alkotnak, hogy a részekre bontás a feladatok eredményes megvalósítását tenné lehetetlenné. Továbbá a részekre bontás a beszerzés ellenértékének jelentős növekedésével járna, ezért az ajánlatkérő nem tette lehetővé a részajánlat tételi lehetőséget. A jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás a 4-es metró I. szakaszának utolsó feladataival kapcsolatos, amely feladatok befejezési határideje a teljes projekt véghatáridejét, a metró közlekedés megkezdését befolyásolja. A határidő betartása a teljes 4-es metró európai uniós támogatásának realizálása szempontjából is fontos, az esetleges késedelem a támogatás elvesztését okozhatja. A jelen beszerzés részekre bontása veszélyeztetné a projekt határidőben történő befejezését. 19. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 20. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 21. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 22. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan az ajánlatkérő a következőket írja elő: Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. A beszerzés tárgyát képező feladat ellátása során megkövetelt függetlenség miatt az ajánlatkérési dokumentáció a jelen közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbi összeférhetetlenségi előírásokat is rögzít. Ajánlatkérő a jelen eljárás szerinti független mérnöki tevékenységgel kapcsolatos összeférhetetlen helyzetek kialakulásának megakadályozása érdekében a jelen közbeszerzési eljárásban az alábbi összeférhetetlenségi esetköröket határozza meg. Ha bármely ajánlattal kapcsolatban bármely összeférhetetlenségi tényállás fennáll, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné fogja nyilvánítani. Összeférhetetlenségi esetkörök: i.) A jelen közbeszerzési eljárás szempontjából - a Kbt. 24. §-ában foglaltakon túlmenően -összeférhetetlennek minősül az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), bármely alvállalkozó, vagy bármely a Kbt. 55. § (5)-(6) szerinti szervezet (vagy személy), ha tekintetében a dokumentációban lévő Szerződéstervezet szerinti összeférhetetlenség az ajánlattételi határidő időpontjában fennáll. A Mérnök feladatát nem láthatja el. (a) az Érintett Vállalkozó; (b) az Érintett Vállalkozóval egy vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozás; továbbá (c) a Független Ellenőrző Mérnök. A Szerződés alkalmazásában egy vállalkozáscsoportba tartozik az Érintett Vállalkozó azzal a vállalkozással, (a) amelyet önállóan irányít; (b) amely irányítja; (c) amelyet a (b) bekezdés szerinti vállalkozás irányít; (d) amelyet az (a) - (c) bekezdések szerinti vállalkozás és a Megbízott közül kettő vagy több közösen irányít; 12/09/2012 S175 http://ted.europa.eu/TED


16/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


17/18

(e) amelyet az általa irányított vállalkozás - az Érintett Vállalkozóval együtt vagy önállóan - irányít vagy vállalkozások közösen irányítanak; (f) amelynek vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy felügyelő bizottságának tagja illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti közeli vagy egyéb hozzátartozója olyan személy, aki az (a) - (d) bekezdések szerinti vállalkozásnak 2003. december 31-ét követően vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy felügyelő bizottságának tagja volt vagy jelenleg is az; és (g) amelynek vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy felügyelő bizottságának tagja illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti közeli vagy egyéb hozzátartozója olyan személy, aki az Érintett Vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy felügyelő bizottságának tagja. A Szerződés alkalmazásában irányítással rendelkezik az Érintett Vállalkozó a vállalkozás felett, ha. (a) a vállalkozás legalább huszonöt (25) százalék szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a szavazati jogok több mint huszonöt (25) százalékával rendelkezik; (b) jogosult a vállalkozás vezető tisztségviselői többségének kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására; (c) szerződés alapján jogosult a vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására; vagy (d) a vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására ténylegesen képes. A Szerződés alkalmazásában vállalkozásnak minősül az Érintett Vállalkozó, a természetes és a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és minden más jogképes szervezet. ii.) A jelen közbeszerzési eljárás szempontjából úgyszintén összeférhetetlennek minősül az a személy, aki, illetve akinek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, ha tekintetében a dokumentációban lévő Szerződéstervezet szerinti összeférhetetlenség az ajánlattételi határidő időpontjában fennáll. iii.) A jelen közbeszerzési eljárás szempontjából úgyszintén összeférhetetlennek minősül, ha az ajánlatban bármely alkalmassági minimumkövetelmény teljesítése érdekében felmutatott személy, aki, illetve amely személy Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója tekintetében a dokumentációban lévő Szerződéstervezet szerinti összeférhetetlenség az ajánlattételi határidő időpontjában fennáll. Összeférhetetlen az, ha a Megbízott Személyzete vagy az Alvállalkozó Személyzete vagy az ennek minősülő természetes személynek a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti közeli vagy egyéb hozzátartozója. (a) 2006. január 22-ét követően az Érintett Vállalkozó képviselője, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója volt vagy jelenleg is az; (b) 2006. január 22-ét követően a Érintett Vállalkozónak a BKV-val a Projekt megvalósítására vagy tervezésére kötött szerződésének teljesítésében részt vevő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő munkavállalója volt vagy jelenleg is az; vagy (c) 2004. január 1-ét követően a BKV vezető tisztségviselője vagy munkavállalója volt vagy jelenleg is az. Az Érintett Vállalkozók felsorolását a Szerződéstervezet melléklete tartalmazza. iv.) A Szerződés alkalmazásában összeférhetetlen helyzetnek minősül a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség is. 23.) Megjegyzés a jelen Ajánlati Felhívás II.3) pontjában a Befejezésnél feltüntetett 2018.12.31-ei időpont csak a Szerződés befejezésének a jelen Felhívás készítésekor előrelátható időpontja. Az említett időpont megjelölés nem jelenti azt, hogy a Szerződés az említett időpontban megszűnik. Hanem az időpont megjelenéstől függetlenül a szerződés akkor minősül befejezettnek illetve teljesítettnek, ha a II.2.1) Teljes mennyiség pontban, a „Befejezési Időpont”-nál, valamint az ajánlatkérési dokumentáció 2. kötete szerint kötendő Szerződésben felsorolt, valamennyi feltétel bekövetkezik, illetve teljesül. 24.) Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját, teljes terjedelemében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.metro4.hu/dbr_palyazatok_tenderek). A dokumentáció letöltése az eljárásban való 12/09/2012 S175 http://ted.europa.eu/TED


17/18

HL/S S175 12/09/2012 288966-2012-HU


18/18

részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja. VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5. 1026 Budapest MAGYARORSZÁG E-mail: [email protected] Telefon: +36 18828594 Internetcím: www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a alapján.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5. 1026 Budapest MAGYARORSZÁG E-mail: [email protected] Telefon: +36 18828594 Internetcím: www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 7.9.2012



18/18

részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Recommend Documents